貨物買賣合同(易碎品)（通用28篇）

貨物買賣合同(易碎品) 篇1

　　買方：_______________________

　　地址：_______________________

　　傳真：_______________________?電話：_______________________

　　賣方：_______________________

　　地址：_______________________

　　傳真：_______________________?電話：_______________________

　　本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。

　　1.描述

　　項目

　　商品名稱、規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　1

　　具體技術細節見附件“A”

　　2

　　包裝

　　3

　　_____和貨物重量

　　港(AIRPORT)?到岸價總金額：

　　2.原產國和制造商名稱

　　________________________________________3.包裝

　　包裝在結實的新木箱或紙箱里，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

　　買方將對由于包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責；也對由于不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的銹蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

　　4.嘜頭

　　賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮濕”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：_______________________

　　5.裝船時間

　　_________________________________________

　　6.裝貨港

　　_________________________________________

　　7.目的港

　　_________________________________________

　　8._____

　　在CIF條款下，由賣方辦理以買方為受益人的_____額為發票金額110％的一切險。

　　9.付款

　　10.文件

　　（1）提單/空運單：

　　A）在海運條件下：

　　3份原始海運提單，注明：“運費先付（CIF和C＆F）”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

　　B）在空運條件下：

　　一份原始和一份復印的空運單，注明“運費先付（CIF和C＆F）”、合同號、嘜頭，指定給買方。

　　（2）5份正本發票，注明：合同號、嘜頭（在多于一個嘜頭時，發票應分開打印），按照相關合同寫出明細。

　　（3）由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數和相應發票的日期。

　　（4）2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。

　　（6）在CIF條款下，1份正本_____單或_____憑證以及2份復印件，按發票金額的110％保全險（ALL?RISKS）。

　　（7）如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復印件。

　　（8）一份正本、兩份復印的原產地證明。

　　以上所有文件的拷貝件要寄給：喀土穆和北京辦公室。

　　11.裝運

　　在CFR/CIF條款下：

　　A.賣方負責將貨物在裝運期限內從裝運港運到目的港。不允許轉船。一旦發生轉船，由此產生的所有費用和風險全部由賣方承擔。不允許倉面裝載。裝載貨物的船只不允許懸掛買方不能接受的國家的_____。貨船船齡不能超過15年。

　　B.如果貨物用空運/包裹方式郵遞，賣方將于條款5所列裝船期前30天，用傳真通知買方條款12（1）內容。賣方在發運貨物以后當即按條款12（2）規定通知買方，以使買方安排_____和及時辦理清關手續。

　　12.裝船通知

　　（1）賣方為了以下目的（A、B、C）將于合同條款5中列明的裝船日期前40天，用傳真通知買方合同號、品名、數量、價值、箱數、毛重、尺寸和在裝運港就緒的日期。如果任何一箱的總量超過9公噸、尺寸范圍達到或者超過12米長，2.7米寬，3米高，賣方需要在裝運前50天通知買方這些數據。如果有易燃和危險物品需要標明。

　　A.在條款9中的L/C付款條件下，開出一個信用證。

　　（2）賣方在完成貨物裝運后，立即用傳真通知買方合同號、商品、數量、箱數、發票價值、毛重、船名、開船日期、提單號（海運時）或空運單、航班號以及估計到貨日期等等。如果有易燃或危險品，應將其明細一起標明。由于賣方沒及時通知造成買方沒有及時辦理_____和清單事宜，全部損失由賣方負責。

　　13.技術文件

　　__________________________________________________________________________________

　　14.質量保證

　　賣方保證其產品是用最好的材料、先進的技術制造、全新且沒有使用過，完全符合本合同的質量、性能和規格要求，與技術手冊相一致。質保期從貨物到達目的港后算18個月，或由雙方代表簽字后的驗收合格證明有效后算12個月。

　　15.檢驗

　　（1）在交貨以前，制造方將按條款10（4）的要求，對貨物的質量、規格、性能和數量/重量做一準確、全面的檢驗，并出具證明書，證明該商品與合同條款相符。這些證明將形成交給付款議付的文件的不可分割的一部分，但是不被認為是最終結果。制造方試運行的結果和細節必須作為質量證明的附件出現。

　　（2）當商品到達現場以后，買方將申請蘇丹商品檢驗局對商品的質量、規格、數量/重量作一個初步檢驗，并作出檢驗報告，如果商檢局發現有規格和數量或者兩者都不符的地方，除非責任是_____公司或運輸公司的，買方將在商品現場檢驗之后30天以內有權拒收商品或向賣方索賠。

　　（3）如果商品的質量和規格與合同不符，或在條款14所列的質量保證期內，由于任何原因被證實有缺陷，包括潛在缺陷或使用了不合格的材料，買方將安排由商檢局進行檢驗，并有權向賣方索賠。

　　16.索賠

　　在貨物到達目的地后90天內，除非_____公司或船主負有責任，如果發現有質量、規格或數量有與合同條款不符之處，買方將有權進行索賠，更換貨物或索賠損失、所有的費用（如商檢費、運還和運回替換貨物、_____費、倉儲和裝卸費用等）將由賣方承擔。對于質量，賣方將保證：從貨物到達目的地后的18個月內，如果由于該設備由內在缺陷、制造材料不合格或做工低劣，買方將立即書面通知賣方。

　　檢驗證明將作為索賠的基礎。賣方對于買方的索賠，有責任迅速排除缺陷（全部或部分更換商品或根據損壞的程度降價）。如果有必要，將由賣方承擔費用買方自行排除缺陷，如果賣方在收到前述索賠一個月內不能回答買方，索賠將被認為已被賣方接受。

　　17.不可抗力

　　在這種情況下，賣方仍然有責任采取必要的措施盡快運輸貨物。如果事故持續超過10周，買方有權取消合同。

　　18.遲交貨和罰款

　　如果賣方沒有按合同要求及時交貨，除非是合同款17的不可抗力引起的，買方在賣方同意付罰金（經付款行從貨款中扣除）的條件下同意延遲交貨，罰款總數不超過交貨全部金額的10％，每延遲交貨1天罰貨款的1％。如果超過合同交貨期10天后賣方仍不能交貨，買方有權取消合同，不管合同是否被取消，賣方仍要不推遲地交納前述罰款。

　　19._____

　　與此合同有關的所有爭端及其執行將通過談判友好地解決，如果不能協商解決，案例將提交中國國際經濟貿易_____委員會根據其公布的_____規則進行_____，_____將在北京進行，_____委員會的決定是終局性的，并對雙方都具有約束力，雙方既不能訴諸法庭，也不能向其他機構要求修改決定，_____費由敗訴的一方承擔。

　　20.合同的生效

　　合同從雙方簽字日期起生效。

　　21.售后服務

　　賣方要提供補口材料和售后服務。

　　22.特殊條款

　　茲證明本合同由買賣雙方共同簽署，雙方各保留一份正本。

　　本合同的附件都將被視為合同的不可分割的一部分并與合同具有同樣的效力。

　　買方：_____________________

　　_______年_______月_______日

　　賣方：_____________________

　　_______年_______月_______日

貨物買賣合同(易碎品) 篇2

　　甲方（賣方）：趙　　乙方（買方）：張　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：　　

　　一、甲方自愿將坐落在 ____市____區 渝州路 2小區3號樓 4單 405室房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。　　

　　二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100元 。　　

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。　　

　　四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。　　

　　五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。　　

　　六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。　　

　　七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。　　

　　八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。　　

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期____日，應向對方支付五十元罰金，逾期____日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。　　

　　十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺（型號：100X8485），空調兩臺（型號：015X8549 ），熱水器（型號：109X4554），浴霸（型號：102X6985），飲水機（型號：108X9264），音響兩臺（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。　　十

　　一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。　　十

　　二、附加條款：　　1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。　　甲方（賣方）：趙 （印） 身份證號：　　住址：____市____區歇臺子長石村24號 電話：________年____月____日　　乙方（買方）：張 （印）身份證號

貨物買賣合同(易碎品) 篇3

　　地下車位買賣合同　　甲方（賣方）： 乙方（買方）：　　身份證號：　　聯系地址： 聯系住址：　　聯系電話： 聯系電話：　　根據《民法典》、《房地產管理法》、《國民法典》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自愿、協商一致的`基礎上，就乙方向甲方購買地下車位事宜，甲、乙雙方簽訂本合同，達成如下協議。　　

　　第一條 合同標的　　

　　1、甲方將位于____市____縣建設南路天泰歐洲豪園小區地下 區 號車位（以下簡稱該車位）售予乙方。該車位面積 及位置編號（見附件一），面積以現場實地測量為準。　　

　　2、該車位的裝飾、設備、設施等產品標準及其周邊相鄰關系，以實際勘查狀況為準。　　

　　第二條 轉讓價格及付款方式　　

　　1、該車位單價為：人民幣 元平方米。合計總價款為：人民幣： 元（大寫： 萬整），此價格不含該車位的物業管理服務費。　　

　　2、付款方式：一次性付清全款。乙方應于________年____月____日前一次性向甲方付清該車位轉讓費。　　

　　第三條 交付及交接手續　　

　　1、甲方應當在乙方付清該車位全部轉讓款后 內日向乙方交付該車位。　　

　　2、乙方應在約定的交付日或甲方通知的日期攜帶本合同和繳清全部車位款的票據按時到甲方通知地點辦理該車位交付手續。逾期未到，由此產生的逾期交付該車位的責任由乙方承擔。　　

　　第四條 其他事項約定　　

　　1、乙方購買的該車位僅作為轎車類小型車輛停泊專用，乙方不得另做其他用途。乙方不得任意改變所購買的該車位的用途、外觀、結構和各類設施，否則乙方應當立即恢復原狀并承擔由此產生的一切費用，給甲方或

　　第三方造成損害的，乙方還應賠償甲方及或

　　第三方的損失。　　

　　2、乙方確認在本合同簽訂前已對該車位施工圖上的位置、大小、高度等相關情況已明確無誤。　　

　　3、乙方日常使用時應遵守物業管理規約及地下停車位的管理制度，且按時足額交納相應的物業管理費用。　　

　　4、乙方使用該車位停放車輛時不得占用公共通道，不得影響其它車位上停放的車輛的安全和正常通行，不得妨礙甲方的物業管理活動和其他業主、物業使用人的活動。因乙方不正確使用該車位或不按甲方的規定使用該車位，給小區其他業主、物業使用人或甲方造成損失的，乙方應予賠償。　　

　　5、乙方在地下停車位使用或行駛過程中，不得損壞車道及公共設施（如反光鏡、消防箱、管網、線路、房屋結構等），如造成損壞的，乙方應負責進行修復或賠償。　　

　　6、甲方或物業公司檢修、維護管道需借用該車位時，乙方必須無條件配合；檢修方應事先通知乙方，并安排好其他臨時泊位，確保乙方可以停車。乙方不按要求進行配合工作的，應承擔由此造成的損失。　　

　　7、乙方車輛在停車位內損壞或丟失的，甲方或甲方委托的物業服務公司不承擔任何賠償責任；但有義務協助乙方向公安機關報案并配合公安機關對案件進行調查和處理。　　

　　8、自甲方向乙方移交該車位之后所發生的一切費用（管理費、維修費等費用）及法律責任均由乙方自行承擔。該車位在使用過程中產生的侵權行為，乙方獨立承擔賠償和修繕責任。　　

　　第五條 違約責任　　

　　1、乙方應當按照本合同

　　第二條的約定按時、足額支付該車位的轉讓總價款。　　

　　（1）乙方逾期支付轉讓總價款不超過 30 天（含30天）的，每逾期____日，乙方應向甲方支付本合同約定轉讓總價款 0.5 %的逾期違約金。　　

　　（2）乙方逾期支付轉讓總價款超過 30 天的，甲方有權解除本合同，同時乙方應向甲方支付轉讓總價款30%的違約金。甲方通知乙方解除本合同的，自解除通知到達乙方之日起，本合同終止，甲方有權另行處置該車位；甲方不行使解除權的，不免除乙方每日應當向甲方支付本合同約定轉讓總價款 0.5 %的逾期違約金的責任。　　

　　2、本協議生效后，甲、乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的，違約方須按本合同的有關條款之規定承擔違約責任，并按轉讓總價款的10%向守約方支付違約金。　　

　　3、本合同對違約責任另有約定的，從約定。　　

　　第六條 其他事項約定　　

　　1、因不可抗力或者相關機關行政行為導致合同不能履行或履行遲延的，雙方均不負違約責任。　　

　　2、其它未盡事宜由雙方協商解決，協商不成的，雙方均可向該車位所在地人民法院提起民事訴訟。　　

　　3、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，自雙方簽字或者蓋章之日起生效，具有同等法律效力。　　甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：　　法定代表人（簽字）：　　簽約日期： 簽約日期

貨物買賣合同(易碎品) 篇4

　　買方：___________________________

　　賣方：___________________________

　　買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協商并達成如下協議，共同信守。

　　第一條： 品名、規格、數量及單位

　　__________________________________________________________

　　第二條： 合同總值

　　__________________________________________________________

　　第三條： 原產國別及制造廠商

　　__________________________________________________________

　　第四條： 裝運港

　　__________________________________________________________

　　第五條： 目的港

　　__________________________________________________________

　　第六條： 裝運期

　　分運：__________________________

　　轉運：__________________________

　　第七條： 包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

　　第八條： 嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：

　　第九條： 保險

　　裝運后由買方投保。

　　第十條： 付款條：件

　　1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的______________%，計___________。____________行收到下列單證經核對無誤后，承付信用證款項(如果分運，應按分運比例承付)：

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸________ 運輸公司。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包裝物數量，毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質證明書一式三份。

　　e.提供全套技術文件的確認書一式兩份。

　　2.賣方在裝船后10天內，須掛號航空郵寄三套上述文件，一份寄買方，兩份寄目的港________ 運輸公司。

　　3.____銀行收到合同中規定的，經雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的`____%，金額為________ 。

　　4.買方在付款時，有權按合同第十五、十八條：規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

　　5.一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。

　　第十一條： 裝運條：款

　　1.賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

　　2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸，長____米，寬____米，高____米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

　　3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。

　　4.船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

　　5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。

　　6.賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

　　第十二條： 技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件應隨貨物發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。

　　c.易磨損件制造圖紙和說明書。

　　d.零備件目錄。

　　e.安裝、操作和維修說明書。

　　2.賣方應在簽訂合同后60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條：第1款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條： 保質條：款

　　賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達____起開始計算。

　　第十四條： 檢驗條：款

　　1.賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條：款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　2.在貨物抵達目的港之后，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗并簽發檢驗證明書，如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港____天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。

　　3.如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在合同第十三條：所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在的缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據商檢證書向賣方索賠。

　　4.如果由于某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限____天。

　　第十五條： 索賠

　　1.賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第十三條：和第十四條：規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：

　　a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。

　　b.按照貨物的質量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

　　c.用符合合同規定、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用，新替換部件的保質期須相應延長。

　　2.賣方在收到買方索賠書后一個月之內不予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條： 不可抗力

　　1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

　　2.受阻方應在不可抗力發生或終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　3.如果不可抗力事故持續超過120天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知受阻方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條： 仲裁

　　雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決，如果不能解決，按____項仲裁。

　　a.提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程序進行仲裁。

　　b.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

　　仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。

　　仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其他條：款。

　　第十八條： 延期和罰款

　　如果賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0.5%計算，少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10個星期時，買方有權取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。

　　第十九條： 附加條：款

　　____________________________________________________________ 。

　　本合同由雙方于______年_____月_____日在________市用_____文簽署。正本一式____份，買賣雙方各執______份。本合同以下述第_________款方式生效。

　　1.立即生效。

　　2.合同簽署后____天內，由雙方確認生效。

　　買方：____________ 簽名：____________

　　賣方：____________ 簽名：____________

　　簽署日期：_________年______月______日

貨物買賣合同(易碎品) 篇5

　　甲方(買方)：__________________________　　乙方(賣方)：__________________________　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律的規定，甲乙雙方協商簽訂如下合同：　　

　　第一條合同標的要求　　

　　1.甲方同意從乙方購買，乙方同意出售附件所列 系統設備。　　

　　2.產地：詳見附件。　　

　　3.質量標準：　　

　　(1)按原廠質量標準，即以說明書為準。　　

　　(2) 其他：____________　　

　　4.技術標準：　　乙方提供的設備為原廠行貨，符合原廠行貨的技術標準。　　

　　5.其他要求：________________________

　　第二條合同價款及支付方式　　

　　1.本合同所列各項目的總價款為人民幣：

　　__________________　　

　　2.支付方式：

　　(1)雙方約定按以下第 ______種方式支付：　　

　　① 甲方在貨到并安裝驗收合格后______個工作日內一次性支付所有款項。　　

　　②

　　第一期付款：合同簽訂后______個工作日內支付合同總價款的______% 。　　

　　第二期付款：貨到驗收合格后______個工作日內支付合同總價款的______% 。　　

　　第三期付款：________________________　　

　　③ 其他：______________________________　　

　　(2) 付款信息　　乙方單位名稱：________________________　　開戶銀行：______________________________　　帳號： ______________________________　　乙方負責開具相關發票。　　

　　第三條交貨時間、地點和包裝　　

　　1.交貨時間：按以下第______種方式確定交貨時間　　

　　(1)自合同簽訂之日起 ____日內。　　

　　(2)于________年____月____日內。　　

　　(3)其他方式

貨物買賣合同(易碎品) 篇6

　　甲方：(以下簡稱甲方)　　乙方：(以下簡稱乙方)　　

　　甲乙雙方經過友好協商，明確了雙方權利、義務和責任。遵照平等、自愿、公平和誠信的原則，買賣雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、商品條件

　　二、貨物的送貨地點：甲方指定工地。汽車運輸，貨物卸裝由乙方負責。如需發票，甲方需支付5%的費用。

　　三、稅務發票由甲方負責。

　　四、質量驗收：甲方應派專人對貨物的數量、質量進行驗收，如有異議，甲方在收貨之日起必須當天向乙方提出，如不合格甲方有權拒收。乙方必須無條件將該批原材料運轉出場，由此產生的費用由乙方承擔。

　　五、貨款結算：按照實際供貨量(以甲方收貨單為準)。甲方每月月底按項目部審核后的本月供貨總額的50%向乙方支付貨款。貨物送完后180個工作日內付清全部余款。如違約，甲方需承擔貨款總價的2‰每天的違約金。

　　六、甲方根據施工安排，應向乙方提供一個需求計劃，乙方保證計劃組織生產和儲備。確保供貨及時連續，需方在要求供貨時，須提前1—2天通知對方。

　　七、合同價格在合同履行起內保持不變，如遇不可抗擊力致使石X成本增加，需要變更時，雙方另行協商。

　　八、本合同發生糾紛時，雙方都可向當地的人民法院提起訴訟。

　　九、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商后，可另行補充條款，補充條款作為合同附件與合同具有同等效力。

　　十、此合同一式貳份，雙方各執壹份，自簽訂之日起生效，工程完工后余款付清后自行解除。　　

　　甲方：(蓋章)　　乙方：(蓋章)

　　________年____月____日

貨物買賣合同(易碎品) 篇7

　　買方：___________________________

　　地址：___________________________

　　傳真：___________________________

　　賣方：___________________________

　　地址：___________________________

　　傳真：___________________________

　　本合同由買方和賣方共同簽署，買方同意購買且賣方同意出售下列商品并遵守所列各項條款。

　　1.描述

　　項目

　　商品名稱、規格　

　　單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　1

　　工廠交貨價：

　　2.原產國和制造商名稱

　　____________________________________

　　3.包裝

　　包裝在結實的新木箱或紙箱里，適合遠距離的海運/包裹郵遞/空運和氣候的變化，能防護野蠻裝卸、潮濕、雨淋、腐蝕、震動和冷凍。

　　買方將對由于包裝不適當造成的任何貨物損壞、缺失和由此產生的費用負責；也對由于不充分或不適當的包裝和保護措施所引起的銹蝕負責。隨箱應裝運一整套有關的服務和操作說明。

　　4.嘜頭

　　賣方用不褪色的油漆在每一個外包裝的四周寫上箱號、毛重、凈重、尺寸、合同號、目的港、收貨人編號和下列文字：“防止潮濕　”，“輕拿輕放”，“此端向上”，提升位置，重心和嘜頭。嘜頭為：

　　5.交貨期

　　____________________________________________

　　6.裝貨港

　　____________________________________________

　　7.目的港

　　____________________________________________

　　8.保險

　　在FOB和CFR條款下，保險由買方在裝船后負責辦理。

　　9.付款

　　在信用證付款條件下：買方在合同簽訂后14天內，將開出一個由北京銀行為付款行，以賣方為受益人，全部發貨金額的不可撤消信用證。此信用證在賣方向開證行出示即期匯票（金額為發票金額的100％）以及在條款10中所列裝運文件時即有效。付款將由開證行在被提示上述匯票和文件時通過電匯或航空匯款向賣方付出，此信用證在裝船期后的15日內有效。

　　10.文件

　　（1）提單/空運單：

　　A）在海運條件下：

　　3份原始海運提單，注明：“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭、空白背書，并寫明完整的地址和電話號碼以通知買方。

　　B）在空運條件下：

　　一份原始和一份復印的空運單，注明“運費到付（FOB）”、合同號、嘜頭，指定給買方。

　　（2）5份正本發票，注明：合同號、嘜頭（在多于一個嘜頭時，發票應分開打印），按照相關合同寫出明細。

　　（3）由廠商/供貨商確認的2份正本和2份復印的裝箱單，注明：重量、裝箱件數和相應發票的日期。

　　（4）2份由廠商/供貨商確認的質量、數量說明書。

　　（5）1份發給買方通知發貨詳情的傳真的復印件。除此之外，賣方將在發貨后7天內，將整套上述文件用空郵的方式直接寄給買方。

　　（6）如果必要的話，一份由政府出具的出口許可證復印件。

　　（7）一份正本、兩份復印的原產地證明。

　　（8）文件的數量和內容一定是完整和正確的。如果由于賣方沒有提供上述的文件造成買方不能及時清關和提貨，全部損失由賣方負擔。買方的姓名和完整的地址和電話號碼必須打印在提單或空運單上，否則，賣方將負擔由此造成的損失。

貨物買賣合同(易碎品) 篇8

　　關于貨物買賣合同范X　　甲方： 身份證號：　　乙方： 身份證號：　　

　　甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　一、買賣標的和數量：甲方將下列貨物賣與乙方：名 稱 ( ) 規格或型號( )。

　　二、單價和貨款總額：雙方約定的價格條款是：( )

　　三、交貨時間和交貨數量：交貨時間為( )

　　四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：雙方確定的交貨地點為： ( )運輸方式( ) 運費由乙方承擔，不計算入本合同的貨物單價中。

　　五、質量標準和驗收條款：雙方約定的質量標準是：( ) 乙方在甲方貨物到達交貨地點的`當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

　　七、損失風險：貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔

　　八、貨物所有權：在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

　　九、貨款結算和支付：支付方式為：( )

　　十、知識產權：甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止。　　

　　甲方(簽名)：　　乙方(簽名)：

　　________年____月____日

貨物買賣合同(易碎品) 篇9

　　買方：____________(下稱甲方) 賣方：____________(下稱乙方)

　　地址：____________郵編：_____ 地址：____________郵編：_____

　　電話：____________傳真：_____ 電話：____________傳真：_____

　　電子郵箱：__________電子郵箱：__________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條名稱、品種、規格和質量：

　　1、名稱、品種、規格：____________(應注明產品的牌號或商標)。

　　2、質量，按下列第項執行：

　　(1)按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：

　　_____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條數量和計量單位、計量方法：

　　1、數量：________。

　　2、計量單位和方法：__________。

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

　　第三條包裝方式和包裝品的處理：

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條交貨方式：

　　1、交貨時間：_______。

　　2、交貨地點：_______。

　　3、運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4、保險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條驗收：

　　1、驗收時間：_______。

　　2、驗收方式：______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3、驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條價格與貨款支付：

　　1、單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2、貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________;

　　貨款的支付方式：____________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3、預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條提出異議的時間和方法：

　　1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條甲方違約責任：

　　1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7、其它約定：_____________。

　　第九條乙方的違約責任：

　　1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8、其它：_______________。

　　第十條不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條爭議解決：

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會，按照申請仲裁時該會實行的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條附加條款：

　　1、__________________。

　　2、__________________。

　　3、__________________。

　　第十三條其它事項：

　　1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3、本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　4、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5、雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6、本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

　　甲方：__________ 乙方：____________

　　受權代表：(簽字)______ 受權代表：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)_____ 委托代理人：

　　本合同于____年____月____日訂立于____(地點)

貨物買賣合同(易碎品) 篇10

　　甲方（賣方）：趙　　乙方（買方）：張　　甲、乙雙方就房屋買賣事項，經協商一致，達成以下合同條款：　　

　　一、甲方自愿將坐落在 ____市____區 渝州路 2小區3號樓 4單（建筑面積120平方米，儲藏室40 平方米，產權證號100X5420）房地產出賣給乙方，并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方（附房產證復印件及該房產位置圖）。　　

　　二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整 ；即人民幣小寫100元 。　　

　　三、乙方在簽訂本合同時，支付定金三十萬元整 ，即小寫300000元 。　　

　　四、乙方支付定金之日起 2個月內，向甲方支付首付款（定金從中扣除），首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付（有關期限和程序按照所在按揭銀行規定辦理）。　　

　　五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權（已交納土地出讓金）。　　

　　六、辦理房產證手續所產生的有關稅費由 甲方承擔。　　

　　七、乙方支付首付款后，甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續，待房產過戶到乙方名下之時，乙方應向甲方付清全部房款余額。　　

　　八、甲方應在1個月 前將該房產交付乙方；屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵，無人租住、使用；無欠賬，如電話費、水電費、物業管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。　　

　　九、本合同簽訂后，如一方違反本合同條款，該方應向對方支付五十萬 元的違約金；一方如不能按規定交付房產或按規定支付房款，每逾期____日，應向對方支付五十元罰金，逾期____日視為毀約；如因政府及銀行規定，本合同涉及房產手續客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除，不適用本條款。　　

　　十、交付該房產，甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件，并將抽風機一臺（型號：100X8485），空調兩臺（型號：015X8549 ），熱水器（型號：109X4554），浴霸（型號：102X6985），飲水機（型號：108X9264），音響兩臺（型號：258695 ），涼衣架，房內燈具，前后門窗窗簾、電腦桌一張，櫥衛設施， 等讓與乙方（含在房屋價值內）。　　十

　　一、本協議一式兩份，具有同等法律效力，自雙方簽字之日生效。　　十

　　二、附加條款：　　1、轉讓過后，甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。　　甲方（賣方）：趙 （印） 身份證號：　　住址：____市____區歇臺子長石村24號 電話：________年____月____日　　乙方（買方）：張 （印）身份證號：　　住址：____省____市南XX23號 電話

貨物買賣合同(易碎品) 篇11

　　賣 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________ 國籍：____________

　　買 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________ 國籍：____________

　　買賣雙方在平等互利基礎上，訂立下列合同條款，共同信守。

　　第一條 品名、數量、價格

　　品名及規格：________

　　數 量：________

　　單 價：________

　　總 價：________

　　第二條 包裝：____________________________

　　第三條 保險：由買方按發票金額 年 月 日在____ 市用____ 文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各持一份，具有同等效力。

　　買方：____________ 賣方：____________

　　代表：____________ 代表：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

貨物買賣合同(易碎品) 篇12

　　買方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：____________________________________

　　電話：____________________________________ 

　　法定代表人：______________________________

　　賣方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：____________________________________

　　電話：____________________________________ 

　　法定代表人：______________________________

　　經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本合同各條款，共同履行：

　　第一條貨物名稱：____________________

　　第二條產地：____________________

　　第三條數量：____________________

　　第四條商標：____________________

　　第五條價格：____________________

　　第六條包裝：____________________

　　第七條付款方式：______________________________（以時間為條件）

　　第八條運輸：________________________________________（是否要保險）

　　第九條定金：________________________________________（不得超過總金額的20%）

　　第十條應附的單據 

貨物買賣合同(易碎品) 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　一、由乙方向甲方提供_公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。

　　二、合同簽訂后的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。

　　三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬后的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

　　四、供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。

　　五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。

　　六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣合同(易碎品) 篇14

　　買方：_________(下稱甲方)

　　地址：_________

　　郵編：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　電子郵箱：_________

　　賣方：_________(下稱乙方)

　　地址：_________

　　郵編：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　電子郵箱：_________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱：_________

　　2.品種：_________

　　3.規格：_________(應注明產品的牌號或商標)。

　　4.質量，按下列第_________項執行：

　　(1)按照_________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略)。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：_________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：_________。

　　2.計量單位和方法：_________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：_________。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔)。

　　第四條 交貨方式

　　1.交貨時間：_________。

　　2.交貨地點：_________。

　　3.運輸方式：_________(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保險：_________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：_________。

　　第五條 驗收

　　1.驗收時間：

　　_________。

　　2.驗收方法：

　　_________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例);

　　3.驗收標準：

　　_________;

　　4.由誰負責驗收和試驗：

　　_________;

　　5.驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付

　　1.單價：_________;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：_________;

　　貨款的支付方式：_________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

　　3.預付貨款：_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第九條 保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十條 甲方違約責任

　　(1)甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

　　(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　(4)甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　(5)甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　(7)其它約定：_________。

　　第十一條 乙方的違約責任

　　(1)乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

　　(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　(3)乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

貨物買賣合同(易碎品) 篇15

　　立契約書人_________________實業有限公司（以下簡稱甲方）__________陶瓷有限公司（以下簡稱乙方），雙方茲就買賣茶具事宜，訂立本件契約，條款如下：

　　一、?買賣標的：____________________。（樣式、規格另行列表）

　　二、?價金：__________組人民幣__________?元整，__________每組__________元整，合計__________?元整。

　　三、?送貨地點：甲方公司所在地或其所指定的地點。

　　四、?送貨日期：乙方應于訂約后一個月內按甲方指定的地點、組數如期送達。如有遲延，應依遲交部分的貨款每按千分之二計罰違約金，乙方不得有異議。

　　五、?清償費用：原則上運送費、包裝費由乙方負擔。惟甲方所指定送貨地點不在__________市__________縣兩界內，按實際里程數每公里__________元酌收運送費用。

　　六、?甲方或其指定受領之人世間于受領第一條的茶具后，應即時驗收。____________________如有瑕疵，應于受領后七天內以書面通知乙方更換，逾期乙方不負瑕疵擔保責任。

　　七、?甲方應憑乙方所開出的統一發票及送貨簽收單將貨款一次付給乙方。

　　八、?本契約一式二份，甲乙雙方各執一份為憑。

　　買方（甲方）：________________

　　公司地址：____________________

　　代表人：______________________

　　住址：________________________

　　身份證統一號碼：______________

　　營業執照號碼：________________

　　賣方（乙方）：________________

　　公司地址：____________________

　　代表人：______________________

　　住址：________________________

　　身份證統一號碼：______________

　　營業執照號碼：________________

　　__________年_______月_______日

貨物買賣合同(易碎品) 篇16

　　買方：________________________(下稱甲方)

　　地址：________________________郵編：__________

　　電話：________________________傳真：__________

　　電子郵箱：____________________

　　賣方：________________________(下稱乙方)

　　地址：________________________郵編：__________

　　電話：________________________傳真：__________

　　電子郵箱：____________________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：

　　________________________(應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第項執行：

　　(1)按照______________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：

　　__________________________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________________。

　　2.計量單位和方法：____________________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：________________________。

　　第三條包裝方式和包裝品的處理：

　　__________________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條交貨方式：

　　1.交貨時間：______________。

　　2.交貨地點：______________。

　　3.運輸方式：______________(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保險：______________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：______________________。

　　第五條驗收：

　　1.驗收時間：______________。

　　2.驗收方式：

　　____________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條價格與貨款支付：

　　1.單價：________;總價：__________________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：________________________;

　　貨款的支付方式：________________________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。

　　3.預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后________日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在__________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金;如________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其它約定：________________________。

　　第九條乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8.其它：______________________________。

　　第十條不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后______日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條爭議解決：

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

貨物買賣合同(易碎品) 篇17

　　買方：__________________________

　　賣方：__________________________

　　買方經辦人：____________________

　　賣方經辦人：____________________

　　買方E-Mail：____________________

　　賣方E-Mail：____________________

　　合同簽定地點：__________________

　　用戶編碼：______________________

　　合同簽定時間：__________________

　　合同編碼：______________________

　　買賣雙方經友好協商，達成以下協議：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、到貨期、單價及運輸費、包裝費、保險費、合同總金額

　　序號

　　產品名稱

　　產品型號及規格

　　單位

　　數量

　　到貨期

　　單價(人民幣￥)(單位：元)

　　金額(人民幣￥)(單位：元)

　　1

　　2

　　3

　　4

　　5

　　運費費用：

　　包裝費用：

　　運輸貨物保險費用：

　　合同總金額(大寫)：

　　合計(小寫)：

　　2.產品驗收

　　質量標準：產品驗收質量標準按生產廠家的產品質量標準執行。

　　對于賣方出售給買方的貨物賣方保證：均為上述標明的原廠家生產或原廠家認可的產地制造的產品。均不得有曾使用過的產品、殘次品、不合格產品。

　　買方如發現產品存在質量問題，在收到貨物后____天內應及時向賣方反映，并發給賣方對產品質量質疑的書面意見，賣方應根據買方的要求及時與生產廠方聯系，并負責最終妥善解決。

　　3.交貨地點：買方填寫 ____________________________________________________

　　4.發運方式及運輸

　　保險的價格計算：

　　買方選擇發運方式：

　　○特快專遞：小于等于200克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過200克再加10元。

　　○航空快遞：小于等于500克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過500克再加10元。

　　○平郵包裹：小于等于1千克20元，雜費10元，共計30元（起價）。以后每超過1千克再加10元。

　　○航空運輸：小于等于45千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。

　　○鐵路快運：小于等于5千克40元，雜費20元，共計60元（起價）。以后每超過1千克再加10元。

貨物買賣合同(易碎品) 篇18

　　買方：________(下稱甲方)賣方：______(下稱乙方)

　　地址：_________地址：_________

　　郵編：_________郵編：_________

　　電話：_________電話：_________

　　傳真：_________傳真：_________

　　電子郵箱：_________電子郵箱：_________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　一、名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：_________(應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第_________項執行：

　　(1)按照_________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：_________(應具體約定產品質量要求)。

　　二、數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：_________。

　　2.計量單位和方法：_________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：_________。

　　三、包裝方式和包裝品的處理：

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　四、交貨方式：

　　1.交貨時間：_________。

　　2.交貨地點：_________。

　　3.運輸方式：_________(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保險：_________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：_________。

　　五、驗收：

　　1.驗收時間：_________。

　　2.驗收方式：_________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　六、價格與貨款支付：

　　1.單價：_________;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：_________;

　　貨款的支付方式：_________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

　　3.預付貨款：_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　七、提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　八、甲方違約責任：

　　(1)甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

　　(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以

　　順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　買方：____________賣方：____________

　　_________年_________月_____日

貨物買賣合同(易碎品) 篇19

　　合同編號：

　　)　　立存量房買賣合同人　　出賣人(甲方)：　　買受人(乙方)：　　根據中華人民共和國有關法律、法規規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。　　

　　第一條 甲方出賣存量房的具體狀況如下：　　

　　(一) 存量房坐落在____市 【區】 【路】 號 幢

　　室(車庫等部位： )，權屬證號為：

　　，類型：

　　，用途：，結構：。　　

　　(二)建筑面積平方米（含【

　　】【 】面積平方米）。　　（三）隨存量房同時轉讓的設備（非存量房附屬設備）及裝飾情況（詳見附件一）。　　

　　(四)甲方轉讓存量房的相關關系(包括抵押、租賃、相鄰等其他關系)（詳見附件四）。　　甲方已如實陳述存量房權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系；乙方已對甲方上述轉讓的存量房具體狀況充分了解，自愿買受該存量房。　　

　　第二條

　　甲、乙雙方經協商一致，同意上述存量房轉讓價款為人民幣計 (大寫)： 仟 佰

　　拾

　　萬 仟　　佰 拾 元，元。　　乙方的付款方式和付款期限由甲、乙雙方在本合同附件二中約定。乙方交付存量房價款后，甲方應開具收款憑證。　　

　　第三條

　　甲、乙雙方同意，甲方于年____月____日前騰空該存量房，并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起____日內對存量房及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后簽訂存量房屋交接書，并將存量房鑰匙交給乙方即為存量房交付。　　

　　第四條

　　甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該存量房驗收交接期間，凡已納入本合同附件一的各項存量房裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按其價值 元向乙方支付賠償金。　　

　　第五條

　　甲、乙雙方確認，本合同簽訂之后日內，甲、乙雙方共同向房產管理部門申請存量房轉移登記手續。　　

　　第六條

　　上述存量房毀損、滅失風險責任自該存量房交付之日起由乙方承擔。　　

　　第七條

　　本合同生效后，甲、乙雙方應按國家有關規定繳納稅、費，由甲方乙方交納國家稅、費元。　　存量房轉讓價款，應與____市“基準房價”接近，否則，應由房產管理部門給予確認，以確認的價款作為征收稅費的依據。　　在上述存量房產權轉移占有前未支付的物業管理、水、電、氣、電訊等其他費用，在本合同附件三中約定。　　

　　第八條

　　乙方未在本合同規定期限內支付轉讓存量房價款的，甲、乙雙方同意按下列方式處理。　　

　　一、逾期未超過____日的，乙方應按日向甲方支付本合同

　　第二條約定存量房價款萬分之 的違約金，合同繼續履行。　　

　　二、逾期超過____日后，乙方未支付轉讓存量房價款給甲方的，甲方有權單方解除合同，乙方應按日向甲方支付本合同

　　第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。如果乙方愿意繼續履行合同，經甲方同意，合同繼續履行。　　

　　第九條

　　甲方未按本合同

　　第三條約定期限交接存量房的，甲、乙雙方同意按下列方式處理。　　

　　一、逾期未超過____日的，甲方應按日向乙方支付本合同

　　第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金，合同繼續履行。　　

　　二、逾期超過____日后，甲方應按日向乙方支付本合同

　　第二條約定轉讓存量房價款萬分之的違約金。乙方解除合同的，甲方應自收到乙方解除合同通知到達之日起____日內，退還全部已付款。如果甲方愿意繼續履行合同，經乙方同意，合同繼續履行。　　

　　第十條

　　經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部分。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。　　

　　一、　　

　　二、　　

　　第十一條甲、乙雙方同意委托房產管理部門存量房資金托管中心

　　分中心對存量房轉讓價款實行托管。　　本合同約定以外的，委托經紀機構辦理的其他事項、權限，由甲、乙雙方分別在《房地產經紀合同》中進行約定。　　

　　第十二條

　　甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決。協商不成的，按下述第 種方式解決：

　　1、向合肥仲裁委員會申請仲裁；

　　2、依法向人民法院起訴。　　

　　第十三條

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執一份，

　　一份、房產管理部門一份。　　

　　第十四條

　　本合同自甲、乙雙方簽訂之日起生效

貨物買賣合同(易碎品) 篇20

　　買賣合同(七)

　　訂立合同雙方：

　　購貨單位：____ (以下簡稱甲方)

　　供貨單位：____ (以下簡稱乙方)

　　第一條　其產品名稱、規格、質量(技術指標)、單價、總價等，如表所列：

　　第二條 產品包裝規格及費用

　　第三條　驗收方法

　　第四條　貨款及費用等付款及結算辦法

　　第五條　交貨規定

　　1.交貨方式：____

　　2.交貨地點：____

　　3.交貨日期：____

　　4.運輸費：____

　　第六條　經濟責任

　　1.乙方應負的經濟責任

　　(1)產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之 計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

　　(2)乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的 ____%的罰金。

　　(3)產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包裝的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值 ____%的罰金付給甲方。

　　(4)產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之 的罰金。

　　(5)乙方未按照約定向甲方交付提取標的物單證以外的有關單證和資料，應當承擔相關的賠償責任。

　　2.甲方應負的經濟責任

　　(1)甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款(或包裝價值)總值____%的罰金。

　　(2)甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值 ____%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

　　(3)甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之 的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視中途退貨處理。

　　(4)屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之 的罰金。

　　(5)甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之 計算付給乙方，作為延期罰金。

　　(6)乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　第七條　產品價格如須調整，必須經雙方協商。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之 作為罰金付給甲方。

　　第八條　甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額 ____%的補償金。

　　第九條　如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前 天與甲方協商。

　　第十條　本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。

　　第十一條　甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承擔違約責任。

　　第十二條　本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，雙方可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。(兩者選一)

　　第十三條　本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十四條　本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

　　第十五條　本合同一式 份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本 份。

　　訂立合同人：

　　甲方：____ (蓋章)　　　　　　　　　乙方：____ (蓋章)

　　代理人：____ (蓋章)　　　　　　　　　代理人：____ (蓋章)

　　負責人：____ (蓋章)　　　　　　　　　負責人：____ (蓋章)

　　地址：____ 　　　　　　　　地址：____

　　電話：____ 　　　　　　　　　　　 電話：____

　　開戶銀行、帳號 　　　　　　　　 開戶銀行、帳號

　　____年____月____日

貨物買賣合同(易碎品) 篇21

　　買方：____________ (下稱甲方)

　　賣方：____________ (下稱乙方)

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：

　　____________ (應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第( )項執行：

　　(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3) 按雙方商定要求執行，具體為：

　　_____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________ 。

　　2.計量單位和方法：__________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理：

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條 交貨方式：

　　1.交貨時間：_______。

　　2.交貨地點：_______。

　　3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條 驗收：

　　1.驗收時間：_______。

　　2.驗收方式：

　　______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________;

　　貨款的支付方式：____________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其它約定：_____________。

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到

貨物買賣合同(易碎品) 篇22

　　房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

　　上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

　　法定代表人：某某 職務：董事長。

　　被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

　　原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

　　負責人：某某，經理。

　　上訴請求：

　　1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

　　2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

　　事實和理由：

　　上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

　　一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

　　該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

　　二、該判決認定事實錯誤。

　　(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

　　(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

　　(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

　　上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

　　三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

　　尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

　　四、該判決程序違法。

　　本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

　　綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人： 某某建設集團有限公司

　　20年 月日

貨物買賣合同(易碎品) 篇23

　　買方：_________(下稱甲方)

　　地址：_________

　　郵編：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　電子郵箱：_________

　　賣方：_________(下稱乙方)

　　地址：_________

　　郵編：_________

　　電話：_________

　　傳真：_________

　　電子郵箱：_________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱：_________

　　2.品種：_________

　　3.規格：_________(應注明產品的牌號或商標)

　　4.質量，按下列第_________項執行：

　　(1)按照_________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式，附件略)

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：_________(應具體約定產品質量要求)

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：_________.

　　2.計量單位和方法：_________.

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：_________.

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理

　　_________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔)

　　第四條 交貨方式

　　1.交貨時間：_________.

　　2.交貨地點：_________.

　　3.運輸方式：_________(注明由誰負責代辦運輸)

　　4.保險：_________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)

　　5.與買賣相關的單證的轉移：_________.

　　第五條 驗收

　　1.驗收時間：

　　_________.

　　2.驗收方法：

　　_________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例);

　　3.驗收標準：

　　_________;

　　4.由誰負責驗收和試驗：

　　_________;

　　5.驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付

　　1.單價：_________;總價：_________(明確幣種及大寫)

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：_________;

　　貨款的支付方式：_________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________.

　　3.預付貨款：_________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)

　　第七條 提出異議的時間和方法

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第九條 保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十條 甲方違約責任

　　(1)甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

　　(2)甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　(3)甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　(4)甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　(5)甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　(6)甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　(7)其它約定：_________.

　　第十一條 乙方的違約責任

　　(1)乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

　　(2)乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　(3)乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

貨物買賣合同(易碎品) 篇24

　　合同號：_______

　　日期：______________________________________________________

　　地點：______________________________________________________

　　買方：__________________賣方：__________________

　　地址：__________________地址：__________________

　　電報：__________________電報：__________________

　　電傳：__________________電傳：__________________

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條：品名、規格、數量及單價

　　第二條：合同總值

　　第三條：原產國別及制造廠商

　　第四條：裝運港

　　第五條：目的港

　　第六條：裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條：包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

　　第八條：嘜頭

　　賣給方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：――――――――――

　　第九條：保險

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110%發票金額投保。

　　在CFR條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條：付款條件

　　(1)買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值%，計該信用證在中國銀行行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

　　B.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　C.裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　D.由制造廠家出具并由賣立簽字的品質證明書一式三份。

　　E.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　F.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　G.在CIF條款下：

　　全套按發票金額110%投保的保險單。

　　(2)賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(F除外)，一份寄給買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

　　(3)中國銀行在收到合同中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在 天內，承付合同金額的百分之 ，金額為 .

　　(4)規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　(5)所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

　　第十一條：裝運條件

　　(1)賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　(2)賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　(3)賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　(4)如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　(5)在CFR條款下：

　　如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致買方未將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　(6)在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

　　第十二條：技術文件

　　(1)下述全套英文技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　A.基礎設計圖。

　　B.接線說明書，電路圖，氣/液壓連接圖。

　　C.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　D.零配件目錄。

　　E.安裝、操作和維修說明書。

　　(2)此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款(1)中規定的技術文件。

　　否則，買方有權拒開信用證或拒付貧款。

　　第十三條：保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、賣方。

貨物買賣合同(易碎品) 篇25

　　合同號：＿＿＿＿ 日 期：＿＿＿＿ 地 點：＿＿＿＿

　　買方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　賣方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條 品名、規格、數量及單價＿

　　第二條 合同總值　

　　第三條 原產國別及制造廠商

　　第四條 裝運港

　　第五條 目的港

　　第六條 裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條 包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕、防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

　　第八條 嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：＿＿＿＿

　　第九條 保險：裝運后由買方投保。

　　第十條 付款條件

　　（1）買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計＿＿＿＿。該信用證在中國銀行＿＿＿＿行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”，空白抬頭，空白背書。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　（2）賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外）寄給買方。

　　（3）中國銀行在收到合同＿＿＿＿中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在＿＿＿＿天內，承付合同金額的百分之＿＿＿＿，金額為＿＿＿＿。

　　（4）按本合同第15條和第18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

　　第十一條 裝運條件

　　（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　（5）如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

貨物買賣合同(易碎品) 篇26

　　買方：____________ (下稱甲方)

　　地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________

　　賣方：____________ (下稱乙方) 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____

　　電子郵箱：__________ 甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量 1.名稱、品種、規格： ____________ (應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第( )項執行：

　　(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3) 按雙方商定要求執行，具體為：_____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________ 。

　　2.計量單位和方法：__________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：__ __________。

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理： _________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條 交貨方式：

　　1.交貨時間：_______。

　　2.交貨地點：_______。

　　3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條 驗收： 1.驗收時間：_______。

　　2.驗收方式：

　　______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1.單價：____; 總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：____________;

　　貨款的支付方式：____________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任： 1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。 7.其它約定：

　　第九條 乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。 3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8.其它：_______________。

　　第十條 不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條 爭議解決： 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

　　第十二條 附加條款：

　　第十三條 其它事項：

　　1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。 3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。 4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

　　6.本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

　　甲方:______ 乙方：________

　　受權代表：(簽字)______ 受權代表：(簽字)_______

　　本合同于____年____月____日訂立于____(地點)

　　貨物買賣合同范文三

　　訂立合同雙方：

　　買方： 美國科威有限公司 (下稱甲方)

　　賣方： 河北強久自行車配件有限公司(下稱乙方)

　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　第一條 產品的名稱、品種、規格和質量

　　1.產品的名稱：強久自行車QJ-20xx32 。

　　2.產品的技術標準(包括質量要求)，按(1)執行。

　　(1)按照標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：____(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 產品的數量和計量單位、計量方法。

　　1.產品的數量：200。

　　2.計量單位、計量方法：輛。

　　第三條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點

　　1.產品的交貨單位：河北強久自行車配件有限公司。

　　2.交貨方法，按下列第(2)項執行：

　　(1)甲方送貨。

　　(2)乙方代運。

　　(3)買受人自提自運

　　3.運輸方式：公路運輸。

　　4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)：強久自行車公司*號庫房。

　　5.交貨日期：20xx年12月05日

　　第四條：包裝方式和包裝品的處理

　　包裝方式：

　　第五條 產品的價格與貨款的結算

　　1. 單價：57美元;總價：11400美元。

　　2. 貨款支付：

　　(1)貨款的支付時間： ____;

　　(2)貨款的支付方式：_______;

　　(3)運雜費和其他費用的支付時間及方式________：。

　　3. 預付貨款：________。

　　第六條 對產品提出異議的時間和辦法

　　1.甲方在驗收中，如發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，

　　應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_10__天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

　　2.甲方未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合合同規定。

　　3.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　4.甲方在接到買受人書面異議后，應在_10_天內負責處理，否則，即視為默認買受人提出的異議和處理意見。

　　第七條 甲方的違約責任

　　1.甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款10%的違約金。

　　2.甲方逾期付款的，應按逾期付款金額每日萬分之_1.5___計算，向乙方支付逾期付款的違約金

　　3.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失

　　4.甲方如錯填到貨地點或接貨或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

　　第八條 乙方的違約責任

　　1.乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的__10_%的違約金。

　　2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，如果買受人同意利用，應當按質論價;如果買受人不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。出賣人不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。

　　3.乙方因產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之__1.5__計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交貨的產品、多交的產品和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因買受人保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　第九條 不可抗力

　　當事人雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通通不能履行或不能完全履行的理由，并應在 7 天內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_2_種方式解決：

　　1.仲裁委員會仲裁;

　　2.依法向人民法院起訴。

　　本合同自20xx年12月05日起生效，合同履行期內，當事人雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，雙方各執一份;合同副本一式 2 份，分送銀行等單位各留存一份。

　　甲方：美國科威有限公司(章) 法定代表人： 委托代理人：

　　地址：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話：

　　郵編：

　　乙方：河北強久自行車配件有限公司(章) 法定代表人： 委托代理人： 地址：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　電話：

　　郵編：

貨物買賣合同(易碎品) 篇27

　　訂立合同雙方：

　　供方：______

　　需方：______

　　供需雙方本著平等互利、協商一致的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執行。

　　第一條　商品名稱、種類、規格、單位、數量:

　　第二條　商品質量標準

　　商品質量標準可選擇下列第__項作標準：

　　1.附商品樣本，作為合同附件。

　　2.商品質量，按照____標準執行。(副品不得超過__%)。

　　3.商品質量由雙方議定。

　　第三條　商品單價及合同總金額

　　1.商品定價，供需雙方同意按____定價執行。如因原料、材料、生產條 件發生變化，需變動價格時，應經供需雙方協商。否則，造成損失由違約方承擔經濟責任。

　　2.單價和合同總金額：_________。

　　第四條　包裝方式及包裝品處理_______。

　　(按照各種商品的不同，規定各種包裝方式、包裝材料及規格。

　　供方：______

　　需方：______

貨物買賣合同(易碎品) 篇28

　　合同編號： )　　出賣人(甲方)：身份證號碼：　　買受人(乙方)： 身份證號碼：　　根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。　　

　　第一條 甲方現將長期出讓一幢房屋，具體狀況如下：　　房屋位于____縣邱第 棟第 號，建筑面積為 平方米。轉讓相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)房屋平面圖、四至范圍情況及交房標準（詳見附件）。　　

　　第二條 甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述轉讓的房屋具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。　　

　　第三條 付款方式分為一次性付清和分期付款。可供乙方選擇。　　一次性付清優惠 %優惠價為 元(大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)　　分期付款首付定金元；一層封頂付總價格30%，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)；主體　　封頂付總價格30%，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)；交房時付清余款，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)。　　

　　第四條 甲方轉讓房地產時，土地使用權按下列第 款辦理。 (

　　一) 該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從年____月____日起至________年____月____日止。　　甲方將上述房地產轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。　　(

　　二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定，【可以不 辦理】【應辦理】土地使用權出讓手續的，應由【甲方】【乙方】按規定【將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金】。　　

　　第四條 甲、乙雙方同意，甲方于________年____月____日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的____日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉移占有的標志。　　

　　第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施。　　【價值 元】向乙方支付違約金。　　

　　第六條 甲、乙雙方確認，自本合同簽訂之日起的____日內，　　【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托 】向房地產　　交易中心申請辦理轉讓過戶手續。　　上述房地產權利轉移日期以 【市】【區】【縣】　　房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準，但房地產交易中心依法作出不予過戶決定的除外。　　甲方承諾，在乙方或者委托他人辦理轉讓過戶時，積極給予協助。 由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本合同

　　第十條追究甲方的違約責任。　　

　　第七條 上述房地產風險責任自該房地產【權利轉移】【轉移占 有】之日起轉移給乙方。　　

　　第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應按國家及本市的有關規 定繳納稅、費。　　在上述房地產【權利轉移】【轉移占有】前未支付的物業管理費、 水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本合同附件四約定支付。【權利轉移】【轉移占有】后該房地產使用中所發生的費用，按本合同附件四約定支付。　　

　　第九條 乙方未按本合同約定期限付款的，甲、乙雙方同意按 下列第 款內容處理。　　

　　一、每逾期____日，乙方應向甲方支付逾期未付款的 ％的違約 金，合同繼續履行。　　

　　二、乙方逾期未付款，甲方應書面催告乙方，自收到甲方書面催 告之日起的____日內，乙方仍未付款的，甲方有權單方解除合同，并 書面通知乙方，自收到通知之日起的____日內乙方未提出異議，合同　　即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款 ％的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應在接到書面通知之起____日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的，甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。　　

　　第十條 甲方未按本合同約定的期限將上述房地產交付（包括　　房地產交接及房地產權利轉移）給乙方，甲、乙雙方同意按下列第 款內容處理。　　

　　一、每逾期____日，甲方應向乙方支付已收款 ％的違約金，合 同繼續履行。　　

　　二、甲方逾期未交付房地產，乙方應書面催告甲方，自收到乙方 書面催告之日起的____日內，甲方仍未交付房地產的，乙方有權單方 解除合同，并書面通知甲方，自收到通知之日起的____日內甲方未提 出異議，合同即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起____日內向 乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應按已收款的 ％向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方 造成經濟損失的，乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。　　

　　第十一條 經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。

　　第十二條 本合同自【甲、乙雙方簽訂】【 公證處公證】【 】之日起生效。　　

　　第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決，協商不能解決的， 提交上海仲裁委員會仲裁（不愿意仲裁，愿意向人民法院起訴的，請將此條款劃去）。　　

　　第十四條 本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份，和 【市】【區】【縣】房地產交易中心各執一份。【【必備】買賣合同范X9篇