注塑機(jī)買賣合同（精選3篇）
注塑機(jī)買賣合同 篇1
范本 狹義合同指一切民事合同。小編為大家搜集整理的注塑機(jī)買賣合同范本，歡迎大家閱讀與借鑒，希望能夠給你帶來幫助。 承攬方： 委托方： 合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，按照《民法典》及其有關(guān)規(guī)定，特訂立本合同。
一、承攬標(biāo)準(zhǔn)
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：以客戶提供稿件的確認(rèn)件為準(zhǔn)！按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
三、版費(fèi)承擔(dān)責(zé)任及起訂量： 所有包裝由運(yùn)城XX公司大版制作，版費(fèi)由委托方預(yù)付 1
4.9 萬元，每單款包裝累計(jì)達(dá)到貨值 15 萬元，承攬方全額退還版費(fèi)。改版費(fèi)用由委托方承擔(dān)。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時(shí)間： 每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發(fā)票，委托方在次月____日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：按相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)或雙方書面約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
六、運(yùn)輸方式及交貨時(shí)間： 承攬方負(fù)責(zé)送貨到委托方，運(yùn)費(fèi)承攬方負(fù)責(zé)。新版的交貨時(shí)間：稿件客戶確認(rèn)后 20 天交貨，返單交貨時(shí)間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地：承攬方所在地。
八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元，質(zhì)保金在結(jié)款時(shí)扣除。
九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標(biāo)的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費(fèi)，版費(fèi)，材料費(fèi)及工時(shí)費(fèi)均由委托方承擔(dān)，委托方不得拒付相關(guān)費(fèi)用。
十、交貨期的約定：交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定，時(shí)間從委托方定稿并下訂單開始計(jì)算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。 十
一、驗(yàn)收時(shí)間：自承攬方交付產(chǎn)品之日起，委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定，委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起____日內(nèi)向承攬方提出書面異議，并不得動(dòng)用產(chǎn)品，否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，使用期內(nèi)發(fā)生問題，除委托方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)退換，如有其它問題雙方協(xié)商解決。 十
二、知識(shí)產(chǎn)權(quán)：委托方定作的產(chǎn)品如涉及到注冊商標(biāo)或外觀設(shè)計(jì)專利，著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)，委托方應(yīng)向承攬方提供所有權(quán)或使用許可證。委托方還應(yīng)向承攬方提供委托書，營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），條碼證，證等。委托方對提供的所有材料的真實(shí)性，合法性負(fù)責(zé)，如委 托方未提供或提供的資料不實(shí)而引起侵權(quán)等糾紛，由委托方承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任 十
三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），證，印刷執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章），第三方檢測報(bào)告。 十
四、除外責(zé)任：因不可抗力，停電，主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付，不應(yīng)視為承攬方違約，但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時(shí)內(nèi)書面通知委托方，并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上，委托方方有權(quán)取消本合同。 十
五、違約責(zé)任：
1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，委托方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，委托方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，委托方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的`，由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔(dān)本合同總金額的0.2%的違約金（交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨）；未經(jīng)委托方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付本合同總金額20%的違約金。 如因承攬方工作進(jìn)度達(dá)或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定，使委托方錯(cuò)過了產(chǎn)品上市的最佳時(shí)機(jī)，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實(shí)際情況另外承擔(dān)委托方直接及間接的經(jīng)濟(jì)損失。 十
六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認(rèn)的定作業(yè)務(wù)，雙方均收受本合同的約束。 十
七、未盡事宜，均按《民法典》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。 十
八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。 十
九、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同雙方蓋章之日起生效，但合同約定有預(yù)付款的，自預(yù)付款交付之日起生效。 本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止 簽訂地點(diǎn)：
簽訂時(shí)間：
注塑機(jī)買賣合同 篇2
甲方：__________
乙方：__________
甲乙雙方本著誠信合作、互惠互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國國法》及其他有關(guān)規(guī)定，簽訂此協(xié)議。舊注塑機(jī)的生產(chǎn)日期：__________，產(chǎn)地__________計(jì)__________臺(tái)。舊塑機(jī)的轉(zhuǎn)讓事宜協(xié)商一致，自愿簽訂并共同遵守該設(shè)備轉(zhuǎn)讓合同，具體條款如下：
1、該合同貨物為舊注塑機(jī)拾壹臺(tái)，包括干燥機(jī)、上料機(jī)、機(jī)內(nèi)液壓油等按現(xiàn)有使用標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，計(jì)人民幣_(tái)_________元(大寫：__________)的價(jià)格轉(zhuǎn)讓乙方。
2、簽訂合同后，乙方在驗(yàn)收全套設(shè)備無任何異議后，乙方付給甲方定金__________元，剩余貨款__________元，在提貨裝車當(dāng)日一次性付清設(shè)備全款，拉幾臺(tái)付幾臺(tái)的款。
3、在乙方將設(shè)備未拉出甲方所在地前的一切產(chǎn)權(quán)糾紛由甲方承擔(dān)，否則甲方承擔(dān)一切違約責(zé)任，超過此地由乙方承擔(dān)，拆裝設(shè)備由乙方承擔(dān)。限乙方在20日內(nèi)拉走設(shè)備。
4、簽訂合同后在執(zhí)行期間如乙方違約并賠償對方總貨款10%的違約金，如甲方違約，雙倍反還乙方的定金，并賠償對方總貨款20%的違約金。
5、該設(shè)備為舊注塑機(jī)，所以甲方提供收款收據(jù)，甲方必須提供設(shè)備清單一份(作為設(shè)備轉(zhuǎn)讓的附件)及機(jī)器說明資料一份。
6、在轉(zhuǎn)讓合同履行過程如發(fā)生爭議的，由雙方當(dāng)事人友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，任何一方有權(quán)向人民法院提出起訴。
7、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：__________乙方：__________
代表人：__________ 代表人：__________
日期：__________日期：__________
注塑機(jī)買賣合同 篇3
巴音東磚廠(以下簡稱甲方)：
施工方(以下簡稱乙方)：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方同意將紅磚賣給乙方，具體事宜協(xié)商內(nèi)容如下：
一、 乙方定購甲方紅磚磚價(jià)為0.32元(包括裝、卸、運(yùn)費(fèi))。
二、 乙方付款方式：拉到15萬付款一次，在10月1日以前全部付清。
三、 甲方紅磚質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)要符合烏蘭察布市質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。
四、 甲方必須保證乙方工地的正常用磚，不得因沒磚影響施工，因甲方?jīng)]磚影響乙方施工，甲方必須負(fù)乙方的誤工損失。
五、 乙方必須保證甲方的正常卸磚條件，中心地條件，不能正常運(yùn)磚造成乙方工地沒磚，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
六、 如遇不可抗力因素致使本協(xié)議不能正常履行，甲乙雙方另行協(xié)商。
七、 以上協(xié)議雙方必須遵守，不得以任何理由違約，否則后果由違約方負(fù)責(zé)。本協(xié)議一式兩份，簽字生具有法律效力。
甲方(東磚廠)簽字： 乙方(施工方)簽字：
年 月 日