通用樣品買賣合同書（精選25篇）
通用樣品買賣合同書 篇1
合同編號(hào)__________________ （版） 賣
方（甲方）_______________________ 買
方（乙方）_______________________ 根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動(dòng)物防疫法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等的基礎(chǔ)上協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條
品種、數(shù)量、價(jià)款（可另附表） 品種性別數(shù)量（頭）規(guī)
格（公斤頭）單
價(jià)（元公斤）單
價(jià)（元頭）金
額（元）供
種期
限 公
母
公
母 合計(jì)金額： 備注：甲乙雙方按實(shí)際情況選擇計(jì)量單位。
第二條
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
（一）________________________________________________ 。
（二）________________________________________________ 。
第三條
支付方式 貨款的支付按下列第_______項(xiàng)執(zhí)行：
（一）即時(shí)結(jié)清。
（二）合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提貨時(shí)須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。
（三）其他方式__________________________________ 。
第四條
交貨方式、地點(diǎn)及費(fèi)用，按下列第________項(xiàng)執(zhí)行：
（一）甲方將種豬送到___________，運(yùn)輸費(fèi)用由________方承擔(dān)。
（二）乙方到________________提貨，運(yùn)輸費(fèi)用由_______方承擔(dān)。
第五條
違約責(zé)任
（一）甲方延遲供種的，每延遲____日，應(yīng)支付乙方_______元的違約金。
（二）乙方逾期提貨的，每延遲____日，應(yīng)支付甲方________元的違約金。
（三）乙方逾期支付貨款的，每延遲____日，應(yīng)支付甲方______元的違約金。
（四）其他違約責(zé)任____________________________ 。
第六條
其他約定 。
第七條
爭(zhēng)議解決 發(fā)生爭(zhēng)議由雙方協(xié)商解決；也可通過____市生豬業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)解；或選擇下列第_______項(xiàng)方式解決：
1.上海仲裁委員會(huì)提起仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第八條 本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_____份，自甲乙雙方簽字（蓋X）之日起生效。 甲
方_________________________ 乙
方________________________ 法定代表人_________________________ 法定代表人________________________ 委托代理人_________________________ 委托代理人________________________ ____市種豬買賣合同示范文本 地
址_________________________ 地
址________________________ 郵
編_________________________ 郵
編________________________ 電
話_________________________ 電
話________________________ 簽約地點(diǎn)___________________________ 簽約地點(diǎn)__________________________ 簽約日期___________________________ 簽約日期
通用樣品買賣合同書 篇2
合同編號(hào)：（
）購字第號(hào) 簽訂時(shí)間：________年 ____月 ____日 簽訂地點(diǎn)：____市____區(qū) 甲方（買受人）：融資租賃有限公司 法定代表人： 住所地： 乙方（供應(yīng)商）： 法定代表人： 住所地： 丙X（承租人）： 法定代表人： 住所地： 甲方根據(jù)與丙X簽訂的編號(hào)為租賃（
）直字第 號(hào)的《融資租賃合同》之約定，并根據(jù)丙X自行指定的供應(yīng)商和租賃物，與乙方簽訂本租賃物買賣合同（以下稱“本合同”）。甲方向乙方購買本合同項(xiàng)下的標(biāo)的物。
一、合同標(biāo)的物
1、由乙方售出、甲方購入的標(biāo)的物如下： 幣種：人民幣 單位：元
2、丙X在此確認(rèn)：
（1）本合同項(xiàng)下的乙方以及標(biāo)的物作為融資租賃合同項(xiàng)下的供應(yīng)商及租賃標(biāo)的物，系丙X自行選定，并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。
（2）供應(yīng)商和指定的標(biāo)的物規(guī)格、式樣、質(zhì)量、價(jià)款等與融資租賃合同規(guī)定完全一致。
（3）標(biāo)的物詳細(xì)配置以乙方和丙X的約定為準(zhǔn)。
二、標(biāo)的物的交付
1、乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起 天內(nèi)將本合同所列標(biāo)的物在
直接向丙X交付，乙方在向丙X交付標(biāo)的物時(shí)須同時(shí)提供質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)、使用說明書、合格證等附件。
2、乙方應(yīng)向甲方開具全額發(fā)票，并及時(shí)交付給甲方。
3、乙方將標(biāo)的物交付丙X之時(shí)，標(biāo)的物所有權(quán)自乙方轉(zhuǎn)移至甲方。
三、價(jià)款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個(gè)工作日內(nèi)，甲方一次性將標(biāo)的物價(jià)款支付給乙方:
（1）（乙方和）丙X依約定的金額向甲方支付了保證金、手續(xù)費(fèi)等款項(xiàng)；
（2）甲方收到乙方和丙X共同出具的付款通知；
（3）甲方收到丙X出具的租賃物品驗(yàn)收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名： 賬號(hào)： 開戶銀行：
3、在本合同簽訂后，當(dāng)相關(guān)法律、市場(chǎng)行情等發(fā)生變化，致使各項(xiàng)稅負(fù)其他費(fèi)用增加時(shí)，其費(fèi)用增加部分由乙方承擔(dān)，本合同項(xiàng)下購買價(jià)格等其他條款不變。
四、驗(yàn)收方法及標(biāo)準(zhǔn)
1、標(biāo)的物交接時(shí)，丙X應(yīng)當(dāng)場(chǎng)對(duì)標(biāo)的物外觀和基本使用功能等進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)，若對(duì)外觀有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向乙方提出；對(duì)其他質(zhì)量問題有異議的，應(yīng)在合理期限內(nèi)提出。
2、標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為：
（1）乙方向甲方出售的標(biāo)的物，其質(zhì)量必須符合國家汽車產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求，符合 車輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
（2）乙方向甲方出售的標(biāo)的物，必須是經(jīng)國家有關(guān)部門公布、備案的汽車產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品，并能通過公安交通管理部門的檢測(cè)，可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權(quán)
1、標(biāo)的物的保修期限執(zhí)行乙方提供的保修手冊(cè)的規(guī)定。在上述保修期內(nèi)，標(biāo)的物出現(xiàn)質(zhì)量問題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)依約對(duì)標(biāo)的物進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
2、本合同訂立后，國家若出臺(tái)有關(guān)汽車產(chǎn)品修理、更換、退貨的規(guī)定，按國家規(guī)定執(zhí)行。
3、與標(biāo)的物有關(guān)的瑕疵擔(dān)保、租賃期限內(nèi)的質(zhì)量保證、保修服務(wù)以及其他作為賣方應(yīng)提供的保證或應(yīng)履行的義務(wù)，乙方應(yīng)向丙X直接承擔(dān)責(zé)任。
4、當(dāng)標(biāo)的物存在質(zhì)量問題或性能不良、規(guī)格或式樣不符及其他瑕疵時(shí)，或者非因甲方原因?qū)е聵?biāo)的物遲延交付或者無法交付給丙X時(shí)，甲方將索賠權(quán)轉(zhuǎn)給丙X，由丙X直接向乙方索賠。無論丙X向乙方索賠進(jìn)程及結(jié)果如何，均不得影響丙X按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。
六、違約責(zé)任
1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款，則每延遲一____日，甲方應(yīng)支付乙方標(biāo)的物價(jià)款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝合同規(guī)定的標(biāo)的物，則每延遲____日，乙方應(yīng)向甲方支付標(biāo)的物價(jià)款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙X在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)將標(biāo)的物投入正常營運(yùn)，向甲方及丙X賠償由于延期營運(yùn)而造成的損失。
4、乙方交付的標(biāo)的物不符合本合同載明或者乙方與丙X特別約定的質(zhì)量條款，甲方應(yīng)承擔(dān)無償修復(fù)、補(bǔ)償損失、減少價(jià)款或退貨的違約責(zé)任。
七、侵權(quán)
1、當(dāng)標(biāo)的物侵犯第三方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)，乙方有義務(wù)且應(yīng)自行承擔(dān)費(fèi)用，解決糾紛，并賠償給甲方及丙X造成的損失。
2、經(jīng)國家授權(quán)的汽車檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，標(biāo)的物確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財(cái)產(chǎn)損害，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
八、本合同的解除 從標(biāo)的物訂貨到交付，因非甲方原因?qū)е氯谫Y租賃合同無法簽訂時(shí)，或者融 資租賃合同被解除時(shí)，甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同，乙方應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)向甲方退還甲方已付款項(xiàng)。
九、標(biāo)的物滅失和毀損風(fēng)險(xiǎn) 本合同項(xiàng)下標(biāo)的物滅失和毀損的風(fēng)險(xiǎn)在標(biāo)的物交付并經(jīng)丙X驗(yàn)收合格之前由乙方承擔(dān)，標(biāo)的物交付并驗(yàn)收合格之后由丙X承擔(dān)。
十、不可抗力 由于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)以及其它不可預(yù)見和不能防止和避免的事件，致使一方不能履行合同時(shí)，當(dāng)事方應(yīng)立即將事故情況及時(shí)通知對(duì)方，并應(yīng)在事發(fā)之日起15天內(nèi)，提供有效證明或公證。按事故對(duì)履行合同的影響程度，各方另行協(xié)商決定是否解除合同，或部分免除履行合同的責(zé)任，或延期履行合同。 十
一、特別約定 根據(jù)融資租賃合同的約定，丙X應(yīng)以現(xiàn)金形式向甲方支付保證金元，手續(xù)費(fèi) 元，首付租金 元，合計(jì)元，甲、乙、丙三方一致同意該款項(xiàng)由乙方代甲方直接向丙X收取，以抵扣部分甲方應(yīng)支付給乙方的標(biāo)的物價(jià)款，即甲方還需支付給乙方價(jià)款 元后，乙方視作甲方已足額支付標(biāo)的物價(jià)款。 十
四、爭(zhēng)議的解決 凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，則提請(qǐng)合同簽訂地人民法院訴訟解決。 十
五、合同的生效 本合同經(jīng)甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號(hào)為租賃（
）直字第 號(hào)《融資租賃合同》附件，具有與其同等法律效力。 十
六、其它
1、本合同所稱的標(biāo)的物即為租賃（
）直字第 號(hào)《融資租賃合同》項(xiàng)下之租賃物。
2、甲方僅承擔(dān)本合同項(xiàng)下標(biāo)的物價(jià)款的支付義務(wù)。
3、本合同所列標(biāo)的物在技術(shù)上有需要補(bǔ)充的事宜，由乙方與丙X另行協(xié)商。
4、本合同一式三份，三方各執(zhí)一份。
（以下無正文） （本頁為簽署頁，無正文） 甲方（蓋章）：法定代表人或授權(quán)代表： 乙方（蓋章）： 法定代表人或授權(quán)代表： 丙X（蓋章）： 法定代表人或授權(quán)代表：
通用樣品買賣合同書 篇3
賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方)：
買方(以下簡(jiǎn)稱乙方)：
特此同意以下商品的銷售：
第一條乙方向甲方訂購貨物。在合同訂立之日，甲方將交付與樣品相同類型，相同質(zhì)量的貨物。甲方應(yīng)在____天內(nèi)交付乙方。
第二條如果甲方不能按時(shí)交貨或僅部分交貨，則乙方應(yīng)通知乙方在____天之前推遲交貨日期;但是，如果乙方不同意，則可以終止合同。
因此，如果乙方受損，乙方可以要求賠償，甲方無異議。
第三條：由于自然災(zāi)害或其他不可抗力原因，甲方不能按時(shí)交付或不能全額交付的，可以推遲期限。但是，延遲天數(shù)應(yīng)由雙方共同決定。
第四條：約定每次購買應(yīng)支付人民幣_(tái)________________________________，同時(shí)全額交納交貨價(jià)。如果乙方未能全額付款，則甲方可以停止交付貨物并同意敦促他在一定時(shí)間內(nèi)付款。如果交貨沒有逾期，則甲方可以終止合同。甲方還必須要求賠償所遭受的損失。
第五條乙方預(yù)見到不能在該期限內(nèi)付款的，乙方可以通知甲方在______天前延長(zhǎng)交貨期。如果甲方不同意，乙方可以終止合同。損害對(duì)方的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的，乙方可以要求更換或解除銷售合同。甲方無異議。因此，那些遭受乙方損害的人必須要求賠償。
第七條貨物價(jià)格有變動(dòng)的，當(dāng)事人不得主張漲價(jià)，跌價(jià)或因故終止合同。
第八條____相同的副本，甲，乙雙方各持有____副本作為證據(jù)。
賣方(甲方)：
______年月日
買方(乙方)：
______年月日
通用樣品買賣合同書 篇4
賣方：________(下稱甲方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________(下稱乙方)
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
第八條 合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。
第九條 其他約定事項(xiàng)：
_____________________________。
第十條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：_______ 買受人(乙方)(簽章)：_______
___________年_________月_____日 ___________年_________月_____日
簽訂地點(diǎn)：_____________________ 簽訂地點(diǎn)：_____________________
通用樣品買賣合同書 篇5
賣方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：________________
買方：________
地址：____________________
郵編：____________________
電話：____________________
傳真：____________________
電子郵箱：
茲為設(shè)備買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購________設(shè)備，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的設(shè)備________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)盡賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付設(shè)備，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，乙方有損害者，得請(qǐng)求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
第八條合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交哈爾濱仲裁委員會(huì)仲裁。
第九條其他約定事項(xiàng)：________
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人：_______買受人：_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點(diǎn)：_____________________簽訂地點(diǎn)：_____________________
通用樣品買賣合同書 篇6
出賣人(以下簡(jiǎn)稱甲方)：_______________
買受人(以下簡(jiǎn)稱乙方)：_______________
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于__________日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)__________元，共人民幣_(tái)__________元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于___________日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
第八條合同一式______份，甲、乙雙方各執(zhí)__________份為憑。
出賣人(甲方)：_______________買受人(乙方)：_______________
_______________年___________月__________日
通用樣品買賣合同書 篇7
出賣人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買受人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。
如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
日期：
日期：
通用樣品買賣合同書 篇8
出賣人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)____________
買受人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)____________
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：____________
買受人(乙方)：____________
時(shí)間：____________
通用樣品買賣合同書 篇9
甲方名稱：________________
乙方名稱：________________
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，本著自愿、平等、公平、誠實(shí)信用的原則，特簽訂本協(xié)議。
一、設(shè)備的規(guī)格及價(jià)格：________________
合計(jì)：_______________元整
二、付款方式
1、甲方應(yīng)在所需產(chǎn)品__________天前向乙方訂貨，并交納所需費(fèi)用10%作為保證金。
2、甲方在未付清設(shè)備款之前，本合同機(jī)器設(shè)備所有權(quán)仍歸乙方享有。
3、甲方應(yīng)向持有乙方加蓋公章的收款委托書的乙方工作人員付款。
三、交貨及驗(yàn)收
1、乙方設(shè)備詳細(xì)規(guī)格及技術(shù)配置見合同附件。
2、交貨地點(diǎn)：乙方工廠。
3、由乙方進(jìn)行安裝調(diào)試，甲方配合驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，甲乙雙方另簽訂驗(yàn)收?qǐng)?bào)告書并加蓋公章。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行乙方標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。如甲方對(duì)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型進(jìn)行改變或加裝的，雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，預(yù)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，作為本協(xié)議的附件。
四、運(yùn)輸方式：
1、本合同所規(guī)定的設(shè)備由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，并承擔(dān)一切風(fēng)險(xiǎn)。運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方支付。
2、甲方收到第一條所列設(shè)備后，如發(fā)現(xiàn)與設(shè)備不符，應(yīng)在七日內(nèi)書面通知乙方處理，期間如對(duì)甲方的正常作業(yè)造成的負(fù)面影響，乙方應(yīng)相應(yīng)做出賠償。
五、售后服務(wù)：
1、自設(shè)備經(jīng)過雙方驗(yàn)合格之日起，該設(shè)備進(jìn)入保修期，保修期為十二個(gè)月。保修期內(nèi)乙方在接到甲方保修通知后，必須在最短的時(shí)間趕到現(xiàn)場(chǎng)，最遲在三天內(nèi)派人趕到甲方現(xiàn)場(chǎng)。
2、保修期內(nèi)乙方負(fù)責(zé)維修，甲方承擔(dān)乙方維修人員的差旅費(fèi)。若屬甲方認(rèn)為操作不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻墓收希瑒t不屬于保修范圍。
六、違約責(zé)任
1、甲方無正當(dāng)理由拒絕調(diào)試、驗(yàn)收或拒收設(shè)備的，甲方應(yīng)向乙方償付貨款總值的10%作為違約金，合同繼續(xù)履行逾期二十天的乙方有權(quán)解除合同并沒收定金。
2、乙方所交的設(shè)備品種、型號(hào)、規(guī)格不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收設(shè)備，乙方償付甲方貨款總值的10%作為違約金。
3、乙方逾期交貨的，每逾期一天，乙方向甲方償付逾期交貨部分的5%作為滯納金，累積滯納金不超過逾期繳獲部分貨款總額的20%。
七、爭(zhēng)議處理
1、因設(shè)備的質(zhì)量問題發(fā)生爭(zhēng)議，由乙方所在地或法院指定的質(zhì)量鑒定單位進(jìn)行質(zhì)量鑒定、設(shè)備不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由乙方承擔(dān)。
2、凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭(zhēng)議，甲、乙雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決，如經(jīng)協(xié)商后仍不能達(dá)成協(xié)議時(shí)，任何一方可以向法院提出訴訟。
八、其他約定
1、本合同的所有附件具有與合同同等的法律效力。
2、本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章后生效。
甲方：________________乙方：________________
法人代表：________________法人代表：________________
簽約時(shí)間：_______________
通用樣品買賣合同書 篇10
樣品買賣，又稱貨樣買賣，是指當(dāng)事人雙方約定一定的樣品，出賣人交付的標(biāo)的物應(yīng)與樣品具有相同品質(zhì)的買賣。由于樣品買賣是在普通買賣關(guān)系中附加了出賣人的一項(xiàng)“須按樣品的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)交付標(biāo)的物”的擔(dān)保，因此，樣品買賣除適用普通買賣的規(guī)定外，還產(chǎn)生下列效力：
1、當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)封存樣品，并且可以對(duì)樣品質(zhì)量予以說明。出賣人交付的標(biāo)的物應(yīng)當(dāng)與樣品及其說明的質(zhì)量相同。
2、憑樣品買賣的買受人不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的標(biāo)的物與樣品相同，出賣人交付的標(biāo)的物的質(zhì)量仍然應(yīng)當(dāng)符合同種物的通常標(biāo)準(zhǔn)。
通用樣品買賣合同書 篇11
出賣人（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
聯(lián)系方式：
地址：
買受人（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
聯(lián)系方式：
地址：
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條?乙方向甲方訂購貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。雙方確認(rèn)已于年?月___日共同封存樣品（雙方各持一份）
第二條?甲方如不能按期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于____日前通知乙方延期交付；但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條?如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能按期交貨或不能全數(shù)的交付，可延緩交付。其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條?買賣貨款每件_____元，共_____元，交貨時(shí)應(yīng)全部付清。如乙方不能付清的，甲方可停止交付貨物，并約定一定期間催其付款，逾期仍不交付的，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害可以請(qǐng)求賠償。
第五條?乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于_____日前通知甲方延展交貨日期，若甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，若給對(duì)方造成損害的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條?甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害的，可以請(qǐng)求賠償。
第七條?貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
第八條?合同一式___份，甲、乙雙方各執(zhí)____份。
（以下無正文）
出賣人（甲方）：
______年_____月____日
買受人（乙方）：
______年_____月____日
通用樣品買賣合同書 篇12
發(fā)包人(甲方)：_____ 委 托 代 理 人：_____ 電 話：_____
工 程 設(shè) 計(jì) 師：_____
電話：_____
依照《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn)，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡(jiǎn)稱工程)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
第一部分 工程概況
第1條、工程地點(diǎn)：___________
第2條、工程內(nèi)容及做法
(詳見工程施工項(xiàng)目確認(rèn)表及報(bào)價(jià)單)。
第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：
(1)承包人包工、部分包料(詳見報(bào)價(jià)單)，發(fā)包人提供部分材料(詳見報(bào)價(jià)說明);
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實(shí)際施工的要求，與工程實(shí)際使用量的誤差應(yīng)在+-8%以內(nèi)。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量檢驗(yàn)合格證明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質(zhì)量問題，由承包人承擔(dān)責(zé)任，且不受工程質(zhì)量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。
：___________元,為不含稅報(bào)價(jià)(詳見裝修工程報(bào)價(jià)單)。
第二部分 施工圖紙
_____________元，由發(fā)包人支付(此費(fèi)用包括/不包括在工程價(jià)款內(nèi))。
第三部分 發(fā)包人義務(wù)
第1條、開工前三天，為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系及相關(guān)裝修手續(xù)(物管等)，并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;
第4條、不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的，負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;
第6條、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、階段驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
第四部分 承包人義務(wù)
第1條、施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程;
第2條、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔，工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第五部分 工程變更
第1條、工程項(xiàng)目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù)。需要保管的，發(fā)包人應(yīng)作好密封標(biāo)志，并交由現(xiàn)場(chǎng)管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料，承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。
第三條，所提供材料保證_____年內(nèi)不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對(duì)以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)，工期相應(yīng)順延：
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責(zé)任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。
第八部分 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
第1條、雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為現(xiàn)行家居裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 第2條、施工過程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議，由發(fā)包人指定擁有質(zhì)量認(rèn)證資質(zhì)的有關(guān)部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證，經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，
認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人承擔(dān);經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)證過程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
第九部分 工程驗(yàn)收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)隱蔽工程驗(yàn)收;
(2)水電工程完工;
(3)中期驗(yàn)收(木作工程完工)，并作好工作量統(tǒng)計(jì)決算;
(4)ICI漆工程完工 。
承包人應(yīng)提前兩天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收，階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單(見工程驗(yàn)收單)。
第2條、工程竣工后，承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收，發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收(否則視同工程合格)，填寫工程驗(yàn)收單(見工程驗(yàn)收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(見工程結(jié)算單)。
第3條、工程竣工后，承包人負(fù)責(zé)采購裝飾裝修材料及設(shè)備的，發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為_____月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。驗(yàn)收合格簽字后，填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為______月。
第5條、在正常使用條件下，工程應(yīng)在一定時(shí)期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。如在保修期內(nèi)出現(xiàn)超過2次(處)嚴(yán)重質(zhì)量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據(jù)實(shí)際情況賠償發(fā)包人由于此質(zhì)量問題造成的相關(guān)損失，并向發(fā)包人支付工程質(zhì)量違約賠償，金額為發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的工程的造價(jià)(根據(jù)附工程報(bào)價(jià)單)。
嚴(yán)重工程質(zhì)量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現(xiàn)3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動(dòng)工程出現(xiàn)斷裂、漏水、漏氣(材料質(zhì)量問題除外);
墻面、吊頂?shù)韧苛瞎こ坛霈F(xiàn)0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現(xiàn)斷裂、脫落(材料質(zhì)量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動(dòng)、脫落;
地磚、地板工程出現(xiàn)5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動(dòng)、脫落(材料質(zhì)量問題除外); 木工工程出現(xiàn)開裂、脫膠(榫)、松動(dòng)、變形(材料質(zhì)量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：
第2條、工程中期驗(yàn)收合格后，承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見工程結(jié)算單)并簽字，發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程款。每項(xiàng)工程增加項(xiàng)目結(jié)算應(yīng)在每次付款時(shí)結(jié)清。
第十一部分 違約責(zé)任
第1條、合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對(duì)方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第2條、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
第3條、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時(shí)，終止方應(yīng)提前5天通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
第十二部分 合同爭(zhēng)議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項(xiàng)具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng)，并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn)。
第2條、施工期間，承包人應(yīng)盡量確保工程不對(duì)鄰里、社區(qū)和公眾利益產(chǎn)生影響。承包人應(yīng)對(duì)工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預(yù)計(jì)和有效的管理。由于承包人管理不善，違規(guī)操作而造成的一切后果，由承包人負(fù)責(zé)。
第3條、施工期間，承包人每天的工作時(shí)間為：上午_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分;下午
_______點(diǎn)_______分至_______點(diǎn)_______分。承包人應(yīng)按時(shí)開工、停工，并不在施工現(xiàn)場(chǎng)從事與工程無關(guān)的活動(dòng)。
第十五部分 附則
第1條、本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：
(1)從竣工驗(yàn)收之日計(jì)算，保修期為______年。
(2)保修期內(nèi)由于承包人施工不當(dāng)造成質(zhì)量問題，承包人無條件地進(jìn)行維修，并根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對(duì)發(fā)包人進(jìn)行賠償;
(3)保修期內(nèi)如屬發(fā)包人使用不當(dāng)造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費(fèi)。
(4)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發(fā)包人簽字：_____
承包人簽字(蓋章)：_____
日期：_____年_____月_____日
通用樣品買賣合同書 篇13
供方(甲方)： 需方(乙方)：
通信地址： 通信地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，就乙方購買甲方產(chǎn)品，簽訂本合同，內(nèi)容如下：
一、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：乙方所購甲方產(chǎn)品屬于：定制產(chǎn)品。定制產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照雙方約定封樣的產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行。
二、交貨時(shí)間、地點(diǎn)：甲方應(yīng)在年月日前將產(chǎn)品送至乙方指定的`送貨地。
三、收貨與驗(yàn)貨：乙方指定的收貨人1姓名身份證號(hào)，聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號(hào)，聯(lián)系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗(yàn)貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結(jié)算貨款的依據(jù)。乙方在收貨后日內(nèi)自行對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，并向甲方提出書面質(zhì)量異議，逾期無書面質(zhì)量異議，視為質(zhì)量合格。如乙方在質(zhì)量異議期內(nèi)提出書面質(zhì)量異議，乙方應(yīng)對(duì)貨物進(jìn)行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)委托乙方住所在地質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行質(zhì)檢，按質(zhì)檢提供報(bào)告結(jié)論解決。如檢驗(yàn)質(zhì)量不合格，乙方有權(quán)無條件退貨。
四、付款時(shí)間、方式：乙方應(yīng)在收貨后天內(nèi)通過甲方提供的銀行帳號(hào)用電匯或轉(zhuǎn)帳的方式付清貨款。
五、違約責(zé)任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質(zhì)量交付貨物，每逾期一日，按應(yīng)交付貨物價(jià)款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物，乙方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究甲方違約責(zé)任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應(yīng)交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)按合同約定追究乙方違約責(zé)任。
六、爭(zhēng)議解決：甲、乙方如發(fā)生爭(zhēng)議糾紛，均應(yīng)友好協(xié)商。如協(xié)商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關(guān)憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。
甲方：(公章) 乙方：(公章)
甲方(代表)： 乙方(代表)：
年 月 日 年 月 日
通用樣品買賣合同書 篇14
甲方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
編碼：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
傳真號(hào)碼：_____________________
乙方：_________________________
地址：_________________________
法定代表人：___________________
編碼：_____________________
聯(lián)系電話：_____________________
傳真號(hào)碼：_____________________
第一條 合同標(biāo)的
1.1 甲方同意同乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設(shè)備(以下簡(jiǎn)稱合同設(shè)備)用于_________項(xiàng)目。將由乙方提供的合同設(shè)備的內(nèi)容詳見合同附件一(附件一中在列出設(shè)備外稱的同時(shí)也請(qǐng)列出分項(xiàng)價(jià)格)
1.2 乙方負(fù)責(zé)合同設(shè)備的安裝、調(diào)試工作，由甲方提供必要配合。
1.3 雙方同意附件中各項(xiàng)條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準(zhǔn)。
第二條 價(jià)格
2.1 合同設(shè)備的價(jià)格(以下稱為：合同總價(jià))為：_________，價(jià)格清單詳見附件一。
2.2 上述合同總價(jià)是固定的。
第三條 付款條款 合同
第二條中確定的合同總價(jià)由甲方向乙方以如下方式支付：
3.1 預(yù)付款：在本合同生效后5個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)_________%的款項(xiàng)，即人民幣_(tái)________元。乙方同時(shí)提供甲方同等金額的資金往來發(fā)票。
3.2 交貨款：在合同設(shè)備交貨后5個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)_________%的款項(xiàng)，即人民幣_(tái)________元。
3.3 驗(yàn)收款：在合同設(shè)備驗(yàn)收后5個(gè)工作日內(nèi)，甲方支付乙方合同總價(jià)_________%的款項(xiàng)，即人民幣_(tái)________元。
第四條 合同設(shè)備的交貨
4.1 所有合同設(shè)備應(yīng)在合同正式生效后_________周內(nèi)，(此周X為最晚交貨設(shè)備的周期)，由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)至交貨地點(diǎn)。交貨地點(diǎn)為_________機(jī)場(chǎng)。貨物的導(dǎo)有權(quán)及風(fēng)險(xiǎn)在賣方將貨物交至承運(yùn)人后轉(zhuǎn)移至買方。
4.2 乙方應(yīng)于交貨日____日之前，通過電報(bào)、電傳或傳真的方式通知甲方，通知內(nèi)容包括合同號(hào)、合同設(shè)備的名稱、數(shù)量、估計(jì)總重量與總體積，以及預(yù)計(jì)交貨日期。甲方在收到乙方通知后，應(yīng)盡快向乙方確認(rèn)交貨地點(diǎn)與交貨日期。
第五條 合同設(shè)備的檢驗(yàn)
5.1 合同設(shè)備的開箱檢驗(yàn)應(yīng)在設(shè)備運(yùn)至交貨地點(diǎn)后____日內(nèi)在進(jìn)行。雙方應(yīng)指派代表參加檢驗(yàn)。
5.2 設(shè)備開箱檢驗(yàn)合格后，雙方簽署驗(yàn)貨合格證書。
5.3 如雙方認(rèn)可的合同設(shè)備的小缺陷，并不影響設(shè)備性能，雙方仍然簽署驗(yàn)貨合格證書，但乙方應(yīng)立即采取措施修復(fù)缺陷。
5.4 如果在聯(lián)合開箱檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)貨物有任何缺陷，缺陷或與合同規(guī)定不符，雙方代表將簽署一份詳細(xì)報(bào)告，該報(bào)告將作為甲方要求乙方進(jìn)行更換，修理或補(bǔ)充發(fā)貨的有效證據(jù)。如果確認(rèn)為乙方責(zé)任，乙方應(yīng)自費(fèi)取得補(bǔ)充或替換設(shè)備。如果確認(rèn)為甲方責(zé)任，乙方應(yīng)在收到甲方的通知后盡快向甲方補(bǔ)充或替換設(shè)備。
第六條 保證與賠償
6.1 乙方保證其向甲方提供的合同設(shè)備是全新并未使用過的。
6.2 乙方所提供的合同設(shè)備的保修期與原廠商提供的保修相同，詳見附件。
6.3 保修期內(nèi)，乙方在收到甲方運(yùn)于至指定地點(diǎn)(費(fèi)用由買方負(fù)擔(dān))的有缺陷設(shè)備后，應(yīng)盡快將更換設(shè)備自費(fèi)運(yùn)至甲方。
6.4 如果因乙方原因不能按照合同
第四條的要求按時(shí)交貨，甲方有權(quán)以如下方式要求乙方賠償損失：從遲交貨
第三周起每周按遲交貨物總價(jià)的0.5%(百分之零點(diǎn)五)計(jì)，不足一周的時(shí)間計(jì)為一周。上述賠償總額不超過合同總價(jià)的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責(zé)任。賠償金的支付將被認(rèn)為已足額補(bǔ)償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。
6.5 如果甲方未按合同
第四條規(guī)定的內(nèi)容按時(shí)支付合同款。甲方應(yīng)向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為：從規(guī)定的付款日次日起，按應(yīng)付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點(diǎn)五)計(jì)算滯納金，滯納金總額不超過本合同總額的5%。
6.6 如果由于非乙方原因造成合同執(zhí)行延遲，則交貨周期相應(yīng)順延。
第七條 不可抗力
7.1 如果雙方中的任何一方因?yàn)椴豢煽沽Γ纾簯?zhàn)爭(zhēng)、火災(zāi)、臺(tái)風(fēng)、洪水、地震或其他雙方共計(jì)為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執(zhí)行，則合同執(zhí)行相應(yīng)延遲，延遲的時(shí)間等于不可抗力發(fā)生作用的時(shí)間。
7.2 受影響的一方應(yīng)將不可抗力的發(fā)生盡快通過電報(bào)、電傳或傳真通知另一方。
7.3 受影響的一方應(yīng)在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報(bào)、電傳或傳真通知另一方，并通過航空掛號(hào)通知另一方不可抗力已終結(jié)或排除。
第八條 仲裁條款
8.1 所有與合同及合同執(zhí)行有關(guān)的爭(zhēng)議將通過雙方友好協(xié)商解決，如果不能通過友好協(xié)商解決，則將該爭(zhēng)議提交_________仲裁委員會(huì)仲裁。
8.2 仲裁裁定是終局的，對(duì)雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機(jī)構(gòu)申請(qǐng)改變仲裁裁定。
8.3 仲裁費(fèi)用由敗X承擔(dān)。
8.4 仲裁進(jìn)行過程中，雙方將繼續(xù)執(zhí)行合同，但仲裁部分除外。
第九條 保密條款
9.1 雙方同意，在任何時(shí)候，不論是合同有效期內(nèi)還是合同終止以后，對(duì)另一方提供的技術(shù)文件以及事務(wù)、業(yè)務(wù)或操作方法(下稱秘密信息)實(shí)行嚴(yán)格保密。
9.2 一方保證，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何
第三方(包括單位、個(gè)人，也包括乙方的關(guān)聯(lián)企業(yè)如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認(rèn)并同意，對(duì)方是秘密信息的獨(dú)家擁有有者，將不直接、間接侵犯或損害對(duì)方對(duì)秘密信息的所有權(quán)。
9.3 一方應(yīng)只在下述情況下，方可使用秘密信息：
(1)出于評(píng)佑、論證將承擔(dān)工作的需要;
(2)出于履行本合同的需要。
(3)不論如何，秘密信息均不得以任何方式用于對(duì)對(duì)方不利、有損或相競(jìng)爭(zhēng)的目的。秘密信息未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，不得被復(fù)制、全部或部分與其他信息編纂、透露給
第三方。
9.4 一方除經(jīng)按本合同許可外，不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務(wù)的員工披露。一方保證，在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的機(jī)密性與專有性，并保證上述代表與員工同意接受本協(xié)議條款的約整，根據(jù)此項(xiàng)保證，一方將向?qū)Ψ劫r償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費(fèi)用(包括律師費(fèi))與其他支出。
9.5 本條款構(gòu)成獨(dú)立的保密協(xié)議，本條款的約定的對(duì)雙方的義務(wù)不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時(shí)終止。
第十條 合同的生效、解除和終止
10.1 本合同簽約雙方授權(quán)代表簽字、蓋條日期，即本合同的生效日期。
10.2 如果發(fā)生以下情況，可以視為合同解除或終止：
(1)一方進(jìn)入解體或倒閉階段;
(2)一方被判為破產(chǎn)或其它原因致使資不抵債;
(3)本合同已有效、全部得到履行;
(4)雙方共同同意提前解除合同;
(5)按仲裁機(jī)構(gòu)的裁決，合同解除或終止。
第十一條 其他
11.1 本合同壹式二份，雙方各執(zhí)一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
11.2 對(duì)本合同條款的任何修改、變更或增減，須經(jīng)雙方授權(quán)代表簽署書面文件，成為本合同的補(bǔ)充文件，具有同等法律效力。
11.3 任一方均不得向
第三方公開透露合同內(nèi)容，除非事先征得對(duì)方的同意。但是，如需將合同提交政府有關(guān)部門批準(zhǔn)則不需對(duì)方事先同意。
11.4 未盡事宜由雙方另行協(xié)商決定。
11.5 本合同均按《中華人民共和國民法典》執(zhí)行。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：
________年____月____日 ________年____月____日
通用樣品買賣合同書 篇15
出賣人：_______________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買受人：_______________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條乙方向甲方訂購貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物件，甲方應(yīng)于日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____________元，共人民幣_(tái)_____________元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：_______________
買受人(乙方)：_______________
_______年_______月_____日_______年_______月_____日
通用樣品買賣合同書 篇16
賣方：________(下稱甲方) 買方：________(下稱乙方)
地址：________ 地址：________
郵編：________ 郵編：________
電話：________ 電話：________
傳真：________ 傳真：________
電子郵箱：________ 電子郵箱：________
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購________貨物，于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物________件，甲方應(yīng)于________日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。
但其延緩日期應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_______元，共人民幣_(tái)_______元，于甲方交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。
如乙方不付清，甲方可將貨停止交付，并催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。
因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)頁賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。
因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第________種方式解決：
(1)提________交仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項(xiàng)：________本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章)：________ 買受人(乙方)(簽章)：_________
_______年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：________ 簽訂地點(diǎn)：________
通用樣品買賣合同書 篇17
上訴人(原審原告)______,住所地：______
法定代表人：______，董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。
委托代理人：______，
被上訴人(原審被告)：______,住所地：______
法定代表人：______董事長(zhǎng)。
委托代理人:______，
上訴人(以下簡(jiǎn)稱甲方)因與被上訴人(以下簡(jiǎn)稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號(hào)民事判決，向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后，依法組成由法官周荊擔(dān)任審判長(zhǎng)，法官____________、____________參加的合議庭，于____________年____________月____________日召集雙方當(dāng)事人進(jìn)行了詢問。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日，甲方同乙方簽訂1份工礦產(chǎn)品購銷合同，價(jià)款為：____________元。當(dāng)時(shí)雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發(fā)建設(shè)的位于____________。____________公司預(yù)付定金____________%、安裝調(diào)試后付____________%、運(yùn)行3個(gè)月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務(wù)。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請(qǐng)求判令____________公司給付貨款_______________元和債務(wù)利息__________________元，并承擔(dān)訴訟費(fèi)。
____________公司在一審中答辯稱：____________公司先后付給____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發(fā)票。盡管____________公司對(duì)____________公司給付貨款_________________元存有異議，____________公司提供的證據(jù)不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是，____________公司現(xiàn)在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請(qǐng)求已過訴訟時(shí)效，請(qǐng)求法院駁回____________公司的全部訴訟請(qǐng)求。
一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產(chǎn)品購銷合同》，約定：____________購買____________公司的排煙補(bǔ)風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)，合計(jì)價(jià)款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限：
第八條設(shè)備到現(xiàn)場(chǎng)后進(jìn)行安裝，后即試運(yùn)行(1個(gè)月)達(dá)到使用要求后方認(rèn)。
第九條結(jié)算方式及期限：付定金20%，到現(xiàn)場(chǎng)通過合同第七條標(biāo)準(zhǔn)付40%，運(yùn)行月后付35%，余下滿年付清。合同簽訂后，____________公司給付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務(wù)。
公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：
一、____________公司在合同有效期內(nèi)要求____________公司給付貨款合法合理。
二、一審判決錯(cuò)誤理解和適用了______年訴訟時(shí)效的規(guī)定。
三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的，若有不同理解，應(yīng)從不利于____________公司方面解釋。____________公司請(qǐng)求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發(fā)回重審。
____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對(duì)合同有效期的認(rèn)定是合理的，認(rèn)定訴訟時(shí)效已過是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據(jù)最高人民法院有關(guān)訴訟時(shí)效制度的解釋，也超過了訴訟時(shí)效。
本院經(jīng)審理查明的事實(shí)與一審法院查明的事實(shí)一致。
上述事實(shí)，有____________公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當(dāng)事人陳述在案佐證。
本院認(rèn)為，____________公司與XX公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，其內(nèi)容未違反有關(guān)法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，合法有效，雙方均應(yīng)依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款，但____________公司只認(rèn)可收到_________________元，否認(rèn)收到__________________元，____________公司未能提供確實(shí)充分的證據(jù)證明其已付清貨款，故對(duì)此主張本院不予采信。依據(jù)該合同約定的付款比例及時(shí)間，____________公司最遲的付款時(shí)間應(yīng)在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時(shí)效期間。____________公司關(guān)于其在合同有效期內(nèi)主張權(quán)利，并未超過訴訟時(shí)效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實(shí)質(zhì)是XX公司供貨的期限，即在合同有效期限內(nèi)，雙方可依據(jù)該合同維持買賣合同關(guān)系。該合同約定的有效期限內(nèi)，雙方只在年底發(fā)生了1筆____________公司向____________公司提供價(jià)值_____________元設(shè)備的買賣，且已安裝完畢。故XX公司關(guān)于其主張未超過訴訟時(shí)效的上訴意見不成立，應(yīng)予駁回。綜上，一審法院判決認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確，處理并無不當(dāng)，應(yīng)予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費(fèi)______元，由______公司負(fù)擔(dān)(已交納)。
二審案件受理費(fèi)__________元，由______司負(fù)擔(dān)(已交納)。
本判決為終審判決。
通用樣品買賣合同書 篇18
甲方：(賣方) 身份證： 乙方：(買方) 身份證： 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經(jīng)協(xié)商一致，就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜，簽訂本協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容如下：
一、乙方已經(jīng)了解甲方所屬該房屋相關(guān)情況如下：
(1) 該房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)為 _________ ;
(2) 該房屋地址為： ;面積為： ，該房屋用途為： ;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ，自簽定本協(xié)議當(dāng)日，甲方將上述房屋的預(yù)售合同及相關(guān)發(fā)票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協(xié)商一致同意甲方出售該房屋的實(shí)際出售價(jià)格為人民幣 元整(大寫：人民幣 元整)。
四、乙方于簽約后次日，于中介方查詢?cè)摲课莩y行抵押外無其他權(quán)利限制及查封狀況，且甲方將相關(guān)交易資料交至中介方后，直接支付甲方定金人民幣 元整，該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產(chǎn)買賣合同》生效后自動(dòng)轉(zhuǎn)為購房款。
五、甲方須自簽訂本協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)辦妥授權(quán)委托中介方辦理該房屋的房地產(chǎn)權(quán)證及出售該房屋的一切相關(guān)手續(xù)的委托公證書。
六、甲乙雙方協(xié)商一致，待雙方簽定買賣合同時(shí)的具體付款方式如下：
通用樣品買賣合同書 篇19
出賣人：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方) 買受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方) 茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時(shí)可解除合同。 因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)
通用樣品買賣合同書 篇20
出賣人：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為__________________貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物______件，甲方應(yīng)于______日內(nèi)交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受有損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條
如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣_(tái)_____仟______佰元共人民幣_(tái)_____萬______仟______佰元于甲方，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條
乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于______日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)付賠償之責(zé)。
第六條
甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條
貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 ______種方式解決：
(一)提交____________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項(xiàng)：________________________
本合一式_______份，甲、乙雙方各執(zhí)_______份為憑。
甲方：_____________________乙方：_____________________
日期：_____________________
通用樣品買賣合同書 篇21
_________公司為一方(以下簡(jiǎn)稱賣方)_________公司為另一方(以下簡(jiǎn)稱買方)雙方授權(quán)代表友好協(xié)商，取得一致意見，簽訂銷售確認(rèn)書，其條款如下：
1.根據(jù)買方要求，賣方同意提供_________，憑賣方樣品買賣，詳見賣方樣品圖解(略)。
2.本銷售確認(rèn)書貨款總金額為U.S.D._________(大寫：_________美元)為F.O.B._________價(jià)，即包括下列各項(xiàng)費(fèi)用：
(1)_________價(jià)格;
(2)貨物從生產(chǎn)廠到達(dá)_________交貨港的運(yùn)輸費(fèi);
(3)適合空運(yùn)條件的包裝費(fèi);
(4)買方委托賣方辦理銷售確認(rèn)書所列貨物由_________港空運(yùn)至_________港。運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等一切費(fèi)用均由買方支付。
3.買方于付款日期向_________銀行開出現(xiàn)金支票。賣方收到現(xiàn)金支票后即開出如下單據(jù)：
(1)空運(yùn)提單;
(2)商業(yè)發(fā)貨票(運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及手續(xù)費(fèi)等收據(jù));
(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內(nèi))。
4.本銷售確認(rèn)書的貨物為空運(yùn)包裝，每個(gè)裝箱兩側(cè)均用英文刷寫下列標(biāo)記：
_________公司
凈重：_________公斤
標(biāo)記：_________
長(zhǎng)×寬×高：_________毫米×_________毫米×_________毫米
卸貨港：_________
收貨人：_________
發(fā)貨人：_________
銷售確認(rèn)書號(hào)：_________
5.買賣雙方各持英文銷售確認(rèn)書一份，至代表簽字之日起立即生效。
買方(蓋章)：_________ 賣方(蓋章)：_________
代表人(簽字)：_________ 代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
通用樣品買賣合同書 篇22
出賣人：(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買受人：(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為貨物買賣，經(jīng)雙方同意議定條件如下：
第一條 乙方向甲方訂購 貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質(zhì)的貨物 件，甲方應(yīng)于 日內(nèi)交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應(yīng)于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時(shí)可解除合同。
因此致乙方受到損害時(shí)，乙方可請(qǐng)求賠償，甲方?jīng)Q無異議。
第三條 如因天災(zāi)事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數(shù)的交付，可延緩期日。但其延緩日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元，共人民幣 萬 仟 佰元，交貨同時(shí)應(yīng)悉數(shù)付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當(dāng)期間催其付款，逾期仍不交付時(shí)，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請(qǐng)求賠償。
第五條 乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，如給對(duì)方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條 甲方所交付貨物，如與樣品不相同時(shí)，乙方可請(qǐng)求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請(qǐng)求賠償。
第七條 貨價(jià)如有升降變動(dòng)的，各方不得主張?jiān)鰷p，或借故解除合同。
合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：
買受人(乙方)：
通用樣品買賣合同書 篇23
出賣人：__________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
買受人：__________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：
第一條乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應(yīng)于____日內(nèi)交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應(yīng)于____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。
第三條如因天災(zāi)或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數(shù)交付，可延長(zhǎng)交貨期。
但其延期日數(shù)應(yīng)經(jīng)雙方議定。
第四條買賣價(jià)款議定每件人民幣_(tái)___仟____佰元，共人民幣_(tái)___萬____仟____佰元，于甲方交貨同時(shí)悉數(shù)付清。
如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。
甲方因此所受的損失，由乙方賠償。
第五條乙方預(yù)知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時(shí)，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應(yīng)負(fù)賠償之責(zé)。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時(shí)，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第七條市場(chǎng)價(jià)格如有升降變動(dòng)，各方不得主張?jiān)鰷p貨物，或借故解除合同。
本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)：__________________ ________年____月____日
買受人(乙方)：__________________ ________年____月____日
通用樣品買賣合同書 篇24
甲方：(賣方) 乙方：(買方) 經(jīng)甲X雙方友好協(xié)商，甲方同意將自己的承包林地內(nèi)的杉木、松木、櫟木出售給乙方，經(jīng)雙方共同協(xié)議特立以下協(xié)議。
一、甲方將自己位于 的承包林地內(nèi)的已成材的杉木、松木、櫟木出售給乙方采伐，四界以林權(quán)證為準(zhǔn)，乙方在砍伐中不得越界。
二、乙方買甲方樹木價(jià)人民幣 元整( 000.00元)砍伐到一半時(shí)乙方一次付清全款。
三、從訂立本協(xié)議之日起，乙方必須在________年____月份砍伐完畢，越期不得繼續(xù)砍伐。
四、乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門申請(qǐng)并辦理合法的出售手續(xù)，甲方提供相關(guān)配合。乙方負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)亓謽I(yè)管理部門和交通管理部門等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)并辦理合法的運(yùn)輸手續(xù)。
五、砍伐過程中所有的工傷事故與甲方無關(guān)。乙方保證進(jìn)場(chǎng)施工不得損傷他人樹木。
六、乙方不得采伐未成材的小樹木。因放成材樹的需要的除外。
七、以上樹木買賣的相關(guān)費(fèi)用支出，由乙方承擔(dān)，甲方所收樹木價(jià)款為凈得價(jià)款。此協(xié)議自雙方鑒字后生效，雙方互不反悔，如有哪方反悔后果自負(fù)。 未盡事宜和糾紛問題雙方協(xié)商解決。此協(xié)議一式二份，甲X雙方各執(zhí)一份。 甲方： 乙方： 簽訂時(shí)間
通用樣品買賣合同書 篇25
甲方(買賣人)： 乙方(受讓人)： 根據(jù)《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商的基礎(chǔ)上就房屋買賣達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同信守執(zhí)行。
一、概況及買賣內(nèi)容 由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)(以下簡(jiǎn)稱房地產(chǎn))，房地產(chǎn)具體狀況如下：
(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)為工程頂賬房地產(chǎn)(甲方頂賬合同復(fù)印件見附件)，有房屋所屬權(quán)未取得房屋產(chǎn)權(quán)證，現(xiàn)出售給乙方，房屋辦理產(chǎn)權(quán)證時(shí)以乙方名義辦理，在乙方結(jié)清購房款之前房屋仍屬甲方所有，乙方有居住使用權(quán)。
(二)房地產(chǎn)座落：小區(qū)， 樓 戶。
(三)房屋建筑面積：平方米，實(shí)際測(cè)量時(shí)房款由乙方多退少補(bǔ)。
(四)交房時(shí)間：________年____月____日。
(五)該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并買賣。
(六)該房屋的附屬物(設(shè)施)包括但不限于煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網(wǎng)絡(luò)線路等管線、計(jì)量表等一并買賣;為使該房屋達(dá)到合理、正常使用之目的的必要設(shè)施一并買賣;該房屋上的建筑物區(qū)分所有權(quán)等權(quán)益一并買賣。
二、合同價(jià)款 雙方商定房地產(chǎn)成交價(jià)格為人民幣(大寫)元(小寫元)元，成交價(jià)格已經(jīng)包括本合同第一條所列全部?jī)?nèi)容買賣之價(jià)格。自合同訂立之日起，房屋市場(chǎng)價(jià)格的漲跌與甲方無關(guān)，由乙方全部承擔(dān)。 辦理產(chǎn)權(quán)登記所需的稅費(fèi)及房屋修繕基金等按照國家規(guī)定執(zhí)行，不包含在合同價(jià)款中，由乙方承擔(dān)。
三、合同價(jià)款的支付 乙方在本合同簽訂之日起內(nèi)向甲方支付合同價(jià)款的%;乙方在甲方交鑰匙并協(xié)助乙方辦理完房屋所有權(quán)登記后，按甲方約定日期向甲方支付合同價(jià)款的%。余款在乙方辦完產(chǎn)權(quán)登記之日起兩年內(nèi)付清。
四、甲方義務(wù)
1.甲方保證該房屋不存在產(chǎn)權(quán)糾紛;未設(shè)定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權(quán)利瑕疵;甲方保證其對(duì)該房屋享有獨(dú)立處分權(quán);保證該房屋不被他人合法追索。
2.甲方應(yīng)如實(shí)向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項(xiàng)，協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續(xù)便利;結(jié)清乙方房屋所有權(quán)登記前的與開發(fā)商、建筑公司之間的有關(guān)費(fèi)用，出示有關(guān)交費(fèi)證明。
3.甲方保證該房屋不存在安全隱患，能夠達(dá)到正常、安全使用之狀態(tài)。
4.甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)交房并協(xié)助乙方辦理物業(yè)移交手續(xù)。
五、乙方義務(wù)
1.按照本合同約定，及時(shí)支付房款。
2.乙方應(yīng)于甲方共同辦理房屋所有權(quán)及土地使用權(quán)交接、物業(yè)移交手續(xù)。
六、產(chǎn)權(quán)登記及入住 甲乙雙方應(yīng)當(dāng)在地產(chǎn)公司交鑰匙及辦理房產(chǎn)證時(shí)共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權(quán)登記手續(xù)，并由乙方按約支付相應(yīng)稅費(fèi)。土地使用權(quán)證的屋所有權(quán)證后的兩日內(nèi)由雙方共同前往土地行政管理部門辦理，并按國家規(guī)定支付相應(yīng)稅費(fèi)。 甲方應(yīng)當(dāng)在房屋所有權(quán)登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙，辦理完物業(yè)登記手續(xù)，結(jié)算所有有關(guān)費(fèi)用，以便乙方入住，需要乙方予以協(xié)助的，乙方應(yīng)當(dāng)協(xié)助。 甲乙雙方在房屋登記后____日內(nèi)共同辦理公共維修基金移轉(zhuǎn)手續(xù)。
七、違約責(zé)任
1.甲方違約
(1)由于甲方原因甲方未履行義務(wù)，致使乙方在履行本合同約定時(shí)超過三個(gè)月未按約交接房屋產(chǎn)權(quán)，不能取得房屋所有權(quán)或不能正常使用該房屋的，乙方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求甲方在違約之日起5個(gè)工作日內(nèi)雙倍返還乙方已經(jīng)支付的合同價(jià)款。乙方不解除合同的，乙方有權(quán)按照合同總價(jià)日仟分之伍的比例向甲方收取違約金，乙方同時(shí)享有隨時(shí)解除合同的權(quán)利。
(2)甲方不如實(shí)告知乙方有關(guān)情況或與開發(fā)商和建筑公司簽訂不合法合同的，存在一房多售情況的，致使合同目的不能實(shí)現(xiàn)的，乙方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求甲方在違約之日起5個(gè)工作日內(nèi)雙倍返還乙方已經(jīng)支付的合同價(jià)款。
(3)甲方由于開發(fā)商和建筑公司拖延未按約交接房屋產(chǎn)權(quán)超過三個(gè)月，影響乙方正常使用該房屋的，應(yīng)向乙方支付地產(chǎn)公司賠付的違約金，甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的，乙方有權(quán)解除合同，并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價(jià)日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
(4)甲方應(yīng)在乙方或者委托他人辦理買賣過戶時(shí)，積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時(shí)提供相關(guān)材料的，乙方按本合同違約責(zé)任的第一條追究甲方的違約責(zé)任。
(5)由于甲方原因造成房地產(chǎn)不能正常登記在乙方名下，乙方因入住對(duì)于室內(nèi)裝修的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
2.乙方違約 乙方未按約支付合同價(jià)款的，自支付期滿____月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價(jià)款逾期超過________年的，甲方有權(quán)解除合同，并扣除乙方15%的總合同價(jià)款。 由于乙方原因造成該協(xié)議未能達(dá)成的，由乙方自行承擔(dān)因入住對(duì)于室內(nèi)裝修的費(fèi)用。
八、房屋風(fēng)險(xiǎn) 房屋風(fēng)險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移房屋毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)在乙方自取得房屋所有權(quán)證書之日前由甲方承擔(dān)，自乙方自取得房屋所有權(quán)證書之日起移轉(zhuǎn)至乙方。
九、爭(zhēng)議解決 爭(zhēng)議解決在執(zhí)行本協(xié)議的過程中，如甲、乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議，先協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向房屋所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十、合同生效 甲方保證已如實(shí)陳述房地產(chǎn)權(quán)屬狀況、設(shè)備、裝飾情況和相關(guān)關(guān)系，乙方對(duì)甲方上述買賣的房地產(chǎn)具體狀況充分了解，自愿買受該房地產(chǎn)。合同自簽訂之日起生效。 甲方(簽章)： 乙方(簽章)： 身份證號(hào)： 身份證號(hào)： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：________年____月____日________年____月____日