憑樣品買賣協(xié)議書(精選30篇)
憑樣品買賣協(xié)議書 篇1
出賣人:________(以下簡稱甲方)
買受人:________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定協(xié)議如下:
第一條 乙方向甲方訂購________貨物,并于___日由雙方共同確認、封存樣品(雙方各一份)。甲方應于____日內將與樣品基本相同的貨物交付乙方。
第二條 甲方如不能按期交付或不能完全交付,應于____日前通知乙方將延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條 如因不可抗力,致使甲方不能如期交貨或不能全數交付,可延長交貨期,但具體期限應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件計人民幣____元,共計人民幣____元,于甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條 市場價格如有浮動,各方不得主張增、減貨物或價款,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):________
買受人(乙方):________
簽約時間:________
簽約地點:________
憑樣品買賣協(xié)議書 篇2
甲方:_________ 代表人:_________ 地址:_________ 乙方:_________ 地址:_________ 代表人:_________ 甲乙雙方代表經過友好協(xié)商簽訂本合同。
第一條 根據乙方要求,甲方同意按甲方提供的憑規(guī)格買賣(詳見附件),提供_________型氣墊船_________艘,每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規(guī)定的預付款后_________個月內交船。交船技術條件按本合同附件規(guī)定。關于本合同各期付款的日期,以簽訂本合同日期算起。
第二條 本合同雙方議定的總金額為_________..d.(大寫:_________美元)該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用,但總金額包括下列費用:
1._________型氣墊船的價格;
2._________型氣墊船的系泊試驗費,航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。
第三條
1.凡與履行本合同有關的發(fā)生在甲方境內的稅收、關稅手續(xù)費等由甲方負擔。
2.凡與履行本合同有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續(xù)費由乙方負擔。
第四條 為了保證甲方能夠連續(xù)進行生產,并履行合同規(guī)定的支付進度,乙方同意下列付條款中規(guī)定的義務。
1.本合同的總金額以美元現匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下:_________;
2.本合同簽字之日起_________個月內,即不遲于________年____月____日前支付總金額_________%的預付款..d._________(大寫:_________美元);
3.
第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內,即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);
4.
第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內,即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);
5.
第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內,即不遲于________年____月____日支付總金額_________%的貨款,計..d._________(大寫:_________美元);
6.每期付款乙方在二(2)周前委托乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證,乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。
第五條
1.本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗,由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航,甲方將驗收證件交予乙方,驗收證件對雙方均有效。
2.本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收,以及乙方在履行了合同規(guī)定的義務之后,雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份,雙方各執(zhí)兩份,并由甲方申請辦理海關放行手續(xù)。此時,abc型氣墊船轉移至乙方,此后所發(fā)生的風險和費用由乙方負責。
第六條
1.本合同_________型氣墊船的船體,機電設備在正常運行和維修保養(yǎng)條件下,保證期為十二(12)個月,自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。
2.在保證期內,凡屬制造質量和所用材料而產生的缺陷,甲方負責進行修理,或更換有缺陷部分。
3.甲方對于正常合理磨損和使用不當所造成的損壞,均不負賠償責任。
第七條
1.雙方有義務對本合同保密,未經對方許可,不得將本合同內容泄露給
第三國。乙方保證不向別國轉讓合同規(guī)定的產品和資料。
2.凡屬與本合同有關的通知和函電,應采用秘密方式,通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關方面之機構。
第八條
1.在本合同履行期間,雙方對發(fā)生的任何意見分歧均應以友好協(xié)商的原則解決。
2.本合同用英文書就正本兩份,各執(zhí)一份。
3.本合同自雙方代表簽字之日起,立即生效。
4.本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。 甲方代表(簽字):_________ 乙方代表(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 附件 交船技術條件
1._________型氣墊船完工文件目錄;
2.艙室名稱對照表;
3.機械部分備件和專用工具供應明細表;
4.電器部分備件和專用工具供應明細表。_________注:商品的規(guī)格(ecfca)是表示商品質量的指標,以此指標作為檢驗商品的標準。有些商品由于結構、性能復雜,安裝、操作和維修等需要一定的程序,故憑規(guī)格買賣的產品,必須有產品性能說明書、技術圖表及操作和維修手冊等技術文件。這些技術文件作為協(xié)議書的39;附件,具有法律效力。 雖然合同貨物是依商品規(guī)格為檢驗標準,但商品由誰來檢查、驗收,發(fā)放合格證書應在協(xié)議書中明確
憑樣品買賣協(xié)議書 篇3
甲方(買賣人): 乙方(受讓人): 根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商的基礎上就房屋買賣達成如下協(xié)議,以茲共同信守執(zhí)行。
一、概況及買賣內容 由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產),房地產具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬合同復印件見附件),有房屋所屬權未取得房屋產權證,現出售給乙方,房屋辦理產權證時以乙方名義辦理,在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有,乙方有居住使用權。
(二)房地產座落:小區(qū), 樓 戶。
(三)房屋建筑面積:平方米,實際測量時房款由乙方多退少補。
(四)交房時間:________年____月____日。
(五)該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并買賣。
(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限于煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網絡線路等管線、計量表等一并買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一并買賣;該房屋上的建筑物區(qū)分所有權等權益一并買賣。
二、合同價款 雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元,成交價格已經包括本合同第一條所列全部內容買賣之價格。自合同訂立之日起,房屋市場價格的漲跌與甲方無關,由乙方全部承擔。 辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規(guī)定執(zhí)行,不包含在合同價款中,由乙方承擔。
三、合同價款的支付 乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價款的%;乙方在甲方交鑰匙并協(xié)助乙方辦理完房屋所有權登記后,按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。余款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。
四、甲方義務
1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。
2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項,協(xié)助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續(xù)便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發(fā)商、建筑公司之間的有關費用,出示有關交費證明。
3.甲方保證該房屋不存在安全隱患,能夠達到正常、安全使用之狀態(tài)。
4.甲方應當及時交房并協(xié)助乙方辦理物業(yè)移交手續(xù)。
五、乙方義務
1.按照本合同約定,及時支付房款。
2.乙方應于甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業(yè)移交手續(xù)。
六、產權登記及入住 甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續(xù),并由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證后的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理,并按國家規(guī)定支付相應稅費。 甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙,辦理完物業(yè)登記手續(xù),結算所有有關費用,以便乙方入住,需要乙方予以協(xié)助的,乙方應當協(xié)助。 甲乙雙方在房屋登記后____日內共同辦理公共維修基金移轉手續(xù)。
七、違約責任
1.甲方違約
(1)由于甲方原因甲方未履行義務,致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產權,不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的,乙方有權解除合同,并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。乙方不解除合同的,乙方有權按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金,乙方同時享有隨時解除合同的權利。
(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發(fā)商和建筑公司簽訂不合法合同的,存在一房多售情況的,致使合同目的不能實現的,乙方有權解除合同,并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。
(3)甲方由于開發(fā)商和建筑公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月,影響乙方正常使用該房屋的,應向乙方支付地產公司賠付的違約金,甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的,乙方有權解除合同,并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。
(4)甲方應在乙方或者委托他人辦理買賣過戶時,積極給予協(xié)助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的,乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。
(5)由于甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下,乙方因入住對于室內裝修的費用由甲方承擔。
2.乙方違約 乙方未按約支付合同價款的,自支付期滿____月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價款逾期超過________年的,甲方有權解除合同,并扣除乙方15%的總合同價款。 由于乙方原因造成該協(xié)議未能達成的,由乙方自行承擔因入住對于室內裝修的費用。
八、房屋風險 房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔,自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。
九、爭議解決 爭議解決在執(zhí)行本協(xié)議的過程中,如甲、乙雙方發(fā)生爭議,先協(xié)商解決。協(xié)商不成時,任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十、合同生效 甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解,自愿買受該房地產。合同自簽訂之日起生效。 甲方(簽章): 乙方(簽章): 身份證號: 身份證號: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:________年____月____日________年____月____日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇4
賣方:________(下稱甲方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買方:________(下稱乙方)
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:
茲為手機買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________手機,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的手機________件,甲方應于________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應盡賠償之責。
第六條甲方所交付手機,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):_______
買受人(乙方)(簽章):_______
___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________
憑樣品買賣協(xié)議書 篇5
賣方:________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:________________
買方:________
地址:____________________
郵編:____________________
電話:____________________
傳真:____________________
電子郵箱:
茲為設備買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購________設備,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的設備________件,甲方應于________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方有損害時,乙方可請求賠償。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應盡賠償之責。
第六條甲方所交付設備,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,乙方有損害者,得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的,提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。
第九條其他約定事項:________
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人:_______買受人:_______
___________年_________月_____日___________年_________月_____日
簽訂地點:_____________________簽訂地點:_____________________
憑樣品買賣協(xié)議書 篇6
合同編號:(
)購字第號 簽訂時間:________年 ____月 ____日 簽訂地點:____市____區(qū) 甲方(買受人):融資租賃有限公司 法定代表人: 住所地: 乙方(供應商): 法定代表人: 住所地: 丙方(承租人): 法定代表人: 住所地: 甲方根據與丙方簽訂的編號為租賃(
)直字第 號的《融資租賃合同》之約定,并根據丙方自行指定的供應商和租賃物,與乙方簽訂本租賃物買賣合同(以下稱“本合同”)。甲方向乙方購買本合同項下的標的物。
一、合同標的物
1、由乙方售出、甲方購入的標的物如下: 幣種:人民幣 單位:元
2、丙方在此確認:
(1)本合同項下的乙方以及標的物作為融資租賃合同項下的供應商及租賃標的物,系丙方自行選定,并未依賴于甲方技能或者受到甲方任何影響。
(2)供應商和指定的標的物規(guī)格、式樣、質量、價款等與融資租賃合同規(guī)定完全一致。
(3)標的物詳細配置以乙方和丙方的約定為準。
二、標的物的交付
1、乙方應于本合同簽訂之日起 天內將本合同所列標的物在
直接向丙方交付,乙方在向丙方交付標的物時須同時提供質量服務卡或保修手冊、使用說明書、合格證等附件。
2、乙方應向甲方開具全額發(fā)票,并及時交付給甲方。
3、乙方將標的物交付丙方之時,標的物所有權自乙方轉移至甲方。
三、價款支付方式
1、甲、乙、丙三方一致同意在下列條件滿足后15個工作日內,甲方一次性將標的物價款支付給乙方:
(1)(乙方和)丙方依約定的金額向甲方支付了保證金、手續(xù)費等款項;
(2)甲方收到乙方和丙方共同出具的付款通知;
(3)甲方收到丙方出具的租賃物品驗收證明。
2、乙方賬戶信息
戶名: 賬號: 開戶銀行:
3、在本合同簽訂后,當相關法律、市場行情等發(fā)生變化,致使各項稅負其他費用增加時,其費用增加部分由乙方承擔,本合同項下購買價格等其他條款不變。
四、驗收方法及標準
1、標的物交接時,丙方應當場對標的物外觀和基本使用功能等進行認真檢查、確認,若對外觀有異議,應當場向乙方提出;對其他質量問題有異議的,應在合理期限內提出。
2、標的物的驗收標準為:
(1)乙方向甲方出售的標的物,其質量必須符合國家汽車產品標準或行業(yè)標準,并符合出廠檢驗標準,符合安全駕駛和說明書載明的基本使用要求,符合 車輛落籍地政府關于尾氣排放的標準。
(2)乙方向甲方出售的標的物,必須是經國家有關部門公布、備案的汽車產品目錄上的產品,并能通過公安交通管理部門的檢測,可以上牌行駛的車輛。
五、甲方保證和索賠權
1、標的物的保修期限執(zhí)行乙方提供的`保修手冊的規(guī)定。在上述保修期內,標的物出現質量問題或需要保養(yǎng),乙方應依約對標的物進行修理和保養(yǎng)。
2、本合同訂立后,國家若出臺有關汽車產品修理、更換、退貨的規(guī)定,按國家規(guī)定執(zhí)行。
3、與標的物有關的瑕疵擔保、租賃期限內的質量保證、保修服務以及其他作為賣方應提供的保證或應履行的義務,乙方應向丙方直接承擔責任。
4、當標的物存在質量問題或性能不良、規(guī)格或式樣不符及其他瑕疵時,或者非因甲方原因導致標的物遲延交付或者無法交付給丙方時,甲方將索賠權轉給丙方,由丙方直接向乙方索賠。無論丙方向乙方索賠進程及結果如何,均不得影響丙方按融資租賃合同約定按期向甲方支付租金。
六、違約責任
1、甲方未按照本合同的約定如期支付貨款,則每延遲一____日,甲方應支付乙方標的物價款的日萬分之三的違約金。
2、乙方未按期提供和安裝合同規(guī)定的標的物,則每延遲____日,乙方應向甲方支付標的物價款的日萬分之三的違約金。
3、乙方未能保證丙方在合同規(guī)定的時間內將標的物投入正常營運,向甲方及丙方賠償由于延期營運而造成的損失。
4、乙方交付的標的物不符合本合同載明或者乙方與丙方特別約定的質量條款,甲方應承擔無償修復、補償損失、減少價款或退貨的違約責任。
七、侵權
1、當標的物侵犯第三方的知識產權時,乙方有義務且應自行承擔費用,解決糾紛,并賠償給甲方及丙方造成的損失。
2、經國家授權的汽車檢驗機構鑒定,標的物確實存在設計、制造缺陷,由此缺陷造成的人身和他人財產損害,乙方應承擔賠償責任。
八、本合同的解除 從標的物訂貨到交付,因非甲方原因導致融資租賃合同無法簽訂時,或者融 資租賃合同被解除時,甲方可以無條件地取消訂貨或者解除本合同,乙方應在5個工作日內向甲方退還甲方已付款項。
九、標的物滅失和毀損風險 本合同項下標的物滅失和毀損的風險在標的物交付并經丙方驗收合格之前由乙方承擔,標的物交付并驗收合格之后由丙方承擔。
十、不可抗力 由于地震、臺風、水災、戰(zhàn)爭以及其它不可預見和不能防止和避免的事件,致使一方不能履行合同時,當事方應立即將事故情況及時通知對方,并應在事發(fā)之日起15天內,提供有效證明或公證。按事故對履行合同的影響程度,各方另行協(xié)商決定是否解除合同,或部分免除履行合同的責任,或延期履行合同。 十
一、特別約定 根據融資租賃合同的約定,丙方應以現金形式向甲方支付保證金元,手續(xù)費 元,首付租金 元,合計元,甲、乙、丙三方一致同意該款項由乙方代甲方直接向丙方收取,以抵扣部分甲方應支付給乙方的標的物價款,即甲方還需支付給乙方價款 元后,乙方視作甲方已足額支付標的物價款。 十
四、爭議的解決 凡因執(zhí)行本合同所發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,應協(xié)商解決;如協(xié)商不成,則提請合同簽訂地人民法院訴訟解決。 十
五、合同的生效 本合同經甲、乙、丙三方蓋章后生效。本合同作為編號為租賃(
)直字第 號《融資租賃合同》附件,具有與其同等法律效力。 十
六、其它
1、本合同所稱的標的物即為租賃(
)直字第 號《融資租賃合同》項下之租賃物。
2、甲方僅承擔本合同項下標的物價款的支付義務。
3、本合同所列標的物在技術上有需要補充的事宜,由乙方與丙方另行協(xié)商。
4、本合同一式三份,三方各執(zhí)一份。
(以下無正文) (本頁為簽署頁,無正文) 甲方(蓋章):法定代表人或授權代表: 乙方(蓋章): 法定代表人或授權代表: 丙方(蓋章): 法定代表人或授權代表
憑樣品買賣協(xié)議書 篇7
合同編號:____
出賣人:_____(以下簡稱甲方)___________________
買受人:_____(以下簡稱乙方)___________________
經甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 甲方應封存樣品,并對樣品質量予以說明。乙方向甲方訂購產品,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品。
第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的,即使交付的產品與樣品相同,甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準。
第三條 產品的數量和計量單位、計量方法
1.產品的數量:_____
2.計量單位、計量方法:_____
第四條 產品的價格,按下列第( )項執(zhí)行:
1.按甲乙雙方的商定價格;
2.按照訂立合同時履行地的市場價格;
3.按照國家定價履行。
第五條 產品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)
1.產品的交貨單位:_____。
2.交貨方法,按下列第( )項執(zhí)行:
(1)乙方送貨;
(2)乙方代運;
(3)甲方自提自運。
3. 產品的交(提)貨期限:_____
4.運輸方式:_____
5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。
第六條 買賣貨款議定每件人民幣______元,共人民幣________元
交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第七條 乙方預知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償責任。
第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償。
第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十條 驗收方法
第十一條 對產品提出異議的時間和辦法
1.乙方在驗收中,如果發(fā)現產品與樣品不相同時,應一面妥為保管,一面在天內向甲方提出書面異議;在托收承付期內,乙方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過______年內未通知乙方的,視為產品合乎樣品。
2.乙方因使用、保管、保養(yǎng)不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.是否是甲方在接到需方書面異議后,應在天內負責處理,否則,即視為默認乙方提出的異議和處理意見。
第十二條 甲方所交付產品,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者,可以請求賠償。貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十三條 雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。
第十四條 其它 第十五條 本合同自______年合同執(zhí)行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
賣 方:________(簽章)
法定代表人 :________(簽章)
地 址:___________
電 話 :________
開戶銀行:________________
賬號 :___
買 方:________(簽章)
法定代表人 :________(簽章)
地 址:_____
電 話 :________
開戶銀行:________
賬號 :____
簽約日期:________年________月________日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇8
出賣人:__(以下簡稱甲方)
買受人:__(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應于______日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______________元共人民幣_________________元于甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。
出賣人(甲方):_______
買受人(乙方):_______
日期:________年__________月____日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇9
發(fā)包人(甲方):_____ 委 托 代 理 人:_____ 電 話:_____
工 程 設 計 師:_____
電話:_____
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一部分 工程概況
第1條、工程地點:___________
第2條、工程內容及做法
(詳見工程施工項目確認表及報價單)。
第3條、工程承包方式:雙方商定采取以下承包方式:
(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單),發(fā)包人提供部分材料(詳見報價說明);
(2)承包人要求發(fā)包人提供的材料數量應符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。
(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準,有質量檢驗合格證明產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題,由承包人承擔責任,且不受工程質量保修期限的限制。
第4條、工程期限_______天;
開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。
:___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。
第二部分 施工圖紙
_____________元,由發(fā)包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。
第三部分 發(fā)包人義務
第1條、開工前三天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
第2條、提供施工期間的水源、電源;
第3條、負責協(xié)調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(xù)(物管等),并承擔相關費用;
第4條、不拆動室內承重結構,如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù);
第5條、施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防等項工作;
第6條、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。
第四部分 承包人義務
第1條、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程;
第2條、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
第3條、保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五部分 工程變更
第1條、工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。
第六部分 材料的提供
第1條、由發(fā)包人提供的材料、設備,發(fā)包人應在材料運到施工現場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。需要保管的,發(fā)包人應作好密封標志,并交由現場管理人員保管;
第2條、由承包人提供的材料,承包人應在材料運到施工現場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
第三條,所提供材料保證_____年內不掉色。
第七部分 工期延誤
第1條、對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;
(2)發(fā)包人同意工期順延的其他情況;
(3)發(fā)包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;
第2條、因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的,工期不順延。
第八部分 質量標準
第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由發(fā)包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,
認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
第九部分 工程驗收和保修
第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)隱蔽工程驗收;
(2)水電工程完工;
(3)中期驗收(木作工程完工),并作好工作量統(tǒng)計決算;
(4)ICI漆工程完工 。
承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。
第2條、工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格),填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(見工程結算單)。
第3條、工程竣工后,承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的,發(fā)包人可要求承包人提交說明書、保修單和環(huán)保說明書。
第4條、在正常使用條件下,本工程保修期為_____月,保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏工程,保修期為______月。
第5條、在正常使用條件下,工程應在一定時期內保證合格的質量標準,不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的,承包人除提供保修之外,另須根據實際情況賠償發(fā)包人由于此質量問題造成的相關損失,并向發(fā)包人支付工程質量違約賠償,金額為發(fā)生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。
嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下:防水工程出現3處以上滲漏;
暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);
墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2
以上的涂料表層脫落;
吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);
墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;
地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。
第十部分 工程款支付方式
第1條、雙方約定按以下方式支付工程款:
第2條、工程中期驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后2日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。
第十一部分 違約責任
第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
第2條、未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
第3條、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,終止方應提前5天通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
第十二部分 合同爭議的解決方式
第1條、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四部分 幾項具體規(guī)定
第1條、因工程施工而產生的垃圾,由承包人負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點。
第2條、施工期間,承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區(qū)和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善,違規(guī)操作而造成的一切后果,由承包人負責。
第3條、施工期間,承包人每天的工作時間為:上午_______點_______分至_______點_______分;下午
_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工,并不在施工現場從事與工程無關的活動。
第十五部分 附則
第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。
第3條、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。 備注:
(1)從竣工驗收之日計算,保修期為______年。
(2)保修期內由于承包人施工不當造成質量問題,承包人無條件地進行維修,并根據本協(xié)議的規(guī)定對發(fā)包人進行賠償;
(3)保修期內如屬發(fā)包人使用不當造成裝飾面損壞,或不能正常使用,承包人酌情收費。
(4)本保修單在發(fā)包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。
發(fā)包人簽字:_____
承包人簽字(蓋章):_____
日期:_____年_____月_____日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇10
_________公司為一方(以下簡稱賣方)_________公司為另一方(以下簡稱買方)雙方授權代表友好協(xié)商,取得一致意見,簽訂銷售確認書,其條款如下:
1.根據買方要求,賣方同意提供_________,憑賣方樣品買賣,詳見賣方樣品圖解(略)。
2.本銷售確認書貨款總金額為U.S.D._________(大寫:_________美元)為F.O.B._________價,即包括下列各項費用:
(1)_________價格;
(2)貨物從生產廠到達_________交貨港的運輸費;
(3)適合空運條件的包裝費;
(4)買方委托賣方辦理銷售確認書所列貨物由_________港空運至_________港。運輸費、保險費、手續(xù)費等一切費用均由買方支付。
3.買方于付款日期向_________銀行開出現金支票。賣方收到現金支票后即開出如下單據:
(1)空運提單;
(2)商業(yè)發(fā)貨票(運費、保險費及手續(xù)費等收據);
(3)裝箱單一式兩份(其中一份裝入箱內)。
4.本銷售確認書的貨物為空運包裝,每個裝箱兩側均用英文刷寫下列標記:
_________公司
凈重:_________公斤
標記:_________
長×寬×高:_________毫米×_________毫米×_________毫米
卸貨港:_________
收貨人:_________
發(fā)貨人:_________
銷售確認書號:_________
5.買賣雙方各持英文銷售確認書一份,至代表簽字之日起立即生效。
買方(蓋章):_________ 賣方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇11
甲方(賣方):合同編號:G-0502 乙方(買方):簽訂地點:上海
第一條 紅木家具基本情況 (請逐項填寫,勿寫“同樣品”;“驗收說明”等內容請在驗收后填寫)簽訂時間:________年____月____日
第二條 質量標準:每件紅木家具應符合B2385-20 新版《中國深色名貴硬木家具標準》規(guī)定的樹木名稱,產品標識和實際用材符合,且不低于樣品同等質量。
第三條 付款方式:簽訂合同后,乙方于____日內付清全額貨款,甲方將于收到貨款3天內發(fā)貨。
第四條 甲方送貨,運費由甲方承擔。乙方繳清貨款,經乙方驗貨簽收,甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收,乙方發(fā)現問題應當場提出,并由雙方協(xié)商達成解決方案。
第五條 違約責任:若甲方未能按約定時間交貨,每延誤一天,按合同總額的 10 %向乙方支付違約金。
第六條 購買家具在保修期內出現質量問題的,乙方告知甲方后,甲方在 7 天內修理或更換,修理不好或不能更換的,予以退貨。乙方在使用中發(fā)現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的,甲方應予以更換或退貨。
第七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方當事 人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 二 種方式解決:
(一)提交當地仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第八條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效。合同執(zhí)行期間,如有未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商另訂附則,所有附則均與本合同有同等法律效力。 甲方(簽章):乙方(簽章): 開戶銀行: 開戶銀行: 賬號:賬號: 聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式
憑樣品買賣協(xié)議書 篇12
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購_________貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物_________件,甲方應于_________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于_________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣_________仟_________佰元,共人民幣_________萬_________仟_________佰元,交貨同時應悉數付清。
如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。
甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。
因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇13
賣方:________(下稱甲方) 買方:________(下稱乙方)
地址:________ 地址:________
郵編:________ 郵編:________
電話:________ 電話:________
傳真:________ 傳真:________
電子郵箱:________ 電子郵箱:________
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購________貨物,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件,甲方應于________日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。
但其延緩日期應經雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應悉數付清。
如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。
因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應頁賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。
因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(1)提________交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:________本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方)(簽章):________ 買受人(乙方)(簽章):_________
_______年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點:________ 簽訂地點:________
憑樣品買賣協(xié)議書 篇14
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應于____日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應于____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。
但其延期日數應經雙方議定。
第四條買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元,共人民幣____萬____仟____佰元,于甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):__________________ ________年____月____日
買受人(乙方):__________________ ________年____月____日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇15
出賣人:_____(以下簡稱甲方)
買受人:_____(以下簡稱乙方)
茲為訂購貨物買賣,雙方議定條件如下:
第一條 乙方和甲方訂購_______貨物,甲方應于_____日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分,應于_____日前通知乙方延緩日期;乙方若不同意,可解除合同。
第三條 如因天災或其他不可抗力,致使甲方不能照期交貨或不能全數交付,可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。
第四條 買賣價款議定每件人民幣__________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時悉數付清。
如乙方不能付清,甲方可停止交貨,直到解除合同。
甲方因此所受的損失,由乙方賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延緩交貨日期,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,但如給甲方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時,乙方可要求更換或解除買賣合同,由此給乙方造成的損失,由甲方負責。
第七條市場價格如有升降變動,各方不得主張增減貨物,或借故解除合同。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):_______
買受人(乙方):_______
日期:________年__________月____日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇16
合同編號__________________ (版) 賣
方(甲方)_______________________ 買
方(乙方)_______________________ 根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等的基礎上協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條
品種、數量、價款(可另附表) 品種性別數量(頭)規(guī)
格(公斤頭)單
價(元公斤)單
價(元頭)金
額(元)供
種期
限 公
母
公
母 合計金額: 備注:甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。
第二條
質量標準
(一)________________________________________________ 。
(二)________________________________________________ 。
第三條
支付方式 貨款的支付按下列第_______項執(zhí)行:
(一)即時結清。
(二)合同簽訂后,乙方支付甲方定金_______元,乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額,定金抵作貨款或返還。
(三)其他方式__________________________________ 。
第四條
交貨方式、地點及費用,按下列第________項執(zhí)行:
(一)甲方將種豬送到___________,運輸費用由________方承擔。
(二)乙方到________________提貨,運輸費用由_______方承擔。
第五條
違約責任
(一)甲方延遲供種的,每延遲____日,應支付乙方_______元的違約金。
(二)乙方逾期提貨的,每延遲____日,應支付甲方________元的違約金。
(三)乙方逾期支付貨款的,每延遲____日,應支付甲方______元的違約金。
(四)其他違約責任____________________________ 。
第六條
其他約定 。
第七條
爭議解決 發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決;也可通過____市生豬業(yè)行業(yè)協(xié)會調解;或選擇下列第_______項方式解決:
1.上海仲裁委員會提起仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第八條 本合同一式_______份,甲乙雙方各執(zhí)_____份,自甲乙雙方簽字(蓋X)之日起生效。 甲
方_________________________ 乙
方________________________ 法定代表人_________________________ 法定代表人________________________ 委托代理人_________________________ 委托代理人________________________ ____市種豬買賣合同示范文本 地
址_________________________ 地
址________________________ 郵
編_________________________ 郵
編________________________ 電
話_________________________ 電
話________________________ 簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________ 簽約日期___________________________ 簽約日期
憑樣品買賣協(xié)議書 篇17
合同編號__________________ 賣 方(甲方)_______________________ 買 方(乙方)_______________________ 依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同
第一條 標的(可另附表格) 名稱 品種 養(yǎng)殖地____日齡 數量 單位 單價 金額 交貨時間 合計金額:大寫:183;183;183; 小寫:183;183;
第二條 質量標準
1.交付的肉禽應符合以下標準:__________________________ 。
2.甲方應提供縣級以上動物衛(wèi)生監(jiān)督部門出具的動物檢疫合格證明。
3._____________________________________________________ 。
第三條 價款支付 按下列第_________項支付價款。
1.即時結清。
2.乙方應于肉禽交付之日起____日內付清。
3.合同簽訂后,乙方支付甲方定金_______元;肉禽交付后____日內付清價款,定金抵作價款或返還。
4.__________________________________________________
第四條 交貨時間、地點、方式
1.交貨時間:________年____月____日。
2.交貨地點:_______________________________ 。
3.交貨方式:以下列第_______方式交貨。
(1)由甲方送貨到__________________________________ 。
(2)由乙方自行到_______________________________提貨。
(3)其他:________________________________________ 。
4.運費承擔:_____________________________________ 。
第五條 驗收
1.以下列第________項方式驗收。
(1)交貨時在交貨地驗收:由乙方抽檢______%肉禽,并開具驗收單據。
(2)________________________________________________________ 。
2.途損約定:_______________________________________________ 。
3._________________________________________________________ 。
第六條 提出異議的時間和方式
1.乙方在驗收中,如果發(fā)現肉禽的品種、數量、質量、日齡不符合本合同約定的,應在_____天內向甲方提出異議。
2.甲方在接到乙方異議后,應在_______天內負責處理。
3.____________________________________________ 。
第七條 違約責任
1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質量不符合合同約定的,乙方有權要求甲方繼續(xù)履行,并承擔因此造成的損失。
2.甲方逾期交貨,按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金;逾期超過______天,致使乙方不能實現合同目的的,乙方可解除合同。
3.乙方未按合同約定期限支付價款的,按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。
4.其他違約責任:_______________________________ 。
第八條 其他約定事項
第九條 合同爭議解決方式 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,或按下列第______種方式解決。
1.提交上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十條 本合同正本一式_______份,雙方各執(zhí)_______份。 甲 方__________________________ 乙 方________________________ 住 所__________________________ 住 所________________________ 法定代表人(負責人)________________ 法定代表人(負責人)______________ 委托代理人__________________________ 委托代理人________________________ 銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________ 聯(lián)系方式____________________________ 聯(lián)系方式__________________________ 簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________ 簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________
憑樣品買賣協(xié)議書 篇18
出賣人: (以下簡稱甲方)
買受人: (以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購______貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件,甲方應于____日內交付乙方。
第二條 質量標準
乙方所購甲方產品屬于:定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執(zhí)行。
第三條 交貨時間、地點
甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。
第四條 收貨與驗貨
乙方指定的收貨人:
收貨人1:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________;
收貨人2:姓名________,身份證號____________,聯(lián)系電話____________。
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產品進行質量檢驗,并向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監(jiān)部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
第五條 付款時間、方式
乙方應在收貨后____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
第六條 違約責任與合同解除
1.甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物,乙方有權解除本合同,并有權按合同約定追究甲方違約責任。
2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款,甲方有權解除本合同,并有權按合同約定追究乙方違約責任。
第七條 爭議解決
甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
第八條 乙方預知屆期不能付款的,可于____日前通知甲方延長日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第九條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第十條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第十一條 合同生效
本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
出賣人(甲方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
買受人(乙方):
法定代表人:
簽訂日期:______年____月____日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇19
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應于______日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 ______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項:________________________
本合一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
甲方:乙方:日期:
憑樣品買賣協(xié)議書 篇20
憑樣品買賣合同
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條?乙方向甲方訂購?貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應于日內交付乙方。
第二條?甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條?買賣貨款議定每件人民幣?仟?佰元,共人民幣?萬?仟佰元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條?乙方預知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條?甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條?貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
憑樣品買賣協(xié)議書 篇21
出賣人:(以下簡稱甲方)
買受人:(以下簡稱乙方)
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條 乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物 件,甲方應于 日內交付乙方。
第二條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于 日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條 如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣 仟 佰元,共人民幣 萬 仟 佰元,交貨同時應悉數付清。
如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條 乙方預知屆期不能付款的,可于一日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條 甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條 貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
日期:
日期:
憑樣品買賣協(xié)議書 篇22
賣方:__________________(以下簡稱甲方)
買方:__________________(以下簡稱乙方)
為了訂購要出售的商品,雙方達成的協(xié)議如下:
第一條乙方和甲方定購_______貨物,甲方應在_____天內將貨物交付乙方。
第二條甲方如不能按時交貨或僅按時交貨,乙方應通知乙方在____天前推遲交貨;如果乙方不同意,則可以取消合同。
第三條甲方由于自然災害或其他不可抗力,不能按時交貨或不能全額交貨的,可以延長交貨期限。但是,延期天數由雙方共同決定。
第四條采購價格協(xié)商為_______________________________________________________款金額,共計?___________________________________________款款百元人民幣,A款交付時應全額支付。
如果乙方無法付款,則甲方可以停止交貨直到合同終止。
甲方因此遭受的損失應予賠償。
第五條乙方預見到不能在該期限內付款的,甲方可以通知甲方在____天之前推遲交貨日期。如果甲方不同意,乙方可以解除合同,但對甲方造成損害的,應當承擔賠償責任。
第六條甲方交付的貨物與樣品不同的,乙方可以要求更換或解除銷售合同,由甲方承擔給乙方造成的損失。
第七條市場價格發(fā)生變動的,當事人不得主張增加,減少貨物或者因故解除合同。
本合同分為兩份,由甲乙雙方共同持有。
賣方(甲方):__________________
買方(乙方):__________________
_____年月日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇23
出賣人:__________________(以下簡稱甲方)
買受人:__________________(以下簡稱乙方)
茲為__________________貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購____________貨物,如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物______件,甲方應于______日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。
因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條 買賣貨款議定每件人民幣______仟______佰元共人民幣______萬______仟______佰元于甲方,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,可于______日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應付賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第 ______種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第九條
其他約定事項:________________________
本合一式_______份,甲、乙雙方各執(zhí)_______份為憑。
甲方:_____________________乙方:_____________________
日期:_____________________
憑樣品買賣協(xié)議書 篇24
出賣人(以下簡稱甲方):_______________
買受人(以下簡稱乙方):_______________
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條乙方向甲方訂購貨物,合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件,甲方應于__________日內交付乙方。
第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于__________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。
第四條買賣貨款議定每件人民幣___________元,共人民幣___________元,交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的,甲方可將貨停止交付,并約定相當期間催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條乙方預知屆期不能付款的,可于___________日前通知甲方延展日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應負賠償之責。
第六條甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此致乙方受到損害者,更得請求賠償。
第七條貨價如有升降變動的,各方不得主張增減,或借故解除合同。
第八條合同一式______份,甲、乙雙方各執(zhí)__________份為憑。
出賣人(甲方):_______________買受人(乙方):_______________
_______________年___________月__________日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇25
供方(甲方):_____
通信地址:_____ 電話:_____ 傳真:_____
需方(乙方):_____
通信地址:_____電話傳真:_____
甲、乙雙方經平等協(xié)商,就乙方購買甲方 產品,簽訂本合同,內容如下:
一、質量標準:乙方所購甲方產品屬于:定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執(zhí)行。
二、交貨時間、地點:_____甲方應在 ______年 ______月_____日前將產品送至乙方指定的送貨地 。
三、收貨與驗貨:乙方指定收貨人
收貨人1姓名:_____;身份證號 :_____;聯(lián)系電話 :_____
收貨人2姓名:_____身份證號:_____;聯(lián)系電話 :_____
乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后______日內自行對產品進行質量檢驗,并向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監(jiān)部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式:乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過 天未交付貨物,乙方有權解除本合同,并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過 天未支付貨款,甲方有權解除本合同,并有權按合同約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決:甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
甲 方:_____(公章) 乙 方:_____(公章)
甲方(代表):_____ 乙方(代表):_____
日期:______年______月_____日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇26
供方(甲方): 需方(乙方):
通信地址: 通信地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
甲、乙雙方經平等協(xié)商,就乙方購買甲方產品,簽訂本合同,內容如下:
一、質量標準:乙方所購甲方產品屬于:定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執(zhí)行。
二、交貨時間、地點:甲方應在年月日前將產品送至乙方指定的`送貨地。
三、收貨與驗貨:乙方指定的收貨人1姓名身份證號,聯(lián)系電話;收貨人2姓名身份證號,聯(lián)系電話。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發(fā)《收貨單》給甲方,作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后日內自行對產品進行質量檢驗,并向甲方提出書面質量異議,逾期無書面質量異議,視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議,乙方應對貨物進行封存,甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監(jiān)部門進行質檢,按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格,乙方有權無條件退貨。
四、付款時間、方式:乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。
五、違約責任與合同解除:甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物,每逾期一日,按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過天未交付貨物,乙方有權解除本合同,并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款,每逾期一日,按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過天未支付貨款,甲方有權解除本合同,并有權按合同約定追究乙方違約責任。
六、爭議解決:甲、乙方如發(fā)生爭議糾紛,均應友好協(xié)商。如協(xié)商不成,可向原告住所地的人民法院訴訟解決。
七、合同生效:本合同一式兩份,雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人,均為法人代表或法人委托人,傳真件與正本一致,同具法律效力。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
甲方(代表): 乙方(代表):
年 月 日 年 月 日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇27
供貨方): 購貨方(以下簡稱乙方):
一:水泥管模具(平口)
二:懸輥機
三:門式行車一臺:10噸,跨度16米,有效高度9米,總長24米,軌道總長120米,單價150000元; 四;滾焊機Φ300-Φ1500一臺,單價65000元; 五;立式攪拌機一臺,直徑1800,單價15000元臺; 總金額(人民幣)大寫:肆拾叁萬貳仟元整;
六:交(提)貨地點____市____區(qū)古城營高速出口處東
七:交貨日期:06
八:運輸費用----由 乙 方承擔;
九:合理損耗及計算方法------現場交接,經鑒定屬甲方產品質量問題,甲方無條件更換。(以產品的完整性和無損壞為標準);
十:結算方式及期限------預付總貨款的30%為預付款。提貨一次結清;甲乙方如未按時交提貨按總金額10%進行違約賠償; 十
一:違約責任------甲乙雙方嚴格遵守合同,出現不可遇見的問題時,在相互諒解的前題下進行協(xié)商處理。若甲乙雙方協(xié)商無法達成時,由所屬地方法院仲裁裁決,因此所產生的費用均由敗訴方承擔; 十
二:本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字(蓋章)付預付款起生效,合同中任何文字修改需蓋公章確認。 甲方:乙方:________年____月____日:買賣合同 篇10 甲 方: 乙 方: 上海XX公司 簽訂地點:上海
一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量 注:以上數量為暫定數量,結算以實際面積結算,單價如上。
二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限:
1、 本合同產品乙方均按國家標準進行生產,甲方要求的產品等級見上表中產品等級,乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。
2、 因乙方所提供的產品不符合約定的質量要求,乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品并承擔由此而發(fā)生的相關費用。
3、本合同產品的質量保證期為________年,在質量保證期內,乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。
4、如甲方超出合同數量,超出部分應提前20天通知乙方。
三、交(提)貨地點、方式:____市____區(qū)華____鎮(zhèn)新府中路
四、運輸方式及到達站港和費用負擔:由乙方負責。
五、合理損耗及計算方法:本合同產品在交貨前的一切損耗及發(fā)生的相關費用均由乙方負責。
六、包裝標準、包裝物的供應與回收:本合同產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝,且因包裝本合同產品而發(fā)生的相關費用已包括在本合同價款中。
七、驗收標準、方法及提出異議期限:本合同產品的驗收標準以本合同
第二款
第一條約定的內容為準,驗收方法以實現合同目的所采用的通常方法為準。
八、隨即備品、配件工具數量及供應方法: 無
九、結算方式及期限:
1、 本合同
第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量,結算時以甲方的實際采購數量乘以本合同與之相對應的產品單價結算。
2、 本合同
第一款中約定的暫估工程數量如少于工程實際使用數量時,乙方應負責補足實際用量。
3、 付款方式:
(1) 每月____日提交當月形象進度,次月____日審核完畢,次月2____日支付核定進度款的80%,累積支付至合同總價的80%,停止支付。
(2) 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交后,根據審價報告,累計付至最終結算 總金額的95%。預留5%保修金,(預留保修金不計利息)。
4、 本工程的質量保修期為________年。
5、本工程提供: 工程款 發(fā)票。
十、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件: 無 十
一、違約責任:按 合 同 法 辦 理 十
二、解決合同糾紛的方式: 雙方協(xié)商,協(xié)商不成,可向合同簽訂地人民法院起訴。 特別約定:甲方與乙方已就本合同的條款進行了充分協(xié)商并已將本合同及對應的主合同相關條款逐條向乙方作了解釋, 現甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當事人的權利和義務,對簽署該合同所產生的責任和法律后果也有了充分認識。 依據甲方與業(yè)主(或總承包商)簽訂的工程承包合同 (簡稱主合同),甲方將主合同內部分勞務工程施工分包給乙方,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就工程施工事項經協(xié)商達成一致,訂立本合同共同信守,并確認本合同為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期
1. 乙方應于合同簽訂后開始進行準備
2. 進場時間發(fā)生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯(lián)絡,了解進場時間做好進場施工準備,并應于甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。
3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計劃及現場特定要求(如有)分期或全部完成分包工程,無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。
4. 因考慮項目的規(guī)模,乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙 甲方應在分包工作開工1天前,向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套,同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定
1.甲方按業(yè)主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。
2.甲方按業(yè)主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全
1. 由于乙方違反安全生產有關規(guī)定,或安全措施不力,在接到甲方發(fā)出的通知及警告后,乙方必須在甲方規(guī)定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發(fā)生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。
2. 乙方在施工中發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,應按有關規(guī)定立即上報甲方及相關部門,并按國家有關法律、行政法規(guī)對事故進行處理。甲、乙 雙方對事故責任有爭議時,應按相關規(guī)定處理。
3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準進行施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消 除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發(fā)生的一切費用, 均由乙方承擔。
4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。甲方不得要求 乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工。因甲方原因導致的安全事故,由 甲方承擔相應責任及發(fā)生的費用。 十七﹑安全防護 乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品),由乙方提供使用計劃,經甲方批準后,由甲方負責供應。 十八﹑工地保險
1.乙方應為自身施工現場作業(yè)人員按有關規(guī)定辦理意外傷害保險,并支付保險費用。
2. 如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時,乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。 十九﹑工地清潔 乙方所有施工人員均能做到落手清并根據甲方規(guī)定要求完成其分包工程的每____日場地清潔及垃圾清運工作,甲方、業(yè)主(或總承包商)對此等工作不滿意時, 乙方在甲方指令及規(guī)定時間內后仍未采取有效措施時,甲方有權委托
第三方重 新完成,由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護
1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果,且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業(yè)主(或總承包商)接收為止。
2. 所有施工必須遵守工程施工規(guī)范,且必須被甲方、業(yè)主(或總承包商)及有關政府部門或機構認可。 二十一﹑工程資料 乙方必須在規(guī)定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任 按《民法典》辦理。 二十三﹑疑義申訴
1.乙方因保留相應資料,在甲方根據主合同向業(yè)主(或總承包商)遞交索賠意向通知書或其它資料時,乙方應予以積極配合,并出示相應資料。
2.在勞務作業(yè)實施過程中,如乙方遇到不利外部條件等根據主合同可以索賠的情形時,甲方應該采取一切合理步驟,向業(yè)主(或總承包商)主張追加付款或延長工期。當索賠成功后,甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。
3.當本合同的一方向另一方提出索賠時,應有正當的索賠理由,并有索賠事件發(fā)生時有效的相應證據。
4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發(fā)生錯誤,以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時,造成工作時間延誤和(或)乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經濟損失,乙方可按下列程序以書面形式向甲方索賠:
1)索賠事件發(fā)生后 天內,向甲方發(fā)出索賠意向通知;
2)發(fā)出索賠意向通知后 報告及有關資料;
3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料后,于天內給予答復,或要求乙方進一步補充索賠理由和證據;
4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料后 要求,視為該項索賠已經認可;
5)當該項索賠事件持續(xù)進行時,乙方應當階段性地向甲方發(fā)出索賠意向,在索賠事件終了后 21 天內,向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與
(3)、
(4)規(guī)定相同。
5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發(fā)生錯誤,給甲方造成經濟損失,甲方可按上述程序和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決
1.乙方對本合同勞務分包范圍內的工程質量向甲方負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經甲方授權或允許,不得擅自與業(yè)主(或總承包商)及有關部門建立工作聯(lián)系;自覺遵守法律法規(guī)及有關規(guī)章制度。
2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監(jiān)督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現場其他單位協(xié)調配合,照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發(fā)生。
3.乙方按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具,按甲方標準化工地要求設置標牌, 搞好生活區(qū)的管理,做好自身責____區(qū)的治安保衛(wèi)工作。
4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料,配合甲方辦理交工驗收。
5.乙方要做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作,因乙方責任發(fā)生損壞,乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。
6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其它設施。
7. 乙方須服從甲方轉發(fā)的發(fā)包人及工程師的指令。除非本合同另有約定,乙方應對其作業(yè)內容的實施、完工負責,乙方應承擔并履行總(分)包合同約定的、與勞務作業(yè)有關的所有義務及工作程序。
8. 在簽定完合同后____日內,乙方必須提供現場所有施工人員信息,乙方所現場人員身份證復印件,以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求
1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及說明、甲方質量管理規(guī)范及國家現行的相關工程施工驗 收規(guī)范和標準,和主合同有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項:
1、 本合同產品采用分批供應,每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準,但應 給乙方合理的準備時間,乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。
2、 在保修期內,屬于保修范圍和內容的項目,乙方應在接到修理通知后3天 內派人完成修理,乙方不在約定期限內派人修理,甲方可委托其他人員修理,保修費用從有乙方負責。 3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節(jié)點內供貨和施工時,甲方有權終止本合同并有追索乙方賠償的權利 4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案并接受甲方項目部的監(jiān)管。 5﹑乙方供貨到交貨地點時,應及時通知甲方對該產品進行驗收,只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產品的結算依據。 6﹑本合同至雙方簽字蓋章后生效。 7﹑本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份,均有同等效力。 合同簽訂日期:年____月日
憑樣品買賣協(xié)議書 篇28
賣方:________(下稱甲方)
地址:________
郵編:________
電話:________
傳真:________
電子郵箱:________
買方:________(下稱乙方)
地址:________
郵編:________
電話:________
傳真:________
電子郵箱:
茲為貨物買賣,經雙方同意議定條件如下:
第一條
乙方向甲方訂購________貨物,于合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物________件,甲方應于________日內交付乙方。
第二條
甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付,應于________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時,乙方可請求賠償,甲方決無異議。
第三條
如因天災事變或其他不可抗力事由,致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付,可延緩期日。但其延緩日期應經雙方議定。
第四條
買賣貨款議定每件人民幣________元,共人民幣________元,于甲方交貨同時應悉數付清。如乙方不付清,甲方可將貨停止交付,并催其付款,逾期仍不交付時,甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。
第五條
乙方預知屆期不能付款的,可于________日前通知甲方展延日期交貨,倘甲方不同意時,乙方可以解除合同,如給對方造成損害,應頁賠償之責。
第六條
甲方所交付貨物,如與樣品不相同時,乙方可請求更換或解除買賣合同,甲方無異議。因此乙方致受有損害者,更得請求賠償。
第七條
貨價如有升降變動的,各不得主張增減,或借故解除合同等情況。
第八條
合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(1)提________交仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條 其他約定事項:________ 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。 出賣人(甲方)(簽章):________ 買受人(乙方)(簽章):________ ________年____月____日 ________年____月____日
簽訂地點:________ 簽訂地點:________
憑樣品買賣協(xié)議書 篇29
甲方:(賣方) 身份證: 乙方:(買方) 身份證: 甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經協(xié)商一致,就____市 (以下稱該房屋)買賣事宜,簽訂本協(xié)議,協(xié)議內容如下:
一、乙方已經了解甲方所屬該房屋相關情況如下:
(1) 該房屋產權證號為 _________ ;
(2) 該房屋地址為: ;面積為: ,該房屋用途為: ;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為 ,自簽定本協(xié)議當日,甲方將上述房屋的預售合同及相關發(fā)票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協(xié)商一致同意甲方出售該房屋的實際出售價格為人民幣 元整(大寫:人民幣 元整)。
四、乙方于簽約后次日,于中介方查詢該房屋除銀行抵押外無其他權利限制及查封狀況,且甲方將相關交易資料交至中介方后,直接支付甲方定金人民幣 元整,該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產買賣合同》生效后自動轉為購房款。
五、甲方須自簽訂本協(xié)議后5個工作日內辦妥授權委托中介方辦理該房屋的房地產權證及出售該房屋的一切相關手續(xù)的委托公證書。
六、甲乙雙方協(xié)商一致,待雙方簽定買賣合同時的具體付款方式如下:
憑樣品買賣協(xié)議書 篇30
上訴人(原審原告)______,住所地:______
法定代表人:______,董事長兼總經理。
委托代理人:______,
被上訴人(原審被告):______,住所地:______
法定代表人:______董事長。
委托代理人:______,
上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案,不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決,向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后,依法組成由法官周荊擔任審判長,法官____________、____________參加的合議庭,于____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。
____________在一審中起訴稱:____________年____________月____________日,甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷合同,價款為:____________元。當時雙方約定:____________公司送貨到____________公司開發(fā)建設的位于____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試后付____________%、運行3個月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元,并承擔訴訟費。
____________公司在一審中答辯稱:____________公司先后付給____________公司______________元和________________元,已付清____________公司的貨款,____________公司也給____________公司開具了發(fā)票。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議,____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是,____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效,請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。
一審法院審理查明:____________年____________月____________日,____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷合同》,約定:____________購買____________公司的排煙補風機和風機,合計價款____________元。有效期限:自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。
第七條驗收標準、方法及提出異議的期限:
第八條設備到現場后進行安裝,后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。
第九條結算方式及期限:付定金20%,到現場通過合同第七條標準付40%,運行月后付35%,余下滿年付清。合同簽訂后,____________公司給付____________公司_____________元。____________年底,____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。
公司不服一審法院上述民事判決,向本院提起上訴。其主要上訴理由是:
一、____________公司在合同有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。
二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規(guī)定。
三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的,若有不同理解,應從不利于____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決,依法改判或發(fā)回重審。
____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見,但其在本院庭審中口頭答辯稱:一審判決對合同有效期的認定是合理的,認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋,也超過了訴訟時效。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
上述事實,有____________公司提供的《工業(yè)品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。
本院認為,____________公司與XX公司簽訂的《工業(yè)品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示,其內容未違反有關法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定,合法有效,雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款,但____________公司只認可收到_________________元,否認收到__________________元,____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款,故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間,____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月,____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規(guī)定的訴訟時效期間。____________公司關于其在合同有效期內主張權利,并未超過訴訟時效期間的上訴主張,因合同約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限,即在合同有效期限內,雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內,雙方只在年底發(fā)生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣,且已安裝完畢。故XX公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立,應予駁回。綜上,一審法院判決認定事實清楚,適用法律正確,處理并無不當,應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:駁回上訴,維持原判。
一審案件受理費______元,由______公司負擔(已交納)。
二審案件受理費__________元,由______司負擔(已交納)。
本判決為終審判決。