國內特殊貨物買賣合同書（精選29篇）

國內特殊貨物買賣合同書 篇1

　　甲方(賣方)：

　　住所地：

　　傳真：

　　郵編：

　　乙方(買方)：

　　住所地：

　　傳真：

　　郵編：

　　甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下內容：

　　一、買賣標的和數量

　　甲方將下列貨物賣與乙方：

　　名稱規格：

　　型號：

　　品牌

　　生產商：

　　數量：

　　二、單價和貨款總額

　　雙方約定的價格條款是：

　　本合同總價款為人民幣(大寫) 元

　　三、交貨時間和交貨數量

　　交貨時間為：

　　每批次交貨數量的限制是：

　　四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔

　　雙方確定的交貨地點為

　　運輸方式為：

　　運費由 方承擔

　　五、質量標準和驗收條款

　　雙方約定的質量標準是：

　　封樣的方式和保存：

　　乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

　　六、包裝和標簽

　　雙方確定的包裝材料和方式是：

　　貨物標簽商定為：

　　七、損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。

　　八、貨物所有權

　　在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

　　九、貨款結算和支付

　　支付期限為：

　　支付方式為：

　　十、知識產權

　　甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。

　　十一、保密條款

　　有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及為履行本合同而知悉的對方的商業秘密，包括但不限于產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客戶、文件、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

　　十二、合同的變更、解除和終止

　　雙方協商一致并達成新的條款時，可以變更本合同;

　　任何一方成立根本性違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定解除本合同;

　　在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止。

　　十三、違約責任

　　交貨遲延的違約責任：違約方應承擔未交貨部分價款 %的違約金。

　　驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金 元;

　　貨款支付遲延的違約責任：違約方應支付未付貨款部分 %的違約金。

　　交貨不合格時的違約責任：

　　違反保密條款的違約責任：支付違約金人民幣(大寫) 元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于人民幣(大寫) 元時，上述款項應當如數賠償給守約方。

　　十四、合同的生效及其他事項

　　本合同經雙方簽字并且蓋章后生效。

　　本合同一式二份，雙方各執一份

　　十五、爭議的解決

　　因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時提交 人民法院。

　　十六、文書和意見的送達地址

　　雙方明確本合同注明的聯絡方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯系和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　住所： 住所：

　　郵編： 郵編：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

國內特殊貨物買賣合同書 篇2

　　訂購方(甲方)：

　　生產方(乙方)：

　　第一條名詞定義：本合同所指茶葉是經過加工制作的成品茶葉。

　　第二條對茶葉的基本質量要求：

　　(一)質量安全要求：農藥殘留必須符合NY5244———20__《無公害食品茶葉》標準要求。

　　(二)茶葉質量標準：

　　山東省地方標準DB37/T541————20__《日照綠茶》。

　　第三條訂購數量及價格：

　　茶葉價格及總價款

　　特級：元/公斤;合計：(大寫)(小寫)元。

　　一級：元/公斤;合計：(大寫)(小寫)元。

　　二級：元/公斤;合計：(大寫)(小寫)元。

　　三級：元/公斤;合計：(大寫)(小寫)元。等外品：元/公斤;合計(大寫)(小寫)元。貨款總計：_________________。

　　(三)如果因特除情況，茶葉價格有較大波動，甲乙雙方根據市場行情另行議定。

　　(四)交貨時間在年月日左右，具體時間將按季節氣候變化情況確定。當交貨時間確定以后，均應提前天通知對方。

　　第四條茶葉包裝

　　日照綠茶的包裝是保證茶葉質量的重要條件，甲方批量訂購的茶葉乙方應封裝保存在干燥、清潔、無毒、無味、不影響茶葉品質的包裝容器內，保質期可不低于12個月;否則，茶葉出現質量問題由乙方負責。

　　散裝茶葉驗收之前的包裝和費用由乙方承擔，驗收之后的包裝和費用由甲方承擔。

　　第五條付款方式：有三種方式供選擇：

　　1、甲方用現金當場付款。

　　2、甲方用支票付款。

　　3、甲方于天之內將貨款打入乙方帳戶。支付原則：先付款后提貨。

　　第六條違約責任：

　　(一)生產方無正當理由，擅自將茶葉賣給他人的，應向訂購方支付自銷金額____%的違約金。

　　(二)訂購方不按市場價或保護價收購的，應向生產方支付銷售額____%的違約金。違約金應當在確定責任后____天內支付，逾期付款應承擔萬分之三以日累計滯納金。

　　第七條不可抗力：

　　合同履行期內如發生自然災害或其它事故等不可抗力的原因，致使當事人一方不能履行，應向對方當事人通報理由，經有關主管部門證實后，可不承擔違約責任，并允許變更或解除合同。

　　第八條合同爭議解決方式：

　　本合同在履行過程中發生爭議，由當事人協商解決，也可以申請向生產地工商部門調解，調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向_______人民法院起訴。

　　第九條其它事項：

　　(一)當事人一方要求變更或解除合同，應當提前____天通知對方，應采用書面形式達成變更協議，接到要求變更或解除合同通知的一方，應在___天內作出答復，逾期不答復的，視為默認。

　　(二)其它約定事項：

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，均具同等法律效力。

　　本合同自雙方簽字并蓋章(或手印)之日起生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

國內特殊貨物買賣合同書 篇3

　　甲方：_________

　　法定代表人：_________傳真：_________

　　地址：_________郵編：_________

　　乙方：_________

　　負責人：_________傳真：_________

　　地址：_________郵編：_________

　　丙方：_________公司：_________

　　法定代表人：_________傳真：_________

　　地址：_________

　　甲、乙、丙三方本著自愿、公平、誠實信用的原則，經充分協商達成如下協議：

　　1、根據甲、丙雙方簽訂的《____合作協議___產品政策條款》，乙方愿意為甲方和丙方之間的付款訂貨和貨款結算提供服務，接受甲方申請開出以丙方為收款人的銀行承兌匯票，甲方在乙方開立結算賬戶，帳號：_________，甲方所有銷售款項均應通過該賬戶結算。

　　2、本協議書經甲、乙、丙三方簽章生效后，甲方簽發經乙方承兌并由乙方寄出的銀行承兌匯票，丙方收票后向乙方開出相應金額的《商品金額證明書》并加蓋公章和預留授權人簽名，然后將該《商品金額證明書》原件郵寄給乙方，乙方以此作為向丙方簽發《提貨通知書》的依據;或者丙方將該《商品金額證明書》傳真給乙方，同時從指定郵址發電子郵件通知乙方對該傳真件內容進行確認，隨后仍應將該《商品金額證明書》原件郵寄給乙方，乙方經核對該傳真件與電子郵件內容一致后，可以先以該傳真件和電子郵件通知作為向丙方簽發《提貨通知書》的依據，丙方必須保證乙方收到的《商品金額證明書》傳真件與原件內容一致。《商品金額證明書》為丙方向乙方簽發的不可撤銷的提貨權憑證，原件交由乙方占管。

　　3、甲方每次申請開出收款人為丙方的銀行承兌匯票時，承兌保證金的交存可選擇如下幾種方式之一：

　　□甲方按乙方的要求提供乙方認可的擔保方式。

　　□甲方交存不低于銀行承兌匯票金額的%的承兌保證金。

　　□甲方交存不低于銀行承兌匯票金額的%的承兌保證金，在每次提貨時追加至相當于每次提貨金額%的保證金。

　　4、在該協議項下簽發的銀行承兌匯票額度內，甲方每次提貨應提前一天向乙方和丙方提出申請，乙方據此審簽同意發貨的《提貨通知書》，并將該《提貨通知書》原件郵寄給丙方，丙方以此作為向甲方發貨的依據，或者乙方先將該《提貨通知書》傳真給丙方，同時從指定郵址發電子郵件通知丙方對該傳真件內容進行確認，并在隨后將該《提貨通知書》原件郵寄給丙方，丙方經核對該傳真件與電子郵件內容一致后，可以先以該傳真件和電子郵件的通知作為向甲方發貨的依據，但乙方必須保證丙方收到的《提貨通知書》傳真件與原件內容一致。《提貨通知書》為乙方向丙方簽發的不可撤消的行使提貨權的憑證，原件由丙方占管，丙方應將乙方審簽后的同意甲方提貨的《提貨通知書》專夾保管作為對帳依據。憑乙方簽發的《提貨通知書》，甲方可向丙方提貨。

　　5、未經乙方審簽《提貨通知書》確認，丙方向甲方供貨，不計入丙方提供給乙方占管的《商品金額證明書》金額之內。乙方《提貨通知書》審簽方式為：乙方在同意甲方提貨的通知單上由乙方指定專人簽字并加蓋“銀行”印章。

　　6、對乙方審簽的《提貨通知書》，在提貨前丙方應及時與乙方所留簽字式樣及印鑒進行核實，未經核實造成的損失，乙方不承擔責任;印鑒核對不符而予以提貨，按第5條未經乙方審簽《提貨通知書》的情況處理。

　　7、乙方對甲方使用《提貨通知書》提貨的情況有權與丙方核對。丙方與乙方至少每月應核對金額一次。

　　8、銀行承兌匯票到期前十日內，甲方不得向乙方提出提貨申請，乙、丙雙方核對《提貨通知書》累計金額。若《商品金額證明書》金額大于《提貨通知書》累計金額，則此差額由丙方向乙方支付，乙方應在匯票到期前八日時將載明此差額的《付款通知書》送達丙方。丙方將在兩個工作日內以“《付款通知書》回執”給予乙方書面回復。丙方在匯票到期日前將此差額款項匯至乙方指定的賬戶。丙方逾期付款的，應按照中國人民銀行的規定支付逾期利息。若因乙方原因造成丙方逾期付款的，丙方將不支付逾期利息。款項結清后，乙方將《商品金額證明書》退還給丙方。

　　9、除第8條約定的付款責任外，丙方不承擔其他付款責任。

　　10、三方必須嚴格履行本協議，本協議任何一方違反本協議的任何約定義務給守約方造成損失，應賠償守約方的損失及索賠的費用。

　　11、在履行本協議過程中發生爭議，首先由三方協商解決，如協商不成的，則以訴訟方式解決。

　　12、本協議書有效期限為__年_____月_____日至__年_____月_____日止。在此期間《商品金額證明書》累計金額與《提貨通知書》項下甲方實際提貨金額的差額不得超過萬元。若出現第8條約定的丙方付款責任，丙方在履行完相應付款責任后有權決定是否終止本協議。

　　13、本協議一式五份，自三方均簽章時生效，甲方執壹份，乙、丙方各執貳份，具有同等法律效力。

　　14、除甲方那份不包括附屬文件一外，本協議所附的附屬文件一、二、三、四、五為本協議不可缺少的組成部分。

　　15、三方在此聲明并保證如下：三方均為依法成立并合法存在的企業法人或金融機構，有權以自身名義，權利和權限從事本合同項下的業務經營活動，并以自身名義簽署和履行本協議。

　　甲方：__________乙方：__________丙方：__________

　　法定代表人：_____負責人：_____法定代表人：_____

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日_____年_____月_____日

國內特殊貨物買賣合同書 篇4

　　甲方(需方)：________________________

　　乙方(供方)：________________________

　　甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

　　一、合同標的

　　甲方所購產品名稱為________________，型號為________________，套數為________________。設備詳細配置見清單，清單中未列出的設備不在本合同供應之列，如甲方有需要另行計價。

　　二、合同價款及支付

　　1、合同總價為￥_________(大寫_________元);

　　2、簽約后支付總價_________%的定金;

　　3、買受方處交付設備后，支付總價的______%的貨款;

　　4、保留款為總價______%的貨款，在設備調試合格后第________月內支付。

　　三、設備運輸及風險承擔采用________種方式

　　1、乙方代辦托運，運費由甲方支付，在設備卸車前由甲方直接支付給運輸單位。乙方負責裝車并承擔裝車之前的風險由，裝車之后的風險由甲方承擔;

　　2、乙方送貨上門并負擔運費，甲方負責卸貨;卸車之前的風險由乙方承擔，卸車及之后的風險由甲方承擔。

　　四、設備交付

　　1.交付時間：賣方應于本合同生效日后_____個月內分_____批將設備交付完畢。

　　2.賣方應于交貨日_____日之前，通過傳真等方式將合同設備的相關內容通知買方，以便買方做好接貨準備。

　　五、設備的驗收

　　1、設備在交付的同時進行驗收，甲方確認設備及所附屬設備無誤后在驗收單上簽收;

　　2、如果發現產品不合規定，應在天內向乙方提出書面異議。

　　六、資料交付

　　賣方應于本合同生效日后______個月內，將與合同設備有關的圖紙、資料、技術文件等技術資料以郵寄等方式交付給買方。

　　七、售后服務

　　1、乙方提供安裝、調試和維護等方面的技術支持和服務工作;

　　2、乙方提供從驗收通過之日起12個月的設備免費上門保修服務，在保修期間若因質量問題造成產品損壞，乙方負責免費更換;

　　3、易損件、人為因素和物料腐蝕(光氣、氫氟酸、40%以上的NaOH、KHO濃溶液)等造成的設備損壞不在免費服務之列。

　　八、不不可抗力

　　由于火災、旱災、地震、戰爭和雙方同意的其他不可抗力的事故影響本合同履行時，可延長履行合同的期限或解除合同，并可根據情況部分或全部免予承擔違約責任。

　　九、違約責任

　　1、乙方延期交貨，逾期一天，乙方按未提供產品總價值的________%交納違約金，違約金不超過合同總金額的________%;

　　2、甲方逾期付款，應付款日的次日起，每日承擔逾期付款部分總值的________%的利息作為違約金，違約金不超過合同金額的________%。

　　十、爭議的解決

　　若因本合同發生爭議經協商不成，選擇以下第____種方式解決。

　　1.向__仲裁委員會申請調解、仲裁;

　　2.向原告住所地人民法院起訴。

　　甲方(簽章)：________________乙方(簽章)：________________

　　地址：______________________地址：______________________

　　法定代表人：_______________法定代表人：________________

　　委托代理人：_______________委托代理人：________________

　　簽約日期：_________________簽約日期：__________________

國內特殊貨物買賣合同書 篇5

　　房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

　　上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

　　法定代表人：某某 職務：董事長。

　　被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

　　原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

　　負責人：某某，經理。

　　上訴請求：

　　1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

　　2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

　　事實和理由：

　　上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

　　一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

　　該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

　　二、該判決認定事實錯誤。

　　(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

　　(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

　　(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

　　上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

　　三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

　　尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

　　四、該判決程序違法。

　　本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

　　綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人： 某某建設集團有限公司

　　20年 月日

國內特殊貨物買賣合同書 篇6

　　出賣人：_________________(以下簡稱甲方)，

　　買受人：______________(以下簡稱乙方)，

　　茲為_______貨物欠款買賣，經雙方締結合同如下：

　　第一條甲方愿將_______貨_______件賣與乙方，約定_______年_______月_______日交付清楚。

　　第二條貨價議定每件人民幣______________元整(或依照交貨日交貨地的市價為標準)。

　　第三條乙方應自交貨日起算_______日內支付貨價與甲方清楚，不得有拖延短欠等情形。

　　第四條甲方如屆交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，于_______日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算_______日內答復逾期即視為承認延期。

　　第五條甲方如屆期不交貨又未經依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。

　　第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除后___日內交付。

　　第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

　　第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方可以定相當期限催告交款，并請求自約定交款日期起算至交款日止，按每百元日折計算遲延利息。

　　第九條甲方所交付的貨品，如有不合規格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或交換或減少價金的義務。

　　第十條乙方發現貨晶有瑕疵時，應即通知甲方并限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外并可請求損害賠償，甲方無異議。

　　第十一條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：

　　(一)提交______________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十二條其他約定事項：____________________________

　　本合一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

國內特殊貨物買賣合同書 篇7

　　合同號：____

　　買方：____ 賣方：____

　　電話：____ 電話：____

　　按本合同條款，買方同意購入，賣方同意出售下述產品，謹此簽約。

　　1.品名、規格：____ 單位：_____ 數量：____

　　單價：_____ 總價：_____ 總金額：_____

　　2.原產國別和生產廠：______

　　3.包裝：

　　須用堅固的木箱或紙箱包裝。 以宜于長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化.并具備良好的防潮抗震能力。

　　由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護措施不善而引起貨物銹蝕， 賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

　　包裝箱內應附有完整的維護保養、操作使用說明書。

　　4.裝運標記：

　　賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、凈重、長、寬、 高并書以“防潮”、“小心輕放”、“此面向上”等字樣和裝運：

　　5.裝運日期：______

　　6.裝運港口：______

　　7.卸貨港口：______

　　8.保 險：______ 裝運后由買方投保。

　　9.支付條件：

　　分下述三種情況：

　　(1)采用信用證： 買方收支賣方交貨通知[詳見本合同條款11]

　　應在交貨日前15-20天， 由____銀行開出以賣方受益人的與裝運金額相同的不可撤銷信用證。 賣方須向開證行出具100%發票金額即期匯票并附裝運單據(見本合同第10款)。 開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付(電匯或航郵付)。信用證于裝運日期后15天內有效。

　　(2)托收。 貨物裝運后，賣方出具即期匯票，連同裝運單據(見本合同第10)，通過賣方所在地銀行和買方____銀行提交給買方進行托收。①商業合同是一種通用合同。在國際貿易中， 若雙方對合同貨物無特殊要求的條件下，一般采用商業合同的內容和形式。

　　(3)直接付款： 買方收到賣方裝運單據(見本合同第10款)后7天內， 以電匯或航郵向賣方支付貨款。

　　10.單據： (1)小海運： 全套潔凈海運提單，標明“運費付訖.”“運費預付”， 作成空白背書并加注目的港____公司。 (2)空運： 空運提單副本一份，標明“運費付訖”/“運費項目”寄交買方。 (3)航郵： 航空收據副本一份，寄交買方。 (4)發票一式五份， 標明合同號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多于一個，發票需單獨開列)， 發票根據有關合同詳細填寫。 (5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。 (6)由廠商出具的質量和數量保證書。 (7)貨物裝運后立即用電報/信件通知買方。 此外，貨發10天內，買方將上述單據(第5條除外)航郵寄兩份， 一份直接寄買方，另一份直接寄目的港__公司。

　　11.裝運： (1)f.o.b.條款： a.賣方于合同規定的裝運日期前30天，用電報/信件將合同號、品名、數量、價值、箱號、 毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方，以便買方租船訂艙。 b.賣方船運代理__公司__(電報：__)，負責辦理租船訂艙事宜。 c.____租船公司或其港口代理(或班輪代理)， 預計船達裝運港10天之前，即將船名、預計裝貨日期、 合同號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯系。當需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達時，買方或其船方代理應及時通知賣方。 若船在買方通知日后30天內尚未抵達， 則第30天后倉儲

　　費和保險費用由買方承擔。 d.若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船，則空艙費和滯期費均由賣方承擔。 e.貨物超過船舷并未從吊鉤卸下，一切費用和風險由賣方承擔; 貨物超過船舷并從吊鉤卸下， 一切費用和風險屬買方。 (2)c&f條款下： a.在裝運期內，賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。 b.貨物經航郵/空運時，賣方于本合同第5條規定的交貨日期前30天，以電報/信件把交貨預定期、合同號、品名、發票金額等通知買方。 貨物交辦發運，賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。

　　12.裝運通知： 貨物業經全部裝船，賣方應將合同號、品名、數量、發票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。 若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保，買方則承擔全部損失。

　　13.質量保證： 賣方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝制成，商標為新的和未經使用的，其質量和規格符合本合同所作的說明。 自貨到目的港起12個月為質量保證期。

　　14.索賠： 自貨到目的港起90天內，經發現貨物質量、規格、 數量與合同規定不符者，除那些應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑__出具的商檢證書，有權要求更換或索賠。 賣方擔保貨到目的港起12個月內，使用過程中由于材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷， 買方立即以書面形式通知賣方并出具__商檢局開列的檢驗證書，提出索賠。商檢證書乃索賠之依據。按買方索賠要求， 賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物降價 處理。

　　15.不可抗力： 在貨物制造和裝運過程中，由于發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方于不可抗力事件發生后， 即刻通知買方并在事發14天內，以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。即使在此情況下，賣方仍有責任采取必要措施促使盡快交貨。 不可抗力事故發生后超過10個星期而合同尚未履行完畢， 買方有權撤銷合同。

　　16.合同延期和罰款： 除本合同15條所述不可抗力原因，賣方若不能按合同規定如期交貨， 按照賣方確認的罰金支付，買方可同意延期交貨， 付款銀行相應減少議定的支付金額，但罰款不得超過遲交貨物總額的5%。 賣方若逾期10個星期仍不能交貨，買方有權撤銷合同。盡管合同已撤銷，但賣方仍應如期支付上述罰金。

　　17.仲裁： 凡涉及本合同因執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果協商不能解決， 則可提交__仲裁委員會根據該會暫定仲裁法則和程序進行仲裁。仲裁將在__進行，仲裁裁決是終局，對雙方都有約束力。 仲裁費用由敗訴方承擔。仲載也可在雙方均能接受的第三國進行。

　　18.附加條款： 本合同原本兩份。經雙方簽字，各執一份，僅此聲明。

　　賣方：____ 買方：____

　　代表人：____ 代表人：____

　　日期：____ 日期：____

國內特殊貨物買賣合同書 篇8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　一、紅木家具基本情況

　　二、定金(可選項)

　　甲方應在簽約時支付全部貨款的_________%，_________元(大寫：_________)作為定金(不超過20%)。

　　三、付款方式

　　甲方應在簽約時一次性支付全部貨款_________元，相關費用_________元。

　　甲方應在簽約時支付貨款_________元，相關費用_________元;_________年_________月_________日前支付尾款_________元，相關費用_________元。

　　注：相關費用包括：□運輸費_________元，□安裝費_________元，□_________元。

　　四、貨物的交付

　　買方自提;自提時間：_________。

　　賣方送貨;交貨時間：_________;交貨地點：_________。

　　五、售后服務

　　紅木家具產品三包期限為_________年(不得低于2年)。對于家具的質量問題，應按照《北京市家具產品修理、更換、退貨責任規定》執行。

　　六、其他約定事項

　　1、本合同自雙方當事人簽字或蓋章之日起生效。

　　2、本合同一式_________份，甲方、乙方、_________各執一份，具有同等法律效力。

　　消費者(甲方)：_________

　　經營者(乙方)：_________

　　聯系電話：_________

　　經辦人：_________

　　聯系電話：(蓋章)_________

　　簽訂時間：_________年_________月_________日

國內特殊貨物買賣合同書 篇9

　　合同編號：_________

　　買方：_________

　　賣方：_________

　　買方同意購買，賣方同意出售下述商品，并按下列條款簽訂本合同：

　　一、商品名稱，規格，數量及單價：

　　│項目序號│ 商品名稱及規格 │ 單 位 │ 數 量 │單價│總價│

　　│ │ │ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │ │ │

　　│ │ │ │ │ │ │

　　│總值 │

　　二、生產國別和制造廠：

　　_________。

　　三、包裝：

　　以新的，堅固的木箱或紙箱包裝，并能防潮，防濕，防震，防銹及防止粗暴裝卸，適合于遠程海運，郵包郵寄，空運運輸。由于采用不適當或不妥當的包裝而引起生銹，損壞，丟失，其責任應由賣方承擔。

　　四、嘜頭：

　　賣方應在每件包裝箱上用不退色的油漆刷上箱號，尺碼，毛重，凈重和諸如“勿倒置”，“小心輕放”，“防潮”等字樣，以及提升位置和下列嘜頭。

　　五、裝船時間：

　　_________。

　　六、裝船港口：

　　_________。

　　七、目的港口：

　　_________。

　　八、保險：

　　裝船后由買方負擔。

　　九、支付條件：

　　1.如以信用證支付：買方接到本合同11條規定的賣方裝船通知后在交貨期15～20天前，由_________銀行開立以賣方為受益人，金額為裝貨總值的不可撤銷的信用證.憑開戶銀行開具的匯票和本合同第10條中所規定的裝船單據付款。

　　2.如以托收方式支付：交貨后，賣方經由賣方銀行通過_________銀行寄送本合同第10條所規定的裝船單據向買方收取貨款。

　　3.如以信匯或電匯方式支付：接到本合同第10條所規定的裝船單據后于七天內付款。

　　十、付款單據：

　　1.為了議付貨款，賣方應向支付銀行呈交下列單據：

　　(1)全套清潔無瑕疵，注明“運費到付”，空白抬頭，空白背書和通知目的港已“裝船”的海運提單。

　　(2)發票_________份：注明合同號和嘜頭(一個以上嘜頭應分別開發票)。

　　(3)裝箱單_________份：注明發貨重量及相應發票的編號和日期。

　　(4)由制造廠出具的品質和數量證明書兩份，如14條第(1)項中所規定。

　　(5)通知買方已裝船的電報抄件一份。

　　2.裝船同時，賣方應將上述單據副本各一份(本條5項除外)寄送目的港。

　　十一、裝船條件：

　　1.賣方應于本合同規定的裝船期前_________天，以電報通知買方如下內容：合同號，品名，數量，價值，件數，毛重，尺碼，港口備妥待運日期，以便買方洽訂艙位。

　　2._________(電報掛號：_________)，將作為買方的船代理洽訂艙位。

　　3.買方應于船只預計抵港日期前十天，將船名，預計裝貨日期，合同號通知賣方，以便賣方安排裝船。賣方應與船代理保持密切聯系。當必須換船或船提前或推遲到港時，買方或其船代理應及時通知賣方。如船只不能在買方通知的船期后_________內到達港口，買方應擔負自_________天起所帶來的倉租費和保險費。

　　4.如船只按時抵達裝船港口后，而賣方不能按時備貨裝船，由此產生的空倉費和滯期費應由賣方負擔。

　　5.貨物越過船舷和脫鉤前的全部費用，風險由賣方負擔;貨物越過船舷和脫鉤以后的全部費用，風險由買方承擔。

　　十二、裝船通知：

　　賣方應于貨物裝船完畢后，立即以電報通知買方合同號，貨物名稱，數量，毛重，發票價值，船名和起航日期。若由于賣方未及時以電報通知買方，而使買方不能及時辦理保險時，由此產生的一切損失，均應由賣方承擔。

　　十三、質量保證：

　　賣方保證貨物采用最好的和未用過的全新材料，第一流制造工藝，其成品質量，規格和性能與本合同規定相符。貨物的保證期為貨物抵目的港后_________月。

　　十四、檢驗和索賠：

　　1.發貨前，制造廠應對貨物的質量，規格，性能和數量/重量作精密全面的檢驗，并出具證明書，證明貨物符合本合同規定。質量證明書應附有制造廠試驗項目和結果的報告。

　　2.貨到目的港后，買方將申請中國商品檢驗局(以下簡稱局)對貨物的品質，規格和數量/重量進行初檢，并出具檢驗報告。如該局發現規格或數量或二者有出入，除保險公司或輪船公司的責任外，買方有權在貨物到達目的港后_________日內拒收該貨物或向賣方提出索賠。

　　3.如貨物的質量和規格與合同規定不符，買方將申請商檢局進行檢驗，并憑檢驗報告有權向賣方索賠(包括換貨)。所有費用(檢驗費，退貨和換貨的運費，保險費，倉儲費和裝卸費等)均應由賣方承擔。

　　4.若買方提出索賠后三十天內賣方未予答復，則認為賣方已接受上述索賠。

　　十五、人力不可抗拒：

　　凡是制造或裝船運輸過程當中，因人力不可抗拒的事故，致使賣方推遲交貨或不能交貨時，賣方可不負責任。但發生上述事故時，賣方應立即通知買方，并在十四日內，給買方航寄一份由主管政府當局頒發的事故證明書。在此情況下，賣方仍有責任采取一切必要措施加速交貨。如事故延續十周以上，買方有權撤銷合同。

　　十六、遲交貨罰款：

　　除本合同第15條規定的人力不可抗拒原因外，如賣方不能按合同規定的時間交貨，買方應同意在賣方支付罰款的條件下延期交貨。罰款可由支付銀行在議付貨款時扣除，但罰款不得超過遲交貨物總價的5%。罰款率按每七天收0。5%，不足七天時以七天計算。如賣方延期交貨超過合同規定十周時，買方有權撤銷合同。此時，賣方仍應不遲延地按上述規定向買方支付罰款。

　　十七、仲裁：

　　凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決，當提交中國國際貿易促進委員會對外經濟貿易仲裁委員會根據該會仲裁程序暫行規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。

　　十八、補充條款：

　　_________。

　　十九、本合同正本共_________份，采用中，_________文(略)書就，兩種文字具有同等效力，簽字后即生效，雙方各執一份為憑。

　　買方(公章)：_________ 賣方(公章)：_________

　　代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________

　　見證人(簽字)：_________ 見證人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

國內特殊貨物買賣合同書 篇10

　　買 方：____________________________________

　　地 址： 郵編：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　賣 方：____________________________________

　　地 址： 郵編：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　買賣雙方遵循平等、自愿、互利、互惠原則協商并達成如下協議，共同信守。

　　第一條 品名、規格、數量及單位

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　____________________________________________________________

　　第二條 合同總值

　　第三條 原產國別及制造廠商

　　第四條 裝運港

　　第五條 目的港

　　第六條 裝運期

　　郵編分運：

　　轉運：

　　第七條 包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸。任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

　　第八條 嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、凈重、提吊位置及"此端向上"、"小心輕放"、"切勿受潮"等字樣及下列嘜頭：

　　第九條 保險

　　裝運后由買方投保。

　　第十條 付款條件

　　1.買方在收到備貨電傳通知后及裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的____%，計___________. 行收到下列單證經核對無誤后，承付信用證款項(如果分運，應按分運比例承付)：

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明"運費待收"，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸 運輸公司。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包裝物數量，毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質證明書一式三份。

　　提供全套技術文件的確認書一式兩份。

　　2.賣方在裝船后10天內，須掛號航空郵寄三套上述文件，一份寄買方，兩份寄目的港 運輸公司。

　　3. 銀行收到合同中規定的，經雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的____%，金額為 .

　　4.買方在付款時，有權按合同第十五、十八條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

　　5.一切在中國境內的銀行費用均由____方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由____方承擔。

　　第十一條 裝運條款

　　1.賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量、發票金額、件數、毛重、尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

　　2.如果貨物任一包裝達到或超過重____噸，長____米，寬____米，高____米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

　　3.買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載裝船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲和保險費由買方承擔。

　　4.船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

　　5.在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。

　　6.賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額、載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

　　第十二條 技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件應隨貨物發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書、電路圖和氣/液壓連接圖。

　　c.易磨損件制造圖紙和說明書。

　　d.零備件目錄。

　　安裝、操作和維修說明書。

　　2.賣方應在簽訂合同后60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條第1款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條 保質條款

　　賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達 起開始計算。

　　第十四條 檢驗條款

　　1.賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　2.在貨物抵達目的港之后，買方須申請____國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗并簽發檢驗證明書，如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港____天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。

　　3.如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在合同第十三條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在的缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據商檢證書向賣方索賠。

　　4.如果由于某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限____天。

　　第十五條 索賠

　　1.賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第十三條和第十四條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：

　　a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。

　　b.按照貨物的質量低劣程度、損失程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

　　c.用符合合同規定、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用，新替換部件的保質期須相應延長。

　　2.賣方在收到買方索賠書后一個月之內不予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條 不可抗力

　　1.簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

　　2.受阻方應在不可抗力發生或終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　3.如果不可抗力事故持續超過120天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條 仲裁

　　雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決，如果不能解決，按 項仲裁。

　　(1)提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程序進行仲裁。

　　(2)提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

　　仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。

　　仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其他條款。

　　第十八條 延期和罰款

　　如果賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0.5%計算，少于7天者按7天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10個星期時，買方有權取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。

　　第十九條 附加條款

　　________________________________________________________________ .

　　________________________________________________________________ .

　　________________________________________________________________ .

　　________________________________________________________________ .

　　本合同由雙方于 年 月 日在 市用____ 文簽署。正本一式____份，買賣雙方各執__份。本合同以下述第 款方式生效。

　　1.立即生效。

　　2.合同簽署后____天內，由雙方確認生效。

　　買方： 簽名：____________

　　賣方： 簽名：____________

　　簽署日期： 年 月 日

國內特殊貨物買賣合同書 篇11

　　供方：(以下簡稱甲方)

　　需方：(以下簡稱乙方)

　　一、產品名稱、規格型號、單位、數量、單價、金額： 單位：人民幣(元)

　　二、品質保證：原廠包裝、原廠標準。

　　三、交貨地點及方式：供方負責送貨至需方公司所在地，供需雙方共同驗收并簽字確認。

　　四、交貨期：合同簽訂之日起一周內。

　　五、產品保修責任：自交貨驗收合格之日起，主機保修24個月，人為及不可抗力原因造成損壞除外，保修期滿后供方負責使用原廠配件進行有償維修。

　　六、付款方式：貨到當日內支付總額的80%，十日內付清其余

　　甲方：

　　乙方：

　　_________年____月____日

國內特殊貨物買賣合同書 篇12

　　合同編號：________

　　委托人：

　　住所：

　　電話：

　　證件類型及編碼：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　行紀人：

　　住所：

　　電話：

　　證件類型及編碼：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　第一條 委托人委托行紀人以自己的名義為其 (買入/賣出)以下委托物 (注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 行紀期限：自_______年___月____日至_______年____月_____日。

　　第三條 委托人 (是/否)允許受托人把委托事務轉委托給第三人處理。

　　第四條 行紀人 (買入/賣出)具有市場定價的委托物，行紀人 (是/否)可以作為 (買受人/出賣人)。

　　第五條 委托人將委托賣出的委托物交付行紀人的時間_______________，地點_______________，方式：________________________________________。

　　第六條 行紀人將買入的委托物交付委托人的時間：________，地點：________，方式：________。

　　第七條 行紀人處理委托事務支出的________等費用，由________承擔。

　　第八條 結算價款的方式及期限

　　方式：________。期限：________。

　　第九條 報酬的計算方法及支付方式、期限

　　方式：________。期限：________。

　　行紀人以 (高于委托人指定的價格賣出委托物/低于委托人指定的價格買入委托物)時，報酬的計算方法：________。

　　第十條 委托人未向行紀人支付報酬的，行紀人 (是/否)可以留置委托物。

　　第十一條 本合同解除的條件：委托人或者行紀人可以隨時解除合同。因解除合同給對方造成損失的，除不可歸責于該當事人的事由以外，應當賠償損失。

　　第十二條 委托人違約責任：________。

　　行紀人違約責任：________。

　　第十三條 合同爭議的解決方式：本合同項下發生的爭議，由雙方當事人協商解決或申請調解解決;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：(只能選擇一種)

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向________人民法院起訴。

　　第十四條 其他約定事項：________。

　　委托人：___________________ 行紀人_____________________

　　(簽章)：__________________ (簽章)：__________________

　　簽訂地點：_________________ 簽訂地點：_________________

　　簽訂時間：_________________ 簽訂時間：_________________

國內特殊貨物買賣合同書 篇13

　　買方：____________ (下稱甲方) 賣方：____________ (下稱乙方)

　　地址：____________ 郵編：_____ 地址：____________ 郵編：_____

　　電話：____________ 傳真：_____ 電話：____________ 傳真：_____

　　電子郵箱：__________ 電子郵箱：__________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條 名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：___________ (應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第( )項執行：

　　(1) 按照_______標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3) 按雙方商定要求執行，具體為：____________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條 數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________ 。

　　2.計量單位和方法：__________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____________。

　　第三條包裝方式和包裝品的處理：_______(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條 交貨方式：

　　1.交貨時間：_______。

　　2.交貨地點：_______。

　　3.運輸方式：_______(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

　　第五條 驗收：

　　1.驗收時間：_______。

　　2.驗收方式： ______(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條 價格與貨款支付：

　　1.單價：____;總價：_________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付： 貨款的支付時間：____________;貨款的支付方式：____________;運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

　　3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條 提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在_____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條 甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　甲方：乙方：

國內特殊貨物買賣合同書 篇14

　　本合同由以下雙方當事人訂立：

　　甲方： ;(以下簡稱“甲方”)

　　地址：

　　乙方： ;(以下簡稱“乙方”)

　　地址：

　　雙方本著友好、平等、互利、自愿、誠實、信用的原則，就甲方委托乙方購買二手機械等事宜，達成如下合同條款：

　　一、委托內容

　　第一條 乙方從甲方處購買________ 壓路機壹臺，總價_______元整。

　　甲方收到乙方定金 元整后甲方負責調試整修費用由乙方承擔，剩余貨款_______元整付清后方可提車，如違約乙方所交定金不予退回。

　　第二條 此車屬二手車，無三包服務，甲方可提供技術咨詢。

　　第三條 甲方提供的_______壓路機配置為_______發動機，發動機號：_______，出廠編號： _______

　　第四條 乙方付清全部購車款后才具有該設備的所有權。 若有異議，甲乙雙方應先協商，協商不成由甲方所在地人民法院調解。

　　二、違約責任

　　1.合同簽訂后如甲方終止合同，則定金不再退還，歸乙方所有。

　　2.甲方不能按時支付合同費用或不能按合同規定期限履行其義務，導致的工期延誤，其責任由甲方承擔。

　　3.除不可抗力原因外，若乙方因自身原因導致違約，退還總制作費的千分之一。

　　4.因不可抗力或者其他意外事件，或者使得本合同的履行不可能、不必要或者無意義的，任一方均可以解除本合同。遭受不可抗力、意外事件的一方全部或部分不能履行本合同、解除或遲延履行本合同的，應將事件情況以書面形式通知另一方并向另一方提交相應的證明。

　　5.雙方當事人對本合同的訂立、解釋、履行、效力等發生爭議的，應友好協商解決;

　　協商不成的，則可向人民法院提起訴訟。

　　6.本合同簽訂后，經雙方當事人協商一致，可以對本合同有關條款進行變更或者補充但應當以書面形式確認。上述文件一經簽署，即具有法律效力并成為本合同的有效組成部分。

　　甲方：

　　乙方：

　　(蓋章)

　　(蓋章)

　　簽字日期：

　　簽字日期：

　　聯系人：

　　聯系人：

　　聯系電話：

國內特殊貨物買賣合同書 篇15

　　中外貨物買賣合同

　　(CFR或CIF條款)

　　買 方：____________________________________

　　地 址：                        郵編：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　賣 方：____________________________________

　　地 址：                        郵編：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　買方和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

　　第一條 品名、規格、數量及單價

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　__________________________________________________________________

　　第二條 合同總值

　　第三條 原產國別及制造廠商

　　第四條 裝運港

　　第五條 目的港

　　第六條 裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條 包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

　　第八條 嘜頭

　　賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：

　　第九條 保險

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110%發票金額投保。

　　在CFR條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條 付款條件

　　1.買方在裝運期前30天，通過             銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計           .該信用證在             銀行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸             運輸公司。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　g.在CIF條款下

　　1.全套按發票金額110%投保             的保險費。

　　2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外）一份寄給買方，兩份寄目的港____________運輸公司。

　　3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為             。

　　4.按本合同第15條和18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　5.所有發生在買方國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在買方國境外的銀行費用應由____方承擔。

　　第十一條 裝運條件

　　1.賣方必須在裝運前40天向買方通知預訂的船只及其運輸路線，供買方確認。

　　2.賣方必須在裝運前20天通知買方預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

　　3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

　　4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長 米，寬 米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　第十二條 技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

　　c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d.零配件目錄。

　　e.安裝、操作和維修說明書。

　　2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，買方有權拒開信用證或付貨款。

　　第十三條 保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

　　第十四條 檢驗

　　1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

　　2.在貨物抵達目的地港之后，買方須申請____國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

　　4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____天。

　　第十五條 索賠

　　1.若賣方對貨物與合同規定不符，且買方在本合同第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列之一種或幾種索賠：

　　a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

　　b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

　　c.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

　　2.若賣方在收到買方上述索賠書后一個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條 不可抗力

　　1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

　　2.受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　3.不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條 仲裁

　　由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第    項仲裁：

　　1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

　　2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

　　仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

　　仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

　　第十八條 延期和罰款

　　如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5％。罰金率按每星期0.5％計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，買方有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

　　第十九條 附加條款

　　本合同由雙方于       年   月   日在________國________市用____ 文簽署，正本一式   份，買賣雙方各執   份，合同以下述    款為生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同簽署后____ 天內，由雙方交換確認書后生效。

　　買方：                                

　　簽名：____________

　　賣方：                               

　　簽名：____________

　　署日期：       年   月   日

國內特殊貨物買賣合同書 篇16

　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　第一條：名稱、品種、規格和質量

　　1、名稱：___________________

　　2、品種：___________________

　　3、規格：___________________

　　4、質量，按下列第 項執行：　　⑴按照 標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。　　⑵按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)　　⑶按雙方商定要求執行，具體為： (應具體約定產品質量要求)。

　　第二條：數量和計量單位、計量方法

　　1、數量：_____________________________

　　2、計量單位和方法：___________________

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法

　　第三條：包裝方式和包裝品的處理

　　第四條：交貨方式

　　1、交貨時間：___________________　　(如甲方在約定時間不能按期交貨，乙方允許甲方順延交貨日期15天)。

　　2、交貨地點：___________________

　　3、運輸方式：___________________

　　4、保險：_______________________

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________________ 。

　　第五條：驗收　　驗收時間：___________________

　　第六條：損失風險　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。

　　第七條：價格與貨款支付

　　1、單價：___________________

　　2、總價：___________________

　　3、貨款支付　　貨款的支付時間：___________________　　貨款的支付方式：___________________

　　第八條：提出異議的時間和方法

　　1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向甲方提出書面的異議;乙方未及時提出異議的，視為貨物合乎規定。

　　2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　第九條：甲方違約責任

　　1、甲方不能交貨的，則乙方有權解除合同，并有權要求甲方返還已支付的款項，乙方自愿放棄主張定金責任。

　　2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的，乙方如同意利用貨物，應按質論價;如乙方不能利用的，應依據具體情況，由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。

　　第十條：乙方違約責任

　　1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的，應以實際逾期提貨天數，每日按貨物總額的 %向甲方支付違約金。

　　2、乙方逾期付款的，應按逾期付款金額每日 %計算，向甲方支付違約金或一次性支付違約金 。

　　3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。

　　第十一條：爭議的處理　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的由甲方所在地人民法院處理。

　　第十二條：本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，甲乙雙方也可達成補充協議。補充協議具有同等的法律效力。

　　第十三條：本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。　　

　　甲方(蓋章)：___________________ 乙方(蓋章)：___________________　　

　　代表(簽字)：___________________ 代表(簽字)：___________________　　

　　________年____月____日 ________年____月____日　　

　　簽訂地：_______________________ 簽訂地

國內特殊貨物買賣合同書 篇17

　　中國_________(以下簡稱賣方)和_________國_________(以下簡稱買方)雙方經過友好協商，同意按照以下兩部分條款簽訂本合同：

　　第一章

　　一、商品品名：

　　_________。

　　二、數量：

　　_________噸。

　　三、規格：指標項目試驗方法。

　　1.密度：_________克/立方厘米。

　　2.含硫：重_________%最高_________。

　　3.含水：重_________%最高_________。

　　四、價格：

　　本合同各交貨期的具體價格原則上與_________號合同，同一交貨期有效的價格一致。

　　五、交貨期：

　　_________年第1季度_________噸;第2季度_________噸;第3季度_________噸;第4季度_________噸。各季度的裝船月份由買方選定，但應在各季度前月15日以前通知賣方。

　　六、裝船口岸：

　　_________。

　　七、目的口岸：

　　_________。

　　八、付款條件：

　　買方應于貨物裝船前十天，按本合同第二部分第三條1款雙方商定的裝船數量及期限，通過雙方同意的銀行開出以中國化工進出口公司山東省分公司為受益人的，不可撤銷的可轉讓的，可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規定的各項單據，自提單日起三十天(包括提單日在內)，由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。

　　九、單據：

　　1.賣方在貨物啟運后，應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據：

　　(1)發票_________份;

　　(2)清潔裝船提單正本_________份;

　　(3)由商品檢驗局出具的質量檢驗證書，重量鑒定證書及產地證明書各一份。

　　2.賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本_________份，隨船帶交目的港買方指定的收貨人。其余單據副本_________份航寄買方。

　　十、附注：

　　1.本合同第一部分各條款尚未規定的事項，應按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商后決定的條款履行。

　　2.本合同的執行由商事株式會社開立信用證。

　　3.本合同項下的數量雙方應努力執行，但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時，雙方對本合同的履行均可不承擔責任。

　　4.本合同第一部分以中_________兩國文字書就正本一式兩份，買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。

　　第二章

　　一、總則：本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。

　　二、交貨條件：

　　1.貨物所有權及風險的轉移，以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點作為分界線，貨物通過該連接點時，由賣方轉移到買方，賣方交貨責任即告終止。

　　2.買方所派油輪，禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港后，應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內，費用由買方負擔。

　　3.買方所派油輪在裝貨港，應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。

　　4.買方所派油輪載重噸不得超過_________噸，滿載最大吃水不得超過_________米。油輪長度不得大于_________米。如買方所派油輪不符合上述規定時，必須事先征得賣方同意，否則由此所造成的港口當局拒絕油輪靠棧橋，或發生空艙及與此有關的損失均由買方負擔。

　　5.由于賣方的原因，如在裝貨港需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由賣方負擔。但由于買方的原因，如需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由買方負擔，由于人力不可抗拒的原因，為了確保油輪的安全，裝船移泊費用由買方自理。

　　6.每批裝船數量允許增減5%，由買方選擇。

　　三、裝船通知：

　　1.買方應在裝船月15天前電告賣方派船計劃，包括船名，預抵裝港日期，裝運數量。賣方接到買方派船計劃后，應在五天內電復買方接受或可以接受的預抵裝港日期和裝運數量。買賣雙方對油輪預抵裝港日期或裝運數量的意見不一致時，雙方協商安排一個都可以接受的日期，裝運數量，或者安排另外一些油輪來接貨。雙方商妥的油輪預抵裝港的日期叫做“確認日期”。

　　2.買方應按雙方商妥的“確認日期”派油輪抵達裝港。賣方應及時裝貨。如買賣雙方因特殊原因要求更改“確認日期”或裝運數量時，對方根據儲罐，泊位和供貨或接貨的可能以及油輪安排的可能，應在兩天內電復可以接受或不可接受。如油輪在“確認日期”以前或以后抵達裝港，賣方應做出最大努力盡快裝貨。

　　3.買方在本條1.項通知派船計劃時，已列明預抵裝港日期及裝運數量，但注明船名待定時，買方應最遲在確認日期十天前將船名電告賣方。

　　4.雙方商妥“確認日期”的油輪，允許買方按同一“確認日期”，同一裝運數量和裝貨港口可以接受的船型另派油輪代替。但買方最遲應在“確認日期”前五天將代替油輪的船名等有關情況通知賣方。

　　5.買方在油輪抵達裝港前五天電告賣方(包括裝港賣方分公司)及裝港中國外輪代理公司預報船名，船籍，預抵裝港日期，裝運數量，買方應指示船長在油輪抵達裝港前48小時和24小時及6小時向賣方(包括裝港賣方分公司)及裝港中國外輪代理公司報告預抵裝港的時間。

　　6.裝船完畢后，賣方應在24小時內以電報通知買方：合同號，品名，密度(注明換算溫度)，含硫量%，含水量%，船名，收貨人，裝運數量，發票單價，總值，提單日，離泊時間。

　　四、裝貨定額：

　　1.油輪抵達裝港后，具備裝貨條件時，船長通過裝港外輪代理公司應在辦公時間內以書面或vhf電話向裝港賣方或外輪代理公司提出備裝通知書并同時確認。裝船作業開始時間按以下規定計算。

　　(1)按“確認日期”抵裝港的油輪，以確認備裝通知書六小時后開始起算。但如在確認備裝通知書后不到六小時裝油時，以開裝時間起算。

　　(2)在“確認日期”前一天辦公完畢時間(從_________月_________日至_________月_________日：_________：00，從_________月_________日至_________月_________日：_________：00時)前抵裝港的油輪，在辦完入港手續后，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，沒有條件裝油者，則以確認日上午八時起算。

　　(3)在“確認日期”前一天從辦公完畢時間至24：00時抵裝港的油輪，在辦完入港手續后，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，如沒有條件者，則以確認日下午二時起算。在“確認日期”以后抵裝港的油輪，以開裝時間起算。

　　2.自起算裝船作業時間開始，賣方應在36小時內將整船貨物裝完，除大風雷雨天氣及港務當局另有規定外，應日夜連續裝貨。

　　3.由于下列情況耗費的時間，均不計算在裝貨作業時間以內：

　　(1)由于大風，雷雨等惡劣天氣而不能進行作業的時間。

　　(2)港務當局由于安全原因不準靠棧橋而在港內停留的時間及港務當局禁止裝船的時間。

　　(3)排放壓艙污水至驗艙完畢的時間。

　　4.以拆卸輸油管線完畢時間作為裝貨作業的完畢時間。

　　5.因碼頭裝貨設備故障而發生的滯期費按本部分第五條第1.項所規定的運費率的50%計算。

　　五、滯期費：

　　1.賣方若未能按本部分第四條2款所規定的裝貨定額時間裝貨完畢，則賣方應向買方交付滯期費，滯期費應以雙方確認的裝船數量作為它的船型，每日滯期費應以worldscale所規定的基數(以提單日期為準)乘相應的afra運費率計算。

　　2.油輪在裝貨港口的動態，以裝港外輪代理公司編制的并經船長簽字確認的裝貨時間事實記錄為準，賣方應在裝貨后三十天內向買方提供裝貨時間事實記錄一份。

　　3.買方向賣方提出的滯期費，經賣方審核屬實后，應以美元現匯支付。

　　4.如果買方向賣方提出滯期索賠，須在船抵目的港后60天內提出。

　　六、商品檢驗：

　　1.重量的鑒定由裝船口岸國家商檢局出具的重量鑒定證書為準。提單數量應根據重量鑒定證書填寫。重量鑒定證書及提單所列數量作為買賣雙方交貨數量的依據。

　　2.品質的檢驗：由裝船口岸國家商檢局按syb-59石油產品試樣法取樣，混合后分裝三份作為賣方所交貨物的標準樣品。上述三份樣品之中的一份將交給油輪船長。其余二份均交中華人民共和國國家進出口商品檢驗局，一份供化驗用，一份裝貨后保存六十天。國家商檢局經化驗后所出具的品質證書作為賣方所交貨物的品質依據。

　　七、投保油污責任險：

　　1.買方所派油輪應加入基于1969年《國際油污民事責任公約(clc)》第七條的金額保證(p&iclub保險)以及tovalop協定。

　　2.由買方所派油輪，當在裝港遇事故而發生油類和油類混合物的污染或有發生這類污染的可能性時，船東或船長應迅速采取清除措施，防止油污而造成的損失，或為避免油污損失進一步擴大所采取合理而有效的措施。但船東或船長不采取上述措施時，賣方在通知船東或船長之后，可以采取合理的必要的措施進行清除工作和減輕油污可能造成的損失。賣方應隨時將所要采取的措施和后果告訴船東或船長，如時間允許，應在采取措施前，將擬采取的措施告訴船東或船長。賣方采取的上述措施可以認為是按船東或船長委托進行的。在這種場合，對于被委托者采取的措施，委托者有權按實際情況向對方提出異議或者通知其停止工作。委托人提出通知后，被委托者則應無權再繼續進行工作。

　　3.賣方或船東船長采取的上述措施均不得與1969年《國際油污損害民事責任公約(clc)》及tovalop協定的規定相抵觸。

　　八、人力不可抗拒：

　　如因人力不可抗拒的事故不能按時交貨時，賣方可以延期交貨或部分延期交貨或取消合同，但賣方應向買方提交由中國國際貿易促進委員會開具的發生事故情由的證明文件。如因人力不可抗拒的事故不能按時接貨時，買方可以延期接貨或部分延期交貨或取消合同，但買方應向賣方提交由日本國際商事仲裁協會簽發的證明文件。

　　九、罰款：

　　如買方除本部分第八條規定以外未按合同規定執行，以致本合同全部或一部分不能按期執行，而使賣方遭受損失時，買方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能執行部分總值的1%。如賣方除本部分第八條規定以外未能全部或一部分履約交貨而使買方遭受時損失，賣方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能履行部分總值的1%。

　　十、仲裁：

　　因執行合同所發生的或者與本合同有關的一切爭議，首先應由簽訂合同雙方友好協商解決。如經協商后尚不能解決，應提交仲裁，不向法院申訴。仲裁在被告所在國進行。在中國，在中國國際貿易促進委員會對外貿易仲裁委員會根據該委員會的仲裁程序規則進行仲裁。在_________，由_________國際商事仲裁協會根據該協會的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁裁決是終局裁決，簽訂合同雙方都應執行。

　　十一、本合同第二部分以中，_________兩國文字書就，兩種文本具有同等效力。

　　賣方(蓋章)：_________　　　　　　　　買方(蓋章)：_________

　　負責人(簽字)：_________　　　　　　　負責人(簽字)：_________

　　地址：_________　　　　　　　　　　　　地址：_________

　　電報掛號：_________　　　　　　　　　　電報掛號：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

國內特殊貨物買賣合同書 篇18

　　合同

　　日?期：

　　中國XX公司（以下簡稱賣方）和（以下簡稱買方）雙方經過友好協商，同意按照以下兩部分條款簽訂本合同：

　　第一部分

　　一、商品品名：勝利原油

　　二、數量：噸

　　（換算原油重量按?gb1884-80方法進行）

　　三、規格：指標項目試驗方法

　　①密度：克/立方厘米?p20°c最高0.920gb?1884-80

　　②含硫：重％?最高0.9gb?387-64

　　③含水：重％?最高1.0gb?260-77

　　四、價格：本合同各交貨期的具體價格原則上與86_________oil25j號合同，同一交貨期有效的價格一致。

　　五、交貨期：

　　一九八六年第1季度噸

　　第2季度噸

　　第3季度噸

　　第4季度噸

　　六、裝船口岸：中國青島。

　　七、目的口岸：日本國港口。

　　八、付款條件：買方應于貨物裝船前十天，按本合同第二部分第三條①款雙方商定的裝船數量及期限，通過雙方同意的銀行開出以中國XX公司為受益人的，不可撤銷的可轉讓的，可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規定的各項單據，自提單日起三十天（包括提單日在內），由開證行將貨款電匯中國。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5％。信用證上須證明租船提單可以接受。

　　九、單據：

　　①賣方在貨物啟運后，應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據：

　　a）發票四份；

　　b）清潔裝船提單正本二份；

　　c）由商品檢驗局出具的質量檢驗證書，重量鑒定證書及產地證明書各一份。

　　十、附注：

　　①本合同第一部分各條款尚未規定的事項，應按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商后決定的條款履行。

　　②本合同的執行由商事株式會社開立信用證。

　　③本合同項下的數量雙方應努力執行，但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時，雙方對本合同的履行均可不承擔責任。

　　④本合同第一部分以中日兩國文字書就正本一式兩份，買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。?賣?方：中國進出口總公司買?方：

　　地?址：北京西郊溝地?址：

　　電報掛號：sinochem?beijing電報掛號：

　　電?傳：22243?chemi?_____電?傳：

　　22553?chemi?_____

　　第二部分

　　一、總則：本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。

　　二、交貨條件：

　　①貨物所有權及風險的轉移，以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點作為分界線，貨物通過該連接點時，由賣方轉移到買方，賣方交貨責任即告終止。

　　②買方所派油輪，禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港后，應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內，費用由買方負擔。

　　③買方所派油輪在裝貨港，應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。

　　⑤由于賣方的原因，如在裝貨港需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由賣方負擔。但由于買方的原因，如需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由買方負擔，由于人力不可抗拒的原因，為了確保油輪的安全，裝船移泊費用由買方自理。

　　⑥每批裝船數量允許增減5％，由買方選擇。

　　三、裝船通知：

　　①?買方應在裝船月15天前電告賣方派船計劃，包括船名，預抵裝港日期，裝運數量。賣方接到買方派船計劃后，應在五天內電復買方接受或可以接受的預抵裝港日期和裝運數量。買賣雙方對油輪預抵裝港日期或裝運數量的意見不一致時，雙方協商安排一個都可以接受的日期，裝運數量，或者安排另外一些油輪來接貨。雙方商妥的油輪預抵裝港的日期叫做“確認日期”。

　　②買方應按雙方商妥的“確認日期”派油輪抵達裝港。賣方應及時裝貨。如買賣雙方因特殊原因要求更改“確認日期”或裝運數量時，對方根據儲罐，泊位和供貨或接貨的可能以及油輪安排的可能，應在兩天內電復可以接受或不可接受。如油輪在“確認日期”以前或以后抵達裝港，賣方應做出最大努力盡快裝貨。

　　③買方在本條①款通知派船計劃時，已列明預抵裝港日期及裝運數量，但注明船名待定時，買方應最遲在確認日期十天前將船名電告賣方。

　　④雙方商妥“確認日期”的油輪，允許買方按同一“確認日期”，同一裝運數量和裝貨港口可以接受的船型另派油輪代替。但買方最遲應在“確認日期”前五天將代替油輪的船名等有關情況通知賣方。

　　⑤買方在油輪抵達裝港前五天電告賣方（包括裝港賣方分公司）及裝港中國外輪代理公司預報船名，船籍，預抵裝港日期，裝運數量，買方應指示船長在油輪抵達裝港前48小時和24小時及6小時向賣方（包括裝港賣方分公司）及裝港中國外輪代理公司報告預抵裝港的時間。

　　⑥裝船完畢后，賣方應在24小時內以電報通知買方：合同號，品名，密度（注明換算溫度），含硫量％，含水量％，船名，收貨人，裝運數量，發票單價，總值，提單日，離泊時間。

　　四、裝貨定額：

　　①油輪抵達裝港后，具備裝貨條件時，船長通過裝港外輪代理公司應在辦公時間內以書面或vhf電話向裝港賣方或外輪代理公司提出備裝通知書并同時確認。裝船作業開始時間按以下規定計算。

　　按“確認日期”抵裝港的油輪，以確認備裝通知書六小時后開始起算。但如在確認備裝通知書后不到六小時裝油時，以開裝時間起算。

　　在“確認日期”前一天辦公完畢時間（從5月1日至9月30日：18：00，從10月1日至4月30日：17：00時）前抵裝港的油輪，在辦完入港手續后，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，沒有條件裝油者，則以確認日上午八時起算。

　　在“確認日期”前一天從辦公完畢時間至24：00時抵裝港的油輪，在辦完入港手續后，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，如沒有條件者，則以確認日下午二時起算。在“確認日期”以后抵裝港的油輪，以開裝時間起算。

　　②自起算裝船作業時間開始，賣方應在36小時內將整船貨物裝完，除大風雷雨天氣及港務當局另有規定外，應日夜連續裝貨。

　　③由于下列情況耗費的時間，均不計算在裝貨作業時間以內：

　　（一）由于大風，雷雨等惡劣天氣而不能進行作業的時間。

　　（二）港務當局由于安全原因不準靠棧橋而在港內停留的時間及港務當局禁止裝船的時間。

　　（三）排放壓艙污水至驗艙完畢的時間。

　　④以拆卸輸油管線完畢時間作為裝貨作業的完畢時間。

　　⑤因碼頭裝貨設備故障而發生的滯期費按本部分第五條第①項所規定的運費率的50％計算。

　　五、滯期費：

　　①賣方若未能按本部分第四條②款所規定的裝貨定額時間裝貨完畢，則賣方應向買方交付滯期費,滯期費應以雙方確認的裝船數量作為它的船型,每日滯期費應以worldscale?所規定的基數（以提單日期為準）乘相應的afra運費率計算。

　　②油輪在裝貨港口的動態，以裝港外輪代理公司編制的并經船長簽字確認的裝貨時間事實記錄為準，賣方應在裝貨后三十天內向買方提供裝貨時間事實記錄一份。

　　③買方向賣方提出的滯期費，經賣方審核屬實后，應以美元現匯支付。

　　④?如果買方向賣方提出滯期索賠，須在船抵目的港后60天內提出。

　　六、商品檢驗：

　　①重量的鑒定由裝船口岸國家商檢局出具的重量鑒定證書為準。提單數量應根據重量鑒定證書填寫。重量鑒定證書及提單所列數量作為買賣雙方交貨數量的依據。

　　②?品質的檢驗：由裝船口岸國家商檢局按?syb_________-59?石油產品試樣法取樣，混合后分裝三份作為賣方所交貨物的標準樣品。

　　國家商檢局經化驗后所出具的品質證書作為賣方所交貨物的品質依據。

　　七、投保油污責任險：

　　①買方所派油輪應加入基于1969年《國際油污民事責任公約（clc）》第七條的金額保證（p?&?i?club_____）以及tovalop協定。

　　八、人力不可抗拒：如因人力不可抗拒的事故不能按時交貨時，賣方可以延期交貨或部分延期交貨或取消合同，但賣方應向買方提交由中國國際貿易促進委員會開具的發生事故情由的證明文件。如因人力不可抗拒的事故不能按時接貨時，買方可以延期接貨或部分延期交貨或取消合同，但買方應向賣方提交由日本國際商事_____協會簽發的證明文件。

　　九、罰款：如買方除本部分第八條規定以外未按合同規定執行，以致本合同全部或一部分不能按期執行，而使賣方遭受損失時，買方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能執行部分總值的1％。如賣方除本部分第八條規定以外未能全部或一部分履約交貨而使買方遭受時損失，賣方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能履行部分總值的1％。

　　十、_____：因執行合同所發生的或者與本合同有關的一切爭議，首先應由簽訂合同雙方友好協商解決。如經協商后尚不能解決，應提交_____，不向法院申訴。_____在被告所在國進行。?在中國，在中國國際貿易促進委員會對外貿易_____委員會根據該委員會的_____程序規則進行_____。在日本，由日本國際商事_____協會根據該協會的_____程序規則進行_____。_____裁決是終局裁決，簽訂合同雙方都應執行。

　　十一、本合同第二部分以中，日兩國文字書就，兩種文本具有同等效力。

國內特殊貨物買賣合同書 篇19

　　一般貨物買賣合同范本最新

　　買方：

　　地址：

　　電話：

　　授權代表：

　　買方：

　　地址：

　　電話：

　　授權代表：

　　賣方：

　　地址：

　　電話：

　　授權代表：

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條：名稱、品種、規格和質量

　　1、名稱：____________。

　　2、品種：_____________。

　　3、規格：_____________。

　　4、質量，按下列第_________項執行：

　　按照_________標準執行。

　　按樣本，樣本作為合同的附件。

　　按雙方商定要求執行，具體為：_________。

　　第二條：數量和計量單位、計量方法

　　1、數量：___________________________。

　　2、計量單位和方法：__________________。

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增量規定及計算方法：______________。

　　第三條：包裝方式和包裝品的處理

　　應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。

　　第四條：交貨方式

　　1、交貨時間：___________。

　　2、交貨地點：___________。

　　3、運輸方式：___________。

　　4、保險：______________。

　　第五條：驗收

　　1、驗收時間：________;

　　2、驗收方法：_________;

　　3、驗收標準：_________;

　　4、由誰負責驗收和試驗：_________;

　　5、驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條：價格與貨款支付

　　1、單價：_________;總價：_________。

　　2、貨款支付：

　　貨款的支付時間：_________;

　　貨款的支付方式：_________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

　　3、預付貨款：_________。

　　第七條：提出異議的時間和方法

　　1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議;在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條：聲明及保證

　　甲方：

　　1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1、乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第九條：保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十條：甲方違約責任

　　1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________%違約金。

　　2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金;如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　第十一條：乙方的違約責任

　　1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________%的違約金。

　　2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后_________日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　第十二條：不可抗力

　　1、本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條：通知

　　1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下：___________________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條：其它事項

　　1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后_________日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3、合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　第十五條：爭議的處理

　　1、本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　提交_________仲裁委員會仲裁;

　　依法向_____人民法院起訴。

　　第十六條：合同效力

　　1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自_______年_______月_______日至________年________月_______日。

　　2、本合同正本一式_______份，雙方各執_______份，具有同等法律效力;合同副本_______份，送_______留存一份。

　　甲方：

　　授權代表：

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：

　　乙方：

　　授權代表：

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：

　　賣方：

　　地址：

　　電話：

　　授權代表：

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條：名稱、品種、規格和質量

　　1、名稱：____________。

　　2、品種：_____________。

　　3、規格：_____________。

　　4、質量，按下列第_________項執行：

　　按照_________標準執行。

　　按樣本，樣本作為合同的附件。

　　按雙方商定要求執行，具體為：_________。

　　第二條：數量和計量單位、計量方法

　　1、數量：___________________________。

　　2、計量單位和方法：__________________。

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增量規定及計算方法：______________。

　　第三條：包裝方式和包裝品的處理

　　應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。

　　第四條：交貨方式

　　1、交貨時間：___________。

　　2、交貨地點：___________。

　　3、運輸方式：___________。

　　4、保險：______________。

　　第五條：驗收

　　1、驗收時間：________；

　　2、驗收方法：_________；

　　3、驗收標準：_________；

　　4、由誰負責驗收和試驗：_________；

　　5、驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條：價格與貨款支付

　　1、單價：_________；總價：_________。

　　2、貨款支付：

　　貨款的支付時間：_________；

　　貨款的支付方式：_________；

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

　　3、預付貨款：_________。

　　第七條：提出異議的時間和方法

　　1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后_________日內向乙方提出書面異議；在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應在_________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條：聲明及保證

　　甲方：

　　1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1、乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第九條：保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十條：甲方違約責任

　　1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________％違約金。

　　2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金；如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　第十一條：乙方的違約責任

　　1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________％的違約金。

　　2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后_________日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　第十二條：不可抗力

　　1、本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條：通知

　　1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下：___________________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條：其它事項

　　1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后_________日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3、合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

　　第十五條：爭議的處理

　　1、本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　提交_________仲裁委員會仲裁；

　　依法向_____人民法院起訴。

　　第十六條：合同效力

　　1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自_______年_______月_______日至________年________月_______日。

　　2、本合同正本一式_______份，雙方各執_______份，具有同等法律效力；合同副本_______份，送_______留存一份。

　　甲方：

　　授權代表：

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：

　　乙方：

　　授權代表：

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：

國內特殊貨物買賣合同書 篇20

　　關于貨物買賣合同書的范本　　賣方：___________________(以下簡稱甲方)　　地址：___________________　　郵編：___________________；電話：___________________；　　傳真：___________________；電子郵箱：_______________；　　買方：___________________(以下簡稱乙方)　　地址：___________________　　郵編：___________________；電話：___________________；　　傳真：___________________；電子郵箱：_______________；　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：　　

　　第一條：名稱、品種、規格和質量　　

　　1、名稱：___________________　　

　　2、品種：___________________　　

　　3、規格：___________________　　

　　4、質量，按下列第項執行：　　⑴按照標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。　　⑵按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)　　⑶按雙方商定要求執行，具體為：(應具體約定產品質量要求)。　　

　　第二條：數量和計量單位、計量方法　　

　　1、數量：_____________________________　　

　　2、計量單位和方法：___________________　　

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增減量規定及計算方法　　

　　第三條：包裝方式和包裝品的處理　　

　　第四條：交貨方式　　

　　1、交貨時間：___________________　　(如甲方在約定時間不能按期交貨，乙方允許甲方順延交貨日期15天)。　　

　　2、交貨地點：___________________　　

　　3、運輸方式：___________________　　

　　4、保險：_______________________　　

　　5、與買賣相關的單證的轉移：___________________。　　

　　第五條：驗收　　驗收時間：___________________　　

　　第六條：損失風險　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其后的損失風險由乙方承擔。　　

　　第七條：價格與貨款支付　　

　　1、單價：___________________　　

　　2、總價：___________________　　

　　3、貨款支付　　貨款的支付時間：___________________　　貨款的支付方式：___________________　　

　　第八條：提出異議的時間和方法　　

　　1、乙方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后日內向甲方提出書面的異議；乙方未及時提出異議的，視為貨物合乎規定。　　

　　2、乙方因使用、保管、保養不善等自身原因造成產品質量下降的.，不得提出異議。　　

　　第九條：甲方違約責任　　

　　1、甲方不能交貨的，則乙方有權解除合同，并有權要求甲方返還已支付的款項，乙方自愿放棄主張定金責任。　　

　　2、甲方所交貨物的品種、型號、規格、花色、質量不符合約定的，乙方如同意利用貨物，應按質論價；如乙方不能利用的，應依據具體情況，由甲方負責調換、修理、所產生的費用由甲方支付。　　

　　第十條：乙方違約責任　　

　　1、乙方若自提貨物未按甲方通知的日期或合同約定的日期提貨的，應以實際逾期提貨天數，每日按貨物總額的%向甲方支付違約金。　　

　　2、乙方逾期付款的，應按逾期付款金額每日%計算，向甲方支付違約金或一次性支付違約金。　　

　　3、甲方為維權而支出的所有費用(包含但不限于律師費、訴訟費用、交通費等)均由乙方承擔。　　

　　第十一條：爭議的處理　　本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的由甲方所在地人民法院處理。　　

　　第十二條：本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，甲乙雙方也可達成補充協議。補充協議具有同等的法律效力。　　

　　第十三條：本合同自雙方或雙方法定代表人或授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。　　甲方(蓋章)：___________________乙方(蓋章)：___________________　　代表(簽字)：___________________代表(簽字)：___________________　　________年____月____日________年____月____日　　簽訂地：_______________________簽訂地：_______________________

國內特殊貨物買賣合同書 篇21

　　甲方：

　　乙方：

　　經雙方洽談，乙方成為甲方食堂原材料供應商。為了明確甲、乙雙方的權利和義務，經雙方友好協商，簽訂本合同。

　　一、訂貨與送貨時間：

　　1、甲方向乙方訂購的原材料品種、數量，必須在提前一天傳真、電話、訂單、郵件等方式向乙方訂購。

　　2、乙方每天按照甲方規定的時間把所訂購原材料送到甲方指定的地點。送貨的具體時間：早上8:30之前，如遇到少數品種不可抗拒的條件下;需補貨等情況雙方同意確認更換品種數量后，必須在當天下午2:00之前送到。

　　二、送貨數量與品種

　　1、乙方按照甲方所下訂單的數量送貨，保證斤兩的準確性;實際送貨不超出甲方預計量2%的浮動范圍之內。

　　2、乙方必須嚴格按照甲方所下訂單的原料品種、品牌、規格及甲方訂單中的品種要求送貨，訂單上所有的項目，不能以任何借口說無貨或擅自更換貨物，如有不可抗拒的情況更換個別品種，也要電話確認后方可實施。

　　3、乙方每次隨貨送上一式叁份的送貨清單，供甲方收貨人和驗貨人簽字確認，甲、乙雙方各持備份。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須嚴格按照甲方合同清單上的品名、產地、驗收標準送貨。配送所有物品必須保證在保質期內，并符合國家或地方相關食品衛生生產安全標準和要求。蔬菜確保有看相，無黃葉、無斑點、無霉爛、無雜質、無農藥殘留。

　　2、乙方提供的干貨類應保持較好的外觀和等級，調料用品按規定品牌供貨，嚴禁供假貨。必須確保質量、等級、價格關。

　　3、豆制品類乙方每次供應的豆制品均為當天生產，保證符合安全、衛生、質量、服務等方面的要求。

　　4、糧油類：國家規定相關糧油制品等必須符合質量安全。

　　5、每天提供的豬肉類、牛羊肉類必需提供動物肉品檢疫合格證明。

　　四、服務要求

　　1、因所送品種數量較大，服務人員應遵守甲方食堂的管理規定。

　　2、乙方的服務人員必須服從甲方的各項規定和工作安排，穿工衣，戴工牌上崗，保持廚房內的環境衛生，進出走員工通道并不得在辦公區域內閑逛。

　　3、送到的原材料一經下車不得再拿回，送錯和退貨的物品必須經廚房、倉管和主管領導三方確認簽字后方可拿出，否則按偷盜處理。

　　4、水產品必須經驗收合格后現場宰殺，清洗干凈，經食堂確認后方可使用。

　　5、如果由于受影響方所不能控制的任何事件(勞資爭議除外)導致本合同推遲履行或無法履行，那么雙方均布屬違約，也不對這種推遲履行或無法履行承擔責任，但受影響方應即時書面通知另一方不可抗力發生的事實以及相應的證明文件。

　　五、質量檢驗

　　如因乙方所送貨物引起的食品衛生事件，乙方將承擔因此產生的一切經濟責任及法律責任，乙方應賠償受損方全部損失。

　　六、價格

　　1、乙方每日發送一份次日的參考價格表給甲方的督查、財務和后勤，甲方根據參考價訂購貨物，實際結算按實際價格結算，

　　2、本合同所指價格包括運輸費、加工費、稅收、管理費等全部費用在內，低于當天上午天印山批發市場批發價格執行。

　　七、結算與付款

　　1、乙方送貨款每半月結算一次，經甲乙雙方的財務會計對賬，數字準確無誤后開具發票。甲方在收到發票后的五個工作日內，以轉賬支票或網銀的方式將貨款匯入乙方指定的賬號。

　　2、結算時，送貨單據必需清晰、準確、不得有誤。

　　八、如雙方需解除合同，應提前一個月通知對方確認并得到對方的書面同意，雙方盡快結清費用，解除本合同。否則為違約。

　　九、本合同有效期：自20__年9月1日至20__年9月1日。

　　十、本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商一致，可作出補充規定，補充協議與本合同具同等法律效力。

　　十一、本合同受中華人民共和國法律約束，一切與本合同有關的爭議，如雙方無法通過協商解決，可將爭議提交至甲方所在地具有管轄權的人民法院訴訟解決。

　　十二、本合同自雙方授權代表簽字并加蓋單位公章之日起生效，合同期滿自行失效，合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

國內特殊貨物買賣合同書 篇22

　　甲方：

　　乙方：

　　一、 由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業有限公司(以下稱榮達公司)月度材料采購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。

　　二、 合同簽訂后的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。

　　三、 甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬后的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。(乙方無需向甲方提供居間費用的發票)

　　四、 供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。

　　五、 乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。

　　六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

國內特殊貨物買賣合同書 篇23

　　合同號：＿＿＿＿ 日 期：＿＿＿＿ 地 點：＿＿＿＿

　　買方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　賣方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條 品名、規格、數量及單價＿

　　第二條 合同總值　

　　第三條 原產國別及制造廠商

　　第四條 裝運港

　　第五條 目的港

　　第六條 裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條 包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途內陸運輸，防潮，防濕、防震，防銹，耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不妥善所致之任何損失均由賣方負擔。

　　第八條 嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放”、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：＿＿＿＿

　　第九條 保險：裝運后由買方投保。

　　第十條 付款條件

　　（1）買方在裝運期前30天，通過中國銀行開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計＿＿＿＿。該信用證在中國銀行＿＿＿＿行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付）。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”，空白抬頭，空白背書。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　e.已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　（2）賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件（f除外）寄給買方。

　　（3）中國銀行在收到合同＿＿＿＿中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在＿＿＿＿天內，承付合同金額的百分之＿＿＿＿，金額為＿＿＿＿。

　　（4）按本合同第15條和第18條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　（5）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

　　第十一條 裝運條件

　　（1）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　（2）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　（3）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報/電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　（4）如果任一單件貨物的重量達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方須在裝船期前50天向買方提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　（5）如果由于賣方未及時按11條第（3）款執行，以致買方未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

國內特殊貨物買賣合同書 篇24

　　合同編號： )　　出賣人(甲方)：身份證號碼：　　買受人(乙方)： 身份證號碼：　　根據中華人民共和國有關法律、法規和本市有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商一致訂立本合同，以資共同遵守。　　

　　第一條 甲方現將長期出讓一幢房屋，具體狀況如下：　　房屋位于____縣邱第 棟第 號，建筑面積為 平方米。轉讓相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)房屋平面圖、四至范圍情況及交房標準（詳見附件）。　　

　　第二條 甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述轉讓的房屋具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。　　

　　第三條 付款方式分為一次性付清和分期付款。可供乙方選擇。　　一次性付清優惠 %優惠價為 元(大寫： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)　　分期付款首付定金元；一層封頂付總價格30%，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)；主體　　封頂付總價格30%，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)；交房時付清余款，為 元(大寫： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整)。　　

　　第四條 甲方轉讓房地產時，土地使用權按下列第 款辦理。 (

　　一) 該房屋占用的國有土地使用權的使用年限從年____月____日起至________年____月____日止。　　甲方將上述房地產轉讓給乙方后，出讓合同載明的權利、義務一并轉移給乙方。　　(

　　二)按照中華人民共和國法律、法規、規章及有關規定，【可以不 辦理】【應辦理】土地使用權出讓手續的，應由【甲方】【乙方】按規定【將轉讓房地產所獲收益中的土地收益上繳國家】【辦理土地使用權出讓手續并繳納土地使用權出讓金】。　　

　　第四條 甲、乙雙方同意，甲方于________年____月____日前騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應在收到通知之日起的____日內對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后【簽訂房屋交接書】【甲方將房屋鑰匙交付給乙方】【 】為房屋轉移占有的標志。　　

　　第五條 甲方承諾，自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間，凡已納入本合同附件二的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的，應按被損壞、或被拆除的房屋裝飾及附屬設施。　　【價值 元】向乙方支付違約金。　　

　　第六條 甲、乙雙方確認，自本合同簽訂之日起的____日內，　　【甲乙雙方共同】【委托甲方】【委托乙方】【委托 】向房地產　　交易中心申請辦理轉讓過戶手續。　　上述房地產權利轉移日期以 【市】【區】【縣】　　房地產交易中心受理該房地產轉讓過戶申請之日為準，但房地產交易中心依法作出不予過戶決定的除外。　　甲方承諾，在乙方或者委托他人辦理轉讓過戶時，積極給予協助。 由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本合同

　　第十條追究甲方的違約責任。　　

　　第七條 上述房地產風險責任自該房地產【權利轉移】【轉移占 有】之日起轉移給乙方。　　

　　第八條 本合同生效后，甲、乙雙方應按國家及本市的有關規 定繳納稅、費。　　在上述房地產【權利轉移】【轉移占有】前未支付的物業管理費、 水、電、燃氣、通信費等其他費用，按本合同附件四約定支付。【權利轉移】【轉移占有】后該房地產使用中所發生的費用，按本合同附件四約定支付。　　

　　第九條 乙方未按本合同約定期限付款的，甲、乙雙方同意按 下列第 款內容處理。　　

　　一、每逾期____日，乙方應向甲方支付逾期未付款的 ％的違約 金，合同繼續履行。　　

　　二、乙方逾期未付款，甲方應書面催告乙方，自收到甲方書面催 告之日起的____日內，乙方仍未付款的，甲方有權單方解除合同，并 書面通知乙方，自收到通知之日起的____日內乙方未提出異議，合同　　即行解除。甲方可從乙方已付款中扣除乙方應向甲方支付逾期未付款 ％的違約金，余款返還給乙方，已付款不足違約金部分，乙方應在接到書面通知之起____日內向甲方支付。若乙方違約給甲方造成經濟損失的，甲方實際經濟損失超過乙方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由乙方據實賠償。　　

　　第十條 甲方未按本合同約定的期限將上述房地產交付（包括　　房地產交接及房地產權利轉移）給乙方，甲、乙雙方同意按下列第 款內容處理。　　

　　一、每逾期____日，甲方應向乙方支付已收款 ％的違約金，合 同繼續履行。　　

　　二、甲方逾期未交付房地產，乙方應書面催告甲方，自收到乙方 書面催告之日起的____日內，甲方仍未交付房地產的，乙方有權單方 解除合同，并書面通知甲方，自收到通知之日起的____日內甲方未提 出異議，合同即行解除。甲方除應在收到書面通知之日起____日內向 乙方返還已收款和利息(自乙方支付房款之日起至解除合同之日止)外，還應按已收款的 ％向乙方支付違約金。若甲方違約給乙方 造成經濟損失的，乙方實際經濟損失超過甲方應支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額應由甲方據實賠償。　　

　　第十一條 經甲、乙雙方協商一致，在不違反有關法律、法規的前提下，訂立的補充條款或補充協議，為買賣合同不可分割的一部份。本合同補充條款與正文條款不一致的，以補充條款為準。

　　第十二條 本合同自【甲、乙雙方簽訂】【 公證處公證】【 】之日起生效。　　

　　第十三條 本合同適用中華人民共和國法律、法規。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發生爭議，應協商解決，協商不能解決的， 提交上海仲裁委員會仲裁（不愿意仲裁，愿意向人民法院起訴的，請將此條款劃去）。　　

　　第十四條 本合同一式 份，甲、乙雙方各執 份，和 【市】【區】【縣】房地產交易中心各執一份。【【必備】買賣合同范X9篇

國內特殊貨物買賣合同書 篇25

　　中外貨物買賣合同（FOB條款）

　　合同號：＿＿＿＿

　　日?期：＿＿＿＿

　　地?點：＿＿＿＿

　　買方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　賣方：＿＿＿＿

　　地址：＿＿＿＿

　　電報：＿＿＿＿

　　電傳：＿＿＿＿

　　本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：

　　第一條?品名、規格、數量及單價

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　第二條?合同總值

　　第三條?原產國別及制造廠商

　　第四條?裝運港

　　第五條?目的港

　　第六條?裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條?包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮，防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

　　第八條?嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”，“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：

　　嘜?na＿＿＿＿

　　第九條?_____

　　裝運后由買方投保。

　　第十條?付款條件

　　（1）買方在收到備貨電傳通知后或裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的＿＿％，計＿＿＿＿。中國銀行＿＿＿＿＿＿行收到下列單證經核對無誤后，承付信用證款項（如果分運，應按分運比例承付）：

　　a._____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽署的品質證明書一式三份。

　　e.提供_____技術文件的確認書一式兩份。

　　f.裝運后即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。

　　（3）中國收到合同＿＿＿＿＿中規定的，經雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的＿＿＿＿％，金額為＿＿＿＿。

　　（4）買方在付款時，有權按合同第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

　　（5）一切在中國境內的銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

　　第十一條?裝運條款

　　（1）賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

　　（2）如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

　　（3）買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和_____費由買方承擔。

　　（4）船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

　　（5）在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。

　　（6）賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時_____而發生的一切損失由賣方承擔。

　　第十二條?技術文件

　　（1）下述_____英文本技術文件應隨貨物發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖。

　　c.易磨損件制造圖紙和說明書。

　　d.零備件目錄。

　　e.安裝、操作和維修說明書。

　　（2）賣方應在簽訂合同后60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條（1）款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條?保質條款

　　賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予＿＿＿＿天的保證期，此保證期從貨物到達＿＿＿＿起開始計算。

　　第十四條?檢驗條款

　　（1）賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書_____貨物的質量、規格、性能和數量的最后依據。賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　（2）在貨物抵達目的港之后，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗并簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由_____公司或船方負責者外，買方在貨物到港后＿＿天內有權拒收貨物，向賣方提出索賠。

　　（3）如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在本合同第13條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據商檢證書向賣方索賠。

　　（4）如果由于某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限＿＿＿＿天。

　　第十五條?索賠

　　（1）如果賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第13條和第14條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：

　　a.同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其它必要的費用。

　　b.按照貨物的質量低劣程度，損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

　　c.用符合合同規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。

　　（2）如果賣方在收到買方索賠書后一個月之內不予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條?不可抗力

　　（1）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

　　（2）受阻方應在不可抗力發生或終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　（3）如果不可抗力事故持續超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。

　　第十七條?_____

　　（1）雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸_____。

　　（2）_____應提交中國國際經濟貿易_____委員會，根據該會的_____程序進行_____，也可提交雙方同意的第三國_____機構。

　　（3）_____機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，_____費用由敗訴方承擔，除非_____機構另有裁定。

　　（4）_____期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其它條款。

　　第十八條?延期和罰款

　　此鑒：

　　本合同由雙方于＿＿年＿＿月＿＿日用＿＿＿＿文簽署。原本一式＿＿份，買賣雙方各執＿＿份。本合同以下述第（?）款方式生效：

　　（1）立即生效。

　　（2）合同簽署后＿＿天內，由雙方確認生效。

　　（3）

　　買方：＿＿＿＿賣方：＿＿＿＿

　　簽名：＿＿＿＿簽名：＿＿＿＿

國內特殊貨物買賣合同書 篇26

　　買方：________________________(下稱甲方)

　　地址：________________________郵編：__________

　　電話：________________________傳真：__________

　　電子郵箱：____________________

　　賣方：________________________(下稱乙方)

　　地址：________________________郵編：__________

　　電話：________________________傳真：__________

　　電子郵箱：____________________

　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。

　　第一條名稱、品種、規格和質量

　　1.名稱、品種、規格：

　　________________________(應注明產品的牌號或商標)。

　　2.質量，按下列第項執行：

　　(1)按照______________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

　　(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應注明樣本封存及保管方式)。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體為：

　　__________________________(應具體約定產品質量要求)。

　　第二條數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________________。

　　2.計量單位和方法：____________________。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：________________________。

　　第三條包裝方式和包裝品的處理：

　　__________________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

　　第四條交貨方式：

　　1.交貨時間：______________。

　　2.交貨地點：______________。

　　3.運輸方式：______________(注明由誰負責代辦運輸)。

　　4.保險：______________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。

　　5.與買賣相關的單證的轉移：______________________。

　　第五條驗收：

　　1.驗收時間：______________。

　　2.驗收方式：

　　____________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。

　　3.驗收如發生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

　　第六條價格與貨款支付：

　　1.單價：________;總價：__________________(明確幣種及大寫)。

　　2.貨款支付：

　　貨款的支付時間：________________________;

　　貨款的支付方式：________________________;

　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。

　　3.預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

　　第七條提出異議的時間和方法：

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后________日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起______日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在__________日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條甲方違約責任：

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______%違約金。

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金;如________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　7.其它約定：________________________。

　　第九條乙方的違約責任：

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______%的違約金。

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過______日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　8.其它：______________________________。

　　第十條不可抗力：

　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后______日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十一條爭議解決：

　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

國內特殊貨物買賣合同書 篇27

　　甲方(購貨方)：

　　乙方(供貨方)：

　　簽定地點：

　　簽定時間： 年 月 日

　　本著平等互利，誠實信用、雙方自愿的原則，甲乙雙方在協商一致的基礎上就此次買賣活動簽訂本合同，共同遵守。

　　一、供購設備內容：

　　二、交貨時間、方式及地點：

　　1、交貨時間：合同簽訂后 個工作日內完成貨物的安裝調試工作。

　　2、交貨地點： (甲方指定地點)

　　3、交貨方式：由乙方將以上產品送至合同約定的交貨地點。

　　4、安裝調試：乙方承擔貨物的安裝調試工作。

　　三、付款方式和期限

　　1、付款方式選擇請在“口”中打“√”：t轉帳 口電匯 口現金 口支票

　　2、合同簽訂后甲方向乙方支付人民幣 作為預付款。乙方完成貨物安裝并通過甲方驗收后，甲方 日內向乙方支付余款，即人民幣 元，乙方向甲方提供合同相應金額的增值稅發票。

　　四、質量要求和技術標準

　　乙方保證向甲方提供的所有產品均為全新產品，產品質量要求按原生產廠質量標準。

　　五、運輸方式、費用的承擔及所有權、風險轉移

　　1、由乙方負責將貨物運輸至交貨地點，運費由乙方承擔。

　　2、甲方未全部支付貨款前貨物的所有權仍屬于乙方。

　　六、技術支持和售后服務

　　1、本合同設備免費保修壹年。設備的以下情況不屬保修范圍：人為或自然災害引起的故障或損壞;甲方自行拆卸改換設備任何部分(如：線路、零件)后造成損壞。

　　2、乙方協助生產廠商嚴格按廠方標準對甲方提供技術支持和售后服務。

　　七、雙方責任

　　(一)甲方責任：

　　1、向乙方提供必要的場地及施工用電，施工水電費由乙方負責。

　　2、甲方應組織人員對貨物進行驗收，在接到乙方驗收通知之日起10日內由于甲方拖延不驗收視為驗收合格。

　　(二)乙方責任：

　　1、按施工安全規范做好施工質量、安全管理，凡施工期間非甲方原因發生的施工質量、安全事故，均由乙方負責處理及承擔全部責任，并報告甲方及有關部門。

　　2、施工中因乙方責任造成的停工、返工、材料、器材損失等均由乙方承擔。所有設備和器材驗收前均由乙方妥善保管，如有損壞和遺失均由乙方負責。

　　3、對驗收后保修期內發現的施工質量問題負責免費返修。

　　4、遵守甲方有關場地管理的規定并辦理有關的手續。

　　八、違約責任

　　1、乙方逾期交貨，每逾期一日，乙方需向甲方繳納未交貨物總金額千分之三的違約金。若乙方逾期一個月仍未能交貨，甲方有權取消定貨。

　　2、甲方逾期付款，每逾期一日，甲方需向乙方繳納未付款總金額千分之三的違約金。若逾期一個月仍未支付完貨款，乙方有權收回所供貨物，并要求乙方承擔違約責任，賠償全部損失。

　　九、不可抗力

　　乙方對于不可抗力因素(如:戰爭、火災、洪水、臺風、地震或其它人力不可抗拒之事件)造成的交貨延期不負責任。不可抗力因素可能出現在貨運及運輸過程中，出現上述現象后，乙方應立即通知甲方，并提供相關合理證明資料，就合同條款履行受影響的部分進行協商，不可抗力事故持續超出十天，甲方有權解除合同。

　　十、爭議的解決

　　在履行本合同中如發生爭議，甲乙雙方應本著互讓互諒之原則協商解決。若協商無法解決，任意一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　十一、保密條款

　　本合同屬于商業秘密。無論合作意向是否達成，合作是否繼續開展，以及合作中止或終止，協議雙方均有為其及相關文件內容進行保密的義務，且不得進行不正當使用。因泄露或者不正當地使用該商業秘密給對方造成損失的，應當承擔損害賠償責任。

　　十二、其它事項

　　1、本合同一式兩份，經甲乙雙方蓋公章后即生效。甲乙雙方各執壹份，同等效力，共同遵守。

　　2、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決，雙方可以補充協議或其它書面形式另行約定。補充協議與本合同具有同等的法律效力。補充協議中的條款若與本合同中的相應條款發生沖突，則以補充協議為準。

　　3、雙方關于本合同以書面形式告知對方的信函及爭議解決時法律文書可以根據合同所列聯系地址郵寄送達。如合同所列電話或地址有變更，變更方須立即書面通知另一方，否則引起的損失由變更方自行承擔，另一方將不承擔任何責任。郵寄人按照合同所列的聯系地址郵寄信函給收件人，若因收件人拒收或其自己的原因無法簽收郵寄信函，自交郵后第七日視為送達。

　　甲方(購貨方)： 乙方(供貨方)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　地址： 地址：

　　開戶名： 開戶名：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號： 銀行賬號：

　　聯系人：聯系人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　日期：日期：

國內特殊貨物買賣合同書 篇28

　　合同編號：________

　　買方：________　　法定住址：________　　法定代表人：________　　職務：________　　委托代理人：________　　身份證號碼：________　　通訊地址：________　　郵政編碼：________　　聯系人：________　　電話：________　　傳真：________　　賬號：________　　電子信箱：________

　　賣方：________　　法定住址：________　　法定代表人：________　　職務：________　　委托代理人：________　　身份證號碼：________　　通訊地址：________　　郵政編碼：________　　聯系人：________　　電話：________　　傳真：________　　賬號：________　　電子信箱：________

　　鑒于買方為____需要同意購買，賣方同意出售下列貨物，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

　　第一條　買賣標的

　　1.名稱：________

　　2.品種：________

　　3.規格：________

　　4.質量：按下列第項執行：

　　(1)以實物表示貨物質量。包括憑成交貨物的實際品質和憑樣品兩種方法。根據提供樣品者的不同可分為：賣方樣品，買方樣品，對等樣品。

　　(2)以說明表示商品質量。即以文字、圖表、照片等方式說明商品質量。

　　A.憑規格買賣：利用一些足以反映商品品質的主要指標，如化學成分、含量、純度、性能、容量、長短、粗細等來確定貨物的品質;

　　B.憑等級買賣：通過同一類商品按規格上的差異，分為品質優劣各不相同的若干等級來確定貨物的品質;

　　C.憑標準買賣：通過由國家或有關政府主管部門、同業公會、交易所或國際性的工商組織規定標準作為說明和評定商品品質的依據;

　　D.憑說明書買賣：以說明書并附以圖樣、照片、設計圖紙、分析表及各種數據來說明商品的具體性能和結構特點，主要適用于機、電、儀等技術密集型產品;

　　E.憑品牌或商標買賣：只憑商品的商標或品牌進行買賣，而無須對品質提出詳細要求。

　　(3)按雙方商定要求執行，具體約定貨物質量要求：________。

　　第二條　數量和計量單位、計量方法

　　1.數量：________。具體由雙方當事人根據政策、外商資信及市場行情，合理商定。允許的溢短裝數量為相當于信用證總金額5%的貨物數量。

　　2.計量單位和計量方法：按下列第____項執行：

　　(1)毛重：貨物本身的重量加包裝物的重量，一般適用于低值商品。

　　(2)凈重：貨物本身的重量，即除去包裝物后的商品實際重量。

　　(3)公量：在計算貨物重量時，用科學儀器抽去商品中所含的水分，再加上標準含水量所求得的重量。適用于棉花、羊毛、生絲等具有較強吸濕性的商品。

　　(4)理論重量：對某些按固定規格生產和買賣的商品，每件重量大體相同，可以從件數推算出總量。

　　(5)法定重量：一些國家海關法規定，商品重量加上直接接觸商品的包裝物重量為征稅的法定重量。

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：________。

　　第三條　包裝

　　1.須用堅固的木箱或紙箱包裝，適合長途海運/郵寄/空運和多次搬運、裝卸及適應氣候的變化。并具備良好的防潮、防霉、防銹、防腐蝕及抗震能力，不能造成運輸過程中箱件破損，貨物散失。以商品的存放和運輸安全為前提，保證貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵目的地。

　　2.包裝箱內的商品均應系加標簽，注明合同號、商品名稱、質量、規格、數量等并附有完整的維護保養、操作使用說明書、出廠合格證等。

　　3.賣方應在每件包裝箱的鄰接四個側面上，用不褪色的油漆以明顯易見的中文或英文字樣印刷以下標記：　　 (1)合同號;　　 (2)目的站/碼頭/機場;　　 (3)收貨人;　　 (4)貨物名稱、規格;　　 (5)箱號/件號;　　 (6)毛重/凈重(公斤);　　 (7)體積(長×寬×高，以毫米表示)。

　　4.在運輸包裝內裝有爆炸品、易燃物品、有毒物品、腐蝕物品、氧化劑和放射性物資等危險貨物時，都必須在運輸包裝上標明用于各種危險品的標志，以示警告，使裝卸、運輸和保管人員按貨物特性采取相應的防護措施，以保護物資和人身的安全。

　　5.每一包裝的尺寸、毛重、凈重以及其他必要的注意事項，例如;“不要倒置”、“防潮”、“小心輕放”、“固定”等，無論何時如有必要應以不褪色的顏料印刷在每件包裝的表面。

　　6.凡由于賣方包裝或保管不善致使貨物遭到損壞或丟失時，不論在何時何地發現，一經證實，賣方應負責及時補齊、更換或賠償。在運輸中如非賣方包裝原因發生貨物損壞或丟失時，買方應立即向承運部門提出異議，索取商務證明，并通知賣方____天內到達現場調查。賣方負責與承運部門及保險公司交涉，買方協助賣方盡快處理，同時賣方應盡快向買方補供貨物以滿足合同需要。

　　7.包裝費用由________方承擔。

　　第四條　運輸

　　1.運輸方式：按下列第________項執行：

　　(1)海洋運輸：按經營方式不同，又分為以下兩種：

　　A.租船運輸：可以裝運各種合法貨物，以運輸貨值較低的糧食、煤炭、木材、礦石等大宗貨物為主。

　　B.班輪運輸：適合于運輸小批量的貨物。

　　(2)鐵路運輸：運行速度快、載運量較大、受氣候影響小、準確性和連續性強。

　　(3)航空運輸：運送迅速;節省包裝、保險和儲存費用;可以運往世界各地而不受河海和道路限制;安全準時。適合于運輸易腐、鮮活、季節性強、緊急需要的商品。

　　(4)郵政運輸：簡便、快捷。

　　2.運輸單據：

　　(1)海運提單：全套潔凈已裝船提單，作成空白抬頭，由發貨人空白背書注明“運費到付”/“運費付訖”并通知目的港的買方。

　　(2)航空運單：提供一份空運單，注明“運費到付”/“運費已付”，交付買方。

　　(3)航空郵包：寄一份航空郵包收據給買方。

　　(4) ________。

　　3.運輸線路及費用負擔：賣方應按雙方商定的合理運輸路線、工具、到達站(港/機場)，委托承運單位發運貨物，力求裝足容量或噸位，從而節約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站(港/機場)時，應及時通知對方，并進行協商，取得一致意見后，再辦理發運。協商達成一致意見前，仍然按原合同執行。買方提出改變運輸路線、工具、到達站(港/機場)，因此增加的費用由買方負擔，如確有特殊情況由雙方協商解決。賣方改變運輸路線、工具、到達站(港/機場)，未經買方同意的，因此增加的費用應由賣方負擔。

　　4.接貨單位(或接貨人)：________。買方如要求變更接貨人，應在合同規定的交貨期限(月份或季度)前40天通知賣方，以便賣方編月度要車(船)計劃;必須由買方派人押送的，應在合同中明確規定;雙方對貨物的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理交接手續，作出記錄，雙方簽字，明確雙方和運輸部門的責任。

　　第五條　裝運

　　1.裝運時間：從賣方收到買方信用證日期算起，____天內予以裝船。

　　2.裝運港(地)：________。由賣方提出，經買方同意后確定。

　　3.目的港(地)：________。由賣方提出，經買方同意后確定。

　　4.分批裝運和轉運：由買賣雙方協商確定是否訂立此條款。

　　5.裝運通知：

　　(1)賣方必須在裝運期前________天，用電報/電傳向買方通知合同號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

　　(2)如果貨物任一包裝達到或超過20噸，長12米，寬2.7米，高3米，賣方應在裝船前____天，向買方提供________份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

　　(3)買方須在預計船抵達裝運港日期前________天，通知賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后________天內到達裝運港，從第________天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。

　　(4)賣方在貨物全部裝運完畢后________小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

　　6.滯期和速遣費用：船按期抵達裝運港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

　　第六條　保險　　如果在FOB、CFR、FCA或CPT條件下發運貨物，應由買方負責投保。　　如果在CIF或CIP條件下運送貨物，賣方應按發票金額的110%投保________平安險，或________水漬險，或________一切險。另投附加險應包括：________。

　　第七條　價格與貨款支付

　　1.計價貨幣：________;單位價格金額：________;總價：________。

　　2.付款方式：

　　(1)信用證。在賣方向買方提示由________銀行開出的、以賣方為受益人的金額為________的不可撤銷的銀行保函之日起三十日內，買方應向賣方支付合同總金額________%的價款，即________。　　銀行保函有效期到：________裝運后________天，如果是分批裝運，則在最后一批貨物裝運后________天;________最后一批貨物到達卸貨港之日;________貨物到達卸貨港之日后________月。根據賣方裝運的貨物自動按比例減少保函金額。

　　(2)信用證-即期付款。買方應于________合同規定的裝運期第一天(裝運日)前________日，________合同簽訂后________日內，通過________銀行，以________電傳，________SWIFT,________信函，________簡式電報和信函方式出具以賣方為受益人、不可撤銷的、金額為________的________即期付款信用證________議付信用證。信用證的內容應與合同規定相符，信用證的有效期持續至開證日后________月，以便受益人在當地提交單據。信用證中應含有如下陳述“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版，國際商會第500號出版物》為準”。

　　(3)信用證-延期付款。買方應于________合同規定的裝運期的第一天(裝運日)前________日，________合同簽訂后________日內，通過________銀行，以________電傳，________SWIFT,________信函，________簡式電報和信函方式，出具以賣方為受益人的、金額________的、不可撤銷的信用證，憑________即期海運提單、航空運單、鐵路交貨通知或多式聯運單據________提示單據，進行________承兌________延期付款________議付。信用證的內容應與合同規定相符，信用證的有效期持續至開證日后________月，以便受益人在當地提交單據。信用證中應含有如下內容“該信用證以《跟單信用證統一慣例1993年版，國際商會第500號出版物》為準”。

　　(4)托收-憑單付款(D/P) 。貨物裝運后，賣方應通過銀行向買方出具以買方為付款人的即期匯票并附上所需單據。買方應于(委托銀行)提交匯票及所需單據時立即付款。

　　(5)托收-承兌交單(D/A) 。貨物裝運后，賣方應通過買方的銀行向買方出具以買方為付款人的，見票________天付款的匯票及所需的單據以便承兌。買方應于賣方第一次出具匯票及所需的單據時立即承兌，并于匯票到期日付款。

　　(6)匯付。買方應于________收到所需單據后________天內;提單日后________天內，以________電匯，________信匯，________票匯方式將貨物發票金額貸款支付到賣方指定銀行的賣方賬戶。

　　3.有關單據。賣方應準備并向買方提交如下單據：

　　(1)匯票。向________(銀行的名稱，在信用證付款方式下)或________買方(在托收付款方式下)出具匯票。　　 (2)運輸單據(選擇如下之一)：

　　A.標明通知收貨人或________的全套清潔已裝船提單，該提單為________空白抬頭;空白背書，并注明運費已付或運費待付。

　　B.簽發給賣方不可轉讓的海洋運單，標明運費________預付;________已付或________待付，通知________

　　C.多式聯運單據

　　D.航空運輸單據(空運單據/空運貨單)

　　E.鐵路運輸單據

　　F.信使及郵遞收據

　　(3)其他單據：需要原本________份和副本________份。

　　A.商業發票

　　B.________保險單________保險憑證

　　C.由________出具的質量檢驗證明/檢驗報告/分析證明

　　D.原產地證明________FORMA(普惠制原產地證)

　　E.裝箱單

　　F.重量單

　　G.________發貨通知書________裝船通知

　　(4)其他單據(如果需要)________。

　　4.銀行費用。依照根據上述選擇的付款方式，買方應承擔發生在________開證行(如以信用證支付),________托收行(如以D/P或D/A方式支付),________匯付行(如以匯付方式支付)，所在國的所有銀行費用。除非雙方另有約定。賣方應承擔發生在該國以外所有銀行費用。

　　第八條　檢驗

　　1.檢驗的時間和地點

　　(1)在出口國檢驗

　　A.在產地檢驗，即貨物離開生產地點(如工廠、農場或礦山)之前________天內，由賣方或其委托的檢驗機構人員或買方的驗收人員對貨物進行檢驗或驗收。在貨物離開產地之前的責任，由賣方承擔。

　　B.在裝運港/地檢驗，即以離岸質量、重量(或數量)為準。貨物在裝運港/地裝運前________天內，由雙方約定的________檢驗機構對貨物進行檢驗，該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量(或數量)的最后依據。檢驗機構對貨物檢驗后，貨物運抵目的港/地，買方如對貨物進行檢驗，即使發現質量、重量(或數量)有問題，也仍然有權向賣方提出異議和索賠。

　　(2)在進口國檢驗

　　A.在目的港/地檢驗，即以到岸質量、重量(或數量)為準。在貨物運抵目的港/地卸貨后的________天內，由雙方約定的目的港/地的________檢驗機構進行檢驗，該機構出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的最后依據。如果檢驗證書證明貨物與合同規定不符并確屬賣方責任，賣方應予負責。

　　B.在買方營業處所或最終用戶所在地檢驗。對一些需要安裝調試進行檢驗的成套設備、機電儀產品以及在卸貨口岸開件檢驗后難以恢復原包裝的商品，雙方可約定將檢驗時間和地點延伸和推遲至貨物運抵買方營業所或最終用戶的所在地后的________天內進行，并以該地約定的________檢驗機構所出具的檢驗證書作為決定交貨質量、重量或數量的依據。

　　2.檢驗標準和方法

　　(1)根據《商檢法》規定，凡列入目錄的進出口商品，按照國家技術規范的強制性要求進行檢驗;沒按照國家技術規范的強制性要求的，可以參照國家商檢部門指定的國外有關標準進行檢驗。法律、行政法規規定由其他檢驗機構實施檢驗的進出口商品或者檢驗項目，依照有關法律、行政法規的規定辦理。此外，合同雙方當事人還可以將買賣合同中規定的質量、數量和包裝條款作為檢驗的重要依據。

　　(2)商品檢驗的方法主要有感官檢驗、化學檢驗、物理檢驗、微生物檢驗等。

　　第九條　索賠

　　1.索賠依據：買方有權在貨物到達________最終目的地________卸貨港后向檢驗機關申請檢驗貨物的權利。如果貨物的品質、規格、數量、重量、包裝及對安全、衛生或健康的要求不符合合同的規定則買方應向賣方發出索賠通知，并有權以上述條款規定的檢驗機構簽發的檢驗證明作為依據向賣方索賠，并在________列出索賠理由。

　　2.索賠期限：

　　(1)貨物到達最終目的地之日后________日內只要該日不超過貨物到達卸貨港之日后________日;

　　(2)在保證期內發現故障或缺陷的情況下，最遲應在發現故障后________周內。

　　3.賣方在收到本合同規定的檢驗機構出具的檢驗證明后不遲于________日對買方的索賠要求作出答復。如果賣方未在上述期限內作出答復，則買方的索賠要求被視為接受。

　　第十條　稅收　　與本合同有關及在執行本合同中由中國政府根據生效的稅收法律征收的所有稅收由________支付。與本合同有關及在執行本合同中在中華人民共和國領土以外征收的所有稅收應由________支付。

　　第十一條　不可抗力

　　1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3.不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第十二條　終止合同　　本合同在下列任一情形下終止：

　　(1)一方進入解體或倒閉階段;

　　(2)一方被判為破產或其他原因致使資不抵債;

　　(3)本合同已有效、全部得到履行;

　　(4)雙方共同同意提前解除合同;

　　(5)按仲裁機構的裁決，合同解除或終止;

　　(6)因不可抗力致使合同目的不能實現的;

　　(7)在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;

　　(8)當事人一方遲延履行合同主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;

　　(9)當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的。

　　第十三條　爭議解決　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，提交石家莊仲裁委員會仲裁。仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。

　　第十四條　通知

　　1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第十五條　合同的變更　　本合同履行期間，發生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規定的時限內(書面通知發出________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十六條　合同的轉讓　　除合同中另有規定外或經雙方協商同意外，本合同所規定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第十七條　合同的解釋　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第十八條　補充與附件　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十九條　合同的效力　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。　　有效期為________年，自________年____月____日至________年____月____日。　　本合同正本一式________份，雙方各執________份，具有同等法律效力。

　　買方(蓋章)：________　　　　 賣方(蓋章)：________

　　法定代表人(簽字)：________　 法定代表人(簽字)：________

　　________年____月____日　　　 　________年____月____日

　　簽訂地點：________　　　　　　 簽訂地點：________

國內特殊貨物買賣合同書 篇29

　　立貨樣買賣契出賣人__商行負責人___稱為甲方，同承買人__商店主___稱為乙方，茲為_貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條乙方向甲方訂購__貨物，如契約成立同日由甲方交付貨樣同品同種類同質的貨物___件，甲方應于_日內義付乙方。

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_日前通知乙方延緩日期但乙方不同意時可解除契約。

　　因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條本件買賣貨款議定每件人民幣__仟_佰元共人民幣__萬_仟_佰元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除契約。

　　因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條乙方預知屆期不能付款的，可于_日前通知甲方展延日期交貨。倘甲方不同意時，得為契的解除如有損害亦可請求賠償。

　　第六條甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣契約，甲方無異議。因此，乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除契約等情況。

　　本契約一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　賣方：___

　　身份證號：

　　地址：

　　買方：

　　身份證號：

　　地址：

　　____年_月_日