濟(jì)南市房屋買賣合同書(通用30篇)
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇1
濟(jì)南市房屋買賣合同書
甲方(賣方):________
乙方(買方):________
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在濟(jì)南市 區(qū) 路 小區(qū) 號(hào)樓 單元 室(建筑面積 平方米,儲(chǔ)藏室 平方米,產(chǎn)權(quán)證號(hào) )房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時(shí)出賣給乙方(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價(jià)款為人民幣大寫 ;即人民幣小寫 。
三、乙方在簽訂本合同時(shí),支付定金 ,即小寫 。
四、乙方支付定金之日起 個(gè)月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除),首付款之外的款項(xiàng)通過銀行住房按揭方式交付(有關(guān)期限和程序按照所在按揭銀行規(guī)定辦理)。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費(fèi)由 方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時(shí),乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在 前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時(shí)該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、取暖費(fèi)、入網(wǎng)費(fèi)、有線電視費(fèi)等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц?元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動(dòng)的物件,并將抽風(fēng)機(jī)一臺(tái)(型號(hào): ),空調(diào)兩臺(tái)(型號(hào): ),熱水器(型號(hào): ),浴霸(型號(hào): ),飲水機(jī)(型號(hào): ),音響兩臺(tái)(型號(hào): ),涼衣架,房?jī)?nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施, 等讓與乙方(含在房屋價(jià)值內(nèi))。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方(賣方): __________(印)
身份證號(hào):__________
住址:__________ 電話:__________
_____年_____月_____日
乙方(買方):__________ (印)
身份證號(hào):__________
住址: __________電話:__________
_____年_____月_____日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇2
甲方(賣房人):___________身份證號(hào):___________
乙方(購房人):___________身份證號(hào):___________
丙方(房產(chǎn)中介):___________
甲乙丙三方于___________年___________月___________日簽定了一份房屋買賣協(xié)議書,約定由乙方購買甲方的位于。原協(xié)議其他約定事項(xiàng)中的6項(xiàng)作廢,現(xiàn)變更為以下條款:
1、甲乙丙三方在簽訂本協(xié)議時(shí)房產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生區(qū)域變更,由于洪區(qū)變更為皇姑區(qū)的事實(shí),具體地址以變更后的地址為準(zhǔn)。
2、甲方的保證義務(wù)。第一、甲方應(yīng)保證出售的該房屋具備合法的“沈陽市房產(chǎn)管理局”頒發(fā)的沈房權(quán)證,保證該房房產(chǎn)證將來不能被撤銷或該房產(chǎn)被變更為鄉(xiāng)產(chǎn)權(quán)。第二、甲方保證該房屋不存在任何未結(jié)清的`債權(quán)債務(wù)、稅、費(fèi)(包括但不限于采暖費(fèi)、水電氣、電話寬帶有線物業(yè)費(fèi)等)。第三、甲方保證該房無抵押、查封等強(qiáng)制措施。甲方需配合乙方提供各種證明材料,否則當(dāng)乙方發(fā)現(xiàn)該房屋存在甲方無法保證的情況時(shí),乙方有權(quán)隨時(shí)提出解除合同,甲方需在乙方提出解除和同后日內(nèi)退還收取的乙方所有費(fèi)用,否則發(fā)生延期退還還將額外支付乙方延期付款違約金元整,造成乙方損失的甲方還需賠償乙方損失。
3、在甲方和該房產(chǎn)都具備本合同約定的上述條件無任何瑕疵時(shí),甲乙雙方到房產(chǎn)交易部門辦理更名過戶手續(xù),甲方保證沒有兩套售房的稅,若有甲方承擔(dān)該稅,其他交易所需的費(fèi)用由乙方承擔(dān),在更名過戶手續(xù)辦理完畢后日內(nèi),乙方一次性支付甲方剩余房款,如乙方延期支付還將額外支付甲方延期付款違約金元整。
4、在乙方更名過戶后如需甲方配合乙方辦理相應(yīng)稅費(fèi)的變更手續(xù)的(包括但不限于采暖費(fèi)、水電氣、電話寬帶有線物業(yè)費(fèi)等)乙方必須無條件配合,否則不配合導(dǎo)致乙方損失的,甲方應(yīng)賠償乙方的損失。
5、在本協(xié)議簽訂后個(gè)月內(nèi)如果該房還無法辦理更名過戶手續(xù)的,房屋買賣合同關(guān)系將自動(dòng)解除,甲方應(yīng)于和同解除后日內(nèi)退還收取的乙方所有費(fèi)用,否則發(fā)生延期退費(fèi)甲方還將額外支付乙方延期付款違約金元整。
6、丙方在甲乙交易過程中負(fù)責(zé)提供政策咨詢和相關(guān)代辦事項(xiàng),具體中介費(fèi)的收取方式為;辦理更名過戶手續(xù)時(shí)丙方一次性從乙方收取中介費(fèi)貳千元,如是因本協(xié)議所定的甲方的原因?qū)е碌姆课葙I賣合同無效、解除的,丙方的中介費(fèi)由甲方在合同無效、解除當(dāng)日一次性支付。
以上協(xié)議三方自愿訂立,認(rèn)真遵守執(zhí)行,此協(xié)議一式3份,甲乙丙各執(zhí)一份。
簽約地點(diǎn):___________
甲方:_______________乙方:____________________丙方:___________________
_________年___________月___________日_________年___________月___________日__________年___________月___________日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇3
甲方:__________________________
乙方:__________________________
丙方:________房地產(chǎn)服務(wù)有限公司
甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方購買房屋一事,達(dá)成如下協(xié)議:
一、房屋概況
出賣房屋坐落于________市______路______號(hào),建筑面積約______平方米,該房屋未辦理房產(chǎn)證、契證、土地證。甲方以該房屋為抵押,在______銀行______市支行辦理了按揭貸款。
二、甲方現(xiàn)同意將該房屋賣給乙方,轉(zhuǎn)讓價(jià)格暫定為______萬元,在甲方做出房產(chǎn)證和契證后,在乙方總出價(jià)______萬元(包括轉(zhuǎn)讓價(jià)和所有其他費(fèi)用)的范圍內(nèi)對(duì)轉(zhuǎn)讓價(jià)作適當(dāng)調(diào)整。
三、甲、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買賣。雙方各向丙方支付買賣定金______萬元。
四、在甲方辦好產(chǎn)權(quán)證和契證后,三方與______銀行______支行簽定監(jiān)督支付協(xié)議書,乙方按該協(xié)議書的約定,將相應(yīng)款項(xiàng)支付給銀行。
五、甲方保證在______年______月______日之前辦好土地證。
六、在甲方辦好土地證后,丙方代為辦理房屋過戶手續(xù),乙方到______銀行______之行辦理房屋轉(zhuǎn)按揭貸款手續(xù)。
七、在甲方辦好契證和產(chǎn)權(quán)證后,(1)甲、乙雙方辦理房屋交接手續(xù),自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起,租金由乙方收取,甲方向乙方移交原租賃合同押金______元,并向乙方支付已收取的租金(2)甲方將押金______元及已收取的租金______萬元于新租賃合同簽定之日交付給丙方,在雙方結(jié)算后由丙方支付給乙方。
八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為______萬元,否則,甲方將返還乙方轉(zhuǎn)讓款______萬元。
九、稅費(fèi)
1.該房屋交易的稅費(fèi)由甲、乙雙方各自承擔(dān)。本協(xié)議簽訂后,甲方預(yù)付代理方稅費(fèi)______元,乙方預(yù)付代理方稅費(fèi)______元,交易完成后按實(shí)際結(jié)算。
2.交易完成后,甲方交付代理方______元服務(wù)費(fèi)。乙方交付代理方______元服務(wù)費(fèi)。
十、甲乙雙方及代理方責(zé)任:
1.甲方確保房源可靠、手續(xù)合法;并提供交易所需的相關(guān)證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優(yōu)先購買權(quán)的書面聲明。
2.乙方應(yīng)按協(xié)議履行責(zé)任,并提供交易所需的相關(guān)證明資料。
3.代理方確保在______年______月______日前交付乙方《房屋所有權(quán)證》。土地證在領(lǐng)取房屋所有權(quán)證、契證______個(gè)工作日后交付乙方。
十一、違約責(zé)任:
1.乙方違約,已交付的定金不予退還。該定金在扣除代理費(fèi)______元后歸甲方所有。如甲方違約,甲方應(yīng)賠償乙方______元,賠償代理方代理費(fèi)______元。乙方已交付的定金______元由代理方負(fù)責(zé)退還乙方。
2.在簽訂房屋轉(zhuǎn)讓合同后出現(xiàn)的違約責(zé)任由違約方承擔(dān)。
十二、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方和代理方各執(zhí)一份。
甲方:__________________
聯(lián)系電話:______________
______年______月______日
丙方:__________________
聯(lián)系電話:______________
______年______月______日
乙方:__________________
聯(lián)系電話:______________
______年______月______日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇4
房屋買賣合同成立的必備要件
——鄭某、藺某訴郭某房屋買賣合同糾紛案
依據(jù):(20__)二中民終字第18216號(hào)
核心法律問題:合同成立的必備條款
案情介紹
一、基本案情
上訴人(原審被告):郭某
被上訴人(原審原告):鄭某、藺某
20__年1月,郭某與鄭某簽訂房屋租賃協(xié)議書,約定鄭某將房屋出租給鄭某使用;租賃期限為5年,自20__年1月至20__年2月;房屋租金每年3萬元,租金每年分兩次付清。20__年12月,郭某(甲方)與藺某(乙方)及藺某代理人鄭某簽訂購房定金協(xié)議,該協(xié)議約定:“第一條:甲方自愿將房屋出售給乙方;第二條:該房屋總成交價(jià)為人民幣47萬元整;第三條:乙方交給甲方購房定金即人民幣15萬元(此定金作為購房款的一部分),甲乙雙方定于甲方向銀行還款的當(dāng)日簽訂二手房買賣合同并支付購房首付款……第五條:如乙方在雙方約定的期限內(nèi)不購買該房屋,甲方收到的購房定金不退;如甲方在雙方約定的期限內(nèi)不賣該房屋,甲方應(yīng)雙倍賠償乙方購房定金……第十條:乙方在20__年12月交齊首付款25萬元整,甲方在收到首付款后3個(gè)月內(nèi)辦完過戶手續(xù),房本交到乙方手中!
20__年12月,鄭某給付郭某定金人民幣15萬元。
20__年12月,鄭某向郭某支付購房款4.5萬元,其中有1.5萬元為房屋租金折抵的購房款;20__年3月5日,鄭某給付郭某房款4萬元;20__年3月15日,鄭某以銀行轉(zhuǎn)賬的方式替郭某向訴爭(zhēng)房屋開發(fā)公司支付房款229 131元;鄭某共支付購房款(其中包括8000元改名費(fèi))479 131元。20__年3月15日訴爭(zhēng)房屋開發(fā)公司出具證明,內(nèi)容為:“郭某購買我公司商品房,因不能按時(shí)付購房款轉(zhuǎn)賣給鄭某,雙方在20__年3月15日到我公司,鄭某付清郭某購房欠款。購買的商品房現(xiàn)改名為鄭某。同時(shí)交付我公司已售商品房改名手續(xù)費(fèi)八千元!焙蠊秤20__年1月14日取得訴爭(zhēng)房屋的所有權(quán)證。20__年1月21日,郭某與某投資公司簽訂抵押貸款合同,將訴爭(zhēng)房屋抵押給該公司貸款80萬元。
鄭某、藺某訴稱:20__年12月8日,我們與郭某簽訂《購房定金協(xié)議》,約定郭某將訴爭(zhēng)房屋以47萬元的價(jià)格出售給我們,定金為15萬元。協(xié)議簽訂后,我們履行了付款義務(wù),對(duì)方也受領(lǐng)了房款。但郭某遲遲不按雙方約定辦理過戶手續(xù),訴爭(zhēng)房屋一直由我們占有、使用。20__年11月,鄭某曾起訴至法院,要求郭某配合辦理訴爭(zhēng)房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),郭某在庭審中表示同意配合我們辦理過戶手續(xù),我們因此撤回了起訴。撤訴后,郭某沒有協(xié)助我們辦理房屋過戶手續(xù),F(xiàn)請(qǐng)求:(1)判令我們與郭某簽訂的房屋買賣協(xié)議有效,郭某協(xié)助我們辦理訴爭(zhēng)房屋的過戶手續(xù);(2)郭某承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
郭某辯稱:第一,訴爭(zhēng)房屋買受人為藺某,鄭某是其代理人,故鄭某并非本案適格當(dāng)事人。第二,《購房定金協(xié)議》簽訂后,截至20__年12月,藺某未能如約交付首付款25萬元,我此時(shí)得知藺某不愿意購買訴爭(zhēng)房屋。20__年3月,鄭某向開發(fā)商支付了我的銀行欠款,藺某本應(yīng)于當(dāng)日與我簽訂房屋買賣合同,但藺某表示拒絕,故我決定沒收其定金,并不再向其出售訴爭(zhēng)房屋。第三,鄭某、藺某交付的定金是簽約定金,截至20__年12月31日,藺某沒有交齊首付款,也未與我簽訂房屋買賣合同,故定金罰則應(yīng)當(dāng)適用。
二、法院判決
一審法院經(jīng)審理認(rèn)為:鄭某、藺某與郭某簽訂的購房定金協(xié)議已經(jīng)具備了擬購房屋的基本狀況、價(jià)款數(shù)額、價(jià)款支付方式等合同主要內(nèi)容,可以認(rèn)定為房屋買賣合同。該合同系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思的表示,未違反法律法規(guī)規(guī)定,合法有效。依法成立的合同,對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。鄭某、藺某已經(jīng)按照約定支付了郭某全部購房款,故訴爭(zhēng)房屋應(yīng)歸原告所有。雙方未能辦理房屋過戶手續(xù)系因?yàn)樵V爭(zhēng)房屋一直未取得房屋所有權(quán)證書,現(xiàn)該訴爭(zhēng)房屋已經(jīng)取得房屋所有權(quán)證書,郭某應(yīng)協(xié)助藺某辦理房屋過戶手續(xù)。然而,郭某在明知已經(jīng)將房屋出售給藺某的情況下,故意在取得房屋所有權(quán)證書后,向投資公司進(jìn)行抵押貸款,其行為不妥。但因該訴爭(zhēng)房屋處于抵押狀態(tài),現(xiàn)無法辦理房屋過戶手續(xù),故對(duì)鄭某、藺某要求被告辦理房屋過戶手續(xù)的訴訟請(qǐng)求,不予支持。對(duì)郭某辯稱,該房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應(yīng)予沒收的辯解意見,因鄭某與藺某之間系夫妻關(guān)系,雙方共同出資購買訴爭(zhēng)房屋,故鄭某與藺某應(yīng)作為共同原告起訴,鄭某具有主體資格。鄭某與藺某已經(jīng)將購房款全部支付給郭某,表明其愿意購買訴爭(zhēng)房屋。故對(duì)郭某的辯解意見,不予采信。
據(jù)此,一審法院依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第八條、第六十條、第一百零七條之規(guī)定,判決如下:一、確認(rèn)鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效;二、駁回原告鄭某、藺某其他訴訟請(qǐng)求。
判決后,郭某不服,上訴至二審法院稱:1一審判決違反法定程序:(1)拒不依法駁回起訴,鄭某據(jù)以起訴的《購房定金協(xié)議》系其變?cè)欤湔鎸?shí)身份是買方的代理人而非買方,鄭某與本案沒有利害關(guān)系;(2)不適當(dāng)追加藺某為原告;(3)超訴訟請(qǐng)求判決,起訴書提出的訴訟請(qǐng)求為判令郭某協(xié)助辦理過戶手續(xù),三次庭審中訴訟請(qǐng)求無變化,原審判決卻判定確認(rèn)買賣行為有效,違反不告不理原則。2一審判決查證錯(cuò)誤:鄭某、藺某出具的《購房定金協(xié)議》中,藺某的名字劃掉了,盛業(yè)公司開具的證明如果屬實(shí),鄭某、藺某就不應(yīng)該起訴我,賣方就是盛業(yè)公司了。3原審法院枉法裁判:藺某與鄭某系夫妻關(guān)系,不需代理,其代理行為足以讓郭某相信他們不是夫妻關(guān)系;藺某違約在先,拒絕買房在后,郭某有權(quán)沒收定金;鄭某胡亂篡改合同,其不是共同買受人;郭某與鄭某之間的租賃關(guān)系屬于另一法律關(guān)系,與本案無關(guān)。綜上,請(qǐng)求二審法院撤銷原判,依法改判駁回鄭某、藺某的全部訴訟請(qǐng)求或發(fā)回重審。鄭某、藺某同意一審判決,不同意郭某上訴請(qǐng)求。
二審法院經(jīng)審理認(rèn)為:依法成立的合同,對(duì)當(dāng)事人具有法律約束力。雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》已經(jīng)具備了擬購房屋的基本狀況、價(jià)款數(shù)額、價(jià)款支付方式等合同主要內(nèi)容,且雙方已開始實(shí)際履行協(xié)議內(nèi)容,故原審法院將其認(rèn)定為房屋買賣合同,并無不當(dāng)。上述協(xié)議系雙方當(dāng)事人真實(shí)意思表示,未違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,合法有效,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照約定履行自己的義務(wù),不得擅自變更或者解除合同。關(guān)于合同主體問題,雖雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》買受人為“藺某,代理人鄭某”,但開發(fā)商出具《證明》,明確訴爭(zhēng)房屋改名為鄭某,且支付購房款等行為均由鄭某實(shí)際履行,故應(yīng)將藺某、鄭某作為共同買受人。關(guān)于訴訟主體問題,郭某稱訴爭(zhēng)房屋買受人為藺某,而非鄭某,鄭某不具備主體資格,因藺某已拒絕購買房屋,定金應(yīng)予沒收,原審法院考慮到鄭某與藺某之間系夫妻關(guān)系,雙方共同出資購買訴爭(zhēng)房屋,故鄭某與藺某應(yīng)作為共同原告,亦無不當(dāng)。綜合上述認(rèn)定,原審法院判決確認(rèn)鄭某、藺某與郭某之間的房屋買賣行為有效,并無不當(dāng),本院予以維持。
關(guān)于鄭某、藺某要求郭某辦理訴爭(zhēng)房屋過戶手續(xù)問題,雙方未能辦理房屋過戶手續(xù)系因?yàn)樵V爭(zhēng)房屋一直未取得訴爭(zhēng)房屋所有權(quán)證書,現(xiàn)訴爭(zhēng)房屋已經(jīng)取得房屋所有權(quán)證書,且鄭某、藺某方已經(jīng)按照約定支付了郭某全部購房款,故郭某應(yīng)當(dāng)履行協(xié)助鄭某、藺某辦理訴爭(zhēng)房屋過戶手續(xù)的合同義務(wù)。然而,郭某明知已經(jīng)將訴爭(zhēng)房屋出售給鄭某、藺某,在取得房屋所有權(quán)證書后,向投資公司進(jìn)行抵押貸款,其行為不妥。因該訴爭(zhēng)房屋處于抵押狀態(tài),且該公司作為抵押權(quán)人尚未表示同意將作為抵押物的訴爭(zhēng)房屋進(jìn)行權(quán)屬轉(zhuǎn)移,故現(xiàn)無法辦理訴爭(zhēng)房屋過戶手續(xù),因此原審法院對(duì)鄭某、藺某要求郭某辦理房屋過戶手續(xù)的訴訟請(qǐng)求未予支持,并無不當(dāng),本院予以維持。
據(jù)此,二審法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)判決:駁回上訴,維持原判。
審判邏輯
一、爭(zhēng)議焦點(diǎn)
本案爭(zhēng)議焦點(diǎn)是雙方在沒有簽訂正式房屋買賣合同,而只有購房定金協(xié)議情況下,能否認(rèn)定雙方之間已經(jīng)形成房屋買賣關(guān)系。
二、觀點(diǎn)透析
。ㄒ唬┖贤闪⒌谋貍錀l款
具備締約主體并就合同必備條款達(dá)成合意,是合同成立的一般要件。具備締約主體并不要求當(dāng)事人必須參加締約,在有權(quán)代理情況下,代理人的代理行為也產(chǎn)生締約的效果。因?yàn)楹贤嵌喾椒尚袨,所以締約主體須為雙方或者多方并且是明確的。對(duì)于合同成立的第二個(gè)要件,即合同主體就必備條款達(dá)成合意進(jìn)行探討之前,首先需要明確什么是合同成立的必備條款。
《民法典》第12條規(guī)定合同內(nèi)容一般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所、標(biāo)的、數(shù)量等8項(xiàng)內(nèi)容,但對(duì)合同成立的必備條款并未作出明確規(guī)定。最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民法典〉若干問題的解釋(二)》(以下簡(jiǎn)稱《〈民法典〉司法解釋(二)》)第1條規(guī)定“當(dāng)事人對(duì)合同是否成立存在爭(zhēng)議,人民法院能夠確定當(dāng)事人名稱或者姓名、標(biāo)的和數(shù)量的,一般應(yīng)當(dāng)認(rèn)定合同成立。但法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定的除外”。該司法解釋同時(shí)規(guī)定了合同欠缺的其他條款的確定方法,“當(dāng)事人達(dá)不成協(xié)議的,人民法院依照民法典第六十一條、第六十二條、第一百二十五條等有關(guān)規(guī)定予以確定”。
現(xiàn)代民法典應(yīng)以鼓勵(lì)交易為精神,《〈民法典〉司法解釋(二)》的上述規(guī)定正是鼓勵(lì)交易的體現(xiàn)。該司法解釋第1條明確了合同成立的必備條款,即只要有明確的合同主體和合同標(biāo)的、數(shù)量,一般應(yīng)認(rèn)定合同成立。當(dāng)然,僅僅具備合同必備條款的應(yīng)有之義是合同主體已經(jīng)就該必備條款達(dá)成合意。
。ǘ┓课葙I賣合同成立的必備條款
《〈民法典〉司法解釋(二)》明確了合同成立的必備條款。但對(duì)于各種有名合同或者無名合同訂立中必備條款的認(rèn)定,就需要結(jié)合合同性質(zhì)以及交易習(xí)慣等來確認(rèn)。例如在雇傭合同中,除了需要雇傭人和受雇人外,合同的標(biāo)的應(yīng)為勞動(dòng)的提供,而數(shù)量則是指勞動(dòng)量及勞動(dòng)報(bào)酬。而具體到房屋買賣合同,如成立的必備條款應(yīng)是指房屋基本情況、房屋價(jià)款。
房屋的基本情況主要是指房屋的坐落,即交易的房屋須是確定的,具體來講應(yīng)是按照雙方的約定能夠在房屋登記機(jī)構(gòu)確定房屋的具體所指。房屋的基本情況表面上很容易確定,但在另一類合同,如商品房預(yù)售合同中,因?yàn)榉课萆形唇ǔ傻怯,有時(shí)候并不易明確。此時(shí),在合同中如何把房屋基本情況明確下來就十分重要。
本案中,雙方當(dāng)事人雖然沒有簽訂正式的房屋買賣合同,但是在雙方簽訂的《購房定金協(xié)議》中已經(jīng)明確了買賣雙方、買賣房屋坐落、價(jià)款數(shù)額及價(jià)款支付方式等合同主要內(nèi)容。且雙方均認(rèn)可自愿訂立該定金協(xié)議,即對(duì)前述條款達(dá)成了合意,當(dāng)事人的姓名、標(biāo)的和數(shù)量都是可以確定的,故雙方之間的房屋買賣合同成立。在訴爭(zhēng)合同不需要其他生效要件情況下,雙方買賣合同生效,對(duì)雙方當(dāng)事人具有拘束力,雙方均應(yīng)依約履行合同。
至于合同其他條款內(nèi)容的確定,在本案中,雙方當(dāng)事人就其他合同主要條款如房款的支付方式及支付時(shí)間、房屋的交付等問題都達(dá)成了合意,按雙方合意履行即可。
在本案一審判決中,有一個(gè)問題需要注意,本案買房人的訴訟請(qǐng)求為判令賣房人與買房人簽訂的房屋買賣協(xié)議有效,一審法院支持了該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求是正確的,但是可能考慮到本案當(dāng)事人沒有簽訂正式的房屋買賣合同,而只有購房定金協(xié)議,所以在判決中表述為買房人與賣房人之間的房屋買賣行為有效,嚴(yán)格來講,這并沒有完全支持買房人的訴訟請(qǐng)求,因?yàn)榉尚袨榈挠行Ш头申P(guān)系的有效并非同一概念,但在訴爭(zhēng)合同無須審批等程序情況下,行為有效就意味著法律關(guān)系也是有效的,二審法院予以確認(rèn)也是恰當(dāng)?shù)摹?/p>
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇5
賣 方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)
買 方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利、自愿的原則,就該商業(yè)用房買賣的有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致,訂立本合同。
第一條 買房所購房屋的基本情況
1、房屋位于雙流縣萬安鎮(zhèn)石橋村,系雙流縣華陽二期( )經(jīng)濟(jì)適用房項(xiàng)目配套商業(yè)用房,建設(shè)用地性質(zhì)為劃撥,相關(guān)用地手續(xù)尚在辦理中,項(xiàng)目預(yù)計(jì) 年 月竣工驗(yàn)收。
2、乙方所購房屋為 幢 號(hào),預(yù)測(cè)建筑面積共 平方米,套內(nèi)建筑面積 平方米,用途為商業(yè),裝修標(biāo)準(zhǔn)為清水。
第二條 房屋成交價(jià)格
甲、乙雙方買賣房屋,按建筑面積每平方米 元計(jì)算價(jià)款,成交總價(jià)款為¥ 元(大寫人民幣: ),該成交價(jià)不包含土地出讓金。房屋交付時(shí),雙方按實(shí)結(jié)算。
第三條 房款交付
1、乙方于本合同簽訂時(shí),一次性向甲方支付全部買賣的房屋成交價(jià)款¥ 元(大寫人民幣: )交付于甲方指定帳號(hào),開戶名:雙流縣房產(chǎn)管理局,開戶行: ,帳號(hào): 。
2、乙方應(yīng)于收到甲方通知后 日內(nèi)向雙流縣國(guó)土資源局繳納土地出讓金。
第四條 逾期付款違約責(zé)任
乙方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間付款,按下列方式處理:
自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二日起至實(shí)際金額支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方償付逾期應(yīng)付款總額萬分之 八的違約金。逾期超過 5日后,甲方有權(quán)解除合同。甲方解除合同的,乙方按合同成交價(jià)款總額的 30 %向甲方償付違約金。
第五條 產(chǎn)權(quán)辦理
甲、乙雙方于房屋交付且項(xiàng)目用地手續(xù)等辦理完畢后一年內(nèi)到房管部門辦理買賣房屋產(chǎn)權(quán)登記手續(xù)。土地使用證分割手續(xù)于房屋分戶登記手續(xù)辦理完畢后兩年內(nèi)辦理。但乙方應(yīng)依法繳納國(guó)家規(guī)定的土地出讓金等。
第六條 稅、費(fèi)支付
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,買賣雙方各自所須繳納的稅費(fèi),含營(yíng)業(yè)稅及附加、契稅、交易手續(xù)費(fèi)、產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)、住房專項(xiàng)維修資金等甲、乙雙方各自依法承擔(dān)。
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇6
上訴人(原審被告):_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮(zhèn)。
法定代表人:_________________某某職務(wù):_________________董事長(zhǎng)。
被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區(qū)某某北路號(hào)111室。
原審被告:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號(hào)。
負(fù)責(zé)人:_________________某某,經(jīng)理。
上訴請(qǐng)求:_________________
1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號(hào)民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費(fèi)用由被上訴人承擔(dān)。
事實(shí)和理由:_________________
上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號(hào)民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對(duì)被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)某某分公司稱:_________________對(duì)原告的訴訟請(qǐng)求及事實(shí)和理由沒有異議,對(duì)原告提供證據(jù)的真實(shí)性予以認(rèn)可”。而某某分公司真實(shí)意思是,對(duì)原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對(duì)于原告訴訟請(qǐng)求的事實(shí)和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團(tuán)稱:_________________要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對(duì)人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對(duì)題,更非被告的真實(shí)辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團(tuán)的真實(shí)辯稱意見則與某某分公司以上真實(shí)辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實(shí)答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認(rèn)定事實(shí)和適用法律錯(cuò)誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對(duì)不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認(rèn)定事實(shí)錯(cuò)誤。
(一)該判決對(duì)原告訴請(qǐng)的返還本金1987196.54元予以認(rèn)定,但原告稱該款項(xiàng)是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項(xiàng),該事實(shí)在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時(shí)間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實(shí)是不清的。
~1/3~
(二)該判決認(rèn)定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題?墒聦(shí)是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項(xiàng)并無直接因果關(guān)系。另:_________________該判決認(rèn)定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個(gè)被告亦同意?該判決認(rèn)定的事實(shí)顯含糊其辭。
(三)該判決認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認(rèn)證過程的事實(shí)。上訴人不得不對(duì)本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。
上訴人認(rèn)為,未經(jīng)當(dāng)庭舉證、質(zhì)證和法院認(rèn)證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實(shí)和法律依據(jù)。本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房?jī)r(jià)款,至于雙方存在的經(jīng)濟(jì)損失必須有經(jīng)濟(jì)損失的客觀存在,且對(duì)損失的承擔(dān)應(yīng)當(dāng)按照過錯(cuò)責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實(shí)依據(jù),該判決也未認(rèn)定房屋買賣合同無效的過錯(cuò)責(zé)任,更沒有按過錯(cuò)責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟(jì)損失。
尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計(jì)算。上訴人認(rèn)為,該判決,既未對(duì)所謂本金的數(shù)額和來源予以查實(shí)確認(rèn),且對(duì)20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時(shí)效的錢款的利息在該判決中再作認(rèn)定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法。
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項(xiàng)的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標(biāo)的也較大。顯不屬案情簡(jiǎn)單、爭(zhēng)議不大的簡(jiǎn)易案件,故本判決采用獨(dú)任審判在程序上也是錯(cuò)誤的。同時(shí),該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當(dāng)主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對(duì)此,上訴人認(rèn)為,原審法院對(duì)本案的判決,當(dāng)事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強(qiáng)行判決之嫌。故上訴人認(rèn)為,對(duì)本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。
~2/3~
綜上所述,本案原審判決存在認(rèn)定事實(shí)不清,適用法律錯(cuò)誤,程序違法的嚴(yán)重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護(hù)上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請(qǐng)求!謝謝!
此致
某某市中級(jí)人民法院
上訴人:_________________某某建設(shè)集團(tuán)有限公司
年 月 日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇7
甲方(賣方): 身份證號(hào)碼:
乙方(買方): 身份證號(hào)碼:
經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,雙方同意就下列房屋買賣事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議,雙方共同遵守。
一、房屋狀況:甲方自愿將座落于祁東縣洪橋鎮(zhèn)瀟湘路東側(cè)香竹小區(qū)8號(hào)樓住房 五 樓,自然層 五 樓,上樓的 左 邊建筑面積為162.02 m2出售給乙方,房號(hào)為 號(hào)樓 ,房產(chǎn)證編號(hào) 。房屋地址、編號(hào)、房屋面積等房屋狀況以房產(chǎn)證描述 為準(zhǔn)。
二、 甲、乙雙方協(xié)定的上述房屋成交價(jià)為:肆 拾 伍 萬 貳 仟 捌 佰圓整。
三、 預(yù)交定金: / 年 / 月 / 日預(yù)交金 / 萬元,并定于 / 年 / 月 / 日雙方來簽正式合同,如哪一方不來,就算哪一方違約,按本協(xié)議第七條責(zé)任處理,如乙方?jīng)]有違約,則定金抵作為購房款。
四、 付款、交房時(shí)間及方式:
、、 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,乙方首付叁拾萬元整于20xx年9月29號(hào)之前轉(zhuǎn)賬于甲方提供的賬號(hào): 。
、、第二部分房款壹拾萬零貳仟捌佰元整(¥:102800元)在交完辦理房產(chǎn)證過戶資料后付清。
㈢、剩下伍萬元整房款加包辦房產(chǎn)證、地產(chǎn)證叁萬貳仟元整(包括辦理車庫過戶)等過戶成功到乙方名下一次性付清。
(四)、甲方在收到首付叁拾萬元后應(yīng)把房子鑰匙交給乙方。
五、 甲方保證乙方所購上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,無重復(fù)交易、抵押、查封,售后若發(fā)生與甲方售前的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)、債務(wù)糾紛,概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失均由甲方負(fù)責(zé)賠償。
六、 過戶方法:甲方提供所有必需的房產(chǎn)過戶資料,陪乙方一起把甲方購 瀟湘路東側(cè)香竹小區(qū)8號(hào)樓住房 五 樓,自然層 五 樓過戶到乙方名下,過戶費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方必須在20xx年 月 日前將房產(chǎn)過戶到乙方名下,否則乙方有權(quán)扣除部分房產(chǎn)過戶費(fèi)用。
七、 違約責(zé)任:第一批購房款自支付后,如乙方中途悔約不買,乙方不得向甲方索還已交的購房金;如甲方悔約不賣或賣給他人,按所收到乙方的購房款定金雙倍返回給乙方。
八、 買賣雙方的介紹費(fèi)按中介所規(guī)定或事先講好的金額在賣方收取買方定金或第一批房款時(shí),兩方都以現(xiàn)金方式一次性付清中介費(fèi),不得拖欠。甲方中介費(fèi): 乙方中介費(fèi):
九、 中介人有責(zé)任對(duì)賣方的情況真實(shí)性負(fù)責(zé),若賣方情況不真實(shí)
以上協(xié)議兩無異言,空口無憑,立字為據(jù)。此協(xié)議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執(zhí)一份。簽字生效,具有同等法律效力。
甲方: (簽字) 電話:
乙方: (簽字) 電話:
中介人:(簽字) 電話:
簽約日期:
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇8
出賣人(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________________
現(xiàn)住址:_________________
身份證號(hào):_________________
買受人(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________________
現(xiàn)住址:_________________
身份證號(hào):_________________
見證方:_________________
見證人:_________________
聯(lián)系電話:_________________
根據(jù)《_________________》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條乙方購買甲方坐落于________________號(hào)樓________房間私有樓房住宅一處,建筑面積為________平方米(以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)),產(chǎn)權(quán)證號(hào)為________朝________私________號(hào)土地使用證號(hào)為:________________,使用面積為________平方米,使用年限________年________月________日至________年________月________日止。
第二條此房屋實(shí)際售價(jià)________元整(¥________元)。此售價(jià)包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。
第三條甲方應(yīng)在簽署本合同時(shí),向乙方提供以下證件及復(fù)印件:
身份證、戶口薄;
房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件;
房屋共有人同意或委托出賣的證明;
辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第四條甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:
無合法證件的房屋(包括違法建設(shè)的房屋);
有產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議的房屋;
經(jīng)批準(zhǔn)用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋;
經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)代管房屋;
市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條乙方應(yīng)在簽署本合同時(shí),向甲方提供以下文件及復(fù)印件:
身份證、戶口簿;
辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第七條稅費(fèi)分擔(dān)
甲、乙雙方按照國(guó)家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。
第八條定金
在________年________月________日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣_(tái)_______元作為房款的一部分。
第九條付款方式;
首付款:乙方提交材料時(shí)將首付款________元人民幣支付給甲方
余款:過戶完成一次性付清。
注:過戶完成首付款和余款當(dāng)日兌現(xiàn)
第十條違約責(zé)任
如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費(fèi)后將余款退還甲方;
如甲方違約則見證人扣除代理費(fèi)后將余款退還乙方,同時(shí)甲方向乙方交付人民幣_(tái)_______元違約金。
第十一條交房日期:________年________月________日。
第十二條備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件及補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補(bǔ)充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時(shí)起法律效力。
第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具(見家具清單)
甲方(簽字):_________________乙方(簽字):_________________見證人(簽字):_________________
________年________月________日 ________年________月________日 ________年________月________日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇9
甲方:
乙方:
丙方:
房地產(chǎn)置業(yè)服務(wù)處
一、甲方自愿將坐落在區(qū)里號(hào)的房屋,建筑面積平方米,出售給乙方。
二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價(jià)格為人民幣元,乙方由二00年月日前,一次付給甲方。
三、雙方同意于二00年月日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
四、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方責(zé)任。
五、辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費(fèi),由甲、乙方負(fù)擔(dān)。
六、本協(xié)議經(jīng)雙方誰蓋章后,經(jīng)房地產(chǎn)交易主管機(jī)關(guān)審核,上述房屋產(chǎn)權(quán)歸乙方所有。
七、甲、乙雙方同意委托丙方承辦此件代理服務(wù)。
八、本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙各執(zhí)一份。
甲方:章
乙方:章
日期:
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇10
賣方:_______________________
買方:_______________________
買賣雙方根據(jù)中華人民共和國(guó)法律和_________,經(jīng)過友好協(xié)商,自愿制定本房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同,條款如下:
一、賣方有房產(chǎn)_________個(gè)單元座落在_________第_________座_________樓_________單元。合計(jì)面積_________平方米,F(xiàn)自原油將該房產(chǎn)賣給買方。售價(jià)為_________元整(原樓價(jià)為_________元整)。
二、買方對(duì)上述房屋已核實(shí),并審閱了房產(chǎn)權(quán)證書及有關(guān)資料后同意音樂會(huì)上述房產(chǎn)價(jià)款,買賣雙方一致自愿成交。
三、雙方在本合同上簽署時(shí),買方當(dāng)即將房產(chǎn)全部的價(jià)款交給賣方,賣方在收到該房產(chǎn)價(jià)款后,即將上述房產(chǎn)證書及有關(guān)資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產(chǎn)權(quán)證書到_________房地產(chǎn)權(quán)登記處辦理房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù),該房產(chǎn)所有權(quán)即歸買方所有。
五、賣方所賣房產(chǎn)如有抵押、按揭等手續(xù)不清時(shí),概由賣方負(fù)責(zé),與買方無關(guān)。
六、買方在交付房產(chǎn)價(jià)款后,而賣方不能交房時(shí),則賣方應(yīng)即退回房產(chǎn)價(jià)款,并負(fù)責(zé)賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時(shí)應(yīng)友好協(xié)商解決,如不能解決時(shí),應(yīng)提請(qǐng)_________仲裁機(jī)構(gòu)仲裁或_________人民法院裁決。
八、本合同在雙方簽署后經(jīng)_________公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫的與印刷的文字具有同等效力。
十、本合同共_________頁,為一式三份,買賣雙方各執(zhí)一份,_________公證處一份,均具同等效力。
鑒(公)證意見:經(jīng)辦人:鑒(公)證機(jī)關(guān)(章)
甲方:乙方:
年月日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇11
甲方(賣方): 乙方(買方): 甲乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下合同條款:
1、 甲方自愿將坐落在____區(qū)柳樹街與工業(yè)街交匯處龍?zhí)盾俺且粏卧?01室及1單元2號(hào)車庫(主房建筑面積134.7平方米,車庫面積14平方米,主房地板磚、內(nèi)墻已鋪完)房地產(chǎn)賣給乙方!
2、 本房產(chǎn)為羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部開發(fā),本合同生效后,乙方重新與羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部簽訂商品房認(rèn)購合同。甲方當(dāng)初在購買此房時(shí),付清首付款后,以此房為抵押從農(nóng)村信用合作社貸款十九萬元人民幣,期限為。合同簽訂時(shí),甲方已還貸款十三個(gè)月。
3、 購房款分為兩部分,一是,現(xiàn)金部分,乙方需付給甲方現(xiàn)金人民幣,。二是,貸款的部分,貸款姓名為甲方姓名暫不更改,剩余貸款轉(zhuǎn)給乙方續(xù)還!
4、 貸款部分,自合同簽訂之日起由乙方續(xù)還剩余貸款。乙方在續(xù)還剩余貸款時(shí)應(yīng)在每月的三____日前還清當(dāng)月貸款,不能給甲方造成銀行的不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行征信記錄,由乙方賠給甲方由此帶來的一切損失!
5、 此合同一式兩份,自雙方簽字后生效,不得反悔。
6、 未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決! 〖追胶灻骸 ∩矸葑C號(hào): 電話: 甲方簽名: 身份證號(hào): 電話:___日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇12
本合同雙方當(dāng)事人:
賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方):____姓名:_______ 國(guó)籍:_ _ 身份證號(hào)碼:_________
地址:______ ______郵政編碼:______聯(lián)系電話:______
買方(以下簡(jiǎn)稱乙方):姓名:____國(guó)籍:_____身份證號(hào)碼:______
地址:___ ___郵政編碼:______聯(lián)系電話:______
第一條 房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋)坐落于___________;共___層,___(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為________,建筑面積_____平方米(其中實(shí)際建筑面積__ _平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___平方米),房屋用途為_ __;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;
(房屋所有權(quán)證號(hào)、土地使用權(quán)證號(hào))(房地產(chǎn)權(quán)證號(hào))為________。
第二條 房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測(cè)) (原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明) (房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定)面積。如暫測(cè)面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡(jiǎn)稱暫測(cè)面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定面積(以下簡(jiǎn)稱實(shí)際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測(cè)面積的差別不超過暫測(cè)面積的±__%(不包括±___%)時(shí),房?jī)r(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測(cè)面積差別超過暫測(cè)面積的±__%(包括±__%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按__利率付給利息。
2.每平方米價(jià)格保持不變,房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
第三條 土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;土地使用權(quán)年限自___年___月___日至___年___月___日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)為__ ___;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條 價(jià)格。
按( 總建筑面積 ) ( 實(shí)際建筑面積 )計(jì)算,該房屋售價(jià)為( 幣)每平方米___ __元,總金額為( 幣千_百拾萬千百_拾元整。
第五條 付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金( 幣) 百_ __拾_ __萬_ __千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部?jī)r(jià)款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條 交付期限。
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部?jī)r(jià)款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條 乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款,甲方對(duì)乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按_____計(jì)算。逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。屆時(shí),甲方有權(quán)按下述第____種約定,追究乙方的違約責(zé)任。
1.終止合同,乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金。甲方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實(shí)賠償。
2.乙方按累計(jì)應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第八條 甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在_____個(gè)月內(nèi)按_____利率計(jì)算;自第_____個(gè)月起,月利息則按_____利率計(jì)算。逾期超過_____個(gè)月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1.終止合同,甲方按乙方累計(jì)已付款的_____%向乙方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
2.甲方按乙方累計(jì)已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第九條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方實(shí)際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實(shí)際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條 房屋及其土地使用權(quán)力延伸的規(guī)定
該房屋及其土地使用權(quán)利由甲方保證為本人所有,且甲方于_______年_____月____日按照合同規(guī)定將所屬房屋售于乙方。乙方作為購買者依法享有該房屋及其土地使用的一切權(quán)利,且雙方需聲明乙方在合法購買該房屋后,擁有對(duì)于房屋及與其不可分割的土地的任何處置權(quán)利(包括被征用、改造、遷移產(chǎn)生的賠償或者其他形式所產(chǎn)生的賠償均由乙方所得,與甲方無任何關(guān)系,且甲方后代不得對(duì)乙方及其后代進(jìn)行追償)。該合同由雙方所在村委會(huì)給予認(rèn)可,甲方應(yīng)將該房屋的農(nóng)村集體土地使用證轉(zhuǎn)交于乙方,乙方在法律規(guī)定和適當(dāng)機(jī)會(huì)下予其作廢,并在村委會(huì)的證明和市/區(qū)政府給予的條件下重新辦理乙方對(duì)于該房屋的農(nóng)村集體使用證。
第十一條 甲方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十二條 因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國(guó)家交納,契稅由乙方向國(guó)家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十三條 本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十四條 本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十五條 本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由_____仲裁委員會(huì)仲裁。(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。)
第十六條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)(經(jīng)____ _公證)之日起生效。
第十七條 本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):
___年___月___日 ___年___月___日
簽于_____ 簽于_____
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇13
甲方:(浙江)215;化工有限公司 法定代表人: 住所地:
傳真:
郵編: 乙方:
有限公司
法定代表人: 住所地: 傳真:
郵編: 甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜,達(dá)成如下一致:
一、買賣標(biāo)的和數(shù)量: 甲方將下列貨物賣與乙方: 名稱 規(guī)格或型號(hào) 品牌
生產(chǎn)商 數(shù) 量
二、單價(jià)和貨款總額: 雙方約定的價(jià)格條款是: 本合同總價(jià)款為人民幣 萬元
三、交貨時(shí)間和交貨數(shù)量: 交貨時(shí)間為; 美批次交貨數(shù)量的限制是:
四、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式和運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān): 雙方確定的交貨地點(diǎn)為____市 路 號(hào); 運(yùn)輸方式為: 運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān),但是已經(jīng)合并計(jì)算入本合同的貨物單價(jià)中
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款: 雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是: 封樣的方式和保存: 乙方在甲方貨物到達(dá)交貨地點(diǎn)的當(dāng)天應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權(quán)拒絕接收!
六、包裝和標(biāo)簽: 雙方確定的包裝材料和方式是: 貨物標(biāo)簽商定為:
七、損失風(fēng)險(xiǎn): 貨物在送達(dá)交貨地點(diǎn)前的損失風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān),其后的損失風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)
八、貨物所有權(quán): 在乙方如數(shù)、及時(shí)地支付完畢本合同約定的貨款前,甲方擁有對(duì)出賣貨物的所有權(quán),乙方有義務(wù)保證不因乙方的原因而導(dǎo)致甲方的上述權(quán)利受到限制或者剝奪!
九、貨款結(jié)算和支付: 結(jié)算和支付期限為: 支付方式為:
十、知識(shí)產(chǎn)權(quán): 甲方保證對(duì)所出賣的貨物擁有合法、完整的知識(shí)產(chǎn)權(quán),否則因此而造成乙方損失的,甲方予以充分賠償。 十
一、保密條款: 有關(guān)本合同的協(xié)商、簽訂和本合同的所有內(nèi)容,以及為履行本合同而知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密,包括但不限于產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、工藝、技術(shù)資料、雙方客戶、文件、圖紙、價(jià)格等,雙方都負(fù)有保密義務(wù)。非經(jīng)對(duì)方或者法定權(quán)利機(jī)構(gòu)的許可或者要求,不得向任何他方予以披露、使用許可或者進(jìn)行其他任何形式的泄露和使用! ∈
二、合同的變更、解除和終止: 雙方協(xié)商一致并達(dá)成新的條款時(shí),可以變更本合同; 任何一方違約,對(duì)方在追究違約方的違約責(zé)任的同時(shí),有權(quán)決定是否解除本合同; 在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時(shí),本合同得以終止。 十
三、違約責(zé)任: 交貨遲延的違約責(zé)任 驗(yàn)收遲延的違約責(zé)任:甲方交貨日期得以順延并由乙方承擔(dān)損失風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)按日支付違約金 元; 貨款支付遲延的違約責(zé)任; 交貨不合格時(shí)的違約責(zé)任: 違反保密條款的違約責(zé)任:支付違約金 萬元,但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大于
萬元時(shí),上述款項(xiàng)應(yīng)當(dāng)如數(shù)賠償給守約方 十
四、合同的生效:本合同經(jīng)雙方簽章后生效。 十
五、爭(zhēng)議的解決: 因履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),提交原告住所地的人民法 院裁決! ∈
六、合同文本: 本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份! ∈
七、文書 和意見的送達(dá)地址: 雙方明確本合同注明的聯(lián)絡(luò)方式是合適的,任何因履行本合同的所需的與對(duì)方的聯(lián)系和文書都以上述方式進(jìn)行,除非經(jīng)對(duì)方的書面確認(rèn)才得以變更! 〖追剑海ㄕ憬215;化工有限公司
法定代表人: 乙方:
有限公司
法定代表人:________年____月____日買賣合同 篇10 甲方:阜陽XX公司,住所地阜陽 樓西! 》ǘù砣耍 ,董事長(zhǎng)。 乙方: ! ”剑 ! ∫曳綖樯a(chǎn)需要,特向甲方購買 牌裝載機(jī) 臺(tái),由丙方為乙方的付款向甲方提供擔(dān)!,F(xiàn)經(jīng)三方友好協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上自愿達(dá)成如下條款,以資共同信守:
一、裝載機(jī)的名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及付款方式:
1、乙方向甲方購買 型 裝載機(jī) 臺(tái),機(jī)器編碼為: ,發(fā)動(dòng)機(jī)編號(hào)為: !
2、乙方購買的上述機(jī)械的單價(jià)為每臺(tái) 元,合計(jì)為 元! ∩鲜隹铐(xiàng)由乙方分期以 方式向甲方支付,其中首付款 元由乙方在接收裝載機(jī)之前一次性向甲方支付完畢,剩余款項(xiàng) 元自________年____月____日起至________年____月____日止分 期支付,每期支付 元。 上述各期款項(xiàng)應(yīng)于每月____日前支付!
3、在乙方向甲方支付首期款項(xiàng)后的____日內(nèi),甲方應(yīng)將上述裝載機(jī)交付給乙方使用。乙方在交接上述裝載機(jī)時(shí),應(yīng)根據(jù)所接收的實(shí)物,填寫交接清單,交接單由甲乙雙方各執(zhí)一份。
二、履約擔(dān)保條款: 乙方自愿選擇下列第 (可任選其一,或同時(shí)選) 項(xiàng)擔(dān)保方式,作為其履行付款義務(wù)的保證。
1、保證金條款: 為保證合同的履行,乙方在支付首付款時(shí),應(yīng)向甲方支付保證金 元,如果乙方未按期支付上述任何一期款項(xiàng),甲方有權(quán)將所收取的保證金予以沒收;如果乙方能夠按期支付上述款項(xiàng),甲方應(yīng)在收到乙方支付的最后一期款項(xiàng)后的____日內(nèi)將上述保證金不計(jì)利息退還給乙方!
2、抵押條款: 為保證合同的履行,乙方自愿將其所有的座落于 的房屋作為抵押,并向房地產(chǎn)管理機(jī)關(guān)辦理抵押登記!
三、關(guān)于機(jī)器所有權(quán)的特別約定:
1、甲方應(yīng)保證對(duì)乙方所購裝載機(jī)享有完全所有權(quán),如果因任何第三方對(duì)上述裝載機(jī)主張權(quán)利導(dǎo)致乙方損失,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任!
2、在乙方將上述各期款項(xiàng)支付完畢之前,甲方對(duì)上述裝載機(jī)享有所有權(quán)。在甲方收到乙方支付的全部裝載機(jī)款項(xiàng)后,裝載機(jī)的所有權(quán)歸乙方,甲方應(yīng)將代表裝載機(jī)權(quán)利憑證的有關(guān)單據(jù)移交給乙方。
3、在乙方未按本合同第一條約定支付任何一期款項(xiàng)或在乙方將所有款項(xiàng)支付完畢之前因保管不善或人為因素?fù)p壞裝載機(jī),或者未經(jīng)甲方同意擅自出租、轉(zhuǎn)讓裝載機(jī)的,甲方有權(quán)隨時(shí)收回上述裝載機(jī),乙方已支付的款項(xiàng)不予退還。同時(shí),乙方還應(yīng)按總機(jī)款15%的比例向甲方支付每月的使用費(fèi),不足一個(gè)月的,按一個(gè)月計(jì)算。 如果由于乙方擅自出租、轉(zhuǎn)讓、抵押、質(zhì)押、拆卸、故意毀壞、藏匿或其他原因?qū)е录追綗o法收回裝載機(jī),乙方已支付的款項(xiàng),不予退還,對(duì)于乙方未支付的部分,甲方仍有權(quán)要求乙方繼續(xù)支付!
四、質(zhì)量約定:
1、甲方保證出售給乙方的裝載機(jī)出廠合格,如果發(fā)生質(zhì)量問題,甲方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行售后服務(wù),若雙方對(duì)質(zhì)量問題發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)以省級(jí)以上質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)所出具的鑒定結(jié)論為準(zhǔn)!
2、甲方按照裝載機(jī)隨機(jī)“三包卡”所載明的三包范圍和期限對(duì)乙方所購裝載機(jī)進(jìn)行維修。超過三包范圍和期限的維修,乙方應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格向支付相關(guān)費(fèi)用。
3、自乙方接收裝載機(jī)后,應(yīng)妥善保管,并及時(shí)對(duì)裝載機(jī)保養(yǎng)、維修,以保障裝載機(jī)能正常使用。甲方有權(quán)隨時(shí)檢查裝載機(jī)使用情況。
五、違約責(zé)任:
1、甲方如不能保證對(duì)出售給乙方的裝載機(jī)享有完全所有權(quán),導(dǎo)致乙方收到損失的,甲方應(yīng)予以賠償。
2、若甲方對(duì)三包期限之內(nèi)的裝載機(jī)不進(jìn)行維修,經(jīng)乙方書面通知后的 個(gè)工作日內(nèi)甲方仍拒不維修,以至于影響乙方正常使用并給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償!
3、在乙方付清全部款項(xiàng)后,甲方未按照約定向乙方交付裝載機(jī)所有權(quán)憑證,以至于影響乙方行使所有權(quán),給乙方造成損失,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
4、乙方存在下列情形之一,甲方除有權(quán)沒收乙方支付的保證金外,還可將裝載機(jī)收回,并按購車款總額15%的比例要求乙方支付違約金!
。1)未按期支付任何一期裝載機(jī)款;
。2)未經(jīng)甲方書面同意擅自出租、轉(zhuǎn)讓裝載機(jī)或?qū)⑸鲜鲅b載機(jī)交給不具備駕駛該車資格的駕駛的;
。3)擅自拆卸、改動(dòng)裝載機(jī)部件的;
(4)擅自將裝載機(jī)抵押、質(zhì)押的;
。5)在乙方付清所有款項(xiàng)之前,因其他因素致使甲方對(duì)裝載機(jī)行使所有權(quán)構(gòu)成威脅的。 對(duì)于收回的裝載機(jī),甲方有權(quán)進(jìn)行拍賣或變賣,以折抵乙方所欠款項(xiàng)。拍賣或變賣后的款項(xiàng)超出乙方欠款的部分,直接退還乙方!
5、丙方對(duì)乙方的付款行為提供連帶擔(dān)保責(zé)任,在乙方未按期支付上述任何一筆款項(xiàng)時(shí),甲方既可以要求乙方支付所欠款項(xiàng),也可以直接向丙方要求支付乙方所欠的款項(xiàng)。 丙方的保證范圍主債權(quán)、利息、違約金、損害賠償金及實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用!
6、因任何一方違約而導(dǎo)致訴訟的,應(yīng)賠償對(duì)方因起訴所支付的相關(guān)費(fèi)用(包括但不限于訴訟費(fèi)、保全費(fèi)、律師代理費(fèi)等)!
六、本合同在履行過程中,若出現(xiàn)新的情況而影響合同繼續(xù)履行的,雙方可在協(xié)商一致的基礎(chǔ)對(duì)本合同進(jìn)行補(bǔ)充,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同樣法律效力。
七、本合同在履行過程中,若發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由甲方住所地的人民法院解決!
八、本合同一式三份,各方當(dāng)事人均執(zhí)一份! 〖追剑 乙方: 丙方:________年____月____日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇14
甲方身份證乙方身份證甲方是拆遷安置戶,現(xiàn)有部分富余戶頭轉(zhuǎn)讓,經(jīng)雙方友好協(xié)商,自愿達(dá)成如下協(xié)議;
一、甲方只轉(zhuǎn)讓戶頭,每個(gè)戶頭含安置面積平方,甲方戶頭人員名單共人,委托代理人為,即甲方代表人,甲方及甲方代表人保證出售本戶頭簽訂本合同的時(shí)候經(jīng)本戶頭的產(chǎn)權(quán)共有人同意,乙方在本協(xié)議簽訂生效后當(dāng)即付清戶頭轉(zhuǎn)讓費(fèi),甲方必須配合乙方憑安置選房順序號(hào)辦理選房購房登記等相關(guān)手續(xù)。
二、按照鎮(zhèn)政府拆遷安置房的價(jià)格,房款由乙方直接交于安置房收費(fèi)點(diǎn)
三、轉(zhuǎn)讓后房屋所有權(quán)屬于乙方,乙方無論是否辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),有權(quán)將此房屋轉(zhuǎn)讓出售或出租,甲方及其名下的人員不得以任何借口提出任何異議進(jìn)行阻擾。乙方以甲方名義繳納的購房款票據(jù)以及甲方名義登記的房屋所有權(quán)證書均交由乙方保管,作為乙方對(duì)此房屋所有權(quán)的證據(jù)。
四、在政府允許辦理房產(chǎn)證時(shí),應(yīng)主動(dòng)聯(lián)系乙方,甲方在可以辦理之日起一月內(nèi)必須無條件配合乙方辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),所產(chǎn)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān),逾期辦理乙方有權(quán)按本協(xié)議第五條違約責(zé)任處理。
五、________________
六、________________
此協(xié)議一式三份,甲乙雙方及見證人各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字后生效,本合同不經(jīng)過任何法律公證都具有同等的法律效果。
甲方:_________________電話:_________________
乙方:_________________電話:_________________
見證人:_________________身份證:_________________電話:_________________
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇15
夫妻離婚房屋買賣合同
男方:_________,民族:_____族,_____年____月____日生,住址:_______________,身份證號(hào)碼:_______________,工作單位:_______________。
女方:_________,民族:_____族,_____年____月____日生,住址:_______________,身份證號(hào)碼:_______________,工作單位:_______________。
雙方于_____年____月____日在_____市_____城區(qū)人民政府的民政部門登記結(jié)婚,現(xiàn)因__________的原因,自愿離婚,經(jīng)雙方協(xié)商一致,對(duì)有關(guān)事項(xiàng),依《民法典》的規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議:
一、男方_________與女方_________自愿離婚。
二、子女的撫養(yǎng)
1、雙方于_____年____月____日生育有一兒子/女兒,取名:_________,離婚后兒子/女兒隨男方/女方直接撫養(yǎng)生活,由女方/男方每月給付撫養(yǎng)費(fèi)_________元,在每月_________號(hào)前付清,直到孩子完成高中教育階段止。高中教育階段之后的有關(guān)費(fèi)用雙方日后重新協(xié)商。
2、探望的時(shí)間:男方/女方可在每月的第_________周星期六起至周日接兒子/女兒隨其生活或娛樂。如臨時(shí)或節(jié)假日的探望,可提前一天由雙方協(xié)商,達(dá)成一致后可按協(xié)商的辦法進(jìn)行探望。兒子/女兒十周歲以上時(shí),探望權(quán)的行使應(yīng)尊重兒子/女兒的意見,不可強(qiáng)行按本協(xié)議執(zhí)行。
三、夫妻共同財(cái)產(chǎn)的分割
1、房產(chǎn)
夫妻雙方婚后購有坐落在_____路_____號(hào)_____小區(qū)_____棟_____單元_____號(hào)的樓房一套,登記在男方/女方名下,屬夫妻共有財(cái)產(chǎn)。離婚后,該套房屋歸男方/女方所有,雙方相互配合辦理產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)。因辦理產(chǎn)權(quán)變更登記手續(xù)所應(yīng)支付的一切稅費(fèi)等均由男方/女方承擔(dān)。取得房屋所有權(quán)的一方給予另一方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償人民幣_(tái)____元,在本協(xié)議簽訂之日起_____日內(nèi)付清。
夫妻雙方婚后購有坐落在_____路_____號(hào)_____小區(qū)_____棟_____單元_____號(hào)的樓房一套,購房時(shí)以男方/女方為主貸人向_____銀行按揭貸款購買,首付及按揭還款都來源于夫妻共有存款,該房屬夫妻共有財(cái)產(chǎn)。離婚后,該套房屋歸男方/女方所有,雙方相互配合辦理產(chǎn)權(quán)變更登記及辦理貸款主貸人變更手續(xù)。因辦理產(chǎn)權(quán)變更登記及辦理貸款主貸人變更手續(xù)所應(yīng)支付的一切稅費(fèi)等均由男方/女方承擔(dān)。取得房屋所有權(quán)的一方給予另一方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償人民幣_(tái)____元,在本協(xié)議簽訂之日起_____內(nèi)付清。
夫妻共有房屋內(nèi)的家用電器及家具等等,雙方同意作價(jià)_____萬元,歸男方/女方所有,取得的一方給予另一方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償人民幣_(tái)____元,在本協(xié)議簽訂之日起_____內(nèi)付清。
2、機(jī)動(dòng)車輛:_____年____月____日購有_____牌汽車一輛,離婚后歸男方/女方所有,取得的一方給予另一方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償人民幣_(tái)____元,在本協(xié)議簽訂之日起_____內(nèi)付清。
3、股權(quán)、股票、債券等:。
4、其他財(cái)產(chǎn):雙方各自名下的其它私人財(cái)產(chǎn)歸各自所有。
四、離婚后住房的安排
男方。篲____路_____號(hào)_____小區(qū)_____棟_____單元_____號(hào)的樓房。
女方。篲____路_____號(hào)_____小區(qū)_____棟_____單元_____號(hào)的樓房。
五、債務(wù)的處理
雙方確認(rèn)在婚姻關(guān)系存續(xù)期間沒有發(fā)生任何共同債務(wù),任何一方如對(duì)外負(fù)有債務(wù)的,由負(fù)債方自行承擔(dān)。。
六、一方隱瞞或轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)的責(zé)任
雙方確認(rèn)夫妻共同財(cái)產(chǎn)在上述第一千零四十二條已作出明確列明。除上述房屋、家具、家電及銀行存款外,并無其他財(cái)產(chǎn),任何一方應(yīng)保證以上所列婚內(nèi)全部共同財(cái)產(chǎn)的真實(shí)性。
本協(xié)議書財(cái)產(chǎn)分割基于上列財(cái)產(chǎn)為基礎(chǔ)。任何一方不得隱瞞、虛報(bào)、轉(zhuǎn)移婚內(nèi)共同財(cái)產(chǎn)或婚前財(cái)產(chǎn)。如任何一方有隱瞞、虛報(bào)除上述所列財(cái)產(chǎn)外的財(cái)產(chǎn),或在簽訂本協(xié)議之前__年內(nèi)有轉(zhuǎn)移、抽逃財(cái)產(chǎn)的,另一方發(fā)現(xiàn)后有權(quán)取得對(duì)方所隱瞞、虛報(bào)、轉(zhuǎn)移的財(cái)產(chǎn)的全部份額,并追究其隱瞞、虛報(bào)、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的法律責(zé)任,虛報(bào)、轉(zhuǎn)移、隱瞞方無權(quán)分割該財(cái)產(chǎn)。
七、經(jīng)濟(jì)幫助及精神賠償
因女方生活困難,男方同意一次性支付補(bǔ)償經(jīng)濟(jì)幫助金_____元給女方。鑒于男方要求離婚的原因,男方應(yīng)一次性補(bǔ)償女方精神損害費(fèi)_____元。上述男方應(yīng)支付的款項(xiàng),均應(yīng)于_____年____月____日前支付完畢。
八、違約責(zé)任的約定
任何一方不按本協(xié)議約定期限履行支付款項(xiàng)義務(wù)的,應(yīng)付違約金_____元給對(duì)方。
九、協(xié)議生效時(shí)間的約定
本協(xié)議一式三份,自婚姻登記機(jī)頒發(fā)《離婚證》之日起生效,男、女雙方各執(zhí)一份,婚姻登記機(jī)關(guān)存檔一份。
男方:
年月日
女方:
年月日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇16
甲方:______________(出售方)身份證號(hào)碼:______________
乙方:______________(預(yù)購方)身份證號(hào)碼:______________
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則、經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方預(yù)訂二手房事宜,訂立本合同。
第一條甲方轉(zhuǎn)讓的二手房位于_______,(以下簡(jiǎn)稱該二手房)。甲方已取得該二手房的二手房所有權(quán)證(編號(hào):_______),該二手房建筑面積為:_______,產(chǎn)權(quán)人:________,房地產(chǎn)用途為:_______。
第二條該二手房產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀為_______,甲方對(duì)該二手房享有完全處分權(quán)。該二手房若存在租約,甲方須于二手房交付乙方使用前解除原租賃合同,乙方對(duì)因原租賃合同而產(chǎn)生之糾紛不承擔(dān)任何責(zé)任。
第三條該二手房轉(zhuǎn)讓總價(jià)格為人民幣_(tái)__仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分(小寫___________元)。
第四條甲、乙雙方一致同意簽訂本合同時(shí),由乙方向甲方支付____元人民幣的定金,作為甲、乙雙方當(dāng)事人訂立該房屋買賣合同的擔(dān)保,簽訂房屋買賣合同后,乙方支付的定金轉(zhuǎn)為房?jī)r(jià)款。甲方在收取定金后,應(yīng)當(dāng)向乙方開具收款憑證,并注明收款時(shí)間。乙方逾期未支付認(rèn)購定金的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)將該二手房另行出賣給第三方。
第五條甲、乙雙方約定,該二手房轉(zhuǎn)讓預(yù)訂期為_____天,甲方應(yīng)當(dāng)在預(yù)訂期內(nèi)與乙方簽定《房屋買賣合同》,并于_______年___月___日將該房產(chǎn)交付給乙方。
第六條乙方應(yīng)在本合同第五條約定的預(yù)訂期限前,按下列第_____種方式向甲方支付除定金之外的房款人民幣_(tái)__仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分(小寫______元)。
第七條在本合同的第五條約定的預(yù)訂期限內(nèi),甲方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的,應(yīng)雙倍返還已收取的定金給乙方;乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,無權(quán)要求甲方返還已收取的定金。
第八條甲、乙雙方應(yīng)在《房屋買賣合同》簽定后_____日內(nèi),共同向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù),該房地產(chǎn)證由乙方領(lǐng)取。甲方逾期不予協(xié)助辦理的,乙方有權(quán)要求甲方以該二手房總價(jià)為基數(shù)自逾期之日起至產(chǎn)權(quán)辦理申請(qǐng)?zhí)岢鲋罩拱疵咳誣____的比例支付違約金。
第九條該二手房所附著的戶口,甲方承諾在收到二手房轉(zhuǎn)讓總價(jià)之日起______日內(nèi)遷出,逾期則以該二手房總價(jià)為基數(shù)按每日_____的比例向乙方支付違約金。
第十條按照相關(guān)法律規(guī)定,該二手房交易產(chǎn)生稅費(fèi)共有:(1)營(yíng)業(yè)稅(2)城市建設(shè)維護(hù)稅(3)教育費(fèi)附加(4)印花稅(5)個(gè)人所得稅(6)土地增值稅(7)房地產(chǎn)交易服務(wù)費(fèi)(8)土地使用費(fèi)(9)契稅(10)產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)(11)公證費(fèi)(12)其他_____。經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,其中___________________項(xiàng)由甲方承擔(dān),___________________項(xiàng)由乙方承擔(dān)。
第十一條乙方逾期付款的違約責(zé)任:乙方逾期支付除定金外剩余房款的(因銀行貸款原因?qū)е乱曳接馄诟犊畹某?,甲方有權(quán)要求乙方按下列第_____種方式承擔(dān)違約責(zé)任。
甲方:_____________________(簽章)
乙方:_____________________(簽章)
___________年_______月_______日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇17
甲方(出售方): 身份證號(hào):
乙方(購買方): 身份證號(hào):
房屋概況: 房屋坐落在大慶市讓胡路區(qū)未來城19號(hào)樓一單元1202門,房屋產(chǎn)權(quán)面積為97.35平方米,以房產(chǎn)證上的面積為主,房屋毛坯,房屋使用年限年。
1、經(jīng)雙方商定,甲方在證明產(chǎn)權(quán)真實(shí)性前提下乙方支付甲方一萬元定金,該房屋以總價(jià)伍拾壹萬元進(jìn)行成交,甲方過戶給乙方的同時(shí),乙方向甲方交付房款總價(jià)的60%,其余房屋總價(jià)的40%由乙方住房公積金貸款支付給甲方,約定時(shí)限一個(gè)月之內(nèi),如不能公積金貸款乙方將在7日內(nèi)一次性以現(xiàn)金方式支付剩余購房余額。
2、甲乙雙方約定過戶時(shí)間為甲方取得房屋產(chǎn)權(quán)五年整為過戶時(shí)限。
3、如乙方違約所交房屋買賣定金甲方不予返還。如甲方違約將按照房屋全款定金雙倍返還給乙方。
4、該房屋過戶所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
5、該房屋在租賃期間和交房之前由甲方承擔(dān)各項(xiàng)費(fèi)用(物業(yè)費(fèi),采暖費(fèi)水,電,閉路,通訊費(fèi)等費(fèi)用)。
本協(xié)議一式叁份,簽訂當(dāng)日起生效,同時(shí)具有法律效力,任何一方違約均可以提起法律訴訟(不動(dòng)產(chǎn)所在讓胡路區(qū)人民法院受理)。
甲方簽字: 乙方簽字: 電 話: 電 話:
見證單位:(蓋章)
年 月 日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇18
產(chǎn)權(quán)房屋買賣合同,關(guān)于房屋的產(chǎn)權(quán)買賣合同需要注意什么請(qǐng)看下面: 產(chǎn)權(quán)房屋買賣合同【1】 出賣人(甲方): 身份證號(hào)碼: 買受人(乙方): 身份證號(hào)碼: 甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守!
一、甲方自愿將其村證房位于____市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_(tái)______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________ 元)的價(jià)款出售給乙方。(含地下室號(hào)-----平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方!
四、本合同簽訂后,甲方對(duì)----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房?jī)r(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣_(tái)__四萬______元!
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過___五____個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí),乙方已付房?jī)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金!
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬,甲方?yīng)按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的`房屋裝修費(fèi)用!
5、如因規(guī)劃部門、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方!
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會(huì)仲裁!
2、依法向------------------------------------區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力!
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份! 〖追剑 乙方:________年____月 ____日________年____月____日 見證人:________年____月____日________年____月____日________年____月____日 產(chǎn)權(quán)房屋買賣合同【2】 甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守!
一、甲方自愿將其村證房位于____市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_(tái)______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________ 元)的價(jià)款出售給乙方。(含地下室號(hào)-----平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對(duì)----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房?jī)r(jià)總額千分之一計(jì)算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個(gè)月時(shí),乙方有權(quán)解除本合同。解約時(shí),甲方除將已收的房?jī)r(jià)款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣_(tái)__四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過___五____個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí),乙方已付房?jī)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用!
5、如因規(guī)劃部門、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方!
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會(huì)仲裁!
2、依法向------------------------------------區(qū)人民法院起訴!
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力!
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份! 〖追: 乙方:________年____月____日________年____月____日 見證人:________年____月____日________年____月____日________年____月____日 甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守
一、甲方自愿將其村證房位于____市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_(tái)______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰 _______拾_______元整(________ 元)的價(jià)款出售給乙方(含地下室號(hào)-----平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過戶條件 等過戶條件成熟時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān) 其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān) 乙方一次性將房款交付甲方
四、本合同簽訂后,甲方對(duì)----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用 本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇19
甲方(原購買方):_________________
乙方(現(xiàn)購買方):_________________
丙方(出賣方):_________________
甲方為乙方的,系直系親屬關(guān)系。現(xiàn)甲方將購買的坐落于
的房產(chǎn)權(quán)益變更給乙方,經(jīng)三方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議:_________________
一、甲方于______年____月____日與丙方簽訂《商品房買賣合同》/《存量房買賣合同》,該合同約定:_________________甲方以人民幣元的總價(jià)款購買上述房屋,該合同已經(jīng)網(wǎng)上備案,合同備案號(hào)為,甲方尚未取得該房屋的所有權(quán)。
二、甲方將其所占權(quán)益的全部/部分變更給,其所對(duì)應(yīng)的權(quán)利和義務(wù)一并變更。變更后,該房屋的購買方為。
三、丙方同意甲、乙雙方的上述房產(chǎn)權(quán)益變更行為。
四、對(duì)于已設(shè)定抵押的房屋,甲、乙雙方的上述房產(chǎn)權(quán)益變更行為應(yīng)征得抵押權(quán)人同意。
五、若該房屋因查封、拆遷凍結(jié)或者其他原因?qū)е路慨a(chǎn)權(quán)利受到限制,本變更書自動(dòng)失效。
六、針對(duì)甲方的詢問事項(xiàng):_________________
1.是否存在本合同主體以外的其他共有人□是□否
2.其他共有人是否同意房產(chǎn)權(quán)益變更給乙方□是□否
七、其他未盡事宜:_________________
八、本變更書僅作房屋登記使用,原房屋買賣合同不作更改,由無錫市房產(chǎn)管理局產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處鑒證后生效。
本變更書一式份,甲方份,乙方份,丙方份,無錫市房產(chǎn)管理局產(chǎn)權(quán)監(jiān)理處份,契稅征收所份,份。
甲方(簽字);乙方(簽字):_________________
______年____月____日:_______________________年____月____日
丙方(簽章):_________________鑒證方(簽字):_________________
______年____月____日______年____月____日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇20
甲方:______________,系下述房屋的按份共有人,占產(chǎn)權(quán)份額______________%。
乙方:______________,系下述房屋的按份共有人,占產(chǎn)權(quán)份額______________%。
丙方:______________,系下述房屋的按份共有人,占產(chǎn)權(quán)份額______________%。
甲、乙、丙方是房屋的按份共有人,為維護(hù)友好的共有關(guān)系,經(jīng)各方友好協(xié)商,依據(jù)《民法典》,訂立如下共有人協(xié)議,共同遵守。
一、一般原則
1.1、因共有的房屋產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù),在對(duì)外關(guān)系上,共有人享有連帶債權(quán)、承擔(dān)連帶債務(wù);在共有人內(nèi)部關(guān)系上,按份共有人按照份額享有債權(quán)、承擔(dān)債務(wù)。償還債務(wù)超過自己應(yīng)當(dāng)承擔(dān)份額的按份共有人,有權(quán)向其他共有人追償。
1.2、任一產(chǎn)權(quán)人均可就共有房屋相關(guān)事宜向外發(fā)布要約邀請(qǐng),但對(duì)外訂立合同的,必須經(jīng)過占份額三分之二以上(包括本數(shù),下同)的按份共有人同意后才能簽署、執(zhí)行。
在占份額三分之二以上的按份共有人同意的情況下,即使持不同意見的業(yè)主也應(yīng)該按照絕大多數(shù)的業(yè)主意見協(xié)助執(zhí)行。持不同意見的業(yè)主拒絕配合、協(xié)助的,應(yīng)賠償其他產(chǎn)權(quán)人可期待最大利益。
在占份額三分之二以上的按份共有人不同意的情況下,即使持不同意見的業(yè)主也應(yīng)該按照絕大多數(shù)的業(yè)主意見協(xié)助執(zhí)行。持不同意見的業(yè)主拒絕配合、協(xié)助的,應(yīng)賠償其他產(chǎn)權(quán)人可期待最大利益。
1.3、對(duì)共有房屋的管理費(fèi)用以及其他負(fù)擔(dān),按照各產(chǎn)權(quán)人的份額負(fù)擔(dān)。
二、關(guān)于管理事務(wù)執(zhí)行人
2.1、各方一致推舉方為此房屋的共有事務(wù)的管理執(zhí)行人,以及按照本協(xié)議約定以及誠(chéng)實(shí)信用原則,負(fù)責(zé)房屋日常管理工作。
2.2、管理執(zhí)行人為了共同利益而支出的費(fèi)用,由全體業(yè)主按照產(chǎn)權(quán)份額承擔(dān)。
管理人應(yīng)向全體產(chǎn)權(quán)人提供相應(yīng)的票據(jù)、以及賬本記錄。
2.3、關(guān)于房屋共同事務(wù)所產(chǎn)生的資料,原件由管理執(zhí)行人保存,管理執(zhí)行人應(yīng)向其他產(chǎn)權(quán)人提供復(fù)印件。
2.4、關(guān)于房屋共同事項(xiàng)需要經(jīng)全體產(chǎn)權(quán)人討論決定的,一般情況下,由管理執(zhí)行人負(fù)責(zé)召集、并負(fù)責(zé)書面記錄。
2.5、管理執(zhí)行人的報(bào)酬,由全體產(chǎn)權(quán)人討論,經(jīng)占份額三分之二以上的按份共有人同意后執(zhí)行。
2.6、管理執(zhí)行人在銀行以管理執(zhí)行人的名義開設(shè)銀行賬戶:,作為房屋一切收益(包括租金、押金、售房款、民事賠償款等)存放的專用賬戶。
三、關(guān)于房屋出租
3.1、經(jīng)占份額三分之二以上的按份共有人同意的,全體業(yè)主應(yīng)該簽署租賃合同,持不同意見的業(yè)主拒絕配合、協(xié)助的,應(yīng)賠償其他產(chǎn)權(quán)人可期待最大利益,包括租賃合同正常履行的情況下可獲得的租金收益。
3.1、租賃合同的押金,租金等收益,由租戶直接存入專用賬號(hào),或者由管理執(zhí)行人收取后,存入專用賬號(hào)。
3.3、存入專用賬號(hào)的押金不得分配。
3.4、存入專用賬號(hào)的租金,由管理執(zhí)行人在2日內(nèi)辦理轉(zhuǎn)帳,將各產(chǎn)權(quán)人應(yīng)得的份額轉(zhuǎn)存入各產(chǎn)權(quán)人預(yù)留的銀行帳號(hào):
屬于管理執(zhí)行人的份額也應(yīng)該轉(zhuǎn)出,以確保專用賬號(hào)的資金屬于全體業(yè)主按份共有的狀態(tài)。
四、關(guān)于房屋占有、使用
4.1、房屋沒有出租的,應(yīng)保持空置狀態(tài)。
4.2、部分共有人要求占用的,應(yīng)該經(jīng)占份額三分之二以上的按份共有人同意的,并按照市場(chǎng)價(jià)格向其他產(chǎn)權(quán)人按份額比例支付租金。未經(jīng)占份額三分之二以上的按份共有人同意擅自占用的,應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)格的2倍向其他產(chǎn)權(quán)人按份額比例賠償侵權(quán)損失。
五、關(guān)于產(chǎn)權(quán)份額轉(zhuǎn)讓
5.1、按份共有人可以轉(zhuǎn)讓其產(chǎn)權(quán)份額,其他共有人在同等條件下享有優(yōu)先購買的權(quán)利,以維護(hù)良好的共有關(guān)系。
所謂同等條件是指同時(shí)具備以下3大交易條件:1、同樣的價(jià)錢;2、同樣的稅負(fù)方式;3、能夠在天內(nèi)付清全部款項(xiàng)的付款方式。
5.2、按份共有人對(duì)外轉(zhuǎn)讓其產(chǎn)權(quán)份額的,本協(xié)議作為份額轉(zhuǎn)讓的附件,受讓人必須無條件接受并簽署本協(xié)議,否則轉(zhuǎn)讓人不得轉(zhuǎn)讓。轉(zhuǎn)讓人堅(jiān)持轉(zhuǎn)讓的,由此而造成其他產(chǎn)權(quán)人糾紛損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
5.3、按份共有人對(duì)外轉(zhuǎn)讓其產(chǎn)權(quán)份額的,應(yīng)以可以收悉的方式通知其他產(chǎn)權(quán)人,比如:電子郵件、電話短信、郵寄快遞等,轉(zhuǎn)讓人應(yīng)收到通知10日內(nèi)書面回復(fù)是否行使優(yōu)先購買權(quán),逾期不作書面回復(fù)的,視為放棄購買權(quán)。
5.4、有2名以上(包含本數(shù))業(yè)主主張優(yōu)先購買權(quán)的,由該主張優(yōu)先購買權(quán)的業(yè)主參照以下方式協(xié)商:
1、共同受讓,受讓比例自行約定;
2、以抽簽方式?jīng)Q定某一方行使優(yōu)先權(quán),其余方退出;
3、以競(jìng)價(jià)方式?jīng)Q定某一方行使優(yōu)先權(quán),價(jià)高者得、其余方退出;
4、其他能夠操作并達(dá)成一致意見的方式。
主張優(yōu)先購買權(quán)的業(yè)主在10日內(nèi)不能向轉(zhuǎn)讓人提供就行使優(yōu)先權(quán)達(dá)成的一致書面意見的,轉(zhuǎn)讓人有權(quán)決定將其份額的全部或部分轉(zhuǎn)讓給其中某一位主張優(yōu)先購買權(quán)的業(yè)主,而無須再另行通知其他業(yè)主。
六、關(guān)于分割、析產(chǎn)
6.1、按份共有人可以隨時(shí)請(qǐng)求分割(析產(chǎn))。
6.2、要求分割的產(chǎn)權(quán)人應(yīng)將其分割請(qǐng)求以合理的知悉方式書面通知其他產(chǎn)權(quán)人,其他產(chǎn)權(quán)人不希望分割的,則應(yīng)在30日內(nèi)與分割請(qǐng)求人協(xié)商,受讓分割請(qǐng)求人的產(chǎn)權(quán)份額。
如果各方能夠在30日內(nèi)就受讓分割請(qǐng)求人的產(chǎn)權(quán)份額達(dá)成一致書面意見的,則轉(zhuǎn)讓份額的意見執(zhí)行,分割析產(chǎn)程序終結(jié)。
如果各方能夠在30日內(nèi)未能就受讓分割請(qǐng)求人的產(chǎn)權(quán)份額達(dá)成一致書面意見的,則分割析產(chǎn)程序繼續(xù)。
6.3、分割析產(chǎn)程序按以下方式進(jìn)行:(可以同時(shí)選擇、同時(shí)進(jìn)行)
1、委托房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)放盤,發(fā)出出售房屋的要約邀請(qǐng)。簽訂買賣合同必須經(jīng)三分之二以上的按份共有人同意。
2、經(jīng)占份額三分之二以上的按份共有人同意,決定拍賣成交保留價(jià),與拍賣機(jī)構(gòu)簽署委托拍賣協(xié)議,委托拍賣機(jī)構(gòu)發(fā)布拍賣公告,公開拍賣。
6.4、自分割請(qǐng)求人書面通知其他產(chǎn)權(quán)人要求分割之日起天內(nèi),通過上條分割析產(chǎn)程序后房屋仍無法處分的,分割請(qǐng)求人有權(quán)提起分割析產(chǎn)訴訟,請(qǐng)求法院拍賣房屋,對(duì)拍賣所得價(jià)款予以分割。
6.5、對(duì)于析產(chǎn)分割所發(fā)生的合理費(fèi)用由全體業(yè)主按產(chǎn)權(quán)份額承擔(dān),包括:中介傭金、拍賣公司的手續(xù)費(fèi)、法院訴訟費(fèi)、評(píng)估費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)(執(zhí)行程序評(píng)估費(fèi)、拍賣費(fèi))等。
七、關(guān)于通知
7.1、各產(chǎn)權(quán)人有效書面通知方式如下:
甲方:______________手機(jī)短信號(hào)碼:______________
電子郵箱:______________
郵寄快遞地址:______________
乙方:______________手機(jī)短信號(hào)碼:______________
電子郵箱:______________
郵寄快遞地址:______________
八、其他
8.1、本協(xié)議一式_________份,各方簽字生效,共同執(zhí)行。
甲方:______________
乙方:______________
丙方:______________
___________年___________月_________日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇21
甲方:(賣方)
身份證:
乙方:(買方)
身份證:
甲、乙雙方本著平等、自愿的原則經(jīng)協(xié)商一致,就____市(以下稱該房屋)買賣事宜,簽訂本協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容如下:
一、乙方已經(jīng)了解甲方所屬該房屋相關(guān)情況如下:
(1)該房屋產(chǎn)權(quán)證號(hào)為_________;
(2)該房屋地址為:;面積為:,該房屋用途為:;
二、甲、乙雙方就買賣該房屋的交易方式為,自簽定本協(xié)議當(dāng)日,甲方將上述房屋的預(yù)售合同及相關(guān)發(fā)票交至中介方保管。
三、甲、乙雙方協(xié)商一致同意甲方出售該房屋的實(shí)際出售價(jià)格為人民幣元整(大寫:人民幣元整)。
四、乙方于簽約后次日,于中介方查詢?cè)摲课莩y行抵押外無其他權(quán)利限制及查封狀況,且甲方將相關(guān)交易資料交至中介方后,直接支付甲方定金人民幣元整,該筆定金自甲、乙雙方所簽定的《____市房地產(chǎn)買賣合同》生效后自動(dòng)轉(zhuǎn)為購房款。
五、甲方須自簽訂本協(xié)議后5個(gè)工作日內(nèi)辦妥授權(quán)委托中介方辦理該房屋的房地產(chǎn)權(quán)證及出售該房屋的一切相關(guān)手續(xù)的委托公證書。
六、甲乙雙方協(xié)商一致,待雙方簽定買賣合同時(shí)的具體付款方式如下:
1、乙方于簽約后次日,直接支付甲方定金人民幣元整。
2、乙方于甲乙雙方至____市區(qū)房地產(chǎn)交易中心辦理過戶手續(xù)前,支付甲方房款人民幣元整暫存于中介方賬戶(戶名:,帳號(hào):),中介方于交易中心出具收件收據(jù)后5個(gè)工作日內(nèi)將該筆房款無息轉(zhuǎn)交甲方。
3、乙方于銀行發(fā)放貸款時(shí),以貸款的方式支付甲方房款人民幣元整,該筆款項(xiàng)由中介方一次性劃入甲方賬戶。
七、若甲方在與乙方簽定本協(xié)議后,反悔不出售該房屋給乙方的,則甲方應(yīng)雙倍返還乙方已支付的定金;
八、若乙方在與甲方簽定本協(xié)議后,反悔不購買該房屋的,則無權(quán)要求甲方返還已收取的定金。
九、甲方保證上述房地產(chǎn)買賣不存在產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議和其他人主張權(quán)利的情況。
十、甲、乙雙方協(xié)商一致,各自承擔(dān)各自交易過程中產(chǎn)生的稅費(fèi),任何一方不得因國(guó)家政策或稅費(fèi)調(diào)整而損害另一方、第三方或中介方的利益。
十一、甲乙雙方于簽定該定金協(xié)議后十個(gè)工作日內(nèi)簽定《____市房地產(chǎn)買賣合同》,本協(xié)議未盡事宜以雙方簽訂的《____市房地產(chǎn)買賣合同》約定為準(zhǔn)。
十二、如雙方就本協(xié)議約定之內(nèi)容發(fā)生任何糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,皆選擇至上海仲裁委員會(huì)裁決。
十三、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方或其合法授權(quán)人簽字即生效,且乙方有權(quán)指定第三人完全承受本協(xié)議,作為將來追加該第三人作為買方主體之一。
十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,中介方執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
身份證: 身份證:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
聯(lián)系地址: 聯(lián)系地址:
日期: 日期:
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇22
立合同人 以下簡(jiǎn)稱 賣 方: 甲 方 買 方: 乙 方 經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、 甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫) !
1、房屋狀況(請(qǐng)按《房屋所有權(quán)證》填寫) 房屋座落: 幢 號(hào) 室 號(hào) 建筑結(jié)構(gòu) 總層數(shù) 建筑面積(平方) 用 途
2、該房屋的所有權(quán)證號(hào)為: ;國(guó)有土地使用權(quán)證號(hào)為: !
3、該房屋的土地使用權(quán)取得方式“√”:出讓( )、劃撥( )本合同一經(jīng)簽訂,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)讓。
二、甲乙雙方商定成交價(jià)格為人民幣(
)元, 大寫: 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整,乙方在______月____日前分 次付清,付款方式: ! ∫曳街Ц斗靠罹唧w約定為:
1、于 前,支付甲方房款 ;
2、于 前,支付甲方房款 ;
3、 。
三、甲方于______月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時(shí),應(yīng)將該房屋騰空,清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項(xiàng)費(fèi)用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗(yàn)收。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實(shí)告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對(duì)該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于______月____日前從該房屋遷出!
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償!
七、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起____日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),每逾期____日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價(jià)款千分之的違約金!
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由 方承擔(dān),營(yíng)業(yè)稅由 方承擔(dān),印花稅由 方承擔(dān),個(gè)人所得稅由方承擔(dān),向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費(fèi)由 方承擔(dān)。其它稅費(fèi)約定情況: !
九、本合同在履行中若發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項(xiàng),可另行議定,其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力! ∈
一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,市房地產(chǎn)交易管理部門一份! ∈
二、甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬裝修設(shè)施為。 十
三、其它約定事項(xiàng): 甲方(簽章): 乙方(簽章): 共有權(quán)人: 地址: 地址: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:______月
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇23
甲方(單位或個(gè)人名稱):_________
乙方(單位或個(gè)人名稱):_________
因_________需要,甲、乙雙方協(xié)商,依據(jù)農(nóng)村土地承包合同和《農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證書》所取得的土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的互換及相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、互換標(biāo)的
1.甲方調(diào)換給乙方的地塊面積為_________畝,坐落于_________(地名、面積、等級(jí)、四至、土地用途附后)。
2.乙方調(diào)換給甲方的地塊面積為_________畝,坐落于_________(地名、面積、等級(jí)、四至、土地用途附后)。
二、互換土地期限
甲乙雙方互換地塊的經(jīng)營(yíng)期限為_________年,自_________年______月______日起至_________年_____月____日止。
三、互換雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系
土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的互換不改變土地的用途及承包義務(wù)。土地互換后,互換雙方均取得對(duì)方的互換地塊的承包經(jīng)營(yíng)權(quán),喪失自己原有的地塊的承包經(jīng)營(yíng)權(quán)。甲乙雙方仍然要按照發(fā)包時(shí)確定的該土地的用途使用土地、履行該地塊原來負(fù)擔(dān)的義務(wù),雙方享有互換前原承包合同規(guī)定的權(quán)利。如在互換過程中發(fā)生經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償事項(xiàng)的,可在本合同中明確約定。
土地互換后,甲乙雙方應(yīng)變更土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)證書登記,并與發(fā)包方簽訂新的土地承包經(jīng)營(yíng)合同。
四、交付方式和時(shí)間
互換土地的交付方式為_________或?qū)嵉匾淮涡匀拷桓丁?/p>
交付的時(shí)間為_________年_________月_________日。
五、違約責(zé)任
1.甲乙雙方在合同生效后應(yīng)本著誠(chéng)信的原則嚴(yán)格履行合同義務(wù)。如一方當(dāng)事人違約,應(yīng)向守約一方支付違約金。違約金的數(shù)額為 _________。
2.如果違約金尚不足以彌補(bǔ)守約方經(jīng)濟(jì)損失時(shí),違約方應(yīng)在違約金之外增加支付賠償金。賠償金的數(shù)額依具體損失情況,由甲、乙雙方協(xié)商,或由農(nóng)村土地承包糾紛仲裁機(jī)構(gòu)裁定,也可由人民法院判決。
六、爭(zhēng)議條款
因本合同的訂立、生效、履行、變更或解除等發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的按下列第_________種方式解決:
1.提請(qǐng)村民委員會(huì)、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、農(nóng)村土地承包管理機(jī)關(guān)調(diào)解;
2.提請(qǐng)_________仲裁委員會(huì)仲裁;
3.向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
七、生效條款
甲乙雙方約定,本合同須經(jīng)雙方簽字并經(jīng)_________鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)備案(或鑒證)后生效。
八、其他條款
1.本合同中未盡事宜,可經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2.本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,發(fā)包方和鑒證、備案單位各執(zhí)一份。
甲方(蓋章):__________________
法定代表人(簽字):____________
住址:__________________________
__________年________月________日
乙方(蓋章):__________________
法定代表人(簽字):____________
住址:__________________________
__________年________月________日
簽訂地點(diǎn):______________________
鑒證單位(簽章):______________
__________年________月________日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇24
出賣人:____________ 身份證號(hào)碼:____________
買受人:____________ 身份證號(hào)碼:____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)和濟(jì)南市相關(guān)規(guī)定,經(jīng)出賣人、買受人雙方友好協(xié)商,本著平等自愿和誠(chéng)實(shí)信用原則,就房屋買賣相關(guān)內(nèi)容協(xié)商達(dá)成一致意見,簽訂本房屋買賣協(xié)議。
第一條 房屋狀況
(一) 房屋基本情況
《房屋所有權(quán)證》證號(hào):____________ ,出售房屋坐落于:____________ ,建筑面積:____________ 平方米,用途:____________ 。
(二) 該房屋的抵押情況:____________ 。
1.該房屋未設(shè)定抵押;
2.該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押。
抵押權(quán)人為:____________ ,抵押金額為:____________ 。出賣人應(yīng)于申請(qǐng)辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記前注銷該房屋抵押登記。
(三)出賣人保證對(duì)該房屋享有合法的處置權(quán),出賣意愿真實(shí)。保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因出賣人原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第二條 成交價(jià)款及支付方式
(一)成交價(jià)款
買賣雙方約定該房屋(含一并出賣的附屬房屋、設(shè)施設(shè)備、裝修裝飾及相關(guān)物品)成交價(jià)款為人民幣¥ 元(大寫:____________ )。
上述成交價(jià)款分兩期支付,首期價(jià)款為人民幣¥ 元(大寫:____________ ),剩余價(jià)款為人民幣¥ 元(大寫:____________ )。買受人應(yīng)于申請(qǐng)辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記前向出賣人支付首期價(jià)款。剩余價(jià)款于申請(qǐng)辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記后,出賣人取得房屋權(quán)屬證書后支付。
買受人于 年 月 日前向出賣人支付定金,定金為人民幣 ¥ 元(大寫:____________ )。該定金于申請(qǐng)辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記時(shí)抵作首期價(jià)款。
(二)支付方式,按以下第 2 種方式支付:____________
1.現(xiàn)金支付;
2.匯入出賣人賬戶:____________
戶 名:____________
開戶行:____________
賬 號(hào):____________
第三條 買賣雙方就該房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記發(fā)生的稅費(fèi)承擔(dān)約定如下:____________ 。
1.由出賣人承擔(dān):____________
2.由買受人承擔(dān)。
第四條 房屋交付及辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記
(一)出賣人應(yīng)于 向買受人交付該房屋。
(二)該房屋交付時(shí),水、電、燃?xì)、有線電視、通訊等相關(guān)雜費(fèi),出賣人應(yīng)全部結(jié)清。
(三)因出賣人取得該房屋證號(hào)為 的《房屋所有權(quán)證》不足兩年,故買賣雙方于 年 月 日起七日內(nèi),向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記。
(四)出賣人應(yīng)積極、及時(shí)配合買受人辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記。買受人向出賣人提出配合辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,出賣人在三日內(nèi)不配合辦理的,視為拖延辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記。
第五條如所售房屋的專項(xiàng)維修資金在出賣人名下,該專項(xiàng)維修資金分賬戶中的結(jié)余的資金隨房屋所有權(quán)同時(shí)轉(zhuǎn)讓,買賣雙方同意本房屋維修資金過戶、變更至買受人名下。
第六條 協(xié)議的解除
(一) 買賣雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以變更或者解除本協(xié)議。
(二) 如買受人以擔(dān)保貸款的方式付款,但未能訂立擔(dān)保貸款合同導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行的,買賣雙方有權(quán)解除本協(xié)議。除因買受人故意或重大過失造成擔(dān)保貸款合同無法訂立的外,買受人對(duì)本協(xié)議的解除不承擔(dān)責(zé)任。
第七條 違約責(zé)任
(一)出賣人有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,按照本協(xié)議成交價(jià)款總額的30%向買受人支付違約金。
1.該房屋權(quán)屬存在爭(zhēng)議的;
2.出賣人將該房屋出賣給他人的;
3.出賣人隱瞞、偽造房屋真實(shí)情況的;
4.出賣人拖延辦理該房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記的;
5.導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的其他情形。
(二)買受人未按約定支付價(jià)款的,出賣人已收取的定金不予退還。
第八條本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第九條雙方約定的其他事項(xiàng):____________
第十條本協(xié)議自買賣雙方簽字之日起生效,本協(xié)議未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為本協(xié)議附件。本協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十一條本合同一式叁份,買賣雙方各執(zhí)一份,辦理該房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時(shí)向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)提交一份。
出賣人(簽章):____________ 買受人(簽章):____________
聯(lián)系電話:____________ 聯(lián)系電話:____________
簽訂日期:____________ 簽訂日期:____________
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇25
出賣人:_________________
買受人:_________________
1.車輛
車輛品牌:_________________________;
型號(hào):_________________________;
顏色:_________________________;
價(jià)格:_________________________。
2.交車方式
交車地點(diǎn):_________________________;
交車時(shí)間:_________________________。
3.付款
付款方式:_________________________;
付款時(shí)間:_________________________。
4.質(zhì)量保證
4.1 出賣人向買受人出售的車輛,其質(zhì)量必須符合中國(guó)頒布的車輛質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件。國(guó)家將來有車輛包修,包換等規(guī)定的,則立即按這一規(guī)定執(zhí)行。
4.2 賣人向買受人出售的車輛,必須是在《全國(guó)車輛、民用改裝車和摩托車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的車輛。
4.3 賣人向買受人出售車輛時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷售車輛的基本情況。
4.4 賣人在買受人購買車輛時(shí)必須向買受人提供:
(1)銷售發(fā)票;
(2)(國(guó)產(chǎn)車)車輛合格證、(進(jìn)口車)海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單;
(3)保修卡或保修手冊(cè);
(4)說明書;
(5)隨車工具及備胎;
5.交接
買受人在購車時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣人所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。 買受人在購車時(shí)應(yīng)對(duì)所購車輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
車輛在購買后,由出賣人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
如屬于在車輛售出前流通過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題,出賣人未向買受人時(shí)示的,依法承擔(dān)責(zé)任。如買受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由買受人自行負(fù)責(zé)。
6.違約責(zé)任
按中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法,消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法,缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定等法律法規(guī)執(zhí)行。
7.爭(zhēng)議解決
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可提交_________仲裁委員會(huì)仲裁。
8.合同文本
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)買賣雙方簽章后生效。
買受人(簽字):_____________
_________年_______月_______日
出賣人(簽字):_____________
_________年_______月_______日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇26
房屋買賣合同(大廠房)
買賣合同
買賣合同編號(hào):__________
合同立協(xié)雙方
出賣人:_______________
注冊(cè)地址:____________________
郵編:_________________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:_______________
資質(zhì)證書號(hào)碼:_______________
法定代表人:____________________
聯(lián)系電話:____________________
買受人:_______________
注冊(cè)地址:____________________
郵編:_________________________
營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:____________________
資質(zhì)證書號(hào)碼:____________________
法定代表人:____________________
聯(lián)系電話:_________________________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)城市房地產(chǎn)管理法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和本市的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方遵循自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本廠房出售買賣合同,以資共同遵守。
一、廠房基本情況:
1、乙方購買甲方坐落在______市______區(qū)______路______弄______支弄______號(hào)______號(hào)廠房平方米,土地面積_____平方米,按房產(chǎn)證為準(zhǔn)。
2、土地使用權(quán)限為___________年,自__________年_________月___日到__________年_________月___日止,實(shí)際______年限按產(chǎn)權(quán)證為準(zhǔn)。
二、廠房?jī)r(jià)格:
1、廠房?jī)r(jià)格每平方米人民幣_(tái)______元,總成交金額人民幣_(tái)__________________元。
三、付款方式及期限:
乙方按以下第種方式付款:
1、一次性付款
乙方在簽訂本合同______日內(nèi)支付總成交金額的%即____________元
余款在產(chǎn)權(quán)證由甲方變?yōu)橐曳胶笕諆?nèi)結(jié)算并給付。
2、分期付款
簽約日乙方支付定金人民幣_(tái)_____________萬______元。
__________年_________月___日前甲方把廠房通過有關(guān)部門驗(yàn)收合格后交付乙方使用,同時(shí)乙方在收到甲方廠房后支付人民幣_(tái)____________元
其余房款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)證由甲方變?yōu)橐曳街笕諆?nèi)結(jié)算并給付。
四、面積確認(rèn)及面積差異處理
在房屋交付時(shí),房屋建筑面積和套內(nèi)建筑面積以有資質(zhì)的房屋測(cè)繪機(jī)構(gòu)實(shí)測(cè)面積為準(zhǔn),如產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積有差異的,按建筑面積結(jié)算差價(jià)。
五、交房期限及交付條件
1、屬于現(xiàn)售廠房的,甲方應(yīng)在__________年_________月___日前,將廠房交付乙方使用。
2、屬于非現(xiàn)房銷售的,甲方應(yīng)在__________年_________月___日前,將取得竣工驗(yàn)收備案登記的廠房交付乙方使用。
3、甲方承諾與該廠房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施按以下日期達(dá)到使用條件:
于__________年_________月___日前通水
于__________年_________月___日前通電
4、甲方保證銷售的廠房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,保證本廠房沒有銷售給乙方以外的其他人,保證該廠房沒有司法查封或其他收到限制交易的情況。
六、其他費(fèi)用
1、本廠房買賣所產(chǎn)生的規(guī)費(fèi)和稅費(fèi)應(yīng)由甲乙雙方按規(guī)定各自承擔(dān)
2、物業(yè)服務(wù)費(fèi)為______元/平方米·______月,由乙方承擔(dān)
3、電費(fèi)按______元/度計(jì)收,遇電價(jià)上調(diào)除外。
七、其他規(guī)定:
1、甲方在工業(yè)廠房交付后房屋權(quán)屬登記中心。
3、乙方所購產(chǎn)權(quán)房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè),但必須通知管理方,受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進(jìn)行工商注冊(cè)。
4、廠房?jī)?nèi)土地屬批租,廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設(shè)施配套使用給乙方,未經(jīng)有關(guān)部門同意,不得擅自搭建簡(jiǎn)易棚及房屋,甲方須協(xié)助乙方辦理搭建必備的簡(jiǎn)易棚手續(xù)。
5、乙方所購房屋不得拆除,不得在其中舉辦高污染、高用電量的項(xiàng)目。
6、乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)或生活必須遵紀(jì)守法,恪守管理制度,照章納稅,按其交付各項(xiàng)規(guī)定費(fèi)用。
7、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請(qǐng),甲方予以協(xié)助辦理,增容費(fèi)用由乙方向有關(guān)部門按規(guī)定交納。
8、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補(bǔ)充確定,與本合同具有同等法律效力。
9、甲方在完成售房的全過程后,則乙方有權(quán)支配和使用該廠房,甲方無權(quán)干涉。
10、本廠房的質(zhì)量保修期為交付后_______年內(nèi)有效。
八、本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式_____份,其中甲、乙雙方和執(zhí)一份。
甲方:____________________乙方:____________________
代表:__________代表:__________
電話:____________________電話:____________________
簽約日期:____________年______月______日
簽約地址:____________________
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇27
房屋買賣合同
甲方(出賣方):
乙方(買受方):
丙方(中介方):某某房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)房地產(chǎn)管理法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲、乙雙方共同委托丙方從事房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)事項(xiàng)達(dá)成一致意見,特訂立如下協(xié)議:
第一條 房屋信息描述
甲方自愿出售的房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋)位于 。該房屋用途為 ,建筑面積為 平方米(以該房屋產(chǎn)權(quán)證標(biāo)注面積為準(zhǔn))。該房屋已依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定取得產(chǎn)權(quán)證書,所有權(quán)證號(hào)為 字第 號(hào),所有權(quán)人為 。乙方對(duì)該房屋已做充分了解,并愿意購買。
第二條 房屋交易價(jià)格
甲、乙雙方確認(rèn)該房屋交易價(jià)格為每建筑平方米人民幣 元,總價(jià)款合計(jì)為人民幣 元(大寫 元整)。
第三條 與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用
與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用按國(guó)家和北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由甲、乙方承擔(dān),由丙方代收代繳。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn),具體支付費(fèi)用的種類和數(shù)額見附件一。
若乙方需要向貸款,則乙方還應(yīng)支付保險(xiǎn)費(fèi)、評(píng)估費(fèi)和律師費(fèi),該費(fèi)用在評(píng)估報(bào)告完成并確定后仍應(yīng)由丙方代收代繳,具體支付費(fèi)用的種類和數(shù)額見附件二。
第四條 委托事項(xiàng)和服務(wù)費(fèi)
甲、乙雙方共同委托丙方為其提供促成房屋買賣、代辦房屋產(chǎn)權(quán)過戶等服務(wù)。甲、乙雙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn),具體支付的服務(wù)費(fèi)用種類和數(shù)額見附件一。
若需要從貸款,則乙方委托丙方為其提供代辦貸款服務(wù)。乙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)。經(jīng)乙方確認(rèn),具體支付的服務(wù)費(fèi)用見附件二。
第五條 定金支付
甲、乙雙方已達(dá)成該房屋買賣意向,在簽訂本合同當(dāng)日,乙方需向丙方支付相當(dāng)于房屋交易價(jià)格10%的購房定金,計(jì)人民幣 元(大寫
元整),甲、乙雙方同意該定金自支付于丙方時(shí)起視為定金已支付。在支付定金同時(shí),甲方應(yīng)將該房屋的產(chǎn)權(quán)證、身份證等相關(guān)證件的原件交付于丙方。
第六條 付款方式
甲、乙雙方商定以下列第 種方式付款:
。ㄒ唬 一次性付款
1、在丙方通知乙方立契過戶七個(gè)工作日內(nèi),乙方應(yīng)將該房屋交易所需款項(xiàng)(包括該房屋交易價(jià)格、與該房屋交易相關(guān)的費(fèi)用以及服務(wù)費(fèi))共計(jì)人民幣 元(大寫 元整)交付于丙方(此時(shí)已付定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為房款);
2、在辦理完該房屋立契過戶手續(xù)后七個(gè)工作日內(nèi),丙方將該房屋交易價(jià)格的70%交付于甲方,計(jì)人民幣 元(大寫 元整);
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣 元整)后,把剩余房款交付于甲方,計(jì)人民幣
元(大寫 元整)。
。ǘ 貸款
1、在該房屋評(píng)估報(bào)告作出后第三個(gè)工作日,乙方應(yīng)將該房屋的首付款(該房屋交易價(jià)格減去實(shí)際貸款額)以及與該房屋交易相關(guān)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi)交于丙方(此時(shí)已付定金自動(dòng)轉(zhuǎn)為房款);
2、在放貸手續(xù)完成后,由丙方配合甲方持相關(guān)證件、材料辦理70%的房款;
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個(gè)工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費(fèi)及服務(wù)費(fèi)(共計(jì)人民幣 元整)后,把剩余房款交付甲方,計(jì)人民幣
元(大寫 元整)。
第七條 房屋交付
(一) 甲方應(yīng)在辦理完立契過戶手續(xù)之日起五個(gè)工作日內(nèi)將該房屋交付給乙方。
。ǘ 該房屋交付當(dāng)日,甲、乙雙方均需到場(chǎng)。待該房屋交付完畢后,甲、乙雙方應(yīng)簽訂《物業(yè)交割單》。
(三) 該房屋交付前,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等費(fèi)用,由甲方承擔(dān);該房屋交付并簽訂《物業(yè)交割單》后,因該房屋所產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等,由乙方承擔(dān)。該房屋交付時(shí),甲方應(yīng)提供上述費(fèi)用交納的單據(jù)。
。ㄈ 如該房屋原產(chǎn)權(quán)單位要求立契過戶前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預(yù)付物業(yè)、供暖費(fèi)用的,乙方應(yīng)按照原產(chǎn)權(quán)單位要求辦理。
。ㄋ模 甲方交付該房屋的裝修、設(shè)備狀況應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
第八條 甲、乙、丙三方義務(wù)
。ㄒ唬 甲方義務(wù)
1 甲方應(yīng)保證該房屋無抵押、無查封、無產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由此而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。甲方承諾對(duì)該房屋權(quán)屬證件的合法性、真實(shí)性和有效性負(fù)全責(zé)。
2 甲方應(yīng)保證該房屋交付時(shí)符合國(guó)家規(guī)定。
3 甲方應(yīng)及時(shí)提供該房屋辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)過程中所需要的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過戶交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。
(二) 乙方義務(wù)
1 簽訂本合同的同時(shí)交付定金。
2 提供該房屋過戶交易和貸款時(shí)所需的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過戶交易手續(xù)時(shí)按時(shí)到場(chǎng)。
3 若乙方申請(qǐng)按揭貸款,需及時(shí)向丙方提供貸款所需資料。
。ㄈ 丙方義務(wù)
1 見證并監(jiān)督本合同的執(zhí)行。
2 代辦該房屋過戶、貸款的相關(guān)手續(xù)。
3 代收甲、乙方支付的定金、房款,并按本合同第六條中約定的方式向甲方支付房款。
4 甲、乙雙方發(fā)生違約或爭(zhēng)執(zhí)等情形時(shí),應(yīng)出面予以協(xié)商;協(xié)商無效時(shí),應(yīng)采取中立態(tài)度,并證明事實(shí)。
第九條 違約責(zé)任
。ㄒ唬 乙方支付定金后,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2.5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數(shù)退還;若乙方違約,不購買該房屋,則無權(quán)要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應(yīng)支付丙方相當(dāng)于該房屋成交價(jià)2.5%的違約金。三方對(duì)此條款均無異議。
(二) 若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應(yīng)按該房屋價(jià)格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個(gè)工作日,乙方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的甲方悔約條款處理。
(三) 若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應(yīng)按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個(gè)工作日,甲方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
。ㄋ模 在辦理立契過戶和按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
第十條 合同的終止與解除
本協(xié)議履行期間,因不可抗力或國(guó)家政策調(diào)整,致使本合同無法履行或雖能履行已無實(shí)際意義時(shí),本協(xié)議自行終止,三方互不承擔(dān)責(zé)任,甲方在本協(xié)議終止后三個(gè)工作日內(nèi)將已收房款全額退還,丙方則應(yīng)將甲、乙雙方提交的所有證件及相關(guān)資料退還。
第十一條 解決爭(zhēng)議的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
。ㄒ唬 提交 仲裁;
(二) 任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同附件作為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十三條 對(duì)于未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十四條 本合同一式三份,三方各持一份。
甲 方: 乙 方: 丙 方:
身份證號(hào): 身份證號(hào): 身份證號(hào):
通信地址: 通信地址: 通信地址:
編碼: 編碼: 編碼:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
委托代理人: 委托代理人: 委托代理人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽字日期: 簽字日期: 簽字日期:
附件一 略
附件二 略
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇28
賣方:(本人)(法定代表人)姓名:__________國(guó)籍:__________(身份證)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):__________地址:__________聯(lián)系電話:__________
委托代理人:__________國(guó)籍:__________電話:__________地址:__________郵政編碼:__________
買方:(本人)(法定代表人)姓名:__________國(guó)籍:__________(身份證)(護(hù)照)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):__________地址:__________聯(lián)系電話:__________
委托代理人:__________國(guó)籍:__________電話:__________地址:__________郵政編碼:__________
第一條房屋的基本情況。
出賣方房屋(以下簡(jiǎn)稱該房屋)坐落于__________;位于第__________層,共__________(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為__________,建筑面積__________平方米(其中實(shí)際建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e__________平方米),房屋用途為__________;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號(hào)、土地使用權(quán)證號(hào))(房地產(chǎn)權(quán)證號(hào))為__________。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測(cè))(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定)面積。如暫測(cè)面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡(jiǎn)稱暫測(cè)面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實(shí)際測(cè)定面積(以下簡(jiǎn)稱實(shí)際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時(shí),房屋實(shí)際面積與暫測(cè)面積的差別不超過暫測(cè)面積的±__________%(不包括±__________%)時(shí),房?jī)r(jià)款保持不變。
實(shí)際面積與暫測(cè)面積差別超過暫測(cè)面積的±__________%(包括±__________%)時(shí),甲乙雙方同意按下述第__________種方式處理:
1、買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按__________利率付給利息。
2、每平方米價(jià)格保持不變,房?jī)r(jià)款總金額按實(shí)際面積調(diào)整。
3、______________________________________________________________。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為__________;土地使用權(quán)年限自______年______月______日至______年______月______日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號(hào)為__________;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,買受方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價(jià)格。
按(總建筑面積)(實(shí)際建筑面積)計(jì)算,該房屋售價(jià)為(幣)每平方米__________元,總金額為(幣)______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整。
第五條付款方式。
買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金(幣)______億______千______百______拾______萬______千______百______拾______元整,并應(yīng)于本合同生效之日起__________日內(nèi)將該房屋全部?jī)r(jià)款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
出賣方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給買受方,并應(yīng)收到該房屋全部?jī)r(jià)款之日起__________日內(nèi),將該房屋付給買受方。
第七條買受方逾期付款的違約責(zé)任。
買受方如未按本合同第四條規(guī)定的時(shí)間付款,出賣方對(duì)買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實(shí)際付款之日止,月利息按________計(jì)算。逾期超過________天后,即視為買受方不履行本合同。屆時(shí),出賣方有權(quán)按下述第________種約定,追究買受方的違約責(zé)任。
1、終止合同,買受方按累計(jì)應(yīng)付款的__________%向出賣方支付違約金。出賣方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過買受方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實(shí)賠償。
2、買受方按累計(jì)應(yīng)付款的__________%向出賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3、______________________________________________________________。
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的'期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向出賣方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實(shí)際交付之日止,月利息在_____個(gè)月內(nèi)按__________利率計(jì)算;自第__________個(gè)月起,月利息則按_______利率計(jì)算。逾期超過__________個(gè)月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權(quán)按下列第______種約定,追究出賣方的違約責(zé)任。
1、終止合同,出賣方按買受方累計(jì)已付款的__________%向買受方支付違約金。乙方實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失超過出賣方支付的違約金時(shí),實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實(shí)賠償。
2、出賣方按買受方累計(jì)已付款的__________%向買受方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3、______________________________________________________________。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在買受方實(shí)際接收該房屋之日起,出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實(shí)際交接之日起__________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起__________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按已付款的__________%賠償買受方損失。
第十條出賣方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增zhí shuì由出賣方向國(guó)家交納,契稅由買受方向國(guó)家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項(xiàng),由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項(xiàng),均遵照中華人民共和國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭(zhēng)議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí),甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
第十五條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條本合同連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,__________各執(zhí)一份,均具有同等效力。
賣方(簽章):_______
賣方代理人(簽章):_______
______年______月______日
買方(簽章):_______
買方代理人(簽章):_______
______年______月______日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇29
房屋買賣合同
本合同雙方當(dāng)事人:_________________
賣方(以下簡(jiǎn)稱甲方):_________________身份證號(hào):_________________買方(以下簡(jiǎn)稱乙方):_________________身份證號(hào):_________________
甲乙雙方就房屋買賣事項(xiàng),經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成以下協(xié)議條款。一、甲方房屋(如有共有權(quán)人,甲方已經(jīng)取得了共有權(quán)人對(duì)轉(zhuǎn)讓該房屋的一致同意)坐落于建筑面積平方米,房屋用途為。
二、雙方商定該房屋轉(zhuǎn)讓價(jià)格為:_________________總金額萬元(大寫:_________________拾萬仟佰拾元整)。三、乙方于年月日向甲方支付首付款萬元(大寫:_________________拾萬仟佰拾元整)。待房屋過戶后公積金貸款支付剩余房款萬元(大寫:_________________拾萬仟佰拾元整)乙方保證房屋過戶后一個(gè)月內(nèi)付清余款。
四、甲方應(yīng)于乙方付清全部房款之時(shí),將上述房屋及全部鑰匙交付乙方,并在雙方在場(chǎng)的情況下由乙方對(duì)房屋進(jìn)行接收。接收后房屋的占有、使用、收益和處分權(quán)利歸乙方行使,該房屋所發(fā)生的物業(yè)管理費(fèi)、水費(fèi)、電訊費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)支付。
五、甲方負(fù)責(zé)將該房屋所有權(quán)更改給乙方所有。辦理產(chǎn)權(quán)時(shí)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
六、甲方保證在交易時(shí)該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項(xiàng)及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項(xiàng),由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
七、甲方保證已如實(shí)陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
甲方保證自己對(duì)該轉(zhuǎn)讓房屋擁有處分權(quán),并保證不管以后房?jī)r(jià)如何上漲,絕不反悔。
八、除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同規(guī)定的時(shí)間將房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房?jī)r(jià)款向甲方追究違約利息。甲方保證在房款付清時(shí),將房屋交付乙方,否則乙方有權(quán)追究甲方責(zé)任。
九、甲方及配偶共同擁有一套住房,辦理房產(chǎn)證所產(chǎn)生的費(fèi)用,全部由乙方承擔(dān)。若甲方及配偶擁有兩套及以上住房,所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用,全部由甲方承擔(dān)。
十、本合同未盡事宜,由雙方另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
甲方(簽章):_________________
乙方(簽章):_________________
聯(lián)系電話:_________________聯(lián)系電話:_________________
年月日年月日
濟(jì)南市房屋買賣合同書 篇30
出賣人(甲方): 身份證號(hào)碼:
買受人(乙方): 身份證號(hào)碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項(xiàng)在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其位于_______________________________________的房屋(建筑面積__________平方米)。含儲(chǔ)藏室 號(hào) 平方米,共計(jì) 元(小寫 )。
二、合同簽訂后,乙方一次性支付甲方房款 元(小寫 )。如甲方反悔本合同,按本合同房屋造價(jià)的雙倍賠償乙方。
三、本合同簽定時(shí),甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時(shí),甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù),因過戶所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
四、本合同簽訂后,甲方對(duì)房屋使用、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項(xiàng)物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》。
六、違約責(zé)任
1、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾
期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計(jì)算的違約金給甲方。逾期超過五個(gè)月時(shí),甲方有權(quán)解除合同。解約時(shí),乙方已付房?jī)r(jià)款的_________作為甲方的損失賠償金。
2、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,
一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
3、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬?甲方應(yīng)按照市場(chǎng)評(píng)估價(jià)返還乙方房屋價(jià)款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
4、如因規(guī)劃部門、設(shè)計(jì)部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
八、其他約定:本合同簽訂前此房屋所產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān),簽訂后所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙承擔(dān)。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式3份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方:
乙方:
見證人:
年 月 日