房屋買賣按揭合同(通用27篇)
房屋買賣按揭合同 篇1
出售(代理)方姓名:身份證號:地址:(簡稱甲方)
購買(代理)方姓名:身份證號:地址:(簡稱乙方)
甲方現(xiàn)有㎡的房屋,地址:,權(quán)證號:,土地證號:,自愿出售給乙方,以按揭方式購買。乙方經(jīng)實地看房并已充分了解此房信息,自愿購買此房。經(jīng)協(xié)商后甲、乙雙方均同意售價為人民幣(大寫元)(¥元)。此房價包括(水、電、光纖、天然氣戶頭、裝修、及:)并達成以下協(xié)議:
一、第一次乙方于年月日支付購房定金計人民幣(大寫:元)(¥)給甲方。
第二次按銀行程序辦理:待簽約貸款銀行審批通過,通知過戶后日內(nèi),甲、乙雙方必須到市房地產(chǎn)交易中心將此房產(chǎn)權(quán)證交買賣過戶科受理,出據(jù)受理單后,乙方再支付給甲方購房首付款(大寫元)(¥元)此款不包含購房定金。否則視為違約。乙方須在此首付款內(nèi)扣除人民幣(大寫元)(¥)作為交房押金,待交房時甲方結(jié)清該房所有費用后,乙方再支付給甲方。
第三次剩余房款計人民幣(大寫元)(¥元)屬于乙方向銀行貸款部分,待辦完過戶手續(xù)做完抵押后,則由簽約銀行轉(zhuǎn)賬給指定的甲方賬戶。(按揭購房此款由簽銀行支付)如果貸款金額不足則由買方以現(xiàn)金方式補差,此合同圓滿結(jié)束。
二、甲方配合乙方辦理完產(chǎn)權(quán)過戶后,乙方必須無條件辦理此房抵押登記手續(xù),否則視為違約。
三、甲方必須保證此房產(chǎn)權(quán)清楚、無查封、抵押、凍結(jié)、實屬純私房,并無任何糾葛,否則承擔(dān)一切法律責(zé)任。乙方以按揭貸款購買此房,(全權(quán)委托擔(dān)保公司辦理貸款)或(自行向銀行辦理貸款)應(yīng)保證自己在銀行無不良記錄。
四、甲方應(yīng)按約定的時間和指定的地點,并帶齊相關(guān)證件協(xié)助乙方辦理此房的過戶換證手續(xù),所產(chǎn)生的一切費用由方去付(含買賣方各項稅費)稅收標準以政策為準。
五、甲、乙雙方成交后,此房的一切權(quán)利全部轉(zhuǎn)到乙方名下,屬乙方所有。
六、違約責(zé)任:甲、乙雙方簽字生效后,不得以任何理由推翻此協(xié)議,本協(xié)議在履行過程中除因不可抗拒的阻力而外,更不得以任何理由解除此協(xié)議,否則依法追究其法律責(zé)任。甲方違約不賣此房以及不按本合同第一款之規(guī)定辦理,則雙倍賠付乙方所付定金。乙方違約不買此房以及不按本合同第一款、第二款之規(guī)定辦理,則所付定金不退。甲、乙雙方任何一方違約,中介有權(quán)從定金中提取(總額的2%作為信息服務(wù)費)或(從定金中提取一半作為信息服務(wù)費)。
七、甲乙雙方協(xié)定(甲方在收到第三次房款的同時)或(甲方收到首付款的同時)雙方交接、交房,一經(jīng)交接甲方不在承擔(dān)此房任何維修及費用。甲方交房時保證該房屋的水、電、氣、光纖、物業(yè)管理等相關(guān)費用結(jié)清,原有室內(nèi)設(shè)施齊全完整無損。
八、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執(zhí)一份,從簽字蓋手印之日起生效。另:甲、乙雙方簽字蓋手印生效的同時,由方按售價的支付中介服務(wù)費,計人民幣(大寫元)(¥元),甲乙雙方各支付(大寫元)(¥元)
九、此協(xié)議簽定后,甲方應(yīng)將房產(chǎn)證原件交中介方保存,中介方應(yīng)出具正式蓋章收據(jù),此收據(jù)待產(chǎn)權(quán)證交件受理后即自動無效。.
十、特別約定:甲乙雙方自愿以按揭貸款方式買賣此房,在辦理過程中,因政策原因或不可抗拒的阻力,導(dǎo)致銀行無法辦理貸款,雙方協(xié)定相互都不作違約賠償,甲方退還乙方定金,同時此協(xié)議自行解除。
十一、本協(xié)議在履行過程中,若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。.
十二、甲、乙雙方已認真、仔細的閱讀了以上協(xié)議內(nèi)容,并確認簽字。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋買賣按揭合同 篇2
賣方(甲方):身份證號:
買方(乙方):身份證號:
根據(jù)《民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
注明:甲方于年月日以按揭的方式向元(大寫:)。甲方已首付房款的,付款金額為。剩余,向銀行股份有限公司支行,以按揭方式貸款購買。貸款期限為年。截止本合同簽訂之日已支付個月的貸款,每月為:元,共計:元。
現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,甲方自愿將按揭期間的房屋轉(zhuǎn)賣給乙方。
甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事宜簽訂條約如下:
一、甲方所售房屋位于河南省xx市區(qū)路(街)號的小區(qū)號樓單元樓戶,為______結(jié)構(gòu),建筑面積為平方米。
二、甲方所售房屋所有權(quán)證號為使用權(quán)證號為
買賣合同》編號為:,與銀行簽訂按揭貸款合同編號:。
三、現(xiàn)甲方將以上所述按揭房屋轉(zhuǎn)賣給乙方,雙方商定總轉(zhuǎn)讓價格為人民幣元(大寫:)。
四、簽訂本合同時,乙方應(yīng)向甲方支付甲方首付款元(大寫:)。
五、該按揭房屋的土地使用權(quán)取得方式為出讓取得,合同一經(jīng)簽訂,該按揭房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨同按揭房屋同時轉(zhuǎn)讓。
六、甲方并將所有與按揭房屋相關(guān)憑證(原始購房合同、稅單、繳款憑證等)及該房屋的鑰匙交于乙方驗收,并共同到房屋管理機關(guān)備案,公證處公證,以及到所屬物業(yè)管理公司登記。
七、本合同簽訂之日起,自下個月由乙方按《個人購房借款合同(合同號:)》向銀行支付月供。甲方應(yīng)提供該房屋貸款月供銀行卡及密碼,每月按照銀行規(guī)定時間打款至指定賬號。(開戶行:卡號:)。甲方在沒有乙方授權(quán)的情況下,不得有變更或者掛失該卡,無權(quán)處置該卡內(nèi)的資金。
八、該房屋能夠辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)時(以開發(fā)商通知為準等情形),甲方應(yīng)負責(zé)提前歸還該房屋的銀行按揭貸款及息,迅急辦理解押手續(xù),所有產(chǎn)生的費用應(yīng)有甲方負責(zé)繳納;甲方辦理完產(chǎn)權(quán)證后應(yīng)在十日內(nèi)為乙方辦理過戶手續(xù),過戶完成后乙方向甲方支付購房余款。甲方如果在此期限內(nèi)不能辦好房產(chǎn)相關(guān)手續(xù),視為甲方違約。
九、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。
十、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清晰無爭議,除銀行按揭外無任何擔(dān)保抵押及房產(chǎn)瑕疵,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,由此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責(zé)賠償。
十一、本合同簽訂后即對甲乙雙方產(chǎn)生法律約束力,在乙方辦理過戶之前甲方不得向乙方主張對房屋的所有權(quán),也不得向第三人公示對此房屋享有所有權(quán),更不得再次出售該房屋。
十二、房屋在乙方付清余款期間,因自然升值,貶值,由乙方享受利益和承擔(dān)風(fēng)險,甲方不得從中干涉。
十三、甲方中途違約,應(yīng)支付乙方以該房屋總價款30%的違約金,另以乙方實支總款按銀行同期5年定期利率的四倍支付乙方資金占用費。
十四、甲方因其違約行為承擔(dān)違約責(zé)任后,應(yīng)當繼續(xù)履行合同,不能以自身違約行為要求解除合同。甲方支付約定違約金后,乙方可指定期限要求甲方繼續(xù)履行合同義務(wù),甲方未按期履行義務(wù)仍應(yīng)按合同約定承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
十五、上述房產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的費用由乙方承擔(dān),甲方應(yīng)當無條件協(xié)助提供乙方辦理與過戶有關(guān)的相關(guān)手續(xù)。
十六、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,可向雙方共同約定的管轄法院x人民法院起訴。十七、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等效力。
本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,相關(guān)部門存檔一份。
甲方(簽章):共有權(quán)人:地址:
聯(lián)系電話:
乙方(簽章):
地址:
聯(lián)系電話:
年月日
房屋買賣按揭合同 篇3
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于的房屋建筑面積___平方米)以人民幣____拾____萬_____仟____佰_____拾____元整(¥__________元)的價款出售給乙方。
二、本合同簽定前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅費,概由甲方負擔(dān)。該房過戶中所發(fā)生的契稅、土地出讓金等一切稅費概由乙方負擔(dān)。
三、乙方在簽定此購房協(xié)議時,由乙方一次性將房款______元付給甲方,(在簽定本購房協(xié)議時乙方已付清了房款,此協(xié)議亦作為收款收據(jù)用,)。銀行貸款在簽定合同后由乙方負責(zé)。
四、特別約定:因該房產(chǎn)暫未過戶,如果過戶時甲方必須無條件、隨時配合乙方到房產(chǎn)等部門辦理過戶手續(xù)。
乙方收到該房后,不論以后房價漲跌,雙方都不得反悔,甲方更不得以房價漲跌等任何理由而不配合乙方過戶。
五、違約責(zé)任
1、如果甲方出售的房屋存在他項權(quán)利設(shè)定或其他產(chǎn)權(quán)糾紛以致影響到乙方權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
2、乙方在房屋過戶時,甲方應(yīng)積極配合乙方,必要時必須提供相關(guān)證件及證明,以便乙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。如果甲方不能積極配合乙方,屬違約,則應(yīng)賠償乙方相關(guān)的經(jīng)濟損失。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交_______________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
七、其他約定:______________________________________________
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
擔(dān)保人:
年月日
房屋買賣按揭合同 篇4
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于 的房屋建筑面積_ __平方米)以人民幣____拾____萬_____仟____佰_____拾____元整(¥__________元)的價款出售給乙方。
二、本合同簽定前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅費,概由甲方負擔(dān)。該房過戶中所發(fā)生的契稅、土地出讓金等一切稅費概由乙方負擔(dān)。
三、乙方在簽定此購房協(xié)議時,由乙方一次性將房款______元付給甲方,(在簽定本購房協(xié)議時乙方已付清了房款,此協(xié)議亦作為收款收據(jù)用,)。銀行貸款在簽定合同后由乙方負責(zé)。
四、特別約定:因該房產(chǎn)暫未過戶,如果過戶時甲方必須無條件、隨時配合乙方到房產(chǎn)等部門辦理過戶手續(xù)。
乙方收到該房后,不論以后房價漲跌,雙方都不得反悔,甲方更不得以房價漲跌等任何理由而不配合乙方過戶。
五、違約責(zé)任
1、如果甲方出售的房屋存在他項權(quán)利設(shè)定或其他產(chǎn)權(quán)糾紛以致影響到乙方權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
2、乙方在房屋過戶時,甲方應(yīng)積極配合乙方,必要時必須提供相關(guān)證件及證明,以便乙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。如果甲方不能積極配合乙方,屬違約,則應(yīng)賠償乙方相關(guān)的經(jīng)濟損失。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交_______________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
七、其他約定:______________________________________________
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 乙方:
擔(dān)保人:
年 月 日 年 月 日
房屋買賣按揭合同 篇5
賣 方(甲方): 身份證號:
買 方(乙方): 身份證號:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
注明:甲方于 年 月 日以按揭的方式向元(大寫:)。甲方已首付房款的,付款金額為。剩余,向銀行股份有限公司支行,以按揭方式貸款購買。貸款期限為 年。截止本合同簽訂之日已支付 個月的貸款,每月為: 元,共計: 元。
現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,甲方自愿將按揭期間的房屋轉(zhuǎn)賣給乙方。
甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事宜簽訂條約如下:
一、甲方所售房屋位于河南省xx市 區(qū) 路(街)號的 小區(qū) 號樓 單元 樓 戶,為______結(jié)構(gòu),建筑面積為 平方米。
二、甲方所售房屋所有權(quán)證號為使用權(quán)證號為
買賣合同》編號為: ,與銀行簽訂按揭貸款合同編號: 。
三、現(xiàn)甲方將以上所述按揭房屋轉(zhuǎn)賣給乙方,雙方商定總轉(zhuǎn)讓價格為人民幣 元(大寫: )。
四、簽訂本合同時,乙方應(yīng)向甲方支付甲方首付款 元(大寫: )。
五、該按揭房屋的土地使用權(quán)取得方式為出讓取得,合同一經(jīng)簽訂,該按揭房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨同按揭房屋同時轉(zhuǎn)讓。
六、甲方并將所有與按揭房屋相關(guān)憑證(原始購房合同、稅單、繳款憑證等)及該房屋的鑰匙交于乙方驗收,并共同到房屋管理機關(guān)備案,公證處公證,以及到所屬物業(yè)管理公司登記。
七、本合同簽訂之日起,自下個月由乙方按《個人購房借款合同(合同號: )》向銀行支付月供。甲方應(yīng)提供該房屋貸款月供銀行卡及密碼,每月按照銀行規(guī)定時間打款至指定賬號。(開戶行: 卡號: )。甲方在沒有乙方授權(quán)的情況下,不得有變更或者掛失該卡,無權(quán)處置該卡內(nèi)的資金。
八、該房屋能夠辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)時(以開發(fā)商通知為準等情形),甲方應(yīng)負責(zé)提前歸還該房屋的銀行按揭貸款及息,迅急辦理解押手續(xù),所有產(chǎn)生的費用應(yīng)有甲方負責(zé)繳納;甲方辦理完產(chǎn)權(quán)證后應(yīng)在十日內(nèi)為乙方辦理過戶手續(xù),過戶完成后乙方向甲方支付購房余款。甲方如果在此期限內(nèi)不能辦好房產(chǎn)相關(guān)手續(xù),視為甲方違約。
九、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。
十、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清晰無爭議,除銀行按揭外無任何擔(dān)保抵押及房產(chǎn)瑕疵,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,由此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責(zé)賠償。
十一、本合同簽訂后即對甲乙雙方產(chǎn)生法律約束力,在乙方辦理過戶之前甲方不得向乙方主張對房屋的所有權(quán),也不得向第三人公示對此房屋享有所有權(quán),更不得再次出售該房屋。
十二、房屋在乙方付清余款期間,因自然升值,貶值,由乙方享受利益和承擔(dān)風(fēng)險,甲方不得從中干涉。
十三、甲方中途違約,應(yīng)支付乙方以該房屋總價款30%的違約金,另以乙方實支總款按銀行同期5年定期利率的四倍支付乙方資金占用費。
十四、甲方因其違約行為承擔(dān)違約責(zé)任后,應(yīng)當繼續(xù)履行合同,不能以自身違約行為要求解除合同。甲方支付約定違約金后,乙方可指定期限要求甲方繼續(xù)履行合同義務(wù),甲方未按期履行義務(wù)仍應(yīng)按合同約定承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
十五、上述房產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的費用由乙方承擔(dān),甲方應(yīng)當無條件協(xié)助提供乙方辦理與過戶有關(guān)的相關(guān)手續(xù)。
十六、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,可向雙方共同約定的管轄法院 人民法院起訴。 十七、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等效力。
本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,相關(guān)部門存檔一份。
甲方(簽章): 共有權(quán)人: 地址:
聯(lián)系電話:
乙方(簽章):
地址:
聯(lián)系電話:
年 月 日
房屋買賣按揭合同 篇6
出賣人或代理人(以下簡稱甲方)
姓名:
電話號: 買受人(以下簡稱乙方) 姓名: 電話號:
中介方(以下簡稱丙方)名稱:
邵陽市21世紀不動產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議:
一、經(jīng)丙方介紹,甲方自愿將下款所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設(shè)施、裝潢情況已充分了解,愿意購買該房屋。
甲方出售房屋的情況:房屋坐落 ,房屋所有權(quán)證號 號,國土證號為 。
二、甲、乙雙方約定上述房屋成交價款及付款方式: 該房屋出讓總金額為人民幣大寫 元(小寫¥ 元),簽此合同時乙方交付定金人民幣大寫 元(小寫¥ 元)給甲方,由丙方代為保管。甲方將房產(chǎn)證和國土證交給丙方保管,辦理過戶手續(xù)的時間自簽訂合同之日起 天內(nèi)開始辦理,在此期間,雙方不得以任何理由違約,如因特殊原因超出此時間,可以相互協(xié)商解決,否則視為違約,則按違約的相關(guān)規(guī)定賠償違約金。甲方應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)陪同乙方辦理過戶手續(xù),乙方在過戶前即付款人民幣大寫 元(小寫¥ 元)給甲方,由丙方代為保管,丙方在甲乙雙方產(chǎn)監(jiān)處過戶拍照后將此款人民幣大寫元(小寫¥ 元)交付甲方,留下按揭款人民幣大寫 元(小寫¥ 元)待郵政銀行按揭貸款審批后一次性付給甲方(乙方須開具剩余款項(包括按揭款)的欠條給甲方,甲方在收到銀行按揭貸款時須歸還欠條,開具等額收條給乙方)。過戶后,本合同上述定金即轉(zhuǎn)為交房押金,丙方在甲方將房屋交付給乙方時,將交房押金人民幣大寫 元(小寫¥ 元)付給甲方。
三、其他相關(guān):
(一)本合同簽訂之日起,乙方委托丙方代為辦理房屋買賣銀行按揭手續(xù),按揭服務(wù)費為人民幣大寫 元(小寫¥ 元),由乙方支付給丙方。甲方在此過程中應(yīng)無條件配合乙方辦理銀行按揭手續(xù)。
(二)甲方在乙方全部房款付清 日內(nèi)將房屋交付給乙方。 上述房屋交付給乙方之前發(fā)生的該房屋的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它有關(guān)費用,由甲方繳納。
四、甲方應(yīng)保證上述房屋權(quán)屬清楚,無產(chǎn)權(quán)糾紛,符合房屋轉(zhuǎn)讓條件。自本合同簽定之日起,該房屋若發(fā)生與甲方有關(guān)的房屋產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)概由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
五、上述房屋在辦理交易、權(quán)屬登記手續(xù)及按揭貸款所發(fā)生的一切費用,甲、乙雙方約定由 方承擔(dān)。
六、甲、乙兩方應(yīng)各自按上述房屋價款的1%支付給丙方中介服務(wù)費。甲乙雙方應(yīng)最遲于交房當日支付中介服務(wù)費于丙方。甲、乙兩方或一方未按期給付丙方中介服務(wù)費的,每逾期一日,違約方應(yīng)按中介服務(wù)費的1%給付丙方違約金。
七、違約責(zé)任:
1、本合同簽訂后,乙方中途悔約的,應(yīng)及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有,并等額賠償甲方合同簽訂后所有相關(guān)花費;甲方中途悔約的,應(yīng)及時通知乙、丙兩方,并應(yīng)在悔約之日起三日內(nèi)雙倍返還購房定金給乙方,并等額賠償乙方合同簽訂后所有相關(guān)花費。 本合同簽訂后,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應(yīng)承擔(dān)雙方的中介服務(wù)費,丙方有權(quán)在定金中優(yōu)先收取。
2、甲方未履行房屋權(quán)屬狀況的告知義務(wù)而導(dǎo)致乙方發(fā)生重大誤解并造成損失的,視為甲方違約,并由甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任且承擔(dān)雙方的中介服務(wù)費。
3、若因郵政銀行按揭手續(xù)不能通過審批,則視為不可抗力因素,各方皆不承擔(dān)違約責(zé)任,由丙方將替甲方保管的購房定金原數(shù)返還給乙方。
八、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由合同當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向邵陽市仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式叁份,甲、乙、丙方各執(zhí)一份。
十、本合同自三方簽字訂之日起生效。
甲方或代理人(簽章):
身份證件號碼: 乙方(簽章): 身份證件號碼:
年 月 日 年 月 日
丙方(簽章):邵陽市21世紀不動產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
經(jīng)辦人:
年 月 日
房屋買賣按揭合同 篇7
出售(代理)方姓名:身份證號:地址:(簡稱甲方)
購買(代理)方姓名:身份證號:地址:(簡稱乙方)
甲方現(xiàn)有㎡的房屋,地址:,權(quán)證號:,土地證號:,自愿出售給乙方,以按揭方式購買。乙方經(jīng)實地看房并已充分了解此房信息,自愿購買此房。經(jīng)協(xié)商后甲、乙雙方均同意售價為人民幣(大寫元)(¥元)。此房價包括(水、電、光纖、天然氣戶頭、裝修、及:)并達成以下協(xié)議:
一、第一次乙方于年月日支付購房定金計人民幣(大寫:元)(¥)給甲方。
第二次按銀行程序辦理:待簽約貸款銀行審批通過,通知過戶后日內(nèi),甲、乙雙方必須到市房地產(chǎn)交易中心將此房產(chǎn)權(quán)證交買賣過戶科受理,出據(jù)受理單后,乙方再支付給甲方購房首付款(大寫元)(¥元)此款不包含購房定金。否則視為違約。乙方須在此首付款內(nèi)扣除人民幣(大寫元)(¥)作為交房押金,待交房時甲方結(jié)清該房所有費用后,乙方再支付給甲方。
第三次剩余房款計人民幣(大寫元)(¥元)屬于乙方向銀行貸款部分,待辦完過戶手續(xù)做完抵押后,則由簽約銀行轉(zhuǎn)賬給指定的甲方賬戶。(按揭購房此款由簽銀行支付)如果貸款金額不足則由買方以現(xiàn)金方式補差,此合同圓滿結(jié)束。
二、甲方配合乙方辦理完產(chǎn)權(quán)過戶后,乙方必須無條件辦理此房抵押登記手續(xù),否則視為違約。
三、甲方必須保證此房產(chǎn)權(quán)清楚、無查封、抵押、凍結(jié)、實屬純私房,并無任何糾葛,否則承擔(dān)一切法律責(zé)任。乙方以按揭貸款購買此房,(全權(quán)委托擔(dān)保公司辦理貸款)或(自行向銀行辦理貸款)應(yīng)保證自己在銀行無不良記錄。
四、甲方應(yīng)按約定的時間和指定的地點,并帶齊相關(guān)證件協(xié)助乙方辦理此房的過戶換證手續(xù),所產(chǎn)生的一切費用由方去付(含買賣方各項稅費)稅收標準以政策為準。
五、甲、乙雙方成交后,此房的一切權(quán)利全部轉(zhuǎn)到乙方名下,屬乙方所有。
六、違約責(zé)任:甲、乙雙方簽字生效后,不得以任何理由推翻此協(xié)議,本協(xié)議在履行過程中除因不可抗拒的阻力而外,更不得以任何理由解除此協(xié)議,否則依法追究其法律責(zé)任。甲方違約不賣此房以及不按本合同第一款之規(guī)定辦理,則雙倍賠付乙方所付定金。乙方違約不買此房以及不按本合同第一款、第二款之規(guī)定辦理,則所付定金不退。甲、乙雙方任何一方違約,中介有權(quán)從定金中提取(總額的2%作為信息服務(wù)費)或(從定金中提取一半作為信息服務(wù)費)。
七、甲乙雙方協(xié)定(甲方在收到第三次房款的同時)或(甲方收到首付款的同時)雙方交接、交房,一經(jīng)交接甲方不在承擔(dān)此房任何維修及費用。甲方交房時保證該房屋的水、電、氣、光纖、物業(yè)管理等相關(guān)費用結(jié)清,原有室內(nèi)設(shè)施齊全完整無損。
八、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執(zhí)一份,從簽字蓋手印之日起生效。另:甲、乙雙方簽字蓋手印生效的同時,由方按售價的支付中介服務(wù)費,計人民幣(大寫元)(¥元),甲乙雙方各支付(大寫元)(¥元)
九、此協(xié)議簽定后,甲方應(yīng)將房產(chǎn)證原件交中介方保存,中介方應(yīng)出具正式蓋章收據(jù),此收據(jù)待產(chǎn)權(quán)證交件受理后即自動無效。.
十、特別約定:甲乙雙方自愿以按揭貸款方式買賣此房,在辦理過程中,因政策原因或不可抗拒的阻力,導(dǎo)致銀行無法辦理貸款,雙方協(xié)定相互都不作違約賠償,甲方退還乙方定金,同時此協(xié)議自行解除。
十一、本協(xié)議在履行過程中,若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向該房屋所在地人民法院提起訴訟。.
十二、甲、乙雙方已認真、仔細的閱讀了以上協(xié)議內(nèi)容,并確認簽字。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
出賣人(甲方):
身份證號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項經(jīng)過友好協(xié)商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其擁有完全產(chǎn)權(quán)的位于的房屋建筑面積___平方米)以人民幣____拾____萬_____仟____佰_____拾____元整(¥__________元)的價款出售給乙方。
二、本合同簽定前,該房屋如有應(yīng)繳納的一切稅費,概由甲方負擔(dān)。該房過戶中所發(fā)生的契稅、土地出讓金等一切稅費概由乙方負擔(dān)。
三、乙方在簽定此購房協(xié)議時,由乙方一次性將房款______元付給甲方,(在簽定本購房協(xié)議時乙方已付清了房款,此協(xié)議亦作為收款收據(jù)用,)。銀行貸款在簽定合同后由乙方負責(zé)。
四、特別約定:因該房產(chǎn)暫未過戶,如果過戶時甲方必須無條件、隨時配合乙方到房產(chǎn)等部門辦理過戶手續(xù)。
乙方收到該房后,不論以后房價漲跌,雙方都不得反悔,甲方更不得以房價漲跌等任何理由而不配合乙方過戶。
五、違約責(zé)任
1、如果甲方出售的房屋存在他項權(quán)利設(shè)定或其他產(chǎn)權(quán)糾紛以致影響到乙方權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
2、乙方在房屋過戶時,甲方應(yīng)積極配合乙方,必要時必須提供相關(guān)證件及證明,以便乙方辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。如果甲方不能積極配合乙方,屬違約,則應(yīng)賠償乙方相關(guān)的經(jīng)濟損失。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交_______________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
七、其他約定:______________________________________________
八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
擔(dān)保人:
年月日
房屋買賣按揭合同范文三
賣方(甲方):身份證號:
買方(乙方):身份證號:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協(xié)議:
注明:甲方于年月日以按揭的方式向元(大寫:)。甲方已首付房款的,付款金額為。剩余,向銀行股份有限公司支行,以按揭方式貸款購買。貸款期限為年。截止本合同簽訂之日已支付個月的貸款,每月為:元,共計:元。
現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,甲方自愿將按揭期間的房屋轉(zhuǎn)賣給乙方。
甲乙雙方現(xiàn)就按揭房屋買賣事宜簽訂條約如下:
一、甲方所售房屋位于河南省xx市區(qū)路(街)號的小區(qū)號樓單元樓戶,為______結(jié)構(gòu),建筑面積為平方米。
二、甲方所售房屋所有權(quán)證號為使用權(quán)證號為
買賣合同》編號為:,與銀行簽訂按揭貸款合同編號:。
三、現(xiàn)甲方將以上所述按揭房屋轉(zhuǎn)賣給乙方,雙方商定總轉(zhuǎn)讓價格為人民幣元(大寫:)。
四、簽訂本合同時,乙方應(yīng)向甲方支付甲方首付款元(大寫:)。
五、該按揭房屋的土地使用權(quán)取得方式為出讓取得,合同一經(jīng)簽訂,該按揭房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨同按揭房屋同時轉(zhuǎn)讓。
六、甲方并將所有與按揭房屋相關(guān)憑證(原始購房合同、稅單、繳款憑證等)及該房屋的鑰匙交于乙方驗收,并共同到房屋管理機關(guān)備案,公證處公證,以及到所屬物業(yè)管理公司登記。
七、本合同簽訂之日起,自下個月由乙方按《個人購房借款合同(合同號:)》向銀行支付月供。甲方應(yīng)提供該房屋貸款月供銀行卡及密碼,每月按照銀行規(guī)定時間打款至指定賬號。(開戶行:卡號:)。甲方在沒有乙方授權(quán)的情況下,不得有變更或者掛失該卡,無權(quán)處置該卡內(nèi)的資金。
八、該房屋能夠辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)時(以開發(fā)商通知為準等情形),甲方應(yīng)負責(zé)提前歸還該房屋的銀行按揭貸款及息,迅急辦理解押手續(xù),所有產(chǎn)生的費用應(yīng)有甲方負責(zé)繳納;甲方辦理完產(chǎn)權(quán)證后應(yīng)在十日內(nèi)為乙方辦理過戶手續(xù),過戶完成后乙方向甲方支付購房余款。甲方如果在此期限內(nèi)不能辦好房產(chǎn)相關(guān)手續(xù),視為甲方違約。
九、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。
十、甲方保證上述房屋產(chǎn)權(quán)清晰無爭議,除銀行按揭外無任何擔(dān)保抵押及房產(chǎn)瑕疵,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,由此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責(zé)賠償。
十一、本合同簽訂后即對甲乙雙方產(chǎn)生法律約束力,在乙方辦理過戶之前甲方不得向乙方主張對房屋的所有權(quán),也不得向第三人公示對此房屋享有所有權(quán),更不得再次出售該房屋。
十二、房屋在乙方付清余款期間,因自然升值,貶值,由乙方享受利益和承擔(dān)風(fēng)險,甲方不得從中干涉。
十三、甲方中途違約,應(yīng)支付乙方以該房屋總價款30%的違約金,另以乙方實支總款按銀行同期5年定期利率的四倍支付乙方資金占用費。
十四、甲方因其違約行為承擔(dān)違約責(zé)任后,應(yīng)當繼續(xù)履行合同,不能以自身違約行為要求解除合同。甲方支付約定違約金后,乙方可指定期限要求甲方繼續(xù)履行合同義務(wù),甲方未按期履行義務(wù)仍應(yīng)按合同約定承擔(dān)相應(yīng)違約責(zé)任。
十五、上述房產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的費用由乙方承擔(dān),甲方應(yīng)當無條件協(xié)助提供乙方辦理與過戶有關(guān)的相關(guān)手續(xù)。
十六、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,可向雙方共同約定的管轄法院x人民法院起訴。十七、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等效力。
本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,相關(guān)部門存檔一份。
甲方(簽章):共有權(quán)人:地址:
聯(lián)系電話:
乙方(簽章):
地址:
聯(lián)系電話:
年月日
房屋買賣按揭合同 篇8
根據(jù) 《中華人民共和國合同法》 、 《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》 及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲.乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)制定本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條:轉(zhuǎn)讓房屋的基本情況
轉(zhuǎn)讓房屋位于 市 縣 小區(qū) 號樓 單元 層 戶。房屋的位置,面積,都以甲方合同為準。編號 。附送地下室 平方。
第二條:轉(zhuǎn)讓價格
雙方商定該房屋轉(zhuǎn)讓價格為(人民幣) 元整,(大寫 拾 萬 仟元整),
第三條;付款方式
1.乙方在簽訂本合同同時支付甲方(人民幣) 元整,(大寫 拾 萬 仟元整),做為房屋首付款。
2.其余房款(人民幣) 元整,(大寫 拾 萬 仟元整)。余下房款按照銀行按揭辦理,銀行按揭款直接撥給甲方。
第四條;房屋交付
在雙方在場的情況由甲乙雙方對房屋產(chǎn)權(quán)證及室內(nèi)進行驗收,雙方如無任何異議,視為該房屋情況符合本合同約定。在乙方支付所有房款后,該房屋的所有權(quán)歸乙方
第五條;房屋過戶
經(jīng)雙方商定。因甲方還需先還銀行按揭,乙方先付房屋首付款。等甲方辦理房產(chǎn)證之后,甲乙雙方進行房產(chǎn)過戶。銀行按揭。
第六條;其他事項
1.甲方不得隱瞞與轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)相關(guān)的重要事情,必須保證其對轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)擁有的所有權(quán),如有抵押和一房多售的情況,甲方愿意承擔(dān)一切法律責(zé)任,并賠償乙方所付房屋首付款的雙倍作為賠償。
2.甲乙雙方辦理房屋過戶手續(xù)時,所產(chǎn)生的費用有乙方負責(zé)。甲方結(jié)清物業(yè)水電費用。
第七條;違約責(zé)任
1.甲方必須在收到首付款后還清銀行貸款。如因甲方的惡意推脫而造成房屋產(chǎn)權(quán)無法或者延期過戶。甲方應(yīng)賠償乙方首付款的雙倍作為違約金。
2.乙方必須盡快完成銀行按揭手續(xù),如銀行按揭款不足房屋款余額,乙方應(yīng)用現(xiàn)金補齊差價。并承擔(dān)一切責(zé)任。
3.雙方簽訂合同后,如甲方違約。應(yīng)賠償乙方所付首付款的雙倍作為賠償。乙方中途解除合同,首付款不予退還。
第八條;本合同未盡事宜。由雙方另行協(xié)商。并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議和本合同同具有同等法律效力。
第九條;本合同在履行過程中發(fā)生爭議。由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲乙雙方同意由仲裁委員會仲裁。中介方不承擔(dān)經(jīng)濟以及法律責(zé)任,只作為甲乙雙方的見證人。
第十條;本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
第十一條;本合同一式三份,甲乙雙方及銀行各執(zhí)一份,具有同等效力
出賣方(甲方): 購買方(乙方):
身份證號碼: 身份證號碼:
電 話: 電 話:
簽約日期: 年 月 日
房屋買賣按揭合同 篇9
售房人:李世民 (以下簡稱甲方) 身份證號碼:510234
購房人:朱元璋(以下簡稱乙方)身份證號碼:5102311
中介方:晨光房產(chǎn)經(jīng)紀有限公司
第一條 總則
甲乙雙方在丙方的介紹下,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,甲方自愿將本協(xié)議第二條所列房屋出售給乙方。乙方已充分了解該房屋基本狀況并實地看房,決定購買。甲乙丙三方根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律、法規(guī)和重慶市相關(guān)地方性法規(guī)的規(guī)定,在合法、平等、自愿、相互信任的基礎(chǔ)上簽訂本協(xié)議,承諾共同遵守。
第三條 相關(guān)費用:
1、經(jīng)甲乙雙方約定在辦理產(chǎn)權(quán)過戶登記時所產(chǎn)生的相關(guān)稅費由乙方承擔(dān);若該房屋產(chǎn)權(quán)證性質(zhì)是贈與,其贈與稅費由甲方承擔(dān)。(稅費標準以產(chǎn)權(quán)過戶當日國家政策規(guī)定為標準)
2、在簽訂本協(xié)議時,甲乙雙方按丙方約定的收費標準付清丙方為甲乙雙方提供服務(wù)而產(chǎn)生的代理傭金,其中甲方應(yīng)支付人民幣貳仟肆圓整(小寫:2400元);乙方應(yīng)支付人民幣貳仟肆佰圓整(小寫:2400元)。
3、甲方將房屋實體轉(zhuǎn)交給乙方時甲方必須結(jié)清以前產(chǎn)生的水電氣、閉路、電話費、網(wǎng)費、物管費、以及實體交接時所產(chǎn)生的相關(guān)費用,甲方應(yīng)及時配合乙方辦理房屋設(shè)施(四通)過戶的相關(guān)手續(xù),其四通過戶相關(guān)費用由乙方負責(zé)。
第四條 付款約定、期限交房、辦理過戶(本條各項均不計利息)
銀行按揭付款
1)甲乙雙方約定于20xx年02月28日由乙方交購房定金人民幣叁萬圓整(小寫:30000元)給甲方,此定金自動充入房款,當甲方收到購房定金之時起不得將房屋轉(zhuǎn)售第三方.
2)甲乙雙方約定于20xx年02月28 日在中國銀行榮昌支行(以下簡稱中行)辦理賬號(有賬號不必辦理),同時由乙方支付購房首付款人民幣壹拾貳萬圓整(小寫:120xx0元)給甲方,甲乙雙方立即提交完整的貸款所需相關(guān)資料,乙方立即付清辦理按揭貸款所需費用人民幣 肆仟圓整(小寫:4000 元)給丙方,購房尾款人民幣貳拾貳萬圓整(小寫:220xx0元)由乙方委托丙方向中行申請按揭貸款付給甲方,隨后在榮昌縣行政服務(wù)中心登記過戶。
3)按揭貸款具體事宜以中行審批為準,如中行實際貸款金額低于申請貸款金額,不足部分由乙方于過戶當日同時支付給甲方。
4)乙方在房產(chǎn)證領(lǐng)取當日立刻向中行申請抵押貸款,中行審批完畢一次性將按揭貸款人民幣貳拾貳萬圓整(小寫:220xx0元)直接劃入甲方賬號,甲方隨即將該房屋實體轉(zhuǎn)交給乙方。
第五條 違約責(zé)任
1、甲乙雙方從簽訂本協(xié)議之日起,自覺遵守本協(xié)議所約定事宜,并按本協(xié)議約定履行雙方的權(quán)利和義務(wù),如甲方未按本協(xié)議約定的內(nèi)容履行,則雙倍返還乙方定金;如乙方未按本協(xié)議約定的內(nèi)容履行,甲方則不退還定金,若甲方已收乙方首付款,應(yīng)將首付款全額退還乙方。
2、本合同簽訂后代理傭金不予退還,若因故由違約方支付。
第六條 其他約定事宜(此約定事宜具有同等法律效益)
1、室內(nèi)物品包括:沙發(fā)一套、一套餐桌、茶幾一套、二個窗機空調(diào)、三張床三個床墊、一個電腦桌、三個衣柜、一臺電視、一臺冰箱、一臺飲水機及房屋固定物品。
2、甲乙雙方同意將房管局買賣合同成交價定為人民幣貳拾貳萬圓整(小寫:220xx0元)。
3、由于不在由他代簽并承擔(dān)一切責(zé)任。
4、甲方應(yīng)提供的資料是:產(chǎn)權(quán)證、婚姻證明、身份證、戶口簿。
5、乙方應(yīng)提供的資料是:婚姻證明、身份證、戶口簿、工資證明。
6、本協(xié)議未盡事宜應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第七條 甲方保證在該房屋交接時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第八條 本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第九條 本協(xié)議一式三份,甲乙丙三方各執(zhí)一份,以甲乙丙三方簽章之日起生效、以甲乙丙三方相關(guān)事宜完善終止。
甲方(簽章): 乙方(簽章): 丙方(簽章):
電話: 電話: 電話:
、61482085
地址: 地址: 地址:
簽約時間:20xx 年12月12日
房屋買賣按揭合同 篇10
立協(xié)議書人__________買方______賣方_____
茲為房屋預(yù)定買賣事宜,雙方協(xié)議訂立本協(xié)議,各條款如下:
第一條房屋基地坐落:______________等_________號土地上,_________形式_________樓房屋約_________平方米,精確面積以當?shù)卣畽C關(guān)丈量結(jié)果為依據(jù)。
第二條本約房屋預(yù)定買賣金額人民幣______________圓整。
第三條付款辦法
自備款人民幣______________元整。
第一期簽約金:人民幣______________元整,于簽約時交付。
第二期款:人民幣______________元整,于開工時交付。
第三期款:人民幣______________元整,于地下層基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)完成時交付。
第四期款:人民幣______________元整,于第壹樓結(jié)構(gòu)完成時交付。
第五期款:人民幣______________元整,于第貳樓結(jié)構(gòu)完成時交付。
第六期款:人民幣______________元整,于第叁樓結(jié)構(gòu)完成時交付。
第七期款:人民幣______________元整,于第肆樓結(jié)構(gòu)完成時交付。
貸款人民幣______________元整,如無需貸款的,應(yīng)依下列期限按時交付。
外飾完成時交付人民幣______________元整。
使用許可證時交付人民幣______________元整。
甲方接到乙方通知交屋日期三天內(nèi)將尾款人民幣______________元整及其他應(yīng)負擔(dān)的各項費用全部付清后乙方應(yīng)將本約房屋交付予甲方。
第四條前條第二項如辦理貸款時,應(yīng)依另立的代辦貸款委托書的約定辦理。
第五條前條第二項貸款,甲方應(yīng)自使用許可證領(lǐng)到日起至貸款領(lǐng)到日止支付銀行放款利率計算的利息予乙方。
第六條本約房屋的施工標準,按建筑管理機關(guān)核準的建筑圖說及本約所附施工說明辦理,不得有省工減料現(xiàn)象發(fā)生,甲方對于內(nèi)部裝設(shè)變更時,須征得乙方的同意,所需工料費用另行計算。
第七條乙方應(yīng)自本工程開工之日起_________工作天內(nèi)完工,如有逾期,乙方愿每逾一日給付甲方人民幣_________元以作逾期罰款金,但如因天災(zāi)人禍非人力所能抗拒的事故發(fā)生,或因甲方變更設(shè)計,或甲方延遲交款所致的,不在此限。
第八條關(guān)于樓下空地及樓頂陽臺使用權(quán)屬范圍如下
樓下空地除公共通行的樓梯、通道、畸零地、分割地外均屬底層所有人保管使用。
四樓屋頂陽臺除公共設(shè)施外,歸頂樓所有人保管使用。
第九條樓梯、通道、及巷道均系公共通行,任何一層住戶均不得放置影響通行的物品以利通__。
第十條本約房屋所有權(quán)登記所需各項產(chǎn)權(quán)憑證由乙方負責(zé)提供,于房屋完工時,交由乙方特約的代書統(tǒng)一辦理,登記所需的房屋契稅、監(jiān)證費、登記費、復(fù)丈費、印花稅、代理費等,按通知期限內(nèi)由甲方負擔(dān)并交付予乙方。
第十一條若因使用道路,政府課征有關(guān)道路的任何費用以及其他臨時稅捐時,均由甲方按所占的持分土地面積分擔(dān)。
第十二條本約房屋所需繳納的房屋稅,自本工程完工水電接通之日起,其稅單不論開具甲方或乙方名義,皆應(yīng)歸甲方負擔(dān)繳納
第十三條本約乙方已向土地局領(lǐng)得建造許可證,并依計劃施工,而甲方未及時列為起造人時,乙方已完成部分工程所需契稅,則依法由甲方負擔(dān),但若經(jīng)列為起造人,甲方不得要求變更起造人名義,以利工程順利進行。
第十四條本約甲方應(yīng)付乙方的各期價款應(yīng)于接到通知書五日內(nèi)給付現(xiàn)款,倘逾十五日仍未繳付的,即視同自愿放棄權(quán)利,本約即行作廢,所繳價款俟甲方自行另召新訂戶以一個月為限,逾一個月則乙方可沒收甲方所繳的全部價款,以及已完成的房屋,甲方均無異議。逾期損失計算標準,自逾期繳款日起至另召新訂戶之日止每逾一日以人民幣_________元計算。此外,若甲方以支票支付應(yīng)付的款項,倘支票全部或一部分不能兌現(xiàn)時,視為違約。
第十五條本約房屋移交甲方接管后,乙方負責(zé)保留一年
第十六條甲方應(yīng)憑乙方所給遷入證明及本協(xié)議書始得遷入,并取得遷入證明前必須繳清各期款頂、各項稅費以及代書費。
第十七條本約甲方全權(quán)委托乙方代為監(jiān)造施工,甲方不得因其他原因中止或片面解除本約,乙方為工程的進行及施工的監(jiān)造,均應(yīng)以善良管理人的注意為之,若有本約所未規(guī)定事項,雙方應(yīng)本著公平合理的方式,依照一般工程慣例處理。
第十八條本約一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑。
委建人甲方:_________承建人乙方:_________
住址:_______________________住址:_______________________
負責(zé)人:_____________負責(zé)人:_____________
身份證統(tǒng)一號碼:_____________身份證統(tǒng)一號碼:_____________
_________年_______月_______日_________年_______月_______日
房屋買賣按揭合同 篇11
甲方:_______________身份證號碼:___________________________________
乙方:_______________身份證號碼:___________________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在____________________________________擁有的房產(chǎn)住宅,建筑面積為________平方米。
第二條、上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣_________元/平方米,總價:人民幣_______萬元整。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣_____萬元整,作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣________萬元整申請銀行按揭,并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣________整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當日付給甲方。
第四條、甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應(yīng)在交房當日將_________等費用結(jié)清。
第五條、稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔(dān),中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條、違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應(yīng)書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、本合同主體
1、甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____________。
第八條、本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關(guān)____公證處公證。
第九條、本合同一式______份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
甲方:_________________乙方:__________________
電話:__________________________電話:__________________________
____________年________月_______日____________年________月_______日
房屋買賣按揭合同 篇12
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在濟南市區(qū)路小區(qū)號樓單元室房地產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關(guān)的土地使用權(quán)同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫即人民幣小寫。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫。
四、乙方支付定金之日起個月內(nèi),向甲方支付首付款,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。
六、辦理房產(chǎn)證手續(xù)所產(chǎn)生的有關(guān)稅費由方承擔(dān)。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關(guān)房產(chǎn)過戶手續(xù),待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方應(yīng)向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應(yīng)在前將該房產(chǎn)交付乙方屆時該房產(chǎn)應(yīng)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对倪`約金一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц段迨P金,逾期30日視為毀約如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產(chǎn)手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導(dǎo)致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產(chǎn),甲方不得損壞該房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風(fēng)機一臺,空調(diào)兩臺,熱水器,浴霸,飲水機,音響兩臺,涼衣架,房內(nèi)燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設(shè)施,等讓與乙方。
十一、本協(xié)議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
甲方:身份證號:
住址:電話:
年月日
乙方:身份證號:
住址:電話:
年月日
房屋買賣按揭合同 篇13
賣合同是雙務(wù)合同。在買賣合同中,買方和賣方都享有一定的權(quán)利,承擔(dān)一定的義務(wù)。而且,其權(quán)利和義務(wù)存在對應(yīng)關(guān)系,即買方的權(quán)利就是賣方的義務(wù),買方的義務(wù)就是賣方的權(quán)利。以下是小編整理的城中村房屋買賣合同范文,歡迎參考閱讀。
;g a;城中村房屋買賣通用版合同; c;adfe07112X8068.
城中村房屋買賣合同范文一
甲方: 住址:矣六街道一組 號 身份證號: 乙方: 住址:矣六街道一組 號 身份證號: 甲乙雙方本著公平、平正原則,雙方經(jīng)過反復(fù)協(xié)商自愿達成如下房屋買賣合同條款:
一、甲方將坐落在矣六街道一組 號,房屋面積( )平方米,賣給己方居住使用。
二、房屋價款為:人民幣300000元(大寫人民幣:叁拾萬圓整)。此價款含房地合一價。
三、付款辦法:雙方簽訂房屋買賣合同之日起,乙方一次性付清房價款人民幣300000元(大寫人民幣:叁拾萬圓整)。
四、房屋款全部付清后,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權(quán)也隨之轉(zhuǎn)移,今后若遇國家占用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋后所產(chǎn)生的一切費用由乙方自行承擔(dān)。
六、今后社區(qū)及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權(quán)辦理,甲方不得干涉。
七、本合同雙方遵守執(zhí)行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金600000元(大寫人民幣:陸),還應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟損失及法律責(zé)任。
八、本合同條款雙方認可無爭議,雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
中證人:
____月____日
城中村房屋買賣合同范文二
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
1、 甲方自愿將坐落在____區(qū)柳樹街與工業(yè)街交匯處龍?zhí)盾俺切^(qū)8號樓一單元301室及1單元2號車庫(主房建筑面積134.7平方米,車庫面積14平方米,主房地板磚、內(nèi)墻已鋪完)房地產(chǎn)賣給乙方。
2、 本房產(chǎn)為羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部開發(fā),本合同生效后,乙方重新與羅莊街道龍?zhí)渡鐓^(qū)城中村改造指揮部簽訂商品房認購合同。甲方當初在購買此房時,付清首付款后,以此房為抵押從農(nóng)村信用合作社貸款十九萬元人民幣,期限為。合同簽訂時,甲方已還貸款十三個月。
3、 購房款分為兩部分,一是,現(xiàn)金部分,乙方需付給甲方現(xiàn)金人民幣,。二是,貸款的部分,貸款姓名為甲方姓名暫不更改,剩余貸款轉(zhuǎn)給乙方續(xù)還。
4、 貸款部分,自合同簽訂之日起由乙方續(xù)還剩余貸款。乙方在續(xù)還剩余貸款時應(yīng)在每月的三____日前還清當月貸款,不能給甲方造成銀行的不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行征信記錄,由乙方賠給甲方由此帶來的一切損失。
5、 此合同一式兩份,自雙方簽字后生效,不得反悔。
6、 未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方簽名:
身份證號: 電話:
甲方簽名:
身份證號: 電話:
____月____日
城中村房屋買賣合同范文三
出賣人(甲方): 配偶:
身份證號碼: 身份號碼:
買受人(乙方):
身份證號碼:
根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方認購房產(chǎn)簽訂本協(xié)議,以資共同信守執(zhí)行。
1、因甲方的房屋被依法拆遷,甲方自愿將其回遷的樓房 小區(qū) 單元西戶 室轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方取得房屋后,甲方不得以任何理由反悔,否則甲方將承擔(dān)交易總金額500%的違約金。
2、甲乙雙方商定成交價格為人民幣____萬元,(大寫)________萬圓整。乙方分____次付清,首付款_______,并預(yù)留尾款_____萬元,待房屋產(chǎn)權(quán)證下來過戶完畢后于____日內(nèi)付清。
3、甲方在乙方付清首付款起即刻將上述房屋交付給乙方,該房屋占用范圍內(nèi)所有權(quán)、使用權(quán)等權(quán)利同時轉(zhuǎn)讓。
4、因出賣的房屋現(xiàn)并未辦理房屋產(chǎn)權(quán)證、土地使用證,待到辦理茲相關(guān)證件時甲方應(yīng)主動積極配合乙方辦理相關(guān)事宜,如屆時該房屋存在產(chǎn)權(quán)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,退還乙方全部房款,同時支付交易總房款的200%做為補償金。
5、甲方應(yīng)積極配合爭取能在產(chǎn)權(quán)證辦理前直接將房屋所有人更改為乙方名字,如乙方不能與開發(fā)商(拆遷辦)直接辦理更名手續(xù),以甲方名義辦理產(chǎn)權(quán)證書,則辦理費用由甲方承擔(dān),過戶費用由乙方承擔(dān),且甲方應(yīng)當無條件協(xié)助乙方辦理過戶手續(xù),提供一切與之有關(guān)的資料。不得以任何理由借故要挾推辭,否則視甲方為違約,承擔(dān)交易總金額300%的賠償金,乙方保留追訴權(quán)。如因甲方的延誤,致使影響產(chǎn)權(quán)過戶登記,因而使乙方遭受損失的,由甲方負賠償責(zé)任。
6、乙方在本協(xié)議生效成立后,無論辦理房屋產(chǎn)權(quán)證,土地證及其過戶手續(xù)與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓,否則視為違約。
7本協(xié)議簽訂后,雙方應(yīng)該共同遵守,甲方不得無故反悔,不得再對該房屋主張任何的權(quán)利。如果甲方違約,除了退還乙方交納的所有認購款和利息及酬謝金外,還應(yīng)當支付交易總金額300%的違約金。
8、本協(xié)議雙方應(yīng)當共同執(zhí)行,不得無故反悔。在本協(xié)議履行過程中,雙方發(fā)生分歧應(yīng)該協(xié)商解決,協(xié)商不成,任一方均可向人民法院起訴。
9、其它約定
10、本協(xié)議一式叁份,雙方各執(zhí)一份為憑,____市公證處一份。
1
1、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方
____月日
房屋買賣按揭合同 篇14
甲方:__________
乙方:__________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就房屋租賃的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
第一條 房屋基本情況
(一)房屋坐落于市______區(qū)(縣)________________________街道辦事處(鄉(xiāng)鎮(zhèn))_____________________,建筑面積____________平方米。
(二)房屋權(quán)屬狀況:甲方持有(□房屋所有權(quán)證□公有住房租賃合同□房屋買賣合同□其他房屋來源證明文件),房屋所有權(quán)證書編號:________________________或房屋來源證明名稱:________________________,房屋所有權(quán)人(公有住房承租人、購房人)姓名或名稱:________________________,房屋(□是□否)已設(shè)定了抵押。
第二條 房屋租賃情況及登記備案
(一)租賃用途:________________________;如租賃用途為居住的,居住人數(shù)為:________________________,最多不超過人。
(二)如租賃用途為居住的,甲方應(yīng)自與乙方訂立本合同之日起7日內(nèi),到房屋所在地的社區(qū)來京人員和出租房屋服務(wù)站辦理房屋出租登記手續(xù)。
對多人居住的,乙方應(yīng)將居住人員情況告知甲方,甲方應(yīng)建立居住人員登記簿,并按規(guī)定報送服務(wù)站。
本合同變更或者終止的,甲方應(yīng)自合同變更或者終止之日起5日內(nèi),到房屋所在地的社區(qū)來京人員和出租房屋服務(wù)站辦理登記變更、注銷手續(xù)。
在本合同有效期內(nèi),居住人員發(fā)生變更的,乙方應(yīng)當自變更之日起2日內(nèi)告知服務(wù)站,辦理變更登記手續(xù)。
居住人員中有外地來京人員的,甲方應(yīng)提供相關(guān)證明,督促和協(xié)助乙方到當?shù)毓才沙鏊k理暫住證;居住人員中有境外人員的,(□甲方□乙方)應(yīng)自訂立本合同之時起24小時內(nèi)到當?shù)毓才沙鏊k理住宿登記手續(xù)。
租賃用途為非居住的,甲方應(yīng)自訂立房屋租賃合同之日起30日內(nèi),到房屋所在地的房屋行政管理部門辦理房屋租賃合同備案手續(xù)。
第三條 租賃期限
(一)房屋租賃期自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日,共計_______年_______個月。
甲方應(yīng)于_______年_______月_______日前將房屋按約定條件交付給乙方。
《房屋交割清單》(見附件一)經(jīng)甲乙雙方交驗簽字蓋章并移交房門鑰匙及后視為交付完成。
(二)租賃期滿或合同解除后,甲方有權(quán)收回房屋,乙方應(yīng)按照原狀返還房屋及其附屬物品、設(shè)備設(shè)施。
甲乙雙方應(yīng)對房屋和附屬物品、設(shè)備設(shè)施及水電使用等情況進行驗收,結(jié)清各自應(yīng)當承擔(dān)的費用。
乙方繼續(xù)承租的,應(yīng)提前_______日向甲方提出(□書面□口頭)續(xù)租要求,協(xié)商一致后雙方重新簽訂房屋租賃合同。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
房屋買賣按揭合同 篇15
甲方(賣方):___________,身份證號碼:__________________________________
___________,身份證號碼:__________________________________
身份證地址:_____________________________________________________
現(xiàn)住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
乙方(買方):___________,身份證號碼:__________________________________
身份證地址:_____________________________________________________
現(xiàn)住址:_________________________________________________________
家庭電話:______________;手機:______________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
第一條 房屋基本情況
(一)甲方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:__ __小區(qū)____號(樓) ____單元 ___室。該房屋建筑面積共____平方米。
甲方承諾房屋內(nèi)裝飾裝修保持原狀,廚房和衛(wèi)生間的固定設(shè)施、家具、家電等一并包含在總房價款之內(nèi),在甲方將房屋交付乙方時一并轉(zhuǎn)移和交付。隨該房屋同時轉(zhuǎn)讓的房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況見附件一。
甲方所售車庫坐落為:__小區(qū)_________號車庫,該車庫所在位置為 _________,建筑面積共___________平方米。
鑒于甲方暫時尚未取得交易房屋的所有權(quán)證書,如出現(xiàn)房屋產(chǎn)權(quán)證書下發(fā)前甲乙雙方簽署的合同中所記載的房屋地址、面積等信息與房屋產(chǎn)權(quán)證書記載不一致(無論面積增加或面積縮小)的情況,甲乙雙方一致同意以此合同約定為準放棄異議的權(quán)利,不因此追究他方的任何責(zé)任。
第二條 房屋權(quán)屬情況
(一)該房屋性質(zhì)為商品房。
(二)該房屋的抵押情況為未設(shè)定抵押。
(三)該房屋的租賃情況為甲方未將該房屋出租。
(四)該房屋為__人共有,所有人姓名分別為_____________,_____________。
第三條 成交價格和付款方式
(一)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,該房屋和車庫成交價格為:人民幣___元(小寫),____元整(大寫)。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品和其他與該房屋相關(guān)的所有權(quán)利。
(二)乙方付款方式如下:
1、本合同簽訂后__日內(nèi),乙方向甲方支付第一批房款部分(人民幣)___元(小寫),_____元整(大寫)。此款項包含已付定金(人民幣)___元(小寫),_____元整(大寫)。
2、該房屋驗收交接完成后__日內(nèi),乙方向甲方支付第二批房款部分(人民幣)____元(小寫),____元整(大寫)。
3、該房屋過戶到乙方名下(乙方獲得房產(chǎn)證)后__日內(nèi),乙方向甲方支付最后一批房款部分(人民幣)___元(小寫),_____元整(大寫)。
第四條 權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記
(一)甲方應(yīng)于取得房產(chǎn)證后3個工作日內(nèi)通知乙方。
(二)雙方同意,自甲方獲得房屋所有權(quán)證書之日起__日內(nèi),雙方共同向房屋權(quán)屬登記部門申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
(二)如甲方不能將房屋所有權(quán)證書過戶到乙方名下,乙方有權(quán)退房,甲方應(yīng)當自收到退房通知之日起10日內(nèi)退還乙方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
第五條 房屋產(chǎn)權(quán)及具體狀況的承諾
甲方保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因甲方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,甲方應(yīng)支付房價總款5%的違約金,并承擔(dān)其他賠償責(zé)任。
甲方保證已如實陳述該房屋權(quán)屬狀況、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修情況和相關(guān)關(guān)系,附件一所列的該房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
甲方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設(shè)施設(shè)備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
在房屋交付日以前發(fā)生的物業(yè)管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電 信等相關(guān)費用由甲方承擔(dān),交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。甲方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后15日轉(zhuǎn)移給乙方。如甲方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,甲方應(yīng)支付已交付房價款萬分之五的違約金。
第六條 房屋的交付和驗收
甲方應(yīng)當在乙方向其支付第一批房款部分后 日內(nèi)將該房屋交付給乙方。該房屋交付時,應(yīng)當履行下列各項手續(xù):
1、甲方與乙方共同對該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并交接附件一中所列物品;
2、買賣雙方在房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字;
3、移交該房屋房門鑰匙;
4、本合同規(guī)定的相關(guān)費用的支付和房屋專項維修資金的過戶 ;
5、本合同規(guī)定的其他應(yīng)完成的事項。
本條規(guī)定的各項手續(xù)均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。
第七條 本合同簽訂后,甲方再將該房屋出賣給第三人,導(dǎo)致乙方不能取得房屋所有權(quán)證的,乙方有權(quán)解除本合同,甲方應(yīng)當自收到解除通知之日起3日內(nèi)退還乙方全部已付款,并一次性支付給乙方違約金20萬元。
第八條 稅、費相關(guān)規(guī)定
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,在交易中產(chǎn)生的全部稅費(包括本交易履行過程中因政策調(diào)整而須繳納的新增稅費)由乙方承擔(dān), 由乙方直接向主管機關(guān)繳納。
第九條 違約責(zé)任
一、逾期交房責(zé)任
除不可抗力外,甲方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照如下規(guī)定處理。
1、逾期在15日之內(nèi),自第七條約定的交付期限屆滿之次日起至實際交付之日止,甲方應(yīng)按日計算向乙方支付已交付房價款萬分之五的違約金,并于該房屋實際交付之日起3日內(nèi)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
2、逾期超過15日后,乙方有權(quán)退房。乙方退房的,甲方應(yīng)當自收到退房通知之日起3日內(nèi)退還全部已付款,并按照乙方全部已付款的5%向乙方支付違約金。
二、逾期付款責(zé)任
乙方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規(guī)定處理:
1、逾期在15日之內(nèi),自約定的應(yīng)付款期限屆滿之次日起至實際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日計算向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之五的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起3日內(nèi)向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
2、逾期超過15日后,甲方有權(quán)解除合同。甲方解除合同的,乙方應(yīng)當自解除合同通知送達之日起3日內(nèi)按照逾期應(yīng)付款的5%向甲方支付違約金,并由甲方退還乙方全部已付款。
第十條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應(yīng)當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起10日內(nèi)向另一方當事人提供證明。上述房屋風(fēng)險責(zé)任自該房屋驗收交接完成之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十一條 爭議解決方式
本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十二條 本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除,應(yīng)當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方(賣方): 乙方(買方):
見證人:
年 月 日 年 月 日
附件一 房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況
(一)房屋附屬設(shè)施設(shè)備:
1、供水:【自來水】【礦泉水】【熱水】【中水】:___________
2、供電:【220V】【380V】【可負荷_________KW】:____________
3、供燃氣:【天燃氣】【煤氣】:_________________________________
4、外供暖氣:【汽暖】【水暖】【供暖周期】:_________________
5、自備采暖:【電暖】【燃氣采暖】【燃煤采暖】:_________________
6、空調(diào):【中央空調(diào)】【自裝柜機_______臺】【自裝掛機_______臺】:_________________
7、電視饋線:【無線】【有線(數(shù)字、模擬)】:_________________
8、電話:【外線號碼_________________】【內(nèi)線號碼 _________________】:_________________
9、互聯(lián)網(wǎng)接入方式:【撥號】【寬帶】【ADSL】:_________________
10、其他:
(二)房屋家具、電器、用品情況
1、雙人床:
2、單人床:
3、床頭柜:
4、梳妝臺:
5、衣柜:
6、書柜:
7、寫字臺:
8、沙發(fā):
9、茶幾:
10、椅子:
11、餐桌:
12、電視柜:
13、電視:
14、冰箱:
15、洗衣機:
16、熱水器:
17、空調(diào):
18、燃氣灶:
19、排油煙機:
20、飲水機:
21、電話機:
22、窗簾:
23、壁櫥:
24、其他:
(三)房屋配套物品
1、【房屋鑰匙】【單元門鑰匙(或磁卡)】【信箱鑰匙】【水門鑰匙】【電門鑰匙】【暖門鑰匙】【燃氣門鑰匙】;
2、【《住宅使用說明書》及《住宅質(zhì)量保證書》】、【《家裝裝修施工合同》及裝修材料的發(fā)票】;
3、【水IC卡】【電IC卡】【氣IC卡】;
4、【有線電視交費憑證】【電話交費憑證】【ADSL(上網(wǎng))交費憑證】;
甲方簽字: 乙方簽字:
年 月 日
甲方簽字:
20__年 月 日
房屋買賣按揭合同 篇16
出賣人(甲方): 身份證號碼
買受人(乙方): 身份證號碼
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,甲乙雙方共同遵守。
一、甲方自愿將其位于綿陽市涪城區(qū)_________________房屋(建筑面積594平方米) (__________)以人民幣捌拾捌萬元整(___¥萬元)的包干房價款出售給乙方。(含地下室)
二、乙方支付甲方房屋買賣定金______元整,如甲方反悔本合同按定金的雙倍賠償:如乙方反悔本合同,定金不退,裝修費用甲方不管。
三、本合同簽訂時,房屋買賣發(fā)生的一切稅費及土地出讓金由乙方負擔(dān),乙方一年內(nèi)___年 月日——___年月 日一次性將剩余房款_________元整支付甲方(沒按時間付款算乙方違約)。甲方把房產(chǎn)證和身份證復(fù)印件交給乙方,房屋所有權(quán)歸乙方所有。
四、本合同簽訂后,甲方將房屋交給乙方使用,甲方不得將該房屋與他人訂立《買賣合同》,及房屋轉(zhuǎn)讓,抵押。
五、合同簽訂前設(shè)及房屋的一切債務(wù)由甲方負責(zé)。
六、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如甲方單方面解除合同,甲方應(yīng)按所收定金______萬元賠償乙方200%,并賠償乙方及房屋裝修費用。
七、在合同簽訂后,乙方使用該房屋發(fā)生的一切法律行為及后果由乙方承擔(dān)。(包括安全和消防)
八、如遇到政府或私人對本房屋的拆遷,所有的拆遷費歸乙方所有,與甲方無關(guān)、甲方配合乙方完成拆遷賠償手續(xù),并如數(shù)把政府拆遷款項轉(zhuǎn)給乙方。
九、若乙方支付甲方所有八十八萬元房款后不能過戶,甲方的親屬(夫妻、子女、兒孫、父母等所有親戚)不能向乙方索要所有權(quán)和使用權(quán)。
十、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成按以下方式解決
1、提交______________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________________區(qū)人民法院起訴。
十一、其他約定,本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十二、本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方:
乙方:
見證人:
房屋買賣按揭合同 篇17
房屋買賣合同
甲方(出賣方):
乙方(買受方):
丙方(中介方):
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲、乙雙方共同委托丙方從事房地產(chǎn)經(jīng)紀事項達成一致意見,特訂立如下協(xié)議:
第一條 房屋信息描述
甲方自愿出售的房屋(以下簡稱該房屋)位于 。該房屋用途為 ,建筑面積為 平方米(以該房屋產(chǎn)權(quán)證標注面積為準)。該房屋已依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定取得產(chǎn)權(quán)證書,所有權(quán)證號為 字第 號,所有權(quán)人為 。乙方對該房屋已做充分了解,并愿意購買。
第二條 房屋交易價格
甲、乙雙方確認該房屋交易價格為每建筑平方米人民幣 元,總價款合計為人民幣 元(大寫 元整)。
第三條 與該房屋交易相關(guān)的費用
與該房屋交易相關(guān)的費用按國家和北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,由甲、乙方承擔(dān),由丙方代收代繳。經(jīng)甲、乙雙方確認,具體支付費用的種類和數(shù)額見附件一。
若乙方需要向貸款,則乙方還應(yīng)支付保險費、評估費和律師費,該費用在評估報告完成并確定后仍應(yīng)由丙方代收代繳,具體支付費用的種類和數(shù)額見附件二。
第四條 委托事項和服務(wù)費
甲、乙雙方共同委托丙方為其提供促成房屋買賣、代辦房屋產(chǎn)權(quán)過戶等服務(wù)。甲、乙雙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費。經(jīng)甲、乙雙方確認,具體支付的服務(wù)費用種類和數(shù)額見附件一。
若需要從貸款,則乙方委托丙方為其提供代辦貸款服務(wù)。乙方應(yīng)向丙方支付相應(yīng)服務(wù)費。經(jīng)乙方確認,具體支付的服務(wù)費用見附件二。
第五條 定金支付
甲、乙雙方已達成該房屋買賣意向,在簽訂本合同當日,乙方需向丙方支付相當于房屋交易價格10%的購房定金,計人民幣 元(大寫
元整),甲、乙雙方同意該定金自支付于丙方時起視為定金已支付。在支付定金同時,甲方應(yīng)將該房屋的產(chǎn)權(quán)證、身份證等相關(guān)證件的原件交付于丙方。
第六條 付款方式
甲、乙雙方商定以下列第 種方式付款:
(一) 一次性付款
1、在丙方通知乙方立契過戶七個工作日內(nèi),乙方應(yīng)將該房屋交易所需款項(包括該房屋交易價格、與該房屋交易相關(guān)的費用以及服務(wù)費)共計人民幣 元(大寫 元整)交付于丙方(此時已付定金自動轉(zhuǎn)為房款);
2、在辦理完該房屋立契過戶手續(xù)后七個工作日內(nèi),丙方將該房屋交易價格的70%交付于甲方,計人民幣__________元(大寫__________元整);
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費及服務(wù)費(共計人民幣__________元整)后,把剩余房款交付于甲方,計人民幣
元(大寫 元整)。
(二) 貸款
1、在該房屋評估報告作出后第三個工作日,乙方應(yīng)將該房屋的首付款(該房屋交易價格減去實際貸款額)以及與該房屋交易相關(guān)費用和服務(wù)費交于丙方(此時已付定金自動轉(zhuǎn)為房款);
2、在放貸手續(xù)完成后,由丙方配合甲方持相關(guān)證件、材料辦理70%的房款;
3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個工作日內(nèi),丙方在扣除甲方應(yīng)付稅費及服務(wù)費(共計人民幣__________元整)后,把剩余房款交付甲方,計人民幣__________元(大寫____________________元整)。
第七條 房屋交付
(一) 甲方應(yīng)在辦理完立契過戶手續(xù)之日起五個工作日內(nèi)將該房屋交付給乙方。
(二) 該房屋交付當日,甲、乙雙方均需到場。待該房屋交付完畢后,甲、乙雙方應(yīng)簽訂《物業(yè)交割單》。
(三) 該房屋交付前,因該房屋所產(chǎn)生的各項費用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等費用,由甲方承擔(dān);該房屋交付并簽訂《物業(yè)交割單》后,因該房屋所產(chǎn)生的各項費用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等,由乙方承擔(dān)。該房屋交付時,甲方應(yīng)提供上述費用交納的單據(jù)。
(三) 如該房屋原產(chǎn)權(quán)單位要求立契過戶前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預(yù)付物業(yè)、供暖費用的,乙方應(yīng)按照原產(chǎn)權(quán)單位要求辦理。
(四) 甲方交付該房屋的裝修、設(shè)備狀況應(yīng)符合國家標準。
第八條 甲、乙、丙三方義務(wù)
(一) 甲方義務(wù)
1 甲方應(yīng)保證該房屋無抵押、無查封、無產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由此而引起的法律及經(jīng)濟責(zé)任由甲方自行承擔(dān)。甲方承諾對該房屋權(quán)屬證件的合法性、真實性和有效性負全責(zé)。
2 甲方應(yīng)保證該房屋交付時符合國家規(guī)定。
3 甲方應(yīng)及時提供該房屋辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)過程中所需要的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過戶交易手續(xù)時按時到場。
(二) 乙方義務(wù)
1 簽訂本合同的同時交付定金。
2 提供該房屋過戶交易和貸款時所需的相關(guān)證件及材料的原件和復(fù)印件,并保證在辦理過戶交易手續(xù)時按時到場。
3 若乙方申請按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料。
(三) 丙方義務(wù)
1 見證并監(jiān)督本合同的執(zhí)行。
2 代辦該房屋過戶、貸款的相關(guān)手續(xù)。
3 代收甲、乙方支付的定金、房款,并按本合同第六條中約定的方式向甲方支付房款。
4 甲、乙雙方發(fā)生違約或爭執(zhí)等情形時,應(yīng)出面予以協(xié)商;協(xié)商無效時,應(yīng)采取中立態(tài)度,并證明事實。
第九條 違約責(zé)任
(一) 乙方支付定金后,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應(yīng)支付丙方相當于該房屋成交價2.5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數(shù)退還;若乙方違約,不購買該房屋,則無權(quán)要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應(yīng)支付丙方相當于該房屋成交價2.5%的違約金。三方對此條款均無異議。
(二) 若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應(yīng)按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的甲方悔約條款處理。
(三) 若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應(yīng)按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
(四) 在辦理立契過戶和按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
第十條 合同的終止與解除
本協(xié)議履行期間,因不可抗力或國家政策調(diào)整,致使本合同無法履行或雖能履行已無實際意義時,本協(xié)議自行終止,三方互不承擔(dān)責(zé)任,甲方在本協(xié)議終止后三個工作日內(nèi)將已收房款全額退還,丙方則應(yīng)將甲、乙雙方提交的所有證件及相關(guān)資料退還。
第十一條 解決爭議的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
(一) 提交 仲裁;
(二) 任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
第十二條 本合同附件作為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十三條 對于未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補充協(xié)議。
第十四條 本合同一式三份,三方各持一份。
甲 方:_______________乙 方:_______________丙 方:_______________
身份證號:__________身份證號:_______________身份證號:__________
通信地址:__________通信地址:_______________通信地址:__________
聯(lián)系電話:__________聯(lián)系電話:_______________聯(lián)系電話:__________
委托代理人:__________ 委托代理人:__________委托代理人:__________
聯(lián)系電話:__________系電話:_______________聯(lián)系電話:_______________
簽字日期:_______________簽字日期:__________ 簽字日期:_______________
房屋買賣按揭合同 篇18
出賣人:身份證號:
買受人:身份證號:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方出售的房產(chǎn)事宜,簽訂本合同,以資共同遵守執(zhí)行。
第一條甲方自愿出售甲方所有的位于的房產(chǎn)給乙方。房屋建筑面積平方米。該房屋所有權(quán)證號為長房權(quán)字第號。同時,甲方將其自有使用權(quán)的車庫所有權(quán)證號為________________一并賣予乙方。甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產(chǎn)沒有其他權(quán)利瑕疵。同時物業(yè)交接前需付清甲方產(chǎn)生的物業(yè)管理費、水電、煤氣、供暖、通訊費。甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,如有產(chǎn)權(quán)共有人的已征得產(chǎn)權(quán)共有人書面同意。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟損失,甲方負責(zé)賠償。乙方對本房屋的現(xiàn)實情況已充分全面了解,乙方愿意購買上述房屋。
第二條甲、乙雙方同意上述房產(chǎn)及車庫的成交價格為:總價:人民幣___________元。
第三條辦理過戶及房屋交付。
1、乙方在簽訂買賣合同同時即交易過戶日一次性付完房款人民幣______元。
2、本合同生效之日起一個月內(nèi),乙方應(yīng)將交易的房產(chǎn)及車庫交付給乙方使用。
3、甲方收到購房款后向乙方出具收據(jù)。
4、甲方應(yīng)于交付房屋同時將水費、電費、燃氣費、寬帶費、電話費、有線電視費、物業(yè)費等費用結(jié)清,并將單據(jù)及相關(guān)卡折交給乙方。
第五條稅費承擔(dān)在本次交易過程中涉及的房屋所有權(quán)更名過戶所需的費用全部由乙方承擔(dān)。甲方將房屋及車庫出售給乙方的前提系在本次交易過程中涉及的房屋所有權(quán)更名過戶所需的費用全部由乙方承擔(dān),如按照國家有關(guān)規(guī)定,更名過戶所需費用必須由甲方負擔(dān)時,乙方應(yīng)按照甲方所交費用的金額在本合同購房款之外另行向甲方支付。
第六條本合同第二條所列交易成交價格,不包括房屋內(nèi)的家具、家電以及其他私人物品。
第七條權(quán)利義務(wù)甲乙雙方均有積極辦理產(chǎn)權(quán)更名過戶的義務(wù)。
第八條違約責(zé)任
1、本合同簽訂生效后,乙方如未能在生效當天向甲方支付約定的款項,甲方有權(quán)解除合同。
2、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋及車庫的,每逾期1日按房屋總價款3‰計算違約金給付乙方。逾期超過1個月,乙方有權(quán)解除本合同。甲方應(yīng)自接到乙方解除合同通知之日起3日內(nèi),返還乙方所交房款并承擔(dān)房屋總價款30%的違約責(zé)任。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自房屋交付最后期限的第二日起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付房屋總價款3‰的違約金。
第九條、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,達成一致的簽訂補充協(xié)議;未達成一致的,通過人民法院訴訟解決。
第十條、任何一方違約除承擔(dān)違約責(zé)任和賠償守約方損失外,還應(yīng)賠償守約方因此支付的訴訟費、交通費、差旅費等費用。
第十一條本合同一式份。甲乙雙方各執(zhí)份,自甲乙雙方簽字之日起生效。
甲方:__________________乙方:__________________
簽訂時間:__________________
附:
1、甲乙雙方身份證復(fù)印件
2、房屋及車庫產(chǎn)權(quán)證復(fù)印件
房屋買賣按揭合同 篇19
賣方(以下簡稱甲方):_______________________
買方(以下簡稱乙方):_______________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商,就乙方向甲方購買房屋和使用配套場地達成如下協(xié)議。
一、 基本情況:
1、 乙方購買甲方坐落在佛山市南海…….南側(cè)住宅區(qū)00號 房____層,房屋建筑總面積______平方米,地號000000圖號00000用地總面積000平方米 ,按房產(chǎn)證為準。這次出讓房屋建筑面積______平方米,出讓用地面積0000平方米
2、 土地使用權(quán)限為______年,自______年____月____日到______年___月___日止,實際年限按產(chǎn)權(quán)證。
二、房屋價格及其它費用:
1、 房屋價格0000平方米人民幣_______________(大寫)( 元)
2、 土地使用稅費按國家有關(guān)規(guī)定由_乙_方支付給有關(guān)部門。
三、 付款方式、期限及交房期:
1、 房屋總價分二次付清,簽約日乙方支付定金人民幣_____________(大寫)( 元)。
(1)甲方收到乙方人民幣_____________ (大寫)( 元);后協(xié)助乙方辦埋房產(chǎn)證和土地證過戶手續(xù)
(2)其余房款[_____________ (大寫)( 元)]應(yīng)在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易后(以產(chǎn)權(quán)交易中心核發(fā)產(chǎn)權(quán)證之日為準)二日內(nèi)一次性付清,在辦理中產(chǎn)生的契稅由乙方負責(zé)。
2、以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可,如乙方逾期超過_____________ 不付款,甲方有權(quán)終止合同,并要求乙方賠償違約金給甲方,違約金按房屋和土地總價的5%計;若甲方不協(xié)助乙方辦理土地、房產(chǎn)二證,或?qū)⑼恋亍⒎课莸盅航o任何第三方,則售房合同無效,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,并按房屋和土地總價5%支付給乙方作為違約金。
3、因政策或不可預(yù)見原因造成無法辦理土地、房產(chǎn)二證,甲方無條件全額退還乙方所有的購房款,合同終止。
四、 其他規(guī)定:
1、 甲方協(xié)助乙方辦理好產(chǎn)權(quán)證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù),在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責(zé)支付。
2、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請,甲方予以協(xié)助辦理,增容費用由乙方向有關(guān)部門按規(guī)定交納。
3、 本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定,與本合同具有同等法律效力。
五、 本合同主體及責(zé)任:
1、 甲方:_______________法定代表人:_____________委托代理人:____________
2、 乙方:_______________法定代表人:_____________委托代理人:____________
(甲、乙雙方所系法定代表人,具有連帶及擔(dān)保責(zé)任)
六、 本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效,本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣按揭合同 篇20
房屋買賣合同民事上訴狀
上訴人(原審被告):_________________某某建設(shè)集團有限公司,住所地:_________________某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人:_________________某某職務(wù):_________________董事長。被上訴人(原審原告):_________________某某,男,漢族,19年月日出生,住某某市某某區(qū)某某北路號111室。原審被告:_________________某某建設(shè)集團有限公司某某分公司,住所地:_________________某某火炬高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)某某北村32號。負責(zé)人:_________________某某,經(jīng)理。
上訴請求:1、依法撤銷某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)某某民初字第1000號民事判決,發(fā)回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。
2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔(dān)。事實和理由:上訴人因不服某某火炬高技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院(20)高民初字第1000號民事判決書,現(xiàn)提起上訴。
一、該判決對被告的辯稱,存在遺漏和曲解。
該判決稱“被告某某建設(shè)集團某某分公司稱:對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議,對原告提供證據(jù)的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是,對原告起訴的與其發(fā)生的房屋買賣合同糾紛的法律關(guān)系是存在的,但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據(jù)以證明的相關(guān)證據(jù)存在異議的,且原告起訴的證據(jù)是非常不足的。該判決稱“被告某某建設(shè)集團稱:要求某某公司與原告協(xié)商解決”,眾所周知要求調(diào)解不屬相對人抗辯,將被告要求調(diào)解作為辯稱內(nèi)容顯然文不對題,更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設(shè)集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是,該判決卻斷章取義,未將被告的真實答辯意見記入筆錄,導(dǎo)致了該判決認定事實和適用法律錯誤,從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。
二、該判決認定事實錯誤
(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定,但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項,該事實在該判決書中并無闡述,本案案由是房屋買賣合同糾紛,購房款是現(xiàn)金還是欠款,以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內(nèi)容,但該判決均未查明并列入判決書,顯而易見本案的事實是不清的。
(二)該判決認定某某東龍房產(chǎn)與被告之間已結(jié)算完畢,不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是,結(jié)算并未辦理完畢,且房屋買賣合同既然合法有效,解除合同與第三人結(jié)算款項并無直接因果關(guān)系。另:該判決認定,原告要求解除合同,被告亦同意解除。殊不知本案被告有二,是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。
(三)該判決認定事實證據(jù)不足。本案原告提供的證據(jù),僅有一份收條和房屋轉(zhuǎn)讓清單兩份證據(jù)。并且,判決書未載明本案原告舉證、被告質(zhì)證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產(chǎn)生了質(zhì)疑。上訴人認為,未經(jīng)當庭舉證、質(zhì)證和法院認證的證據(jù),不能作為定案的依據(jù)。
三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失,沒有事實和法律依據(jù)。
本案案由是房屋買賣合同糾紛,即便合同無效,也只須返還購房價款,至于雙方存在的經(jīng)濟損失必須有經(jīng)濟損失的客觀存在,且對損失的承擔(dān)應(yīng)當按照過錯責(zé)任由雙方分擔(dān)。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據(jù),該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責(zé)任,更沒有按過錯責(zé)任分擔(dān)所謂的經(jīng)濟損失。尤其是,該判決支持原告返還購房款是1987197.54元,并支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息,按本金3698770.80元計算。上訴人認為,該判決,既未對所謂本金的數(shù)額和來源予以查實確認,且對20__年9月14日三年多以前已經(jīng)了結(jié)超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見,該判決顯失公平。
四、該判決程序違法
本案案情復(fù)雜,不但涉及承攬工程款項的結(jié)算,涉及房屋的抵押,還涉及房屋買賣合同的效力,且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件,故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時,該判決書中明確載明原審被告要求與原告協(xié)商解決,那么,法院應(yīng)當主持調(diào)解,并在判決書中闡明調(diào)解成立或調(diào)解不成的原因和過程,為何不是調(diào)解結(jié)案而是直接判決呢?對此,上訴人認為,原審法院對本案的判決,當事人有調(diào)解要求而法院不調(diào)解,那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為,對本案的審判,原審法院存在程序上的違法也是明顯的。綜上所述,本案原審判決存在認定事實不清,適用法律錯誤,程序違法的嚴重問題。為此,望貴院充分考慮上訴人的上訴理由,依法維護上訴人的合法權(quán)益,支持上訴人的上訴請求!謝謝!
此致某某市中級人民法院上訴人:_________________
某某建設(shè)集團有限公司20_____ 年_____月_______日
房屋買賣按揭合同 篇21
出賣人(以下簡稱甲方)姓名(或名稱) :__________________________
身份證件號(或營業(yè)執(zhí)照號) :_____________________________________
買受人(以下簡稱乙方)姓名(或名稱) :______________________________
身份證件號(或營業(yè)執(zhí)照號) :___________________
中介人(以下簡稱丙方)名稱:_______________________
身份證號___________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》 、 《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及其它有 關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議:
一、經(jīng)丙方介紹,甲方自愿將本條第二款所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況 充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設(shè)施、裝潢情況已充分了解,愿意購買該房屋。
甲方出售房屋的情況:
(一)房屋坐落_____________________________________________________,
房 屋 所 有權(quán) 證 號 ______________ , 產(chǎn) 權(quán) 性 質(zhì) ______________ ,
建 筑 面 積 _______________________平方米。
(二)附屬設(shè)施、裝潢情況____________________ __________________________________________________________________。
二、 甲、 乙雙方約定上述房屋成交價款為人民幣____________元 (大寫_________) , 附屬設(shè)施、裝潢價款________元(大寫_______________) ,總計_____________元 (大寫________________) 。合同簽訂之日,乙方支付給甲方定金_____________元 (大寫_________________) ,由丙方代為保管。
三、付款方式、期限及房屋交付:
(一)乙方按下列第________________種方式付款。
1、本合同簽訂之日起______________日內(nèi),乙方將上述房款付清,交付給 _____________ 方,購房定金在付款時沖抵房款,如房款交付給丙方,丙方應(yīng)在 ___________________________將房款轉(zhuǎn)交給甲方。
2、乙方在到市房地產(chǎn)交易所交納稅費當日將房款付清給甲方,購房定金在付款時沖抵房款。
3、______________________________________________________________。
(二)甲方按下列第___________種方式將房屋交付給乙方。
1、在乙方房款付清之日交付。
2 、 ________________________________________________________ 。
上述房屋交付給乙方之前發(fā)生的該房屋的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它 有關(guān)費用,由甲方繳納。
四、房屋建筑面積以市房管部門按現(xiàn)行的房屋測量規(guī)范測量的為準,如與原產(chǎn)權(quán)證 記載面積不一致,甲、乙兩方約定按下列第________種方式處理:
1、按套計件,房價款不變,互不退補。
2、____________________________________________________________。
五、甲方應(yīng)保證上述房屋權(quán)屬清楚,無產(chǎn)權(quán)糾紛,符合房屋轉(zhuǎn)讓條件。自本合同簽 定之日起,該房屋若發(fā)生與甲方有關(guān)的房屋產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù)概由甲方負責(zé)清理,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,由此給乙方造成損失的,由甲方賠償。
如甲方出售房屋為房改房的,應(yīng)由甲方辦理完畢房改房上市交易審批手續(xù)。
甲方應(yīng)在本合同簽定之日向乙方或丙方提供房屋交易所需資料,協(xié)助辦理上述 房屋的交易、權(quán)屬登記手續(xù)。
六、丙方應(yīng)提供良好的中介服務(wù)。丙方應(yīng)將其所知道的出售房屋狀況向乙方作充分 說明;同時應(yīng)將辦理房產(chǎn)交易、權(quán)屬登記所需資料、程序以及交易綜合服務(wù)費和其 它有關(guān)費用的種類和標準充分告知甲、乙兩方。
七、本合同簽訂后_______日內(nèi),應(yīng)向市房管部門申請辦理該房屋的交易、權(quán)屬登記手續(xù),上述房屋在辦理交易、權(quán)屬登記手續(xù)所發(fā)生的稅、費,甲、乙雙方約定由 _________方承擔(dān),如無約定,按國家規(guī)定由各自承擔(dān)。
辦理登記后,三方約定市房管部門出具的收件收據(jù)由_________方收執(zhí),并由 ________ 方 憑 此 收 據(jù) 及 相 關(guān) 證 件 領(lǐng) 取 房 產(chǎn) 證 。
如 由 丙 方 領(lǐng) 證 , 丙 方 應(yīng) 當 在 _________________日內(nèi)將房產(chǎn)證交給乙方。
八、乙方應(yīng)按上述房屋價款的_________%支付給丙方中介服務(wù)費,為___________ 元。
給付方式和期限:____________________________________________________。
九、違約責(zé)任:
1、本合同簽定后,乙方中途悔約的,應(yīng)及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有;甲方中途悔約的,應(yīng)及時通知乙、丙兩方,并應(yīng)在悔約之日起___________ 日內(nèi)雙倍返還購房定金給乙方。
本合同簽訂后,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應(yīng)承擔(dān)中介服務(wù)費,丙方有 權(quán)在定金中優(yōu)先收取。
2、甲方未履行房屋權(quán)屬狀況的告知義務(wù)而導(dǎo)致乙方發(fā)生重大誤解并造成損失的,由甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,丙方如未將其所知道的房屋權(quán)屬狀況向乙方作充 分說明的,承擔(dān)連帶責(zé)任。
3、乙方未按期向甲方付清購房款或甲方未按期向乙方交付房屋的,每逾期一日, 由違約方給付對方該房屋總房款萬分之___________的違約金。
逾期__________ 日未付清房款或未交付房屋的,對方有權(quán)解除本合同,違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任并對由此造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
乙方未按期給付丙方中介服務(wù)費的,每逾期一日,違約方應(yīng)按中介服務(wù)費的 ___%給付丙方違約金。
因乙方的原因逾期未申請辦理房屋交易、權(quán)屬登記手續(xù)的,每逾期一日,由違 約方給付對方總房款萬分之________的違約金;因丙方原因逾期未申請的,每逾期 一日由丙方按中介服務(wù)費的百分之_________分別付給甲、乙兩方。
十、本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由合同當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,可以向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十一、本合同內(nèi)空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力,如手寫項填寫內(nèi)容 與印刷文字內(nèi)容不一致,以手寫項為優(yōu)先。十二、丙方應(yīng)保證甲、乙兩方及上述房屋的其它權(quán)利人簽名屬實,如因簽名不實引 起糾紛的,由過錯方與丙方共同承擔(dān)由此而引起的民事責(zé)任。
十三、本合同一式四份,甲、乙、丙方各執(zhí)一份,一份送交市房地產(chǎn)交易所。
十四、本合同自三方簽字訂之日起生效。
十五、當事人自行約定的其它事項:
甲方(簽章) :____________________ 乙方(簽章) :______________________
身份證件號碼:___________________ 身份證件號碼:_____________________
甲方配偶(簽章) :________________ 委托代理人(簽章) :_________________
身份證件號碼:___________________身份證件號碼:_______________________
委托代理人(簽章) :______________身份證件號碼:_______________________
丙方(簽章) :____________________________
經(jīng)辦人:_________________________________
身份證件號碼:___________________________
房屋買賣按揭合同 篇22
賣房方(甲方):__________
身份證號碼:__________
購房方(乙方):__________
身份證號碼:__________
關(guān)于乙方向甲方購房事宜,雙方經(jīng)協(xié)商,達成協(xié)議如下:
一、甲方將其擁有獨立產(chǎn)權(quán)的位于__________市__________區(qū)的房屋(房屋所有權(quán)證編號:__________,建筑面積__________平方米)以人民幣__________元整(¥__________元整)出售給乙方。 已方愿意以上述價格向甲方認購該房,并以購得的上述房屋向中國銀行分行申請購房抵押貸款。
二、甲方承諾:
1、向乙房申請購房貸款銀行或貸款銀行認可的機構(gòu)提供符合要求的房屋資料以備查核。
2、保證對出售的房屋擁有獨立產(chǎn)權(quán)。如果該房屋為共有房屋,則必須取得其他所有共有人的同意出售書面文件。
3、保證該出售房屋未予出租。因出租所產(chǎn)生的任何問題由甲方承擔(dān)并負責(zé)解決。
4、自簽訂本協(xié)議起,保證將該房屋按約定價格售給乙方,期間不得反悔或?qū)⒎课莩鍪劢o第三人。
5、按照前述業(yè)務(wù)的需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續(xù)。
6、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶時,應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或貸款銀行認可的機構(gòu)持有。
三、乙方承諾:
1、向貸款銀行或貸款銀行認可的機構(gòu)提供符合要求的資料以備查核,并依規(guī)定支付費用。
2、保證按原約定價格向甲方購買前述房屋,并及時將貸款所得支付甲方之售房款。
3、將所購房屋向貸款銀行申請抵押貸款。
4、按照前述業(yè)務(wù)需要,及時簽訂各項合同文件和辦理各種手續(xù),并承擔(dān)各項費用。
5、在辦理房屋過戶時,應(yīng)依要求將房屋產(chǎn)權(quán)資料交付貸款銀行或其認可的機構(gòu)持有。
四、本協(xié)議以乙方向貸款銀行申請購房抵押貸款獲得批準為正式生效條件。如果貸款銀行認為乙方的借款申請不符合條件而不予批準,則甲、乙雙方可以解除本協(xié)議。甲方若向乙方收取定金,應(yīng)如數(shù)退還給乙方。
五、如果貸款銀行批準的貸款金額不足申請貸款額的70%,則乙方有權(quán)解除本協(xié)議。否則,乙方應(yīng)履行本協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
六、違約責(zé)任
1、如果甲方違約,拒絕將房屋出售給乙方,應(yīng)向乙方賠償因此受到的損失。
2、如果乙方違約,貸款申請獲準后沒有向甲方購買房屋,應(yīng)向甲方賠償因此受到的損失。
七、本協(xié)議的定立、履行、接觸、變更和爭議的解決適用中華人民共和國法律。
八、本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本協(xié)議壹式肆份,雙方擱執(zhí)壹份。有乙方交貸款銀行或其認可的機構(gòu)壹份。
十、特別約定:
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
房屋買賣按揭合同 篇23
賣方: ________(以下簡稱甲方) 身份證號:_______________________________
買方: ________(以下簡稱乙方) 身份證號:_______________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買的住房,達成如下協(xié)議:
第一條 甲方所售房屋權(quán)證號及座落位置、結(jié)構(gòu)、層次、面積、附屬設(shè)施:
1、甲方所售房屋所有權(quán)證號為
2、甲方所售房屋位于壽光市______ 路(街)______ 號,位于______樓第______層,為______ 結(jié)構(gòu);
3、甲方所售房屋建筑面積______平方米,其現(xiàn)用途為自住;
4、甲方所售房屋附屬設(shè)施為______。
第二條 房屋價格:
甲、乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房屋(含附屬設(shè)施費用)總金額為人民幣___ 萬___ 仟___ 佰元整。
第三條 付款方式:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,付款方式為一次性付款,乙方于簽訂合同之日起7日內(nèi)一次性支付全部購房款。
第四條 房屋交付:
甲方應(yīng)于本合同生效之日起十五日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并于收到該房屋全部價款之日起三十日內(nèi),將該房屋交付給乙方。乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金。逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權(quán)解除合同。
第五條 逾期交房違約責(zé)任:
甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付使用,每逾期一日,按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)解除合同,由甲方承擔(dān)此次交易中雙方的全部交易稅費,并向乙方支付房價10%的違約金。
第六條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
1、自乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù);
2、在辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)時,甲乙雙方按有關(guān)規(guī)定各自承擔(dān)有關(guān)稅費及有關(guān)費用。
第七條 甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)和財務(wù)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第八條 甲方已交納的公共維修基金已計入房屋總價,隨房屋轉(zhuǎn)讓一并轉(zhuǎn)讓給乙方,雙方不再另行結(jié)算。房屋交付前發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費及有線電視信號費由甲方承擔(dān)。房屋交付后發(fā)生的物業(yè)管理費、水電費、煤氣費、電話費、網(wǎng)絡(luò)費及有線電視信號費由乙方承擔(dān)。
第九條 本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力;若本合同個別條款不符合國家法律規(guī)定,其他條款仍具有法律效力。
第十條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條 本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效。
第十二條 本合同一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,其他三份交有關(guān)部門存檔。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣按揭合同 篇24
小區(qū)房屋買賣合同
甲方(賣方):
住所:
電話:
證件類型:
證件號碼:
乙方(買方):
住所:
電話:
證件類型:
證件號碼:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
第一條 甲方自愿將坐落于 市 小區(qū) 幢 室房屋出賣給乙方,(附房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖)。
第二條 雙方商定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫 元,小寫 。
第三條 乙方在簽署本合同時向甲方支付合同價款人民幣 元。
第四條 甲方保證擁有該房產(chǎn)完全、合法的產(chǎn)權(quán),同時權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)(已交納土地出讓金)。
第五條 從甲方名下直接辦理房產(chǎn)證到乙方名下的手續(xù)所產(chǎn)生有關(guān)稅費甲、乙雙方各自負擔(dān)。
第六條 乙方支付首付款后,甲方應(yīng)在國家限制的交易期結(jié)束后 天內(nèi)積極配合乙方辦理有關(guān)房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。待房產(chǎn)過戶到乙方名下之時,乙方向甲方付清全部房款余額 元。
第七條 本合同簽訂后甲方應(yīng)保證該房產(chǎn)至甲、乙交易結(jié)束(產(chǎn)權(quán)過戶)期間無任何擔(dān)保、抵押、戶口及房屋質(zhì)量瑕疵,同時交付之前該房屋的電話費、水電費、物業(yè)管理費、入網(wǎng)費、有線電視費等所有費用均由甲方承擔(dān)。
第八條 本合同簽訂后,甲方未在國家規(guī)定的交易限制期結(jié)束后 天內(nèi)積極配合乙方辦理過戶手續(xù)則視為違約。同時應(yīng)向甲方支付違約時房屋總價款的 %即 元作為違約金。
第九條 交付該房產(chǎn)時甲方應(yīng)當將本房屋所屬的維修基金等專屬款項所有權(quán)一并轉(zhuǎn)為乙方所有,同時積極配合乙方辦理相關(guān)手續(xù)。
第十條 本合同一期款人民幣 元,已在合同簽訂時當場支付給甲方,同時甲方應(yīng)于合同簽訂之日起 之內(nèi)將房屋交付乙方使用,若有逾期則每天按照合同總價款的 %支付違約金。
第十一條 甲、乙雙方均認真閱讀本合同條款并承諾自愿遵守本合同。
第十二條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第 種方式解決:(第1項和第2項只能選擇一種)
1.提交 仲裁委員會仲裁。
2.依法向 人民法院起訴。
3. 。
第十三條 本協(xié)議一式 份, 執(zhí) 份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,待交易限制期結(jié)束后,甲方積極配合乙方完成產(chǎn)權(quán)過戶。
甲方(賣方):
乙方(買方):
簽訂時間:
簽訂時間:
簽訂地點:
簽訂地點:
附件:房產(chǎn)證復(fù)印件及該房產(chǎn)位置圖
房屋買賣按揭合同 篇25
出賣人:
買受人:
鑒于甲、乙雙方就乙方購買甲方開發(fā)的金地格林花園車庫事宜于年月日簽訂一份《商品房買賣合同》,現(xiàn)經(jīng)雙方本著平等、自愿、互利的原則協(xié)商一致,就該購房合同的解除和終止事宜,特達成以下協(xié)議以資雙方共同遵照執(zhí)行。
一、甲方同意乙方退房。乙方在本協(xié)生效之日起天之內(nèi),持上述車庫購房合同及付款收據(jù)原件等相關(guān)資料,向甲方辦理退房手續(xù)。
二、甲方辦理完所有退房手續(xù)后,立即退還乙方全部購房款元,并無須支付任何利息。
三、甲、乙雙方自愿協(xié)商解除購房合同,雙方同意任何一方無須向?qū)Ψ街Ц哆`約金或賠償金。
四、截止本協(xié)議簽訂之日,甲乙雙方就上述《商品房買賣合同》的簽訂,以及該合同已經(jīng)履行和未履行的權(quán)利義務(wù),均無任何異議,互不追究責(zé)任及損失。
五、自本協(xié)議生效之日起,上述《商品房買賣合同》終止履行,合同規(guī)定的雙方所有的權(quán)利義務(wù)終止,甲、乙雙方不再對該合同承擔(dān)本協(xié)議書規(guī)定范圍之外的任何法律責(zé)任。
六、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方當事人簽字或蓋章后生效。
七、本協(xié)議一式份,雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
八、爭議解決條款:本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,如不能解決,則雙方均可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
簽約日期:簽約日期:
房屋買賣按揭合同 篇26
甲方(賣方): 身份證號碼:
住址: 聯(lián)系電話:
乙方(買方): 身份證號碼:
住址: 聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、資源、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本房屋買賣合同。
第一條、甲方自愿將坐落于 (建筑面積 平方米,產(chǎn)權(quán)證號: ,土地證號: )的房產(chǎn)出售給乙方。
第二條、甲方保證所出售的房屋符合國家有關(guān)房地產(chǎn)交易的相關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,且不存在其他債權(quán)、債務(wù)糾紛,無抵押擔(dān)保。
第三條、甲、乙雙方約定購房總價款為人民幣 元,大寫 元。
第四條、合同簽訂后,甲、乙雙方均應(yīng)按過戶要求提供相應(yīng)過戶資料、證件到房屋交易部門辦理房產(chǎn)過戶手續(xù)。
第五條、雙方在辦理房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移、過戶手續(xù)中所產(chǎn)生的契稅、印花稅、工本費、過戶費等稅費及費用均由乙方來承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何費用。
第六條、房屋產(chǎn)權(quán)過戶到乙方之日,乙方向甲方付清全部購房款元,大寫 元。產(chǎn)權(quán)過戶之時,甲方保證該房產(chǎn)無任何擔(dān)保、抵押、房產(chǎn)瑕疵;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、入網(wǎng)費等。
第七條、本合同一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效,因合同履行發(fā)生爭議,雙方可協(xié)商或訴訟解決。
第八條本合同未盡事宜,可另行補充約定,補充約定經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等效力。
第九條為了降低辦理房產(chǎn)過程中的相關(guān)費用,甲乙雙方另簽訂一份購房款為 元的虛假合同。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋買賣按揭合同 篇27
賣方:_____________身份證號碼:__________________(以下簡稱甲方)
買方:_____________身份證號碼:__________________(以下簡稱乙方)
一、為房屋買賣有關(guān)事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,訂合同如下:
1、.房屋狀況: 房屋座落:_____市_____街_____號_____棟室
建筑結(jié)構(gòu):(鋼筋水泥混合或框架)
建筑層數(shù):__________
房屋戶型:__________
房廳:__________
建筑面積:__________
套內(nèi)面積:__________
房屋用途:(住宅、商業(yè)或其他)
2.該房屋的所有權(quán)為甲方所有,房產(chǎn)證號碼,現(xiàn)將該房屋產(chǎn)權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方
3、簽定本協(xié)議時甲方承諾,自乙方繳納訂金之日起,開始辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),甲方將無條件協(xié)助乙方辦理,直到辦出《房屋產(chǎn)權(quán)證》為止。
二、房屋價格及付款方式:
1、價格:甲乙雙方商定成交價格為人民幣________元,(大寫)____佰____拾____萬____仟____佰_____拾___元整。
2、付款方式: 一次付清:乙方在________年____月____日前一次付清。 分期付款:乙方在________年____月____日付元;乙方在________年____月____日付元;
三、乙方付清房款后,甲方在________年____月____日搬離該住房,將上述房屋交付給乙方。
四、出賣的房屋如存在產(chǎn)權(quán)糾紛或其他經(jīng)濟糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償乙方損失。
五、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并對雙方都具有約束力,應(yīng)嚴格履行。如有違約,違約方愿承擔(dān)違約責(zé)任,并賠償利益受損方的相關(guān)經(jīng)濟損失。
六、雙方愿按國家《民法典》規(guī)定履行責(zé)任。未盡事宜,雙方愿按國家有關(guān)規(guī)定辦理。如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方愿向人民法院申請仲裁。
七、本合同一式四份,甲、乙雙方及房管部門一份,乙方如辦理貸款,需給銀行一份。
八、雙方約定的其它事項:
甲方(簽名或蓋章)______________ 乙方(簽名或蓋章)_______________
代理人(簽名或蓋章)___________ 代理人(簽名或蓋章)_______________
公正證人:_______________ 公證單位:_______________
簽訂日期:________年____月____日