解除房屋買賣合同（精選20篇）
解除房屋買賣合同 篇1
賣方(下稱甲方)：
身 份 證 ：
買方(下稱乙方)：
身 份 證 ：
乙方向甲方購買坐落于 房屋 套，雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，合同編號： 號，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：
一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：
1、乙方已繳付定金：(人民幣)
2、乙方已繳定金甲方不予返還。
3、乙方另付甲方補償金：(人民幣)
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效、本協(xié)議為一式 叁 份，甲方執(zhí) 壹 份，乙方執(zhí) 壹 份，居間人(北京鏈家房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司) 壹 份，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
身 份 證 ：
月 身 份 證： 年
解除房屋買賣合同 篇2
甲方：________________
乙方：________________
甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、乙方將________年________月________日購買的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、________銀行________分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款________萬元退還給乙方，將購房貸款________萬元退還給________銀行________分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金________萬元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
________年________月________日________年________月________日
解除房屋買賣合同 篇3
原告：_________________住所：_________________聯(lián)系方式：________________
被告：_________________住所：_________________，聯(lián)系方式：_________________
訴訟請求
1、請求判決確認被告雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《補充協(xié)議》均為無效;
2、請求判決被告返還原告向其支付的定金_____________萬元，并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣_____________萬元。
3、請求判決被告賠償原告利息損失_____________元(詳見利息損失計算表)。
事實和理由
原告與被告于_____________年_____________月_____________日簽訂了《房產(chǎn)買賣協(xié)議》。協(xié)議中雙方約定：_________________
原告認為：_________________《房產(chǎn)買賣協(xié)議》及其《補充協(xié)議》應(yīng)依法確認為無效合同。
基于上述事實和理由，為保護原告合法權(quán)益，特此請求貴院，判決如所請。
此致
__________人民法院
原告：_________________
上訴日期_____________
解除房屋買賣合同 篇4
賣方(下稱甲方)：__________身份證：__________買方(下稱乙方)：__________身份證：__________乙方向甲方購買坐落于房屋壹套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，合同編號：
號，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：(合同和房屋的標明)3、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：(合同中關(guān)于款項的處理)1)乙方已繳付樓款/首期款：(人民幣)元(不包含交予中介定金)。
2)乙方已繳款項自動轉(zhuǎn)為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計息，不計復(fù)利。
3)甲方還款事宜另行約定。
二、其他內(nèi)容。
雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。
任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
解除房屋買賣合同 篇5
甲方：市房地產(chǎn)開發(fā)公司
乙方：
甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金萬元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方
蓋章
乙方簽字：
負責(zé)人簽字：
乙方身份證號碼：
年月日
解除房屋買賣合同 篇6
原告：________________，________________，________________族，現(xiàn)就職于__________________，電話：________________;
被告：_________________，地址：________________市________________路________________號，法定代表人：________________，電話：________________;
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、_____________;
3、_____________。
事實和理由
________________;
________________;
________________;
________________。
此致
________________市________________區(qū)人民法院
具狀人：________________
________________年________________月________________日
附：_________________本訴狀一式________________份
解除房屋買賣合同 篇7
原告：______________，性別：______________，民族：______________，_____________年_____月_____日出生，現(xiàn)住址：_____________，聯(lián)系電話：_____________
被告：______________法定代表人：______________注冊地址：_____________實際經(jīng)營地：_________________聯(lián)系電話：______________
案由：_________________商品房預(yù)售合同糾紛
訴訟請求：_________________
一、解除原、被告于_____________年_____月_____日簽訂的《__________市商品房預(yù)售合同》。
二、被告返還原告已付購房款人民幣_____________元(辦理分期的寫首付金額，全款的寫全款金額)。
事實與理由：_________________
_____________年_____月_____日，原告就購買位于_________________-_____#住宅樓-_____層_____單元-_____號房屋(以下簡稱“訴爭房屋”)事宜與被告簽訂了《__________市商品房預(yù)售合同》(以下簡稱“《購房合同》”)。合同約定，房屋總價款為_____________元，首付款為_____________元，其余_____________元采取銀行貸款方式支付。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年_____月_____日
解除房屋買賣合同 篇8
出賣人：
法定代表人：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
買受人：
身份證號碼：
聯(lián)系地址：
聯(lián)系電話：
甲乙雙方于______年____月____日簽訂《商品房買賣合同》及相關(guān)文件，乙方購買甲方號商品房，現(xiàn)經(jīng)雙方本著自愿、平等、互利的原則協(xié)商一致，就解除該購房合同事宜達成協(xié)議如下：
一、甲、乙雙方自愿解除上述購房合同。自本協(xié)議生效之日起，雙方之間就該購房合同的爭議全部解決。
二、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后3個工作日內(nèi)持上述購房合同及其補充協(xié)議、收款收據(jù)原件等相關(guān)資料，向甲方辦理退房手續(xù)。
三、甲方應(yīng)于乙方辦理完畢退房手續(xù)后10日內(nèi)退還乙方全部購房款人民幣
拾萬仟佰拾元整并無須支付利息。
四、甲乙雙方自愿協(xié)商解除購房合同，雙方就上述購房合同的簽訂以及已履行和未履行的權(quán)利義務(wù)，均無任何異議，互不追究違約責(zé)任或要求賠償損失。
五、乙方應(yīng)配合甲方辦理購房合同注銷登記手續(xù)，若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)诉�乙方所有款項。
六、本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。本協(xié)議一式肆份，甲方執(zhí)貳份，乙方執(zhí)壹份，政府相關(guān)部門留存壹份，均具同等法律效力。
甲方：乙方：
法定代表人：
______年____月____日______年____月____日
解除房屋買賣合同 篇9
甲方：市房地產(chǎn)開發(fā)公司
乙方：
甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金萬元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章
甲方身份證號碼：
乙方簽字：
乙方身份證號碼：
負責(zé)人簽字：
年月日
解除房屋買賣合同 篇10
甲方：______________房地產(chǎn)開發(fā)公司
乙方：_________________
甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：_________________
一、乙方將_____________年__________月__________日購買的朝暉國際公寓503號房屋退還給甲方。
二、乙方有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、中國銀行桂林分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方，將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金：_________________違約方乙方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。
八、本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方蓋章乙方簽字：_________________
負責(zé)人簽字：_________________乙方身份證號碼：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
解除房屋買賣合同 篇11
原告：_________________，女，漢族，現(xiàn)就職于________________市，電話：___________________
被告：________________河北_____________，地址：_________________市_______________路_______________號，法定代表人：_________________，電話：________________
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實和理由
原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于_______________縣_____________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20021年5月1日之前。協(xié)議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務(wù)，導(dǎo)致原告的入住權(quán)利無法實現(xiàn)。雙方在合同第九條中約定：________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權(quán)解除合同。出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達之日起30天內(nèi)退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。現(xiàn)訴諸法院，請求法院判如所求!
此致
_______________市_______________區(qū)人民法院
具狀人：________________王_______________
________年____月____日
附：________________本訴狀一式二份
證據(jù)件
解除房屋買賣合同 篇12
買方可以解除房屋買賣合同的六種情形
1、賣方擅自抵押
商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;(擅自抵押)
2、一房兩賣
商品房買賣合同訂立后，出賣人又將該房屋出賣給第三人。
3、房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格
(1)因房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量不合格不能交付使用;
(2)房屋交付使用后，房屋主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量經(jīng)核驗確屬不合格。
4、房屋存在嚴重質(zhì)量問題
因房屋質(zhì)量問題嚴重影響正常居住使用
5、房屋面積誤差超過合理限度
出賣人交付使用的房屋套內(nèi)建筑面積或者建筑面積與商品房買賣合同約定面積不符，面積誤差比絕對值超出3%，但是買賣雙方另有約定的除外。
6、出賣人遲延交付房屋
出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款，經(jīng)催告后在三個月的合理期限內(nèi)仍未履行。
解除房屋買賣合同 篇13
甲方：_________________
乙方：_________________
丙方：__________________________________
鑒于甲方通過丙方居間向乙方出售坐落于之房屋，三方分別或共同簽署了相關(guān)法律文件(文件名稱及編號：_________________
)，現(xiàn)經(jīng)甲乙丙三方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：_________________
1.本協(xié)議一經(jīng)生效，甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關(guān)于上述房屋買賣、代理及相關(guān)協(xié)議(無論口頭、書面或其它形式)均告解除。除本解約協(xié)議書所確定之責(zé)任外，甲乙丙三方互不承擔(dān)其它任何責(zé)任。
2.本協(xié)議生效之日起個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)履行下列義務(wù)：_________________
3.1
3.2
3.3
3.4
3.本協(xié)議生效之日起個工作日內(nèi)，乙方應(yīng)履行下列義務(wù)：_________________
4.1
4.2
4.3
4.4
4.本協(xié)議生效之日起個工作日內(nèi)，丙方應(yīng)履行下列義務(wù)：_________________
4.1
4.2
4.3
4.4
5因履行本解約協(xié)議所引起的或與此相關(guān)的任何爭議，三方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向丙方所在地人民法院訴訟解決。
6本協(xié)議一式三份，三方各執(zhí)一份。
(此頁無正文)
甲方(章)：_________________乙方(章)：_________________
證件名稱及編號：_________________證件名稱及編碼：_________________
聯(lián)系地址：_________________聯(lián)系地址：_________________
聯(lián)系電話：_________________聯(lián)系電話：_________________
代理人：_________________代理人：_________________
丙方(章)：_________________
住所：_________________
經(jīng)辦人：_________________
聯(lián)系電話：_________________
本文件簽署日期：_________________
解除房屋買賣合同 篇14
_______________地產(chǎn)開發(fā)有限公司：_________________
本人與你公司于_________________年_________________月_________________日簽訂《商品房買賣合同》(合同編號：_________________)，購買你公司開發(fā)的御景灣第幢號房屋壹套，本人已支付全部購房款人民幣元(其中：_________________年_________________月_________________日付款_________________元，_________________年_________________月_________________日付款_________________元)。你公司既未按合同約定交房，又不按合同約定支付逾期交房違約金。為此，本人現(xiàn)依據(jù)《商品房買賣合同》第九條第(2)項規(guī)定，向你公司發(fā)出解除《商品房買賣合同》(合同編號：_________________)通知。自本通知到達之日起解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》。你公司應(yīng)自本通知書到達之日起30日內(nèi)退還本人已支付的全部購房款并自本人付款之日起按本人已貸款的年利率%支付違約金至全部購房款退清時止。退款及違約金請匯入以下賬號，戶名：_________________，開戶行：_________________賬號：_________________，如你公司逾期未予辦理，本人將向人民法院提起訴訟。
特此通知!
(注：本通知壹式兩份，福建美加德地產(chǎn)開發(fā)有限公司壹份，通知人存檔壹份)
通知人：_________________
_________________年_________________月_________________日
解除房屋買賣合同 篇15
賣方(下稱甲方)：_________________
身份證：_________________
買方(下稱乙方)：_________________
身份證：_________________
乙方向甲方購買坐落于房屋一套，雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，合同編號：_________________號，現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，達成協(xié)議如下：_________________
一、甲、乙雙方協(xié)商解除上述房屋的買賣合同，乙方為違約方。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退換已付房款辦法達成一致意見，具體如下：_________________
1.乙方已繳付定金：_________________(人民幣)___________元。
2.乙方已繳定金甲方不予返還。
3.乙方另付甲方補償金：_________________(人民幣)___________元。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜。
五、雙方同意，自本協(xié)議生效后，雙方就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不能對另一方主張買賣合同項下的權(quán)利或與買賣合同相關(guān)的權(quán)利。
六、本協(xié)議自雙方簽字后生效，本協(xié)議一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，均具同等法律效力。
甲方：_________________乙方：_________________
身份證號碼：_________________身份證號碼：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
解除房屋買賣合同 篇16
賣方(下稱甲方)：_________________
地址：_________________
法定代表人：_________________
買方(下稱乙方)：_________________
身份證：_________________
委托代理人：_________________
委托代理人身份證：_________________
一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。
二、自雙方簽訂本協(xié)議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產(chǎn)權(quán)即與乙方無關(guān)。
三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：_________________
1、此房價成交總價為：_________________(人民幣)元。
2、乙方已繳付樓款/首期款：_________________(人民幣)元(含定金)。
四、乙方應(yīng)于本協(xié)議生效后的三個工作日內(nèi)提交辦理解除按揭貸款協(xié)議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關(guān)資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權(quán)暫緩?fù)七�乙方所有款項。
五、辦理解除合同產(chǎn)生的手續(xù)費由乙方承擔(dān)。
甲方：_________________乙方：_________________
法定代表人：_________________委托代理人：_________________
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
解除房屋買賣合同 篇17
解除房屋買賣合同協(xié)議書
甲方：________________
乙方：________________
甲乙雙方通過友好協(xié)商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：
一、乙方將________年________月________日購買的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務(wù)配合甲方同房地產(chǎn)管理局、________銀行________分行及其他部門辦理房屋退房的相關(guān)手續(xù)。
三、因辦理退房手續(xù)而發(fā)生的相關(guān)費用和損失由乙方負責(zé)。
四、在乙方辦理好退房手續(xù)后五個工作日內(nèi)甲方將乙方的首付款________萬元退還給乙方，將購房貸款________萬元退還給________銀行________分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責(zé)償還。
五、違約金：違約方需支付違約金________萬元。
六、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，具有法律約束力。
甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________
________年________月________日________年________月________日
解除房屋買賣合同 篇18
原告：________________，________________，________________族，現(xiàn)就職于__________________，電話：________________;
被告：_________________，地址：________________市________________路________________號，法定代表人：________________，電話：________________;
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、_____________;
3、_____________。
事實和理由
________________;
________________;
________________;
________________。
此致
________________市________________區(qū)人民法院
具狀人：________________
________________年________________月________________日
解除房屋買賣合同 篇19
原告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________
被告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________
訴訟請求：_________________
1，判決被告一、被告二、被告三連帶賠償原告車輛修理費__________元，評估費__________元;
2，判決被告四在交通強制險及第三者責(zé)任保險限額內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任;
3，判決上述四被告承擔(dān)本案訴訟費
事實與理由：_________________
此致
__________人民法院
具狀人：______________
_____年_____月_____日
解除房屋買賣合同 篇20
原告：_________，性別：____，____族，生于___年___月___日，住址：_____________________，
身份證號：_____________________，聯(lián)系電話：_________________。
被告：___________公司，住所地：___________，電話：____________________。
法定代表人：__________________，電話：________________________。
訴訟請求：
一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數(shù)，自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。
三、本案訴訟費及其他與訴訟有關(guān)的費用由被告承擔(dān)。
事實與理由
___年___月___日，原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號：__________)，合同內(nèi)容約定：原告購買被告___________公司將要建設(shè)的商品房(房屋面積共約___平方米，車庫約___平方米)，房屋總價款為___元，被告應(yīng)于______年______月______日將房屋交付原告使用。原告方按合同內(nèi)容履行了支付價金義務(wù)，但是被告方____________公司卻以各種理由推辭，不履行合同。
后經(jīng)查得知：被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證，并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為，嚴重侵害了原告的合法權(quán)益。
此致
______人民法院
起訴人：_________
___年___?月___?日