憑樣品買賣合同范例（精選19篇）

憑樣品買賣合同范例 篇1

憑樣品買賣合同

　　合同編號：

　　出賣人：（以下簡稱甲方）　　　　　　　　　　　 買受人：（以下簡稱乙方）

　　住所地：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 住所地：

　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　 法定代表人：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

　　第一條　產品名稱、型號、數量

　　______________________________________________________

　　______________________________________________________。

　　第二條　產品質量

　　1. 產品質量的要求：______________________________________________________。

　　為準確表明產品品質，乙方在確認訂購前，應由甲乙雙方共同確認產品樣品，并將樣品封存，以作為交易標的物的品質標準。樣品質量說明如下：

　　______________________________________________________。

　　2. 產品包裝的特殊要求：______________________________________________________。

　　3. 乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品后________日內提出確有證據的書面異議并通知甲方；逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本合同約定的要求。但乙方使用甲方產品的，不受上述期限限制，視為甲方產品符合合同約定的要求。

　　第三條　產品價款

　　1. 產品的單價與總價：單價：_______元/件；總價：_______元。

　　上述貨物的含稅價為：_______，總價款為：_______。

　　2. 甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用等按下列約定承擔：

　　甲方產品的包裝物由_______提供，包裝費用由_______承擔。

　　甲方產品的運輸由_______辦理，運輸費用由_______承擔。

　　甲方產品的保險由_______辦理，保險費用由_______承擔。

　　第四條　產品交付

　　甲方產品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運（注：三選一）。

　　產品交付地點為_______，交貨時間為合同生效后_______日，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后_______日內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。

　　在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品毀損、滅失的風險由甲方承擔；產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

　　第五條　價款結算

　　乙方應在本合同簽訂_______日內向甲方預付貨款_______元，甲方交付前給付價款_______元，余款由乙方在收到甲方產品之日起_______日內付清。

　　乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。

　　雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產品的所有權仍屬于甲方所有。

　　第六條　合同的解除與終止

　　雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知對方。

　　第七條　商業秘密

　　乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技術信息和經營信息等）均為甲方的商業秘密。

　　無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。

　　乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

　　第八條　違約責任

　　本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金_______元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失（包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等）。

　　第九條　不可抗力

　　因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。

　　因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后_______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。

　　第十條　其他約定事項

　　1. 乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。

　　2. 簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

　　3. 乙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。

　　4. 本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

　　5. 乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。

　　6. 簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　第十一條　爭議解決

　　本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向______________人民法院提起訴訟解決。

　　第十二條　本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。

　　第十三條　本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方：　　　　　　　　　　　　　乙方：

　　委托代理人：　　　　　　　　　　委托代理人：

　　電話：　　　　　　　　　　　　　電話：

　　傳真：　　　　　　　　　　　　　傳真：

　　_______年_____月_____日　　　　 _______年_____月_____日

　　（聲明：僅供參考，不能作為您的決定或行為的支持依據，使用前與律師協商，對此不承擔任何法律責任。）

憑樣品買賣合同范例 篇2

　　憑樣品買賣合同

　　出賣人：（以下簡稱甲方）

　　買受人：（以下簡稱乙方）

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條?乙方向甲方訂購?貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物件，甲方應于日內交付乙方。

　　第二條?甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。

　　因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條?如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條?買賣貨款議定每件人民幣?仟?佰元，共人民幣?萬?仟佰元，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條?乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條?甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第七條?貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人（甲方）：

　　買受人（乙方）：

憑樣品買賣合同范例 篇3

　　出賣人： (以下簡稱甲方)

　　買受人： (以下簡稱乙方)

　　茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條 　乙方向甲方訂購______貨物，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應于____日內交付乙方。

　　第二條 　質量標準

　　乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　第三條 　交貨時間、地點

　　甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的送貨地________。

　　第四條 　收貨與驗貨

　　乙方指定的收貨人：

　　收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________;

　　收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________。

　　乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　第五條 　付款時間、方式

　　乙方應在收貨后____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

　　第六條 　違約責任與合同解除

　　1.甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金;逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。

　　2.乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金;逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　第七條 　爭議解決

　　甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　第八條 　乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第九條 　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第十條 　貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十一條 　合同生效

　　本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　出賣人(甲方)：

　　法定代表人：

　　簽訂日期：______年____月____日

　　買受人(乙方)：

　　法定代表人：

　　簽訂日期：______年____月____日

憑樣品買賣合同范例 篇4

　　出賣人：（以下簡稱甲方）買受人：（以下簡稱乙方）茲為貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：風險提示：標的物信息

　　買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。

　　數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　第一條　乙方向甲方訂購______貨物，合同成立后由甲方交付與樣品同品同種同類同質的貨物____件，甲方應于____日內交付乙方。雙方確認已于年____月____日共同封存樣品（雙方各持一份）風險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。

　　第二條　質量標準乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　第三條　交貨時間、地點風險提示： 交貨地點

　　對于交貨地點應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應慎重對待。甲方應在________年____月____日前將產品送至乙方指定的交貨地________。

　　第四條　收貨與驗貨乙方指定的收貨人1：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________；收貨人2：姓名________，身份證號____________，聯系電話____________。乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后____日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　第五條　付款時間、方式風險提示：價款支付

　　在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

　　另外，需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。 乙方應在收貨后____天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉賬的方式付清貨款。

　　第六條　違約責任與合同解除風險提示： 違約責任

　　違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。

　　具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便于向違約方主張。

　　1、甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期____日，按應交付貨物價款的千分之____向乙方支付違約金；逾期超過____天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。

　　2、乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期____日，按應交付貨款金額的千分之____向甲方支付違約金；逾期超過____天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　第七條　爭議解決風險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。 甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　第八條　乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延長日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償之責。

　　第九條　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此致乙方受到損害者，更得請求賠償。

　　第十條　貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十一條　合同生效風險提示：證據保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。 本合同一式____份，雙方各執____份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。（以下無正文）出賣人（甲方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日買受人（乙方）：法定代表人：簽訂日期：________年____月____日

憑樣品買賣合同范例 篇5

　　合同編號：____

　　出賣人：_____(以下簡稱甲方)___________________

　　買受人：_____(以下簡稱乙方)___________________

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 甲方應封存樣品，并對樣品質量予以說明。乙方向甲方訂購產品，合同成立同日由甲方交付與樣品同品同種同類同質的產品。

　　第二條 乙方不知道樣品有隱蔽瑕疵的，即使交付的產品與樣品相同，甲方交付的產品質量仍然應當符合種物的通常標準。

　　第三條 產品的數量和計量單位、計量方法

　　1.產品的數量：_____

　　2.計量單位、計量方法：_____

　　第四條 產品的價格，按下列第( )項執行：

　　1.按甲乙雙方的商定價格;

　　2.按照訂立合同時履行地的市場價格;

　　3.按照國家定價履行。

　　第五條 產品的交貨單位、交貨方法、交貨期限、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

　　1.產品的交貨單位：_____。

　　2.交貨方法，按下列第( )項執行：

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運;

　　(3)甲方自提自運。

　　3. 產品的交(提)貨期限：_____

　　4.運輸方式：_____

　　5.到貨地點和接貨單位(或接貨人)。

　　第六條 買賣貨款議定每件人民幣______元，共人民幣________元

　　交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并約定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。甲方因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第七條 乙方預知屆期不能付款的，可于一日前通知甲方延展日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應負賠償責任。

　　第八條 甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于___________日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受到損害時，乙方可請求賠償。

　　第九條 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　第十條 驗收方法

　　第十一條 對產品提出異議的時間和辦法

　　1.乙方在驗收中，如果發現產品與樣品不相同時，應一面妥為保管，一面在天內向甲方提出書面異議;在托收承付期內，乙方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過______年內未通知乙方的，視為產品合乎樣品。

　　2.乙方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.是否是甲方在接到需方書面異議后，應在天內負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

　　第十二條 甲方所交付產品，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同。因此致乙方受到損害者，可以請求賠償。貨價如有升降變動的，各方不得主張增減，或借故解除合同。

　　第十三條 雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決;協商不能解決的由鞍山仲裁委員會仲裁。

　　第十四條 其它 第十五條 本合同自______年合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　賣 方：________(簽章)

　　法定代表人 ：________(簽章)

　　地 址：___________

　　電 話 ：________

　　開戶銀行：________________

　　賬號 ：___

　　買 方：________(簽章)

　　法定代表人 ：________(簽章)

　　地 址：_____

　　電 話 ：________

　　開戶銀行：________

　　賬號 ：____

　　簽約日期：________年________月________日

憑樣品買賣合同范例 篇6

　　買方：________________________ （下稱甲方）　　地址：________________________ 郵編：__________　　電話：________________________ 傳真：__________　　電子郵箱：____________________　　賣方：________________________ （下稱乙方）　　地址：________________________ 郵編：__________　　電話：________________________ 傳真：__________　　電子郵箱：____________________　　甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同，貨物買賣合同。　　

　　第一條 名稱、品種、規格和質量　　

　　1.名稱、品種、規格：　　________________________ (應注明產品的牌號或商標)。　　

　　2.質量，按下列第( )項執行：　　

　　(1) 按照______________標準執行(須注明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。　　

　　(2) 按樣本，樣本作為合同的附件（應注明樣本封存及保管方式）。　　

　　(3) 按雙方商定要求執行，具體為：　　__________________________（應具體約定產品質量要求）。　　

　　第二條 數量和計量單位、計量方法　　

　　1.數量：________________ 。　　

　　2.計量單位和方法：____________________。　　

　　3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：____ ____________________。　　

　　第三條 包裝方式和包裝品的處理：　　__________________(應盡可能注明所采用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。　　

　　第四條 交貨方式：　　

　　1.交貨時間：______________。　　

　　2.交貨地點：______________。　　

　　3.運輸方式：______________(注明由誰負責代辦運輸)。　　

　　4.保 險：______________(按情況約定由誰負責投保并具體規定投保金額和投保險種)。　　

　　5.與買賣相關的單證的轉移：______________________。　　

　　第五條 驗收：　　

　　1.驗收時間：______________。　　

　　2.驗收方式：　　____________(如采用抽樣檢驗，應注明抽樣標準或方法和比例)。　　

　　3.驗收如發生爭議，由______檢驗機構按______檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。　　

　　第六條 價格與貨款支付：　　

　　1.單價：________； 總價：__________________（明確幣種及大寫）。　　

　　2.貨款支付：　　貨款的支付時間：________________________；　　貨款的支付方式：________________________；　　運雜費和其它費用的支付時間及方式：____________________。　　

　　3.預付貨款：________________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。　　

　　第七條 提出異議的時間和方法：　　

　　1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議；在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。　　

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。　　

　　3.乙方在接到甲方書面異議后，應在____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。　　

　　第八條 甲方違約責任：　　

　　1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的______％違約金。　　

　　2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之______計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。　　

　　3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。　　

　　4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。　　

　　5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。　　

　　6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。　　

　　7.其它約定：________________________。　　

　　第九條 乙方的違約責任：　　

　　1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款______％的違約金。　　

　　2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。　　

　　3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。　　

　　4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。　　

　　5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。　　

　　6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。　　

　　7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。　　

　　8.其它：______________________________。　　

　　第十條 不可抗力：　　任何一方由于不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束后____日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。　　

　　第十一條 爭議解決：　　凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會華南分會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。　　

　　第十二條 附加條款：　　。　　。　　。　　

　　第十三條 其它事項：　　

　　1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后____日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。　　

　　2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。　　

　　3.本合同自________年____月____日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。　　4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。　　5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以______方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更后的____日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。　　6.本合同正本一式______份，雙方各執______份；合同副本一式____份，分送____________等單位。　　甲方：___________　　乙方：____日期

憑樣品買賣合同范例 篇7

　　甲方(買賣人)：　　乙方(受讓人)：　　根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協議，以茲共同信守執行。　　

　　一、概況及買賣內容　　由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)，房地產具體狀況如下：　　

　　(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬合同復印件見附件)，有房屋所屬權未取得房屋產權證，現出售給乙方，房屋辦理產權證時以乙方名義辦理，在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有，乙方有居住使用權。　　

　　(二)房地產座落：小區， 樓 戶。　　

　　(三)房屋建筑面積：平方米，實際測量時房款由乙方多退少補。　　

　　(四)交房時間：________年____月____日。　　

　　(五)該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并買賣。　　

　　(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限于煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網絡線路等管線、計量表等一并買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一并買賣;該房屋上的建筑物區分所有權等權益一并買賣。　　

　　二、合同價款　　雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元，成交價格已經包括本合同第一條所列全部內容買賣之價格。自合同訂立之日起，房屋市場價格的漲跌與甲方無關，由乙方全部承擔。　　辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行，不包含在合同價款中，由乙方承擔。　　

　　三、合同價款的支付　　乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價款的%;乙方在甲方交鑰匙并協助乙方辦理完房屋所有權登記后，按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。余款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。　　

　　四、甲方義務　　

　　1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。　　

　　2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項，協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建筑公司之間的有關費用，出示有關交費證明。　　

　　3.甲方保證該房屋不存在安全隱患，能夠達到正常、安全使用之狀態。　　

　　4.甲方應當及時交房并協助乙方辦理物業移交手續。　　

　　五、乙方義務　　

　　1.按照本合同約定，及時支付房款。　　

　　2.乙方應于甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。　　

　　六、產權登記及入住　　甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續，并由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證后的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理，并按國家規定支付相應稅費。　　甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙，辦理完物業登記手續，結算所有有關費用，以便乙方入住，需要乙方予以協助的，乙方應當協助。　　甲乙雙方在房屋登記后____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。　　

　　七、違約責任　　

　　1.甲方違約　　

　　(1)由于甲方原因甲方未履行義務，致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產權，不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的，乙方有權解除合同，并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。乙方不解除合同的，乙方有權按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金，乙方同時享有隨時解除合同的權利。　　

　　(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建筑公司簽訂不合法合同的，存在一房多售情況的，致使合同目的不能實現的，乙方有權解除合同，并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。　　

　　(3)甲方由于開發商和建筑公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月，影響乙方正常使用該房屋的，應向乙方支付地產公司賠付的違約金，甲方超過約定________年仍未交付乙方房屋的，乙方有權解除合同，并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。　　

　　(4)甲方應在乙方或者委托他人辦理買賣過戶時，積極給予協助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。　　

　　(5)由于甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下，乙方因入住對于室內裝修的費用由甲方承擔。　　

　　2.乙方違約　　乙方未按約支付合同價款的，自支付期滿____月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價款逾期超過________年的，甲方有權解除合同，并扣除乙方15%的總合同價款。　　由于乙方原因造成該協議未能達成的，由乙方自行承擔因入住對于室內裝修的費用。　　

　　八、房屋風險　　房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔，自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。　　

　　九、爭議解決　　爭議解決在執行本協議的過程中，如甲、乙雙方發生爭議，先協商解決。協商不成時，任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。　　

　　十、合同生效　　甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。合同自簽訂之日起生效。　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：　　身份證號： 身份證號：　　聯系電話： 聯系電話：________年____月____日________年____月____日

憑樣品買賣合同范例 篇8

　　甲方：_________________________　　

　　地址：_________________________　　

　　法定代表人：___________________　　

　　編碼：_____________________　　

　　聯系電話：_____________________　　

　　傳真號碼：_____________________　　

　　乙方：_________________________　　

　　地址：_________________________　　

　　法定代表人：___________________　　

　　編碼：_____________________　　

　　聯系電話：_____________________　　

　　傳真號碼：_____________________

　　第一條　合同標的

　　1.1　甲方同意同乙方購買，且乙方同意向甲方出售_________設備(以下簡稱合同設備)用于_________項目。將由乙方提供的合同設備的內容詳見合同附件一(附件一中在列出設備外稱的同時也請列出分項價格)

　　1.2　乙方負責合同設備的安裝、調試工作，由甲方提供必要配合。

　　1.3　雙方同意附件中各項條款為合同不可分割的部分，若附件與合同正文有任何不一致，以合同正文為準。

　　第二條　價格

　　2.1　合同設備的價格(以下稱為：合同總價)為：_________，價格清單詳見附件一。

　　2.2　上述合同總價是固定的。

　　第三條　付款條款　　合同

　　第二條中確定的合同總價由甲方向乙方以如下方式支付：

　　3.1　預付款：在本合同生效后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。乙方同時提供甲方同等金額的資金往來發票。

　　3.2　交貨款：在合同設備交貨后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。

　　3.3　驗收款：在合同設備驗收后5個工作日內，甲方支付乙方合同總價_________%的款項，即人民幣_________元。

　　第四條　合同設備的交貨

　　4.1　所有合同設備應在合同正式生效后_________周內，(此周X為最晚交貨設備的周期)，由乙方負責運至交貨地點。交貨地點為_________機場。貨物的導有權及風險在賣方將貨物交至承運人后轉移至買方。

　　4.2　乙方應于交貨日____日之前，通過電報、電傳或傳真的方式通知甲方，通知內容包括合同號、合同設備的名稱、數量、估計總重量與總體積，以及預計交貨日期。甲方在收到乙方通知后，應盡快向乙方確認交貨地點與交貨日期。

　　第五條　合同設備的檢驗

　　5.1　合同設備的開箱檢驗應在設備運至交貨地點后____日內在進行。雙方應指派代表參加檢驗。

　　5.2　設備開箱檢驗合格后，雙方簽署驗貨合格證書。

　　5.3　如雙方認可的合同設備的小缺陷，并不影響設備性能，雙方仍然簽署驗貨合格證書，但乙方應立即采取措施修復缺陷。

　　5.4　如果在聯合開箱檢驗中發現貨物有任何缺陷，缺陷或與合同規定不符，雙方代表將簽署一份詳細報告，該報告將作為甲方要求乙方進行更換，修理或補充發貨的有效證據。如果確認為乙方責任，乙方應自費取得補充或替換設備。如果確認為甲方責任，乙方應在收到甲方的通知后盡快向甲方補充或替換設備。

　　第六條　保證與賠償

　　6.1　乙方保證其向甲方提供的合同設備是全新并未使用過的。

　　6.2　乙方所提供的合同設備的保修期與原廠商提供的保修相同，詳見附件。

　　6.3　保修期內，乙方在收到甲方運于至指定地點(費用由買方負擔)的有缺陷設備后，應盡快將更換設備自費運至甲方。

　　6.4　如果因乙方原因不能按照合同

　　第四條的要求按時交貨，甲方有權以如下方式要求乙方賠償損失：從遲交貨

　　第三周起每周按遲交貨物總價的0.5%(百分之零點五)計，不足一周的時間計為一周。上述賠償總額不超過合同總價的5%(百分之五)。上述賠償不能解除乙方交貨的責任。賠償金的支付將被認為已足額補償甲方的全部損失(包括因遲交貨甲方可能向乙方提出的間接損失)。

　　6.5　如果甲方未按合同

　　第四條規定的內容按時支付合同款。甲方應向乙方支付滯納金。滯納金支付方式為：從規定的付款日次日起，按應付未付合同款額以每日0.5‰(萬分之零點五)計算滯納金，滯納金總額不超過本合同總額的5%。

　　6.6　如果由于非乙方原因造成合同執行延遲，則交貨周期相應順延。

　　第七條　不可抗力

　　7.1　如果雙方中的任何一方因為不可抗力，如：戰爭、火災、臺風、洪水、地震或其他雙方共計為不屬于不可抗力的原因而被迫停止或推遲合同的執行，則合同執行相應延遲，延遲的時間等于不可抗力發生作用的時間。

　　7.2　受影響的一方應將不可抗力的發生盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方。

　　7.3　受影響的一方應在不可抗力終止或被排除后盡快通過電報、電傳或傳真通知另一方，并通過航空掛號通知另一方不可抗力已終結或排除。

　　第八條　仲裁條款

　　8.1　所有與合同及合同執行有關的爭議將通過雙方友好協商解決，如果不能通過友好協商解決，則將該爭議提交_________仲裁委員會仲裁。

　　8.2　仲裁裁定是終局的，對雙方均有約束力。任何一方不得向法院或其他機構申請改變仲裁裁定。

　　8.3　仲裁費用由敗X承擔。

　　8.4　仲裁進行過程中，雙方將繼續執行合同，但仲裁部分除外。

　　第九條　保密條款

　　9.1　雙方同意，在任何時候，不論是合同有效期內還是合同終止以后，對另一方提供的技術文件以及事務、業務或操作方法(下稱秘密信息)實行嚴格保密。

　　9.2　一方保證，其依本合同所知悉的秘密信息只用于本合同的目的，不用于其他任何目的或向任何

　　第三方(包括單位、個人，也包括乙方的關聯企業如子公司、參股公司、母公司等)披露。一方承認并同意，對方是秘密信息的獨家擁有有者，將不直接、間接侵犯或損害對方對秘密信息的所有權。

　　9.3　一方應只在下述情況下，方可使用秘密信息：

　　(1)出于評佑、論證將承擔工作的需要;

　　(2)出于履行本合同的需要。

　　(3)不論如何，秘密信息均不得以任何方式用于對對方不利、有損或相競爭的目的。秘密信息未經對方事先書面同意，不得被復制、全部或部分與其他信息編纂、透露給

　　第三方。

　　9.4　一方除經按本合同許可外，不得傳播、透露秘密信息的全部或部分。秘密信息可向本方的代表和需獲悉秘密信息以輔助本方履行其義務的員工披露。一方保證，在上述本方代表和員工知悉秘密信息之前，向其提示秘密信息的機密性與專有性，并保證上述代表與員工同意接受本協議條款的約整，根據此項保證，一方將向對方賠償因上述代表、員工違約披露、使用秘密信息造成的一切損失、費用(包括律師費)與其他支出。

　　9.5　本條款構成獨立的保密協議，本條款的約定的對雙方的義務不因本合同的終止而終止。本條款的效力于全部秘密信息的秘密性全部喪失時終止。

　　第十條　合同的生效、解除和終止

　　10.1　本合同簽約雙方授權代表簽字、蓋條日期，即本合同的生效日期。

　　10.2　如果發生以下情況，可以視為合同解除或終止：

　　(1)一方進入解體或倒閉階段;

　　(2)一方被判為破產或其它原因致使資不抵債;

　　(3)本合同已有效、全部得到履行;

　　(4)雙方共同同意提前解除合同;

　　(5)按仲裁機構的裁決，合同解除或終止。

　　第十一條　其他　　

　　11.1　本合同壹式二份，雙方各執一份。本合同列出的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。　　

　　11.2　對本合同條款的任何修改、變更或增減，須經雙方授權代表簽署書面文件，成為本合同的補充文件，具有同等法律效力。　　

　　11.3　任一方均不得向

　　第三方公開透露合同內容，除非事先征得對方的同意。但是，如需將合同提交政府有關部門批準則不需對方事先同意。　　

　　11.4　未盡事宜由雙方另行協商決定。　　

　　11.5　本合同均按《中華人民共和國民法典》執行。

　　甲方(蓋章)：_________　　乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________　　代表(簽字)：

　　________年____月____日　　________年____月____日　

憑樣品買賣合同范例 篇9

　　發包人(甲方)：_____ 委 托 代 理 人：_____ 電 話：_____

　　工 程 設 計 師：_____

　　電話：_____

　　依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的家居裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議：

　　第一部分 工程概況

　　第1條、工程地點：___________

　　第2條、工程內容及做法

　　(詳見工程施工項目確認表及報價單)。

　　第3條、工程承包方式：雙方商定采取以下承包方式：

　　(1)承包人包工、部分包料(詳見報價單)，發包人提供部分材料(詳見報價說明);

　　(2)承包人要求發包人提供的材料數量應符合實際施工的要求，與工程實際使用量的誤差應在+-8%以內。

　　(3)由承包人提供的材料必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等。禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如因承包人提供了不合格材料而引起的工程質量問題，由承包人承擔責任，且不受工程質量保修期限的限制。

　　第4條、工程期限_______天;

　　開工日期_____________年_____________月_______日; 竣工日期_____________年_____________月_______日。

　　：___________元,為不含稅報價(詳見裝修工程報價單)。

　　第二部分 施工圖紙

　　_____________元，由發包人支付(此費用包括/不包括在工程價款內)。

　　第三部分 發包人義務

　　第1條、開工前三天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　第2條、提供施工期間的水源、電源;

　　第3條、負責協調施工隊與鄰里之間的關系及相關裝修手續(物管等)，并承擔相關費用;

　　第4條、不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　第5條、施工期間發包人仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　第6條、參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、階段驗收、竣工驗收。

　　第四部分 承包人義務

　　第1條、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　第2條、嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　第3條、保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五部分 工程變更

　　第1條、工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝修工程變更單)。

　　第六部分 材料的提供

　　第1條、由發包人提供的材料、設備，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續。需要保管的，發包人應作好密封標志，并交由現場管理人員保管;

　　第2條、由承包人提供的材料，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第三條，所提供材料保證_____年內不掉色。

　　第七部分 工期延誤

　　第1條、對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)發包人同意工期順延的其他情況;

　　(3)發包人五金件(不含門鎖、潔具等)安裝;

　　第2條、因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。 第3條、因承包人責任不能按期開工或中途停工而影響工期的，工期不順延。

　　第八部分 質量標準

　　第1條、雙方約定本工程施工質量標準為現行家居裝飾裝修驗收標準。 第2條、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由發包人指定擁有質量認證資質的有關部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，

　　認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

　　第九部分 工程驗收和保修

　　第1條、雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)隱蔽工程驗收;

　　(2)水電工程完工;

　　(3)中期驗收(木作工程完工)，并作好工作量統計決算;

　　(4)ICI漆工程完工 。

　　承包人應提前兩天通知發包人進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單(見工程驗收單)。

　　第2條、工程竣工后，承包人應通知發包人驗收，發包人應自接到驗收通知后兩天內組織驗收(否則視同工程合格)，填寫工程驗收單(見工程驗收單)。在工程款結清后，辦理移交手續(見工程結算單)。

　　第3條、工程竣工后，承包人負責采購裝飾裝修材料及設備的，發包人可要求承包人提交說明書、保修單和環保說明書。

　　第4條、在正常使用條件下，本工程保修期為_____月，保修期自住家居裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。驗收合格簽字后，填寫工程保修單(見工程保修單)。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏工程，保修期為______月。

　　第5條、在正常使用條件下，工程應在一定時期內保證合格的質量標準，不應出現嚴重、大面積和多處質量問題。如在保修期內出現超過2次(處)嚴重質量問題的，承包人除提供保修之外，另須根據實際情況賠償發包人由于此質量問題造成的相關損失，并向發包人支付工程質量違約賠償，金額為發生嚴重質量問題的工程的造價(根據附工程報價單)。

　　嚴重工程質量問題是指在正常使用條件下：防水工程出現3處以上滲漏;

　　暖氣、煤氣、給排水改動工程出現斷裂、漏水、漏氣(材料質量問題除外);

　　墻面、吊頂等涂料工程出現0.5M2

　　以上的涂料表層脫落;

　　吊頂、吊柜、五金件、燈具等吊裝、安裝工程出現斷裂、脫落(材料質量問題除外);

　　墻磚超過5處(塊)以上松動、脫落;

　　地磚、地板工程出現5處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位，或松動、脫落(材料質量問題除外); 木工工程出現開裂、脫膠(榫)、松動、變形(材料質量問題除外)。

　　第十部分 工程款支付方式

　　第1條、雙方約定按以下方式支付工程款：

　　第2條、工程中期驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后2日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(見工程結算單)并簽字，發包人應在簽字時向承包人結清工程款。每項工程增加項目結算應在每次付款時結清。

　　第十一部分 違約責任

　　第1條、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　第2條、未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　第3條、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，終止方應提前5天通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　第十二部分 合同爭議的解決方式

　　第1條、本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四部分 幾項具體規定

　　第1條、因工程施工而產生的垃圾，由承包人負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的地點。

　　第2條、施工期間，承包人應盡量確保工程不對鄰里、社區和公眾利益產生影響。承包人應對工程噪音、污水、廢料、異味、光污染、高空墜落物等有害因素有足夠的預計和有效的管理。由于承包人管理不善，違規操作而造成的一切后果，由承包人負責。

　　第3條、施工期間，承包人每天的工作時間為：上午_______點_______分至_______點_______分;下午

　　_______點_______分至_______點_______分。承包人應按時開工、停工，并不在施工現場從事與工程無關的活動。

　　第十五部分 附則

　　第1條、本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。 第2條、本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　第3條、合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。 備注：

　　(1)從竣工驗收之日計算，保修期為______年。

　　(2)保修期內由于承包人施工不當造成質量問題，承包人無條件地進行維修，并根據本協議的規定對發包人進行賠償;

　　(3)保修期內如屬發包人使用不當造成裝飾面損壞，或不能正常使用，承包人酌情收費。

　　(4)本保修單在發包人簽字、承包人簽字(蓋章)后生效。

　　發包人簽字：_____

　　承包人簽字(蓋章)：_____

　　日期：_____年_____月_____日

憑樣品買賣合同范例 篇10

　　供方(甲方)：_____

　　通信地址：_____ 電話：_____ 傳真：_____

　　需方(乙方)：_____

　　通信地址：_____電話傳真：_____

　　甲、乙雙方經平等協商，就乙方購買甲方 產品，簽訂本合同，內容如下：

　　一、質量標準：乙方所購甲方產品屬于：定制產品。定制產品質量標準按照雙方約定封樣的產品質量指標執行。

　　二、交貨時間、地點：_____甲方應在 ______年 ______月_____日前將產品送至乙方指定的送貨地 。

　　三、收貨與驗貨：乙方指定收貨人

　　收貨人1姓名:_____;身份證號 :_____;聯系電話 :_____

　　收貨人2姓名:_____身份證號：_____；聯系電話 ：_____

　　乙方指定收貨人代表乙方收貨驗貨并簽發《收貨單》給甲方，作為雙方甲方交貨和雙方結算貨款的依據。乙方在收貨后______日內自行對產品進行質量檢驗，并向甲方提出書面質量異議，逾期無書面質量異議，視為質量合格。如乙方在質量異議期內提出書面質量異議，乙方應對貨物進行封存，甲乙雙方派員按約定的樣品質量標準委托乙方住所在地質監部門進行質檢，按質檢提供報告結論解決。如檢驗質量不合格，乙方有權無條件退貨。

　　四、付款時間、方式：乙方應在收貨后天內通過甲方提供的銀行帳號用電匯或轉帳的方式付清貨款。

　　五、違約責任與合同解除：甲方如未按約定的交貨期限和質量交付貨物，每逾期一日，按應交付貨物價款的千分之一向乙方支付違約金;逾期超過 天未交付貨物，乙方有權解除本合同，并有權按合同約定追究甲方違約責任。乙方如未按約定的付款期限支付貨款，每逾期一日，按應交付貨款金額的千分之一向甲方支付違約金;逾期超過 天未支付貨款，甲方有權解除本合同，并有權按合同約定追究乙方違約責任。

　　六、爭議解決：甲、乙方如發生爭議糾紛，均應友好協商。如協商不成，可向原告住所地的人民法院訴訟解決。

　　七、合同生效：本合同一式兩份，雙方簽名蓋章后生效。雙方在本合同以及相關憑證上的簽名和代表人，均為法人代表或法人委托人，傳真件與正本一致，同具法律效力。

　　甲 方：_____(公章) 乙 方：_____(公章)

　　甲方(代表)：_____ 乙方(代表)：_____

　　日期：______年______月_____日

憑樣品買賣合同范例 篇11

　　甲方(買賣人)：　　乙方(受讓人)：　　根據《中華人民共和國____市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及相關法律法規之規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商的基礎上就房屋買賣達成如下協議，以茲共同信守執行。　　

　　一、概況及買賣內容　　由乙方受讓甲方房屋及該房屋占用范圍內的土地使用權(以下簡稱房地產)，房地產具體狀況如下：　　

　　(一)甲方依法取得的房地產為工程頂賬房地產(甲方頂賬合同復印件見附件)，有房屋所屬權未取得房屋產權證，現出售給乙方，房屋辦理產權證時以乙方名義辦理，在乙方結清購房款之前房屋仍屬甲方所有，乙方有居住使用權。　　

　　(二)房地產座落：小區， 樓 戶。　　

　　(三)房屋建筑面積：平方米，實際測量時房款由乙方多退少補。　　

　　(四)交房時間：______月____日。　　

　　(五)該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并買賣。　　

　　(六)該房屋的附屬物(設施)包括但不限于煤氣、電力、供水、電話、供暖、有線電視、網絡線路等管線、計量表等一并買賣;為使該房屋達到合理、正常使用之目的的必要設施一并買賣;該房屋上的建筑物區分所有權等權益一并買賣。　　

　　二、合同價款　　雙方商定房地產成交價格為人民幣(大寫)元(小寫元)元，成交價格已經包括本合同第一條所列全部內容買賣之價格。自合同訂立之日起，房屋市場價格的漲跌與甲方無關，由乙方全部承擔。　　辦理產權登記所需的稅費及房屋修繕基金等按照國家規定執行，不包含在合同價款中，由乙方承擔。　　

　　三、合同價款的支付　　乙方在本合同簽訂之日起內向甲方支付合同價款的%;乙方在甲方交鑰匙并協助乙方辦理完房屋所有權登記后，按甲方約定日期向甲方支付合同價款的%。余款在乙方辦完產權登記之日起兩年內付清。　　

　　四、甲方義務　　

　　1.甲方保證該房屋不存在產權糾紛;未設定抵押、未出租、未一房多售、未被查封或存有其他權利瑕疵;甲方保證其對該房屋享有獨立處分權;保證該房屋不被他人合法追索。　　

　　2.甲方應如實向乙方說明該房屋交接過程中的重大事項，協助乙方辦理產權登記、公共修繕基金繳納等提供必要的文件、資料和手續便利;結清乙方房屋所有權登記前的與開發商、建筑公司之間的有關費用，出示有關交費證明。　　

　　3.甲方保證該房屋不存在安全隱患，能夠達到正常、安全使用之狀態。　　

　　4.甲方應當及時交房并協助乙方辦理物業移交手續。　　

　　五、乙方義務　　

　　1.按照本合同約定，及時支付房款。　　

　　2.乙方應于甲方共同辦理房屋所有權及土地使用權交接、物業移交手續。　　

　　六、產權登記及入住　　甲乙雙方應當在地產公司交鑰匙及辦理房產證時共同前往房屋所在地房屋行政管理部門辦理房屋所有權登記手續，并由乙方按約支付相應稅費。土地使用權證的屋所有權證后的兩日內由雙方共同前往土地行政管理部門辦理，并按國家規定支付相應稅費。　　甲方應當在房屋所有權登記在乙方名下完畢之日起交予房屋房屋鑰匙，辦理完物業登記手續，結算所有有關費用，以便乙方入住，需要乙方予以協助的，乙方應當協助。　　甲乙雙方在房屋登記后____日內共同辦理公共維修基金移轉手續。　　

　　七、違約責任　　

　　1.甲方違約　　

　　(1)由于甲方原因甲方未履行義務，致使乙方在履行本合同約定時超過三個月未按約交接房屋產權，不能取得房屋所有權或不能正常使用該房屋的，乙方有權解除合同，并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。乙方不解除合同的，乙方有權按照合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金，乙方同時享有隨時解除合同的權利。　　

　　(2)甲方不如實告知乙方有關情況或與開發商和建筑公司簽訂不合法合同的，存在一房多售情況的，致使合同目的不能實現的，乙方有權解除合同，并有權要求甲方在違約之日起5個工作日內雙倍返還乙方已經支付的合同價款。　　

　　(3)甲方由于開發商和建筑公司拖延未按約交接房屋產權超過三個月，影響乙方正常使用該房屋的，應向乙方支付地產公司賠付的違約金，甲方超過約定_______年仍未交付乙方房屋的，乙方有權解除合同，并按照合同簽訂之日至合同解除期間以合同總價日仟分之伍的比例向甲方收取違約金。　　

　　(4)甲方應在乙方或者委托他人辦理買賣過戶時，積極給予協助。由于甲方故意拖延或者不及時提供相關材料的，乙方按本合同違約責任的第一條追究甲方的違約責任。　　

　　(5)由于甲方原因造成房地產不能正常登記在乙方名下，乙方因入住對于室內裝修的費用由甲方承擔。　　

　　2.乙方違約　　乙方未按約支付合同價款的，自支付期滿____月之后按照約定支付未付金額的日仟分之伍支付違約金;乙方拒絕履行合同或未按合同支付剩余價款逾期超過_______年的，甲方有權解除合同，并扣除乙方15%的總合同價款。　　由于乙方原因造成該協議未能達成的，由乙方自行承擔因入住對于室內裝修的費用。　　

　　八、房屋風險　　房屋風險的轉移房屋毀損、滅失的風險在乙方自取得房屋所有權證書之日前由甲方承擔，自乙方自取得房屋所有權證書之日起移轉至乙方。　　

　　九、爭議解決　　爭議解決在執行本協議的過程中，如甲、乙雙方發生爭議，先協商解決。協商不成時，任何一方均可向房屋所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。　　

　　十、合同生效　　甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系，乙方對甲方上述買賣的房地產具體狀況充分了解，自愿買受該房地產。合同自簽訂之日起生效。　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：　　身份證號： 身份證號：　　聯系電話： 聯系電話：______月____日______月____日

憑樣品買賣合同范例 篇12

　　甲方：_________　　代表人：_________　　地址：_________　　乙方：_________　　地址：_________　　代表人：_________　　甲乙雙方代表經過友好協商簽訂本合同。　　

　　第一條 根據乙方要求，甲方同意按甲方提供的憑規格買賣（詳見附件），提供_________型氣墊船_________艘，每艘_________萬美元。于乙方支付本合同規定的預付款后_________個月內交船。交船技術條件按本合同附件規定。關于本合同各期付款的日期，以簽訂本合同日期算起。　　

　　第二條 本合同雙方議定的總金額為_________..d.（大寫：_________美元）該金額為_________艘_________型氣墊船的fb價格。即在_________港口的交貨價。總金額中不包括燃料、食品和培訓等費用，但總金額包括下列費用：　　

　　1._________型氣墊船的價格；　　

　　2._________型氣墊船的系泊試驗費，航行試驗費及建造期間至簽署交船證書之前的停泊碼頭費、船塢費和保險費等。　　

　　第三條　　

　　1.凡與履行本合同有關的發生在甲方境內的稅收、關稅手續費等由甲方負擔。　　

　　2.凡與履行本合同有關的所有銀行費用及在甲方國境以外的稅收、關稅、運輸、保險、手續費由乙方負擔。　　

　　第四條 為了保證甲方能夠連續進行生產，并履行合同規定的支付進度，乙方同意下列付條款中規定的義務。　　

　　1.本合同的總金額以美元現匯支付。本合同的總金額的支付時間和美元金額如下：_________；　　

　　2.本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日前支付總金額_________％的預付款..d._________（大寫：_________美元）；　　

　　3.

　　第一期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計..d._________（大寫：_________美元）；　　

　　4.

　　第二期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計..d._________（大寫：_________美元）；　　

　　5.

　　第三期付款在本合同簽字之日起_________個月內，即不遲于________年____月____日支付總金額_________％的貨款，計..d._________（大寫：_________美元）；　　

　　6.每期付款乙方在二（2）周前委托乙方銀行開立經甲方銀行通知的以_________為受益人的不可撤銷的信用證，乙方根據甲方即期匯票支付每期貨款。　　

　　第五條　　

　　1.本合同的_________型氣墊船在建造過程中的檢驗，由甲方檢驗部門負責。甲方將提前1個月通知乙方派代表參加試航驗收。如乙方屆時不能派出代表參加試航，甲方將驗收證件交予乙方，驗收證件對雙方均有效。　　

　　2.本合同的_________型氣墊船在完成試航和驗收，以及乙方在履行了合同規定的義務之后，雙方代表即簽署交船證書。證書一式四份，雙方各執兩份，并由甲方申請辦理海關放行手續。此時，abc型氣墊船轉移至乙方，此后所發生的風險和費用由乙方負責。　　

　　第六條　　

　　1.本合同_________型氣墊船的船體，機電設備在正常運行和維修保養條件下，保證期為十二（12）個月，自_________型氣墊船交船證書簽字之日算起。　　

　　2.在保證期內，凡屬制造質量和所用材料而產生的缺陷，甲方負責進行修理，或更換有缺陷部分。　　

　　3.甲方對于正常合理磨損和使用不當所造成的損壞，均不負賠償責任。　　

　　第七條　　

　　1.雙方有義務對本合同保密，未經對方許可，不得將本合同內容泄露給

　　第三國。乙方保證不向別國轉讓合同規定的產品和資料。　　

　　2.凡屬與本合同有關的通知和函電，應采用秘密方式，通過住在本國的_________渠道直接送交本合同有關方面之機構。　　

　　第八條　　

　　1.在本合同履行期間，雙方對發生的任何意見分歧均應以友好協商的原則解決。　　

　　2.本合同用英文書就正本兩份，各執一份。　　

　　3.本合同自雙方代表簽字之日起，立即生效。　　

　　4.本合同所有附件均為本合同不可分割的組成部分。　　甲方代表（簽字）：_________ 乙方代表（簽字）：_________　　________年____月____日 ________年____月____日　　附件　　交船技術條件　　

　　1._________型氣墊船完工文件目錄；　　

　　2.艙室名稱對照表；　　

　　3.機械部分備件和專用工具供應明細表；　　

　　4.電器部分備件和專用工具供應明細表。_________注：商品的規格（ecfca）是表示商品質量的指標，以此指標作為檢驗商品的標準。有些商品由于結構、性能復雜，安裝、操作和維修等需要一定的程序，故憑規格買賣的產品，必須有產品性能說明書、技術圖表及操作和維修手冊等技術文件。這些技術文件作為協議書的39;附件，具有法律效力。　　雖然合同貨物是依商品規格為檢驗標準，但商品由誰來檢查、驗收，發放合格證書應在協議書中明確

憑樣品買賣合同范例 篇13

　　出賣人：________(以下簡稱甲方)

　　買受人：________(以下簡稱乙方)

　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定協議如下：

　　第一條 乙方向甲方訂購________貨物，并于___日由雙方共同確認、封存樣品(雙方各一份)。甲方應于____日內將與樣品基本相同的貨物交付乙方。

　　第二條 甲方如不能按期交付或不能完全交付，應于____日前通知乙方將延緩日期;乙方若不同意，可解除合同。

　　第三條 如因不可抗力，致使甲方不能如期交貨或不能全數交付，可延長交貨期，但具體期限應經雙方議定。

　　第四條 買賣價款議定每件計人民幣____元，共計人民幣____元，于甲方交貨同時悉數付清。

　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。甲方因此所受的損失，由乙方賠償。

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。

　　第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。

　　第七條 市場價格如有浮動，各方不得主張增、減貨物或價款，或借故解除合同。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

　　出賣人(甲方)：________

　　買受人(乙方)：________

　　簽約時間：________

　　簽約地點：________

憑樣品買賣合同范例 篇14

　　范本　　出賣人：__________________（以下簡稱甲方）　　買受人：__________________（以下簡稱乙方）　　茲為訂購貨物買賣，雙方議定條件如下：　　

　　第一條 乙方和甲方訂購_______貨物，甲方應于____日內交付乙方。　　

　　第二條 甲方如不能照期交付或僅能交付一部分，應于____日前通知乙方延緩日期；乙方若不同意，可解除合同。　　

　　第三條 如因天災或其他不可抗力，致使甲方不能照期交貨或不能全數交付，可延長交貨期。但其延期日數應經雙方議定。　　

　　第四條 買賣價款議定每件人民幣____仟____佰元，共人民幣____萬____仟____佰元，于甲方交貨同時悉數付清。　　如乙方不能付清，甲方可停止交貨，直到解除合同。　　甲方因此所受的損失，由乙方賠償。　　

　　第五條 乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方延緩交貨日期，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，但如給甲方造成損害，應負賠償之責。　　

　　第六條 甲方所交付貨物如與樣品不相同時，乙方可要求更換或解除買賣合同，由此給乙方造成的損失，由甲方負責。　　

　　第七條 市場價格如有升降變動，各方不得主張增減貨物，或借故解除合同。　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。　　出賣人（甲方）：__________________　　買受人（乙方）：__________________　　________年____月____日

憑樣品買賣合同范例 篇15

　　范例　　合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。為你準備了憑樣品買賣合同范例，敬請關注!　　憑樣品買賣合同范例　　出賣人：_________(以下簡稱甲方)。買受人：_________(以下簡稱乙方)。茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：　　

　　第一條乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于____日內交付乙方。　　

　　第二條甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于____日前通知乙方延緩日期;但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。　　

　　第三條如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。　　

　　第四條買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的`損害亦得請求賠償。

　　第五條　　乙方預知屆期不能付款的，可于____日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：　　

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;　　

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第九條　　其他約定事項：_________本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。出賣人(甲方)(簽章)：_________　　買受人(乙方)(簽章)：_________　　________年____月____日　　________年____月____日　　簽訂地點：_________　　簽訂地點：_________

憑樣品買賣合同范例 篇16

　　上訴人(原審原告)______,住所地：______

　　法定代表人：______，董事長兼總經理。

　　委托代理人：______，

　　被上訴人(原審被告)：______,住所地：______

　　法定代表人：______董事長。

　　委托代理人:______，

　　上訴人(以下簡稱甲方)因與被上訴人(以下簡稱乙方公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服______人民法院(______)豐民初字第20453號民事判決，向本院提起上訴。本院于____________年____________月____________日受理后，依法組成由法官周荊擔任審判長，法官____________、____________參加的合議庭，于____________年____________月____________日召集雙方當事人進行了詢問。本案現已審理終結。

　　____________在一審中起訴稱：____________年____________月____________日，甲方同乙方簽訂1份工礦產品購銷合同，價款為：____________元。當時雙方約定：____________公司送貨到____________公司開發建設的位于____________。____________公司預付定金____________%、安裝調試后付____________%、運行3個月后付____________%、余款____________年付清。____________公司按約定及要求履行了全部的供貨安裝義務。但是____________公司卻以各種理由拖欠未付。故訴至法院請求判令____________公司給付貨款_______________元和債務利息__________________元，并承擔訴訟費。

　　____________公司在一審中答辯稱：____________公司先后付給____________公司______________元和________________元，已付清____________公司的貨款，____________公司也給____________公司開具了發票。盡管____________公司對____________公司給付貨款_________________元存有異議，____________公司提供的證據不足以證明_______________元貨款是____________公司拿走的。但是，____________公司現在起訴要求XX公司給付貨款 _______________元的訴訟請求已過訴訟時效，請求法院駁回____________公司的全部訴訟請求。

　　一審法院審理查明：____________年____________月____________日，____________公司與____________公司簽訂了《工礦產品購銷合同》，約定：____________購買____________公司的排煙補風機和風機，合計價款____________元。有效期限：自____________年____________月____________日至____________年____________月____________日。

　　第七條驗收標準、方法及提出異議的期限：

　　第八條設備到現場后進行安裝，后即試運行(1個月)達到使用要求后方認。

　　第九條結算方式及期限：付定金20%，到現場通過合同第七條標準付40%，運行月后付35%，余下滿年付清。合同簽訂后，____________公司給付____________公司_____________元。____________年底，____________公司按照合同約定履行了供貨及安裝義務。

　　公司不服一審法院上述民事判決，向本院提起上訴。其主要上訴理由是：

　　一、____________公司在合同有效期內要求____________公司給付貨款合法合理。

　　二、一審判決錯誤理解和適用了______年訴訟時效的規定。

　　三、雙方簽訂的合同是____________公司提供的，若有不同理解，應從不利于____________公司方面解釋。____________公司請求二審法院撤銷一審判決，依法改判或發回重審。

　　____________公司服從一審法院判決。其未向本院提交書面答辯意見，但其在本院庭審中口頭答辯稱：一審判決對合同有效期的認定是合理的，認定訴訟時效已過是合理合法的。合同文本是____________公司提供的。依據最高人民法院有關訴訟時效制度的解釋，也超過了訴訟時效。

　　本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。

　　上述事實，有____________公司提供的《工業品買賣合同》及雙方當事人陳述在案佐證。

　　本院認為，____________公司與XX公司簽訂的《工業品買賣合同》是雙方當事人的真實意思表示，其內容未違反有關法律、行政法規的強制性規定，合法有效，雙方均應依約履行。____________公司提出其已付清_________________元貨款，但____________公司只認可收到_________________元，否認收到__________________元，____________公司未能提供確實充分的證據證明其已付清貨款，故對此主張本院不予采信。依據該合同約定的付款比例及時間，____________公司最遲的付款時間應在____________年____________月，____________公司年提起要求____________公司支付貨款的訴訟已超過法律規定的訴訟時效期間。____________公司關于其在合同有效期內主張權利，并未超過訴訟時效期間的上訴主張，因合同約定的有效期限實質是XX公司供貨的期限，即在合同有效期限內，雙方可依據該合同維持買賣合同關系。該合同約定的有效期限內，雙方只在年底發生了1筆____________公司向____________公司提供價值_____________元設備的買賣，且已安裝完畢。故XX公司關于其主張未超過訴訟時效的上訴意見不成立，應予駁回。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規定，判決如下：駁回上訴，維持原判。

　　一審案件受理費______元，由______公司負擔(已交納)。

　　二審案件受理費__________元，由______司負擔(已交納)。

　　本判決為終審判決。

憑樣品買賣合同范例 篇17

　　合同編號__________________　　（版）　　賣

　　方（甲方）_______________________　　買

　　方（乙方）_______________________　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國畜牧法》和《中華人民共和國動物防疫法》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等的基礎上協商一致，簽訂本合同。　　

　　第一條

　　品種、數量、價款（可另附表）　　品種性別數量（頭）規

　　格（公斤頭）單

　　價（元公斤）單

　　價（元頭）金

　　額（元）供

　　種期

　　限 公

　　母

　　公

　　母　　合計金額：　　備注：甲乙雙方按實際情況選擇計量單位。　　

　　第二條

　　質量標準　　

　　（一）________________________________________________ 。　　

　　（二）________________________________________________ 。　　

　　第三條

　　支付方式　　貨款的支付按下列第_______項執行：　　

　　（一）即時結清。　　

　　（二）合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元，乙方每批提貨時須付訖所提該批種豬的金額，定金抵作貨款或返還。　　

　　（三）其他方式__________________________________ 。　　

　　第四條

　　交貨方式、地點及費用，按下列第________項執行：　　

　　（一）甲方將種豬送到___________，運輸費用由________方承擔。　　

　　（二）乙方到________________提貨，運輸費用由_______方承擔。　　

　　第五條

　　違約責任　　

　　（一）甲方延遲供種的，每延遲____日，應支付乙方_______元的違約金。　　

　　（二）乙方逾期提貨的，每延遲____日，應支付甲方________元的違約金。　　

　　（三）乙方逾期支付貨款的，每延遲____日，應支付甲方______元的違約金。　　

　　（四）其他違約責任____________________________ 。　　

　　第六條

　　其他約定 。　　

　　第七條

　　爭議解決　　發生爭議由雙方協商解決；也可通過____市生豬業行業協會調解；或選擇下列第_______項方式解決：　　

　　1.上海仲裁委員會提起仲裁。　　

　　2.向人民法院提起訴訟。　　

　　第八條 本合同一式_______份，甲乙雙方各執_____份，自甲乙雙方簽字（蓋X）之日起生效。　　甲

　　方_________________________ 乙

　　方________________________　　法定代表人_________________________ 法定代表人________________________　　委托代理人_________________________ 委托代理人________________________　　____市種豬買賣合同示范文本　　地

　　址_________________________ 地

　　址________________________　　郵

　　編_________________________ 郵

　　編________________________　　電

　　話_________________________ 電

　　話________________________　　簽約地點___________________________ 簽約地點__________________________　　簽約日期___________________________ 簽約日期

憑樣品買賣合同范例 篇18

　　合同編號__________________　　賣 方（甲方）_______________________　　買 方（乙方）_______________________　　依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規的規定，經雙方協商一致，訂立本合同　　

　　第一條 標的（可另附表格）　　名稱　　品種　　養殖地____日齡　　數量　　單位　　單價　　金額　　交貨時間　　合計金額：大寫：183;183;183; 小寫：183;183;　　

　　第二條 質量標準　　

　　1.交付的肉禽應符合以下標準：__________________________ 。　　

　　2.甲方應提供縣級以上動物衛生監督部門出具的動物檢疫合格證明。　　

　　3._____________________________________________________ 。　　

　　第三條 價款支付　　按下列第_________項支付價款。　　

　　1.即時結清。　　

　　2.乙方應于肉禽交付之日起____日內付清。　　

　　3.合同簽訂后，乙方支付甲方定金_______元；肉禽交付后____日內付清價款，定金抵作價款或返還。　　

　　4.__________________________________________________ 　　

　　第四條 交貨時間、地點、方式　　

　　1.交貨時間：________年____月____日。　　

　　2.交貨地點：_______________________________ 。　　

　　3.交貨方式：以下列第_______方式交貨。　　

　　（1）由甲方送貨到__________________________________ 。　　

　　（2）由乙方自行到_______________________________提貨。　　

　　（3）其他：________________________________________ 。　　

　　4.運費承擔：_____________________________________ 。　　

　　第五條 驗收　　

　　1.以下列第________項方式驗收。　　

　　（1）交貨時在交貨地驗收：由乙方抽檢______%肉禽，并開具驗收單據。　　

　　（2）________________________________________________________ 。　　

　　2.途損約定：_______________________________________________ 。　　

　　3._________________________________________________________ 。　　

　　第六條 提出異議的時間和方式　　

　　1.乙方在驗收中，如果發現肉禽的品種、數量、質量、日齡不符合本合同約定的，應在_____天內向甲方提出異議。　　

　　2.甲方在接到乙方異議后，應在_______天內負責處理。　　

　　3.____________________________________________ 。　　

　　第七條 違約責任　　

　　1.甲方交付的肉禽品種、日齡、質量不符合合同約定的，乙方有權要求甲方繼續履行，并承擔因此造成的損失。　　

　　2.甲方逾期交貨，按逾期交付肉禽價款的每日______%向乙方支付違約金；逾期超過______天，致使乙方不能實現合同目的的，乙方可解除合同。　　

　　3.乙方未按合同約定期限支付價款的，按逾期支付部分價款每日_______%支付違約金。　　

　　4.其他違約責任：_______________________________ 。　　

　　第八條 其他約定事項　　

　　第九條 合同爭議解決方式　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，或按下列第______種方式解決。　　

　　1.提交上海仲裁委員會仲裁。　　

　　2.依法向人民法院起訴。　　

　　第十條 本合同正本一式_______份，雙方各執_______份。　　甲 方__________________________ 乙 方________________________　　住 所__________________________ 住 所________________________　　法定代表人（負責人）________________ 法定代表人（負責人）______________　　委托代理人__________________________ 委托代理人________________________　　銀行帳號____________________________ 銀行帳號__________________________　　聯系方式____________________________ 聯系方式__________________________　　簽約地點____________________________ 簽約地點__________________________　　簽約時間____________________________ 簽約時間__________________________

憑樣品買賣合同范例 篇19

　　甲方（賣方）：乙方（買方）：　　經平等友好協商，甲乙雙方就甲方所有的裝載機讓給乙方一事達成一致協議如下：　　

　　一、裝載機工程機械概況　　品牌：柳工裝載機　　型號：50C　　車輛識別代號：50C　　

　　二、轉讓價格：20元　　

　　三、付款方式：由甲方欠乙方的借款中扣出。　　

　　四、甲方承諾對上述裝載機轉讓合同范本享有合法的完全的所有權，乙方基于該承諾購買上述裝載機。如因第三人向乙方主張裝載機的所有權或他物權導致乙方經濟損失的，乙方有權向甲方追償。　　

　　五、裝載機現狀已由雙方確認。因該裝載機系二手舊機，甲方對于裝載機的運行狀況及工作狀況均向乙方作了充分的說明，乙方對于該裝載機的現狀以及日后運行可能出現的問題均已了解。　　

　　六、裝載機由甲方于____日，在廣漢順興交付給乙方，乙方采取現場驗收的方式進行驗收，乙方對裝載機的運行狀況及設備數量、質量有任何不符合雙方在本合同中的說明及約定的，應當場以書面形式交由甲方確認并由雙方協商解決，交付后即視為驗收合格。　　

　　七、裝載機交付后，因該裝載機的運輸、運行所產生的任何責任均由乙方承擔，包括裝載機本身的故障、質量問題產生的損失以及對第三人的侵權所產生的損失，交付后所造成的一切事故和違法事故責任均全部由乙方承擔，甲方不承擔相應的法律責任。　　

　　八、如甲方在裝載機交付后承擔了上述責任，甲方有權向乙方追償。　　

　　九、因履行裝載機轉讓合同范本協議所產生的任何爭議，由甲方住所地法院管轄。　　

　　十、本裝載機轉讓合同范本協議自簽訂之日起，雙方簽字生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。　　甲方： 乙方：　　____日