買賣糾紛起訴狀（精選19篇）

買賣糾紛起訴狀 篇1

　　原告：

　　地址：

　　法定代表人：

　　被告：

　　地址：

　　法定代表人：

　　訴訟請求：

　　1、判令被告向原告返還全部____款人民幣_____元，利息人民幣____元（截止____年____?月?____日，請求支持至實際支付之日，按照同期________銀行貸款利率計算）；

　　2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣_______元；

　　3、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。

　　事實和理由：

　　____年____月____日，原告與被告于____簽署了《___合同》（合同編號：________），約定原告向被告_______噸________，合同價款為人民幣____元，若貨到后經檢驗不合格的，原告有權退貨，被告應在收到原告退貨通知后____內到原告處自提貨；《___合同》還約定，被告違反合同約定的，原告有權解除合同，被告應在____日內返還合同價款，并承擔由此給原告造成的損失。

　　此致

　　________人民法院

　　具狀人：______有限公司

　　____年____?月____?日

買賣糾紛起訴狀 篇2

　　承包地確權糾紛起訴狀可以這么寫：_________________

　　原告：______________，男，_____族，19__________年_____月_____日生，住_____市_____區_____區_____號樓_____單元_____號。電話_____________.

　　被告：______________，女，_____族，19__________年_____月_____日生，住_____市_____區_____街_____號院_____號樓_____號。電話_____________.

　　訴訟請求

　　1、請求法院依法確認位于__________市__________區_______________區_____號樓_____單元_____號的房屋歸原告所有;

　　2、本案的訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由

　　原告_______________、被告_______________系_______________的子女，_______________系被告_______________的父親。20__________年_____月__________日_______________立下遺囑，其自愿將位于__________市__________區_______________區_____號樓_____單元_____號，面積為__________平方米的房屋在_______________去世后由原告繼承，該遺囑于立遺囑當天經河南省__________市__________區公證處公證。20__________年_____月_____日_______________去世，原、被告因繼承發生爭議，為維護原告的合法權益，現依據《中華人民共和國民事訴訟法》第__________條之規定，依法提起訴訟，懇請依法判決。

　　此致

　　__________市__________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　_____年_____月_____日

買賣糾紛起訴狀 篇3

　　原告：________________通訊地址：________________身份證號碼：________________聯系電話：________________被告一：________________通訊地址：________________身份證號碼：________________聯系電話：________________被告二：________________通訊地址：________________身份證號碼：________________聯系電話：________________

　　案由：________________房屋買賣合同糾紛

　　訴訟請求：________________

　　一、判令被告繼續履行合同，配合原告辦理銀行貸款及房屋過戶手續，并在房屋過戶當天向原告交房;

　　二、判令被告承擔違約金人民幣萬元(小于等于房屋總價的20%);三、本案訴訟費由被告承擔。

　　事實和理由：________________

　　年月日，在北京中原房地產經紀有限公司的居間下，我與被告二(被告一的法定代理人)簽訂了《房屋買賣居間合同》及《北京市存量房屋買賣合同》，買賣位于的房屋(以下簡稱“涉案房屋”)，房屋所有權證號為，建筑面積為平方米，房屋成交價格為人民幣萬元整，購房定金為人民幣萬元整。上述合同的簽訂系原被告雙方的真實意思表示，合同自簽訂之日成立并生效。

　　合同簽訂后，我如約向被告支付了定金及購房款，共計人民幣萬元，但被告并未按照《房屋買賣居間合同》約定的時間配合我辦理涉案房屋過戶手續。之后我與被告多次聯系，被告對于辦理涉案房屋交割相關的手續事宜遲遲不予配合。年月下旬，被告明確表示不將涉案房屋賣給我了，我多次與被告聯系，被告或借故推脫或不予理睬，截至今日也沒有配合我辦理相關手續。

　　綜上所述，被告的行為嚴重違反了合同約定，侵害了我的合法權益，故依法向貴院提起訴訟，請求法院判如所請。

買賣糾紛起訴狀 篇4

　　原告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

　　被告：_________________，男，漢族，__________年__________月__________日出生，住_________________，電話：______________。

　　訴訟請求：_________________

　　1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

　　2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

　　3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

　　事實與理由：_________________

　　原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》，合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月，被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告，被告仍以各種理由推脫其責任，被告的行為嚴重損害的了原告的利益。

　　為此，原告為維護自身合法利益，特向人民法院提起訴訟，望貴院支持原告的訴訟請求。

　　此致

　　__________人民法院

　　原告：_________

　　上訴日期_________

買賣糾紛起訴狀 篇5

　　原告：_________________，男，__________歲，漢族，住所地：__________________________

　　電話：______________

　　被告：_________________劉_______________，男，__________歲，漢族，住所地：___________________________

　　電話：_________________

　　案由：_________________租賃合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　1.判令被告立即騰出所租賃的房屋;

　　2.判令被告支付違約金_______________元整;

　　3.判令被告承擔訴訟費用。

　　事實與理由：_________________

　　此致

　　__________人民法院

　　具狀人：______________

　　_____年_____月_____日

買賣糾紛起訴狀 篇6

　　原告：________________，住所地：__________________

　　法定代表人：______________________

　　被告：________________，住所地：__________________

　　性別：_______________，________年_________月__________日，聯系電話：___________

　　訴訟請求：

　　1、請求判令被告支付服務費用______元。

　　2、本案的訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　原被告于_____年____月____日簽訂《________服務合同》，被告委托原告為其提供________服務。雙方約定律師費的支付方式為：合同簽訂后原告提供___________服務后被告支付相關服務費__________元。

　　接受委托后，原告按照合同約定的方式向被告提供了相關服務，被告卻在原告的多次要求其提供相關費用________元后依舊拒絕支付。

　　綜上所述，原被告雙方意思表示真實，合同約定合法有效，雙方應依法履行合同設定的權利和義務，按照合同約定，被告應支付相關服務費用共計___________元。因被告未積極履行合同設定的義務，原告為了維護自己的合法權益，現依據《民事訴訟法》之規定，具狀訴請貴院依法審理，判準如上請求。

　　此致

　　___________人民法院

　　起訴人：____________________

　　_______年________月_______日

　　附：

　　起訴狀副本____份；

　　證據材料副本____份。

買賣糾紛起訴狀 篇7

　　原告：_______，身份證號碼：___________________________，性別：____，____族，年齡_____，

　　住址：_____________，聯系電話：_________________________________。

　　被告：_______，身份證號碼：___________________________，性別：____，____族，年齡_____，

　　住址：_____________，聯系電話：_________________________________。

　　訴訟請求：

　　1、判令被告返還借款______元；

　　2、判令原告對拍賣、變賣抵押物土地使用權（______（____）字第_____號證）價款享有優先受償權；

　　3、判令被告承擔本案訴訟費。

　　事實和理由：

　　____年___月___日，原告與被告經過平等協商達成借款協議，約定被告從原告處借款____萬元，歸還期限為____年，即到____年___月____日被告必須歸還借款，并約定了以被告合法擁用有的土地使用權證（______（____）字第_____號證）為債務設定抵押。現已屆至還款期限，可是被告至今沒有還款給原告，并且將設定已經設定抵押的土地使用權由第三人_____________使用，侵犯了原告對抵押權的使用、收益等合法權益。經原告多次想要與被告協商交涉，但被告置之不理。

　　此致

　　____________人民法院

　　具狀人：_________

　　____年____月____日

買賣糾紛起訴狀 篇8

　　原告：XX公司，住所地__________，組織機構代碼________。法定代表人：聯系電話：被告：XX公司，住所地__________，組織機構代碼________。法定代表人：聯系電話：訴訟請求：風險提示：

　　訴訟請求必須具體﹑明確，該寫的一定要寫，因為其事關法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求，如果無相應的證據來支持你的主張，勢必遭到敗訴的后果，通常還會因此而向法院支付相應的訴訟費。

　　另外，訴訟請求應提出具體的數額，不能籠統地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的，但并不等于在提出訴訟請求時多多益善，比較切合實際的請求數額，不僅可以減收訴訟成本，降低訴訟風險，而且有利于法院的調解和雙方當事人的和解，減少訟累。

　　一、請求依法判令被告支付原告工程款人民幣_____元，并支付原告上述款項自________年____月____日起至實際支付之日止的利息損失(按______銀行同期同檔次貸款基準利率計算);

　　二、 本案訴訟費用由被告承擔。事實與理由：風險提示：

　　訴狀是個利劍，挑起戰爭。如果沒有寫好，那么勢必倒過來傷到自己。因此，要擺事實，講明道理，引用有關法律和政策規定，為訴訟請求的合法性提供充足的依據。擺事實，是要把雙方當事人的法律關系，發生糾紛的原因、經過和現狀，特別是雙方爭議的焦點，實事求是地寫清楚。講道理，是要進行分析，分清是非曲直，明確責任，并援引有關法律條款和政策規定。 ________年____月____日，被告將__________工程發包給原告，并與原告簽訂了《_________合同》，合同約定：施工面積約為_______，總工程價約為______元，按實際施工面積結算工程款。合同對如何支付工程款作了約定：

　　1、合同簽訂后，被告向原告支付總款_____作為合同定金；

　　2、工程全部完成，經現場驗收合格，核對施工數量，被告向原告付清工程款______，余下_____質量保證金，待保修期滿________年后，一次性付清。合同中明確約定工程保修期為____（大寫）年，保修期自竣工驗收簽字之日起計。合同簽訂后，被告支付了____萬元的定金。________年____月____日，被告驗收了該工程，并對原告實際施工面積和工程總價款都予以了簽字確認。原告實際施工防腐面積為_______，工程總價款為_______元。時至今日，該工程的保修期早已屆滿，但被告僅支付工程款_____元，余下工程款_____元。原告曾多次催討該款項，但被告均以各種理由推脫支付剩余款項。綜上所述，被告的行為已嚴重損害了原告的合法權益。為此，為保護原告的合法權益，特依據《中華人民共和國民事訴訟法》第108條之規定訴至貴院，請依法予以判決。此致______人民法院　　具狀人：________年____月____日風險提示：

　　提起民事訴訟的原告負有舉證責任，要能夠舉出證明案情事實，支持自己訴訟主張的各種證據等等。

　　注意，列書證，要附上原件或復制件，如系摘錄或抄件，要如實反映原件本意，切忌斷章取義、并應注明材料的出處；列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著；列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據和證據來源，雖然法律規定必須提交，但提交時的說明應能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據主動。

買賣糾紛起訴狀 篇9

　　原告_______________，女，_____________年_____月_____日出生，身份證號碼__________________，_____族，住__________省__________市__________區__________路__________號。電話：________________。

　　被告_______________，男，_____________年_____月_____日出生，身份證號碼__________________，_____族，戶籍地：_________________省__________市__________區__________路__________號，現住__________省__________市__________區__________路__________號。電話：________________。

　　訴訟請求：_________________

　　1、請求判令被告歸還借款人民幣_____________元及銀行同期存款利息_______________元。

　　2、判被告承擔本案的訴訟費用。

　　事實與理由：_________________

　　原、被告系朋友關系，__________年_____月_____日被告以資金緊缺為由向原告借款_____________元，有被告出具的借條為憑。原告于_____年_____月間多次向被告催討借款，被告均以各種理由推拖，至今尚欠原告借款_____________元。為了維護自身的合法權益，根據《民事訴訟法》第108條向貴院提起訴訟，請求法院依法判決。

　　此致

　　_______________人民法院

買賣糾紛起訴狀 篇10

　　原告：_________，_____（性別），_________年_____月_____日出生，住址：___________市________區________路________號，電話：______________，手機：___________________________。

　　原告：_________，_____（性別），_________年_____月_____日出生，住址：___________市________區________路________號，電話：______________，手機：___________________________。

　　被告：_________，_____（性別），_________年_____月_____日出生，住址：___________市________區________路________號，電話：______________，手機：___________________________。

　　訴訟請求：

　　1、判令被告與兩原告共同繼承_________下列遺產：坐落于___________市________區________路________號房產（價值約___________元），存款_____________元。繼承份額為每人各占1/3。

　　2、訴訟費由被告承擔。

　　事實與理由：

　　我們與被告均乃_________的子女。我們的母親_________于_________年_____月_____日死亡，當時沒有遺留任何遺產。后父親_________購買了坐落于__________市________區________路________號房產房產。_________年_____月_____日，父親死亡，死亡前沒有立遺囑。除上述房產外，父親還留下存款__________________元。上述遺產全部由被告掌管，我們要求繼承，被告不同意。我們認為我們和被告同樣盡了贍養父親的義務，并且都沒有依法被剝奪繼承權的情形，有權繼承父親的遺產。因此，我們起訴到法院，請求法院支持我們的訴訟請求。

　　此致

　　__________市人民法院

　　具狀人：_________________（簽名捺印）

　　_________年_____月_____日

買賣糾紛起訴狀 篇11

　　原告：_________________性別：_________________男民族：_________________漢出生日期：_________________19xx年*月*日身份證號碼：_________________電話：_________________135地址：_________________北京市海淀區

　　被告：_________________性別：_________________男民族：_________________漢，出生日期：_________________19xx年*月*日身份證號碼：_________________電話：_________________130地址：_________________北京市海淀區

　　案由：_________________租賃合同糾紛

　　訴訟請求：_________________

　　一、判令被告向原告支付違約金共計32200元;

　　二、判令被告賠償原告裝修損失10060.80元;

　　三、判令被告賠償原告經營損失3573元;

　　四、判令被告承擔本案的訴訟費用

　　事實與理由：_________________

　　原告與被告于__年__月__日簽訂《北京市房屋租賃合同》(以下簡稱租賃合同)，被告將坐落于北京市海淀區**莊園8#樓的房出租給原告，合同約定房屋租賃期自__年__月__日至__年__月__日，共計36個月。租金為每月5000元，支付時間分別為__年__月__日、__年__月__日、__年__月__日;付款方式為“一年一付，付十二押一”。

　　__年__月__日，原告向被告交付__年__月__日至__年__月__日房屋租金60000元及押金5000元，并開始裝修、營業，裝修共花費10060.80元。__年__月__日，在原告忙于其他業務期間，被告擅自解除合同，將房屋租給他人，致使原告原定的業務無法開展。

　　在此期間原告多次要求被告繼續履行租賃合同，但對方拒不繼續履行，對原告的要求置之不理。

　　原告與被告簽定的合同事實清晰、有效，被告違約事實清楚。請求法院依法維護原告的合法權益。

　　此致

　　北京市海淀區人民法院

　　具狀人：_________________

　　年月日

買賣糾紛起訴狀 篇12

　　原告：

　　住所地：

　　聯系電話：

　　法定代表人：

　　職務：

　　被告：

　　住所地：

　　聯系電話：

　　法定代表人：

　　職務：

　　訴訟請求：

　　1、依法確認死者_____為本案機動車交通事故責任強制_____中的受害人和機動車第三者責任_____中的第三者；

　　2、依法判令被告在本案機動車交通事故責任強制_____和機動車第三者責任_____的責任限額內賠付原告人民幣______（其中，精神損害撫慰金____元應在機動車交通事故責任強制_____責任限額內先行賠付）；

　　3、依法判令被告在機動車損失_____的責任限額內賠付原告財產損失共計人民幣____元；

　　4、判令由被告承擔本案的訴訟費、鑒定費等費用。

　　事實和理由：

　　_____年____月____日，______駕駛原告所有的_____號中型廂式貨車沿國道_______線由____往____方向行駛至國道_____福昆線______公里處，與_______駕駛的_____號轎車發生交通事故，致使_____號貨車乘車人_____被該車碾壓于右前輪下，搶救無效死亡（經鑒定，_____系交通事故致創傷性出血休克而死亡）；_______輕微受傷；兩車均在事故中不同程度受損。莆田市公安局交警支隊城廂大隊認定______負事故全部責任，死者_____不負事故責任。

　　因本案交通事故，原告支付了死者______醫療費_______元、尸體檢驗費_____元、閩______號車司機______醫療費______元，向____家屬支付死亡賠償金_____元、精神損害撫慰金_____元、喪葬費______元、誤工費______元、住宿費______元、交通費_____元、被扶養人生活費______元。此外，原告還支付了______號貨車修復材料費_______元、維修費______元、吊車拖車費________元、_____鑒定費_______元。

　　原告于______年_____月____日為______貨車向被告分別投保了機動車交通事故責任強制_____（簡稱“交強險”，賠償限額為人民幣______元）、機動車第三者責任_____（簡稱“三責險”，責任限額為人民幣_____元，不計免賠率）和機動車損失_____（簡稱“車損險”，責任限額為人民幣______元，不計免賠率），_____期間為一年。本案交通事故發生在該_____合同有效期內，被告依法應當在交強險、三責險和車損險的責任限額內承擔賠付責任。但是，_____事故發生至今，被告仍然未能依約在前述三險種的責任限額內向原告支付_____金。無奈，原告只能向貴院提起訴訟，懇請依法判如所請。謝謝！

　　此致

　　__________人民法院

　　具狀人：________

　　______年_____月____日

　　附：

　　起訴狀副本____份；

　　證據材料副本____份。

買賣糾紛起訴狀 篇13

　　原告：_________________陳，女，25歲，住**市**區路號。陳，男，54歲，住**市**區路號

　　苗，女，1955年5月23日生，住同上

　　被告：_________________林，男，48歲，住**市**區路號

　　訴訟請求：_________________

　　1、判令被告繼續履行雙方所簽訂的《上海市房地產買賣合同》及《補充協議》所約定的事項將系爭房屋過戶給原告;

　　2、判令被告承擔原告聘請律師的費用20,000元;

　　3、判令被告賠償原告的物業管理費等損失1328.31元、中介費損失7550元，總共8878.31元;

　　4、判令被告承擔本案的訴訟費。

　　事實和理由：_________________

　　原告與被告于20xx年**月**日在上海物業顧問有限公司的居間服務下，簽訂了一份《上海市房地產買賣合同》(以下簡稱“該合同”)，房屋總價為755,000元，位于本市寶山區#路16弄16號3室(下稱“系爭房屋”)。由于被告不愿履行該合同所約定的交房及過戶的手續原告曾于20__年2月初將被告起訴至貴院，被告答應同意交房及辦理過戶手續，雙方達成了一份《和解協議》，而后原告撤訴并與被告又簽署了一份《補充協議》，《補充協議》約定：_________________系爭房屋的價格變更為728020元;原被告雙方于9月2日到寶山區房產交易中心辦理過戶手續。被告按照該合同及《補充協議》的約定支付了所有的房款，然而雖經原告的再三催告被告均以各種理由推脫不補辦理過戶手續。期間，被告還欠系爭房屋物業管理、水、電等費用1328.31元，被告應當支付的中介費7550元也是原告墊付。

　　原告認為，房產買賣雙方應當誠實信用，和解協議、補充協議也是雙方真實意思的表示，應當依約履行，被告的違約行為已經給原告帶來了巨大的損失，原告為維護自身的合法權益，不得不提起訴訟，懇請貴院判如所請。

　　此致

　　*區人民法院

　　具狀人：_________________

　　代理人：_________________

　　日期：_________________*

買賣糾紛起訴狀 篇14

　　民間借貸因為其隨意性和風險性極易導致民間借貸糾紛是發生，出現民間借貸糾紛，其最好的解決方式是訴至法院，那么民間借貸糾紛起訴狀應該怎么寫呢?小編整理了有關內容，請閱讀下面的文章了解。

　　民事起訴狀

　　原告：姓名：______　　性別：__　　年齡：__　　民族：__　　職務：______　　工作單位：________　　住址：__________　　電話：______

　　被告：姓名：______　　性別：__　　年齡：__　　民族：__　　職務：______　　工作單位：________　　住址：__________　　電話：______

　　訴訟請求：

　　1、請求依法判令被告歸還借款____元及利息____元;

　　2、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：

　　被告于____年__月__日向原告借款人民幣____元，又在同年__月__日至__月__日間向原告借款人民幣____元，合計人民幣______元，約定____年__月__日前歸還，并出具借據一份。到期后，以上借款被告未能歸還。原告曾多次要求被告歸還未果。故根據《民法典》第__條的規定，特向貴院提起訴訟，請求支持原告的訴訟請求，維護原告的合法權益。

　　此致

　　XX人民法院

　　起訴人：_______

　　X年X月X日

買賣糾紛起訴狀 篇15

　　原告：_______，性別____，___族，___年___月___日生

　　住址：

　　電話：

　　被告：_______，性別____，___族，___年___月___日生

　　住址：

　　電話：

　　訴訟請求：

　　一、依法判令原告與被告解除婚姻關系；

　　二、婚生子女___由被告撫養。

　　三、依法分割夫妻共同財產。

　　事實與理由：

　　原、被告于___年___月______相識，____年___月___日在_____民政局登記結婚，雙方均系再婚，原告于_____年與前夫離婚并帶一____（男/女）孩，現年___歲。雙方結婚后于____年____月份生育一___（子/女）。

　　由于婚前雙方缺乏了解，感情基礎薄弱，尤其是被告好逸惡勞、嗜好賭博、沾花捻草的惡習令原告無法忍受。被告屢有對感情的不忠的行為，經常與異性約會，與他人保持不正當男女關系，沒有盡到夫妻之間應有的忠實義務。加之原告在_____工作，被告在_____工作，雙方長期分居兩地，原告無法體會到夫妻之間的互相照顧及夫妻間的關愛和家庭幸福。在分居期間被告也極少過問原告的情況，偶爾在一起時對原告也是漠不關心，彼此積怨，夫妻感情已無法挽回。

　　由于無法忍受這種沒有感情、沒有溫暖的夫妻生活，原告曾提出協議離婚，雙方雖然均認為沒有和好可能，但被告卻拒絕離婚。

　　由于原告工作收入不穩定，還撫養與前夫生育之子，并且被告也主張由其撫養婚生子女____，為了婚生子女___擁有舒適的生活環境，原告同意婚生子女___由被告撫養。

　　原、被告現有共同財產為婚后購置的一些家用電器、生活用品等，詳見夫妻共同財產清單。

　　此致

　　________人民法院

　　具狀人：_______

　　___年___月___日

　　附：夫妻共同財產清單_____份

買賣糾紛起訴狀 篇16

　　合同編號：_______________

　　原告：______，性別：______，年齡：________，單位：_______________，

　　住_________省_______市_______鎮______號。電話：_________________。

　　被告：_______公司 住所地：_________市____________區

　　法定代表人：________，性別：______，年齡：_______，職務：董事長，聯系電話：______________

　　案由：___________________勞動爭議

　　原告不服___________市_____________區勞動爭議仲裁委員會勞仲字〔______〕第___________號裁決書，特向貴院提起訴訟。

　　請求事項：

　　______________________________________________________________________

　　______________________________________________________________________

　　訴訟理由及事實如下：

　　______________________________________________________________________

　　______________________________________________________________________

　　此致

　　________________人民法院

　　具狀人：__________(簽章)

　　_______年______月_____日

　　附：1.副本_____________份；

　　2.物證_____________件；書證_____________件。

買賣糾紛起訴狀 篇17

　　原告：______________(姓名)，_____(性別)，__________年__________月__________日生，漢族，__________人，身份證號碼：______________，住________________。

　　被告：______________(姓名)，_____(性別)，__________年__________月__________日生，漢族，__________人，身份證號碼：______________，住________________。

　　訴訟請求：_________________

　　1、請求判令被告支付拖欠的房屋租金_____________(數額)。

　　2、請求判令解除原被告間的租賃合同。

　　3、請求返還原告所有的屋內家具一套，價值約________________元。

　　4、本案訴訟費由被告承擔。

　　事實和理由：_________________某年某月某日，原告與被告簽訂了房屋租賃協議，約定將________________的房屋租賃給被告使用，并約定每月支付租賃費用_____________元，原告收取押金_________________元。被告于_____________時間開始向原告付款，但自某年某月某日開始，被告停止支付房屋租金，某年某月某日，原告發現被告還私自將原告租賃房屋內的一套家具搬出。原告多次請求被告支付房租及返還家具，均遭到被告的拒絕。原告無奈之下，起訴至貴院，望貴院審清事實，判如訴請。

　　此致_____________

　　人民法院(房屋所在地)

　　具狀人：_____________(原告姓名)

　　時間：_________________

買賣糾紛起訴狀 篇18

　　原告：___________________性別______，________________年_______________月_______________日出生，______族，身份證號碼________________，住所：_____________,電話：_____________。被告：___________________有限公司，住所地：_________________,法定代表人_____________,性別______，職務：_________________;電話：________________。原告因與被告關于勞動爭議一案不服勞仲案第號裁決書的裁決，向貴院提起民事訴訟。一、請求事項：________________依法判令被告向原告支付：________________1、由原告墊付的年月份、月份和份銷售費用，合計人民幣元;2、拖欠的年月份和月份的工資，合計人民幣元;3、拖欠的年月份和月份的平時加班工資，合計人民幣元;4、被拖欠工資總額的25%的經濟補償金，合計人民幣元;5、單方解除勞動合同的經濟補償金,合計人民幣元;6、未按時支付經濟補償金的額外經濟補償金人民幣元;7、未提前30天書面通知解除勞動關系的代通知金人民幣元;8、年月至年月因被告違法解除勞動合同所受工資損失合計人民幣元，并支付應得工資收入的的賠償金人民幣元;并支付年月日至本案審結的工資損失。9、由被告承擔本案的仲裁費用和訴訟費用。

買賣糾紛起訴狀 篇19

　　原告： _________________ 住所地：_________________電話：___________

　　法定代表人姓名：_________職務：_________

　　被告： __________________住所地：__________________電話：___________

　　法定代表人姓名：_________職務：_________

　　訴訟請求：

　　責令甲方償付工程款和賠償乙方經濟損失：

　　(一)付工程項目拖欠款________元;

　　(二)賠償乙方的經濟損失：______年____月____日至_____年____月____日因工程款拖欠造成的______、_______等各項經濟損失共計_______元。

　　(三)其他：_______________

　　以上_________項合計，共_________元。

　　事實和理由：

　　______年______月______日， _________(原告，以下簡稱乙方)同__________(被告，以下簡稱甲方)簽訂了《______工程合同》，標的是_____為______修建______。工程款額為_____元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后， ______年______月______日正式開工。竣工后工程項目均經 ________建筑工程質量監督站校驗合格交付被告使用。

　　工程結算書經甲、乙雙方審定后，交________銀行校準，雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規定與乙方結清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款_________元。

　　從______年_____月_____日開始，經多次協商達成協議，甲方一再拖欠乙方工程款。　綜上所述，甲方違反合同書的約定，單方面地推翻合同書規定的有關條款，無理拖欠乙方工程款 給乙方造成了很大的經濟損失。《民法典》第一百零六條規定：“公民、法人違反合同或者不履行其他義務的，應當承擔民事責任。”《民法典》第三十九條第二項一至五款和(建筑安裝工程承包合同條例》第十三條第二項一至五欲規定：未能按照承包合同的規定履行自己應負的貴任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方因此發生的實際損失;不按合同規定撥付工程款;按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

　　此致

　　___________人民法院

　　起訴人：_____________

　　_________年_________月________日

　　附：

　　起訴狀副本____份;

　　證據材料副本____份。