民事起訴狀(精選34篇)
民事起訴狀 篇1
原告:__________________
被告:__________________
訴訟請(qǐng)求:
請(qǐng)求人民法院依法判決:
1、解除原、被告簽訂的《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》;
2、被告退還原告已付裝修款__________元人民幣,被告的經(jīng)營(yíng)者以個(gè)人財(cái)產(chǎn)對(duì)_____萬(wàn)元承擔(dān)責(zé)任;
3、被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。
事實(shí)及理由
__________年_____月_____日原、被告簽訂住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同》,約定被告對(duì)原告__________房屋進(jìn)行室內(nèi)裝修,工程日期為_(kāi)____月_____日至_____月_____日,簽訂合同當(dāng)日原告支付了_____元裝修款。
__________年_____月中旬,被告停工,導(dǎo)致房屋裝修無(wú)進(jìn)展。原告多次催被告動(dòng)工,被告承諾開(kāi)始裝修,并與原告在_____月_____日簽訂《關(guān)于住宅室內(nèi)裝飾裝修工程施工合同的補(bǔ)充協(xié)議》,約定_____月_____日還未完工交付的,被告應(yīng)無(wú)條件全額退還合同價(jià)款并將房屋鑰匙交給原告。
被告在簽訂補(bǔ)充協(xié)議之后,一直也沒(méi)有開(kāi)始裝修,經(jīng)多次催促,被告均是停工狀態(tài),現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的規(guī)定,提起訴訟,請(qǐng)求人民法院支持原告訴訟請(qǐng)求。
此致
____________________人民法院
具狀人:__________________
__________年_____月_____月
民事起訴狀 篇2
原告:__________
被告:__________
訴訟請(qǐng)求:請(qǐng)求人民法院依法判決:
1、準(zhǔn)予原、被告離婚;
2、婚生長(zhǎng)女__________、次女__________由原告撫養(yǎng),被告每月支付每個(gè)孩子__________元撫養(yǎng)費(fèi)。
事實(shí)及理由
原、被告在20__年經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí),__________年__________月__________日登記結(jié)婚,__________年__________月__________日生育長(zhǎng)女__________,__________年__________月__________日生育次女__________。
原、被告在結(jié)婚初期感情良好,隨著共同生活的時(shí)間久了,原告發(fā)現(xiàn)被告經(jīng)常和陌生女子進(jìn)行曖昧聊天,導(dǎo)致雙方逐漸產(chǎn)生矛盾。__________年__________月被告到__________開(kāi)店,很少回家,__________年__________月原告生育完次女__________,正在坐月子期間,被告回家看望原告,原告無(wú)意之間發(fā)現(xiàn),被告與一名陌生女子的微信聊天記錄,被告在__________年__________月底與該女子發(fā)生性關(guān)系。原告在坐月子的特殊期間,得知被告做了如此傷害夫妻感情的行為,而且一直隱瞞原告,被告的行為嚴(yán)重傷害夫妻感情,導(dǎo)致原、被告夫妻感情徹底破裂。原、被告符合《中華人民共和國(guó)民法典》第三十二條應(yīng)準(zhǔn)予離婚的情形。
__________自出生以來(lái),均是原告的母親在幫助照顧,__________現(xiàn)在平壩區(qū)__________幼兒園讀小(一)班,兩個(gè)孩子現(xiàn)在生活環(huán)境穩(wěn)定,由原告撫養(yǎng)有利于孩子的成長(zhǎng)。
被告的行為已經(jīng)導(dǎo)致夫妻感情徹底破裂,原告特根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十九條的規(guī)定,提起訴訟,請(qǐng)求人民法院支持原告訴訟請(qǐng)求。
此致
__________市人民法院
具狀人:
年 月 日
如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除。
民事起訴狀 篇3
原告(寫(xiě)明姓名、性別、出生年月日、民族、職業(yè)、服務(wù)處所、住所地、居住地、身份證號(hào)碼)。聯(lián)系電話
被告(寫(xiě)法同上)
請(qǐng)求事項(xiàng)
1.準(zhǔn)許原告與被告離婚;
2.婚生子/女___________由原告/被告撫養(yǎng);(無(wú)子女或子女已經(jīng)成年并有勞動(dòng)能力,本項(xiàng)不寫(xiě))
3.婚后共同財(cái)產(chǎn)__________;(如何分割的意見(jiàn),無(wú)共同財(cái)產(chǎn)本項(xiàng)不寫(xiě))
4.判令被告向原告補(bǔ)償__________元;(無(wú)相關(guān)情形本項(xiàng)不寫(xiě))
5.本案訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。
事實(shí)和理由
原告與被告于__________ 年__________月__________日經(jīng)人介紹/由父母包辦/自愿登記結(jié)婚,沒(méi)有感情基礎(chǔ)/婚后感情尚可。婚后生育__________子__________女(長(zhǎng)子__________現(xiàn)年__________ 歲,次子__________現(xiàn)年__________歲,三子__________現(xiàn)年__________歲,長(zhǎng)女__________現(xiàn)年__________歲,次女__________現(xiàn)年__________歲,三女__________現(xiàn)年__________歲)。由于雙方性格不合/被告思想墮落/抹牌賭博/販毒吸毒屢教不改/貪財(cái)好色/水性揚(yáng)花/賣(mài)淫嫖娼/經(jīng)常毆打原告/離家出走……,已經(jīng)分居2年以上。原告婚前財(cái)產(chǎn)有(房屋、汽車(chē)、存款、嫁妝、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股票、企業(yè)股份等);婚后共同財(cái)產(chǎn)有(房屋、汽車(chē)、存款、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、股票、企業(yè)股份等)。
綜上所述,由于被告__________,原被告現(xiàn)已無(wú)法一起共同生活,但雙方未能協(xié)議離婚。原告特依《民法典》第__________條的規(guī)定,提起訴訟,請(qǐng)準(zhǔn)予離婚,并就子女撫養(yǎng)、財(cái)產(chǎn)分割一并判決,是為公允。
此致
__________人民法院
具狀人__________(簽名/捺指印)
__________年__________月__________日
附:1.本狀副本1份;
2.書(shū)證__________份;
3.(證人姓名、住址)
民事起訴狀 篇4
民事起訴狀
原告:,女,x族,x年xx月xx日出生,身份證號(hào):,住址:.電話: 。
被告:,男,x族,x年xx月xx日出生,身份證號(hào):住址:。電話:。
案由:離婚糾紛
訴訟請(qǐng)求:
一、 請(qǐng)求法院依法判令原告與被告離婚;
二、 請(qǐng)求法院依法判令婚生兒子/女兒由原告撫養(yǎng),被告每月給付撫養(yǎng)費(fèi)元,直至十八周歲止。
三、 請(qǐng)求法院依法判令位于房屋歸原告所有,位于房屋歸被告所有,車(chē)牌號(hào)為 歸所有。
四、本案訴訟費(fèi)由承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
從婚前基礎(chǔ),婚后感情、離婚的理由以及是否有無(wú)和好的可能性進(jìn)行闡述。
原告認(rèn)為原告與被告婚前缺乏感情基礎(chǔ)、婚后亦未建立夫妻感情,夫妻感情徹底破裂,以后也絕無(wú)和好的可能。為此,原告根據(jù)民法典及民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,訴至貴院,請(qǐng)求貴院依法處理,支持原告訴訟請(qǐng)求。
此致
x人民法院
起訴人:
x年 月xx日
民事起訴狀 篇5
民事起訴狀(用于托管租賃糾紛)
原告:,女,漢族,19xx年××月××日出生,現(xiàn)居重慶市××區(qū)××鎮(zhèn),身份證號(hào):,電話:18。
被告:成都青客管理有限公司,地址:四川省成都市天府新區(qū)正興,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:9151。
法定代表人:,職務(wù):經(jīng)理。電話021-。
訴訟請(qǐng)求:
1.解除原、被告簽訂的《房屋托管租賃合同》;;
2.判令被告向原告支付拖欠的20__年×月、×月的租金、物業(yè)管理費(fèi)共計(jì)人民幣××元及資金占用損失(以××元為基數(shù),從起訴之日起按年利率6%計(jì)算資金占用損失至付清之日止);
3.判令被告騰退位于重慶市江北區(qū)房屋,并將房屋返還給原告;
4.判令被告支付20__年×月至退房期間的租金;
5.判令本案的訴訟費(fèi)由被告承擔(dān);
事實(shí)和理由:
20__年×月××日,原告與被告成都青客管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“成都青客”)簽訂了《房屋委托租賃合同》(合同編號(hào):成都(總部)TG),將原告所有的位于重慶市江北區(qū)房屋出租給青客全權(quán)管理并進(jìn)行轉(zhuǎn)租出租,根據(jù)合同第六條第2項(xiàng)條款約定,成都青客負(fù)有按時(shí)向原告支付房屋租金的義務(wù),并按照《租金支付明細(xì)表》進(jìn)行房屋租金支付。但被告未按合約約定履行支付租金的義務(wù)。
綜上所述,被告成都青客未按照《房屋委托租賃合同》按期向原告完全支付固定租金,侵害了原告的合法權(quán)益,依據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定訴至貴院,望判如所請(qǐng)。
此致
重慶市××區(qū)人民法院
具狀人:
20__年×月×日
民事起訴狀 篇6
民事起訴狀
原告: ,男/女, x年 月xx日生,x族,……(寫(xiě)明工作單位及職務(wù)),住xx市x區(qū)xx小區(qū)單元x號(hào),電話:。
被告: ,女/男, x年 月xx日生,x族,……(寫(xiě)明工作單位及職務(wù)),住xx市x區(qū)xx小區(qū)單元x號(hào),電話:。
訴訟請(qǐng)求
一、判決原告與被告離婚;
二、婚生兒子由原告撫養(yǎng),被告支付撫養(yǎng)費(fèi)x元,一并處理探視權(quán);
三、依法分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)及債權(quán)債務(wù);
四、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原被告于x年 月通過(guò)介紹認(rèn)識(shí),x年 月xx日在x區(qū)民政局登記結(jié)婚,雙方均為初婚。x年 月xx日生一子(女),現(xiàn)年x歲。
(列明感情破裂的主要原因及表現(xiàn))
(列明子女撫養(yǎng)情況及要求撫養(yǎng)的理由、要求對(duì)方支付撫養(yǎng)費(fèi)數(shù)額及探視權(quán))
(列明夫妻共同財(cái)產(chǎn)及債權(quán)債務(wù)情況)
綜上,原告根據(jù)《民法典》和《民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定向貴院提起離婚訴訟,請(qǐng)貴院依法判決!
此致
xx市xx區(qū)人民法院
具狀人:
20__年十月十三日(舉例)
民事起訴狀 篇7
民事起訴狀
原告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份證號(hào): ,聯(lián)系電話: 。
被告: ,男/女, 族, 年 月 日出生,住 ,身份證號(hào): ,聯(lián)系電話: 。
訴訟請(qǐng)求:
1、判令解除原告與被告婚姻關(guān)系;
2、判令婚生子 由原告撫養(yǎng),被告每月支付撫養(yǎng)費(fèi)人民幣 元;
3、依法分割夫妻共同財(cái)產(chǎn);
4、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
年原、被告(1)□自由戀愛(ài)□經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí), 年 月 日登記結(jié)婚,(2)□ 年 月 日生育婚生子 。(3)□雙方婚前缺乏了解,草率結(jié)婚,婚后未建立起夫妻感情,難以共同生活。婚后被告 (外遇、分居、賭博、嫖娼、吸毒、家暴、經(jīng)常爭(zhēng)吵、不務(wù)正業(yè)等感情破裂的情形)。(4)□ 年 月 日,原告向 人民法院起訴要求離婚,但 人民法院于 年 月 日判決不準(zhǔn)許離婚。判決后,雙方關(guān)系并無(wú)任何改善,且繼續(xù)分居至今。現(xiàn)原告認(rèn)為雙方夫妻感情已徹底破裂且無(wú)和好可能。
據(jù)此,原告根據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定,特訴至貴院,請(qǐng)求依訴予判。
此致
X市XX區(qū)人民法院
具狀人:
年 月 日
民事起訴狀 篇8
原告:____________,性別____,____年____月____日出生(出生日期),________________(身份證號(hào)),職業(yè)________,民族____,住所為_(kāi)___________(戶(hù)籍地址),聯(lián)系地址為_(kāi)___________(收件地址),聯(lián)系電話為_(kāi)___________(手機(jī)號(hào))。
被告:____________,性別____,____年____月____日出生(出生日期),________________(身份證號(hào)),職業(yè)________,民族____,住所為_(kāi)___________(戶(hù)籍地址),聯(lián)系地址為_(kāi)___________(收件地址),聯(lián)系電話為_(kāi)___________(手機(jī)號(hào))。
訴訟請(qǐng)求:
一、判令由原被告共同依法繼承 (被繼承人姓名)全部遺產(chǎn);
二、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
____年____月____日(被繼承人死亡日期),____________(被繼承人姓名)因____________(死亡),未留下遺囑。名下財(cái)產(chǎn)有____________(被繼承人遺產(chǎn)列明),________________(起訴原因)
因此,原告依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定向貴院提起訴訟,請(qǐng)法院判如所請(qǐng)。
此致
____市____區(qū)人民法院
具狀人(簽字捺手印):____________(原告姓名)
____年____月____日
民事起訴狀 篇9
原告:____________,性別______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份證號(hào)__________________,職業(yè)____________,民族______,住所為_(kāi)_________________(戶(hù)籍地址),法律文書(shū)送達(dá)地址為_(kāi)_________________,聯(lián)系電話為_(kāi)_________________(手機(jī)號(hào))。
委托訴訟代理人:____________,聯(lián)系電話__________________
被告:____________,性別______,_____年_____月_____日出生(出生日期),身份證號(hào)__________________,職業(yè)____________,民族______,住所為_(kāi)_________________(戶(hù)籍地址),法律文書(shū)送達(dá)地址為_(kāi)_________________(收件地址),聯(lián)系電話為_(kāi)_________________(手機(jī)號(hào))。
委托訴訟代理人:____________,聯(lián)系電話________________________
訴訟請(qǐng)求:
一、判令準(zhǔn)予原被告離婚;
二、判令婚生____________(兒子/女兒及姓名)由____________(原告/被告)撫養(yǎng),____________(被告/原告)____________(一次性/每月/其他)向____________(原告/被告)支付__________________(金額);
三、判令位于 (房屋具體地址,具體到房號(hào))的房產(chǎn)歸 (原告/被告)所有;
四、判令____________(車(chē)牌號(hào))號(hào)牌__________________(品牌+型號(hào))__________________車(chē)輛歸____________(原告/被告)所有;
五、判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
原被告于_____年_____月_____日(相識(shí)日期)相識(shí),并于_____年_____月_____日(登記結(jié)婚日期)登記結(jié)婚,于_____年_____月_____日(一胎出生日期)生育了 (兒子/女兒及姓名)。
現(xiàn)因 (離婚原因)導(dǎo)致原被告感情破裂,已無(wú)和好的可能。
因此,原告依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》等相關(guān)規(guī)定向貴院提起訴訟,請(qǐng)法院判如所請(qǐng)。
此致
______市______區(qū)人民法院
具狀人(簽字捺手印):____________ (原告姓名)
___________年_____月_____日
民事起訴狀 篇10
民事起訴書(shū)
原告:__________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,住址:__________市_____區(qū)_____路_____號(hào),身份證號(hào):_______________。
法定代理人:__________,女,_____年_____月_____日出生,漢族,公司職員,住址:__________市_____區(qū)_____路_____號(hào),身份證號(hào):_______________,聯(lián)系電話:__________。
被告:__________,男,_____年_____月_____日出生,漢族,公司職工,住址:__________市_____區(qū)_____路_____號(hào),聯(lián)系電話:_______________,身份證號(hào):_______________。
案由:撫養(yǎng)費(fèi)糾紛
訴訟請(qǐng)求:請(qǐng)求依法判令被告支付拖欠的撫養(yǎng)費(fèi)__________元。
事實(shí)與理由:
被告與__________于_____年_____月_____日結(jié)婚,原告在__________年_____月_____日出生。被告與__________因感情不和于_____年_____月_____日在_____市_____區(qū)民政局協(xié)議離婚,約定原告由__________撫養(yǎng),被告每月支付__________元撫養(yǎng)費(fèi)。
但自從_____年_____月_____日開(kāi)始,被告不再支付原告撫養(yǎng)費(fèi)。__________曾多次找被告索要,但被告拒不支付,已累計(jì)拖欠__________元。現(xiàn)為了原告的健康成長(zhǎng),讓被告履行做為父親的職責(zé),依法向貴院提起訴訟,要求判令被告支付其拖欠的撫養(yǎng)費(fèi)。
此致
_____市__________區(qū)人民法院
原告:__________
_____年_____月_____日
民事起訴狀 篇11
原告:_________,男
________年______月______日生
___族,住____________________
被告::_________,男
________年______月______日生
___族,住____________________
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求人民法院依法判令被告償還原告欠款人民幣_(tái)_________________元;
2、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原被告本系朋友關(guān)系,____________年___月______日,被告因購(gòu)買(mǎi)房產(chǎn)向原告借款__________________元,為原告出具借條一張,約定_________年______月歸還。該款項(xiàng)到期后,經(jīng)原告多次催討,被告仍拒不償還,為了維護(hù)自身合法權(quán)益,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)貴院依法判如所請(qǐng)。
此致
_________人民法院
具狀人:_______
起訴日期:_______
民事起訴狀 篇12
原告:__________
負(fù)責(zé)人:__________
地址:__________
被告:__________
住址:__________
身份證號(hào):_____
請(qǐng)求事項(xiàng):
1、判令被告支付律師費(fèi)______元;
2、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原被告于________年____月____日簽訂《委托代理合同》,被告委托原告指派律師作為其與____不當(dāng)?shù)美m紛案的訴訟代理人,為其提供法律服務(wù)。雙方約定律師費(fèi)的支付方式為:合同簽訂后支付第一期律師費(fèi)______元;在第一次開(kāi)庭前支付第二期律師費(fèi)______元整,如因原告撤訴,案件不用開(kāi)庭,甲方應(yīng)在收到撤訴裁定書(shū)后支付此筆律師費(fèi)。被告于合同簽訂后,支付了第一期律師費(fèi)______元。接受委托后,原告方律師在法定期限內(nèi)向____區(qū)人民法院提出管轄權(quán)異議,法院裁定將該案移送____市____區(qū)人民法院管轄。______元人民法院收到案卷后,安排于________年____月____日開(kāi)庭。開(kāi)庭前夕,該案原告申請(qǐng)撤訴,法院于________年____月____日裁定準(zhǔn)許撤訴。原告律師在收到裁定書(shū)后,多次通知被告領(lǐng)取裁定書(shū)及繳納第二期律師費(fèi),后又兩次將裁定書(shū)郵寄給被告。被告不簽收郵件,也未繳納律師費(fèi)。綜上所述,原被告雙方意思表示真實(shí),合同約定合法有效,雙方應(yīng)依法履行合同設(shè)定的權(quán)利和義務(wù),按照合同約定,被告應(yīng)支付第二期律師費(fèi)5000元。因被告未積極履行合同設(shè)定的義務(wù),原告為了維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民事訴訟法》之規(guī)定,具狀訴請(qǐng)貴院依法審理,判準(zhǔn)如上請(qǐng)求。
證據(jù)和證據(jù)來(lái)源附件1:《委托代理合同》
此致_______人民法院
原告:________________
________年____月____日
民事起訴狀 篇13
民事起訴狀(離婚訴訟)
原告:吳,女,漢族,1990年05月03日出生,住福建省,公民身份號(hào)碼50023,聯(lián)系電話。
被告:王x,男,漢族,1991年10月01日出生,住重慶市,公民身份號(hào)碼50023,聯(lián)系電話。
訴訟請(qǐng)求:
1.判令準(zhǔn)予原、被告離婚。
2.判令原被告所生育的兒子王由原告直接撫養(yǎng)教育至獨(dú)立生活止,被告每月15日前支付生活費(fèi)1000元,教育費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)憑票由雙方各承擔(dān)一半,并在該費(fèi)用產(chǎn)生后15日內(nèi)支付。
3.本案的案件受理費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
原告與被告認(rèn)識(shí),戀愛(ài)時(shí)間不到1年,于20__年X月XX日在重慶市XX縣民政局辦理登記結(jié)婚手續(xù),婚后在20__年X月XX日生育一兒子,取名為王,現(xiàn)年X歲。
結(jié)婚后,雙方在一起的日子過(guò)得并不幸福。主要表現(xiàn)在兩個(gè)方面:第一,雙方性格不合,有時(shí)就會(huì)吵架,發(fā)生爭(zhēng)執(zhí);第二,被告王X有時(shí)候在我不情愿的情況下,想和我發(fā)生關(guān)系,就不考慮一下我的心情和感受,是一種不尊重我和不負(fù)責(zé)的表現(xiàn)。.......省略 事實(shí)上,;第三,這么多年,我也私下給被告提出過(guò)要求離婚的,被告不同意辦離婚手續(xù)。原告之所以這么多年沒(méi)有向法院起訴離婚,主要也是考慮在孩子的份上。時(shí)至今日,雙方的感情徹底破裂了。原告要求離婚的態(tài)度非常堅(jiān)決,即使被告不同意離婚,根據(jù)民法典的規(guī)定,原告在法院判決第一次不準(zhǔn)離婚,分居一年以后,再次起訴離婚,法院就應(yīng)當(dāng)判決離婚。
原告認(rèn)為,既然雙方婚前相處時(shí)間短,感情基礎(chǔ)不牢。被告在婚前、婚后被告強(qiáng)迫與原告發(fā)生性關(guān)系,對(duì)原告極為不尊重,原告的身體、心理遭受不同程度的傷害。雙方性格不合,綜合原因?qū)е路蚱薷星橥耆屏眩褯](méi)有和好的可能,故請(qǐng)求法院依法判令原被告離婚,一并請(qǐng)求處理子女的撫養(yǎng)權(quán)。根據(jù)《民法典》、《民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,特向法院起訴,請(qǐng)求法院判如所請(qǐng)。
此致
重慶市X縣人民法院
具狀人:
二〇二一年八月二九日
民事起訴狀 篇14
民事起訴狀
原告:_____市_____區(qū)_____公司,住所地:_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門(mén)牌號(hào)_____樓_____層_____室,組織機(jī)構(gòu)代碼:____________。
法定代表人:__________,職務(wù):經(jīng)理,電話:____________。
被告:_____市_____區(qū)_____公司,住所地:_____省_____市_____區(qū)_____街道_____門(mén)牌號(hào)_____樓_____層_____室,組織機(jī)構(gòu)代碼:___________。
法定代表人:__________,職務(wù):經(jīng)理,電話:____________。
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令被告支付貨款________________元。
2、承擔(dān)逾期付款銀行利息_________________元(違約金_____元)
3、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
_____年_____月_____日,原告與被告簽訂《_____合同》,被告購(gòu)買(mǎi)原告方鋼材八十余噸,后原告多次催收,被告僅支付部分款貨款,尚欠原告鋼材款_________________元,按照約定被告違約應(yīng)支付違約金,為維護(hù)原告合法權(quán)益,特訴至法院,請(qǐng)求依法支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
__________人民法院
起訴人:__________公司(加蓋紅公章)
_____年_____月_____日
民事起訴狀 篇15
民事起訴狀
原告: ,男/女, x年 月xx日生,x族,……(寫(xiě)明工作單位及職務(wù)),住xx市x區(qū)xx小區(qū)單元x號(hào),電話:。
被告: ,女/男, x年 月xx日生,x族,……(寫(xiě)明工作單位及職務(wù)),住xx市x區(qū)xx小區(qū)單元x號(hào),電話:。
訴訟請(qǐng)求
一、依法分割原被告婚姻存續(xù)期間的夫妻共同財(cái)產(chǎn);
二、本案訴訟費(fèi)、訴訟財(cái)產(chǎn)保全費(fèi)等費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由
原被告于x年 月通過(guò)介紹認(rèn)識(shí),x年 月xx日在xx區(qū)民政局登記結(jié)婚;x年 月xx日原被告雙方協(xié)議一致在xx區(qū)民政局登記離婚(判決離婚:經(jīng)xx區(qū)人民法院判決離婚,但未對(duì)雙方債權(quán)債務(wù)做分割。)
(協(xié)議離婚:列明離婚協(xié)議中對(duì)于財(cái)產(chǎn)分割的約定及被告未履行離婚協(xié)議的事實(shí);訴訟離婚:列明可分割的債權(quán)債務(wù)情況)
(列明被告在離婚中過(guò)錯(cuò);列明被告未按照離婚協(xié)議履行的過(guò)錯(cuò))
綜上,且原離婚協(xié)議內(nèi)容合法有效,被告亦應(yīng)履行離婚協(xié)議書(shū)內(nèi)容。但被告未按協(xié)議履行導(dǎo)致雙方矛盾激化,嚴(yán)重影響原告,為維護(hù)原告合法財(cái)產(chǎn)權(quán),理應(yīng)對(duì)上述財(cái)產(chǎn)依法分割,由于在本案中被告具有重大過(guò)錯(cuò),按民法典及相關(guān)司法解釋規(guī)定,原告要求獲得未分割夫妻共同財(cái)產(chǎn)的%。請(qǐng)人民法院判如所請(qǐng)。
此致
xx市xx區(qū)人民法院
具狀人:
20__年十月十三日(舉例)
民事起訴狀 篇16
原告:_________________,女,1926年1月29日生
被告:_________________,男,1957年2月21日生。
案由:_________________原告__________訴稱(chēng),1960年原告丈夫及大女兒去西安玩,被告親生母親因丈夫去世,讓原告丈夫?qū)⒈桓媸震B(yǎng),被告當(dāng)時(shí)年僅3歲。被告生母一直不將被告的戶(hù)口轉(zhuǎn)來(lái),直到1968年戶(hù)口普查被告才報(bào)上戶(hù)口。原告省吃?xún)用供被告生活、上學(xué),并于1979年給被告辦理了結(jié)婚。被告婚后的兩個(gè)孩子均由原告及丈夫帶大。現(xiàn)原告老了,被告便虐待原告,行為令人發(fā)指。
訴訟請(qǐng)求:_________________1、依法解除原、被告之間的收養(yǎng)關(guān)系;
2、判令被告補(bǔ)償原告收養(yǎng)期間的撫養(yǎng)費(fèi)、教育費(fèi)75000元;
3、現(xiàn)院前后都有大路,從后界起往前15米扎界給被告;
4、街房歸原告,上房給被告,廂房給三個(gè)女兒;
5、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
具狀人:_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
民事起訴狀 篇17
上訴人(原審訴訟地位):_________________,男/女,_____________年__________月__________日出生,_____族,……(寫(xiě)明工作單位和職務(wù)或者職業(yè)),住_________。聯(lián)系方式:________________……。法定代理人/指定代理人:_________________,……。委托訴訟代理人:_________________,……。被上訴人(原審訴訟地位)_______________,……。……(以上寫(xiě)明當(dāng)事人和其他訴訟參加人的姓名或者名稱(chēng)等基本信息)_______________因與_______________……(寫(xiě)明案由)一案,不服_____________人民法院_____________年__________月__________日作出的(_____________)……號(hào)民事判決/裁定,現(xiàn)提起上訴。上訴請(qǐng)求:________________……上訴理由:________________……
此致_
____________人民法院
附:________________本上訴狀副本_____份
上訴人(簽名或者蓋章)_____________
_________年__________月__________日
民事起訴狀 篇18
原告:_________________阿鳳,女,出生,漢族,無(wú)職業(yè),現(xiàn)住阜新市某區(qū),電話:_________________
被告:_________________阿學(xué),男,出生,漢族,個(gè)體,現(xiàn)住址同原告。電話:_________________
訴訟請(qǐng)求
一、堅(jiān)決要求與被告離婚;
二、婚生女阿美歸原告監(jiān)護(hù)撫養(yǎng),由被告一次性給付撫養(yǎng)費(fèi);
三、依法分割夫妻共同財(cái)產(chǎn);
事實(shí)與理由
我與被告于1987年經(jīng)人介紹相識(shí),1991年結(jié)婚。婚生一女阿美,1992年1月28日出生,現(xiàn)就讀于阜新某中學(xué)。
我與被告結(jié)婚初期感情尚可,結(jié)婚半年后,因性格原因及生活瑣事雙方經(jīng)常吵架,原告多次遭到被告打罵。為此我曾于20__年11月份起訴離婚,經(jīng)法院20__年12月份調(diào)解結(jié)案。此后,我與被告一直分居,加上以前分居的時(shí)間,已連續(xù)長(zhǎng)達(dá)42個(gè)月,雙方感情仍沒(méi)有任何改善。
以上事實(shí)足以說(shuō)明我們夫妻感情確已破裂,夫妻關(guān)系名存實(shí)亡。維持這樣的夫妻關(guān)系,雙方都痛苦,對(duì)正在高中就讀的孩子成長(zhǎng)更不利。另外,被告多年來(lái)一直不負(fù)家庭責(zé)任,在從事個(gè)體飯店經(jīng)營(yíng)收入很高,但從未向家中交付,并有意隱瞞收入,而且其居住地點(diǎn)也不固定。婚姻存續(xù)期間尚且如此,如果離婚判決其分期給付子女撫養(yǎng)費(fèi),將會(huì)是一紙空文,根本無(wú)法執(zhí)行。所以我要求被告一次性給付撫養(yǎng)費(fèi)。綜上,請(qǐng)人民法院支持原告訴訟請(qǐng)求,維護(hù)我及女兒的合法權(quán)益。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
民事起訴狀 篇19
原告:姓名________,性別____,出生年月日____________,民族____,文化程度____________,籍貫____,工作單位____________,住址____________,身份證號(hào)碼____________,聯(lián)系電話____________;
被告:姓名________,性別____,出生年月日____________,民族____,文化程度____________,籍貫____,工作單位____________,住址____________,身份證號(hào)碼____________,聯(lián)系電話____________;
訴訟請(qǐng)求:
一、請(qǐng)求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無(wú)條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請(qǐng)求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_(tái)_____元,違約金______元/天,(由________年________月________日至________年____月____日)逾期____個(gè)月,(按銀行同期貸款利率計(jì)算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加違約金數(shù)額。要求按照_______元/月/建筑平方米向原告支付補(bǔ)償金,共計(jì)人民幣_(tái)_____元(大寫(xiě):)。
四、請(qǐng)求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來(lái)的損失______元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
五、請(qǐng)求貴院判令本案包含訴訟費(fèi)在內(nèi)的一切相關(guān)費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告與被告系商品房買(mǎi)賣(mài)合同關(guān)系。原告于______年______月______日與被告簽署了《商品房的買(mǎi)賣(mài)合同》,原告購(gòu)買(mǎi)被告開(kāi)發(fā)的____________花園______樓__門(mén)______號(hào)商品房一套。合同中對(duì)原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于200__年__月__日將首付款人民幣_(tái)_____元,于______年______月______日將貸款人民幣_(tái)_____元付于被告賬戶(hù),合計(jì)總房款______元全部支付到被告指定賬戶(hù)。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個(gè)買(mǎi)受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于20__年10月31日前驗(yàn)收合格并交付使用,但由于被告沒(méi)有依照《________市商品房管理?xiàng)l例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》,導(dǎo)致至今________年______月______日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實(shí)際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計(jì)算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請(qǐng)求增加的,應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn):逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門(mén)公布的或者有資格的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的同地段同類(lèi)房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照“天津市國(guó)土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布________年房屋租賃市場(chǎng)指導(dǎo)租金的通知》中《________年住宅房屋指導(dǎo)租金》________區(qū)________元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自________年____月____日至________年____月________日的違約金為人民幣_(tái)_____元。
此致
______________人民法院
具狀人:__________
________年____月____日
民事起訴狀 篇20
原告:XX市XX區(qū)XX有限公司,住所地:XX省XX市XX區(qū)XX街道門(mén)牌號(hào)樓層X(jué)X室,組織機(jī)構(gòu)代碼:。
法定代表人:趙某某,職務(wù):經(jīng)理,電話:。
被告:XX市XX區(qū)XX有限公司,住所地:XX省XX市XX區(qū)XX街道門(mén)牌號(hào)樓層X(jué)X室,組織機(jī)構(gòu)代碼:。
法定代表人:李某某,職務(wù):經(jīng)理,電話:。
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令被告支付貨款X元。
2、承擔(dān)逾期付款銀行利息X元(違約金XX元)
3、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
XX年XX月XX日,原告與被告簽訂《合同》,被告購(gòu)買(mǎi)原告方鋼材八十余噸,后原告多次催收,被告僅支付部分款貨款,尚欠原告鋼材款X元,按照約定被告違約應(yīng)支付違約金,為維護(hù)原告合法權(quán)益,特訴至法院,請(qǐng)求依法支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
XX人民法院
起訴人:XX有限公司(加蓋紅公章)
XX年XX月XX日
民事起訴狀 篇21
民事起訴狀
原告:金牛區(qū) 建材經(jīng)營(yíng)部,住所地:金牛區(qū) 街道 社區(qū)三組
負(fù)責(zé)人: 聯(lián)系方式:13 153
被告:四川 建設(shè)工程有限責(zé)任公司,住所地:成都市金牛區(qū)長(zhǎng)慶 號(hào)
法定代表人:賀 職務(wù) 總經(jīng)理
被告:李 ,男,漢族,生于19 年7月14日,現(xiàn)住于成都市金牛區(qū) 路1號(hào)4棟 單元 樓5號(hào)
案由:買(mǎi)賣(mài)合同糾紛
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求貴院判令被告向原告支付貨款 元,以及從201 年6月19日起至款清之日時(shí)止按人民銀行同期貸款利率計(jì)算的資金利息(利息暫定為一萬(wàn)元)。以上合計(jì) 元。
2、本案訴訟費(fèi)、保全費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由
201 年 月 日,原被告簽訂供銷(xiāo)合同,合同約定原告向被告1承建的 項(xiàng)目供給模板木方建材。原告按照合同約定履行完畢了供貨義務(wù)。201 年月19日雙方進(jìn)行結(jié)算,確認(rèn)貨款總額為 元。同時(shí)被告2在結(jié)算單上簽字確認(rèn)。后原告多次要求被告支付貨款,被告均拒絕推諉。
原告認(rèn)為,被告的行為已經(jīng)違反了合同約定,故此,原告特依據(jù)民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,望貴院依法判決。
此致
區(qū)人民法院
具狀人:
201 年 月 日
民事起訴狀 篇22
房屋租賃糾紛民事起訴狀樣本:________________
原告:________________安徽某大房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,住所地安徽省合肥市。
代理律師:________________
被告:________________安徽某某商務(wù)有限公司,住所地安徽省合肥市。
訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令解除原、被告之間《房屋租賃合同》。
2、判令被告支付房屋租金8761519元(租金計(jì)算截止6月1日,此后發(fā)生的租金判決一并計(jì)算至實(shí)際給付之日)。
3、判令被告支付違約金:________________逾期利息損失542220元(利息計(jì)算截止6月1日,此后發(fā)生的利息判決一并計(jì)算至實(shí)際給付之日)。
4、判令被告立即騰退所占用的房屋。
5、判令被告承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由
20__年10月20日原、被告簽訂《房屋租賃合同》。雙方約定,原告將位于合肥市某處商場(chǎng)出租給被告作為商業(yè)經(jīng)營(yíng)使用,租期為20__年12月10日至20__年12月10日,年租金為2913593元,自租賃之日開(kāi)始每2年增加3%,租金自20__年6月1日起算。合同對(duì)租金支付時(shí)間、支付方式、雙方權(quán)利義務(wù)、違約責(zé)任進(jìn)行約定,合同約定:________________乙方(被告)逾期支付租金超過(guò)15日,甲方(原告)可以單方解除合同,違約方應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金,違約金數(shù)額為賠償實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用外,另賠償一個(gè)月租金。
合同簽訂后,原告將合同項(xiàng)下標(biāo)的物交付被告進(jìn)場(chǎng)裝修。被告于20__年3月23日向原告繳納了保證金30萬(wàn)元,雙方于20__年8月30日達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,原告同意延長(zhǎng)免租期12個(gè)月,即租金自20__年6月1日起算。在租賃期間,被告僅支付了一個(gè)月租金(20__年5月17日繳納租金242800元),后續(xù)租金一直未付,原告多次催要,被告一直拒絕給付租金。
綜上,被告拒付租金的行為已構(gòu)成違約,致使合同目的不能實(shí)現(xiàn),根據(jù)合同約定以及法律規(guī)定,原告有權(quán)要求解除租賃合同,并要求被告支付租金以及賠償違約損失。合同另約定,合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議向法院起訴。因此,為了維護(hù)原告的合法權(quán)益不受損害,現(xiàn)向貴院提起訴訟,請(qǐng)求法院依法判決支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
法院
具狀人:________________(單位蓋章)
________年____月____日
民事起訴狀 篇23
原告:_________________,女
__________年_____月_____日出生_____族
身份證號(hào)碼:____________________
戶(hù)口所在地:_____________________
被告:_________________,男
__________年_____月_____日出生_____族
身份證號(hào)碼:____________________
戶(hù)口所在地:_____________________
訴訟案由:民間借貸
訴訟請(qǐng)求:
1、判令被告________________償還借款本金________________元和十二個(gè)月利息________________元,合計(jì)________________元;
2、判令訴訟費(fèi)用由被告________承擔(dān)。
事實(shí)及理由:
__________年________月________日,被告因生意需要資金,向原告借________________元人民幣,約定借款期限為十二個(gè)月,利率每月________________%,利息共________________元(本息合計(jì)________________元),被告同意在還款日期____________年________月________日前逐步還清所欠本金利息,并于__________年________月________日出具借據(jù)一張。
_________年________月________日至今,原告多次向被告催討借款,被告一直拖延說(shuō)其手頭沒(méi)有錢(qián)無(wú)法按時(shí)歸還借款;之間多次催討未果,被告態(tài)度一次比一次惡劣,還惡言對(duì)待。后來(lái)甚至電話也不接。
原告認(rèn)為:被告從原告處借款,到期后依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)還本付息義務(wù)。故向貴院起訴,請(qǐng)依法支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
___________人民法院
具狀人:___________
____年_____月_____日
民事起訴狀 篇24
原告:
住所:
被告:
住所: ,聯(lián)系方式:
一、訴訟請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判決確認(rèn)被告雙方于年月日簽訂的《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》及雙方于 年 月 日簽訂的《補(bǔ)充協(xié)議》均為無(wú)效;
2、請(qǐng)求判決被告返還原告向其支付的定金元,并依照定金罰則另行向原告支付款項(xiàng)人民幣元。
3、請(qǐng)求判決被告賠償原告利息損失 元。
二、事實(shí)和理由
原告與被告于 年 月 日簽訂了《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》。
協(xié)議中雙方約定:
1、交易標(biāo)的為_(kāi)_市__區(qū) 號(hào)的房產(chǎn),該房產(chǎn)為危房。
2、上述房產(chǎn)交易價(jià)為 萬(wàn)元。乙方應(yīng)支付定金 萬(wàn)元。
3、甲方交付房產(chǎn)應(yīng)保證房屋無(wú)結(jié)構(gòu)性損壞,門(mén)窗及配套水、電、煤氣等管道應(yīng)當(dāng)完好。
4、甲方保證上述房屋權(quán)屬清楚。
5、雙方不得中途毀約。否則適用定金罰則。
三、合同簽訂后,原告依照《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》向被告支付購(gòu)房定金 萬(wàn)元。
四、訟爭(zhēng)雙方于 年 月 日達(dá)成《補(bǔ)充協(xié)議》,約定:原告再支付定金 萬(wàn)元,原告付清全部購(gòu)房款時(shí)間延期至 年月 日。
該協(xié)議簽訂后,原告及時(shí)支付了該 萬(wàn)元定金。
五、最近,原告獲悉,被告于雙方簽訂《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》之前便在交易標(biāo)的之上為第三人設(shè)立了抵押。而被告至今未告知原告交易標(biāo)的上設(shè)有抵押,更未在《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》上提及針對(duì)上述抵押的處理方法。
六、依據(jù)《民法典》規(guī)定“抵押期間,抵押人轉(zhuǎn)讓已辦理登記的抵押物的,應(yīng)當(dāng)通知抵押權(quán)人并告知受讓人轉(zhuǎn)讓物已經(jīng)抵押的情況;抵押人未通知抵押權(quán)人或者未告知受讓人的,轉(zhuǎn)讓行為無(wú)效”,原告認(rèn)為:《房產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議》及其《補(bǔ)充協(xié)議》應(yīng)依法確認(rèn)為無(wú)效合同。
七、基于上述事實(shí)和理由,為保護(hù)原告合法權(quán)益,特此請(qǐng)求貴院,判決如所請(qǐng)。
此致
__市__區(qū)人民法院
原告:
__年__月__ 日
民事起訴狀 篇25
原告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
被告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
被告:______________,性別:____,________年____月____日生,漢族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請(qǐng)求:_________________
一、請(qǐng)求判決原告和兩被告共同繼承被繼承人_______________遺產(chǎn)(總價(jià)約110萬(wàn)元)。
二、請(qǐng)求判決被繼承人_______________遺產(chǎn)的三分之一歸原告繼承所有。(包括__________路235弄14號(hào)305-306室房屋1/6產(chǎn)權(quán),__________路680弄28號(hào)702室房屋1/9產(chǎn)權(quán),其他遺產(chǎn)價(jià)值7萬(wàn)元)。
三、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
此致
__________人民法院
具狀人:______________
_____年_____月_____日
民事起訴狀 篇26
原告:李,男,漢族,x年x月x日出生,住,電話:。
被告:張,男,漢族,x年x月x日出生,住,電話:。
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權(quán)證;
2、請(qǐng)求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權(quán)證的.違約金;
3、請(qǐng)求法院判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
事實(shí)與理由:
原、被告雙方于x年x月x日簽訂《商品房買(mǎi)賣(mài)合同》,合同約定被告應(yīng)當(dāng)于x年x月x日之前為原告辦理房屋所有權(quán)證。然而直到x年x月x日過(guò)后六個(gè)月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權(quán)證。經(jīng)原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責(zé)任,被告的行為嚴(yán)重?fù)p害的了原告的利益。
為此,原告為維護(hù)自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請(qǐng)求。
此致
x人民法院
具狀人:
日期:
民事起訴狀 篇27
原告:_________________市_____________管理有限公司_____________物業(yè)管理處
地址:_________________深圳市圳市_______________路_____________E棟E01房
主要負(fù)責(zé)人
委托代理人
被告一:_________________文某
身份證號(hào)碼:_________________51021__________________
住址:_________________深圳市深圳市羅湖區(qū)_____________綜合樓二樓。
被告二:_________________深圳市_____區(qū)中電幼兒園
地址:_________________深圳市羅湖區(qū)_____________綜合樓二樓。
法定代表人:_________________董__________
訴訟請(qǐng)求:_________________
1.被告一到管理處登記備案;
2.被告二提供其合法使用深圳市圳市羅湖區(qū)蓮塘_____________綜合樓的依據(jù);
3.拆除相關(guān)設(shè)施,恢復(fù)原樣,停止侵占小區(qū)的公共部位。
事實(shí)和理由:_________________
1.被告一到管理處登記備案;
根據(jù)管理處的查詢(xún),_____________綜合樓的產(chǎn)權(quán)人已經(jīng)于1月21日轉(zhuǎn)變?yōu)楸桓嬉患次哪车膫(gè)人產(chǎn)權(quán)。但是從變更之日起至今,2月有余,被告一均未至管理處進(jìn)行備案登記,管理處作為小區(qū)的物業(yè)服務(wù)單位,有義務(wù)對(duì)小區(qū)全體業(yè)主及出租戶(hù)進(jìn)行全面的信息登記。
2.被告二提供其合法使用深圳市圳市羅湖區(qū)蓮塘_____________綜合樓的依據(jù);
產(chǎn)權(quán)人已經(jīng)變更為被告一文某,被告二作為_(kāi)____________綜合樓的實(shí)際物業(yè)使用者,其應(yīng)當(dāng)向小區(qū)物業(yè)管理處提供其合法使用的依據(jù)。但自1月21日產(chǎn)權(quán)變更以來(lái),被告二一直未向管理處提供合法使用的依據(jù)。
3.拆除相關(guān)設(shè)施,恢復(fù)原樣,停止侵占小區(qū)的公共部位。
(1)被告二擅自將_____________綜合樓后門(mén)的公共部位改成休息室。
_____________綜合樓后門(mén)的平臺(tái)和階梯都屬于小區(qū)的公共面積,平時(shí)供行人通行和使用。但被告二擅自將其改成休息室,并將其上鎖封閉,導(dǎo)致小區(qū)業(yè)主通行和使用不便,引起業(yè)主極大不滿(mǎn)。
(2)被告二將外墻天井封閉并加鎖,在其內(nèi)堆放雜物。
民事起訴狀 篇28
原告:,女,×年×月出生,漢族,山東省濰坊市×人,無(wú)業(yè),現(xiàn)住山東省×市號(hào),聯(lián)系電話:。
被告:,男,×年×月出生,漢族,湖北省十堰市×人,現(xiàn)住河北省號(hào),聯(lián)系電話:。
訴 訟 請(qǐng) 求
一、判令原告與被告離婚;
二、判令女兒歸被告撫養(yǎng),由原告支付相應(yīng)的撫養(yǎng)費(fèi);
三、判令被告協(xié)助原告每年六次不定時(shí)地探望女兒或帶女兒外出游玩;
四、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事 實(shí) 與 理 由
原告與被告于×年×月經(jīng)人介紹相識(shí),×年×月×日在竹山縣登記結(jié)婚。婚后于×年×月×日生一女。
原告與被告結(jié)婚初期感情尚可,但結(jié)婚兩年后,因性格不合及生活瑣事等原因,雙方經(jīng)常吵架,原告還多次遭到被告打罵。為此,原告與被告從×年×月×日起一直分居到現(xiàn)在,雙方感情仍沒(méi)有任何改善。在此期間,雙方多次協(xié)議離婚未果。
以上事實(shí)足以說(shuō)明原告與被告之間的感情確已破裂,夫妻關(guān)系名存實(shí)亡,維持這樣的夫妻關(guān)系,雙方都痛苦。為早日解除雙方之間的痛苦,根據(jù)《民法典》和《中華人民共和國(guó)民事訴訟》的相關(guān)規(guī)定,特訴請(qǐng)人民法院支持原告的前述請(qǐng)求。
此致
×縣人民法院
起訴人:
年 月 日
附:1.本訴狀副本1份;
2.證據(jù)清單1份。
民事起訴狀 篇29
告:_________________名稱(chēng):______________地址:_____________電話:_____________
法定代表人:_________________姓名:_____________職務(wù):_____________
委托代理人:_________________姓名:______________性別:_____________年齡:_____________
民族:_____________職務(wù):_____________工作單位:______________
住址:________________電話:_____________
被告:_________________名稱(chēng):______________地址:_____________電話:_____________
法定代表人:_________________姓名:_____________職務(wù):_____________
委托代理人:_________________姓名:______________性別:_____________年齡:_____________
民族:_____________職務(wù):_____________工作單位:______________
住址:________________電話:_____________
訴訟請(qǐng)求__________________
_________________
事實(shí)與理由_________________
_________________
證據(jù)和證據(jù)來(lái)源、證人姓名和住址
此致
________________人民法院
具狀人:
年 月 日
民事起訴狀 篇30
原告:_____________,女,________年________月________日出生,漢族,住________市________區(qū)_______________,公民身份號(hào)碼:__________________________,聯(lián)系方式:_______________。
被告:_____________,男,________年________月________日出生,漢族,住________市________區(qū)________________號(hào),公民身份號(hào)碼:____________________,聯(lián)系方式:__________________。
訴訟請(qǐng)求
一、請(qǐng)求判令被告_____立即償還原告_____________的借款本金________元及借款利息(利息計(jì)算方法:以________元為基數(shù),自________年________月 ________日起按年利率________%算至清償時(shí)止)。
二、本案由被告承擔(dān)本案全部訴訟費(fèi)用。
事實(shí)和理由
原、被告系朋友關(guān)系。________年________月期間,被告_____________以急需用錢(qián)為由,向原告借款________元。原告_____________于________年________月________日用________銀行(卡號(hào)________________________________)分兩次(一次________元、一次________元)共計(jì)________元轉(zhuǎn)給給被告________________名下的________銀行(卡號(hào)______________________________)。被告承諾原告盡快歸還。但從借款到現(xiàn)在超過(guò)半年,原告多次向被告主張還款,而被告卻以各種理由進(jìn)行拖延和推搪,至今未清償其所欠原告的借款。
原告認(rèn)為,原、被告借貸關(guān)系合法有效,原告按照約定向被告提供借款________________元,被告在原告催收后應(yīng)當(dāng)立即償還,但被告卻以各種理由拒不償還。被告方行為已嚴(yán)重侵犯了原告的正當(dāng)權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》相關(guān)法律規(guī)定,債權(quán)人享有請(qǐng)求債務(wù)人給付的權(quán)利。故原告具狀起訴,請(qǐng)人民法院支持原告提出的訴訟請(qǐng)求為盼。
此致
____________區(qū)人民法院
起訴人:______________
_____年___月___日
附:
1、起訴狀3份;
2、原告身份證明1份。
3、轉(zhuǎn)款憑證以及微信截圖各1份;
民事起訴狀 篇31
原告:_______,女,____歲,____族,農(nóng)民,家住____________________________________。訴訟代理人:________,____________________律師事務(wù)所律師。被告:_______,男,____歲,____族,農(nóng)民,家住____________________________________。風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴訟請(qǐng)求必須具體﹑明確,該寫(xiě)的一定要寫(xiě),因?yàn)槠涫玛P(guān)法院審查的范圍。但千萬(wàn)不可不加思考地亂要求,如果無(wú)相應(yīng)的證據(jù)來(lái)支持你的主張,勢(shì)必遭到敗訴的后果,通常還會(huì)因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。
另外,訴訟請(qǐng)求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說(shuō)賠償原告的一切損失之類(lèi)。雖然這是沒(méi)有爭(zhēng)議的,但并不等于在提出訴訟請(qǐng)求時(shí)多多益善,比較切合實(shí)際的請(qǐng)求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險(xiǎn),而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。 請(qǐng)求事項(xiàng):
1、請(qǐng)求法院依法判決被告對(duì)甲遺留房屋無(wú)繼承權(quán);
2、請(qǐng)求法院依法判處被告返還房屋一間,并停止入住;
3、請(qǐng)求法院依法判決被告承擔(dān)本案的全部訴訟費(fèi)用。風(fēng)險(xiǎn)提示:
訴狀是個(gè)利劍,挑起戰(zhàn)爭(zhēng)。如果沒(méi)有寫(xiě)好,那么勢(shì)必倒過(guò)來(lái)傷到自己。因此,要擺事實(shí),講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請(qǐng)求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實(shí),是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過(guò)和現(xiàn)狀,特別是雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn),實(shí)事求是地寫(xiě)清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。 事實(shí)和理由:原告與被告系堂嫂與堂弟關(guān)系。原告為甲長(zhǎng)子媳婦,育有一子__________,甲長(zhǎng)子于________年車(chē)禍身亡,之后原告承擔(dān)著贍養(yǎng)甲乙夫妻的重任,甲乙年邁,無(wú)生活來(lái)源。被告為甲乙親生次子,自幼被送養(yǎng)甲兄________收養(yǎng)。________為甲乙之女。________年____月,甲離世,留下與乙共有房屋五間(位于____________________________),無(wú)遺囑。甲死后,乙、原告、被告、__________、________就房產(chǎn)歸屬發(fā)生爭(zhēng)議,隨后,在________的慫恿下,被告入住了五間房中的一間。被告作為_(kāi)_______的養(yǎng)子,未對(duì)甲履行贍養(yǎng)義務(wù),原告認(rèn)為被告無(wú)房屋繼承權(quán),現(xiàn)原告要求被告搬出房屋,停止侵占。綜上所述,根據(jù)《民法典》和《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定,特訴至貴院,請(qǐng)求法院依法支持原告的訴訟請(qǐng)求,維護(hù)原告的合法權(quán)益。此致___________人民法院具狀人:________年____月____日風(fēng)險(xiǎn)提示:
提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實(shí),支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。
注意,列書(shū)證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實(shí)反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫(xiě)明什么樣的物品,在什么地方由誰(shuí)保存著;列舉證人,要寫(xiě)明證人的姓名、住址,他能證明什么問(wèn)題等。
另外,證據(jù)和證據(jù)來(lái)源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時(shí)的說(shuō)明應(yīng)能簡(jiǎn)就簡(jiǎn),盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動(dòng)。 附:起訴狀副本1份
民事起訴狀 篇32
民事起訴狀(民間借貸)
原告:___________,性別:___,身份證號(hào):______________,住址:___________________,聯(lián)系電話:_______________
被告一:黃,性別:男,身份證號(hào):,住址:廣東省茂名市茂南區(qū)宮山三路房,聯(lián)系電話:_______________
被告二:,性別:___,身份證號(hào):______________,住址:___________________,聯(lián)系電話:_______________
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求人民法院依法判決被告一償還原告欠款本金及利息_____元;
2、判決被告一向原告支付違約金_____元;
3、原告為實(shí)現(xiàn)債權(quán)而委托律師的委托費(fèi)用_____由被告一承擔(dān);
4、本案所產(chǎn)生的訴訟費(fèi)、保全費(fèi)用均由被告一承擔(dān);
5、由被告二對(duì)上訴費(fèi)用承擔(dān)連帶責(zé)任。
事實(shí)與理由:
原、被告雙方系朋友關(guān)系。______年____月____日,被告一因需資金周轉(zhuǎn),向原告提出借款。原告出于幫忙之心,拿出自己全部的積蓄共______萬(wàn)元整一起借給被告,被告出具了借條一張。借條載明:借現(xiàn)金______萬(wàn)元,借期___個(gè)月,月利息三分。被告二作為擔(dān)保人提供擔(dān)保。截止______年____月____日被告一向原告三次借款,共計(jì)欠款______萬(wàn)元。
此后被告既未向原告支付利息,也未償還借款本金。原告多次要求被告一清償借款本金及利息,但均未果,被告一現(xiàn)在還躲避原告,擔(dān)保人也拒絕履行擔(dān)保責(zé)任。
原告認(rèn)為,合法的借貸關(guān)系應(yīng)受法律保護(hù),債務(wù)應(yīng)當(dāng)清償。被告一躲避原告、拒不償還借款的行為不僅違背誠(chéng)信、構(gòu)成違約,也侵犯了原告的合法權(quán)益。
綜上,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,特具狀訴至貴院,誠(chéng)望判如所請(qǐng)。
此致
______人民法院
具狀人(簽字):_________
______年____月____日
民事起訴狀 篇33
原告:_____________,性別:______________,_____族,_____年_____月_____日生,住________________,身份證號(hào)碼________________,聯(lián)系方式:_____________。
被告:_____________,性別:______________,_____族,_____年_____月_____日生,住________________,身份證號(hào)碼________________,聯(lián)系方式:_____________。
一、訴訟請(qǐng)求:_________________
1、請(qǐng)求判決原告與被告離婚;
2、請(qǐng)求將雙方婚生女(男)________________判歸原告撫養(yǎng),被告每月支付撫養(yǎng)費(fèi)人民幣_(tái)______________元整,直至女兒能獨(dú)立生活為止;;
3、請(qǐng)求本著照顧女方及無(wú)過(guò)錯(cuò)方的原則對(duì)共計(jì)價(jià)值___________元夫妻共同財(cái)產(chǎn)依法進(jìn)行分割;
4、請(qǐng)求判決被告給予原告精神損害賠償__________元;
5、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
二、事實(shí)和理由:_________________
_________________
_________________
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
民事起訴狀 篇34
原告:_________________王某某,男,漢族,34歲,_______________年__________月__________日出生,無(wú)業(yè),現(xiàn)住__________市_____________
被告:_________________黃某某,男,漢族,45歲,_____________年__________月__________日出生,無(wú)業(yè),現(xiàn)住__________市_________________
訴訟請(qǐng)求:_________________
1、依法判令被告返還原告借款本金120萬(wàn)元及利息168000元(利息按雙方約定的月息2分計(jì)算,從20__年10月12日起至20__年5月15日,120萬(wàn)元本金利息為168000元(120萬(wàn)*2%*7));
2、本案訴訟費(fèi)、保全費(fèi)等費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:_________________
__________年_____月__________日 為2%,借款期限為一個(gè)月,自 __________年_____月__________日 至 __________年_____月__________日 止。原告當(dāng)天即通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬將120萬(wàn)元轉(zhuǎn)到被告黃某某的賬戶(hù)中。時(shí)過(guò)一年,被告從借款之日起并沒(méi)有向原告支付利息,后經(jīng)原告多次催要,被告仍不償還借款。
原告認(rèn)為,被告違約不予還款的行為嚴(yán)重侵犯了其合法權(quán)益,故原告依據(jù)《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及相關(guān)法律規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求貴院依法維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________王某某
__________年_____月__________日