房屋抵償工程款協議書(精選34篇)
房屋抵償工程款協議書 篇1
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_____________?乙方(蓋章):_____________
授權代表(簽字):_________?授權代表(簽字):_________
_________年____月____日?_________年____月____日
房屋抵償工程款協議書 篇2
房屋抵償工程款協議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
1.甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
三、本協議書簽訂后,乙方即擁有上述房屋的所有權(包括但不限于自用、出租、轉讓、抵押等)。
四、本協議書簽訂后,乙方有權立即辦理房屋產權登記手續,或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方,與第三人簽訂購房合同,辦理房屋產權登記手續。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________ 授權代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋抵償工程款協議書 篇3
房屋抵償工程款協議書
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經友好協商,就以房抵工程款一事達成協議如下:
一、雙方確認,甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押,致使乙方權利無法實現;
3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議,現階段已能辦理房地產權證;
4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。
五、物業管理費用:
1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的,則以實際入伙時間計交物業管理費用;
2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的,乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。
六、稅費、交易費用等。
1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續,包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》,開具發票,提供相關資料,辦理房地產權證及其他各項工作;
2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時,甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;
2.自本協議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協議;
3.自本協議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求,辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。
八、違約責任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證,乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。
十、未盡事宜,雙方協商解決,協商不成,任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
十一、本協議,自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
房屋抵償工程款協議書 篇4
甲方(債權人):
身份證號:
乙方(債務人):
身份證號:
為解決甲、乙雙方的債權債務問題,乙方愿以自己名下的一套房產抵還此欠款。現根據國家相關法律規定,經甲、乙雙方本著平等自愿、友好協商的原則,達成如下協議:
一、協議主旨
1.原債務情況
甲乙雙方___年___月___日簽署《 合同》(下稱原合同),根據該合同,截至___年___月___日,乙方對甲方有欠款人民幣(大寫) (¥元)(下稱債務)。
債務說明: 。
2.乙方自愿以自有財產清償上述債務。
二、抵債安排
1.乙方提供下列房產清償債務。
房產地址: 。
房產證號: 。
房產面積: 。
配套家具、設備: 。
房產其它情況: 。
(上述房產以及所列配套家具、設備均作為抵債財產,以下統稱房產)
上述房產作價人民幣(大寫) (¥元)用于清償。
2.上述房產用于抵債后,尚有債務余額為人民幣(大寫) (¥ 元),乙方應于年 月 日前向甲方支付。
3.甲方指定收款賬號: 。
開戶行: 。
戶名: 。
4.本協議約定的房產過戶以及債務余額辦妥或結清之后,甲乙雙方的債務視為清償完畢。
雙方確認:甲乙雙方按本協議履行之后,原合同的權利義務均告終止或履行完畢,雙方就原合同不存在其它任何爭議、賠償或未結款項。
三、房產交接安排
1.___年___月___日前,乙方應將房產交付給甲方。交付之后,甲方有權對房產進行占有、使用、處置并獲得相關收益。
2.___年___月___日前,乙方負責辦理房產過戶手續,將房產過戶到甲方或甲方指定的人或公司名下,甲方負責配合。
特別說明: 甲方有權指定任何人或公司。
3.乙方應承擔房產過戶的手續費用。
四、乙方的承諾保證
1.乙方保證自己對該抵債房產擁有處分權,該房產來源合法、不存在法律糾紛。
2.乙方保證該抵債房產不涉及第三方的權利,本合同簽訂前該房產集資、購房款、天然氣管道安裝費、物業管理費及其他應當交納的費用已全部交清,如有尚未交納或拖欠的費用,由乙方全部承擔。
3.如因乙方隱瞞該抵債房產情況,致使甲方無法正常行使權力或使甲方合法權益受損的,乙方應承擔相應責任,雙倍賠償甲方因此所受的損失。
五、違約責任
1.乙方房產如被有關部門查封、拍賣或乙方擅自轉讓或抵押給第三人,或因非甲方原因導致不能過戶的,乙方應向甲方支付違約金 萬元,并應立即歸還所欠全部債務。
非因甲方原因,逾期未辦理房產過戶超過30日的,甲方有權解除房屋抵債,并要求乙方按上款承擔責任。
2.乙方逾期付款的,每逾期一天,應按逾期金額的千分之一向甲方支付違約金,同時仍應履行付款義務。
六、爭議解決
因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,應向房產所在地有管轄權的人民法院起訴。
七、附則
1.本合同未盡事宜,由雙方另行協商,并簽訂補充協議,補充協議和本合同具有同等法律效力。
2.本合同經雙方簽字后生效,本合同與雙方之前簽訂的合同有沖突的,以本合同為準。
3.本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月___日
___年___月___日
房屋抵償工程款協議書 篇5
甲方:______________有限公司
乙方:________________有限公司
經雙方友好協商達成以下協議
1、乙方申請將甲方所欠乙方_______________項目外墻涂料工程款¥_____________,現乙方申請將該筆款項_______________,由_______________在_____________購買住宅一套,該房屋戶名寫為_____________,身份證號__________________,若產生一切責任由________________承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。該筆費用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與________________有限公司無關。
甲方:_________________
乙方:_________________
___________年___________月___________日
房屋抵償工程款協議書 篇6
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所:__________
鑒于:
_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
乙方聯系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
北京市公證處聯系地址:
地址:_____________________
郵編:___________ 電話:_____________
承辦公證員:_______________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自________公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存于_______公證處備案。
甲方:______
法定代表人或授權代表:______
乙方:______
法定代表人或授權代表:______
________年___月___日
于____________(地方)
房屋抵償工程款協議書 篇7
______年____月____日______承包______裝修總工程。后有把工程的______活分包給口頭合同人______。工程款共計______元人民幣,(大寫______元)。工程已完工后分包人______已接受工程款人民幣______元。還欠工程款______元,(大寫______元)人民幣。
還款期限______年____月____日為準。
利息從本欠條簽訂之日起按______計算。分包人的還款先用于償還利息。如果預期不還口頭合同人有權向______人民法院起訴。
總承包人:
身份證號:
聯系方式:
合同人:
身份證號:
聯系方式:
年?月?日
房屋抵償工程款協議書 篇8
_____________建筑工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建筑工程公司訴_____________百貨公司建筑安裝工程合同糾紛一案,在__________區人民法院主持下,雙方當事人調解結案,調解書已于_____________年_____月_____日送達。調解協議規定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元,于_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難,提出分期付款。經甲、乙方反復協商,達成協議如下:_________________
(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元,于_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方于_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應信守協議。乙方如不履行協議,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協議書一式三份。甲、乙方各執一份,交人民法院一份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_____________年_____月_____日
房屋抵償工程款協議書 篇9
甲方:_________________
乙方:_________________
因乙方承包甲方
工程欠款,經甲乙雙方本著公平、公正、平等的原則,達成以下轉賬支票工程款合同:
一、甲乙雙方共同協議商定工程價款:
雙方共同委托第三方核定乙方承包的裝飾工程價款,達成最終認可價格為(¥:_________________)。
二、工程款付款方式:
甲方已支付乙方裝飾工程,下欠工程款。經雙方協商確定甲方于________年____月____日付給乙方工程款,剩余欠款待甲方試營業(擬定月日試營業)一個月后的十日內一次性付清。
三、工程款付款形式為現金支票或轉賬支票。
四、如到期甲方不能按時付款,甲方除承擔所欠乙方工程款0.02%/月的利息外,并按所欠工程款的0.5%/日支付逾期金。
五、自本付款協議書簽訂之日起,乙方在甲方所承包的裝修、裝飾工程,一次性無條件的交付甲方,所有權歸屬甲方。
六、本協議在履行過程中如產生糾紛,雙方可協商解決或到汶上縣人民法院提起訴訟。
七、本協議一式二份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________________乙方:_________________
甲方代表簽字:_________________乙方代表簽字:_________________
________年____月____日
房屋抵償工程款協議書 篇10
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
甲乙雙方“建設工程施工合同糾紛”一案,經充分協商,特簽訂本協議,共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:14487000),于______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款后,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,同時,甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。
三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限:______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴后,各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費,雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴后,甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結,其他互不追究。
六、本協議甲乙雙方委托代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委托代理人:(簽字)
乙方:
委托代理人:(簽字)
______年____月____日
房屋抵償工程款協議書 篇11
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公司無關。
甲方:
乙方:
______年____月____日
______年____月____日
房屋抵償工程款協議書 篇12
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯系電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。
此致
昆明市呈貢區人民法院
反訴人:_________________建筑工程有限公司
年 月 日
房屋抵償工程款協議書 篇13
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:___________
__________公司(以下簡稱乙方)
住所:__________
鑒于:
_______年_____月_____日,甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:________),建設工程總價款為:_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工,已經甲方、乙方及____方驗收,并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款__________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整,尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向_________公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內,向甲方和_______公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內,乙方未向_______公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向_________公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據_________公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在_________公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:___________________________________________。
第四條雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向_________公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及_________公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
乙方聯系地址、電話及傳真如下:___________;受件人:____________
_________公證處聯系地址:
地址:_____________________
郵編:___________ 電話:_____________
承辦公證員:_______________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和_______公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自________公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式_______份,每份均具有同等法律效力,雙方各持份,一份留存于_______公證處備案。
甲方:______
法定代表人或授權代表:______
乙方:______
法定代表人或授權代表:______
________年___月___日
于____________(地方)
房屋抵償工程款協議書 篇14
債務人:__________(以下簡稱甲方)
債權人:__________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方依據我國《合同法》、《民法通則》等相關法律法規,經充分協商自愿達成如下協議:
一.乙方同意甲方以自有房產號樓單元層號商品房,建筑面積㎡抵欠款______元,兩年包燒費______元,兩年衛生費______元,進戶費______元,裝修保證金______元。共計抵銷______元欠款,乙方須向甲方提供欠款收據。
二.甲方對該房產手續的合法性負責,該房產自乙方簽訂認購協議書之日起,該房產產生的一切費用概由乙方完全承擔,與甲方無關。
三.該房產由甲方協助乙方辦理房產證事宜,其中發生費用由乙方承擔。
四.本協議生效后,乙方減少甲方應收工程款______元(大寫:______),甲、乙雙方須以本協議做為雙方在工程款的賬務處理。
五.乙方與甲方簽訂本協議后,任何一方不得反悔。如果一方出現違約,應向對方支付違約金壹拾萬元。
六.甲乙雙方就履行本協議發生糾紛時,可進行協商,協商不成時,應向甲方住所地的人民法院提起訴訟。
七.本協議一式三份,甲方兩份,乙方一份。
八.甲乙雙方在本協議上簽字后立即生效。
甲方:
乙方:
房屋抵償工程款協議書 篇15
____________公司(以下簡稱甲方) ____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________ 住所:________________________
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
乙方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;收件人:____________.
北京市公證處聯系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發生后________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外,未經另一方同意,本協議任何一方在上述交易完成前,不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協議自_____市公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于_______市公證處備案。
甲方:____________公司(印章) 乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:______(簽字) 法定代表人或授權代表:____(簽字)
________年________月________日 ________年________月________日
房屋抵償工程款協議書 篇16
業主單位名稱:_________________
我單位承建的送審金額的________萬元,審后工程結算金額_______%,已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程,合同金額_________萬元,。至今已完成總工程量_________%支付我單角分),請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結算款,請批準。
施工單位:_________________
開戶銀行:_________________
賬號:_________________
施工單位工程負責人:_________________
年監理意見:_________________
月日
簽名:_________________日期:_________________業主代表意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________分管領導意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________站長意見:_________________
簽名:_________________日期:_________________
責任編輯:_______________
房屋抵償工程款協議書 篇17
甲方:___________
乙方:_____________
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款_____________元,現乙方申請將該筆款項轉給甲方,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為______________,身份證號_______________,若產生一切責任由________方承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與甲方無關。
甲方:____________
_______年______月____日
乙方:____________
_______年______月____日
房屋抵償工程款協議書 篇18
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經雙方友好協商達成以下協議:
1、乙方申請將甲方所欠乙方項目外墻涂料工程款¥,現乙方申請將該筆款項轉給,由在購買住宅一套,該房屋戶名寫為,身份證號,若產生一切責任由春承擔。
2、該筆費用已完成發票審核簽呈手續,請財務部門審核。
該筆費
用轉為乙方住宅購房款后,甲方無需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產生的任何法律責任和糾紛與有限公
司無關。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
房屋抵償工程款協議書 篇19
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。
被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。
答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續并收妥入庫(見被告的證據二),但原告并無即時向被告支付加工款。20日后,原告卻口頭通知被告,說明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確系被告過錯造成的,被告愿意按照合同規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區人民法院
答辯人:_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
房屋抵償工程款協議書 篇20
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號。
聯系電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案,對被反訴人提起反訴。
反訴請求
1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》,被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土,混凝土質量存在問題,且在運送混凝土中經常誤時,造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動向被反訴人的對單,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對單,反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上,反訴人認為,由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂,導致反訴人嚴重經濟損失,故反訴至貴院,請依法支持反訴請求。
此致
昆明市呈貢區人民法院
反訴人:_________________
年 月 日
房屋抵償工程款協議書 篇21
工程款結算三方協議
工程款結算三方協議
甲方:施工承包單位
乙方:項目經理
丙方:實際施工人
就鄭州 項目(下稱該項目)的工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自愿達成以下協議:
1、三方認可,該項目所有工程款甲方已于簽訂本協議之前全部支付給乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。
2、乙方保證于 年 月 日前向丙方付清所欠款項共計 元整(¥ .00),丙方放棄向甲方主張權利;
3、此后,就該項目,乙方、丙方等無權向甲方主張權利,也不能授權其他單位或個人向甲方主張,因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決,與甲方無關。
4、本協議為不可撤銷之協議,自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方蓋章: 乙方簽名: 丙方簽名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
房屋抵償工程款協議書 篇22
甲方(債權人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯系方式:__________ 。
乙方(欠款人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯系方式:__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜,達成如下協議:
一、 欠款情況
經雙方結算,乙方共計欠付甲方____________國際工程款¥____________元(大寫____________元),現已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計劃
1.各方一致同意,乙方就剩余的工程款¥____________元部分,于______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時,應向甲方指定收款賬戶支付欠款,否則視為甲方未收到欠款,甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及后續還款義務。
甲方指定收款賬戶:
收款賬號:__________
開 戶 行:__________
戶 名:__________
3.乙方按本協議約定履行全部義務后,雙方再無其它爭議,原合同約定的債權債務歸于消滅。
三、違約責任
乙方未按本協議約定履行還款義務的,甲方有權要求乙方立即支付全部欠款,并收取逾期付款利息(以________________元為本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址:__________
甲方:__________
乙方:__________
六、附則
1.各方均充分知曉并理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義,并基于此種理解簽署本協議。
2.本協議經簽署后生效。
3.本協議一式三份,各方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
房屋抵償工程款協議書 篇23
最新的多被告工程款訴訟狀范文
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請求:
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日
房屋抵償工程款協議書 篇24
甲方:_________
乙方:_________
應業主的申請,我方愿就業主履行主合同約定的工程款支付義務以保證的方式向貴方提供如下擔保:
一、保證的范圍及保證金額
我方的保證范圍是主合同約定的工程款。本保函所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質量保修金以外的合同價款。我方保證的金額是主合同約定的工程款的_______%,數額最高不超過人民幣_______元。
二、保證的方式及保證期間
我方保證的方式為:連帶責任保證。我方保證的期間為:_______自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后_______日內。貴方與業主協議變更工程款支付日期的,經我方書面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應調整。
三、承擔保證責任的形式
我方承擔保證責任的形式是代為支付。業主未按主合同約定向貴方支付工程款的,由我方在保證金額內代為支付。
四、代償的安排
貴方要求我方承擔保證責任的,應向我方發出書面索賠通知及業主未支付主合同約定工程款的證明材料。索賠通知應寫明要求索賠的金額,支付款項應到達的帳號。在出現貴方與業主因工程質量發生爭議,業主拒絕向貴方支付工程款的情形時,貴方要求我方履行保證責任代為支付的,還需提供項目總監理工程師、監理單位或符合相應條件要求的工程質量檢測機構出具的質量說明材料。我方收到貴方的書面索賠通知及相應證明材料后,在_______工作日內進行核定后按照本保函的承諾承擔保證責任。
五、保證責任的解除
1、在本保函承諾的保證期間內,貴方未書面向我方主張保證責任的,自保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。
2、業主按主合同約定履行了工程款的全部支付義務的,自本保函承諾的保證期間屆滿次日起,我方保證責任解除。
3、我方按照本保函向貴方履行保證責任所支付金額達到本保函金額時,自我方向貴方支付之日起,保證責任即解除。
4、按照法律法規的規定或出現應解除我方保證責任的其它情形的,我方在本保函項下的保證責任亦解除。我方解除保證責任后,貴方應自我方保證責任解除之日起_______個工作日內,將本保函原件返還我方。
六、免責條款
1、因貴方違約致使業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。
2、依照法律法規的規定或貴方與業主的另行約定,免除業主部分或全部義務的,我方亦免除其相應的保證責任。
3、貴方與業主協議變更主合同的,如加重業主責任致使我方保證責任加重的,需征得我方書面同意,否則我方不再承擔因此而加重部分的保證責任。
4、因不可抗力造成業主不能履行義務的,我方不承擔保證責任。
七、爭議的解決
因本保函發生的糾紛,由貴我雙方協商解決,協商不成的,通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為_______法院。
八、保函的生效
本保函自我方法定代表人簽字或加蓋公章并交付貴方之日起生效。
甲方:_________
乙方:_________
_________年____月____日
房屋抵償工程款協議書 篇25
甲方:_________________
乙方:_________________
甲、乙雙方就甲方以商品房抵付乙方部分代理傭金事宜,達成如下協議:_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金,乙方同意接受。
該商品房坐落于房號,建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準),單價元/平方米,總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意:_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》,開具等額購房發票后,甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續。
3、乙方原則上不許退房,如果因為特殊原因退房,須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的,由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙,即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務。
5、本協議自雙方簽字蓋章后生效,雙方應積極履行各自的義務,任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發票等理由,主張本協議無效或抵付行為未完成。
6、本協議一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
經辦人:_________________經辦人:_________________
日期:_________________日期:_________________
房屋抵償工程款協議書 篇26
甲方:___________________________ 合同編號:___________________
法定代表人:_____________________ 簽訂地址:___________________
乙方:___________________________ 簽訂日期:______年____月___日
法定代表人:_____________________
甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定,就房產抵工程款事宜,在協商一致的基礎上達成以下合同,并承諾共同遵守。
第一條 房產地址
本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準),折合人民幣人民幣_____元整(大寫:_____)。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵,多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整(大寫:_____),由甲方另支付現金補齊差價;如甲方所欠款項少于人民幣_____元整(大寫:_____),由乙方支付現金補齊差價,或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務
1.由于____花園是由多方合作共同開發,為了照顧項目的整體性,便于統一管理,雙方商定,由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作;工程相關費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理,乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。
3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續,相關稅費由乙方支付。
第四條 債務結清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起,甲方所欠乙方和工程款即告結清(乙方必須開出工程款發票給甲方),不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛,也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押,以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正,公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起,乙方須在____天之內,一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整(大寫:_____),具體構成(略)。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象,便于統一管理,乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工,并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時,按其面積以____元/平方米交足質量保修金,否則,甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后,保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時,甲方有權對乙方進行處罰,工期每拖延____天,處以萬分之____的罰金(按雙方核定的結算數計)。
第六條 工程質量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工,保證工程質量,以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查,對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續,甲方協助。
2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作,竣工驗收后,乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方,否則,甲方不協助乙方辦理銷售手續。
第七條 房產銷售
1.為維護____花園整體形象,所有房屋實行統一最低限價銷售,原則上由甲方售樓部統一代理,乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。
第八條 銷售服務
1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續,乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理,售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂,由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶,所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清,否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售,甲方愿意代理乙方銷售,廣告費及代理費另議。
第九條 物業管理
房屋建成竣工驗收,小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責任
1.違反本合同約定,或無故終止合同視為違約,違約方應按合同法有關規定,承擔違約責任。
2.在合同有效期內,若無不可抗拒因素發生,甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同,終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法:________________。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同,則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份,各方當事人各執____份,具有相同法律效力。
甲方(蓋章):____________________ 乙方(蓋章):____________________
授權代理人:(簽字)______________ 授權代理人:(簽字)______________
住址:____________________________ 住址:____________________________
郵政編碼:________________________ 郵政編碼:________________________
聯系電話:________________________ 聯系電話:________________________
傳真:____________________________ 傳真:____________________________
日期:____________________________ 日期:____________________________
電子信箱:________________________ 電子信箱:________________________
開戶銀行:________________________ 開戶銀行:________________________
賬號:____________________________ 賬號:____________________________
房屋抵償工程款協議書 篇27
委托保證人(總承包商,以下稱甲方):______________
住所:____________________
法定代表人:______________
電話:____________________傳真:_______________
保證人(以下稱乙方):____________________________
住所:____________________
法定代表人:______________
電話:_____________________傳真:______________
鑒于甲方與(以下簡稱供貨商)于_______年_____月_____日簽訂編號為《買賣合同》(以下簡稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方向供貨商提供付款保證,甲乙雙方經協商一致訂立本合同。
第一條定義
1.1本合同所稱總承包商付款保證是指,乙方向供貨商保證,當甲方未按照主合同的約定支付貨款時,由乙方按照本合同的約定代為支付的行為。
1.2本合同所稱貨款是指。
第二條保證的范圍及保證金額
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的甲方應向供貨商支付的貨款。
2.2乙方保證的金額是甲方應支付貨款的_______%,數額最高不超過人民幣________元(大寫:______________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為:連帶責任保證。
3.2乙方保證的期間為:自本合同生效之日起至主合同約定的甲方應履行付款義務期限屆滿之日后日。
3.3如甲方與供貨商協議變更主合同的付款時間,經乙方書面同意后,保證期間按變更后的時間做相應調整。
第四條承擔保證責任的形式
乙方承擔保證責任的形式是代為支付。當甲方未按照主合同的約定向供貨商支付貨款時,由乙方向供貨商支付。
第五條擔保費及支付方式
5.1擔保費率根據擔保額、擔保期限、風險等因素確定。
5.2雙方確定的.擔保費率為:____________________。
5.3本合同生效后日內,甲方一次性支付乙方擔保費共計人民幣______________元(大寫:______________)。
第六條反擔保
甲方應按照乙方的要求向乙方提供反擔保,由雙方另行簽訂反擔保合同。
第七條乙方的追償權
乙方按照合同的約定承擔了保證責任后,即有權要求甲方立即歸還乙方代償的全部款項及乙方實現債權的費用,甲方另外應支付乙方代償之日起企業銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權利義務
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔保費之日起日內,向供貨商出具《總承包商付款(供貨)保函》。
甲方:_________________
_______年_____月_____日
乙方:________________
_______年_____月_____日
房屋抵償工程款協議書 篇28
就債務人(甲方):_______________債權人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結算達成協議,結算金額為______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最后一筆款項,金額為________元。至此,甲方已付清全部結算款項,雙方就該項目的債權債務關系完全解除,無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。
甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________
__________年__________月______日
房屋抵償工程款協議書 篇29
甲方:_____________
乙方:_____________
甲方因 事宜,委托乙方代理,經雙方協商,訂立下列各條,共同遵照執行。
第一條 委托事項
乙方接受甲方的委托,指派 律師為甲方與 一案的 審代理人。
第二條 代理權限
經雙方約定,乙方的代理權限為下列第______種:
1、一般授權(包括陳述事實、參與該案的庭前談判、調解,參與該案的庭審、辯論和調解)
2、特別授權(包括提出、承認、放棄、變更訴訟請求、進行和解、調解、上訴等)。
第三條 乙方的義務
第四條 甲方的義務
第五條 相關費用
(一)收費方式
第六條 合同的變更和解除
(一)甲、乙雙方經協商一致的,可以變更或者解除本合同。
(二)因甲方追加委托事務或增加訴訟當事人,或當事人一方提出反訴、增加訴訟請求等重大訴訟事件變更導致代理事項明顯增多的,乙方有權要求增加律師費,甲方應當合理地追加代理費;增加律師費協商未成的,乙方有權在原委托范圍內提供工作。
(三)甲方明確放棄委托事務的,可以要求變更合同;變更合同后的律師費用,由甲、乙雙方協商確定。
(四)乙方有下列情形之一的,甲方有權解除本合同:
1、未經甲方同意,超出本合同約定權限更換代理人的;
2、乙方律師工作延誤、重大失職導致甲方蒙受重大損失的;
(五)甲方有下列情形之一的,乙方有權解除本合同或暫停工作直至甲方糾正:
1、甲方的委托事務違反法律或者違反律師執業規范的;
2、甲方有捏造事實、偽造證據材料或者隱瞞重要事實情節等情形的;
3、甲方逾期不向乙方支付律師費或者事務費用的。
乙方依本條約定解除本合同的,所收律師費不予退還,并有權要求甲方支付未支付的律師費和已發生的事務費用。
第七條 違約責任
第八條 爭議的解決
雙方在履行本合同過程中若發生爭議,應當友好協商解決。協商不成的,任何一方均有權將爭議提交乙方所在地人民法院裁決。
第九條 合同生效和終止
本合同自甲、乙雙方代表人簽字或加蓋公章起生效,自乙方律師完成本合同的委托事務(包括收到法院判決書、調解書、裁定書或當事人和解書等法律文書)或解除本合同時終止。本合同一式三份,甲、乙雙方及經辦律師各執一份,每份均有同等法律效力。
第十條 通知和送達
甲、乙雙方因履行本合同而相互發出或者提供的所有通知、文件、材料,均以本合同所列明的地址、電子郵箱、傳真送達。一方遷址或者變更郵箱、傳真電話的,應當書面通知對方。
以當面交付文件方式送達的,交付之時視為送達;以電子郵件方式送達的,發出電子郵件時視為送達;以傳真方式送達的,發出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的,郵件交郵當日視為送達。
第十一條 其他特別約定
1、乙方律師不對案件結果作出任何承諾。
2、乙方在簽訂本合同之前已經向甲方解釋了收費規定及標準。在本合同簽署之前甲乙雙方已就本合同涉及事項進行了詳細的研究,本合同系雙方友好協商,自愿一致達成。
甲 方: _____________乙 方:_____________
代表人:_____________ 代表人:_____________
簽訂時間:____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋抵償工程款協議書 篇30
欠款人(甲方):_________________,法人或者自然人身份證號碼(附身份證復印件),聯系地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已于年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用,沒有其他工程質量糾紛,施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩余款項,支付方式如下:_________________
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號:_________________
如甲方延遲支付的,按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金,直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付,乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印):_________________
立據日期:_________________
連帶保證人(簽名及加按手印):_________________
簽名日期:_________________
房屋抵償工程款協議書 篇31
1.欠款人(甲方):_________________,身份證號碼(附身份證復印件),聯系地址,手機。
2.施工方(乙方):_________________
3.工程項目:_________________乙方負責甲方工程的施工,工程地址,工程內容,甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已于年月日完工,經甲方驗收合格,已投入使用。
4.欠款情況:_________________甲方已支付工程款(大寫)元,仍欠乙方工程款(大寫)元。
5.甲方承諾,在年月日前向乙方支付剩余款項,支付方式如下:_________________
房屋抵償工程款協議書 篇32
甲方:___建設工程有限公司
乙方:___ 身份證號碼:
乙方在甲方承建的______樓項目的樓梯間保溫分包施工(包工包料),經甲乙雙方友好協商就甲方以車輛抵付乙方部分工程款事宜,達成如下協議:
1、乙方同意甲方用江鈴130型小型貨車一輛,車牌號為遼BQR213(以下稱該車輛,車架號、發動機號以行車證記載為準)抵付乙方工程款9.5 萬元(人民幣玖萬伍仟元整)。
2、乙方已對車況已完全知悉并認可,甲方在年月日前完成該車輛的年度檢測工作;同時乙方對該車輛的`保險到期日為年月日已經知悉,乙方同意承擔該車輛下一年度的相關保險費用并配合甲方在年月日以前完成該車輛下一年度保險費用的繳納工作。
3、甲方在乙方進場材料費用超過10萬元,并且正式進入該項目開始施工,完成單體工程樓梯間保溫施工項目達到兩個單位工程后或在上述條件滿足后乙方提出的期限內;與乙方共同辦理該車輛轉籍手續,轉籍過程中所發生的相關行政稅費由乙方支付。
4、乙方領取該車輛行車執照及相關稅費、保險憑證等證照,并當時核實轉籍車的車架號、發動機號、鑰匙等。車輛交接時詳見交接清單,甲、乙雙方簽署交接清單時,視為甲方將車輛實際交付給乙方,甲乙雙方工程款抵付行為完成。
5、甲方自車輛交付乙方之日起,不再承擔該車輛的任何費用。
6、車輛轉籍過戶所需手續、文件乙方必須依甲方要求予以提供,并協助甲方在車輛管理部門辦理轉籍手續;乙方需自行確定轉籍過戶的唯一權益人,甲方只負責將該車輛轉籍過戶到乙方確定的該權益人。
7、本協議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
8、本協議一式肆份,甲乙雙方各執貳份,具有同等法律效力。
甲方蓋章:
代理人:
日期: 年 月日
乙方簽字:
日期: 年 月 日
房屋抵償工程款協議書 篇33
原告:_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人:_________________楊__________職務執行董事
地址:_________________忻州忻府區解原工業園區
被告:_________________中化_____建集團有限公司
法定代表人:_________________劉__________職務董事長
住址:_________________山西省太原市__________街__________號
郵政編碼:_________________0300
聯系電話:_________________0351-6_______________
被告:_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部
負責人:_________________王_____項目經理
住址:_________________縣孫家溝鄉
訴訟請求:_________________
......
事實及理由:_________________
......
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋抵償工程款協議書 篇34
______(債務人,以下簡稱甲方)
_______(債權人,以下簡稱乙方)
債務,雙方經平等協商,達成下列條款。
第一條抵債財產甲方同意以下列財產抵償債務:
(一)____________;
(二)____________;
(三)____________;
第二條聲明和保證甲方聲明和保證如下:
(一)對于本協議第一條所列抵債財產,甲方享有所有權或者合法的處分權;
(二)在本協議第一條所列抵債財產上,沒有設立任何擔保物權(抵押權、質押權)或者用益物權等權利負擔;
(三)對于抵債財產的上述產權歸屬和權利負擔問題,甲方目前沒有卷入任何訴訟,也沒有任何第三人提出異議;
(四)基于抵債財產發生的各項稅收和費用,甲方已經繳納完畢,不存在任何拖欠;
(五)本項以物抵債已征得甲方董事會同意(按甲方章程無須征得甲方董事會同意的,本款可刪除);
(六)本項以物抵債已由甲方報請主管部門和有關政府機關批準;
(七)抵債財產的質量和性能狀況如下述,此外不存在任何缺陷:____、
第三條抵債金額本協議第一條所列抵債財產共折價人民幣__元,扣除其中10%的折價款作為日后變現費用后,其余90%的折價款作為抵債金額用于抵償銀行債權。
本協議第一條所列抵債財產折價用于抵償以下債務:
1、____________________________________
2、____________________________________
3、____________________________________
4、____________________________________
第四條財產交付甲方最遲必須在____年__月__日之前將本協議第一條約定的抵債財產以及相關的產權證書交付乙方。
抵債財產的交付方式為:_______________________________________、
第五條登記在財產交付后____日內,甲方須應乙方要求辦妥必要的登記手續。
第六條費用因抵債財產過戶和登記所需交納的各項費用由甲方承擔,甲方應當及時支付。
第七條違約責任
(一)甲方逾期交付抵債財產和相關證書的,乙方有權要求甲方按照逾期天數,每天支付相當于逾期交付財產的抵債金額的萬分之四的違約金,或者扣減相當于應付違約金數額的抵債金額。
(二)甲方逾期辦理登記手續的,乙方有權要求甲方按照逾期天數,每天支付相當于須辦理登記財產的抵債金額的萬分之四的違約金,或者扣減相當于應付違約金數額的抵債金額。
(三)抵債財產被第三人追訴的,乙方因此而支付的費用由甲方承擔;乙方有權要求甲方支付費用,或者扣減相當于該費用數額的抵債金額。
(四)甲方欠繳的基于抵債財產而發生的各種稅收和費用,應當由甲方承擔;乙方墊付的,有權向甲方追索,或者扣減相當于墊付金額的抵債金額。
(五)甲方應及時支付因抵債財產過戶和登記所需交納的各項費用;乙方墊付的,有權向甲方追索,或者扣減相當于墊付金額的抵債金額。
(六)因甲方未說明的抵債財產的缺陷造成乙方損失的,乙方有權要求甲方賠償,或者扣減相當于損失數額的抵債金額。
(七)出現上述違約事件時,乙方有權解除或者部分解除以物抵債協議。
第八條協議的生效
[選擇一(適用于須報上級行批準情形)]本協議由雙方簽字或蓋章并經乙方上級行正式批準同意后生效。
[選擇二(適用于不需報上級行批準情形)]本協議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
本協議一式______份。甲乙雙方各執______份。
甲方:
乙方:
___年___月___日
___年___月___日