工程建設貸款合同（通用25篇）

工程建設貸款合同 篇1

　　工程建設貸款合同范本

　　貸款方(甲方)：_______________

　　借款方(乙方)：_______________

　　建設項目：__________________

　　根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條?乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：

　　一季度_________元;

　　二季度_________元;

　　三季度_________元;

　　四季度_________元。

　　第二條?借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第五條?貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：

　　1.基本建設收入;

　　2.新增固定資產的基本折舊基金;

　　3.固定資產稅;

　　4.利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條?乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。

　　第七條?貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條?乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條?甲方有權檢查、監督貸款的.使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條?聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條?保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　第十二條?不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條?通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條?爭議的處理

　　本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　1.提交______________委員會_____;

　　2.依法向人民法院起訴。

　　第十五條?解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條?補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條?合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方(公章)：_______________乙方(公章)：_______________

　　法人代表(簽字)：___________法人代表(簽字)：___________

　　_________年____月____日簽訂地點：_______________

工程建設貸款合同 篇2

　　工程建設貸款合同

　　合同編號：_________

　　建設項目：_________

　　貸款方(甲方)：_________

　　借款方(乙方)：_________

　　根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條　乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

　　第二條　借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第三條　貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。

　　第四條　甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。

　　第五條　貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：

　　1.基本建設收入;

　　2.新增固定資產的基本折舊基金;

　　3.固定資產稅;

　　4.利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條　乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。

　　第七條　貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條　乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條　甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條　聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條　保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條　不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條　通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條　爭議的處理

　　本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　1.提交_________仲裁委員會仲裁;

　　2.依法向人民法院起訴。

　　第十五條　解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條　合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執 _________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　  　乙方(公章)：_________

　　法人代表(簽字)：_________　　　　　  　法人代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

工程建設貸款合同 篇3

　　合同編號：____________

　　建設項目：_________________________________

　　貸款方（甲方）：___________________________

　　借款方（乙方）：___________________________

　　根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條?乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣（大寫）_____________________元，用于____________建設工程。預計分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。

　　第二條?借款用途：購置設備_________臺（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。

　　第五條?貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償

　　1.基本建設收入；

　　2.新增固定資產的基本折舊基金；

　　3.固定資產稅；

　　4.利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條?乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押（或保證）協議作為合同附件。

　　第七條?貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條?乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條?甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條?聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條?保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　第十二條?不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條?通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________________________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任

　　第十四條?爭議的處理

　　本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　1.提交______________委員會_____；

　　2.依法向人民法院起訴。

　　第十五條?解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條?補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條?合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_____年，自_____年_____月_____日至____年_____月______日。本合同正本一式______份，雙方各執______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份

　　甲方（公章）：_________?乙方（公章）：_________

　　法人代表（簽字）：_____?法人代表（簽字）：_____

　　_________年____月____日?_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________?簽訂地點：_____________

工程建設貸款合同 篇4

　　工程建設貸款合同

　　合同編號：_________

　　建設項目：_________

　　貸款方（甲方）：_________

　　借款方（乙方）：_________

　　根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條?乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元；二季度_________元；三季度_________元；四季度_________元。

　　第二條?借款用途：購置設備_________臺（套）_________元；土建_________平方米_________元；其它_________元。

　　第五條?貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：

　　1.基本建設收入；

　　2.新增固定資產的基本折舊基金；

　　3.固定資產稅；

　　4.利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條?乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押（或保證）協議作為合同附件。

　　第七條?貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收；以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條?乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條?甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條?聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條?保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　第十二條?不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、_____、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條?通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條?爭議的處理

　　本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　1.提交______________委員會_____；

　　2.依法向人民法院起訴。

　　第十五條?解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條?補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條?合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法人代表（簽字）：_________法人代表（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

工程建設貸款合同 篇5

　　貸款方(甲方)：_________

　　借款方(乙方)：_________

　　根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條　乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

　　第二條　借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第三條　貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。

　　第四條　甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。

　　第五條　貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：

　　1.基本建設收入;

　　2.新增固定資產的基本折舊基金;

　　3.固定資產稅;

　　4.利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條　乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。

　　第七條　貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條　乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條　甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條　聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

　　簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程建設貸款合同 篇6

　　合同編號：_________

　　建設項目：_________

　　貸款方(甲方)：_________

　　借款方(乙方)：_________

　　根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條　乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

　　第二條　借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第三條　貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。

　　第四條　甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。

　　第五條　貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：

　　1.基本建設收入;

　　2.新增固定資產的基本折舊基金;

　　3.固定資產稅;

　　4.利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條　乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。

　　第七條　貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條　乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條　甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條　聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、相關單位或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、相關單位或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條　保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條　不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條　通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條　爭議的處理

　　本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　1.提交_________仲裁委員會仲裁;

　　2.依法向人民法院起訴。

　　第十五條　解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條　合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法人代表(簽字)：_________　　　　　　法人代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

工程建設貸款合同 篇7

　　建設項目：_________

　　貸款方(甲方)：_________

　　借款方(乙方)：_________

　　根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

　　第二條借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第三條貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。

　　第四條甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。

　　第五條貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：

　　1.基本建設收入;

　　2.新增固定資產的基本折舊基金;

　　3.固定資產稅;

　　4.利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。

　　第七條貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　甲方(簽字捺印)：_______ 乙方 (簽字捺印)：_______

　　簽訂日期：___ 年___ 月___ 日 簽訂日期：___ 年 ___月 ___日

工程建設貸款合同 篇8

　　合同編號：_________

　　建設項目：_________

　　貸款方(甲方)：_________ 借款方(乙方)：_________

　　根據國家規定，乙方為進行基本建設所需貸款，經甲方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 乙方根據批準的年度基本建設計劃，向甲方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程。預計分季用款：一季度_________元;二季度_________元;三季度_________元;四季度_________元。

　　第二條 借款用途：購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。

　　第三條 貸款利息，按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的，從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款，從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動，本合同貸款利率根據政策相應調整。

　　第四條 甲方提供的貸款，乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止，全部還清。上述還款期限，如果因國家規定的固定資產基本折舊率、應納稅率和產品價格等有較大調整，需要延長或縮短時，雙方通過協商計算，調整還款年限，并簽訂補充文本。

　　第五條 貸款還本付息的資金來源，雙方同意按規定在建設項目投產后用下列資金清償：

　　1.基本建設收入;

　　2.新增固定資產的基本折舊基金;

　　3.固定資產稅;

　　4.利潤。

　　乙方還款超過合同期限，還本付息的資金來源按規定辦理。

　　第六條 乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。

　　第七條 貸款到期，乙方如不能按期償還，由擔保人代為償還，擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還，甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。

　　第八條 乙方在本合同規定的貸款總額內，根據批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃，送甲方審查，甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內，按基本建設貸款的有關規定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收乙方的罰息計算相同。

　　第九條 甲方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解乙方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規定使用貸款，甲方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。乙方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第十條 聲明及保證

　　甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續_________均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　甲方簽字蓋章： 乙方簽字蓋章：

　　日期： 日期：

工程建設貸款合同 篇9

　　委托方(甲方)：_______________　　

　　合同編號：_______________

　　承攬方(乙方)：_______________　　

　　簽訂地點：_______________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國測繪法》和有關法律法規，經甲、乙雙方協商一致簽訂本合同。

　　第一條　測繪范圍(包括測區地點、面積，測區地理位置等)：

　　第二條　測繪內容(包括測繪項目和工作量等)：

　　第三條　執行技術標準：其它技術要求：

　　第四條　測繪工程費：1.取費依據：2.取費項目及工程總價款：

　　第五條　甲方的義務

　　1.自本合同簽訂之日起__日內向乙方提交有關資料和提出技術要求。

　　2.自接到乙方編制的技術設計書之日起__日內完成技術設計書的審定工作。

　　3.應當負責保證乙方的測繪隊伍順利進入現場工作，并對乙方進場人員的工作、生活提供必要的條件。

　　第六條　乙方的義務

　　1.自收到甲方的有關資料和技術要求之日起，根據甲方的有關資料和技術要求于__日內完成技術設計書的編制，并交甲方審定。

　　2.自收到甲方對技術設計書同意實施的審定意見之日起__日內組織測繪隊伍進場作業。

　　3.乙方應當根據技術設計書要求按合同工期確保測繪項目完成。

　　第七條　測繪項目完成工期全部成果應于___年__月__日前交甲方驗收。

　　第八條　乙方應當于全部成果交付前五日通知甲方，甲方應自接到通知之日起__日內完成驗收。

　　第九條　對乙方測繪成果的所有權、使用權和著作權歸屬的約定：

　　第十條　測繪工程費支付日期和方式

　　1.自合同簽訂之日起__日內甲方向乙方支付定金人民幣__元。

　　2.___年__月__日前甲方向乙方支付工程價款人民幣__元。

　　3.___年__月__日前再向乙方支付工程價款人民幣__元。

　　4.自測繪成果驗收合格之日起__日內甲方應向乙方結清全部工程總價款的余款。

　　第十一條

　　1.自測繪工程費全部結清之日起__日內，乙方向甲方交付成果(見下表)

　　第十二條　甲方違約責任

　　1.合同簽訂后，乙方未進入現場工作前由于工程停止而終止合同時，甲方無權請求返還定金;乙方已進入現場工作，完成的工作量在50%以內時，甲方應支付工程總價款的50%;完成工作量超過50%時，則甲方應支付工程總價款的100%。

　　2.甲方未給乙方提供必要的工作條件而造成停、窩工時，甲方應付給乙方停、窩工費，停、窩工費按合同約定的平均工日產值計算，同時工期順延。

　　3.甲方未按期支付乙方工程費，應按延誤天數和當時銀行貸款利率，向乙方支付違約金。

　　4.對于乙方提供的圖紙等資料以及屬于乙方的測繪成果，甲方有義務保密，不得向第三方提供或用于本合同以外的項目，否則乙方有權對因此造成的損失追究責任。

　　第十三條　乙方違約責任

　　1.合同生效后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應向甲方雙倍返還定金。

　　2.乙方未能按合同規定的日期提交測繪成果時，應向甲方償付拖期損失費，每天的拖期損失費按本合同約定的工程總價款的1%計算。

　　3.乙方提供的測繪成果質量不合格，乙方應負責無償給予重測或采取補救措施，以達到質量要求。

　　因測繪成果質量不符合合同約定的要求(而又非甲方提供的圖紙資料原因所致)造成后果時，乙方應對因此造成的直接損失負賠償責任，并承擔相應的法律責任(由于甲方提供的圖紙資料原因產生的責任由甲方自己負責)。

　　4.對于甲方提供的圖紙和技術資料以及屬于甲方的測繪成果，乙方有義務保密，不得向第三方轉讓，否則，甲方有權對因此造成的損失追究責任。

　　第十四條　由于不可抗力，致使合同無法履行時，雙方應按有關法律規定及時協商處理。

　　第十五條　其它約定：

　　第十六條　本合同執行過程中的未盡事宜，雙方應本著實事求是友好協商的態度加以解決。

　　雙方協商一致的，簽訂補充協議。

　　補充協議與本合同具有同等效力。

　　第十七條　因合同執行過程中雙方發生糾紛，可由雙方協商解決或由雙方主管部門調解，若達不成協議，雙方同意就本合同產生的糾紛向__仲裁委員會申請仲裁。

　　當事人雙方不在合同中約定仲裁機構的，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向有管轄權的人民法院起訴。

　　第十八條　附則

　　1.本合同由雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

　　全部成果交接完畢和測繪工程費結算完成后，本合同終止。

　　2.本合同一式__份，甲、乙方各執__份。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

工程建設貸款合同 篇10

　　（投標人全稱）：_________________________________

　　1、為興建____________（項目名稱）工程，____________（業主名稱）決定（或委托我單位）對____________（合同工程名稱）工程施工進行招標。經資格預審合格，現邀請貴單位參加投標。

　　2、工程概況及招標范圍

　　（1）工程概況：______________________________

　　（2）招標范圍（或分標情況）：________________

　　（3）主要工程量：____________________________

　　（4）工期要求：______________________________

　　3、貴單位可憑本邀請書自______年___月___日至______年___月___日

　　（法定節假日除外）到招標單位購買招標文件或查閱有關資料。招標文件每套收取工本費人民幣__________元，不予退還。

　　4、貴單位在遞交投標文件時，應同時出具一筆金額為人民幣_____萬元的投標保證。

　　5、現場考察定于______年______月______日時進行，屆時請自行到____________（詳細地址）集中。

　　6、標前會議將于______年______月______日時在__________________（詳細地址）舉行。

　　7、送交投標文件截止期為______年______月______日時，請將投標文件送達__________________（詳細地址）。對遲到的投標文件，招標單位將不予接受。

　　8、我單位將于______年______月______日時在____________（詳細地址）公開開標。屆時，投標人須選派代表參加。

　　招標單位：（名稱、蓋章）

　　地址：

　　聯系人：

　　電話：

　　傳真：

　　編碼：

　　______年___月___日

工程建設貸款合同 篇11

　　根據本保證書， (單位名稱)注冊地址為 (詳細地址)(以下稱承包人)，和 (保證人姓名)注冊地址為 (詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為 (貨幣名稱、數額)共同格守對 (業主名稱)(以下稱為業主)的義務。根據本保證書，承包人與保證人應保證自己，以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。

　　根據以業主為一方，承包人為另一方所達成的協議，承包人已承擔了合同義務(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程，并在工程出現任何缺陷時，按上述合同中有關條款規定進行修補。

　　茲將上述書面保證的條件表述如下：如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定，或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失，直到達到上述保證金總額，屆時，本保證書所承擔之義務即告終止和失效。否則仍保持完全有效。但所簽合同條款，或對工程的實施。完成及修補其缺陷的性質和范圍的任何變更，以及業主或監理工程師根據所簽合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務：

　　(a)收到業主與承包人雙方書面通知，說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者(b)保證人收到一份與所簽合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、并在法律上證明的裁決書副本，說明應向業主支付這一筆損失賠償費。

　　代表(承包人名稱)　　　　 代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)　　 由(簽字人姓名)

　　以 的資格　　　 以 的資格

　　在 (證明人) 在 (證明人)

　　證明下　　　　 證明下

　　簽于 年 月 日　　 簽于 年 月 日

工程建設貸款合同 篇12

　　甲方：×人民政府

　　乙方：

　　甲方有×村水渠建設工程一宗，經討論承包給乙方進行施工，為了明確責任，按時、按質、按量完成施工任務，經雙方共同協商，簽訂如下合同條款：

　　一、工程名稱

　　××鄉×村水渠改擴建工程

　　二、工程規模

　　改擴建水渠全長約4000米。施工時需在被沙石填埋或損壞的原水渠基礎上，進一步清淤、深挖、拓寬及改擴建。在施工時用適合水渠配比標準的鋼筋混凝土對水渠兩壁、底部及水渠渠坎進行混凝土澆筑加固。=

　　三、質量要求

　　1、工程須嚴格按照合同預算開工，不得因乙方建設施工錯誤或質量不合格返工等原因導致預算超標，因乙方過錯原因超出標準由乙方負責。

　　2、工程所需的砂子、石子、水泥、鋼筋等由乙方負責購買，需達到工程建設質量標準，保證合同項目下的工程沒有施工、材料和工藝方面的缺陷，鋼筋混凝土須達到硬度要求。

　　23、嚴格執行材料配合比，混凝土、特殊地段水渠引水管道需達到質量標準，因任何質量問題導致驗收不合格由乙方負責返工建設，甲方不負相關責任，返工價款甲方不負責。

　　4、本合同的質量保證期為整個工程完工，并通過竣工驗收后12個月。

　　5、甲方有權在質量保證期滿之前任何時間根據本合同的規定要求對工程進行檢查。如果甲方所進行的檢查和實驗證明部分工程或全部工程的質量不符合質量標準的要求，則甲方有權拒絕該部分或整個工程，且乙方必須采取一切必要的措施更換、修改、修補該部分或整個工程，直到甲方認為滿意為止，乙方應承擔由此而引發的一切費用。

　　四、工程造價

　　本工程合同造價：50000元（伍萬元整）

　　五、工程結算

　　1、預付款：甲方不向乙方支付工程預付款，工程隊自籌資金進行前期施工，稅款由甲方負責。

　　2、工程進度付款：工程完工驗收后，由甲方一次性付給乙方工程款5萬元。

　　六、建設工期

　　工程建設工期年月日至年月日。

　　七、雙方責任

　　甲方：

　　1、負責解決工程建設過程中的有關問題，甲方負責工程建設款的落實工作為乙方施工創造良好的條件，并按工程施工進度付款。

　　32、派出工程監理人員負責工程材料、設備、質量檢驗、工程質量、進度的監督。

　　3、負責工程竣工后驗收、結算等工作。

　　乙方：

　　1、負責按標準采購工程所需砂子、石子、水泥等材料設備及工具，并嚴格確保工程質量按合同規定時間如期完成和交付使用；

　　2、負責組織工人按工程建設要求進行施工。

　　3、負責施工人員安全教育，增強安全意識，采用切實可行的安全措施，保障施工人員按章操作。凡因施工人員違章作業造成的工傷事故，責任由乙方承擔，甲方不負任何經濟責任和法律責任。

　　本合同一式二份，甲、乙各執一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　甲方：（公章）簽章日期：

　　乙方：（公章）簽章日期：

工程建設貸款合同 篇13

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　根據九江市建設局九建建字[20__]33號文件要求,乙方開發建設的工程,需要建立工程支付擔保制度,即由乙方的開戶行甲方出具擔保承諾,經商議達成如下協議：

　　一、乙方必須有足夠的工程款(人民幣)：_________________(大寫數字)存入開戶于甲方的賬戶號內。

　　二、甲方保證乙方的開立于甲方的以上工程款項專款專用。

　　三、以上款項累計用完合同終止,在合同工期總日歷天數天后(即*年**月**日后)自動作廢。

　　四、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執兩份,自簽訂之日起生效。

　　五、未盡事宜,協商解決。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日

工程建設貸款合同 篇14

　　甲方：______________________

　　乙方：______________________

　　住所地：____________________

　　經甲、乙雙方友好協商，并根據、《建筑法》等相關法律法規之規定，就乙方負責經營工程建設事項達成如下一致合同，望雙方共同遵守。

　　一、經營內容

　　1.工程名稱：______________________

　　2.工程內容：______________________

　　3.工程價款：______________________

　　二、經營方式

　　乙方負責所有本合同項下工程所需的人工、材料及設備的費用。

　　三、經營期限

　　為_______天，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。

　　四、經營指標

　　1.工程質量：本工程要求達到優良等級。

　　2.安全指標：本工程要求按工程所在地文明及安全達標，事故頻率控制在_______%以內，歇工率控制在_______%以內，不允許有重大傷亡事故發生。

　　五、管理費及稅金

　　1.管理費：乙方應按本合同項下工程價款的_______ %作為管理費及稅金支付給甲方。

　　支付時間：甲方有權直接在每一期工程進度款中扣除，最后管理費及稅金按工程最終竣工驗收后結算的工程款的數額及時間結算。

　　2.稅金及其支付：____________________________

　　六、甲方的權利義務

　　1.甲方有權對乙方的經營活動進行定期或不定期的檢查、監督、審計和指導。

　　2.根據乙方的需要，委派有關人員配合乙方的經營。

　　3.有權按本合同第五條規定收取管理費及稅金。

　　4.如涉及工程設計變更等事宜，甲方必須予以配合。

　　5.甲方在收到每一期工程進度款并扣除相應管理費和稅金后五個工作日內將余款支付給乙方。

　　七、乙方的權利義務

　　1.乙方不得違反國家的法令、政策，并遵守甲方的各項規章制度，嚴格按本合同的規定充分、全面地履行合同。

　　2.為切實可靠地履行合同，乙方必須保證自己上崗率不低于______________%。

　　3.因經營過程中發生的所有違法、違約及傷亡事故而導致甲方受損的，均由乙方承擔。

　　4.未經甲方書面同意(或甲方的授權人)，除因工程建設與建設方發生關系外，乙方不得以甲方項目部的名義對外發生借款、貸款及有關經濟業務，更不得擅自私刻項目部印章或財務專用章及一切與甲方有關的印章。

　　5.乙方保證其施工是連續的。

　　6.乙方必須按本合同第五條規定，及時支付管理費及稅金。

　　7.承擔因其經營活動而引起的經濟風險。

　　8.乙方應在

　　(1)工程竣工驗收后

　　或(2)本合同解除后

　　或(3)本合同終止后

　　及時將圖紙、印鑒、技術材料、合同(合同)、往來信件、傳真及一切與本工程有關的材料全部移交給甲方。

　　9.乙方不得將本合同項下的權利義務轉讓給第三人。

　　八、違約責任

　　1.若甲方未能按本合同第六條第5項及時足額撥付工程款，則每逾期一天，甲方應按未付部分的萬分之二承擔違約責任。

　　2.因甲方監管錯誤從而導致工程質量未達到合同約定的優良等級或延誤工期的，乙方不承擔法律責任。

　　3.如本工程的質量未經驗收通過，則乙方須向甲方賠償______________萬元。

　　4.乙方如未能按合同第四條第2項切實履行合同的，則每超過控制指標_______ %，應承擔本合同項下工程價款_______ %的違約責任。

　　九、本合同未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商。

　　十、在履行本合同期間如有糾紛，則首先由甲、乙雙方友好協商，協商不成，則交由工程所在地人民法院以訴訟方式解決。

　　十一、本合同在甲、乙雙方一致同意的前提下可解除。

　　十二、本合同一式貳份，雙方各執壹份，并在雙方蓋章或簽字后生效。

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　簽字地點：_________________

　　簽字時間：_________________

工程建設貸款合同 篇15

　　項目級別：

　　立合同單位：

　　(簡稱借款方)

　　銀行行(簡稱貸款方)

　　借款方在年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。

　　為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣(大寫)  元，用于建設工程，不得挪作他用。

　　預計分季用款：一季  元;二季  元;三季  元;四季  元。

　　第二條貸款利率為年息%，計算復利。

　　第三條年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。

　　借款合同生效后，本合同同時失效。

　　第五條本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本份，報主管部門，總、分行各1份。

　　借款方(蓋章)：貸款方(蓋章)：

　　地址：地址：

　　法定代表(簽字)：法定代表(簽字)：

　　開戶銀行及賬戶：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點：簽訂地點：

工程建設貸款合同 篇16

　　建設單位：華_________村村委（以下簡稱甲方）

　　施工單位：（以下簡稱乙方）

　　因甲方建設需要，同意把工程承包給乙方建設，為使工程順利進行，經雙方協商，特簽訂如下協議：

　　一、概況

　　1、工程名稱及地點：

　　2、工程造價：

　　3、承包方式及工程期限：

　　二、付款方法

　　三、工程質量及要求

　　四、其他需要說明的內容

　　1、工程內容：

　　2、工程造價：如實施施工中，沒有變更或增加本合同以外的工程量，以項目最終驗收后實際發生工程量結算。

　　五、乙方在施工中應加強對工人安全生產教育，發生安全事故的經濟損失由乙方自行負責。

　　六、本合同一式三份，雙方簽字蓋章后生效，結清尾款后失效。

　　甲方：乙方；

　　簽訂合同人：簽訂合同人：

　　工地負責人：工地負責人：

　　年月日

工程建設貸款合同 篇17

　　本協議書于____年____月____日由________（以下簡稱“業主”）為一方與________（以下簡稱“承包人”）為另一方簽定。鑒于業主欲建成本項工程，即______并已接受承包人提出的承擔該項工程之施工、竣工并修補其任何缺陷的投標書。茲為以下事項達成本協議：

　　l、本協議書中的措辭和用語應具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。

　　2、下列文件應被認為是組成本協議書的一部分，并應被作為其一部分進行閱讀和理解：

　　（1）中標函。

　　（3）合同條件。

　　（4）規范。

　　（5）圖紙。

　　（6）工程量清單。

　　3、考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照合同的規定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。

　　4、業主持此立約保證在合同規定的各項期限和以合同規定的方式向承包人支付合同價格或合同規定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。

　　特立此據。本協議書于上面所定的日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。

　　業主簽名：_____________承包人簽名：____________

　　聯系人：_______________聯系人：________________

工程建設貸款合同 篇18

　　日期：

　　招標號：

　　1. (業主名字)(下簡稱"業主")已安排了一筆以多種貨幣構成的資金，用于 (工程名稱)建設費用的合理支付。所有如資格預審文件規定的來自合格貨源并經資格預審合格了的投標人均可參加本工程的投標。

　　2.業主邀請資格預審合格的投標人就下列工程施工和竣工所需的勞務、材料、設備和服務進行密封投標： (工程概況、主要項目及工程量等)。

　　3.凡有興趣的資格預審合格的投標人，可從下列地址獲取進一步的信息及查閱招文件： (查詢和發售招標文件的機構名稱、地址等)。

　　4.任何有興趣的資格預審合格的投標人在向上述機構提交書面申請并在交納了一筆不可退還的費用 (貨幣名稱和數量)后可購得一套完整的招標文件。多購的招標文件收費相同。

　　5.所有投標書必須于 年 月 日 時之前送達下列地址： (投標書接收地點)。并必須同時交納招標文件中規定的5接受的格式，數量為2%投標價的投標保證金。

　　6.開標儀式定于 年 月 日 時在下列地點舉行 (開標地點)，投標人可派代表出席。

　　參與人：

　　日期：

工程建設貸款合同 篇19

　　工程建設招標投標合同(合同協議書)

　　本協議書于19＿＿年＿＿月＿＿日由＿＿（以下簡稱“業主”）為一方與＿＿＿（以下簡稱“承包人”）為另一方簽定。鑒于業主欲建成本項工程，即＿＿＿＿＿＿并已接受承包人提出的承擔該項工程之施工、竣工并修補其任何缺陷的投標書。

　　茲為以下事項達成本協議：

　　1?本協議書中的措辭和用語應具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。

　　2?下列文件應被認為是組成本協議書的一部分，并應被作為其一部分進行閱讀和理解：

　　3?考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照合同的規定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。

　　4?業主持此立約保證在合同規定的各項期限和以合同規定的方式向承包人支付合同價格或合同規定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。

　　特立此據。本協議書于上面所定的日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。

　　在＿＿在場的情況下，蓋的正式印章如下：

　　業主簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　聯系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿聯系人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

工程建設貸款合同 篇20

　　合同名稱：______

　　致：業主：______

　　先生們：

　　1在研究了上述工程的施工合同條件、規范、圖紙、工程量清單以及附件第_號以后，我們，即文末簽名人，茲報價以 ( )，或根據上述條件可能確定的其它金額，按合同條件、規范、圖紙、工程量清單及附件要求，實施并完成上述工程并修補其任何缺陷。

　　2我們承認投標書附錄為我們投標書的組成部分。

　　3如果我們中標，我們保證在接到監理工程師開工通知后盡可能快地開工并在投標書附錄中規定的時間內完成合同規定的全部工程。

　　4我們同意從確定的接收投標之日起 天內遵守本投標書，在此期限期滿之前的任何時間，本投標書一直對我們具約束力，并可隨時被接受。

　　5在制定和執行一份壓式的合同協議書之前，本投標書連同你方書面的中標通知，應構成我們雙方之間有約束力的合同。

　　6我們理解你們并不一定非得接受最低標或你方可能收到的任何投標書的約束。

　　于 ________年 ________月 ________日。

　　簽字人 職務

　　授權代表

　　地址

　　證人

　　地址

　　職業

工程建設貸款合同 篇21

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　l本協議書中的措辭和用語應具有下文提及的合同條件中分別賦予它們的相同的含義。

　　2下列文件應被認為是組成本協議書的一部分，并應被作為其一部分進行閱讀和理解:

　　(a)中標函;

　　(b)上述投標書;

　　(c)合同條件;

　　(d)規范;

　　(e)圖紙;

　　(f)工程量清單。

　　3考慮到下文提及的業主準備付給承包人的各項款額，承包人特此立約向業主保證在各方面均遵照合同的規定進行施工及竣工并修補其任何缺陷。

　　4業主持此立約保證在合同規定的各項期限和以合同規定的方式向承包人支付合同價格或合同規定的其它應支付的款項，以作為本工程施工、竣工并修補其任何缺陷的報酬。

　　特立此據。本協議書于上面所定的日期，由有關雙方根據其各自的法律簽署訂立。在__在場的情況下，蓋的正式印章如下:或在__在場的情況下，由上述簽字蓋章并遞交。

　　業主簽名:__________承包人簽名:__________

　　聯系人:__________聯系人:__________

　　時間:__________ 時間:__________

工程建設貸款合同 篇22

　　致_________：

　　1　在研究了上述工程的施工合同條件、規范、圖紙、工程量清單以及附件第_________號以后，我們，即文末簽名人，茲報價以_________(_________)，或根據上述條件可能確定的其它金額，按合同條件、規范、圖紙、工程量清單及附件要求，實施并完成上述工程并修補其任何缺陷。

　　2　我們承認投標書附錄為我們投標書的組成部分。

　　3　如果我們中標，我們保證在接到監理工程師開工通知后盡可能快地開工并在投標書附錄中規定的時間內完成合同規定的全部工程。

　　4　我們同意從確定的接收投標之日起_________天內遵守本投標書，在此期限期滿之前的任何時間，本投標書一直對我們具約束力，并可隨時被接受。

　　5　在制定和執行一份壓式的合同協議書之前，本投標書連同你方書面的中標通知，應構成我們雙方之間有約束力的合同。

　　6　我們理解你們并不一定非得接受最低標或你方可能收到的任何投標書的約束。

　　簽字人(簽章)：_________　　　　　　　 證人(簽字)：_________

　　時間：

工程建設貸款合同 篇23

　　發包方：________________

　　承包方：________________

　　為明確甲乙雙方在燃氣管網工程建設中的權力義務，雙方在平等互利的前提下，依照《中華人民共和國建筑法》和《建設工程施工合同》通用條款以及當地《燃氣管理條例》等有關法律、行政法規的規定。甲、乙雙方就燃氣管道安裝工程有關事宜，經協商一致，訂立本合同。供雙方遵照執行，不得違約。

　　一：承包范圍：

　　工程內容：儲備站、城區主干管、閥門井、庭院管網、樓棟調壓箱、室內安裝，表前、表后閥門。

　　工程地點：________地區內。為了滿足乙方工作量，具體施工地點由甲方統一調配。

　　工程量：

　　1、造價在1.5億人民幣左右分期建造，以實際工程量結算為準;

　　2、取費標準按最新安裝定額取費，結合現行市場。

　　二：承包方式

　　包工包料：按圖施工，材料調度實做實結，乙方所購材料(主材、設備、配件)必須是國家標準生產廠家，按施工圖材料表中確定的規格、設計選型品牌購買，并按國家燃氣工程相關規范嚴格執行。乙方應向甲方提供生產廠家相關資料及樣品，經甲方認可后，方能采購使用，并作為竣工驗收依據，未經甲方認可所造成的后果由乙方承擔。

　　三：結算方式：

　　室內外管道、埋地管道以定額結算(按國家該項工程現行規定計取費用);每戶管道安裝暫定價一戶 元(含普通煤氣表)，按照該項工程的實際類別，結合各地區最新近期定額，材料按當地、當時的調價，調差，按照施工圖實際發生的工作量，及現場簽證，實做實收，按實結算。人工費按當地最新標準計取。

　　四：開工：竣工時間：

　　開工日期：以甲方開工通知書為準，暫訂________年________月________日，如有特殊情況，甲、乙雙方協商解決。

　　竣工日期：以甲方下達開工通知書開始計算，具體工期雙方另行協商，以補充協議為準。

　　五：工程規范：

　　按下列標準執行，乙方必須按照施工圖并執行國家及當地的相關標準規范施工，并按各地區[燃氣管理條例]和最新規定執行。

　　1、《城市燃氣設計規范》

　　2、《建筑設計防火規范》

　　3、《高層民用建筑設計防火規范》

　　4、《建筑物防雷設計規范》

　　5、《城市燃氣輸配工程施工及檢驗規定》

　　6、《工業金屬管道工程施工及驗收規范。金屬管道篇》

　　7、《現場設備、工業管道焊接工程施工及驗收標準》

　　8、《埋地鋼制管道石油瀝青防涂層技術標準》

　　六、違約責任。

　　七、有關情況補充。

　　雙方簽字：________________________________

　　簽訂日期：________年________月________日

工程建設貸款合同 篇24

　　委托方(甲方)： 代管方(乙方)：

　　根據《中華人民共和國合同法》及其他 、有關法律、行政法規，為保證投資建設項目的順利實施，充分發揮投資效益，嚴格控制投資概算，經委托方與代管方雙方協商同意，簽訂本合同。

　　一、 項目概況

　　20_年實施的具體項目：

　　二、 項目管理節點目標

　　(1)委托方完成的主要節點

　　完成前期主要關鍵節點

　　1、20_年2月28日前完成項目產品定位決策，立項、土地、規劃方案的報建報批等有關前期手續辦理。

　　2、20_年月20日前完成工程施工招投標，合同簽訂并獲

　　得項目施工許可證。

　　(2)代管方完成主要節點

　　20_年2月20日完成規劃方案上報委托方認可確定

　　20_年3月28日完成施工圖設計報委托方審圖

　　20_年3月15日完成施工單位進場

　　20_年3月15日—5月15日演藝中心基礎達到20_年5月16日—8月31日主體建設封頂

　　20_年9月1日—10月31日室內外土建裝修達到竣工條件

　　20_年11月— 室內通暖進入室內精裝

　　20_年2月28日— 精裝完成

　　三、 20_年投資計劃

　　合計 6500萬元

　　注明：

　　一、以上資金計劃不含以下內容：

　　1、室內精裝及設備

　　2、室外管網系統

　　3、室外項目

　　二、以上資金必須保障按月及時到位。

　　三、精裝及設備資金由委托方自行計劃安排。

　　第二章 委托管理工作范圍及內容

　　一、 項目的策劃及論證

　　乙方配合甲方進行項目的功能策劃與論證，在甲方進行的工作基礎上，從項目整體規劃分期開發的原則出發，并準備有關資料做好規劃方案及申辦項目的規劃意見書。

　　二、 項目建筑設計方案的招標

　　乙方配合完成以甲方批準的功能需求報告為依據，進行項目整體建筑設計方案的招標，協助甲方選定其中優秀的方案，并在深化與完善方案設計的基礎上完成方案的專家論證和政府審批，進而協助甲方與中標(中選)的設計方簽訂工程設計承包合同。

　　三、 辦理開發建設的政府手續

　　甲方委托乙方于該項目開發前期及工程建設期間，在各項工作現狀的基礎上，配合甲方繼續進行政府規定的立項、規劃、土地、建設、市政公用、街道和其它政府主管部門的各項手續，組織協調有關工作。

　　四、工程協調及監理工作

　　甲方委托乙方負責監督、控制、協調、管理設計、施工、監理等方面的工作，負責解決和協調工作中的問題，確保進度、技術方案、質量、安全、成本等計劃的全面實現。

　　五、 進度計劃管理

　　乙方負責該項目施工進度計劃的制定，包括編擬調整項目開發建設進度總控制計劃，并報業主核準后生效，乙方應督促、協助參加項目建設的各單位按照上述總控制計劃的要求，編制各自的工作計劃，使之相互協調，并檢查各項進度計劃執行情況。

　　六、工程質量管理

　　甲方委托乙方制訂項目的質量目標和工作體系，在甲方已對項目的質量要求作出充分的定義，設計單位已作出設計后，編制質量實施計劃，報甲方審批。并按照批準的質量控制計劃對項目質量管理實施監督、控制。

　　七、合同管理

　　乙方應在對工程內容和設計文件進行深入分析和研究的基礎上，向業主提出工程分項承包范圍劃分的建議，編擬項目合同報送業主審批。合同的制定應保證：設計與施工充分搭接;明確各承包商之間的工作范圍;有利于各分包商之間進行協調。各類合同簽訂后由甲方存檔。

　　八、組織招標工作

　　在項目進度總控制計劃獲得甲方批準的基礎上，乙方負責配合

　　九、采購管理

　　乙方配合甲方完成該項目重要材料及設備的選型及管理工作。乙方須根據項目功能的要求和工程建設進度情況，進行該項目所需材料及設備的市場調研、選型和廠商洽談工作，并編寫詳細的采購計劃和能價格比較報告，報經甲方核準后，起草供貨合同報甲方審批后，負責監督并管理的供貨合同的執行,負責按合同驗收材料和設備，并代表甲方與廠商落實安裝、調試、保修事宜。

　　十、工程造價管理

　　乙方負責該項目的工程造價管理工作。在工程實施中負責組織各類各項工程標底的編制，進行標底的審查，負責按時完成該項目各階段、各分項工程施工的概算及其審查工作，包括辦理各種設計變更、現場施工技術措施與經濟洽商。該項目竣工后的一年內，應完成經各單位確認的該項目的竣工結算報告，并提交甲方，如項目分期竣工交付，則應分別按期完成并提報。

　　十一、 工程驗收

　　乙方配合甲方進行工程竣工、政府質檢部門驗收、各項市政工程與該項目的接口工作，配合甲方辦理涉及驗收的全部手續，并有責任維護甲方經濟利益和法律權益。在該項目在質量監督部門正常備案，以及該項目全部市政工程完工接用后，乙方可以不再保留進駐現場的

　　十二、 檔案管理

　　乙方配合甲方主持該項目開發建設工程檔案的管理及竣工資料的報備工作，乙方保證在該項目驗收合格時，應有系統完善的、分類合理的全套開發及建設工程檔案(原件)，并移交甲方。

　　十三、 財務管理

　　1、在該項目建設期間，乙方提供每月的資金使用計劃報甲方審批，甲方及時籌備資金，按時支付。

　　2、該項目工程建設及開發所涉及的合同款項和其他款項，甲方委托乙方按時編制詳盡的款項支付審核表，報經甲方批準，由甲方按相關合同規定或計劃直接支付。

　　第三章 項目管理機構及基本運作方式

　　一、 專職管理機構及組成人員

　　乙方接受甲方委托后，甲方應立即成立專職的管理機構“達坂城西部歌城小鎮項目管理”部，甲方選派項目部經理一名及相關管理人員，甲方全權負責評價該機構以及全部組成人員的工作表現及工作業績;乙方選派項目部副經理一名及相關專業工程師。

　　二、會議制度和月報

　　該項目的委托管理工作，應遵循“公開、交流、信任”的原則。為保證該項目的有效落實，乙方應定期編制月/周工作計劃，堅持工作例會和專題會議制度。有關專題的會議紀要及例會研究的月/周工

　　四、 合同的簽署

　　在甲方委托乙方的管理工作范圍內，凡屬該項目對外合同以及對內合同的修改、補充協議均由甲方審核簽訂，甲方委托乙方的只是合同的起草、合同的執行以及合同的管理工作。

　　第四章 雙方責任和義務

　　一、甲方責任和義務

　　1、確定整個項目的產品定位及投資決策;

　　2、負責項目建設全過程管理并組建管理團隊;

　　3、牽頭組織項目規劃、設計方案審批施工圖設計及審圖等;

　　4、牽頭辦理項目所有前期手續(如：土地取得規劃審批、開工許可審批、綠色通道等);

　　5、負責項目建設的資金管理并按照項目進度撥付項目資金;

　　6、負責組織整個項目的主要材料設備采購管理、招投標及合同簽訂;

　　7、牽頭項目的工程驗收手續并協調相關職能部門;

　　8、牽頭工程竣工決算的定案;

　　9、負責現場樹木移植，施工用水、用電的協調;

　　10、 對乙方提出工作目標、任務和工作要求;

　　11、 提供為進行本合同規定工作所需的各類資料和信息;

　　二、乙方責任和義務

　　1、負責實施業主方委托的項目施工管理，交付完整合格產品

　　2、負責項目規劃設計、方案、施工圖設計;

　　3、配合業主做好工程驗收手續辦理;

　　4、配合業主方財務提交工程款支付審核表;

　　5、工程預決算管理;

　　6、配合業主方對外合同的談判、招投標、合同簽訂;

　　7、配合業主做好項目竣工資料的報備

　　第五章 管理費用

　　一、委托管理費

　　乙方受托進行該項目開發及工程管理的取費按照項目施工總造價的3% 計取(以下簡稱管理費總額)，管理費總額暫定為 195萬元整。甲、乙雙方同意，在管理費結算時，管理費總額大于以上暫定價時，按時結算;管理費總額小于以上暫定價時，按以上管理費總額暫定價進行管理費的結算。該項目費用主要用于工程管理中人員工資，辦公費用，差旅等費用及獎勵基金。

　　二、管理費支付辦法

　　雙方同意，支付方式按照每月審核完成的施工產值3%支付。

　　第六章 合同生效、違約責任

　　一、本合同自簽訂之日起生效。

　　二、由于委托方的原因致使項目管理工作發生延誤、代管方應將此情況與可能產生的影響及時通知委托方，委托方應采取相應的措施。由于委托方未采取相應措施，代管方可繼續暫停執行全部或部分項目管理業務，直至提出解除合同。委托方承擔違約責任。

　　三、甲方未能按照雙方達成主要關鍵節點完成前期手續，造成的工期延誤，由甲方按實際情況給予順延;

　　四、甲方未能按照計劃撥付項目建設資金，造成工期延誤及停工，由甲方承擔違約責任及相關費用;

　　五、乙方未能按計劃配合甲方完成規劃設計方案及施工圖設計，造成主要關鍵節點延誤，由乙方承擔責任及相關費用;

　　六、乙方未能按計劃工期完成工程進度，由乙方承擔責任。

　　七、代管方與委托方辦理完成項目移交手續， 工程決算，代管方收到項目管理報酬尾款后，本合同即終止。

　　第七章 其他

　　一、不可抗力

　　由不可抗力原因(如戰爭、自然災害、動亂、國家法律法規政策由重大變化，或政府對該項目的專項行政管理措施有重大變故等)導致本合同無法執行或達不到預期目標，甲乙雙方互不追究責任;本合同的有效期限自動順延;因不可抗力因素而導致管理期限的必然延長，在三個月以內乙方無權提出獲得延期管理費用的要求;延長超過三個月(不含)以上，甲乙雙方另行協商延期管理費的數額。

　　二、保密

　　乙方承諾在合同期間內和合同期滿三年內不將有關該項目的技術和商業秘密透漏給與本合同事宜無關的任何個人和機構。

　　三、爭議

　　在合同執行過程中引起的爭議，應當協商解決，如未能達成一致，應按專用合同條款約定提交仲裁機構仲裁或向人民法院起訴。

　　四、修改

　　本合同的任何修改，必須經過甲乙雙方書面補充協議規定。

　　五、法律

　　本合同適用于中華人民共和國法律;

　　六、本合同由雙方法人代表蓋章、授權代表簽字后生效;合同一式四份。其中正本兩份、副本兩份，甲乙雙方執正本、副本各一份，具相同的法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

工程建設貸款合同 篇25

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　##地址修建水庫，甲方同意將水庫修建工程發包給乙方施工，經甲、乙雙方協商，達成如下合同條款：_________________

　　一、工程期限：_________________

　　二、工程質量：_________________堤高8米，底寬60米，頂寬3.5米，按鎮水利站設計質量要求施工，以水利局項目部和甲方共同驗收合格為準。

　　三、工程要求：_________________

　　1、要求按合同約定時間完工，如推遲工期，每超過一天扣50元，以此類推。

　　2、乙方包工包料包設備，按照設計要求進行施工，并接受甲方施工員質量監督，乙方自行負責生產安全。

　　3、甲方負責架涵和梯涵勞力安裝和撿樹根。

　　四、工程付款方式：_________________

　　1、工程開工第三天后，付款貳萬元。

　　2、國家下撥資金全部由乙方享受。

　　五、此合同一式二份，甲、乙各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方簽字(蓋章)：_________________乙方簽字：_________________

　　_____ 年 _____ 月 _____ 日