建筑項目掛靠管理協議（精選7篇）

建筑項目掛靠管理協議 篇1

　　甲方(管理方)：_________　　法定地址：_________　　法定代表人：_________

　　乙方(掛靠方)：_________　　住所：_________　　身份證號碼：_________　　電話：_________

　　為了進一步深化企業改革，發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建筑項目經理部事宜簽訂以下協議書：

　　一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。

　　工程任務自行承攬。

　　二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

　　三、掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。

　　施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工，如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工，一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔，需追究刑事責任的，也由乙方承擔責任。

　　四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。

　　甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。

　　五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。

　　對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。

　　對不服從管理多次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權無條件更換施工隊伍，乙方不得有異議。

　　六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;

　　嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，所聘員工要三證齊全，特殊工程要持證上崗，要將所聘員工的有效證據及資料復印件報送甲方一份備查。

　　交工資料要交一份給甲方工程部備案。

　　七、為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

　　八、施工質量指標獎罰辦法：乙方掛靠期間每年必須實現優良工程一項(如當年無交工工程的不計)，每增加一個優良工程按建筑面積由甲方給予獎勵：_________平方米以下的獎勵_________元，_________平方米以上_________平方米以下的優良工程項目獎勵_________元，_________平方米以上的優良工程獎勵_________元。如當年有交工程項目但未有優良工程則按交工項目建筑面積計算實行_________平方米以下的工程增加_________元掛靠費用，_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元，_________平方米以上的增加_________元。如出現交工項目第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內。

　　九、掛靠期間暫定為_________年，即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，掛靠期有效期滿后如乙方仍有在建工程項目未完工的仍按原有的規定收取5%工程管理費。掛靠前乙方原有的在建工程或停工緩建工程或其他工程結算余款仍按原收費標準交繳工程管理費。

　　十、掛靠管理費用為每年_________元。

　　交費辦法：每年分兩次交繳掛靠管理費，當年_________月_________日至次年_________月_________日為一年度，當年_________月_________日前一次性交清第一年_________%的掛靠管理費，次年_________月_________日前一次性交清第一年度的剩余_________%掛靠管理費，以后每年掛靠管理費按此辦法交繳，逾期交繳視為乙方違約，按拖欠款和拖欠時間每日計罰_________%滯納金。

　　十一、本掛靠協議生效前，乙方必須向甲方繳納_________元保證金，如掛靠期間乙方發生任何違法違規或違反本掛靠協議的行為，或者發現乙方有其他有損甲方信譽的行為給甲方造成企業名譽損失或經濟損失時，乙方除承擔一切經濟與法律責任外，甲方有權罰沒上述風險保證金，乙方不得有異議。如掛靠期內乙方無違約行為，將風險保證金退還乙方。風險保證金不計利息。

　　十二、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶，待扣除稅金后其余工程款轉給乙方。

　　其他工程備料款或建設方不按工程進度支付的工程款，甲方為避免乙方將工程款項挪作他用，乙方同意甲方在保證工程正常施工需要的前提下分期支付。

　　十三、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金后生效。掛靠期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

　　十四、本協議一式四份，雙方各執兩份。

　　十五、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(簽字)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　日期：____________

建筑項目掛靠管理協議 篇2

　　合同編號：_____________

　　定作人：________________________

　　承攬人：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條 承攬項目、數量、報酬及支付期限

　　項目名稱及內容

　　計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限單價金額合計人民幣金額(大寫)： (注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 技術標準、質量要求：_____________________________

　　第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：____________

　　第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________

　　第五條 承攬人使用的材料由________________人提供。材料的檢驗方法：______________________________

　　第六條 定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________

　　第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________

　　第八條 結算方法及期限：_______________________________________

　　第九條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

　　第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條 違約責任：______________________________

　　第十三條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十四條 其他約定事項：________________________________________

　　定作人：定作人(章)：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

建筑項目掛靠管理協議 篇3

　　房主人(甲方)：

　　承建人(乙方)：

　　根據有關規定，結合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅主體工程中的權利、義務，經雙方平等協商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。

　　一、建筑項目：

　　二、建筑面積： 按實際板面計算。

　　三、承建方式及施工準備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結構改為磚木結構，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。

　　四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。

　　五、按梯扶手做成____________。

　　六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。

　　七、工期在________年____月____日前完工。

　　八、室內只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關插座、水按甲方指定的使用部署。

　　九、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關。

　　十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。

　　甲方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　乙方簽字：

　　身份證號碼：

　　聯系電話：

　　日期：________年____月____日

建筑項目掛靠管理協議 篇4

　　甲方：x有限公司 (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　本著“以人為本，公平公正，誠實信用”的原則，甲、乙雙方經友好協商，就乙方將其壹級建造師( 專業)資格證書注冊于甲方 公司事宜達成如下協議：

　　一、甲方的責任和義務：

　　1、甲方出具正式聘書作為引進乙方的憑證，聘期為國家規定注冊年限(叁年)

　　2、在壹級建造師注冊管理部門可以接受壹級建造師注冊申請之日起，甲方負責及時為乙方辦理引進及其壹級建造師注冊登記手續。

　　3、甲方承擔乙方壹級建造師注冊登記手續的相關費用及聘期內乙方參加壹級建造師繼續教育培訓考試的相關費用。

　　4、履約期間甲方每年給予乙方崗位津貼 元，期始支付，首次定于本協議簽訂之日起支付第壹年的崗位津貼，結算日以乙方證件正式注冊甲方后的時間為準;

　　5、履約期內，甲方妥善保管乙方的壹級建造師資格證書和注冊證書原件，如有遺失，甲方負責及時為乙方辦理補證手續及承擔乙方因為壹級建造師資格證書或注冊證書的遺失而給乙方帶來的全部損失。

　　6、履約期內，在未得到乙方書面認可下，甲方不得將乙方的壹級建造師資格證書注冊到其他的企業，不得作出有損于乙方利益的其他行為。因甲方原因給乙方造成行政、法律后果和經濟損失的，全部責任由甲方承擔。

　　二、乙方的責任和義務：

　　(一)乙方心須符合以下條件：

　　1、擁護中國共產黨的路線、方針、政策，思想進步，作風正派，無犯罪前科，身體健康，無重大疾病史。

　　2、具備國家建設部、人事部認可的壹級建造師資格(提供壹級建造師資格證書原件)

　　3、填寫《人才引進申請表》同意入職并將壹級建造師資格證書注冊在甲方，為其服務 年(乙方無需在甲方上崗工作)

　　4、積級配合甲方辦理注冊登記手續。

　　(二)乙方必須提供注冊所需的所有材料及相關證件。

　　(三)相關責任義務：

　　1、履約期內，乙方必須將壹級建造師資格證書和注冊證書原件交由甲方保管。履約期內未經甲方同意，不得轉注冊。

　　2、履約期內如乙方需取回證書，應提前通知甲方。若證書正在使用，乙方則需等甲方工程竣工安全備案后方能取回;若甲方需使用乙方證件參加招投標承接工程，應提前通知乙方，經雙方協商同意后方可使用，若因招投標風險而造成的證件吊銷以及所有損失由甲方負責，并支付乙方剩余履約年限的所有崗位津貼，并另補貼壹年的崗位津貼;

　　三、如遇證書年檢、工地檢查等需要乙方到位，甲方應提前一周通知乙方，由乙方在規定時間內到位，由此引發的費用(含來回路費、生活住宿費)由甲方負責全額報銷，并給予乙方每天補貼 元。如因乙方不能及時到位所引起的不良后果(如工程誤工、證書吊銷、扣分等)，由乙方負責由此所引起的全部費用。

　　四、在簽訂協議時，乙方向甲方提供近期1寸彩色照片3張、上崗證證書原件、身份證復印件各1份。(甲方不得利用乙方有效證件從事不正當交易)

　　五、在履約期間如按國家政策有關規定乙方需繼續進行有關學習培訓，乙方應積極參與，因學習培訓而引發的所有費用由甲方全額報銷。如因乙方自身原因而引起的不良后果由乙方自行負責。

　　六、甲乙雙方應自覺履行本合同的各項條款，雙方均不得將本協議轉簽于第三人，如發現有此類現象，違約方應賠償對方履約期間崗位津貼總額的50%損失并解除協議。

　　七、本協議一式貳份，甲乙雙方各執一份。此協議雙方應妥善保管，如因協議丟失而引起的糾紛、費用由丟失方自行解決。

　　八、本協議其他未盡事宜，由雙方協商解決。

　　九、本協議自簽訂之日起生效。

　　甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)：

　　x有限公司

　　簽訂時間：200 年 月 日 簽訂時間：200 年 月 日

建筑項目掛靠管理協議 篇5

　　甲方(管理方)：_____

　　法定地址：___________

　　法定代表人：_________

　　乙方(掛靠方)：_____

　　住所：_______________

　　身份證號碼：_________

　　電話：_______________

　　為了進一步深化企業改革，發揮甲方(管理方)的宏觀調控職能，增強企業活力，提高企業的經濟效益，甲方(管理方)經與乙方(掛靠方)充分協商，一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建筑項目經理部事宜簽訂以下協議書：

　　一、甲方同意乙方掛靠經營甲方下屬項目經理部，乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧。工程任務自行承攬。

　　二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目，所以甲方有責任對工程負責，凡以甲方名義簽訂的施工協議，乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。

　　三、掛靠期間乙方實行大包干施工，包質量，包工期，包安全，包材料采購，包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽，嚴格按照國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工，確保工程質量，安全施工，文明施工和按期完工，如發生偷工減料以次充好或發生其他質安事故或逾期交工，一切經濟損失以及建設方對上述問題追究甲方的一切責任均由乙方承擔，需追究刑事責任的，也由乙方承擔責任。

　　四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質，向乙方提供工程報建所需要的有關資料，協助乙方辦理工程協議簽訂和辦理工程開發，凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。

　　五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的，甲方有權責令停工整頓。對不服從管理多次違規不改的視為蓄意損害甲方企業信譽，甲方有權無條件更換施工隊伍，乙方不得有異議。

　　六、乙方掛靠甲方下屬項目經理部經營期間，對所屬施工隊的管理必須嚴格執行計劃生育管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工，依法辦理所聘員工各種手續，所聘員工要三證齊全，特殊工程要持證上崗，要將所聘員工的有效證據及資料復印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備案。

　　七、為規范施工現場的管理，乙方掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員，即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工，施工現場要配足持證上崗的管理人員。

　　八、施工質量指標獎罰辦法：乙方掛靠期間每年必須實現優良工程一項(如當年無交工工程的不計)，每增加一個優良工程按建筑面積由甲方給予獎勵：_________平方米以下的獎勵______元，_____平方米以上_______平方米以下的優良工程項目獎勵____元，_____平方米以上的優良工程獎勵_________元。如當年有交工程項目但未有優良工程則按交工項目建筑面積計算實行______平方米以下的工程增加_____元掛靠費用，_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元，_________平方米以上的增加_________元。如出現交工項目第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內。

　　九、掛靠期間暫定為_________年，即_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止，掛靠期有效期滿后如乙方仍有在建工程項目未完工的仍按原有的規定收取5%工程管理費。掛靠前乙方原有的在建工程或停工緩建工程或其他工程結算余款仍按原收費標準交繳工程管理費。

　　十、掛靠管理費用為每年_________元。

　　交費辦法：每年分兩次交繳掛靠管理費，當年_________月_________日至次年_________月_________日為一年度，當年___月___日前一次性交清第一年_________%的掛靠管理費，次年_________月_________日前一次性交清第一年度的剩余_________%掛靠管理費，以后每年掛靠管理費按此辦法交繳，逾期交繳視為乙方違約，按拖欠款和拖欠時間每日計罰_________%滯納金。

　　十一、本掛靠協議生效前，乙方必須向甲方繳納_________元保證金，如掛靠期間乙方發生任何違法違規或違反本掛靠協議的行為，或者發現乙方有其他有損甲方信譽的行為給甲方造成企業名譽損失或經濟損失時，乙方除承擔一切經濟與法律責任外，甲方有權罰沒上述風險保證金，乙方不得有異議。如掛靠期內乙方無違約行為，將風險保證金退還乙方。風險保證金不計利息。

　　十二、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方帳戶，待扣除稅金后其余工程款轉給乙方。其他工程備料款或建設方不按工程進度支付的工程款，甲方為避免乙方將工程款項挪作他用，乙方同意甲方在保證工程正常施工需要的前提下分期支付。

　　十三、本協議雙方簽名蓋章乙方交齊風險保證金后生效。掛靠期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后自動失效。

　　十四、本協議一式四份，雙方各執兩份。

　　十五、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。

　　甲方(蓋章)：_________　　　乙方(簽字)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　_________年____月____日

建筑項目掛靠管理協議 篇6

　　本協議由以下雙方達成：

　　披露方：

　　接受方：

　　項目名稱：

　　項目建設地點：

　　保密信息用于：(設備制造、設計、報價。。。。。。)

　　披露方、接受方合稱為“雙方”，單獨為“一方”。

　　“關聯方”的定義是一個或多個直接或間接控制本協議一方或被本協議一方控制或與他人共同控制的公司、合伙組織或其它經營組織。就本協議而言，控制權是指至少擁有這些商業組織的董事會選舉或類似于董事會決策機構選舉的50%表決權(無論以何種方式命名)。

　　鑒于，在項目實施期間，披露方準備向接受方披露有關項目的保密信息，包括但不限于專有技術、商業秘密、設計資料(圖紙、表格、說明等)等保密資料。

　　為此，雙方同意如下：

　　1、保密資料只能用于進行本項目準備、協商和實施的目的。

　　2、接受方將對保密資料嚴加保密，不得披露給任何人，只能向其雇員，關聯方雇員及顧問(“雇員”)披露涉及到執行項目所必要的內容。接受方應采取合理的措施，保證此保密責任對其雇員有約束力，包括對其后辭職的或被該方解雇的雇員采取相同的保密措施。

　　3、接受方因開展項目工作必須向關聯方或合作伙伴的第三方披露本協議項下保密信息。在向其披露前，接受方必須與其簽訂不低于本保密協議項要求的書面保密協議，

　　4、接受方不得將保密資料用于執行本項目以外的任何其它目的。接受方不得將保密資料的任何部分，用于商業活動或應用于任何其它項目，除了屬于本協議第四條中除外條款的內容以外，或經披露方書面同意的以外。

　　5、雙方在此同意：保密信息的保密期限為自本協議簽署日起15(十五)年，接受方應對所有由披露方以任何方式向接受方披露的保密資料予以保密，不向任何第三方披露該等保密資料，除非這些保密資料：

　　在披露方披露之前，接受方或其關聯方已知悉的資料，以接受方在披露前已有的書面記錄為證;或

　　在披露時已是公共知識或并非由于接受方違約而成為公共知識的資料;或

　　接受方能證明他或他們從本協議各方以外第三方接受的資料，且此第三方通過合法途徑獲得，并不需要接受方對其進行保密，并且，此第三方不是直接或間接從本協議接受方或其關聯方獲得的保密資料;或

　　如果在上述條款(i)(ii)(iii)的一般性信息中包含部分保密信息，該部分保密信息并不得因此而被視為符合上述除外條款。此外，除非某些特征組合本身及其操作原理符合前述例外條款，否則，該等特征組合不得因單個特征自身符合前述除外條款而被視為符合前述除外條款。即使任何保密信息符合前述除外條款，接收方也不得披露從其他途徑所獲知的信息與披露方所提供信息之間的相互關系。

　　6、披露方現在或以后擁有的或控制的任何專利、商標、商業機密、版權或其它工業和知識產權屬下的權利或許可，不隨本協議下的任何保密資料的披露，或進行本協議下的任何活動而被認為已授權給接受方使用。

　　7、接受方承諾，在履行職責時如果其關聯方必須知悉保密信息，并向其關聯方(直接或間接及通過任何方法或方式)披露或透露保密信息時，應事先得到披露方的書面許可，接受方并保證其關聯方的人員已被告知并了解其有義務對保密信息嚴加保密，

　　8、接受方同意，對任何文件，圖紙或文字形式的保密資料，接受方不能復印，除非另有披露方書面授權同意。由披露方提供給接受方的所有文件、圖紙、或文字與所有復印件、電子文檔，依披露方的要求或在本協議終止時應立即銷毀、刪除或退還給披露方。

　　9、披露方對所披露的有關保密資料的任何具體條款的保密要求的放棄，既不構成也不意味對任何和所有其它所披露的保密資料保密性的全部放棄。

　　10、依法披露 接受方可以根據法院命令、法律法規要求，僅僅披露該命令、法律法規要求范圍內的保密資料，但任何政府專利機構要求的除外;但披露方(在該等命令、法律法規許可的范圍之內)享有合理的機會對該等披露加以反對或限制。

　　11、接受方同意和承諾承擔由于接受方違反或被認定違反本協議項下的義務所引起或導致的任何成本、責任、索賠、損害和費用。

　　12、接受方在此確認如果接受方違反本協議項下的義務，損失賠償不將成為由于其違約對披露方的損害的充分和足夠的補償。披露方可以要求接受方實際履行義務或尋求有管轄權的法院做出命令以強制執行本協議項下的接受方的義務。

　　13、本協議自雙方簽字的日期起生效。

　　14、本協議受中華人民共和國法律管轄。任何與本協議有關而產生的爭議將在中國國際經濟貿易仲裁委員會調解與仲裁規則下，由根據該規則所指定的三(3)名仲裁員最終裁定，仲裁地點為：北京，仲裁語言為中文。仲裁庭做出的任何決定或裁決為終局性的并對仲裁程序各方均有約束力。

　　盡管有前述規定，本條款并不排除或限制任何一方向有管轄權的法院申請執行仲裁裁決。

　　披露方：

　　授權代表打印姓名： 簽字：

　　日期：

　　接受方：

　　授權代表打印姓名： 簽字：

　　日期：

建筑項目掛靠管理協議 篇7

　　發包方：____建筑工程公司 （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　擔保方： （以下簡稱丙方）

　　甲、乙、丙三方就乙方承包經營甲方承建的 工程項目，丙方為乙方的承包經營提供不可撤銷連帶責任的保證擔保事宜，經三方協商一致，訂立以下條款，以資三方共同遵照履行。

　　第一章 總則

　　第一條甲方已于 年 月 日與 （以下簡稱“建設方”）簽訂 工程《建設工程施工合同》，為便于該工程施工，甲方特成立____建筑工程有限公司 項目經理部。

　　第二條甲方經公司內部人員招投標，同意乙方以包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包違約責任、包項目盈虧的承包方式，承包經營____建筑工程有限公司項目經理部。

　　第三條本合同簽訂并生效后，甲方委任乙方為____建筑工程有限公司項目經理部的負責人，乙方有權依照本合同的約定，自主經營該項目經理部。

　　第四條乙方確認，已完全了解和認可甲方與建設方簽訂的 工程《建設工程施工合同》，并確保有能力履行甲方向建設方所應承擔的各項權利和義務，承擔該項目的全部經營風險。

　　第二章 承包內容

　　第五條 承包范圍：甲方與建設方簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。

　　第六條 承包方式：包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的總承包方式。

　　第七條 承包期間：自本合同簽訂之日起至甲乙雙方按本合同約定對本項目結算完畢之日止。

　　第八條 承包費用：乙方按承包工程項目結算總價款的 %（其中承包費為 %；稅金為 %）向甲方支付承包費。

　　第九條 承包費的支付時間及方式：甲方在建設方支付的每筆工程款到賬時，按本合同第八條的約定扣除承包費用。甲方在扣除承包費用后，向建設方出具建安發票。

　　第十條 勞保基金的返還：

　　第三章 承包管理

　　第十一條 鑒于建設工程的特殊性，為防范甲乙雙方在施工期間出現經營風險，達到甲乙雙方承包雙贏的經營目的，甲方有權對乙方承包的工程項目進行管理，乙方有權在甲方的管理下自主經營。

　　第十二條 人員管理：

　　1、甲方負責委派公司的項目經理、財務員、安全員、施工員、質檢員、材料員、資料員、結算員到乙方項目經理部，協助甲方管理該工程項目的相關工作；

　　2、除項目經理、財務員以外，其他甲方負責委派的人員，乙方有權另行選擇外聘有經驗、有能力、有責任心的高素質人才作為項目經理部的相關管理人員，但乙方外聘的以上管理人員，需經甲方考核并備案后，方可聘任進行相關工作；

　　3、甲方委派的管理人員在乙方項目經理部工作期間的工資、勞保福利、工傷事故等費用，由乙方負責并承擔；

　　4、乙方有權自主外聘項目經理部的其他管理人員，并自行承擔所有費用。

　　第十三條 工程款及財務管理：

　　1、未經甲方的書面授權，乙方無權以任何形式直接從建設方支取工程款，該項目的所有工程款項，必須經甲方指定的銀行賬戶流轉，甲方發現乙方私自從建設方收取工程款項的，有權從建設方下一筆支付的工程款中扣回，并有權直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金額的5%的違約金；

　　2、甲方有權對乙方使用工程款的情況進行監督、審查，乙方需在使用工程款的前三個工作日向甲方申報工程款使用計劃，除乙方項目經理部的管理費用以外，甲方原則上需將工程款直接支付給收款人；

　　3、乙方每月28日前需向甲方書面申報工程款的回款計劃、項目負債情況、項目負債的還款計劃；

　　4、在甲乙雙方就本合同最終結算完畢之前，建設方所支付的工程款必須專款專用，未經甲方書面同意，乙方無權將工程款挪用該工程項目以外的其他用途，否則，甲方有權從下一筆工程款中直接扣回，并有權直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金額的5%的違約金；

　　5、甲方需為乙方提供良好便捷的服務，在工程款到帳后且乙方申報工程款使用計劃后，及時審查，并按照工程款支付的輕重緩急，原則上在三個工作日內支付給各收款單位；

　　6、乙方需建立、健全項目經理部的財務管理和制度，甲方委派的財務人員負責管理乙方的財務，該財務人員有權監督、審查乙方對工程款的使用計劃、使用情況，以及該項目的資產負債情況。

　　第十四條 公章管理：

　　1、甲方負責向乙方提供項目經理部公章一枚，該公章經甲方備案后交由乙方使用，乙方承包的項目經理部對外所發生的生產、經營活動，需加蓋甲方備案的公章確認后方可發生法律效力；

　　2、甲方提供的公章，由甲方委派的財務員進行管理，項目部合同及其他文件的蓋章簽署，需由公章管理人員審查、登記后方可進行；

　　3、未經甲方書面授權，乙方無權私自以項目經理部的名義刻制公章，否則，甲方有權追究乙方的法律責任，并要求乙方承擔由此造成的損失。

　　第十五條 合同管理：

　　1、乙方需建立、健全合同管理制度，乙方以項目經理部的名義對外簽訂任何包括但不限于合同、承諾書、擔保書等，均需交由甲方審核同意并備案后，方可簽署。不論甲方是否同意簽署，由此所發生的任何經濟、法律責任，均由乙方自行承擔，給甲方造成損失的，乙方負責予以賠償；

　　2、未經甲方書面同意，乙方無權以項目經理部的名義對外簽訂包括但不限于借款合同、擔保合同等與工程施工無關的書面協議。

　　第十六條 項目管理：

　　1、乙方需認真、負責的全面管理好該工程的所有施工工作，安全生產，依法、依規進行施工，維護和樹立甲方的良好形象，甲方負責委派項目經理協助乙方負責管理該工程的具體施工工作；

　　2、乙方應及時、妥善處理施工現場以及項目經理部與他人發生的各類糾紛，盡量避免和減少各類損失的發生，并負責承擔由此給甲方造成的損失；

　　3、乙方需嚴格按照甲方與建設方簽訂的施工合同的約定履行各項義務，行使各項權利，避免出現違約行為；

　　4、乙方應認真做好施工期間的簽證、索賠、工程延期等工作，完善和彌補施工合同簽約時所存在的對甲方的不利因素，爭取創造最大的經濟效益，避免出現虧損。

　　第四章 雙方的權利和義務

　　第十七條 甲方的權利和義務：

　　1、為乙方的施工提供優質、高效、便捷的服務；

　　2、協助乙方與項目的建設方和其他各部門進行工作聯系和業務溝通；

　　3、協助乙方處理質量事故和安全事故；

　　4、協助乙方組織項目的工程竣工驗收；

　　5、為項目部及時傳達和轉發有關部門的文件和要求；

　　6、每月定期對乙方的工程進行質量、安全等方面進行指導、監督和檢查；

　　7、甲方有權隨時對乙方的施工進行有必要的監督管理，該管理包括但不限于工程款的流轉、工程施工進度、工程款的支付情況、項目部的資產與負債情況、工程的文明與安全施工等；

　　8、甲方有權按本合同的其他約定對乙方進行專項管理。

　　第十八條 乙方的權利和義務：

　　1、維護甲方的公司形象和聲譽，對其承包的工程的工期、工程質量、安全與文明施工等，均需達到建設方和相關管理部門的規定要求，對不符合要求的項目，必須及時予以整改，直至達到相關要求，且自行承擔整改費用；

　　2、接受和配合甲方及建設方以及上級主管部門對工程進度、工程質量、安全與文明施工等的監督與檢查；

　　3、承擔《建筑法》及其他相關法律、法規的相關責任；

　　4、承擔施工期間以及施工完成之后的各項工作，該工作包括但不限于工程竣工驗收、工程的結算、工程的維修、工程所有債權債務、工程的安全事故等，并承擔相應費用；

　　5、承擔甲方與建設方為該工程項目簽訂的所有合同及其他文件的債、權、利；

　　6、承擔本合同約定的相關專項權利和義務。

　　第五章 合同的解除

　　第十九條甲乙雙方在本合同以下約定的條件成就后，任何一方均有權單方解除本合同。除此之外，除非甲乙雙方協商一致解除本合同，任何一方均不得在本合同約定之外單方解除合同。

　　第二十條 甲方解除合同的條件：

　　1、乙方私自在甲方指定的工程款收款賬戶之外流轉工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的；

　　2、乙方承包的工程給甲方造成兩起以上訴訟、或者訴訟金額在壹佰萬元以上，且乙方無力自行協商解決的.；

　　3、乙方拖欠甲方承包費用超過三個月未支付的；

　　4、乙方承包施工的工程項目因安全事故、質量事故等原因，造成甲方上質量簡報、停工整改、不良行為記錄等兩次以上的；

　　5、乙方因拖欠民工工資或其他欠款，出現投訴、影響甲方公司的正常運轉或者被媒體曝光等不良影響達兩次以上的；

　　6、乙方未按本合同的約定接受甲方的管理達兩次以上的；

　　7、乙方將工程款挪作工程以外的用途達兩次以上或者金額累計達壹佰萬元以上的；

　　8、乙方承包的工程項目的建設方、監理方或者其他職能部門書面提出解除乙方職務的文件，且經協商乙方確實不能承包經營該工程項目的；

　　9、乙方承包的工程項目有證據證明將要出現虧損的；

　　10、乙方主動提出或者其行為已證明其無力完成承包工程項目的；

　　11、乙方嚴重違反本合同或者甲方與建設方簽訂的合同、文件的；

　　12、乙方的施工行為嚴重違反我國《建筑法》等相關法律、法規的。

　　第二十一條 乙方解除合同的條件：

　　1、擅自與建設方簽訂除施工合同以外的補充合同或者其他有損乙方利息的書面文件的；

　　2、無正當理由扣除乙方除承包費（含稅費）以外的工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的；

　　第二十二條 任何一方按本合同的約定提出解除本合同的，甲方均需成立工作組接管該工程項目，并確保工程的順利進行。

　　第二十三條甲方在接管該工程項目后7個工作日內，應該派專人與乙方辦理結算事務。如因乙方的原因造成甲方解除合同的，乙方僅有權收回對該承包工程的實際投入（應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等），甲方在工程完工且工程結算款到賬后14個工作日內返還給乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的，甲方應向乙方返還對該承包工程的實際投入（應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等），并按返還金額的3%向乙方支付補償金。

　　第六章 合同的結算

　　第二十四條乙方承包的工程結算總價款到甲方公司后，甲乙雙方辦理本合同的結算事務。乙方應根據該工程的資產負債情況向甲方提交結算報告，甲方應在14個工作日內審計完畢。甲方扣除乙方應繳納的承包費、稅費、應付款、賠償金、違約金等費用后，余款在結算完畢后14個工作日內全額支付給乙方。

　　第七章 合同的擔保

　　第二十五條本合同項下所發生的包括但不限于承包經營項目的虧損、承包費、稅費、材料及民工工資等欠款、賠償金、違約金、甲方實現債權的費用等，由丙方為乙方向甲方提供不可撤銷的連帶責任的保證擔保。

　　第二十六條 丙方的擔保期限為本合同簽訂之日起至本合同結算完畢滿兩年之日止。

　　第八章 其他約定

　　第二十七條乙方承包期間，其他第三方因該工程項目向甲方提起訴訟的，乙方應及時采取有效的措施解決爭端。如乙方無力解決爭端，造成法院凍結甲方銀行賬戶（基本賬戶）、凍結甲方銀行賬戶資金及其他資產、或者扣劃甲方銀行賬戶資金及處置甲方資產的，乙方和丙方應在法院采取強制措施之日起三日內向甲方提供相等的資金作擔保。乙方和丙方不能提供相等的資金作擔保的，應按凍結、扣劃資金額度或者處置資產價值的日千分之三，向甲方支付自法院采取強制措施之日起至乙方向甲方賠付之日止的賠償金。甲方為訴訟所另行支出的全部費用由乙方承擔。

　　第二十八條 甲乙丙三方在履行本合同期間發生糾紛，三方應先協商解決，協商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第二十九條 本合同一式三份，三方各持一份，各方簽字（蓋章）后生效，并具有同等法律效力。

　　甲方：____建筑工程公司

　　法定代表人：

　　合同簽訂時間：

　　乙方：

　　身份證號碼：

　　合同簽訂時間：

　　丙方：

　　身份證號碼：