建設工程揚塵治理費用合同（精選31篇）

建設工程揚塵治理費用合同 篇1

　　建設單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　為加強施工現場環境治理管理，認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責，對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理，嚴格遵守本協議書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好關系，保障施工現場環境保護工作順利進行。

　　甲方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求，負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理，并對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。

　　施工現場周邊必須進行圍擋，現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規范�，F場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。

　　建筑垃圾、生活垃圾分類存放，并應及時清理，現場出入口要設置洗車設備，確保車輪不帶泥砂上路。

　　遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作，采取有效揚塵防治措施。

　　施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效揚塵措施，堆放整齊，并配備相應的灑水設施，及時灑水降塵。

　　砼泵、車輛清洗處應設沉淀池，存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施，食堂污染應有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應有控制措施。

　　由于沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定，未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光，批評及罰款。或對施工現場造成不良影響，由甲方負責。

　　乙方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。服從管理，對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。

　　進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工，施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料凈腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。

　　施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水設備。保持地面潮濕、清潔,以防揚塵污染空氣。

　　四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。

　　水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。

　　施工現場強噪聲機具應采取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。

　　所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。

　　由于沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。

　　補充條款：

　　補充條款如下：

　　加強所負責施工區域的環境保護管理，做到6個100%。

　　現場道路每天定人進行清掃、灑水;

　　所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理

　　按《揚塵取費[ ] 號文件》規定增加費率建筑1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執行，進入工程決算。

　　資金投入使用情況：

　　施工道路及主要出入口： 元

　　工地施工道路及加工區域： 元

　　固定式沖洗設備： 元

　　密目網： 元

　　標示標牌： 元

　　噴淋、噴霧系統： 元

　　其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元

　　視頻監控裝置： 元

　　建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：

　　負責人簽字： 負責人簽字：

　　年 月 日 年 月 日

建設工程揚塵治理費用合同 篇2

　　投標書

　　合同名稱：_______________________________

　　致：業主：______________________________________________________________

　　先生們：

　　1在研究了上述工程的施工合同條件、規范、圖紙、工程量清單以及附件第_號以后，我們，即文末簽名人，茲報價以____________________________________(__________)，或根據上述條件可能確定的其它金額，按合同條件、規范、圖紙、工程量清單及附件要求，實施并完成上述工程并修補其任何缺陷。

　　2我們承認投標書附錄為我們投標書的組成部分。

　　3如果我們中標，我們保證在接到監理工程師開工通知后盡可能快地開工并在投標書附錄中規定的時間內完成合同規定的全部工程。

　　4我們同意從確定的接收投標之日起__天內遵守本投標書，在此期限期滿之前的任何時間，本投標書一直對我們具約束力，并可隨時被接受。

　　5在制定和執行一份壓式的合同協議書之前，本投標書連同你方書面的中標通知，應構成我們雙方之間有約束力的合同。

　　6我們理解你們并不一定非得接受最低標或你方可能收到的任何投標書的約束。

　　于19__年__月__日。

　　簽字人_________________________職務_____

　　授權代表_______________________________

　　(楷體大寫字母)

　　地址_________________________________

　　證人_________________________________

　　地址_________________________________

　　職業______

建設工程揚塵治理費用合同 篇3

　　借款方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　借貸方：___________________________________

　　法定代表人：_______________________________

　　職務：_____________________________________

　　地址：_____________________________________

　　郵碼：_____________________________________

　　電話：_____________________________________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需借貸，經借貸方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途

　　第二條 借款金額

　　借款方向借貸方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;________年____元;________年_______元;________ 年____ 元;________ 年____元;

　　第三條 借款利率

　　自支用借貸之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還借貸，如逾期部分加收利率20%。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規定的還款資金償還全部借貸。預定為____ 年____ 元;________ 年____ 元;________ 年____ 元;________年____元;____ 年____元。借貸逾期不還的部分，借貸方有權限期追回借貸，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 借貸方保證按照本合同的`規定供應資金。因借貸方責任未按期提供借貸，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 借貸方有權檢查、監督借貸的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用借貸，借貸方有權收回部分借貸，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

　　第九條 本合同經過簽章后生效，借貸本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日

　　借貸方：(蓋章)______________代表人：______________________

　　________年________月________日

建設工程揚塵治理費用合同 篇4

　　發包人(全稱) (以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)__(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工協商一致，訂立本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱： ※

　　工程地點： ※

　　結構形式： 框架剪力墻 層數：地上28層地下1/2層 建筑面積：※

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附表1)

　　工程立項文號： ※

　　資金來源： 自籌

　　二、 工程承包范圍

　　承包范圍： ※

　　不包括的工程范圍： /

　　三、 合同工期

　　總日歷天數 1080 天

　　開工日期：__※年10月10日

　　竣工日期：__※年9月23日

　　四、 質量標準

　　工程質量標準： 合格

　　四、 合同價款

　　1、合同總價(大寫)：※(人民幣)(小寫)￥： ※ 元(其中：工程預留金 20xx萬元、零星工作費 / 元，安全防護、文明施工措施費 ※ 元，工程分包和材料購置費 / 元，總承包服務費 / 元。)

　　2、綜合單價：詳見承包人的報價書。

　　五、 組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、 本合同協議書

　　2、 本合同專用條款

　　3、 本合同通用條款

　　4、 中標通知書

　　5、 投標書、工程報價單或預算書及其附件

　　6、 招標文件、答疑紀要及工程量清單

　　7、 圖紙

　　8、 標準、規范及有關技術文件

　　雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。

　　七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。

　　八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　10.1合同訂立時間： 20xx 年 9 月 30 日

　　10.2合同訂立地點： ________________________

　　10.3本合同雙方約定_____________簽字蓋章 _后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇5

　　建設工程借款合同正文：

　　借款方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________職務：____________________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　貸款方：________________________________________________

　　法定代表人：____________________職務：____________________

　　地址：____________________郵碼：________電話：________

　　根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放，建設工程借款合同。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條借款用途：________________________________________

　　第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____（大寫）元。預計用款為一年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；

　　第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

　　第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償，合同范本《建設工程借款合同》。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的'經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

　　第九條本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：____________（蓋章） 貸款方：____________（蓋章）

　　代表人：____________ 代表人：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇6

　　合同編號：____________

　　貸款方：_________

　　借款方：_________

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條借款用途_____________________________________________________________________________________________。

　　第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣_____元。預計用款為___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元。

　　第三條借款利率自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。

　　第四條借款期限借款方保證從___年___月起至___年___月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方罰息計算相同。

　　第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

　　第九條本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

　　借款方：_____貸款方：_____

　　負責人：_____負責人：_____

　　地址：_____地址：_____

　　簽約日期：________簽約地點：________

建設工程揚塵治理費用合同 篇7

　　外墻粉刷施工合同　　工程承包人（甲方）：　　勞務分包人（乙方）：　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同，雙方就工程外墻抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同�！　�

　　一、承包內容及承包方式：　　

　　1、承包內容：外墻面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；　　

　　2、承包形式：包工不包料　　

　　二、粉刷質量標準及要求：　　

　　1、嚴格按照國家建筑行業質量檢驗評定標準及建筑裝飾裝修工程質量驗收規范（GB50210－20）標準驗收�！　�

　　2、施工及使用過程中出現的由于乙方施工質量原因空鼓、脫落等引起的經濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢并驗收合格�！　�

　　三、勞務報酬結算與支付：　　

　　1、結算價格：完成合同內所有工作內容，按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。　　

　　2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結束后，付工程總價的50﹪；余款在本抹灰分項工程結束后三個月內結清。　　

　　四、工期：　　本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下，工期相應順X。　　

　　五、甲方責任：　　

　　1、變更施工項目內容、規模（數量）、條件時，須書面通知乙方，變更后需重新明確項目內容和數量，進行協商并及時辦理簽訂補充協議。　　

　　2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形，甲方有權對乙方進行相應的處罰，如乙方的施工人員出現打架、斗毆事件，無論何種原因對乙方處以20.00元處罰，同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任；不及時清理衛生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除�！　�

　　3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順X�！　�

　　六、乙方責任：　　

　　1、乙方進入施工現場后，必須加強自身隊伍素質教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全

　　第

　　一、質量第

　　一、文明施工”的原則�！　�

　　2、服從甲方的領導指揮，并遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工，并按

　　第二條的質量標準及要求進行施工和驗收�！　�

　　3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由于施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規定工期完成任務，不按國家質量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權解除合同并更換隊伍�！　�

　　4、做好文明安全施工，并堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現場清潔衛生�！　�

　　5、加強自身隊伍素質教育和管理，不做違法、違規的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作�！　�

　　6、乙方現場施工期間水、電管理、衛生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規范要求執行，如造成浪費由乙方承擔。　　

　　七、安全施工與檢查：　　

　　1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準　　進行施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位后，由于勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔�！　�

　　2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工�！　�

　　八、糾紛解決：　　在合同履約過程中發生糾紛，雙方友好協商，如協商不成時，可向人民法院提出訴訟。　　

　　九、其它：　　

　　1、由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方及時協商解決�！　�

　　2、本合同未盡事宜，雙方友好協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力�！　�

　　3、雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人驗收合格后，本合同即告終止�！　�

　　4、本合同共三頁，合同一式叁份，甲方執貳份、乙方執壹份�！　」こ坛邪�人：勞務分包人：　　代表：代表：　　________年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇8

　　委托人：監 理 人：

　　經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第1條 委托人委托監理人監理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：

　　1、工程名稱： 橋改造工程 。

　　2、工程地點： * 區境內 。

　　3、工程規模：橋梁全長12米，寬5米 。

　　4、總 投 資： 。

　　第2條 本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。

　　第3條 下列文件均為本合同的組成部分：

　　1、監理投標書或中標通知書;

　　2、本合同標準條件;

　　3、本合同專用條件(包括補充合同)。

　　4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。

　　第4條 監理人向委托人承諾，按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的監理業務。

　　第5條 委托人向監理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監理人支付報酬。

　　第6條 本合同自 年 月 日開始實施，至本工程備案驗收完成之日(工程施工監理期為日歷日 天)。

　　第7條 本合同一式 陸 份，均具有同等法律效力，其中，委托人 三 份，監理人 三 份。

　　委 托 人： 監 理 人：

　　(簽章) (簽章)

　　住 所： 住 所：

　　法定代表人：(簽章) 法定代表人：(簽章)

　　代 表： 代 表：

　　開 戶 銀行： 開 戶 銀行：

　　賬 號: 賬 號:

　　郵 編： 郵 編：

　　電 話： 電 話：

　　本合同簽訂于： 年 月 日

建設工程揚塵治理費用合同 篇9

　　項目級別：_________

　　立合同單位：

　　_________(簡稱借款方)

　　_________銀行_________行(簡稱貸款方)

　　借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條 借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。

　　預計分季用款：一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。

　　第二條 貸款利率為年息_________%，計算復利。

　　第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條 建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。

　　第五條 本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總、分行各1份。

　　借款方(蓋章)：_________ 貸款方(蓋章)：_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　法定代表(簽字)：_________ 法定代表(簽字)：_________

　　開戶銀行及帳戶：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

建設工程揚塵治理費用合同 篇10

　　年度編號：_________

　　項目級別：_________

　　立合同單位：

　　_________（簡稱借款方）

　　_________銀行_________行（簡稱貸款方）

　　借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

　　第一條 借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。

　　預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

　　第二條 貸款利率為年息_________％，計算復利。

　　第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

　　第四條 建設期間或項（目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效）。

　　第五條 本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總、分行各1份。

　　借款方（蓋章）：_________

　　法定代表（簽字）：_________

　　地址：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

　　貸款方（蓋章）：_________

　　地址：_________

　　法定代表（簽字）：________

　　開戶銀行及帳戶：_________

　　簽訂地點：__________

　　________年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇11

　　發包人：

　　承包人：

　　經發、承包人協商就“御景華庭”商住樓工程事宜達成如下補充協議：

　　一、承包人向發包人繳納人民幣壹仟萬元工程保證金。

　　二、承包人墊資修建該工程從平基土石方至地下室負三層鋼筋混凝土底板上口處。

　　三、發包人從承包人施工該工程地下室負三層底板上口以上工程時，按承包人當月完成產值（以發包人和監理人認可為準）的80%在次月10日內支付承包人工程進度款。

　　四、承包人完成本工程主體（鋼筋混凝土工程）至設計施工圖正負零時，發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金叁佰萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層時（含地下室三層）發包人返還承包人所交工程保證金壹佰伍拾萬元。承包人完成主體竣工發包人返還承包人所交工程保證金壹佰萬元。此工程保證金按合同約定支付不計利息。

　　五、承包人墊資修建部分工程款，發包人按墊資額（以發包人和監理人認可為準）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主體至正負零發包人支付30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層發包人支付20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層發包人支付20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層發包人支付20%。第五次，承包人完成主體竣工發包人支付10%。此款按合同約定支付不計利息。

　　六、承包人墊資部分工程款，發包人支付工程款：第一次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至正負零發包人支付土石方工程款總款30%。第二次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至十層（含地下室3層）發包人支付土石方工程款總款20%。第三次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至二十層（含地下室三層）發包人支付土石方工程款總款20%。第四次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）至三十層（含地下室3層）發包人支付土石方工程款總款20%。第五次，承包人完成主體（鋼筋混凝土工程）竣工發包人支付土石方工程款總款10%。此款按合同約定支付不計利息。

　　七、本工程安全文明施工費按采用定額或定額文件規定計取進入決算。

　　八、質量保修期滿兩年，發包人返還承包人質量保證金45%。質量保修期滿三年，發包人返還承包人質量保證金40%。質量保修期滿五年，發包人返還承包人質量保證金15%，此款不計利息。保修工作產生的一切費用由承包人承擔。（發包人返還質量保證金時，扣除已墊付的應由承包人承擔的保修費用。）

　　九、發包人每支付承包人工程款時，承包人提供支付款額的正規的發票給發包人。

　　十、工程竣工驗收合格承包人移交給發包人，審計報告雙方認可后，發包人在4個月內完成工程余款的支付。

　　十一、本工程平基土石方，土石比按該工程地勘報告提供的數據和雙方實際仗量計算，土石方運距按雙方認可運距計算，其他按定額及文件規定計算。

　　十二、承包人完成該工程至主體工程驗收合格后，其施工期達到或提前施工組織設計規定工期，發包人可另支付承包人已完工程款的5%。

　　十三、本工程竣工驗收前15日，承包人提供該工程全套竣工驗收資料。

　　十四、本工程計價依據只采用【貴州省建筑工程計價定額】、【貴州省建筑工程裝飾裝修計價定額】20xx版和該定額同期的定額配套文件計價，其他計價定額和調差文件本工程均不采用。

　　發包人（蓋章）：

　　法人代表（蓋章）：

　　年 月 日

　　承包人（蓋章）：

　　法人代表（蓋章）：

　　年 月 日

建設工程揚塵治理費用合同 篇12

　　反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________。

　　聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

　　法定代表人：_________________。

　　住所：_________________昆號。

　　聯系電話：_________________

　　反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

　　反訴請求

　　1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;

　　2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

　　事實和理由

　　20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

　　綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

　　原告人：_____________(蓋章)

　　__________年_____月_____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇13

　　甲方：　　乙方：　　經甲乙雙方共同協商，本著誠信互利的原則，就廣告代理達成如下協議：　　

　　一、 甲方委托乙方代理 上海XX公司 廣告業務，代理辦法執行《 上海XX公司 廣告代理實施辦法》（后簡稱 ;辦法;）規定。　　

　　二、 甲乙雙方必須遵守《廣告法》以及相關政策法規，未經雙方書面同意，任何一方均不得將本合約之權利或義務轉讓于第三方�！　�

　　三、 乙方不得損害 上海XX公司 的信譽，不允許用弄虛作假等不法手段欺騙客戶牟取暴利。乙方與客戶發生的經濟糾紛與甲方無關。如乙方出現上述行為，甲方有權取消其代理資格，并保留法律訴訟的權利。　　

　　四、 甲乙雙方簽定的廣告合同，乙方按合作協議扣除代理費后，須將播出款項轉付甲方指定的銀行賬戶�！　�

　　五、 乙方所代理的廣告，按 上海XX公司 正在執行的廣告收費標準執行�！　�

　　六、 乙方應按甲方的要求把廣告要求和廣告資料提前發送到 上海XX公司 ，廣告發布后甲方提供廣告樣張給乙方，具體事宜按《 上海XX公司廣告 投放說明》辦法處理�！　�

　　七、 合同付款說明：　　

　　1、 遵守先付款后發布的原則。　　

　　2、 的確無法做到發布前付款，須在廣告發布前支付30%的發布費，余款須在廣告發布5個工作日內付清。　　

　　3、 違反以上款項，視為違約，甲方有權終止其廣告播出。逾期1天，追繳拖欠款5%的滯納金�！　�

　　八、 如遇特殊情況廣告不能按時播出，甲乙雙方需及時協商解決�！　�

　　九、 在合同的落實和執行中，有關合同和協議條款確需修訂，須經雙方協定�！　�

　　十、 未盡事宜，甲乙雙方按本協議第九條規定協商處理�！　∈�

　　一、 協議、合同均需遵守中華人民共和國民法典及廣告法等有關法律條款�！　∈�

　　二、 代理期限為：________年____月____日至200________年____月____日�！　∈�

　　三、 本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力�！　。�甲乙雙方簽章）　　甲方（廣告客戶或代理單位）：____________________________________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　乙方（廣告發布單位名稱）：____________________________________　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________　　法定代表人：____________ 職務：____________　　甲乙雙方根據國務院《中華人民共和國廣告法》及有關規定，簽訂本合同，并共同遵守。　　

　　一、甲方委托乙方于________年____月____日至________年____月____日期間發布____ 廣告。　　

　　二、廣告發布媒介為________________________________.　　

　　三、單位廣告規格為________________________________.　　

　　四、廣告采用樣稿（樣帶），未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿（樣帶）。　　

　　五、乙方有權審查廣告內容和表現形式，對不符合法律、法規的廣告內容和表現形式，乙方可要求甲方作出修改，甲方作出修改前，乙方有權拒絕發布�！　�

　　六、廣告樣稿（樣帶）為合同附件，與本合同一并保存�！　�

　　七、廣告單價____ 元，加急費____ 元，其他費用____ 元，扣除優惠____ 元，扣除代理費________元，播出（刊登）次數____ ，總計________元。　　

　　八、甲方應在________年____月____日前將廣告發布費付給乙方，付款方式____.　　

　　九、違約責任________________.　　

　　十、合同糾紛解決方式：

　�。�1）由____ 仲裁委員會仲裁；

　　（2）向____ 人民法院起訴�！　∈�

　　一、其他：　　十

　　二、廣告的編排方式和發布時間表：　　十

　　三、本合同一式兩份，經雙方代表人簽字后生效。　　甲方：____________________　　代表人：________　　乙方：____________________　　代表人：________　　________年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇14

　　訂立合同雙方：

　　________ 省 ________ 縣 ________ (單位)，以下簡稱委托方;

　　________ 省 ________ 設計院，以下簡稱承包方。

　　經雙方協商，由委托方委托承包方承擔 ____ 工程的可行性研究，特訂立本合同。

　　第一條　委托方在合同簽訂之日起 ____ 天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。

　　1.提供數據、資料的內容如下：(略)。

　　2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

　　第二條　承包方應在 ____ 年 ____ 月 ____ 日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：

　　1.經營評價指標：

　　(1)投資內部收益率：_____________________ 。

　　(2)投資回收期： _____________________ 。

　　2.貸款償還能力分析：_____________________ 。

　　3.外匯償還能力分析：_____________________ 。

　　4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：_____________________ 。

　　5.結論： _____________________ 。

　　承包方應向委托方提交可行性報告 _____________________ 份。

　　委托方如在合同期間對 ____________ 工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

　　第三條　費用支付條款

　　1.本工程的可行性研究費為人民幣 ____________ 元整。于合同生效之日，委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。

　　2.委托方中止合同時，無權要求承包方退還定金。

　　3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

　　第四條　違約罰金

　　1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。

　　2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應扣除其所應得費用的10-30%，視錯誤性質嚴重程度而定。

　　3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。

　　4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。

　　第五條　本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

　　第六條　本合同正本一式 ____ 份，雙方各執一份。合同副本一式 ____ 份，送 ____ 各一份備案。

　　委托方：_____________________ (蓋章)

　　地址：_____________________

　　負責人：_____________________ (簽名)

　　聯系人：_____________________ (簽名)

　　開戶銀行： _____________________

　　帳號：_____________________

　　電話號碼： _____________________

　　承包方：_____________________ (蓋章)

　　地址：_____________________

　　負責人：_____________________ (簽名)

　　聯系人：_____________________ (簽名)

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_____________________

　　電話號碼：_____________________

　　_________年 ____ 月 ____ 日訂立

建設工程揚塵治理費用合同 篇15

　　工程名稱：__________________________________

　　工程地點：__________________________________

　　合同編號：__________________________________

　　由設計人編填)

　　設計證書等級：______________________________

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　簽訂日期：__________________________________

　　深圳市規劃與國土資源局監制

　　發包人：____________________________________

　　設計人：____________________________________

　　發包人委托勘察人承擔______________________________工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條本合同依據下列文件簽訂

　　1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。

　　1.5建設工程批準文件。

　　第二條本合同設計項目的內容

　　2.1工程名稱：__________________________

　　2.2設計指標

　　建設用地面積

　　建筑總面積

　　規定建筑面積

　　建筑高度或層數

　　建筑覆蓋率

　　第三條發包人應向設計人提交的有關資料及文件：

　　序號，資料及文件名稱，文件編號，份數，提交日期，有關事宜。

　　《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》

　　第四條設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　序號

　　資料及文件名稱

　　份數

　　提交日期

　　有關事宜

　　第五條本合同設計收費估算為____________元人民幣。設計費支付進度詳見下表。

　　付費次序

　　占總設計費%

　　付費額(元)

　　付費時間(由交付設計文件所決定)

　　第一次付費

　　20%定金

　　20%定金

　　說明：1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。4.本合同履行后，定金抵作設計費。

　　第六條雙方責任

　　6.1發包人責任：

　　6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。

　　6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。

　　6.1.3發包人變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

　　在未簽合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。

　　6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。

　　6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

　　6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人交付的設計資料及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。

　　6.2設計人責任：

　　6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。

　　6.2.2設計人采用的主要技術標準是：__________________

　　6.2.3設計合理使用年限為__________________年。

　　6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5設計人交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。

　　第七條違約責任

　　7.1在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人己付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2發包人應按本合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.l條規定支付設計費。

　　7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的____________%.

　　7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

　　7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。

　　第八條其他

　　8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程設計收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備，應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商，發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。

　　8.4發包人委托設計配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用，除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。

　　8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。

　　8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由_____仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8本合同一式____________份，發包人____________份，設計人____________份。

　　8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付訂金后生效。

　　8.10本合同生效后，按規定到深圳市規劃與國土資源局或其派出機構備案。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。

　　8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　8.12其它約定事項：_______________________________

　　發包人名稱：______________設計人名稱：_______________

　　(蓋章)(蓋章)

　　法定代表人：(簽字)______法定代表人：(簽字)_______

　　委托代理人：(簽字)______委托代理人：(簽字)_______

　　住所：____________________住所：_____________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：_________________

　　電話：____________________電話：_____________________

　　傳真：____________________傳真：_____________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：_________________

　　銀行帳號：________________銀行帳號：_________________

　　建設行政主管部門備案：____鑒證意見：_________________

　　備案號：__________________經辦人：___________________

　　備案日期：____年___月___日鑒證日期：_____年___月___日

　　看了“深圳市建設工程合同范本”的人還看了：

　　4.深圳市家政服務合同范本

建設工程揚塵治理費用合同 篇16

　　甲方：蘭殿濤 (以下簡稱甲方)

　　乙方：蘭學東 (以下簡稱乙方)

　　甲方蘭殿濤，需建房屋三間，由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商，條款如下：

　　一、甲方建筑范圍

　　整棟房屋建筑及乙方施工范圍：房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱，樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮，內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。

　　二、甲方要求建筑標準及質量

　　1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面3.5米，二樓高度為3.3米，三樓陸抖墻縮飛。

　　2、內部結構需鋼筋梁柱，必須由甲方確定，乙方不得擅自變更。

　　3、乙方施工必須保證施工質量，誤差不得超過0.5公分。乙方施工期間，甲方視為質量不滿如需返工，乙方得遵守甲方意見，損失材料費得由乙方承擔賠償。

　　三、乙方承包施工價格及收費范圍

　　1、按照雙方磋商，乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元)，乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角，附加西邊檐邊30公分，側面按照前面墻角到后面墻角，附加后面檐邊40公分，三樓按照一層平方米的三分之一收方。一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。

　　四、甲方要求期限、付款

　　1、在甲方材料滿足情況下，乙方不得拖延時間，須按期完工，期限為農歷五月竣工。

　　2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。整棟房屋完全竣工，甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。

　　五、甲方提供

　　甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

　　六、安全措施

　　甲方要求乙方承包施工，必須安全施工，管理好自己的施工人員，杜絕事故發生。

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。

　　甲方簽字： 乙方簽字：

　　證明人簽字：

建設工程揚塵治理費用合同 篇17

　　建設單位：____，以下簡稱甲方;

　　設計單位：____，以下簡稱乙方。

　　為了明確責任，分工協作，共同完成國家建設項目的設計任務，根據《建設工程勘察設計合同條例》的規定和__批準的計劃任務書，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條 工程名稱、規模、投資額、建設地點

　　甲主委托乙方承擔____工程的設計項目，建筑安裝面積為____平方米，批準總投資為____萬元，建設地點在____。

　　第二條 甲方的義務

　　1.甲方應在__年__月__日以前，向乙方提交業經上報批準的設計任務書、工程選址報告，以及原料(或經過批準的資源報告)、燃料、水、電、運輸等方面的協議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經過科研取得的技術資料。甲方在__年__月__日施工圖設計前，應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的技術資料。

　　甲方對上述資料必須保證質量，不得隨意變更。

　　2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。

　　3.在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底;工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。

　　4.在設計人員進入施工現場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。

　　5.甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經乙方同意，甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重復使用。

　　第三條 乙方的義務

　　1.乙方必須在__年__月__日以前，向甲方交付初步設計文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技術設計文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式__份，技術設計文件一式__份，施工圖設計文件一式__份，甲方另需增添文件份數和需要模型費，另行收費。__年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概預算文件、材料設備清單)。

　　(大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同，具體規定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件(2)。)

　　2.乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經濟協議文件、設計標準、技術規范、規程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。

　　3.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責承擔。

　　4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

　　第四條 設計的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按__元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。

　　2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。

　　3.甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工時，增付和結清設計費，同時結束合同關系。

　　第五條 設計費的數量和交付辦法

　　本設計合同生效后__天內，甲方應向乙方交付相當于設計費的20%的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案后__天內，甲方應向乙方支付__%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件后__天內，甲方應向乙方結清全部設計費(設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付)。

建設工程揚塵治理費用合同 篇18

　　承租人（甲方）：（公司全稱）

　　出租人（乙方）：（公司全稱）

　　行業確認證書編號：

　　許可證頒發機構

　　根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規，遵循平等自愿、誠實信用的原則，經雙方協商一致，就租賃工程機械的有關事宜達成協議如下：

　　第一條：租賃機械及租金的計算和支付（如不夠，可另附表格）

　　1、租金計算方法：選擇以下方法之一填寫上表&ldquo租金計算方法&rdquo圓柱

　　A、按月計算。不足一個月的尾數日租金是用月租金除以30天再乘以實際使用天數計算出來的。

　　B、按日計算。

　　C、按機隊計算（適用于租賃期限和工作量不確定，不方便按工作量計算租金的場合，如履帶式或輪胎式起重機）：機器每天工作小時數，一天工作時間按一個機隊計算。每月日前，雙方應確認上月工作臺實際班次數。

　　D、按工作量（每立方米或平方米）計算（適用于工程運輸機械，如混凝土泵、運輸車、挖掘機、瀝青路面攤鋪機等。）、上月實際工作量由雙方在每月日前確認。

　　E、其他方法：2、租金總額：元/資本3、支付方式：4、付款期限：

　　第二條：使用地點、項目名稱和工作內容

　　使用地點：

　　項目名稱：

　　工作內容：

　　第三條：租賃期限

　　每臺機器的租賃期限詳見本合同第一條中的表格。因工程需要延長租賃期限的，雙方應在合同期滿前天內續簽合同。租賃期滿后，甲方繼續使用機器。如乙方未提出異議，原租賃合同繼續有效，但租賃期限不定。

　　第4條：進入成本

　　租賃機械的動員費用共計人民幣元，包括：□運輸費、□吊裝費、□安裝費、□拆卸費、□甲方承擔：合計人民幣元：乙方承擔：合計人民幣元第五條：機械移交及驗收

　　1、乙方向甲方移交機械時，雙方應共同對交付機械的型號、規格、附件、數量和質量進行驗收，并盡快在《交接清單》和《進場檢驗單》上簽字。法律、法規規定必須經過安裝、調試、測試才能投入使用的機械，或者合同約定必須經過乙方現場安裝、調試或第三方測試才能投入使用的機械，視為乙方向甲方移交機械之日、法律法規規定安裝必須由具有相應資質的安裝施工企業承擔，但乙方不具備上述資質，或規定需要第三方進行檢測的，乙方應自費委托具有相應資質的第三方進行安裝或檢測。

　　2、甲方應按合同約定的時間和地點將機械返還給乙方，雙方共同驗收機械的型號、規格、附件、數量和質量，并簽署《交接清單》。第六條：保證金乙方□是□否，向甲方收取保證金人民幣作為履行本合同的擔保。如果雙方同意由乙方收取保證金，甲方應在機械進場前支付。租賃期滿后，余額在扣除機器損壞和損失的賠償后，無息退還給甲方。第7條：操作、維護和修理

　　1、雙方同意由一方負責機器的操作和維護。本合同約定的運維方根據機械運行操作規程配備符合國家或地方法律法規規定的崗位要求的運行、指揮、維護人員，也可以委托具有相應資質的專業公司承擔機械的運行維護，受托方的行為視為委托方的行為。

　　2、如果機器因故障不能正常工作，乙方應在接到通知后的小時內到達現場進行維修。如果乙方在接到維修通知后的小時/天內未進行維修，租金從機器恢復正常運行之日起免除。但是，如果機械故障是由于甲方的非法指揮和操作造成的，甲方仍應支付停工期間的租金。

　　3、雙方同意每月的小時數為機械的正常保養時間，具體時間安排如下：

　　第八條：雙方權利和義務甲方的權利和義務

　　1、甲方有權根據合同要求乙方提供合格的機械。

　　2、甲方有權要求乙方提供合同約定的機械維修服務。如因乙方原因造成機器損壞、丟失或無法使用，甲方有權解除合同或要求乙方更換相同型號和性能的機器，并要求乙方賠償損失。

　　3、甲方應按合同約定的時間、方式和金額支付租金及其他費用。

　　4、甲方應為乙方提供機械進出操作和其他維修操作的`協助和便利，并按時接收乙方交付的機械。

　　5、甲方應為機械提供安全的工作環境，愛護施工現場的機械設備，保護設備安全。如因甲方原因造成機械損壞或損失，乙方應予以賠償。

　　6、甲方應按操作規程或機械使用規定或合同管理和使用機械，不得違章或超負荷作業。甲方指定的操作人員必須持有相關證書。

　　7、未經乙方書面同意，甲方不得轉租機器、改進機器或添加其他物品。乙方的權利和義務

　　1、乙方有權根據合同收取租金。

　　2、如因甲方原因造成機械損壞或損失，乙方有權向甲方索賠

　　3、乙方應在約定的時間和地點向甲方提供約定的機械，不得提供過時或報廢的機械。

　　4、法律法規規定需提供生產廠家生產許可證或產品合格證，或需向相關部門備案的，由乙方提供或辦理備案手續。

　　5、乙方應向甲方提供必要的技術資料或技術說明，如機器的使用環境、安全使用要求和操作維護注意事項等。

　　6、乙方應在租賃期內提供技術支持并承擔維護義務。

　　7、如果合同約定乙方派隨機操作人員，被派隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方規章制度，拒絕甲方違章指揮。第九條：違約責任甲方的違約責任：

　　1、如甲方不履行合同，應向乙方支付人民幣違約金、

　　2、如甲方未按合同約定支付租金，每延遲一天，甲方應按人民幣/天的標準向乙方支付遲延履行違約金。逾期期滿，乙方有權解除合同，并要求甲方支付違約金。

　　3、如甲方未按有關法律法規或合同約定的方式使用機器，給租賃機器造成損失，乙方有權解除合同，要求甲方賠償損失。

　　4、如果甲方未經乙方書面許可轉租機器，乙方有權終止合同并要求甲方賠償損失。

　　5、未經乙方書面許可，甲方改進或增加其他內容的，乙方有權要求甲方及時恢復原狀或賠償損失。

　　6、乙方的其他違約責任：

　　1、如乙方未能提供合同約定的機械，或提供的機械型號、規格與合同不符，經甲方書面催交后仍未按時履行，或提供的更換機械不符合甲方要求，導致合同無法履行，甲方有權解除合同，并要求乙方支付人民幣違約金。

　　2、如果乙方未能在合同約定的日期提供機械，乙方應按每逾期一天人民幣/天的標準向甲方支付延期履行違約金。逾期期滿，甲方有權解除合同，并要求乙方支付違約金。但如甲方未能提前支付出入境費用或保證金，則無權要求乙方支付逾期交房違約金。

　　3、合同期內，如因乙方原因（包括乙方指定的運維人員的行為，除乙方按合同規定對機器進行維修和保養的時間外）導致機器停運，甲方除扣除停運每一天的相應租金外，還可要求乙方支付相當于機器日租金%的違約金。停工超過天的，甲方有權解除合同，并向乙方追償損失、

　　4、其他第十條：不可抗力

　　一方因不可抗力不能按約定履行本合同的，可根據不可抗力的影響部分或全部免除責任，但應及時通知另一方，并在不可抗力結束后15日內向另一方提供證明。

　　第11條：爭議解決

　　本合同項下發生的任何爭議應由雙方協商解決，或由行業主管部門解決。協商或者調解不成的，按照下列方式解決（只能選擇一種）。

　�。ㄒ唬┫蛉嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟；

　�。ǘ�）向仲裁委員會申請裁決。

　　第12條：其他條款

　　1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同及附件一式兩份，具有同等法律效力，甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同附件及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽字確認后，成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。除非另有規定，解釋的順序以后來的文件生成時間為準。

　　3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　4、簽約地點：

　　5、其他協議：。

　　承租人：（甲方簽字）

　　出租人：（乙方簽字）

　　地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　授權代理人：

　　電話：

　　電話：

　　傳真：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　開戶行：

　　賬號：

　　郵政編碼：

　　____年___月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇19

　　________（以下簡稱委托人）與_________（以下簡稱咨詢人）經過雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條　委托人委托咨詢人為以下項目提供建設工程造價咨詢服務：

　　1.項目名稱：_________

　　2.服務類別：_________

　　第二條　本合同的措詞和用語與所屬建設工程造價咨詢合同條件及有關附件同義。

　　第三條　下列文件均為本合同的組成部分：

　　1.建設工程造價咨詢合同標準條件；

　　2.建設工程造價咨詢合同專用條件；

　　3.建設工程造價咨詢合同執行中共同簽署的補充與修正文件。

　　第四條　咨詢人同意按照本合同的規定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的建設工程造價咨詢業務。

　　第五條　委托人同意按照本合同規定的期限、方式、幣種、額度向咨詢人支付酬金。

　　第六條　本合同的建設工程造價咨詢業務自_________年_________月_________日開始實施，至_________年_________月_________日終結。

　　第七條　本合同一式四份，具有同等法律效力，雙方各執兩份。

　　委托人（蓋章）：_________　　　　　　　咨詢人（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________　　　　　法定代表人（簽字）：_________

　　委托代理人（簽字）：_________　　　　　委托代理人（簽字）：_________

　　住所：_________　　　　　　　　　　　　住所：_________

　　開戶銀行：_________　　　　　　　　　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________　　　　　　　　　　　　帳號：_________

　　郵政編碼：_________　　　　　　　　　　郵政編碼：_________

　　電話：_________　　　　　　　　　　　　電話：_________

　　傳真：_________　　　　　　　　　　　　傳真：_________

　　電子信箱：_________　　　　　　　　　　電子信箱：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　建設工程施工合同效力的認定

　　1、未取得建設審批手續的施工合同的效力如何認定?

　　發包人就尚未取得建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證等行政審批手續的工程，與承包人簽訂的建設工程施工合同無效。但在一審法庭辯論終結前發包人取得相應審批手續或者經主管部門批準建設的，應當認定合同有效。發包人未取得建筑工程施工許可證的，不影響施工合同的效力。

　　2、《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第一條第(二)項規定的“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義”承攬建設工程(即“掛靠”)具體包括哪些情形?

　　具有下列情形之一的，應當認定為《解釋》規定的“掛靠”行為：

　　(1)不具有從事建筑活動主體資格的個人、合伙組織或企業以具備從事建筑活動資格的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(2)資質等級低的建筑施工企業以資質等級高的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(3)不具有施工總承包資質的建筑施工企業以具有施工總承包資質的建筑施工企業的名義承攬工程;

　　(4)有資質的建筑施工企業通過名義上的聯營、合作、內部承包等其他方式變相允許他人以本企業的名義承攬工程。

　　3、如何認定是否屬于必須招標的建設工程?

　　《解釋》第一條第(三)項規定的“必須進行招標”的建設工程的認定應當依據《中華人民共和國招標投標法》第三條的規定、《中華人民共和國招標投標法實施條例》和原國家發展計劃委員會《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》的相關規定予以確定。法律、行政法規有新規定的，適用其新規定。

　　4、勞務分包合同的效力如何認定?

　　同時符合下列情形的，所簽訂的勞務分包合同有效：

　　(1)勞務作業承包人取得相應的勞務分包企業資質等級標準;

　　(2)分包作業的范圍是建設工程中的勞務作業(包括木工、砌筑、抹灰、石制作、油漆、鋼筋、混凝土、腳手架、模板、焊接、水暖、鈑金、架線);

　　(3)承包方式為提供勞務及小型機具和輔料。

　　合同約定勞務作業承包人負責與工程有關的大型機械、周轉性材料租賃和主要材料、設備采購等內容的，不屬于勞務分包。

　　5、如何認定建筑企業的內部承包行為?

　　建設工程施工合同的承包人將其承包的全部或部分工程交由其下屬的分支機構或在冊的項目經理等企業職工個人承包施工，承包人對工程施工過程及質量進行管理，對外承擔施工合同權利義務的，屬于企業內部承包行為;發包人以內部承包人缺乏施工資質為由主張施工合同無效的，不予支持。

　　6、小型建筑工程及農民低層住宅施工合同、家庭住宅室內裝飾裝修合同的效力如何認定?

　　施工人簽訂合同承建小型建筑工程或兩層以下(含兩層)農民住宅，或者進行家庭住宅室內裝飾裝修，當事人僅以施工人缺乏相應資質為由，主張合同無效的，一般不予支持。對于當事人確實違反企業資質管理規定承攬工程的，可以建議有關行政主管部門予以處理。

建設工程揚塵治理費用合同 篇20

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　一、工程地址：

　　二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材

　　三、人工費項目及價格：材料及人工費單價為每個雨棚 20元，具體數量以現場項目經理審核為準。

　　四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，管材為10 215;10加厚鍍鋅管，連接為不銹鋼駁接爪，收口為中性結構膠。

　　五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊 全有效。

　　六、付款方式：簽訂合同后支付訂金20元�？⒐ず� 格后支付全款。

　　七、工程驗收與保修 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　1、材料進場后的材料驗收；

　　2、基層驗收；

　　3、飾面驗收；

　　4、細節驗收及修補

　　八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關系，本合同自動失效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　代表：責任人：

　　________年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇21

　　合伙人： （以下簡稱甲方）性別年齡身份證號碼 合伙人：身份證號碼甲乙雙方經平等協商，就合伙承包一致意見，共各方信守�！　�

　　一、合伙宗旨。在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化，共享收益，共擔風險�！　�

　　二、合伙經營項目和范圍。合伙項目以公司中標合同確認的道路建設項目內容和范圍為準。　　

　　三、合伙期限。合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。　　

　　四、出資方式及比例：　　甲乙雙方現金出資，前期投標投資由甲方出資貳佰壹拾伍萬元，該款中標退還后歸甲方；以后施工時甲乙雙方各出資50%，在雙方商定出資____日內到賬，否則按日千分之三承擔違約責任�！　〖追脚涩F金會計一名負責保管現金及現金賬目，乙方派主管會計一名負責記賬；會計的工資費用由甲乙雙方共同承擔�！　�

　　五、盈余分配及債務承擔：　　

　　1、盈余分配：盈余以甲乙雙方出資為依據，按比例分配�！　�

　　2、合伙如產生債務，先由合伙財產償還，合伙財產不足清償時，以各合伙人的約定的出資為依據，按比例承擔�！　�

　　六、退伙：合伙期間原則上不得退伙；如遇到特殊原因確需退伙的，應經兩方協商同意；　　

　　七、項目日常管理　　

　　1、甲方作為項目部負責人，負責項目的全面管理工作；乙方負責項目公關、催收工程款及當地社會關系協調并參與項目日常管理�！　〖滓译p方聘請總工程師，負責工程的技術工作；　　

　　2、每月____日、____日為雙方商定的結賬日，由雙方和會計共同下賬，所有的支出均需兩方簽字后方能下賬。當月支出需當月下賬，超過兩個月不下賬的支出個人自負。　　

　　3、重大支出和重大合伙事項應由甲乙雙方事先共同決定，雙方電話決定的應在最近的下賬日補簽書面決議�！　�

　　八、合伙期滿。合伙期滿，甲乙雙方按合伙協議進行結算，盈、虧均按比例進行分配、承擔；一方分配的應收款另一方有協助收回的義務�！　�

　　九、違約責任。

　　1、未經合伙人同意而擅自退伙，給合伙造成損失的應進行賠償造成的損失無法計算的，按承接工程總價的15%計算損失。

　　2、合伙人一方違反本協議其它約定，給另一方造成損失的，應承擔賠償責任�！　�

　　十、其他。合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成可向鄭州仲裁委員會提請仲裁。 合伙人（甲方）：________年____月____日　　合伙人（乙方）：________年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇22

　　甲方：_________　　乙方：_________　　協議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的�！　〗涬p方友好協商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協議。本補充協議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力�！　�

　　1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。　　

　　2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)�！　�

　　3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物�！　�

　　4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛生�！　�

　　5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品�！　�

　　6.有違反以上

　　第一條

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方工程款;如果因違反以上

　　第一條

　　1、

　　2、

　　3、

　　4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失�！　�

　　7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等

　　第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。　　

　　8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。　　

　　9.凡運抵甲方標的居室的合同規定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規定的品名、質量、數量、規格、等級等驗收，由甲方認可簽后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。　　

　　10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發票或者購物票據)、環保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。　　1

　　1.由于乙方提供材料質量、規格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業管理公司等

　　第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任�！　�1

　　2.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任�！　�1

　　3.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規格的材料，且必須經過甲方的簽同意。　　1

　　4.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償�！　�1

　　5.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償�！　�1

　　6.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償�！　�1

　　7.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交材料費，金額按實際工程量結算。　　1

　　8.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。　　1

　　9.進行施工工程前，乙方和其設計師應當就設計思路，工程要點對工長、工人進行培訓�！　�20.開始施工后，乙方質檢人員應當隨時了解工程狀況和進展情況，至少每三天到甲方標的居室檢查工程情況，并作書面登記。乙方質檢人員必須嚴格履行質檢的制度，相關驗收單必須齊全，作為甲方各項驗收的參考之一。　　2

　　1.在進行施工時，乙方有義務向甲方說明施工方式，并經過甲方確認后方可進行施工。如未經甲方確認，施工后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改，并賠償由此而帶來的損失�！　�2

　　2.如果工程質量出現問題，甲方提出后，乙方應當立即改正。乙方未按照甲方要求及時改正的，依不同情況扣除支付工程款項。　　2

　　3.如施工人員違反《裝修合同》和本補充協議，情況嚴重的，甲方有權提出更換工長或工人，乙方應當在甲方提出要求的

　　第二天更換。　　2

　　4.在進行設施、設備安裝時，應經過甲方確認安裝位置后方可進行。如未經甲方確認，在安裝后發生不符合甲方要求的問題時，乙方應無條件進行整改。　　2

　　5.合同簽訂后如在施工過程中甲方提出設計修改意見及減少工程項目時，須提前與乙方聯系并通知乙方，在雙方簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》，并確定變更金額及相關手續后，方能進行該項目的變更和施工。　　2

　　6.裝修垃圾，乙方施工人員必須清運至物業指定地點。垃圾清運費用已經含在工程款中，乙方不再單收。　　2

　　7.在乙方進行電路施工時，應合理布線，經過相同位置的線路應采用同一管材或護套線包裹，施工長度按單條管線計算，不分別計算�！　�2

　　8.瓷磚在鋪裝前必須完全浸泡12小時方可使用�！　�2

　　9.地磚采用勾縫劑勾縫，勾縫劑為_________牌_________型，由乙方提供且不再單獨收費�！　�30.涂刷標的居室內所有部位(包括客廳、主臥室、輔臥室、書房、儲物間、過道和涼臺)的墻漆、頂漆時，需鏟除原表面膩子的，乙方不再單獨收費;刷與面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍�！　�3

　　1.所有墻漆用_________色，色號_________，所有頂漆用_________色，色號_________�！　�3

　　2.在刷漆前，乙方應由甲方書面確認兌水比例，如未經甲方確認進行刷漆或技術使用不當，兌水超過_________%，甲方有權要求重新購買同樣型號的油漆重刷，有關一切費用均由乙方自行負責。　　3

　　3.所有門及門套采用的原子灰為_________牌�！　�3

　　4.對于所有隱蔽工程，需甲方驗收簽后，乙方施工人員才能進行后續施工�！　�3

　　5.工程的質量驗收按照《_________家庭裝飾工程質量驗收規定、《家庭居室裝飾工程質量驗收標準》執行。在工程質量保證期內，如因乙方的原因發生質量問題，乙方應負責完全修復。不能完全修復的，乙方應按相應部分的工程造價賠償損失�！　�3

　　6.甲方有權在乙方完工后對房屋進行空氣質量檢測，由國家認定的居室環境質量檢測單位獨立對甲方標的居室進行室內空氣質量檢測，并提交由該單位出具的檢測報告(包括甲醛，c等)給甲方。如檢測結果不合格，由乙方負責在規定的_________天內改善不合格項直至達到合格標準，所涉及的費用由乙方承擔。　　3

　　7.物業收取的裝修押金由甲方墊付。甲方將從工程中期款中暫扣，若物業無罰款扣除則甲方全額返還;物業從押金中扣除的罰款，甲方將相應地從暫扣的中扣除，剩余的返還乙方，不足的由乙方向物業補齊。甲方從工程中期款中暫扣的與_________%的工程尾款相互獨立。　　3

　　8.物業收取的裝修管理費_________。由于乙方責任延期造成的管理費增加部分應完全由乙方支付。同時，乙方應該交納辦理施工人員出入證的費用等。　　3

　　9.乙方所做預算書應充分考慮甲方工程的各種實際工作量，工程款項的結算應實際發生的工程長度(面積、體積)為準，而不是按工料使用量結算。按實際工程長度(面積、體積)發生的工程款在每項工程完工后經甲方驗收合格，以甲方的對質量和面積的書面簽驗收做為支付工程款的依據�！　�40.如支付中期款時工程量發生變化，變更項目經驗收合格的在中期款中結算，其余的在竣工驗收時結算。如因施工工程質量或其他問題需與乙方共同進行檢驗或就雙方爭議的問題進行磋商，則可適當順延結款日期。　　4

　　1.甲方在簽定合同時向乙方支付的訂金人民幣計入裝修總費用，相應款項在支付首期款時扣除�！　�4

　　2.乙方承諾對整個工程進行________年的保修和終身維護，時間從工程竣工驗收日起計。乙方應在接到甲方報修電話的2小時內做出響應，在48小時內到達現場。如果由于乙方施工或提供的材料質量問題而導致報修，在甲方報修以后48小時內仍未能提出解決方案的，如甲方自行解決，則甲方支出的所有費用均由乙方支付�！　�4

　　3.工程完工后乙方必須交付甲方電氣竣工簡圖和上下水管線簡圖，標明導線規格、暗管走向和上下水管線、閥門、接口走向和位置，甲方簽收后方進行竣工結算�！　�4

　　4.未盡事宜，由雙方友好協商解決，協商不成的，提請相關部門仲裁解決�！　�4

　　5.本補充協議由甲、乙雙方與________年____月____日在_________簽署。正本三份，甲乙雙方各執一份， _________一份，均具同等法律效應。雙方共同簽署起即日生效�！　〖追�(簽)：_________

　　乙方(蓋章)：_________　　乙方代表(簽)：_________　　________年____月____日

　　________年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇23

　　工程名稱： 工程地點：

　　合同編號： (由設計人編填)

　　設計證書等級： 發 包 人：

　　設 計 人： 簽訂日期：

　　深圳市規劃與國土資源局 監制

　　發包人： 設計人： 發包人委托設計人承擔 工程設計，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 本合同依據下列文件簽訂：

　　1.1《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》。

　　1.2《建設工程質量管理條例》、《建設工程勘察設計管理條例》、《建設工程勘察設計市場管理規定》。

　　1.3《深圳市城市規劃條例》、《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》。

　　1.4國家及地方有關建設工程勘察設計管理法規和規章。 第二條 本合同設計項目的內容：

　　2.1 2.2設計指標

　　第三條 發包人應向設計人提交的有關資料及文件

　　第四條 設計人應向發包人交付的設計資料及文件：

　　第五條 本合同設計收費估算為計費支付進度詳見下表。 說明：

　　1.提交各階段設計文件的同時支付各階段設計費。

　　2.在提交最后一部分施工圖的同時結清全部設計費，不留尾款。

　　3.實際設計費按初步設計概算(施工圖設計概算)核定，多退少補。實際設計費與估算設計費出現差額時，雙方另行簽訂補充協議。

　　4.本合同履行后，定金抵作設計費。

　　第六條 雙方責任 6.1發包人責任：

　　6.1.1發包人按本合同第三條規定的內容，在規定的時間內向設計人提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責，發包人不得要求設計人違反《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定及國家有關標準進行設計。

　　6.1.2發包人提交上述資料及文件超過規定期限15天以內，設計人按合同第四條規定交付設計文件時間順延;超過規定期限15天以上時，設計人員有權重新確定提交設計文件的時間。

　　6.1.3發包人更變委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成設計人設計需返工時，雙方除需另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)、重新明確有關條款外，發包人應按設計人所耗工作量向設計人增付設計費。

　　在未簽合同前發包人已同意，設計人為發包人所做的各項設計工作，應按收費標準，相應支付設計費。

　　6.1.4發包人要求設計人比合同規定時間提前交付設計資料及文件時，如果設計人能夠做到，發包人應根據設計人提前投入的工作量，向設計人支付趕工費。

　　6.1.5發包人應為派赴現場處理有關設計問題的工作人員，提供必要的工作生活及交通等方便條件。

　　6.1.6發包人應保護設計人的投標書、設計方案、文件、資料圖紙、數據、計算軟件和專利技術。未經設計人同意，發包人對設計人員交付的設計資料

　　及文件不得擅自修改、復制或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，設計人有權向發包人提出索賠。 6.2設計人責任：

　　6.2.1設計人應嚴格按照《建設用地規劃許可證》或《土地使用權出讓合同書》的有關規定，有關工程強制性標準，國家和地方技術規范、標準、規程及發包人提出的設計要求，進行工程設計，技術經濟指標符合《深圳市建筑技術經濟指標計算規定》，按合同規定的進度要求提交質量合格的設計資料，并對其負責。

　　6.2.2設計人采用的主要技術標準是：

　　6.2.3設計合理使用年限為

　　6.2.4設計人按本合同第二條和第四條規定的內容、進度及份數向發包人交付資料及文件。

　　6.2.5設計交付設計資料及文件后，按規定參加有關的設計審查，并根據審查結論負責對不超出原定范圍的內容做必要調整補充。設計人按合同規定時限交付設計資料及文件，本年內項目開始施工，負責向發包人及施工單位進行設計交底、處理有關設計問題和參加竣工驗收。在一年內項目尚未開始施工，設計人仍負責上述工作，但應按所需工作量向發包人適當收取咨詢服務費，收費額由雙方商定。

　　6.2.6設計人應保護發包人的知識產權，不得向第三人泄露、轉讓發包人提交的產品圖紙等技術經濟資料。如發生以上情況并給發包人造成經濟損失，發包人有權向設計人索賠。 第七條 違約責任：

　　7.1在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，設計人未開始設計工作的，不退還發包人已付的定金;已開始設計工作的，發包人應根據設計人已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。

　　7.2發包人應按合同第五條規定的金額和時間向設計人支付設計費，每逾期支付一天，應承擔支付金額的千分之二的逾期違約金。逾期超過30天以上時，設計人有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。發包人的上級或設計審批部門對設計文件不審批或本合同項目停緩建，發包人均按7.1條規定支付設計費。

　　7.3設計人對設計資料及文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人員錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收直接受損失部分的設計費。損失嚴重的根據損失的程度和設計人責任大小向發包人支付賠償金，賠償金由雙方商定為實際損失的 %。 7.4由于設計人自身原因，延誤了按本合同第四條規定的設計資料及設計文件的交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。 7.5合同生效后，設計人要求終止或解除合同，設計人應雙倍返還定金。 第八條 其他

　　8.1發包人要求設計人派專人留駐施工現場進行配合與解決有關問題時，雙方應另行簽訂補充協議或技術咨詢服務合同。

　　8.2設計人為本合同項目所采用的國家或地方標準圖，由發包人自費向有關出版部門購買。本合同第四條規定設計人交付的設計資料及文件份數超過《工程技術收費標準》規定的份數，設計人另收工本費。

　　8.3本工程設計資料及文件中，建筑材料、建筑構配件和設備。應當注明其規格、型號、性能等技術指標，設計人不得指定生產廠、供應商。發包人需要設計人的設計人員配合加工定貨時，所需要費用由發包人承擔。 8.4發包人委托設計人配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各個階段，應吸收承擔有關設計任務的設計人參加。出國費用、除制裝費外，其它費用由發包人支付。

　　8.5發包人委托設計人承擔本合同內容之外的工作服務，另行支付費用。 8.6由于不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。 8.7本合同發生爭議，雙方當事人應及時協商解決。也可由當地建設行政

　　主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由 仲裁委員會仲裁。雙方當事人未在合同中約定仲裁機構，事后又未達成仲裁書面協議的，可向人民法院起訴。

　　8.8本合同一式份，發包人 8.9本合同經雙方簽章并在發包人向設計人支付定金后生效。

　　8.10本合同生效后，按規定到建設工程方案審批機構(深圳市規劃與國土資源局或其派出機構)備案。雙方認為必要時，到項目所在地工商行政管理部門申請鑒證。雙方履行完合同規定的義務后，本合同即行終止。 8.11本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，有關協議及雙方認可的來往電報、傳真、會議紀要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同意法律效力。

　　8.12其它約定事項：

　　發包人名稱： 設計人名稱：

　　(蓋章) (蓋章)

　　法定代表人：(簽字)

　　委托代理人：(簽字)

　　住 所： 郵政編碼： 電 話： 傳 真：

　　開戶銀行： 銀行帳號：

　　建設行政主管部門備案： 備案號：

　　備案日期： 年 月 法定代表人：

　　委托代理人： 住 所： 郵政編碼：

　　電 話： 傳 真：

　　開戶銀行： 銀行帳號：

　　鑒定意見： 經辦人：

　　鑒定日期： 年 日 (簽字)

　　鑒定日期： 年 日 (簽字)

建設工程揚塵治理費用合同 篇24

　　甲方：貴州XX公司　　乙方：六盤水XX公司　　甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠實、信用的原則，經友好協商，根據《民法典》、《爆破安全管理規程》GB6722-20、《爆破作業項目管理要求》和《民用爆炸物品安全管理條例》及轄區公安機關相關規定，甲、乙雙方就位于

　　花漁洞的“花漁____區”工程

　　爆破工程的經濟責任管理達成以下協議：　　

　　一、 工程概況：　　工程名稱：花漁____區工程　　工程地點： 工程內容：布孔、鉆孔、驗孔、裝藥、填塞、防護、聯絡網、警戒、起爆、爆后檢查、解除警戒。（所有作業的施工機械、水電費及人工、材料費用）　　

　　二、 工程單價和工程量：　　

　　1、 工程單價：含稅費）　　

　　2、 工程量：以甲乙雙方驗收方量計算簽字為準。　　

　　三、 工程計價與結算：　　

　　1、　　

　　2、 工程款工程量單價 工程進度款的支付：施工期間乙方應于每月最后一周的正常工作日內向甲方申報工程進度，甲方按乙方申報的進度在次月____日　　前支付實際完成工程量80%的進度款，施工中如甲方不按時支付乙方進度款，導致乙方無法正常施工的責任由甲方承擔。　　

　　3、 工程計量及結算：工程計量以雙方實測數據為準，即工程計價款工程量單價；工程完工驗收合格后15天內，完成工程結　　算及支付手續，逾期不支付的，按工程款10%收取滯納金�！　�

　　四、 工期要求：　　本合同工期：________年 ____月 ____日至________年 ____月 ____日�！　�

　　五、 雙方責權利：　　甲方責權利：　　

　　1、 甲方向乙方提供準確的項目立項審批文件、用地審批手續、中標通知書、設計圖紙、地勘資料、爆破區域周邊重要設施情況，　　并保證相關資料真實性。　　

　　2、 甲方負責周邊房屋現狀調查（爆前調查資料甲乙雙方各執一份），并協調四鄰關系，因征地拆遷、堵工造成乙方窩工7個工作日以上經濟損失的，由甲方承擔，窩工7個工作日以內的費用乙方自行承擔。　　

　　3、 甲方應按時按期支付乙方工程進度款和辦理工程結算相關手續，因甲方未按合同規定執行工程進度款和工程結算的，按第三　　條相關規定執行�！　�

　　4、 每次爆破作業前，甲方負責清理施工便道及場地，為乙方安全運送民爆物品爆破提供必要條件�！　�

　　5、　　

　　1、 乙方責權利： 乙方必須按照所取得的《工程爆破設計施工資格證書》并按國家相應的法律、法規、標準和規程進行爆破施工，不包括甲方設計的地下管線、地面建筑、國家一二級文物、極重要設施、極精密貴重儀器設備及重要建（構）筑物等環境負責特殊要求的爆破作業。如甲方要求乙方對甲方涉及對以上情況進行爆破作業，由此產生的各種費用由甲方負責支付，不在此單價范圍內�！　�

　　2、 乙方負責編制《爆破設計方案》《爆破施工方案》費用乙方負責，辦理民用爆炸物品使用相關手續�！　�

　　3、 乙方須遵守爆破工程建設安全生產有關管理規定，嚴格根據經審批后的《爆破設計方案》組織施工，由于爆破飛散物造成的一切經濟損失和法律責任及施工過程中施工人員的一切安全事故責任由乙方自行負責�！　�

　　4、 嚴謹違章作業、違章指揮、冒險施工，乙方服從甲方現場施工管理人員的正確指揮，對違章指揮，乙方有權拒絕施工，因甲方違章指揮造成的一切經濟損失及法律責任由甲方承擔�！　�

　　5、 乙方爆破作業人員必須持證上崗，并嚴格按安全作業證規定的作業級別進行爆破作業　　

　　6、 按照《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》和《爆破安全規程》GB6722-20及相規定，必須進行爆破安全評估和監理的爆破作業項目，由此產生的爆破安全評估和安全監理費用由乙方承擔。　　

　　7、 乙方嚴格按照《爆破設計方案》《爆破施工方案》實施爆破，如有違反，所造成的一切經濟損失和法律責任由乙方承擔�！　�

　　8、　　

　　9、 各單項工程施工的人員、設備進出場費用由乙方自理。 在合同執行過程中，如遇國家出臺新法律、法規，本合同與新法律、法規有矛盾時，乙方有權修改本合同責權利，乙方按新法律法規規定執行�！　�

　　六、 安全責任：　　

　　1、 甲乙雙方必須嚴格執行《爆破作業項目管理要求》、《民用爆炸物品安全管理條例》、《爆破安全規程》等國家、省、市有關規定，做好安全防護工作�！　�

　　2、 乙方根據爆破區域實際條件及時優化爆破參數，科學管理。精心施工，確保爆破震動控制在國家規范允許范圍內�！　�

　　3、 如發生重大爆破安全事故，乙方應按國家相關規定立即上報上級主管部門（同時通知甲方），并按政府有關部門規定處理，承擔一切責任。　　

　　七、 違約責任　　除不可抗力的原因，任何一方不履行合同，均要承擔違約責任�！　�

　　1、 甲方不安合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其他使合同無法履行的行為，應承擔違約責任。　　

　　2、 如乙方原因不按期完工給甲方造成損失的，由乙方承擔并賠償甲方損失�！　�

　　八、 工程停建或緩建的處理：　　由于政策變化，不可抗力以及甲乙雙方之外的原因導致工程停建或緩建，是合同不能繼續履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作；按甲方要求將自由機械設備和人員撤出施工現場。甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的經濟支出，并按合同規定支付工程價款和賠償乙方相關損失�！　�

　　九、 工程計量結算支付完成后，本合同自行失效�！　�

　　十、 本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份。　　甲方：

　　乙方：　　法人（簽字）：

　　法人（簽字）：

　　工程合同圖文推薦

　　工程工程合同工程工程合同工程工程合同工程工程合同

建設工程揚塵治理費用合同 篇25

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規要求，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，將西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程承包給乙方，為了明確甲、乙雙方責任，確保工程質量，保證工程進度，按期交付使用。經甲乙雙方協商一致同意，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程

　　2、工程地點：西吉縣什字鄉馬溝村

　　3、工程內容：建設暖棚牛舍1座495平方米，冷配改良點1處40平方米。

　　4、工程造價： 元(大寫： )。

　　5、資金來源：合作社自籌

　　6、合同附件：施工圖紙。

　　二、雙方職責

　　(一)甲方職責：

　　1、負責施工現場內占用戶的搬遷和有關手續。

　　2、指派專人對工程進度、質量進行監督，組織施工驗收。

　　(二)、乙方職責

　　1、認真做好施工前的各項準備工作。

　　2、嚴格按照施工圖紙和技術要求以及操作規程進行施工，確保工程質量，保證施工進度，按期完工。

　　3、組織好安全施工，施工中發現的一切工傷事故，均由乙方自己負責。

　　4、工程竣工前，負責現場清理，并按時提交完整的施工驗收資料。

　　5、本合同不得轉主承包。

　　三、工程質量，施工驗收及付款方式

　　1、工程質量必須符合建設要求，隱蔽工程完成后，由甲方檢查驗收后進行下一工序的施工。

　　2、在施工過程中或竣工驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應及時負責無償停工或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，方可進行下道工序或移交。

　　3、付款方式：經甲乙雙方協定，工程款項待完工后一次性付款。

　　四、質量保修及違約嘗賠

　　1、承包人應按工程質量保修的有關規定，對交付發包方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

　　2、甲乙雙方必須認真履行職責，嚴格按合同要求辦事，不按合同要求造成損失的，按照合同法有關規定處罰。

　　五、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　六、本合同自雙方簽訂之日起生效，在全部工程驗收并結算尾款后自動失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇26

　　網簽版建設工程合同范本

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商， 由乙方承擔

　　探礦工程， 為保障工程順利進行明確雙方責任和義務達成如下協議：

　　一、工程項目：

　　單孔孔深＜200（如果超過200應由甲乙雙方協議再定）

　　二、鉆孔直徑：

　　鉆孔Φ75，如果遇到特殊情況不得＜Φ60

　　三、單價：

　�。ú缓�稅）。

　　四、總工程量

　　五、甲方責任和義務：

　　1、甲方責任鉆孔設計，孔位定點、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗收。

　　2、甲方責任負責三通一平（電、水、路）場地平整及外部協調。

　　3、甲方負責乙方解決施工過程中出現的問題，如搬家人力不夠由甲方給予協調。

　　4、甲方提供乙方人員住宿（伙食、日常生活等自理）。

　　5、甲方需承擔乙方無故停工造成的損失，由甲方賠償乙方的誤工費（按實際標準計算），如當地百姓阻撓施工等，不可抗拒力除外。

　　六、乙方責任和義務

　　1、乙方負責按設計要求施工并提供合格的鉆孔。

　　2、乙方負責鉆孔質量，嚴格按照六大指標執行。

　　七、工程驗收及付款方式：

　　1、工程驗收：單孔完工后，由甲方進行驗收， 驗收合格后，以實際進尺計算工程費。

　　2、付款方式：用現金支付，甲方預付給乙方材料、運輸費等相關的

　　費用元 , 乙方來回往返車費由甲方承擔(

　　元

　　)。 全部工程結束后， 甲方扣除乙方進場費用， 一周內結算清。

　　3、甲方支付給乙方工程費用（單孔結算）,不得超過一周。

　　八、鉆孔在實際進尺中如孔內出現坍塌、粉化、溶洞、出水等突_____況下， 甲方應向乙方提供所需的材料等一切費用。在鉆孔打不進去的情況下按實際進尺計算工程費用。九、其它：

　　本協議未及事宜， 由甲乙雙方協商解決。

　　十、本合同一式四份， 甲乙雙方各執兩份， 本合同由雙方代表簽字之日起生效。甲方（簽字）： 乙方（簽字）：________年____月____日________年____月____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇27

　　進貨方：______________________（以下簡稱甲方）

　　供貨方：______________________（以下簡稱乙方）

　　一、自本合同生效之日起，乙方為甲方之供貨商，甲方如需購買生產所需設備，即應及時書面通知乙方，由乙方組織貨源。

　　二、乙方于收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源，根據甲方的要求提供生產設備，甲方每次所需購買設備的具體規格、價款、供貨時間、供貨方式、價款支付方式由雙方另行協商后簽訂書面補充協議進行約定。

　　三、乙方保證對提供生產設備的質量問題負責，否則無條件退換，并保證商品之合法性，決不提供假貨、仿冒品、劣品，或標示不明之商品，甲方于驗收后發覺得于三日內退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責任一切由乙方無條件全權負責，甲方只善盡協調溝通之責任。

　　四、本合同有效期間為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同，除應向乙方付清已購設備的所有貨款外，還應支付乙方_______萬元的違約金；乙方無故終止供貨，甲方有權扣留乙方之部份貨款作為求償業務之損失。

　　五、乙方對于供給甲方之商品于甲方付款時提供符合規定的正式發票。

　　六、本合同未盡事宜，雙方另行協商，簽訂書面補充協議。雙方因履行本協議所簽訂的一切書面補充協議均為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在履行過程中發生爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成，可向有管轄權的法院提起訴訟。

　　八、本合同一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（章）：_____________________ 乙方（章）：_____________________

　　法定代表人（簽字）：_____________ 法定代表人（簽字）：_____________

　　公司地址：_______________________ 公司地址：_______________________

　　聯絡電話：_______________________ 聯絡電話：_______________________

　　簽訂日期：_____________________年_________________月______________日

建設工程揚塵治理費用合同 篇28

　　發包人：

　　承包人：

　　發包人委托承包人承擔 工作保障用房工程cfg樁、碎石樁二元復合地基處理 工程項目的巖土工程任務，根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定，

　　經發包人、承包人協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程建設地點：

　　1.3巖土工程任務：cfg樁.碎石樁二元復合地基處理施工任務

　　1.4承包范圍： cfg樁、碎石樁施工圖設計審查、地基處理原材料、施工機具、竣工資料、地基處理施工圖范圍內的工作內容。

　　1.5預計的巖土工程工作量：cfg樁、碎石樁合計3700米，褥墊層120m 

　　第二條 發包人向承包人提供的有關資料文件

　　序號

　　資料文件名稱

　　份數

　　內容要求

　　提交時間

　　1

　　基礎圖

　　1

　　已提交

　　2

　　地勘資料

　　1

　　已提交

　　第三條 承包人向發包人交付的報告、成果、文件

　　序號

　　資料文件名稱

　　份數

　　內容要求

　　提交時間

　　1

　　竣工報告

　　1套

　　施工完畢

　　第四條 工期

　　本地基處理工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工，工期為 天不含檢測。

　　第五條 收費標準及付費方式：

　　5.1本巖土工程單價cfg樁、碎石樁 元每米，褥墊層 元每立方，預計總價 元（大寫： ）；

　　5.2地基處理打樁施工完畢后支付已完成工作量50%，待工程檢測合格后，支付工程總款80%，提交成果資料后15天內，發包人應一次付清全部工程費用。

　　第六條 發包人、承包人責任。

　　6.1發包人責任

　　6.1.1發包人應保護承包人的投標書、報告書、文件、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議，未經承包人同意，發包人不得復制泄露或向第三人轉讓或用于本合同外的項目，如發生以上情況，發包人應負法律責任，承包人有權索賠。

　　6.1.2在工作范圍內，沒有資料、圖紙的地區（段），發包人應負責查清地下埋藏物，若因未提供上述資料、圖紙，或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清，致使承包人在工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時，由發包人承擔民事責任。

　　6.1.3發包人應及時為承包人提供并解決施工現場的工作條件和出現的問題（如：落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等），并承擔其費用。

　　6.1.4本合同中有關條款規定和補充協議中發包人應負的責任。

　　6.2承包人責任

　　6.2.1承包人按本合同第三條規定的內容、時間、數量向發包人交付報告、成果、文件，并對其質量負責。

　　6.2.2承包人對報告、成果、文件出現的遺漏或錯誤負責修改補充；由于承包人的遺漏、錯誤造成工程質量事故，承包人除負法律責任和負責采取補救措施外，應減收或免收直接受損部分的巖土工程費，并根據受損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額由發包人、承包人商定為實際損失的100%。

　　6.2.3承包人不得向第三人擴散、轉讓第二條中發包人提供的技術資料、文件。發生上述情況，承包人應負法律責任，發包人有權索賠。

　　6.2.4遵守國家及當地有關部門對工作現場的有關管理規定，做好工作現場保衛和環衛工作，并按發包人提出的保護要求（措施），保護好工作現場周圍的建、構筑物，古樹、名木和地下管線（通道）、文物等。

　　6.2.5本合同有關條款規定和補充協議中承包人應負的其它責任。

　　6.2.6承包人應對施工段相應的安全責任事故負責。

　　第七條 違約責任

　　7.1由于發包人提供的資料、文件錯誤、不準確，造成停、窩工或來回進出場地，工期延誤或返工時，除工期順延外，發包人應向承包人支付停、窩工費、返工費、來回進出場費，造成質量、安全事故時，由發包人承擔法律責任和經濟責任。

　　7.2在合同履行期間，發包人要求終止或解除合同，承包人已進行工作的，完成的工作量在50%以內時，發包人應支付承包人工程費的`50%的費用；完成的工作量超過50%時，發包人應支付承包人工程費的100%的費用。

　　7.3發包人應按時按雙方約定時間支付工程款，在約定時間未支付工程款每推遲一天應承擔以應付工程費千分之一計算的滯納金。

　　7.4由于承包人原因延誤工期或未按規定時間交付報告、成果、文件，每延誤一天應承擔以工程費千分之一計算的違約金。

　　7.5交付的報告、成果、文件達不到合同約定條件的部分，發包人可要求承包人返工，承包人按發包人要求的時間返工，直到符合約定條件，因承包人原因達不到約定條件，由承包人承擔返工費，返工后仍不能達到約定條件，由承包人承擔違約責任，并根據因此造成的損失程度向發包人支付賠償金，賠償金額最高不超過返工項目的收費。

　　第八條 報告、成果、文件檢查驗收

　　8.1 由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查驗收。

　　8.2 工程完工，發包人應在3天內組織驗收，如有不符合規定要求及存在質量問題，承包人應采取有效補救措施。

　　8.4 工程未經驗收，發包人提前使用和擅自動用，由此發生質量、安全問題，由發包人承擔責任，并以發包人開始使用日期為完工時期。

　　8.5 完工工程經驗收符合合同要求和質量標準，自驗收之日起15天內，承包人應將巖土治理工程的竣工報告等相關資料向發包人移交完畢。

　　第九條 本合同未盡事宜，經發包人與承包協商一致，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

　　第十條 其它約定事項：

　　第十一條 爭議解決辦法

　　本合同發生爭議時發包人、承包人應及時協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解。發包人、承包人未在本合同約定仲裁機構，事后又未達成書面仲裁協議的，可向當地人民法院起訴

　　第十二條 合同生效與終止

　　本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效；發包人、承包人履行完合同規定的義務后，本合同終止。

　　本合同一式 份，發包人 份、承包人 份。

　　發包人名稱： （蓋章） 承包人名稱： （蓋章）

　　法定代表人： （簽字） 法定代表人： （簽字）

　　委托代理人： （簽字） 委托代理人： （簽字）

　　電 話： 電 話：

　　傳 真： 傳 真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　銀行帳號： 銀行帳號

建設工程揚塵治理費用合同 篇29

　　甲方____________________

　　代表人__________________________

　　乙方____________________代表人__________________________

　　依照《民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程地點______________。

　　2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

　　3、承包方式：雙方商定采取下列____種方式。

　�。�1）包工包料；

　�。�2）包工、包部分材料；

　�。�3）包工不包料。

　　4、工程期限及保修期：

　　工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

　　保修期：____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

　　5、合同價款及付款方式：

　　本合同總價為（大寫）：_______________________（小寫）________________元，

　　合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：___________________

　　支付時間_________________________________

　　支付金額_________________________________

　　開工前三天

　　支付（合同總價60%）___________元

　　________年____月____日

　　支付（合同總價35%）___________元

　　雙方驗收合格

　　支付（合同總價5%）___________元

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票（合同總價）中所應繳納的稅金由甲方承擔。

　　二、雙方應盡的責任及義務

　　甲方：

　　1、開工前_____天，為乙方入場施工創造條件，騰空房間，清除影響施工的障礙物，對只能騰空的部分房屋而滯留的家具、陳設應歸堆，遮蓋，采取保護措施；

　　2、提供施工期間的39；水源、電源，并承擔相應費用；

　　3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系；

　　4、不得變動建筑主體或者承重結構，如確需折改原建筑結構、設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用；

　　6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督；

　　7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

　　乙方：

　　1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可；

　　2、施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應盡快負責修復；

　　4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

　　三、工程變更

　　1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

　　2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

　　四、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用；如已使用，其后和損失均由乙方承擔。

　　五、質量標準及驗收

　　1、本工程質量標準按年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。

　　2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效

　　3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

　　4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

　　5、室內環境質量

　　乙方與甲方共同做到使用符合國家標準（國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發布實施）的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發布實施的“民用建筑工程室內環境污染控制規范”，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

　　6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

　　六、工期延誤

　　1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

　　（1）工程量變化和設計變更；

　�。�2）不可抗力；

　�。�3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的.，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　七、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

　　八、違約責任

　　1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

　　2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　3、甲方責任：

　�。�1）未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

　　（2）由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

　　（3）工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

　�。�4）甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

　�。�5）甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

　　4、乙方責任

　　（1）工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

　　（2）乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故（包括罰款）由乙方承擔。

　�。�3）乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

　　（4）由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

　　十、其它約定事項

　　1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

　　2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

　　十一、附則

　　1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

　　2、本合同（包括附表）經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

　　3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

　　4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

　　5、本合同一式______份，雙方各執_____份。

　　甲方：________________

　　乙方：_________________

　　代表人（簽章）：______

　　法定代表人（蓋章）：___

　　經辦人：_________

　　電話或手機：___________

　　電話或手機：____________

　　________年____月____日________年____月____日工

建設工程揚塵治理費用合同 篇30

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外�！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

建設工程揚塵治理費用合同 篇31

　　甲方：______ (以下簡稱甲方)

　　乙方：______ (以下簡稱乙方)

　　甲方蘭殿濤，需建房屋三間，由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商，條款如下：

　　一、甲方建筑范圍

　　整棟房屋建筑及乙方施工范圍：房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱，樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮，內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。

　　二、甲方要求建筑標準及質量

　　1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面米，二樓高度為米，三樓陸抖墻縮飛。

　　2、內部結構需鋼筋梁柱，必須由甲方確定，乙方不得擅自變更。

　　3、乙方施工必須保證施工質量，誤差不得超過公分。

　　乙方施工期間，甲方視為質量不滿如需返工，乙方得遵守甲方意見，損失材料費得由乙方承擔賠償。

　　三、乙方承包施工價格及收費范圍

　　1、按照雙方磋商，乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元)，乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角，附加西邊檐邊30公分，側面按照前面墻角到后面墻角，附加后面檐邊40公分，三樓按照一層平方米的三分之一收方。

　　一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。

　　四、甲方要求期限、付款

　　1、在甲方材料滿足情況下，乙方不得拖延時間，須按期完工，期限為農歷五月竣工。

　　2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。

　　整棟房屋完全竣工，甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。

　　五、甲方提供

　　甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。

　　六、安全措施

　　甲方要求乙方承包施工，必須安全施工，管理好自己的施工人員，杜絕事故發生。

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。

　　甲方簽字：______乙方簽字：______

　　證明人簽字：______

　　_________年____月____日