建設工程投標邀請書(精選31篇)
建設工程投標邀請書 篇1
招標編號:
(投標侯選人名稱):
鑒于你單位已通過招標人組織的 的投標資格預審,且已確認將按即將發出的招標文件的要求參與上述工程的投標,現邀請貴司作為資格預審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程規模:
結構形式:
場地面積:
計劃開工日期:
計劃竣工日期:
質量等級:
資金來源:
招標范圍:
二、招標文件的取得 招標文件將于 年 月 日 時至 時在以下地點發售: 地 址: 聯系人: 每套招標文件售價為 ,以 方式支付給 。(說明費用是否退還,是否要求準備圖紙等的押金以及具體規定,還應說明購買多套招標文件的規定)
三、投標地點及截止時間 本招標工程投標截止時間為 年 月 日 時 分。 投標人應按前款規定的時間或按招標文件規定所延長的時間到以下地點遞交投標文件:
地址:
如果投標人在非投標截止時間當日遞交投標文件,投標人應將投標文件遞送至下列地址: 地 址: 聯系人:
四、開 標 本招標工程將于 年 月 日 時 分在以下地點開標:
地址:
投標人須按招標文件的有關規定派代表出席。
五、自投標截止日期起,投標文件有效期為 日歷天。
六、中標通知書將在 年 月 日之前發出(傳真有效)。
七、如投標人需咨詢有關本工程招標投標的其它事宜,請按下述方式聯系:
地 址:
聯系人: 電話/傳真:
招標人:(蓋章)
法定代表人或授權委托人:(簽字)
日期: 年 月 日
經辦人:
日期: 年 月 日
建設工程投標邀請書 篇2
甲方(供方)____市設備有限公司 乙方(需方):哈爾濱(法人代表) 甲、乙雙方本著《民法典》及有關法規的規定,經友好協商,達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一、定貨明細:乙方向甲方購買以下常規產品: 注:
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅,
3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、
二、質量檢驗:
1.質量標準:按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求:以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求:貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求,并符合乙方標準包裝,包裝費含在產品報價中。
三、付款方式: 本合同簽訂后,乙方一次性支付合同總額的即人民幣:元作為訂金,甲方在收到乙方訂金后開始下單生產,天內生產完工,第天內乙方需付清余款元,貨從中山發出,天內到達上海。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點:
1.交貨方式:先付款再發貨,一次性送至乙方指定的上海工地
2.交貨時間:自收到定金之日起15天內貨到達上海
3.交貨地點:上海
五、產品接收及檢驗:貨到達指定地點后,供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請,需方需有專人(要有委托書)負責點數、驗貨,并簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法: 乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時,應于____日內向甲方提出書面異議,甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋,如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求,甲方將無償更換,如果在竣工后,____日內乙方未提出任何書面異議,即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,并承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的,乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,并承擔因此所造成的損失;
九、其他條件
1.合同變更:甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容,如需變更,應由雙方協商確定后進行。
2.本合同雙方簽字后生效,凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜,雙方可以補充協議的方式予以補充,補充協議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效率,自簽字之日起生效。 甲方(簽名):乙方(簽名): 地址地址:____日期日期
建設工程投標邀請書 篇3
發包方(甲方):
承包方(乙方):
一、工程地址:
二、工程概況:玻璃雨棚及其它部位的型材
三、人工費項目及價格:材料及人工費單價為每個雨棚 20元,具體數量以現場項目經理審核為準。
四、材料:雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃,管材為10 215;10加厚鍍鋅管,連接為不銹鋼駁接爪,收口為中性結構膠。
五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自備,必須齊 全有效。
六、付款方式:簽訂合同后支付訂金20元。竣工合 格后支付全款。
七、工程驗收與保修 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
1、材料進場后的材料驗收;
2、基層驗收;
3、飾面驗收;
4、細節驗收及修補
八、本合同一式兩份,自雙方簽訂之日起生效,根據合同約定的施工期限,乙方承包的工程自驗收合格之日起,視為甲乙雙方解除承包關系,本合同自動失效。
甲方簽字:
乙方簽字:
代表:責任人:
________年____月____日
建設工程投標邀請書 篇4
甲方(委托單位)
乙方(檢測機構)
根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就本建設工程檢測事項協商一致,簽訂本合同。
工程概況
工程名稱:標段
工程地址:
檢測類別:□驗收檢測□平行檢測□其他
工程類別:□房建□房屋修繕□市政基礎設施
□公路□水運□水利
□綠化□民防□軌道交通
□其他
工程性質:□政府投資工程□非政府投資工程
建設/實施單位:
設計單位:
見證單位:
總承包單位:
施工單位:
工程報建編號:工程所屬區縣:
工程投資額:工程建安費:
監管機構:
第一條檢測項目
甲方委托乙方檢測的檢測項目(項目名稱按附件一填寫)包括:具體的檢測項目、數量及檢測參數見附件二。
第二條檢測標準
雙方約定的檢測標準:
第三條檢測費用的核算與支付
(一)雙方同意按照下列第種計算方式核算檢測費用。
1.乙方按照《上海市政府投資房屋建筑、市政基礎設施和公路工程檢測收費標準》中的檢測單價收費,乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。
2.本合同各檢測項目單價見附件二,乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。
(二)雙方同意按照下列第種支付方式支付檢測費用。
1.自本合同簽訂之日起每日,甲方按乙方實際完成的檢測工作量和建設工程檢測信息系統生成的結算憑證支付檢測費用。
(三)甲方對檢測項目費用有異議的,應及時與乙方進行協商,但不得拖延其他無異議項目檢測費用的支付。
第四條檢測報告的交付
(一)乙方交付檢測報告時間的約定見附件二。
乙方交付檢測報告一式份,當甲方對部分檢測項目的檢測報告份數有特殊需要時,可另行約定。
(二)雙方約定按照下列第種方式交付檢測報告。
1.甲方上門提取檢測報告。
2.乙方送檢測報告給甲方。
第五條檢測樣品的運輸
雙方約定按以下第種方式運輸檢測樣品。
乙方按有關規定對檢測后的樣品進行留樣。
1.甲方負責將檢測樣品送至乙方檢測場所,并承擔相應運輸費用。
2.乙方到工程現場抽取檢測樣品,甲方承擔相應抽樣及運輸費用。
第六條甲方的權利義務
(一)甲方不得將同一單位工程中的同一類型檢測項目委托其他檢測機構進行檢測。
(二)甲方應當按照規定,在建設工程項目專戶中單獨列支檢測費用。
(三)甲方授權為代表,負責與乙方聯系。
如甲方代表發生變更,甲方應書面告知乙方。
(四)甲方應于檢測活動開始前日內向乙方提供附件三所列的與本檢測業務有關的資料及文件,并對資料的可靠性負責。
(五)委托檢測前,甲方應將見證單位和見證人員以書面形式通知乙方。
見證人員發生變更的,甲方應及時書面告知乙方。
(六)檢測試樣抽取、制作時,甲方應確保由見證人員對檢測試樣張貼或者嵌入唯一性識別標識,并現場將檢測試樣信息錄入檢測信息系統。
委托時應填寫檢測委托單,委托單應采用本市統一樣式,并經見證人員和取樣人員當場簽字確認。
(七)檢測項目屬于工程實體檢測的,甲方應提前日將現場檢測日期通知乙方。
見證人員應對工程現場檢測進行見證,并在現場檢測原始記錄上簽字確認。
(八)甲方應當負責與本工程檢測業務有關的第三人的協調,為乙方提供必要的外部工作條件。
(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虛假檢測報告。
第七條乙方的權利義務
(一)乙方應向甲方提供與本工程檢測業務有關的資料,包括建設工程檢測資質證書、檢測機構評估證書及其附表等復印件。
(二)乙方承諾與相關單位、法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織以及本工程相關的建設單位、設計單位、施工單位、監理單位無隸屬關系或者其他利害關系。
(三)乙方在同一建設工程項目或標段中,不得同時接受建設、施工或者監理單位等兩方以上的檢測委托。
(四)乙方應當按照合同約定的標準進行檢測,并對檢測數據和檢測報告的真實性和準確性負責。
(五)檢測項目屬于工程實體檢測的,乙方應事先編制檢測方案報送甲方。
(六)檢測項目屬于工程實體檢測的,乙方應在甲方通知的日期進場開展檢測活動。
(七)乙方現場檢測時應遵守工程安全管理及其他工程現場管理制度。
(八)對依據相關法律、法規、規章和技術標準實施的建設工程法定檢測項目,乙方應使用檢測信息系統實施檢測,并出具帶有防偽標記和校驗碼的檢測報告。
(九)檢測結果不合格的,乙方應在獲得檢測結果后日內通知甲方。
(十)在基樁、地基基礎、主體結構、建筑節能及單位工程驗收前,乙方應向甲方提供《建設工程檢測報告確認證明》,對工程檢測內容、數量和不合格項等情況作出說明。
第八條對檢測結論異議的處理
甲方對檢測結論有異議的,可由雙方共同認可的檢測機構復檢。
復檢結論與原檢測結論相同,由甲方支付復檢費用;反之,則由乙方承擔復檢費用。
復檢結果由提出復檢方報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。
第九條違約責任
(一)甲方逾期支付檢測費用的,每逾期一日應按未支付費用的%向乙方支付違約金。
(二)因甲方未履行義務而造成乙方無法按時保質地完成檢測業務的,甲方應當承擔相應的經濟損失,并賠償由此給乙方造成的損失。
完成檢測業務的時限由雙方另行約定。
(三)乙方未按照合同約定時間提交檢測報告,每逾期一日應按相關檢測項目檢測費用的%向甲方支付違約金。
(四)檢測報告信息錯誤、未按照約定檢測依據進行檢測或者檢測結論判斷錯誤的,乙方應進行更正或免費重新進行檢測,給甲方造成損失的應予以賠償,由甲方原因造成上述錯誤的除外。
(五)其他違約責任:
第十條其他約定事項
第十一條爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議,雙方可協商解決,協商不成的,可選擇下列方式:
1.向仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條附則
乙方應當在檢測合同簽訂后的20日內,將合同報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。
檢測合同主要內容發生變更的,應當在合同變更后的20日內,向原合同備案部門辦理變更備案。
本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
本合同一式份,雙方各執份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
單位電話:單位電話:
傳真:傳真:
聯系人:聯系人:
聯系人手機:聯系人手機:
統一社會信用代碼:統一社會信用代碼:
合同訂立時間:年月日
建設工程投標邀請書 篇5
甲方_________(以下簡稱商),和乙方_________(以下簡稱分包商),于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于商已同_________國 ______________大型電氣項目管理局(以下簡稱業主),就在_________國的__________號工程項目的設計,運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價,鑒于商已接受分包商的報價,依據分包商________年____月____日,_______號文件及其所附的報價表(注),現雙方達成協議如下:
一、下列文件應是本分包協議的一個組成部分
1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款(________年第一版)。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項目的技術規范。
4.工作范圍和技術要求。
5.土建和安裝工程分包合同的報價表。
二、定義
1.“商”:系指甲方_____________________________________________。
2.“分包商”:系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉包給別的任何專業公司或機構。
3.“商的工程師”:系指由商指派的監督分包商工作的人員。
4.“分包”:系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規定而要執行的工作。
三、工作范圍 本工程包括在_________國境內,根據業主的技術規定,建設_________工程項目,如圖所示。
1.提供所有工程的監督人員,熟練和非熟練工人,提供運輸、測繪工具及設備,挖掘及鉆孔機械,吊車,以用于塔架安裝和絕緣箍,地線配件,拉力條的安裝以及導線掛垂和拉直等工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋,并運送到工地。
3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛生設備、交通費用和社會保險。
4.運送由商提供的材料:商在BB庫房中的塔架、導線、絕緣材料、五金構件、接地材料,包括從商在BB的庫房到施工現場的運輸,并負責卸車和保管。
5.分包商應按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置,分包商應測量檢驗,以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術規范的要求,并在取得商批準后,應對測繪圖作相應的更改或修正。
四、符合技術規范要求 熟悉業主技術規范的分包商,應按照業主的要求,并承擔屬于分包工程范圍內的與分包商有關的全部責任。
五、勞動力 分包商應:
1.自始至終提供足夠數量的工人,以滿足商工程師在工程進度方面的要求。
2.在工作時間、節假日方面,應遵守當地法律、規定和風俗習慣。
3.支付工資并服從當地關于對工人報酬的一切規定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
5.向商和_________國主管部門提供他們所需的有關其雇員的一切情況。
6.對與本分包工程有關的各種性質的索賠或風險,自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。
六、法定責任 分包商應對下列事項承擔責任:
1.遵守_________國關于所得稅的規定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅,分包商也應對此完全負責。
2.根據_________國的法律,為其雇員支付各種國家安全捐款。
3.分包商應服從所有適用于本分包工程范圍內的_________國的法律、地方法及規定。
七、與業主談判 除商的工程師授權外,分包商任何時候均不能與業主接觸或談判。
八、維修保證期 分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內擔保所有工程,不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質量差而發生事故。
九、意外事故或損失的責任 在工程移交之前,分包商應保障商不承擔各種人身傷亡或財產(非工程部分的財產)損失的責任,并保障商不承擔屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責任。
十、保險
1.工程保險:商應按合同一般條款的規定,自費對永久和臨時性工程、施工機械及設備進行保險,這應包括分包工程在內
2.第三方保險:包括分包商在內的第三方保險,將由商承擔,而分包商不付任何費用。
3.工人補償:分包商應自費負責其工人的保險,包括與分包工程有關的各種性質的索賠。
4.對以商名義的保險單中的索賠補償的確定,分包商應在3天內備齊各種有效的證單。 不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用,分包商應對此承擔責任。所有扣減款額應記在分包商的帳上。 對屬于分包商自己的,或租借商的或租給商的全部機動車輛運輸設備和工具,如未計入商的保險單,分包商應自費保險。 十
一、運輸 分包商應提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。十
二、工具及設備 該分包工程施工和維修所需的全部工具,包括拉力設備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應自費提供。 分包商應遵守_________國有關各種工具、設備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關規定,并支付由此產生的全部費用。一俟該分包工程竣工,分包商就應負責把上述全部設備和工具撤出_________國。 十
三、商材料的交付 商應負責交付材料,包括塔架、塔架附件、導線、絕緣裝置、絕緣體及導線配件、接地棒及接地線等。分包商應在BB商的倉庫提取材料,將材料裝車,運送到施工現場并卸車,費用自行承擔,按雙方同意的工程進度計劃,對分包商各項工作所需要的材料,至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商,商應準許分包商一個相應的延長期 十
四、材料的有效利用 分包商應注意該分包工程所需要材料,如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等,在_________國市場可能會出現供應短缺的情況時,分包商應自費安排從其他國家獲得這些材料,從而保證該分包工程不間斷地進行。 十
五、分包工程量 在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數,變化范圍在177;_________%之內,則單價不作任何變化。 如果變化值超過177;_________%,應按合同一般條款中第_________條規定處理。十
六、分包商的宿舍區 商應取得由業主寫給市政府有關部門的介紹信,為分包商選定建立其宿舍區的場地。函件所花費用和有關宿舍區的一切費用均由分包商承擔。 十
七、商的監督 商將指定一位或幾位工程師監督該項分包工程,分包商的人員應對其承擔義務。 十
八、許可證和執照 商應幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設備進口許可證,以及生活用房和物資進口許可證,要獲取由業主寫給_________國有關當局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產生的一切開支均應由分包商承擔。 十
九、竣工及懲罰 根據雙方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及時得到材料,分包商就應按下列規定日期完成各分項工程的施工。 (各分項工程的竣工日期略) 如果由于分包商的錯誤或疏忽,未能按上述日期完成該分包工程,分包商同意每延誤一天,就向商支付拖延分項工程的分包合同價的_________%,作為罰金或違約罰款金,罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________%。 二
十、分包商的過錯 如果商認為分包商未能認真或迅速地進行施工,或沒有準確地按合同施工,或忽視商工程師所發布的與工程有關的各種合理的書面指示,或違反合同規定,商可以向分包商發出書面通知,要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內,未能執行通知的要求,在此情況下,商將有權雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害商其他正常權利的情況下,將工程的一部分或全部從分包商手中要回,給其他人完成。在此種情況下,商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有況下,將工程的一部分或全部從分包商手中要回,給其他人完成。在此種情況下,商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有關的),并對設備正常磨損不承擔任何責任,亦不考慮分包商對這些設備所擁有的任何權利。此外,對按分包合同規定應屬分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,商有權保留并要求不付,或根據已完工程的具體情況而定 按前所述,完成這項工程或實施其中的一部分,費用如超過應屬分包商的余款,那么分包商應承擔這部分超過的款項 二十
一、進度報告 分包商應按商同意的格式,呈送每周和每月的進度報表。 二十
二、廠商證明書和試驗報告 分包商應呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告,并取得商對此批準。混凝土試塊的報告單應同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應符合有關標準規范的要求。 二十
三、支付條款 商應按如下規定向分包商付款
1.預付款,其金額為分包合同價總額的_________%,自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預付款保函之日起15天內,付給分包商;保函有效期為_________個月。
2.每月完成的并經業主驗收的工程占分包合同價的_________%。
3.分段工程占分包合同價的_________%;憑暫時驗收證書。
4.分段工程占分包價的_________%;憑最終驗收證書。 按合同規定,只有工程經業主在四周內驗收后,上述1、2及4條規定的付款,自收到分包商發票之日起五周內,才能付給分包商 應付給分包商的款額按下列百分比支付:_________國的當地貨幣:_________%;美元:_________%; 用當地貨幣支付的部分在_________國付款,用美元支付的部分,通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號,匯費應由商負擔。 預付款將用美元支付,預付款中超過_________%的美元數額應從前三次的進度付款中按比例扣除。 二十
四、驗收工程 所有工程都應符合業主的要求,如相應的規范和在現場協商中作出的決定,總的原則應該是商工程師對工程質量所作的決定是最終的,但一旦發生爭議,則業主代表的決定應為主導意見。 二十
五、稅捐 分包商應對所有與該分包工程有關的稅捐的付款承擔責任,包括但不限于所得稅稅款。二十
六、履約保函 在分包合同簽訂后15天內,分包商應根據所附的保函格式,提交一份_________銀行開具的無條件履約保函,額度相當于分包合同價的_________%,有效期為_________個月,自本分包合同簽訂之日起。 二十
七、第_________號法律(_________國對承包工程的特定法律) 商受_________國_________號法律保護,并享有第______條,______條款所規定的免稅權,這些免稅權也適用于分包商。 二十
八、爭議的解決 _________________________________________________________________。二十
九、文件和圖紙 在收到最終付款之時,或在此之前,分包商應向商退還所有商向其提供的文件、圖紙和技術規范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協議目的以外的其他任何目的;同時分包商亦不能泄露或使用由商或業主所提供的文件中的任何資料。涉及本協議目的的除外
建設工程投標邀請書 篇6
工程承包人: (簡稱甲方)
勞務分包人: (簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于 大瀏公司 (以下簡稱為“發包人”)與甲方已經簽訂施工總承包合同(以下稱為“總包合同”),雙方就勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同。
甲乙雙方均同意在本合同簽訂過程中,雙方將本著誠實信用的原則如實告知對方與合同直接相關的基本情況,甲方將在本合同中如實告知乙方相關情況。乙方保證在簽署本合同后,已了解相關情況并無其他想要了解的情況。同時,乙方保證向甲方提供的所有信息及資料均為真實有效。
1、 勞務分包人情況
營業執照注冊號: 法定代表人:
發證機關:經營范圍:
復審時間及有效期:
2、勞務分包工作對象及提供勞務內容
工程名稱:施工工程
工程地點:
分包范圍:提供分包勞務內容: 箱梁橋施工的準備工作、場地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、鋼筋加工制作就位、砼工程、預應力張拉以及與該橋箱梁施工有關的本協議中一切明示或暗示的工作。
3、分包工作期限及進度控制
分包工作期限:開始工作日期: 20xx年 7 月 30 日,結束工作日期:20xx年11月30日。 總工期為4個月,甲方根據工期要求,兩橋箱梁同步進行施工,支架、模板一次性搭設、安裝。如不能滿足進度要求,甲方有權要求乙方增加人員等投入以補滯后工期,確保總工期內完成所需工程。
4、質量標準
工程質量:按總包合同有關質量的約定、國家現行的《公路工程工程施工及驗收規范》和《公路工程工程質量評定標準》,本工作必須達到質量評定 優良 等級。
5、圖紙
5.1 工程承包人應在勞務分包工作開工前,向勞務分包人提供與勞務分包人的勞務分包任務相關的圖紙 1 套。
6、項目經理
6.1 工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為。
6.2 勞務分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為 唐貴軍 。
7、工程承包人義務
7.1、組建與工程相適應的項目管理班子,全面履行總包合同,組織實施施工管理的各項工作,對工程的工期和質量向發包人負責;
7.2、可以協助乙方解決在施工過程中的住房、用水、用電問題及其他方面的協調工作,費用由乙方自理。其中項目部已把低壓電送至橋的附近。
7.3、負責編制施工組織設計,統一制定各項管理目標,組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表,實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工,計量析測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收;
7.4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底,組織圖紙會審,統一安排技術檔案資料的收集整理及交工驗收;
7.5、負責提供鋼筋、鋼絞線、砼與大型設備(吊車、泵車);
7.6、按本合同約定,向勞務分包人支付勞動報酬。
8、勞務分包人義務
8.1、對本合同勞務分包范圍內的工程質量向工程承包人負責,組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經工程承包人授權或允許,不得擅自與發包人及有關部門建立工作聯系;自覺遵守法律法規及有關規章制度。
8.2、勞務分包人根據施工組織設計總進度計劃的要求,按工程承包人的階段、月、旬、周施工計劃,完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃,保證按時完成任務。
8.3、勞務分包人全權委托本項目負責人負責工程實施結算等一切與本工程相關的活動。
8.4、按工程承包人統一規劃堆放材料、機具,按工程承包人標準化工地要求設置標牌,搞好生活區的管理,做好自身責任區的治安保衛工作。
8.5、勞務分包人須服從工程承包人轉發的發包人及工程師的指令。
8.6、勞務分包人所施工工程,如因質量不合格而產生的返工費,由勞務分包人自負。
8.7、在施工期內,如勞務分包人不能按質按量完成計劃工程,經工程承包人勸告后仍無明顯改進,工程承包人有權調整其承擔的工程任務,如仍然不能完成計劃工程,工程承包人有權終止本合同的繼續履行。由此造成的費用增加由勞務分包人承擔。
8.8、勞務分包人在履行本合同過程中,不得轉包他人,否則,工程承包人有權無條件終止本合同,已完工程驗收合格后按本合同單價結算,并應按工程承包人規定的期限退場。
8.9、勞務分包人在施工過程中必須服從甲方施工人員的安排,不得向工程承包人施工人員行賄同時不得有欺詐行為,一經發現將清退出場。
8.10、勞務分包人不得拖欠勞務分包人自己及施工關聯方的人工工資,機械臺班費用,材料費等。
8.11、勞務分包人不得與當地發生任何經濟糾紛和任何勞務往來。
9、安全施工與檢查
9.1、按照國家、地方的相關法律法規執行,并遵守甲方對安全施工提出的各項要求。
9.2、乙方應按甲方安全管理作業,遵守國家安全法律、法規和甲方的安全管理辦法,如有違反,甲方有權對乙方進行罰款,若引發安全生產事故,乙方承擔全部責任及所有費用。
9.3、鑒于該施工的箱梁橋與正在施工的長瀏高速相交,分包人必須采取有效的防護措施(如設密閉的安全通道)確保橋下行車安全,若引發事故和矛盾由乙方承擔全部責任以及所有費用。
10、安全防護
按照國家、地方的相關法律法規執行,并按甲方對乙方安全施工技術交底和相關要求進行各種安全防護。
11、事故處理
按照國家、地方的相關法律法規執行。
12、保險
按照國家、地方的相關法律法規執行。
13、承包工作內容
按照本協議工程業主技術規范和圖紙要求完成本橋梁箱梁施工工程的所有工作,包括:
13.1、箱梁橋施工的準備工作、用水、用電、施工工棚、鋼筋加工棚、場地的硬化(包括支架的基座砼為20cm其他區域為10cm)的所需人工以及機具。
13.2、支架工程:提供支架所需材料,并架設拆除,按要求預壓,確保滿足支架的承重要求
13.3、模板工程:乙方提供模板,箱梁外露面必須用經大瀏公司、監理處確認的優質的模板,且有足夠的剛度確保不會形變。模板安拆、涂脫模劑等。
13.4、鋼筋工程:鋼筋加工制作,安裝就位、包括綁扎,焊接,所需的機具和耗材,電焊機不少于8臺。鋼筋不考慮損耗。
13.5、砼工程:澆注砼;振搗砼;砼養生。
13.6、預應力工程:預應力鋼絞線的安裝、張拉、壓漿等所有工作。
13.7、以及與該橋箱梁施工有關的一切明示或暗示的工作(如保衛等)。、
14、勞務報酬
14.1 本工程的勞務報酬采用:不同工作成果的計件單價(含管理費),按確認的工程量計算。 14.2 采用上述方式計價的,不同工作成果的計件單價分別為:
14.3.1甲方僅進行質檢、試驗、測量及施工過程控制等工程管理,單價中包括乙方設備、人員的進退場、施工場地清理、工程施工的人工費、設備費、耗材、施工人員的保險費以及意外事故風險金、安全保衛以及協助甲方測量、質檢和試驗等一切與此相關的作業的費用;甲方僅供所需設計鋼筋、鋼絞線、砼的材料。同時甲方負責吊車事宜。若乙方不能按期完工,甲方有權部分或全部扣除工期質量獎。
14.3.2除非本協議另有約定,否則與本協議工程范圍內鋼筋安裝、砼澆注(前臺)有關的任何分項工程細目如果未列入上述結算細目中,則是乙方為完成本協議工程內容所必須完成的附屬工程義務,其費用已包含在上述有關承包細目單價中,不再另行結算和支付。
14.3.3本合同單價已包含因天氣、環境等方面的影響而造成的誤工費用。
15、工時及工程量的確認
15.1、采用按確定的工時計算勞務報酬的,由甲方施工員每日將提供勞務人數報甲方負責人,由甲方現場負責人復核并由甲方項目副經理確認。
15.2、 采用按確認的工程量計算勞務報酬的,由甲方施工員和乙方按月或約定時間將實際完成但不超過設計數量的工程量報甲方工程科審核,經甲方主管副經理認可,項目經理批準方可給予結算。對乙方未經甲方主管副經理認可,超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予計量。
16、勞務報酬的支付
16.1乙方與甲方雙方約定支付方法按以下方案進行。
16.1.1、在結算時,應扣除甲方為乙方完成的實際工程數量和協助乙方完成工程量的費用。 16.1.2、工程完工后,乙方施工的工程經過監理驗收合格,攜相關資料到工程科結算。結算后須出具工程款項已結清的書面證明。
16.1.3、本工程甲方不預付款,乙方開工后,甲方按乙方每月工程進度付款,付至約總價款的50%~70%(含價撥款),每月付款一次,剩余工程款待工程中間交工驗收后90日內付至95%,總價款的5%作為保證金,待總體工程(指整個14標)竣工驗收后退還乙方。
16.1.4、如乙方對其所做工程的質量問題不維修或乙方未作答復,甲方可直接維修,其費用從乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的監理、業主書面批評指令,甲方將酌情扣除部分或全部保證金。
16.1.5、甲方以轉帳支票形式或雙方認可的方式支付乙方款項。
17、施工變更
17.1 施工中如發生對原工作內容進行變更,甲方以書面形式向乙方發出變更通知,并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方(項目經理)發出的變更通知及有關要求,按照變更進行施工: 17.2 因變更導致勞務報酬的增加,由工程承包人承擔;因變更減少工程量,乙方勞務報酬應相應減少。
17.3 施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔。
17.4 因勞務分包人自身原因導致的工程變更,勞務分包人無權要求追加勞務報酬。
17.5 變更的計價:本合同中有規定的相同或相似的合同單價,直接套用;合同中無規定的,可以套用甲方與其他乙方簽訂的相同或相似的合同單價;均無套用的,雙方協商確定。
18、施工驗收
乙方應確保所完成施工的質量,應符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢,應向甲方提交完工報告,通知甲方驗收;甲方應當在收到乙方的上述報告后14天內對乙方施工成果進行驗收。
19、爭議
19.1 工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議,可以自行和解或要求有關主管部門調解,
(1)雙方達成仲裁協議,向 長沙市 仲裁委員會申請仲裁;
(2)向甲方所在地的人民法院起訴。
20、禁止轉包或再分包
20.1 勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人。否則,甲方有權進行處置,勞務分包人將依法承擔責任。
21、不可抗力
本合同中不可抗力的定義與總包合同中的定義相同。按照國家、地方的相關法律法規執行。
22、文物和地下障礙物
23、違約
23.1、甲、乙雙方在履行本合同過程中,如出現合同條款以外的問題,由雙方協商解決,并簽訂補充協議,甲、乙雙方所簽補充協議與本協議具有同等的法律效力。
23.2、本合同簽訂后,雙方應共同遵守,若單方面違約,違約方應賠償另一方違約金,違約金數量不超過本合同金額的10%。
24、合同終止
24.1 雙方履行完合同全部義務,勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果,并經工程承包人及發包人驗收合格后,本合同即告終止。
25、合同份數
25.1本合同壹式兩份,具有同等效力,由甲方和乙方各執一份。
26、補充條款
26.1 雙方約定:遵守甲方的勞務結算管理的規定。
26.3 雙方約定:遵守甲方的與勞務分包相關的其他規定。
27、合同生效
合同訂立時間:月日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 后生效。
工程承包人:(公章) 勞務分包人:(公章)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
建設工程投標邀請書 篇7
借款人:____________________
貸款人:____________________
根據《中華人民共和國民法典》及有關規定,借款人為基本建設向貸款人申請貸款,經貸款人審查同意發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同共同遵守。
第一條 借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用于______________。預計分年用款為;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______ 年_______萬元。
實際分年用款以國家批準的年度投資計劃和上級行下達的信貸計劃為準。
第二條 借款人保證從_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止,用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計劃為:
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元。
第三條 貸款利息:按年息_______%計算,按季計收并計算復利。借款人如不能按本合同規定的分年分次還款計劃歸還的部分作逾期處理,加收利息30%。在本合同有效期內,如國家利率變動,本合同貸款利率亦作相應調整。
第四條 歸還貸款的資金來源按國家有關規定雙方商定為:__________________________________________
借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協議作為合同附件。
第五條 貸款到期,借款人如不能按期償還,由擔保單位代為償還,擔保單位在接到貸款人還款通知三個月后仍未歸還,貸款人可直接從借款人或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產歸還貸款。
第六條 因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第七條 貸款人有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款人的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款人應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款人如果不按合同規定使用貸款,貸款人有權收回部分貸款,并對違約使用部分按原定利率加息100%。
第八條 本合同自簽章之日起生效,貸款本息全部清償后失效 .
第九條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解,協商或調解不成的,按下列第_______種方式解決:
(一)提交______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項:_________________________________________________
第十一條 本合同正本三份,借款人、貸款人、擔保單位各執一份,副本_______ 份。
借款人:(簽章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
貸款人:(簽章)__________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
擔保單位:(簽章)________________
法定代表人:______________________
__________年_________月_________日
建設工程投標邀請書 篇8
發包方(全稱):(以下簡稱為甲方) 承包人(全稱): (以下簡稱為乙方 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就電焊工程施工事項經協商達成一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:中學電焊維修工程
2、工程地點:學校操場欄桿及乒乓球場。
二、工程承包范圍與承包方式
1、承包范圍:學校主路東欄桿圍墻進行維護維修;同時焊接安裝八個乒乓球臺架子。
2、承包方式:本工程由乙方以包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式承包。
三、合同工期
1、土方開工日期:定為________年____月____日
2、工期要求:預計工期一個月。
四、質量標準
1、工程質量標準:按規范要求施工,并服從甲方的要求。
2、因乙方施工原因產生的事故,均由乙方承擔。
3、乙方必須做好施工安全預案,該預案必須經甲方認可。
4、乙方于本合同簽訂____日內,向甲方交納1000元質量保證金。
五、合同價款 本合同內所有工程量按中標預算價格計算,不得擅自提價,工程實際總價不得超出中標價格,超出部分甲方不予承擔。
六、付款方式:
1、乙方應向甲方提供相應金額的工程建筑發票,否則甲方有權延遲付款,并不視為甲方付款違約。
2、工程全部完成,甲方支付乙方總成工程款的70%并退還保證金;
七、竣工驗收 本合同所指竣工驗收合格為經甲方簽字確認的,對本合同范圍內的工程頒發的竣工驗收證明內注明的通過日期。
八、履約保證金、違約責任
1、乙方有下列情形之一的,甲方有權終止本合同,并由乙方承擔全部責任: 乙方無故停工達三天以上,且經甲方催促仍不復工的;因乙方原因出現安全、質量事故,或文明施工無法達到合同要求,經甲方通知整改后未能有效整改方案的;乙方未經甲方同意擅自轉包,分包工程的,甲方除追究責任外,乙方還必須支付本工程造價的15%違約金》;其它嚴重違約或嚴重損害甲方利益的行為的。
2、甲方終止合同后,乙方不得以任何理由要求甲方支付款項或退還款項,甲方有權要求乙方承擔由此造成的一切損失。
九、本合同未盡事宜另行協商,商定條款與本合同同時有效。
十、本合同一式貳份,甲、乙方各份,雙方簽字并交清保證金后生效。 甲方(簽章): 法人代表: 乙方承保人
建設工程投標邀請書 篇9
借款方:_______________________________________
法定代表人:____________________職務:_____________
地址:____________________郵碼:________電話:________
貸款方:_______________________________________
法定代表人:____________________職務:_____________
地址:____________________郵碼:________電話:________
根據國家法律規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條借款用途:________________________________________
第二條借款金額:借款方向貸款方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;
第三條借款利率:自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款,如逾期部分加收利率20%.
第四條借款期限:借款方保證從____年____月起至____年____月止,就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;____年____元;。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
借款方:______________貸款方:______________
建設工程投標邀請書 篇10
發包人: (簡稱甲方) 承包人: (簡稱乙方) 依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程協商一致,訂立本合同,供雙方遵照執行。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點: ;
3、工程范圍:二樓房頂鋼架 。
4、承包方式: 包工包料。
5、承包面積為 ㎡,每平方價格為 元。
二、合同價款 總計合同金額(大寫)(人民幣) ,小寫 。
三、付款方式 付款方式:工程完工后經甲方驗收合格后一周內付清全部工程款。 本合同未盡事宜,經發包人與勘察人協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。本合同以雙方簽字蓋章后生效,一式貳份,發包人與承包人各執壹份。 甲方: 乙方:________年____月____日
建設工程投標邀請書 篇11
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
乙方:
法定代表人:,總經理
委托代理人:
甲乙雙方“建合同糾紛”一案,經充分協商,特簽訂本協議,共同遵照執行。
一、乙方尚欠甲方鋼結構工程款人民幣壹拾肆萬肆仟捌佰柒拾元整(¥:),于 年 月 日前一次性付給甲方。
二、甲方收款后,雙方即到龍口市人民法院申請撤回對對方的起訴,同時,甲方申請該法院解除對乙方銀行賬戶的凍結措施。
三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,并申請法院對乙方的銀行賬戶依法辦理續凍手續。
(法院凍結期限: 年 月 日始至 年 月 日止)。
四、甲乙雙方撤訴后,各自向法院繳納的案件受理費及甲方交納的財產保全費,雙方各自承擔。
五、甲乙雙方各自撤訴后,甲乙雙方有關此次鋼結構工程的全部事宜均一次性了結,其他互不追究。
六、本協議甲乙雙方委托代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各
執一份。
甲方:
委托代理人:(簽字)
乙方:
委托代理人:(簽字)
建設工程投標邀請書 篇12
合伙人: 215;(以下簡稱甲方),居住地:215; 身份證號:; 215;(以下簡稱乙方),居住地:215; 身份證號:; 甲、乙雙方經平等協商,就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜,達成如下一致,供各方信守。
一、合伙宗旨 在合法合理的前提下,搞好工程建設,進而實現各方利潤最大化。
二、合伙經營項目和范圍 合伙項目以福建215;公司中標合同確認的項目內容及范圍為準; 甲、乙雙方合伙承包的項目,對外以福建215;公司名義出現。
三、合伙期限 合伙期限至合伙施工的項目完工,各方結算完畢為止。
四、出資額、方式及比例
1.甲方以現金出資,出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用,占全部出資比例 %。
2.乙方以設備出資(含當地協調社會關系),占 %。
五、盈余分配與債務承擔
1.盈余分配,以出資為依據,按比例分配;
2.合伙如產生債務,先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時,以各合伙人的出資為依據,按比例承擔。
六、退伙 合伙期間,一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的,不得退伙; 退伙需經對方同意,方可實行; 未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應進行賠償。
七、權利與義務
1.甲方為合伙期間的財務負責人,合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時,甲方參與合伙項目的日常管理;
2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調,并參與日常管理;
3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。
八、禁止行為
1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;
2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。
九、合伙期滿 合伙期滿,雙方按合伙協議進行結算,盈虧均按比例承擔、分配。
十、糾紛解決 若雙方有糾紛則協商解決,簽訂的補充協議與此協議具有同樣法律效力。若協商不成,則215;所在地法院解決 ------
第一條 合伙宗旨:___________________________________________________
第二條 合伙名稱 、主要經營地:______________________________________
第三條 合伙經營項目和范圍:_________________________________________
第四條 合伙期限,自________年____月____日起,至________年____月____日止,共________年。
第五條 出資金額、 方式、期限
(一)合伙人_________(姓名)以_________方式出資,計人民幣_________元;______________(其他合伙人同上順序列出)
(二)各合伙人的出資,于________年____月____日以前交齊。
(三)本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產,不得隨意請求分割。合伙終止后,各合伙人的出資仍為個人所有,屆時予以返還。
第六條 盈余分配與債務承擔 合伙各方共同經營、共同勞動,共擔風險,共負盈虧
建設工程投標邀請書 篇13
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求,及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下條款:
一、 承包方式與要求:
該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質,主要人員要有資格證書。
二、承包范圍:
包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔,同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規范規定、結合現場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。
三、承包內容及價格:
經議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價由乙方進行承包,包含內容如下:
1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。
2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。
3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料,存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。
4、配合甲方簽證資料的編輯打印,甲方需提供底稿。
5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的復印機及聲像資料設備。
四、付款方式:
本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等,工程結構封頂付給總款的50%,余款工程竣工驗收后一次性付清。
五、質量要求:
乙方必須按現行工程竣工資料的規范要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂,必須保證工程技術資料達到合格標準,符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。
六、雙方職責:
1、甲方職責:及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料,不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。
2、乙方職責:保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步,真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。
七、其它事項:
1、乙方必須保證每周到工地兩次以上,便于掌握工程進度,遇到重要事情隨叫隨到。
2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內完成,超出時限仍然需要乙方工作,甲方另支付每月3000元工資給乙方。
3、甲方如將分部工程對外進行分包時,分包工程資料費由分包單位另付,如資料由分包方完成,乙方配合整理存檔。
4、未盡事宜雙方協商解決,補充協議具有同等法律效力。
八、違約責任
1、以上條款雙方必須嚴格遵守,任何一方不得違反,否則追究違約方經濟責任。
2、本協議一式二份,雙方各執一份,經雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程投標邀請書 篇14
合同編號:_____________
甲方:___________________ 乙方:___________________
法定代表人:_____________ 法定代表人:_____________
聯系電話:_______________ 聯系電話:_______________
依據《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就石材供料、加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條 石材供料
1. 甲方委托乙方供料、加工: 。(石材)詳見附件《石材供料單》。
2. 石材供料時間: 年 月 日。
3. 交付地點為(選擇一項):
□施工現場: 。
□甲方指定的材料存放地點: 。
□雙方約定的其他地點: 。
4. 甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1. 甲方應在 年 月 日前向乙方提供設計方案或技術要求,就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求,制定加工方案。
2. 乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求,并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的,乙方應及時檢驗,如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3. 乙方需要第三方協助完成工作的,工作成果由乙方負責。
4. 一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的,另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇兩項):
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準: 。
第四條 運輸與裝卸
1. 成品石材的運輸由(選擇一項):□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責,運費由 方承擔。
2. 成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項):□甲方裝卸 □乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責,裝卸費由 方承擔。
第五條 驗收
1. 乙方按照合同要求在出廠前自檢,并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時,甲方應派專人與乙方一同驗收,驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等,依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2. 成品石材的運輸由甲方負責的,甲方在裝運前驗收,并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的,甲方在裝運后驗收,并出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1. 合同總價:人民幣 (大寫)。
2. 支付方式:
(1)合同簽訂后 日內(或另行約定 ),甲方向乙方支付合同總價款的 %作為預付款,計人民幣 元,雙方約定預付款處理方式: 。
(2)款項支付(選擇一項):
□按供料進度,每 (時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后 日內核實并支付進度款。
□按供料進度,每 (數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后 日內核實并支付進度款。
3. 合同價款結算方式為: 。
4. 供料進度款支付達到合同總價款的 %時,不再按進度付款。待完工驗收后 天內支付余款,甲方暫留合同總價款的 %作為保修金,甲方應在保修期滿后14天內結算,將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1. 乙方交付的石材質量不符合本合同要求,甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的,甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的,甲方有權解除合同,并要求乙方賠償相應損失。
2. 乙方逾期交付石材的,甲方有權要求乙方繼續履行,并向甲方支付違約金,違約金每日按合同總價款 %支付。
3. 因甲方原因導致遲延交付的,甲方應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款 %支付。
4. 甲方逾期支付合同價款的,應向乙方支付違約金,違約金每日按合同總價款 %,
5. 其他違約責任: 。
第八條 保修
1. 保修期限 年,保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2. 保修項目 。
3. 保修內容 。
4. 保修期內,因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理,否則,甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用,甲方在保修金內扣除,不足部分,由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用,由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1. 乙方開始加工后,甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商,并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2. 合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜,雙方應友好協商解決,并以書面形式達成補充協議,與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項
。
第十一條 爭議處理
1.本合同適用中華人民共和國有關法律,受中華人民共和國法律管轄。
2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時,應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定,凡因本合同發生的一切爭議,當和解或調解不成時,選擇下列第 種方式解決:
(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向 人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
1. 本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2. 本合同一式 份,雙方各執 份。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______ 授權代理人(簽字):________
住址:_____________________ 住址:______________________
聯系電話:_________________ 聯系電話:__________________
開戶銀行:_________________ 開戶銀行:__________________
賬號:_____________________ 賬號:______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點:_________________ 簽訂地點:__________________
附件一:石材供料單
合同編號:
工程名稱:
工程地點:
石材名稱
國碼/等級
規格(單位)
數量
加工要求
計價單位
成品單價
合計
備注
以上材料價款:人民幣(大寫) (¥ 元)。
其他相關服務
1. 乙方按甲方要求提供其他相關服務(可多選):□深化設計 □排版 □養護 □安裝指導 □其他 。
甲方變更服務項目,須書面通知乙方,因變更產生的費用或造成對方損失由甲方承擔。
2. 要求明細
相關服務一 費用: ;
相關服務二 費用: ;
相關服務三 費用: ;
相關服務費合計:人民幣 元(大寫), (小寫)。
合同總價款:人民幣 元(大寫), (小寫)。
甲方(蓋章):_____________ 乙方(蓋章)________________
授權代理人(簽字):_______ 授權代理人(簽字):________
住址:_____________________ 住址:______________________
聯系電話:_________________ 聯系電話:__________________
開戶銀行:_________________ 開戶銀行:__________________
賬號:_____________________ 賬號:______________________
_________年____月____日 _________年______月____日
簽訂地點:_________________ 簽訂地點:__________________
建設工程投標邀請書 篇15
委托方(以下簡稱甲方):
受托人(以下簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《武漢市非經營性政府投資項目實行代建制管理辦法(試行)》,甲方同意將建設項目委托給乙方實施代建制。根據平等自愿、誠實信用的原則,為明確各方的責任和權利,就代理建設事宜,經協商一致,特訂立本合同。
一、項目概述
1、項目名稱:
2、項目地點:
3、項目(預計)投資:
4、項目批準號:
二、項目建設期
項目總工期(自合同簽訂之日起):
三、質量標準:
四、發包價格
甲方以建委[20xx]249號文項目計劃投資額的%作為乙方的代理建設費、人民幣1萬元。
五、構成合同的文件
1、合同協議書及合同條件;
2、項目建設委托書;
3、項目實施過程中雙方簽署的補充和修訂文本。
六、甲方同意按照本合同規定的期限、方式和貨幣向乙方支付建設費。
七、乙方同意按照本合同的規定,在項目合同文件約定的范圍內承擔項目建設工作。
本合同正本一式兩份,雙方各執一份;四份,雙方各兩份。經雙方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設工程投標邀請書 篇16
甲方:(發包方) 乙方:(承包方) 本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協議。
1.裝修施工地點:_____________________________________________
2.工期:________年____月____日 至________年____月____日
3.本項工程預計費用 元人民幣。 第二條 材料供應的約定
1.甲方提供的材料 乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要 材料的數量。甲方應按時提供乙方需要的材料。 甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲乙方應辦理交接手續。乙方如發現甲方提供的材料有質量問題或規格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。 甲方供應的材料按時抵達現場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。 乙方供應的水電材料甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。 乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。 第三條 關于工程質量及驗收的約定
1.本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》gb50210-20及《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》gb50327-20并參照《____省家庭裝飾裝修工程質量標準及其他 db-3598》及《市家庭裝飾工程質量驗收標準》
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內組織驗收,并辦理驗收手續。 第四條 有關安全生產和防火等的現場管理約定:
1.嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環境污染。處理好由于施 工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現場的整潔,竣工前做好衛生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現場。
8.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。 第五條 關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
1. 工程款付款方式: 布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%
1)。水電開槽、布線、穿線、埋槽
2)。所有水電施工過程的垃圾清運(每天現場整理裝袋)
3)。水電施工的穿墻、打孔、切割
4)。開關面板安裝
5)。小五金、馬X、的安裝
6)。后期燈具的安裝
3.工程結算方式: 按實結算: 總價結算:20元平米(套內面積)
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付 伍拾元違約金。 第七條 糾紛處理方式: 因工程質量雙方發生爭議時,雙方協商解決;當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。 第八條 合同的變更和解除:
1.合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協商一致后,重新簽訂補充協議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款 10 %支付違約金,并辦理終止合同手續。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續,訂立終止合同協議,解除本合同。 第九條。其它約定:
1.雙方同意由第三方監理(廈門XX公司)進行協商工作。 在未經第三方監理(廈門XX公司)確認情況下,甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經過第三方監理(廈門XX公司)確認,甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現場配合其他工種的交叉施工,超過5次部分每次甲方需支付乙方50元天的勞務費。
5.保修期內由于乙方的施工和產品造成的質量問題由乙方維修,在接到甲方通知后48小時內必須到達現場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發生費用支付乙方維修費用。
(一) 本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份。
(四)合同有效期至_____________________.
(五) 水電工程保修________年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。 甲方簽字: 乙方簽字(蓋章):________年____月____日________年____月____日
建設工程投標邀請書 篇17
發包人(全稱):_______________________
承包人(全稱):_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:_______________________
工程地點:_______________________
工程內容:_______________________
工程立項批準文號:_______________________
資金來源:自籌
二、工程承包范圍
承包范圍:施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期
開工日期:_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);
竣工日期:_____年____月___日;
合同工期總日歷天數:______天。
四、質量標準
工程質量標準:合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款
金額(大寫):________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括:
1、本合同協議書;
2、圖紙;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定,如果一方違反約定給另一方造成經濟損失,應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議,由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的,雙方約定:向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內,承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料,雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容,進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為:
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ,發包人從應付的工程款中預留,用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金,質量保證金為___________________________________元(人民幣);:____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間:__________年______月______日
1、合同訂立地點:________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
發包人:_______________________
法定代表人:_______________________
_______年______月_____日
承包人:_______________________
法定代表人:_______________________
_______年______月_____日
建設工程投標邀請書 篇18
進貨方:______________________(以下簡稱甲方)
供貨方:______________________(以下簡稱乙方)
一、自本合同生效之日起,乙方為甲方之供貨商,甲方如需購買生產所需設備,即應及時書面通知乙方,由乙方組織貨源。
二、乙方于收到甲方的書面通知之日起即積極組織貨源,根據甲方的要求提供生產設備,甲方每次所需購買設備的具體規格、價款、供貨時間、供貨方式、價款支付方式由雙方另行協商后簽訂書面補充協議進行約定。
三、乙方保證對提供生產設備的質量問題負責,否則無條件退換,并保證商品之合法性,決不提供假貨、仿冒品、劣品,或標示不明之商品,甲方于驗收后發覺得于三日內退回乙方。若因銷售商品不合法性所引起對第三者之刑事、民事責任一切由乙方無條件全權負責,甲方只善盡協調溝通之責任。
四、本合同有效期間為_______年,自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。合同期間甲乙任何一方不得無故終止合同。甲方無故終止合同,除應向乙方付清已購設備的所有貨款外,還應支付乙方_______萬元的違約金;乙方無故終止供貨,甲方有權扣留乙方之部份貨款作為求償業務之損失。
五、乙方對于供給甲方之商品于甲方付款時提供符合規定的正式發票。
六、本合同未盡事宜,雙方另行協商,簽訂書面補充協議。雙方因履行本協議所簽訂的一切書面補充協議均為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
七、本合同在履行過程中發生爭議,雙方首先應友好協商解決,協商不成,可向有管轄權的法院提起訴訟。
八、本合同一式_______份,甲乙雙方各執_______份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(章):_____________________ 乙方(章):_____________________
法定代表人(簽字):_____________ 法定代表人(簽字):_____________
公司地址:_______________________ 公司地址:_______________________
聯絡電話:_______________________ 聯絡電話:_______________________
簽訂日期:_____________________年_________________月______________日
建設工程投標邀請書 篇19
甲方:蘭殿濤 (以下簡稱甲方)
乙方:蘭學東 (以下簡稱乙方)
甲方蘭殿濤,需建房屋三間,由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商,條款如下:
一、甲方建筑范圍
整棟房屋建筑及乙方施工范圍:房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱,樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮,內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。
二、甲方要求建筑標準及質量
1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面3.5米,二樓高度為3.3米,三樓陸抖墻縮飛。
2、內部結構需鋼筋梁柱,必須由甲方確定,乙方不得擅自變更。
3、乙方施工必須保證施工質量,誤差不得超過0.5公分。乙方施工期間,甲方視為質量不滿如需返工,乙方得遵守甲方意見,損失材料費得由乙方承擔賠償。
三、乙方承包施工價格及收費范圍
1、按照雙方磋商,乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元),乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角,附加西邊檐邊30公分,側面按照前面墻角到后面墻角,附加后面檐邊40公分,三樓按照一層平方米的三分之一收方。一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。
四、甲方要求期限、付款
1、在甲方材料滿足情況下,乙方不得拖延時間,須按期完工,期限為農歷五月竣工。
2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。整棟房屋完全竣工,甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。
五、甲方提供
甲方只提供房屋材料、茶水,不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。
六、安全措施
甲方要求乙方承包施工,必須安全施工,管理好自己的施工人員,杜絕事故發生。
本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。
甲方簽字: 乙方簽字:
證明人簽字:
建設工程投標邀請書 篇20
甲方:________________
乙方:________________
合作辦學項目:_________________
甲乙雙方經友好協商,本著平等互利、共同發展的原則,就雙方合作辦學事宜達成以下協議:
甲方權利義務:_________________
一、負責提供培訓教材,并負責為合格學員辦理相關證書,認證手續費、證書工本費由乙方負責。
二、負責對聯合辦學單位的招生、教學負責人及師資進行指導。
三、負責審核乙方的辦學資格、條件、管理、考試等事項,如發現乙方有嚴重違反有關規定、違反雙方約定、提供不實資料等行為之一或不適應合作項目辦學條件的,甲方有權單方面提前終止合作協議,后果由乙方承擔。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
建設工程投標邀請書 篇21
建設單位(甲方):___________ 地址:_______________________ 郵碼_________________________ 電話_________________________ 法定代表人:_________________ 職務_________________________ 咨詢單位(乙方):___________ 地址:_______________________ 郵碼_________________________ 電話_________________________ 法定代表人:_________________ 職務_________________________ 為使____建筑安裝工程的構想科學,設計和施工經濟、合理,建設速度快,誤差小,經甲乙雙方充分協商,特訂立本合同。
第一條 甲方應于________年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。
第二條 乙方根據甲方要求,對________建筑安裝工程的地形、地質條件、建筑安裝構想等進行可行性研究,最后編制出設計任務書及匡算表,于________年____月____日以前交付甲方。
第三條 甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準,承付乙方咨詢費________元。自本合同簽訂之日起____日內,甲方先付給乙方____元,待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方后____日內,再付給乙方____元。
第四條 為本咨詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費,由甲方負擔。
第五條 甲方的違約責任
1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料,乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。
2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付咨詢費,遲延一天,按遲延交付款額罰款____‰。
3.甲方如果中途中斷咨詢請求,乙方咨詢工作已經過半的,應付給乙方全部咨詢費;咨詢工作尚未過半,按總咨詢費的50%收費。
第六條 乙方的違約責任
1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表,遲延一天,按總咨詢費金額罰款____‰。
2.乙方如中途中斷咨詢,應按總咨詢費向乙方交付罰款。
3.乙方所提供的技術咨詢服務,因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的,應負責賠償。如果由此引起重大事故,造成嚴重后果的,還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。
第七條 其他約定________________________________________ 本合同自簽訂之日起,甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜,需經雙方協商解決。 本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執一份,合同副本一式____份,分別交________建筑工程主管部門、等單位各一份。 建設單位(甲方):_________ 地址:_____________________ 負責人:___________________ 電話:_____________________ 聯系人:___________________ 銀行賬戶:_________________咨詢單位(乙方):_________ 地址:_____________________ 負責人:___________________ 電話:_____________________ 聯系人:___________________ 銀行賬戶:________年____月____日訂
建設工程投標邀請書 篇22
發包單位(甲方): 有限公司
承包單位(乙方):
為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全,依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規、規定,明確發、承包方安全責任,確保施工安全,保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全,預防發生各類施工安全事故,經雙方協商,甲乙雙方自愿簽訂本協議。
工程項目名稱:天津
工程地址:天津市 區
工程范圍:天津 拆除專業工程
協議期限:至本工程完工
本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任:工程項目發包前,發包方必須對承包方資質和條件進行審查,合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查,確認其符合且具備下列條件:持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書:持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構:施工隊伍超過30人的配有專職安全員:30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業,開工前發包方必須對承包方項目負責人等,進行全面的安全技術及文明施工交底,應有完整的交底資料和交底記錄,并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案,明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施),經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。
一、發包方安全責任:
不定期檢查承包方施工現場,對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正,并發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前,必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全,不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。
二、承包方的安全責任:
1、承包方對所承擔的施工項目,必須制訂施工方案,并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施),經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監督實施。
2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規,遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。
3、工程開工前,承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試,合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者,在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試,并報給發包方安全部門備案。特種作業人員,必須持有有效的《特種作業證》。
4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥,否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換,不得冒名頂替。
5、工程開工前,必須向施工人員進行安全技術交底,讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時,必須事先編制安全施工措施,填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作,一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票),并派員監督。
7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知,必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況,必須立即報告發包方安全監察部門。
8、承包方必須按國家有關規定,為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具,并保證施工工具、器械使用安全。
9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查,確保符合安全規定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查,發現隱患立即停止施工,并經落實整改后方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查,發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的項目,禁止再行轉包,非主體工程需要分包的,必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批準。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。
11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工,嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。
12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的,均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。
三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。
四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時,發包方安全部門有權予以糾正制止,有權通知承包方并給予經濟處罰,直至停止承包方的工作。
五、因承包方責任造成的發包方安全事故,由發包方按事故調查規程處理,承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規定:“施工現場安全由建筑施工企業負責”,因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔,并通知有關政府部門調查處理、統計上報。
發包單位(章): 承包單位(章):
法人代表: 法人代表:
法人委托代理人 : 法人委托代理人:
簽定日期: 年 月 日
注:本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。
建設工程投標邀請書 篇23
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經協商,就甲方 施工事宜,達成如下一致:
一、乙方為甲方的建筑工程進行施工,僅含----------------.
二、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程施工范圍:----------和---------------。
三、工程價格: ---- 元/平方米,-------部分 -------- 元/平方米--------- 面積按實際測量為主等等 ,自乙方進入施工現場、具備開工條件后開工并連續施工至工xx月xx日。
五、工程款的支付時間、方式:
工程完成前付清工程款的-----%,尾款------年---月----日內結清。
六、乙方按照國家現行施工及驗收規范進行施工,負責保證工程質量,并按合同約定時間開工,按正常工期完成施工。
七、甲方負責辦理 或提供些 。如因甲方原因造成乙方不能按時開工,由此產生的損失由甲方承擔。
八、工程施工期間,甲方所有 提供給乙方使用,但因乙方操作不當導致的損壞由乙方自行負責并 。
九、未盡事宜,雙方經協商后以書面形式確定。
十、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
十一、本合同一式兩份,雙方各執一份。
發包方,甲方:
承包方,乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程管理條例》等國家相關的法律法規;雙方本著誠實信用,公平合理,互惠互利的原則,簽訂泥漿碾壓、碎石路面和毛石混泥土路面建筑的施工協議。(注:1.所有工程管理費用和稅收一并在內;2.所有路基清理照實計算,挖掘機150元/小時,費用由甲方負責)。甲方經公開招標同現場中標單位乙方共同達成如下協議:
第一條 工程概況
1.碎石路面:用不大于2-5公分的碎泥漿碾壓,共4處,長約3.2公里,寬2.6-3米,厚一律為碾壓合格的8公分,每平方米12.5元。
2.毛石混泥土路面:約350米,寬3-3.5米,厚18-20公分(按附件要求施工),毛石直徑不大于16公分(必須有2公分以上的護層),混泥土標號c25,水泥要求大廠325#。路面按標準切割灌瀝青,前期的養護由乙方鋪草、灑水;后期的養護由甲方負責;毛石混泥土每立方282元,以上均以雙方驗收合格后的實際收方清單結算。
第二條 承包方式及雙方工作職責
1.采用固定單價法雙包,即包工、包料;
2.甲方派代表對工程所使用的材料、質量、進度進行全程監督,并協助乙方對施工現場的水、電使用所涉及的農戶進行協調工作。如發生的費用由乙方自行承擔。
3.乙方嚴格按照合同的規定,采用甲方認可的合格材料進場施工,接受甲方代表的監督,并做好安全包圍和垃圾清運工作,否則造成的原材料返工及人工工資等費用均由乙方自行承擔。
第三條 安全施工及工程日期
1.乙方在施工期間嚴格按照建筑安裝工程安全技術和工人安全操作規程及其他安全方面的施工操作規程等,以及相關法律、法規進行文明安全施工。并在施工現場及兩頭設立安全警示標志,對車輛及行人的安全負責。
2.由于乙方違反以上條款,違反安全施工和操作規程及相關法律法規而造成的一切安全事故,由乙方承擔一切經濟賠償和法律責任。
3.按照村級公共服務和社會管理相關規定,自簽訂合同之日起至XX年12月31日完工。如因不可抗拒的自然因素和社會因素而造成工期延誤,其完工期限順延。
第四條 驗收及付款方式
甲、乙雙方派代表按合同約定工程質量驗收合格后按照村級公共服務文件知道精神付款,即:開工一星期后付工程總款的10%,工完驗收合格后付總款的80%,余10%在一年后全部付清,保證金1萬元,工程完工后退還乙方。
第五條 違約責任
如單方違約,罰工程總款的20%的違約金。
本合同一式三份,經甲、乙雙方代表簽字之日起生效,同具法律效力。如有未盡事宜,雙方協商解決。
發包方: 承包方:
法定代表: 法定代表人:
建設工程投標邀請書 篇24
發包方(甲方):
承包方(乙方):
裝飾工程施工責任合同書發包方(以下簡稱甲方):
委托代理人:(姓名)聯系電話:承包方(以下簡稱乙方):承包負責人:(姓名)聯系電話:經考察,甲方同意乙方承包甲方裝飾工程任務。為明確雙方在施工過程中的權利、責任和義務,經雙方共同協商,簽訂如下條例:
一、工程地址:商丘--
二、工程概況:玻璃雨棚及其它部位的型材
三、人工費項目及價格:材料及人工費單價為每個雨棚20元,具體數量以現場項目經理審核為準。
四、材料:雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃,管材為10215;10加厚鍍鋅管,連接為不銹鋼駁接爪,收口為中性結構膠。
五、承包方式:包工包料,施工工具乙方自備,必須齊全有效。
六、付款方式:簽訂合同后支付訂金20元。竣工合格后支付全款。
七、工程驗收與保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
1、材料進場后的材料驗收;
2、基層驗收;
3、飾面驗收;
4、細節驗收及修補
八、本合同一式兩份,自雙方簽訂之日起生效,根據合同約定的施工期限,乙方承包的工程自驗收合格之日起,視為甲乙雙方解除承包關系,本合同自動失效。
甲方簽字:乙方簽字:代表:責任人:________年____月 日________年____月____日
建設工程投標邀請書 篇25
借 款 方:____________________
法定代表人:____________________
職務:____________________
地 址:____________________
郵碼:____________________
電話:____________________
貸 款 方:____________________
法定代表人:____________________
職務:____________________
地 址:____________________
郵碼:____________________
電話:____________________
根據國家法律規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條 借款用途:____________________
第二條 借款金額:借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;
第三條 借款利率:自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款,如逾期部分加收利率20%。
第四條 借款期限:借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止,就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方:____________(蓋章)
貸款方:____________(蓋章)
代表人:____________
代表人:____________
____年____月____日
____年____月____日
建設工程投標邀請書 篇26
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司,住所地__________
法定代表人:__________,職務經理。
被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現依法提起上訴。
上訴請求:
請求依法撤銷原判,發回重審,或查明事實后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由:
原判認定事實不清,要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先,原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業,自公司成立以來,從未設立任何項目部,更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為,內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體,不存在隸屬關系,也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務,但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司,雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關,原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為,本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格,是否具有獨立承擔民事責任能力,設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定,查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次,原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過程中受到傷害,應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司,河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______,對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任,河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任,現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之,原判認定事實不清,要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人:_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
建設工程投標邀請書 篇27
房主人(甲方):_________________
承建人(乙方):_________________
根據《_________________》、《建筑法》的有關規定,結合本房屋修建工程的具體情況,為明確乙方在承攬建設甲方私人住宅工程中的權利、義務,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條、建筑項目:私房建設工程。
第二條、建設地點:
第三條、承建方式及施工準備
1、甲方將其住宅工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方應提前天,將工程建設所需材料告知甲方,甲方應及時像乙方提供工程所需全部材料。
3、乙方自帶建筑工程所需的一切機械設備及工具;雨天做好遮雨措施,避免下雨影響工程質量。
4、甲方在乙方進入施工現場前做到三通入戶(即水、電、道路三通入戶)
第四條、建房工期
乙方承建的該房屋從________年________月________日開工至________年________月________日完工工期________天。
第五條、建設工程承包單價及建設內容
1、整體建筑包工費,按照建筑面積定價,本房屋修建的建筑面積為m2,包工費m2/元(包括人工工資及施工工具)。
2、房屋建筑面積的確定
房屋建筑面積=(房屋外墻皮長_________房屋外墻皮寬)+(雨篷長_________雨篷寬_________1/2)
3、整體建筑建設內容
房建工程規范中所指的主體工程的全部土建工程,含上下水管的孔洞預留,電路、閉路電視線、電話線、管線路的預埋和安裝,瓷磚粘貼、等。
第六條、承建工程付款方式:
付款方式:
第一次:待乙方進入施工現場后預付元做啟動金。
第二次:基礎工程按合同和設計保質保量完成后預付________元。
第三次:主體工程按合同和設計保質保量完成后預付________元。
第四次:完成裝飾工程,掃地出門后付清除預留維修費10%以外的余欠________元。
第七條、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經驗,以確保乙方所承攬建設的工程符合_____所要求的質量和技術要求。
2、乙方必須重點抓好工程的質量和安全施工,嚴格按照《抗震安居房屋建設標準》建房,在施工期間,以確保工程質量和安全,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程質量、進度、安全三大要素加強全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,在施工過程中要特別注意安全施工,杜絕一切事故,并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現,責任與甲方無關。
第八條、工程質量。
1、乙方根據甲方要求由乙方確定施工圖紙,若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。
2、工程質量應達到《抗震安居房屋建設評定標準》的合格條件。建房后的墻體、門窗洞口等要做到平整、光滑、無空鼓,墻磚、地面磚做到平整,杜絕空鼓,符合相關標準。
3、因乙方方面自身原因達不到工程質量合格條件,乙方應按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作,并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。返工、修改后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。
第九條、違約責任和爭議的解決辦法
1、甲方如未按照乙方的工程進度不能及時提供有關材料,造成乙方待料停工所受損失,均有甲方負責承擔賠償。
2、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
3、甲乙雙方因履行本合同發生爭議,協商解決。如經協商仍無法解決的,提請勞動________委員會進行________。
第十條、合同的生效與終止。
1、本合同一式二份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方預留維修費10%外,全部付清。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印):________________
身份證號:________________
乙方簽字(手印):________________
身份證號:________________
________年________月________日
建設工程投標邀請書 篇28
發包人:
承包人:
發包人委托承包人承擔 工作保障用房工程cfg樁、碎石樁二元復合地基處理 工程項目的巖土工程任務,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法規規定,
經發包人、承包人協商一致,簽訂本合同。
第一條 工程概況
1.1工程名稱:
1.2工程建設地點:
1.3巖土工程任務:cfg樁.碎石樁二元復合地基處理施工任務
1.4承包范圍: cfg樁、碎石樁施工圖設計審查、地基處理原材料、施工機具、竣工資料、地基處理施工圖范圍內的工作內容。
1.5預計的巖土工程工作量:cfg樁、碎石樁合計3700米,褥墊層120m
第二條 發包人向承包人提供的有關資料文件
序號
資料文件名稱
份數
內容要求
提交時間
1
基礎圖
1
已提交
2
地勘資料
1
已提交
第三條 承包人向發包人交付的報告、成果、文件
序號
資料文件名稱
份數
內容要求
提交時間
1
竣工報告
1套
施工完畢
第四條 工期
本地基處理工程自 年 月 日開工至 年 月 日完工,工期為 天不含檢測。
第五條 收費標準及付費方式:
5.1本巖土工程單價cfg樁、碎石樁 元每米,褥墊層 元每立方,預計總價 元(大寫: );
5.2地基處理打樁施工完畢后支付已完成工作量50%,待工程檢測合格后,支付工程總款80%,提交成果資料后15天內,發包人應一次付清全部工程費用。
第六條 發包人、承包人責任。
6.1發包人責任
6.1.1發包人應保護承包人的投標書、報告書、文件、設計成果、專利技術、特殊工藝和合理化建議,未經承包人同意,發包人不得復制泄露或向第三人轉讓或用于本合同外的項目,如發生以上情況,發包人應負法律責任,承包人有權索賠。
6.1.2在工作范圍內,沒有資料、圖紙的地區(段),發包人應負責查清地下埋藏物,若因未提供上述資料、圖紙,或提供的資料圖紙不可靠、地下埋藏物不清,致使承包人在工作過程中發生人身傷害或造成經濟損失時,由發包人承擔民事責任。
6.1.3發包人應及時為承包人提供并解決施工現場的工作條件和出現的問題(如:落實土地征用、青苗樹木賠償、拆除地上地下障礙物、處理施工擾民及影響施工正常進行的有關問題、平整施工現場、修好通行道路、接通電源水源、挖好排水溝渠以及水上作業用船等),并承擔其費用。
6.1.4本合同中有關條款規定和補充協議中發包人應負的責任。
6.2承包人責任
6.2.1承包人按本合同第三條規定的內容、時間、數量向發包人交付報告、成果、文件,并對其質量負責。
6.2.2承包人對報告、成果、文件出現的遺漏或錯誤負責修改補充;由于承包人的遺漏、錯誤造成工程質量事故,承包人除負法律責任和負責采取補救措施外,應減收或免收直接受損部分的巖土工程費,并根據受損失程度向發包人支付賠償金,賠償金額由發包人、承包人商定為實際損失的100%。
6.2.3承包人不得向第三人擴散、轉讓第二條中發包人提供的技術資料、文件。發生上述情況,承包人應負法律責任,發包人有權索賠。
6.2.4遵守國家及當地有關部門對工作現場的有關管理規定,做好工作現場保衛和環衛工作,并按發包人提出的保護要求(措施),保護好工作現場周圍的建、構筑物,古樹、名木和地下管線(通道)、文物等。
6.2.5本合同有關條款規定和補充協議中承包人應負的其它責任。
6.2.6承包人應對施工段相應的安全責任事故負責。
第七條 違約責任
7.1由于發包人提供的資料、文件錯誤、不準確,造成停、窩工或來回進出場地,工期延誤或返工時,除工期順延外,發包人應向承包人支付停、窩工費、返工費、來回進出場費,造成質量、安全事故時,由發包人承擔法律責任和經濟責任。
7.2在合同履行期間,發包人要求終止或解除合同,承包人已進行工作的,完成的工作量在50%以內時,發包人應支付承包人工程費的`50%的費用;完成的工作量超過50%時,發包人應支付承包人工程費的100%的費用。
7.3發包人應按時按雙方約定時間支付工程款,在約定時間未支付工程款每推遲一天應承擔以應付工程費千分之一計算的滯納金。
7.4由于承包人原因延誤工期或未按規定時間交付報告、成果、文件,每延誤一天應承擔以工程費千分之一計算的違約金。
7.5交付的報告、成果、文件達不到合同約定條件的部分,發包人可要求承包人返工,承包人按發包人要求的時間返工,直到符合約定條件,因承包人原因達不到約定條件,由承包人承擔返工費,返工后仍不能達到約定條件,由承包人承擔違約責任,并根據因此造成的損失程度向發包人支付賠償金,賠償金額最高不超過返工項目的收費。
第八條 報告、成果、文件檢查驗收
8.1 由發包人負責組織對承包人交付的報告、成果、文件進行檢查驗收。
8.2 工程完工,發包人應在3天內組織驗收,如有不符合規定要求及存在質量問題,承包人應采取有效補救措施。
8.4 工程未經驗收,發包人提前使用和擅自動用,由此發生質量、安全問題,由發包人承擔責任,并以發包人開始使用日期為完工時期。
8.5 完工工程經驗收符合合同要求和質量標準,自驗收之日起15天內,承包人應將巖土治理工程的竣工報告等相關資料向發包人移交完畢。
第九條 本合同未盡事宜,經發包人與承包協商一致,簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
第十條 其它約定事項:
第十一條 爭議解決辦法
本合同發生爭議時發包人、承包人應及時協商解決,也可由當地建設行政主管部門調解。發包人、承包人未在本合同約定仲裁機構,事后又未達成書面仲裁協議的,可向當地人民法院起訴
第十二條 合同生效與終止
本合同自發包人、承包人簽字蓋章后生效;發包人、承包人履行完合同規定的義務后,本合同終止。
本合同一式 份,發包人 份、承包人 份。
發包人名稱: (蓋章) 承包人名稱: (蓋章)
法定代表人: (簽字) 法定代表人: (簽字)
委托代理人: (簽字) 委托代理人: (簽字)
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
開戶銀行: 開戶銀行:
銀行帳號: 銀行帳號
建設工程投標邀請書 篇29
反訴人(原審被告):___________,身份證號等相關信息___________。
被反訴人(原審原告):___________,身份證號等相關信息___________。
反訴請求:
1、判令被反訴人___________
2、反訴訴訟費用由被告承擔。
事實和理由:
___________
綜上所述,反述人認為___________,為保護公民的___________合法權益不受侵犯,特提起反訴,請法院判如所請,
此致
___________法院
反訴人:___________
___________年___________月___________日
建設工程投標邀請書 篇30
設工程民法典律風險防控措施本文關鍵詞:建設工程,防控,措施,風險,合同
建設工程民法典律風險防控措施本文簡介:摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來,伴隨著建筑行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法
建設工程民法典律風險防控措施本文內容:
摘要:在建設工程的合同中,明確規定著建設方與施工方的權利和義務。
雙方可以通過這種受法律保護的方式,對各自的責任與義務進行細化,為施工過程和雙方利益提供法律保障。
近幾年來,伴隨著建筑行業的快速發展,卻涌現出很多法律糾紛案件。
究其原因,主要是對建設工程合同中的法律風險缺少有效防控措施。
針對建設工程合理法律風險及其防控措施進行了探討與分析,力求找到防范這類風險的有效策略,為建筑行業的整體發展提供支持。
關鍵詞:建設工程合同;法律風險防控
近些年來,雖然我國的建筑行業法規體系建設已經取得了一定的成績,但伴隨著建設項目的日益增多,無論是建設企業和是施工單位依然面臨著較大的建設工程合理法律風險。
且風險一旦發生,責任歸屬一方將要承擔起巨大的法律責任,甚至將企業推入到生存危機當中。
因此,建筑施工單位必須提高自身的法律風險防范能力,實現企業的長期健康、穩定發展。
1建設工程合同的法律風險種類
11采購合同
在建筑施工的過程中,會涉及到多種物資的采購,同時產生多種物資采購合同。
在這些物資采購合同中,就存在很多不合理、不明確、不公平之處,給其它后續工作帶來諸多風險隱患。
例如在機械設備采購合同中,只標明了采購價格和生產廠家,卻缺少設備名稱、種類、型號、規格、維修方式、質量標準等重要信息;還有一些合同缺少當事人簽名,或存在提供信息和有效證件信息不符的問題。
對方一旦出現違約行為,無法通過這種信息不全的采購合理進行追責,給違約方逃避責任提供了可乘之機。
12分包合同
現階段,很多施工單位會將部分施工環節進行分包,分包的內容、形式有多種多樣,承包方所承擔的責任和義務也不盡相同。
在這種情況下,雙方簽訂的分包合同就顯得非常重要了。
但實際情況是很多分包合同并不具有任何法律效力,所謂的分包合同只是形同虛設而已,還有些總承包單位根本不與分包單位簽訂合同,造成很多不合法的轉包和分包現象。
例如由于分包單位根本不具備施工資質,只能將承包項目進行再次轉包,最終導致施工責任不明、拖欠工程款、拖欠農民工工資等一系列風險問題。
13擔保合同
施工單位在進行風險擔保時,往往會涉及到很大的金額。
一旦擔保業務出現問題,就會對企業的經濟效益造成極大的沖擊和影響。
具體的說,擔保合同風險主要包括:合同內容不具法律效力、高報金額、合同內容與實際情況不符、合同雙方責任劃分不明確等等。
14勞動合同
勞動合同風險主要是來自于施工單位與施工人員之間的法律糾紛問題。
具體風險包括:短期雇傭不簽訂勞動合同,或者一些關鍵性條款內容不夠明確;或存在霸王條款,個別約定不合法、不合理;合同內容與我國相關法律不能有效吻合,導致勞動合同不具任何法律效力。
2工程合同的階段性風險
21合同簽訂階段
施工單位在合同簽訂階段的風險問題主要包括:首先,在招標環節中,對相關單位的經營資質營審核不細致、不到位。
其次,在合同條款中,對雙方的利益、責任和義務劃分得不夠明確,也缺乏合理性;還有,合同內容與國家的法律法規相違背,沒有體現出公平性與公正性,合同中存在大量的漏標和暗箱操作等問題。
22合同履行階段
合同履行是雙方對合同內容給予保障和落實的主要階段。
因此,這一環節對于建設工程來說非常重要。
但是,在雙方履行約定的過程中,卻存在著很多的風險隱患。
具體表現為以下幾個方面:首先,業主在履行合同的過程中存在某種違約行為,但施工單位卻沒有及時發現,或沒有及時做出反應,最后導致施工單位的經濟利益或社會效益遭受損失;其次,施工單位在履行合同的過程中,不能對執行過程進行有效管控,導致施工合同執行不到位或不充分,對各類合同文件管理的效果也不夠好,嚴重影響著合同的執行效果。
23合同終止階段
之所以現階段工程合同存在很大的風險隱患,是因為一些施工單位忽視了合同中止后的風險防范措施,往往都是片面地認為合同的風險僅僅存在于合同簽訂和合同履行階段,覺得合同終止階段不會對自身造成什么負面影響和傷害。
其實,這種想法是錯誤的。
如果在這一階段施工單位對合同資料保管得不夠到位或不夠嚴密,就容易導致合同中的保密信息外泄,或被不些不法分子所利用,給企業帶來極大的風險隱患。
3建設工程民法典律風險的防范措施
31完善相關管理制度
要想實現建設工程合同的有效管理,首先要建立起完善的合同管理制度。
對施工中的具體情況進行全面、細致的審查,并結合審查結果或工程現狀對可能出現的糾紛情況進行預測,從而對合同中不明確、不合理以及不合法的條款給予糾正,或通過雙方和協商進行修訂。
在合同起草階段,雙方要對條款內容進行積極的補充與完善,這對于施工合同的最終確定、審批與會簽等環節來說都是非常重要的。
企業要想很好規避合同風險,就要提高施工單位的準入標準,嚴格把控相關審核流程,最大限度的提高合同的法律效力,使自身利益在法律的框架內得到有效保護。
32強化責任意識與法律意識
為了避免合同履行過程中出現不可控的風險,想要想盡一切辦法強化建設單位和施工單位的法律意識,使雙方能夠充分地了解和學習與建筑行業相關的法規法律和制度政策,確保工程合同的各項內容與相關法律規定的高度契合。
企業也要積極主動地提高自己的責任意識與法律意識,保證建筑工程合同各項內容的科學性、合法性與嚴謹性。
只有這樣,才能從根本上減少由責任問題而引發的各類法律糾紛,保證施工過程的順利推進,提高了建設工程合同的踐行力與約束力。
33對履行合同的過程加強監管
強有力的過程監管能夠保證合同的有效執行,確保各項條款的有效落實。
施工單位要主動聯合建設企業和相關主管部門,對施工過程進行監管,確保每一個環節都符合質量要求。
針對合同中的主要條款,相關的人員要根據施工進度對相關條款的落實情況進行全面細致、及時到位的檢查。
只有這樣,才能有效保障合同條款的落實情況。
與此同時,施工單位還有不斷完善自身的獎勵措施與懲治辦法,對于在防范法律風險工作中具有突出貢獻者,要給予相應的獎勵,對于給企業帶來風險或造成損失的人員,要視情況給予一定的處罰,最大限度地避免由于法律風險對企業以及工程項目所造成的影響。
34提高管理人員的業務水平
對于建筑工程的承建雙方企業來說,合同管理人員的綜合素質與專業能力在很大程度上決定了民法典律風險的等級。
因此,必須加強合同管理人員的業務水平、道德修養、責任意識與敬業精神,進而提升他們的綜合素質水平。
企業可以面向相關人員開展定期或不定期的培訓,規定合同管理人員必須持有從業資格證才能上崗,也可以結合培訓內容進行業務考核,確保培訓的實際成效。
只有這樣,才能使合同管理人員的業務水平獲得真正意義上的提升。
4結束語
在建筑行業中,不論是建設單位還是施工單位,民法典律風險都會或多或少的存在,企業應將其視為推動自身快速成長的動力。
在日常經營和施工管理的過程中,不斷完善自身的管理體系,做好工作人員培訓工作,從而對法律風險進行有效控制與防范,使企業能夠在可控的風險范圍內實現健康發展,強化企業在面對風險時的應變能力與盈利能力。
建設工程投標邀請書 篇31
訂立合同雙方:
________ 省 ________ 縣 ________ (單位),以下簡稱委托方;
________ 省 ________ 設計院,以下簡稱承包方。
經雙方協商,由委托方委托承包方承擔 ____ 工程的可行性研究,特訂立本合同。
第一條 委托方在合同簽訂之日起 ____ 天以內,向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料,并對資料的準確性負責。
1.提供數據、資料的內容如下:(略)。
2.在合同期內,委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料,應及時提供給承包方,必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。
第二條 承包方應在 ____ 年 ____ 月 ____ 日以前,向委托方提交本合同工程的可行性報告,并對此承擔責任,可行性報告內容應包括:
1.經營評價指標:
(1)投資內部收益率:_____________________ 。
(2)投資回收期: _____________________ 。
2.貸款償還能力分析:_____________________ 。
3.外匯償還能力分析:_____________________ 。
4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價:_____________________ 。
5.結論: _____________________ 。
承包方應向委托方提交可行性報告 _____________________ 份。
委托方如在合同期間對 ____________ 工程提出重大變更,甚至原始資料、數據有重大變動,有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時,須經雙方協商,對本合同進行修改,或增加任務變更附件,或另訂合同。
第三條 費用支付條款
1.本工程的可行性研究費為人民幣 ____________ 元整。于合同生效之日,委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。
2.委托方中止合同時,無權要求承包方退還定金。
3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時,應雙倍償還定金。
第四條 違約罰金
1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時,每拖期一天,應扣除其所應得費用的千分之五,作為違約罰金。
2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤,且此等錯誤純屬承包方造成者,應扣除其所應得費用的10-30%,視錯誤性質嚴重程度而定。
3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改,或返工重作,應另行增加費用,其數額由雙方商定。
4.委托方超過合同規定日期付費時,應償付給承包方以逾期違約罰金,以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。
第五條 本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。
第六條 本合同正本一式 ____ 份,雙方各執一份。合同副本一式 ____ 份,送 ____ 各一份備案。
委托方:_____________________ (蓋章)
地址:_____________________
負責人:_____________________ (簽名)
聯系人:_____________________ (簽名)
開戶銀行: _____________________
帳號:_____________________
電話號碼: _____________________
承包方:_____________________ (蓋章)
地址:_____________________
負責人:_____________________ (簽名)
聯系人:_____________________ (簽名)
開戶銀行:_____________________
帳號:_____________________
電話號碼:_____________________
_________年 ____ 月 ____ 日訂立