拆遷房屋合同 （精選34篇）

拆遷房屋合同 篇1

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　拆遷戶(以下簡稱乙方)：

　　________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。

　　為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;

　　租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。

　　甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)_

　　___平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;

　　乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

　　第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。

　　第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

　　1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;

　　貓

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;

　　3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。

　　簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

　　第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_

　　___等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。

　　甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。

　　甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金);

　　甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。

　　乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　第七條其他約定：________________________________________.

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。

　　合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。

　　補充規定與本合同具有同等效力。

　　合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;

　　合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

　　建設單位(甲方)：

　　____________(公章)

　　代表人：_____________________________

　　____年__月__日

　　拆遷戶(乙方)：

　　____________(蓋章、簽字)

　　代表人：___________________________

　　____年__月__日

拆遷房屋合同 篇2

　　甲方(聘用單位)：_________________

　　法人代表(負責人)：_________________

　　乙方(受聘教師)：_________________

　　身份證號：_________________

　　為了依法維護雙方權益，明確義務，根據現行法律法規和有關政策規定，本著平等自愿、協商一致的原則，經甲乙雙方商議，特訂立此合同，以便共同遵守。

　　一、聘用合同期限：

　　本合同為有固定期限的聘用合同，合同期從_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同執行完畢，經雙方協商，可續簽合同，否則，合同終止。

　　二、雙方的權利和義務：_________________

　　(一)甲方的權利和義務：_________________

　　1、對乙方進行黨和國家的政策、法規教育，教育教學業務培訓及輔導;

　　2、對乙方的工作進行考核、獎懲;

　　3、制訂嚴格的規章制度規范乙方;

　　4、根據乙方的工作表現和實績，每月按時足額支付乙方的工資報酬;

　　5、根據乙方的崗位及工作要求，為乙方提供必需的工作條件;

　　(二)乙方的權利和義務：

　　1、認真學習黨和國家的方針、政策、法規，不斷提高政治素養;

　　2、遵守國家法律法規，遵守甲方依法制定的規章制度和工作紀律;

　　3、服從甲方工作安排，認真履行崗位職責;

　　4、熱愛教育事業，刻苦鉆研教育教學業務，積極投入教育改革，參與教育實驗工作;

　　5、乙方發現甲方不履行合同，有權提出同甲方解除聘用合同。

　　三、聘用合同變更、終止、解除的條件

　　(一)聘用合同確需變更的，雙方應協商一致，按程序變更合同。

　　(二)聘用合同期滿或者雙方約定的合同終止條件出現，聘用合同即行終止。經雙方同意，可續簽聘用合同。

　　(三)乙方有下列情況之一的，甲方可單方面解除聘用合同：

　　1、聘期內嚴重不履行合同的。

　　2、乙方不服從甲方工作安排。

　　3、乙方嚴重違反教師職業道德規范、失職、違法、違紀、不遵守幼兒園規章制度。

　　4、乙方工作隨便，不履行崗位職責，在幼兒園內外造成不良影響。

　　5、乙方知識能力不夠，無法勝任崗位工作。

　　6、乙方如有上述其任意一條，甲方有權扣除乙方押金。

　　四、甲乙雙方都應遵守本合同，不得擅自違約。

　　如需中途終止合同，須經雙方協商解決。未經協商同意，違約一方應給對方賠償損失。如有爭議，由勞動部門仲裁。

　　五、本合同一式兩份。

　　甲乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　六、本合同于從_______年_______月_______日起生效。

　　七、本合同未盡的其他事項，由雙方協商。

　　甲方：_________________(蓋章)

　　甲方法定代表人：_________________(簽字)出租方：_________________(以下簡稱甲方)

　　承租方：_________________(以下簡稱乙方)

　　甲乙雙方經友好協商，一致達成以下協議：_________________

　　一甲方將其所在位于_______________路__________弄__________號__________室的房屋出租給乙方使用。

　　二租賃期限：自________年_____月__________日起至________年_____月__________日止。

　　三租金及付款方式：

　　1.租金優惠至每季_____________元整(大寫數字/元整)，乙方在起租日前十天支付給甲方。

　　2.租金先付后用，一季一付。

　　4.甲方在收到乙方租金(包括押金)后，應開具收據給乙方。

　　四甲方提供設備如下：

　　全裝修房一套，含：_______________________________________________________________

　　五乙方履約事項：

　　1、乙方及時清付所使用的水、電、煤氣等費用。

　　2、乙方保證不轉租房屋，并遵守國家法律、法規和物業的管理制度，如乙方造成甲方房屋和鄰居利益受損，甲方可以提前解約，除不返還預付的房租和押金外，還可進一步向乙方索賠和采取其它法律措施。

　　六甲乙雙方任何一方在租賃期內解約，必須提前一個月通知對方，否則違約方應支付對方違約金__________元

　　七租賃期滿，甲方對協議書第四條和第五條進行驗收，如無損壞，乙方也無其他違約行為，甲方應退還押金，否則甲方有權酌情扣除押金，并保留采取法律措施的權利。

　　八本協議一式二份，經雙方簽字即生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　簽約日期：_________________簽約日期：_________________

　　簽約日期：_________________

拆遷房屋合同 篇3

　　訂立合同雙方：

　　建設單位：____，以下簡稱甲方;

　　拆遷戶(單位)：____市(縣)____區(鎮)____街(路)____號房主(代表人)____，以下簡稱乙方。

　　根據____建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　第一條　乙方在甲方用地范圍內共有____結構的住房__幢__間，共__平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于__年__月__日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)__平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積就按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

　　第二條　乙方應于__年__月__日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后__日內一次付給乙方搬遷費__元。

　　第三條　甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

　　1.乙方自行找房周轉，每人每月補助__元;

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助__元;

　　3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助__元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　第四條　甲方安置乙方的住房位于__，共__套__間，__層__號，配有__等裝備。

　　第五條　乙方家庭的全部成員(18歲以上者)__等__人一致簽字同意__作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人__領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續糾紛等，一律不負責任。

　　第六條　甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的__%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付__元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付__元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金__元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　第七條　其它：____。

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式__份，交__市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委__等單位各留存一份。

　　建設單位(甲方)：____(公章)                                  拆遷戶(乙方)代表人：____(蓋章)

　　地址：____                                                             家庭18歲以上成員：____(蓋章或簽名)

　　代表人：____                                                          地址：____

　　電話：____                                                           

　　銀行帳戶：____

　　__年__月__日訂

拆遷房屋合同 篇4

　　建設單位(以下簡稱甲方)：

　　地 址： 郵碼：____________ 電話：

　　法定代表人： 職務：

　　拆 遷 戶(以下簡稱乙方)：

　　地 址： 郵碼：____________ 電話：

　　法定代表人： 職務：

　　根據 建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　第一條 乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于 年 月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建) 平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

　　第二條 乙方應于 年 月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。

　　第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

　　1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;

　　3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　第四條 甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有 等裝備。

　　第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者) 等____人一致簽字同意 作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人 領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　第六條 甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付 元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付 元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金 元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　第七條 其他約定：________________________________________ .

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交 市(縣)房地產管理局、XX銀行、建委、計委 等單位各留存一份。

　　建設單位(甲方)： (公章)

　　代表人：

　　年 月____日

　　拆遷戶(乙方)： (公章)

　　代表人：

　　年 月____日

拆遷房屋合同 篇5

　　建設單位(以下簡稱甲方)：_________________

　　地 址：____________________________________

　　郵碼：_______________ 電話：_______________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　拆 遷 戶(以下簡稱乙方)：：____________________

　　地 址：____________________________________

　　郵碼：_______________ 電話：_______________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　第一部分 協 議 書

　　根據________ 建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　第一條 乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

　　第二條 乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。

　　第三條 甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

　　1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;

　　3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　第四條 甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

　　第五條 乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　第六條 甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____ 元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____ 元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____ 元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　第七條 其他約定：________________________________________ 。

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局、建委、計委____ 等單位各留存一份。

　　建設(甲方)：____________ 拆遷戶(乙方)：____________

　　代表人：____________ 代表人：____________

　　____年____月____日 ____年____月____日

拆遷房屋合同 篇6

　　(甲方)：_________________身份證號：_________________

　　電話：_________________

　　(乙方)：_________________身份證號：_________________

　　電話：_________________

　　甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，訂立本合同，以供雙方共同遵守。

　　第一條甲方因福州市__________區__________號拆遷安置得到50平方米拆遷安置回遷房，現甲方自愿將因回遷而得到的50平方米拆遷安置房贈與乙方。

　　第二條因該拆遷安置房目前無法辦理房產證、土地證，甲方承諾在上述50平方米拆遷安置房可辦理房產證、土地證之后，自愿配合乙方辦理將該房過戶給乙方的手續。因辦理相關手續所發生的相關稅、費等均由乙方承擔(相關稅、費包括但不限于：_________________將房產證、土地證先辦理至甲方名下的所有稅、費;將房子由甲方過戶給乙方的所有稅、費)。

　　第三條若乙方拒絕承擔本合同第二條所列的相關稅、費，甲方可拒絕將該50平方米拆遷安置房贈與乙方。

　　第四條本合同一式叁份，甲、乙雙方各執壹份，見證人執壹份。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　身份證號：_________________身份證號：_________________

　　住所地：_________________住所地：_________________

　　______年____月____日______年____月____日

　　見證人：_________________

　　身份證號：_________________

　　______年____月____日

　　在現代社會，雖然說房屋的價格非常的昂貴，但是還是有的人基于情感或者是其他的原因，將自己的房屋贈與給他人，更多的是將回遷房贈與給他人，因為畢竟現在回遷房的數量還是比較多的，其次就是，但辦理贈予手續的時候，還需要一起到相應的機關進行。

拆遷房屋合同 篇7

　　建筑安裝工程拆遷房屋合同

　　訂立合同雙方：

　　建設單位，____________，以下簡稱甲方；

　　拆遷戶（單位），_______市（縣）______區（鎮）_____街（路）____號房主（代表人）_______，以下簡稱乙方。

　　根據?__________?建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　一、乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）______平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。

　　二、乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元。

　　三、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

　　1、乙方自行找房周轉，每人每月補助______元；

　　2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元；

　　3、乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　四、甲方安置乙方的住房位于______，共______套______間，______層______號，配有______等設備。

　　五、乙方家庭的全部成員（18歲以上者）_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　六、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______％向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　七、其它：______________________________________________________________。

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關_____或有管轄權的人民法院裁決。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局，建設銀行，建委，計委____等單位各留存一份。

　　建設單位（甲方）：___________________________（公章）

　　地址：_______________________________________

　　代表人：_____________________________________

　　電話：_______________________________________

　　銀行賬戶：___________________________________

　　拆遷戶（乙方）代表人：_______________________（蓋章）

　　家庭18歲以上成員：_________________________（蓋章或簽名）

　　地址：_______________________________________

　　（乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶）

　　一九______年______月______日訂

拆遷房屋合同 篇8

　　拆遷房屋合同1

　　被拆遷人(以下簡稱甲方)：

　　拆遷人(以下簡稱乙方)：

　　根據《民法典》和《土地管理法》的有關規定，雙方本著平等自愿的原則，就拆遷補償一事達成如下協議：

　　一、被拆遷人情況：甲方目前家庭成員共有名，其分別為(男)、(女)

　　二、拆遷人情況：乙方根據我國有關法律已經取得拆遷人資格證，乙方承諾將依法與甲方就拆遷補償情況達成協議。

　　三、房屋補償：甲方目前所有房屋的建筑面積為平方米，其中包括套內建筑面積平方米、公攤建筑面積平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等房屋所有權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有房屋所有權的合計價值為元。

　　四、土地補償：甲方目前房屋所占土地共有平方米，其中甲方享有專有土地使用權的有平方米，甲方與其他人共有土地使用權的有平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等土地使用權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有土地使用權的合計價值為元。

　　五、其他補償：考慮到甲方長期居住于此地，搬離家園將給甲方造成諸多不便，本著獎勵補償的原則，乙方承諾除房屋補償金與土地補償金以外，還應當向甲方支付以下補償金：

　　1、電話號碼變更費用：

　　2、有線電視安裝成本：

　　3、交通運輸費用：

　　六、補償金支付方式：根據雙方之協議，乙方共計支付甲方補償金元，乙方承諾將在年月日前，一次性將全部補償金支付到甲方所銀行賬戶：銀行帳號。

　　七、禁止行為：考慮到甲方的弱勢地位，乙方承諾在雙方沒有達成協議以前，絕對不會采取任何停水、停電、停暖等行為來影響甲方的正常生活，否則乙方將向甲方每天支付100元賠償金。

　　八、爭議解決：雙方如有爭議，將交由北京仲裁委員會解決。

　　九、其他：本協議壹式陸份，雙方各執叁份，乙方提交房屋行政管理機構壹份。

　　被拆遷人(以下簡稱甲方)：拆遷人(以下簡稱乙方)：

　　年月日年月日

　　拆遷房屋合同2

　　訂立合同雙方：

　　建設單位，____________，以下簡稱甲方;

　　拆遷戶(單位)，_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______，以下簡稱乙方.

　　根據__________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房.為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行.

　　一，乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費).甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧).

　　二，乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元.

　　三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

　　1，乙方自行找房周轉，每人每月補助______元;

　　2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元;

　　3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租.簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用.

　　四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______間，______層______號，配有______等設備.

　　五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字.甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取.甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任.

　　六，甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務.

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴.乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況.

　　七，其它：______________________________________________________________.

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定.補充規定與本合同具有同等效力.合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決.

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，建設銀行，建委，計委____等單位各留存一份.

　　建設單位(甲方)：_____________________________________(公章)

　　地址：__________________________________________

　　代表人：__________________________________________________

　　電話：_____________________________________________________________

　　銀行賬戶：_________________________________________________

　　拆遷戶(乙方)代表人：_____________________________(蓋章)

　　家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名)

　　地址：____________________________________

　　(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)

　　一九______年______月______日訂

　　電話：_____________________________________________________________

　　銀行賬戶：_________________________________________________

　　拆遷戶(乙方)代表人：_____________________________(蓋章)

　　家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名)

　　地址：____________________________________

　　(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)

　　一九______年______月______日訂

拆遷房屋合同 篇9

　　建筑安裝工程拆遷房屋合同

　　訂立合同雙方：___________

　　建設單位： ___________以下簡稱甲方;

　　拆遷戶(單位)， 市(縣) 區(鎮) 街(路) 號房主(代表人)：___________ 以下簡稱乙方。

　　根據 建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　一，乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準〉，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于___________ 年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建) 平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

　　二，乙方應于___________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費 元。

　　三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

　　1，乙方自行找房周轉，每人每月補助___________元;

　　2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助___________元;

　　3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助 元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　四，甲方安置乙方的住房位于 ，共______套______間，______層______號，配有 等設備。

　　五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　六，甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　七，　其它：.

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，XX銀行，建委，計委____等單位各留存一份。

　　建設單位(甲方)：___________ (公章)

　　地址：___________

　　代表人：___________

　　電話：___________

　　銀行賬戶：___________

　　拆遷戶(乙方)代表人：___________ (蓋章)

　　家庭18歲以上成員：___________ (蓋章或簽名)

　　地址：___________

　　(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)

　　日期：___________年____月____日

拆遷房屋合同 篇10

　　建設單位（以下簡稱甲方）：________________________　　地址：____________郵碼：____________電話：____________　　法定代表人：____________職務：____________　　拆遷戶（以下簡稱乙方）：________　　地址：____________郵碼：____________電話：____________　　法定代表人：____________職務：____________　　根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。　　

　　第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共________平方米（原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準；租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準），全部交給甲方拆除（乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費）。甲方負責于________年____月____日以前為乙方安排住房（拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在____市規劃管理部門批準的地區內進行遷建）____平方米（安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償；乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧）。　　

　　第二條乙方應于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房（或乙方自找的周轉房），甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。　　

　　第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：　　

　　1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元；　　

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元；　　

　　3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。　　

　　第四條甲方安置乙方的住房位于________，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。　　

　　第五條乙方家庭的全部成員（18歲以上者）____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他（她）在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。　　

　　第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期____日，應按所欠款額的____％向乙方償付違約金（如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期____日，應向乙方償付____元違約金）；甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期____日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。　　

　　第七條其他約定：________________________________________.　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式____份，交____市（縣）房地產管理局、XX銀行、建委、計委____等單位各留存一份。　　建設單位（甲方）：____________（公章）　　代表人：_____________________________　　________年____月____日　　拆遷戶（乙方）：____________（蓋章）　　代表人：___________________________　　________年____月____日

　　返

拆遷房屋合同 篇11

　　建設單位，____________，以下簡稱甲方;

　　拆遷戶(單位)，_______市(縣)______區(鎮)_____街(路)____號房主(代表人)_______，以下簡稱乙方。

　　根據__________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　一，乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

　　二，乙方應于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費_____元。

　　三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

　　1，乙方自行找房周轉，每人每月補助______元;

　　2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助____元;

　　3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助______元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　四，甲方安置乙方的住房位于______，共______套______間，______層______號，配有______等設備。

　　五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　六，甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　七，　其它：______________________________________________________________.

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，建設銀行，建委，計委____等單位各留存一份。

　　建設單位(甲方)：_____________________________________(公章)

　　地址：__________________________________________

　　代表人：__________________________________________________

　　電話：_____________________________________________________________

　　銀行賬戶：_________________________________________________

　　拆遷戶(乙方)代表人：_____________________________(蓋章)

　　家庭18歲以上成員：______________________________(蓋章或簽名)

　　地址：____________________________________

　　(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)

　　一九______年______月______日訂

拆遷房屋合同 篇12

　　訂立合同雙方：_________

　　建設單位：_________ 以下簡稱甲方;

　　拆遷戶(單位)， 市(縣) 區(鎮) 街(路) 號房主(代表人) 以下簡稱乙方。

　　根據 建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　一，乙方在甲方用地范圍內共有______結構的住房______幢______間，共______平方米〈原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準〉，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于 年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資，材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建) 平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

　　二，乙方應于 年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費 元。

　　三，甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：_________

　　1，乙方自行找房周轉，每人每月補助 元;

　　2，由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使其家庭人口分散居住的，每人每月補助 元;

　　3，乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助 元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　四，甲方安置乙方的住房位于 ，共______套______間，______層______號，配有 等設備。

　　五，乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文字上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人______領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　六，甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應的投資，材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付______元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金______元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　七，　其它：_______________________________________________________________________.

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房地產管理部門調解，調解不成的，可提請合同管理機關仲裁或有管轄權的人民法院裁決。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局，XX銀行，建委，計委____等單位各留存一份。

　　建設單位(甲方)：_________ (公章)

　　地址：_________

　　代表人：_________

　　電話：_________

　　銀行賬戶：_________

　　拆遷戶(乙方)代表人：_________ (蓋章)

　　家庭18歲以上成員：_________ (蓋章或簽名)

　　地址：_____________________________________________

　　(乙方如系單位，則應有單位公章，地址，代表人，電話，銀行賬戶)

　　_____年____月____日

拆遷房屋合同 篇13

　　今天為大家推薦的是最新拆遷房屋合同書模板，希望能滿足各位的閱讀需求，看完后對您有參考價值。

　　建設單位(以下簡稱甲方)：________________________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　拆遷戶(以下簡稱乙方)：________

　　地址：____________郵碼：____________電話：____________

　　法定代表人：____________職務：____________

　　根據________建筑安裝工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。

　　第一條乙方在甲方用地范圍內共有________結構的住房____幢____間，共 ________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)____平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。

　　第二條乙方應于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后____日內一次付給乙方搬遷費________元。

　　第三條甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：

　　1.乙方自行找房周轉，每人每月補助________元;

　　2.由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;

　　3.乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。

　　第四條甲方安置乙方的住房位于__ _____，共____套____間，____層____號，配有____等裝備。

　　第五條乙方家庭的全部成員(18歲以上者)____等____人一致簽字同意____作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。

　　第六條甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的____%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付____元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付____元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。

　　乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金____元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。

　　第七條其他約定：________________________________________.

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式____份，交____市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委____等單位各留存一份。

　　建設單位(甲方)：____________(公章)

　　代表人：_____________________________

　　____年__月__日

　　拆遷戶(乙方)：____________(蓋章)

　　代表人：___________________________

　　____年__月__日

拆遷房屋合同 篇14

　　建設工程借款合同

　　合同編號：____________

　　貸款方：_____________

　　借款方：_____________

　　根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放，為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 借款用途________________________________________________________________。

　　第二條 借款金額

　　借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_____元，預計用款為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。

　　第三條 借款利率

　　自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利，在合同規定的借款期內，年息為___%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率 %。

　　第四條 借款期限

　　借款方保證從____年_____月起至____年_____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請代借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。

　　第五條因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂下列合同的文件，作為本合同的組成部分。

　　第六條 貸款方保證按照合同規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

　　第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

　　借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

　　第八條 凡因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，由各方協商解決;協商不成的，應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會按照金融爭議仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。

　　第九條本合同條款以外事項，雙方遵照《民法典》的有關規定辦理。本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式 份，雙方各執 份。

　　借款方：_____(蓋章)

　　授權簽字人：_____(蓋章)

　　地址：_________

　　貸款方：_____(蓋章)

　　授權簽字人：_____(簽章)

　　地址：_________

　　簽約日期：_______ 簽約地點：_______

拆遷房屋合同 篇15

　　發包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　一、工程地址：

　　二、工程概況：玻璃雨棚及其它部位的型材

　　三、人工費項目及價格：材料及人工費單價為每個雨棚 20元，具體數量以現場項目經理審核為準。

　　四、材料：雨棚玻璃為55鋼化加膠玻璃，管材為10 215;10加厚鍍鋅管，連接為不銹鋼駁接爪，收口為中性結構膠。

　　五、承包方式：包工包料，施工工具乙方自備，必須齊 全有效。

　　六、付款方式：簽訂合同后支付訂金20元。竣工合 格后支付全款。

　　七、工程驗收與保修 雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：

　　1、材料進場后的材料驗收；

　　2、基層驗收；

　　3、飾面驗收；

　　4、細節驗收及修補

　　八、本合同一式兩份，自雙方簽訂之日起生效，根據合同約定的施工期限，乙方承包的工程自驗收合格之日起，視為甲乙雙方解除承包關系，本合同自動失效。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　代表：責任人：

　　________年____月____日

拆遷房屋合同 篇16

　　____________公司(以下簡稱甲方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　____________公司(以下簡稱乙方)

　　住所：________________________

　　法定代表人：____________

　　(法定代表人的代理人：____________)

　　鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就______(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：______)，建設工程總價款為：____________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《______工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付____________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

　　雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

　　基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

　　第一條

　　甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計____________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款____________萬元整，尚未支付的建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

　　第二條

　　甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款____________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

　　第三條強制執行條款

　　1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

　　2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

　　3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

　　4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

　　5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

　　(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

　　(2)《授權委托書》;

　　(3)《強制執行申請》;

　　(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

　　(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

　　(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

　　(7)其他需要提供的材料。

　　5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：____________________________________。

　　第四條雙方各自的承諾和保證

　　1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

　　2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

　　3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：

　　甲方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

　　乙方聯系地址、電話及傳真如下：______________________________;受件人：____________。

　　北京市公證處聯系地址：

　　地址：__________________________________________

　　郵編：__________________電話：________________________

　　承辦公證員：____________

　　甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

　　第五條不可抗力

　　1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

　　2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方并須在不可抗力發生后____日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

　　3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

　　4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

　　第六條保密

　　第七條其他

　　1、本協議自北京市公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。

　　2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。

　　3、本協議正本一式______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持______份，一份留存于北京市公證處備案。

　　甲方：__________________公司(印章)乙方：__________________公司(印章)

　　法定代表人或授權代表：(簽字)________________法定代表人或授權代表：(簽字)________________

　　________年________月________日

拆遷房屋合同 篇17

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經友好協商，就甲方委托乙方對山西煤炭運銷集團有限公司地質工程進行物探工作相關事宜，根據中華人民共和國有關法律、法規的規定簽定本協議，由雙方共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：煤礦地質物探工程;

　　2、施工地點：市郊區平坦鎮中莊村;

　　3、工程開竣工日期：年月 日至年 月 日。

　　二、工程價款及支付方式

　　1、工程價款：

　　工程量約米， 元/米，合同價款共計約人民幣 元(大寫：萬元整)，以上價格為含稅價;最終價款按實際工程量進行結算。如有特殊要求另行收費，以雙方簽字驗收單為準。

　　2、付款方式：

　　物探工作完成 米時，甲方付給乙方 萬元，測井工作全部完成后十日內付清全部工程款，并提交正式測井成果。

　　三、甲方責任

　　1、按照合同約定的時間及時向乙方支付工程款，并在工程全部完工后據實結算。

　　2、甲方負責施工區內地方協調工作及外部關系，確保乙方測井工作順利進行，涉及賠償費用由甲方負責。

　　3、在乙方到達現場前及時提供鉆孔測井通知書及鉆孔1:200簡易柱狀圖。

　　4、甲方應確保施測鉆孔的孔內安全，如因施測鉆孔孔內事故致使測井儀器損壞，甲方應向乙方賠償由此而造成的經濟損失。如因不可抗力原因發生事故時，協助乙方處理解決。

　　四、乙方責任

　　1、物探測井由乙方獨立承擔，其主要任務是劃分巖性層、確定深、厚度，孔斜參數。

　　2、乙方接到甲方測井通知后24小時內進入施工現場。并按甲方要求進行測井。

　　3、施工中乙方應當根據相關規定做好安全措施，安全責任由乙方自負。

　　4、乙方應當在單孔全部測井結束后12小時向甲方提供測斜及孔底位移成果表、煤層成果及質量評級表和巖性(大于1米)解釋成果表。

　　5、嚴格按照地質礦產行業標準《煤田地球物理測井規范》DZ/T0080-93施工.

　　五、在測井過程中，視地質情況需要外加測井方法時，其測井費用也相應調整。

　　六、本合同未盡事宜，雙方協商解決;協商不成的`，任何一方可向合同簽署地人民法院起訴。

　　七、本合同一式四份，甲乙雙方各執兩份，均具同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　代表簽字： 代表簽字：

拆遷房屋合同 篇18

　　反訴人(本訴被告)：____________________，男，漢族，出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日，住址_______________省_______________縣_______________鄉立志村隊。

　　被反訴人(本訴原告)：________________，男，漢族，出生于 _____________ 年 _____________ 月 _____________ 日 ，住址：_________________省_______________縣_______________鎮_______________村.

　　本訴被告：__________________________房地產有限公司，法定代表人：______________。住所地：_________________沈陽市_______________區_______________中路 _________________ 號;

　　本訴被告：________________________建設集團有限公司，住所地：________________路。

　　反訴請求

　　1、請求判決被反訴人賠償反訴人因質量不合格返工造成的損失人民幣 _________________ 元;

　　2、請求判決被反訴人承擔訴訟費及相關阿費用。

　　事實與理由

　　_________________ 年 _________________ 月 _________________ 日反訴人與被反訴人簽訂一份外墻瓷磚工程合同，即被反訴人承包反訴人做“亞_____________”10號樓的外墻粘磚的人工費。反訴人在被反訴人沒有完工的情況下，提前履行了支付人工費的義務，可是被反訴人在沒有按照合同約定履行義務，而中途私自退場，且已做完的部分工程多處不合格，導致反訴人返工。被反訴人的行為造成反訴人人工費和材料損失高達 _________________ 元。反訴人多次找到被反訴人要求賠償，可以被反訴人反而將反訴人訴至貴院。反訴人為了維護自己的合法權益，特依法向貴院提出反訴請求，請求貴院依法支持反訴人的訴求。

　　此致

　　_____________區人民法院

　　反訴人：_________________

　　_____________ 年 _____________ 月 _____________ 日

拆遷房屋合同 篇19

　　甲方(買方)：　　乙方(賣方)：　　甲乙雙方本著平等互利、誠實信用的原則，在協商一致的基礎上，簽訂本合同：　　

　　一、合同標的　　

　　1.1乙方根據要求向甲方提供【網絡監控設備一批】(詳見附件【一】)。　　

　　二、交付方式　　

　　2.1乙方應按下述要求將產品交付甲方：　　

　　2.

　　1.1交付期限：合同簽訂后【】內交付。　　

　　2.

　　1.2交付地點：【需方自提】。　　

　　2.

　　2.3交付方式：【交付方式及運輸方式、運費見補充附頁】。　　

　　三、運費及風險轉移　　

　　3.1乙方將產品送至甲方指定的交付地點，并承擔運輸費用以及運輸途中的一切風險，風險自產品運到甲方指定地點并經甲方驗收合格簽收后轉移到甲方。因包裝不當等原因造成的產品滅失、損壞，由乙方負責。　　

　　四、質量保證　　

　　4.1乙方保證交付的產品與雙方約定的式樣、質量完全符合，且符合甲方正常使用要求，不存在任何質量瑕疵。　　

　　4.2因產品質量問題引起的一切人身、財產損失，乙方應承擔全部賠償責任。　　

　　五、合同價款及支付　　

　　5.1本合同采購價款：大寫人民幣【壹拾柒萬叁仟貳佰壹拾陸元整】，小寫：【173216元】。該合同價款已包括乙方履行本合同的全部報酬和所需的全部費用。除另有約定外，甲方無需就本合同項下事項向乙方支付上述價款之外的任何其他費用。　　

　　5.2甲方憑乙方開具的相應金額的發票并按以下第【1】種方式向乙方付款：　　

　　(1)一次性支付：甲方在收到乙方全部產品，并驗收合格簽收后支付。　　

　　(2)分期支付：甲方分期向乙方支付本合同采購價款: 【 】。　　

　　六、質量保修　　

　　6.1乙方提供自產品出貨之日起【________年】的保修服務。對于產品交付檢驗的不合格品，乙方將予以更換。　　

　　七、違約責任　　

　　7.1乙方不能按時交貨的，每逾期【一周】應向甲方按合同總價　　【1】%的標準支付違約金(不足【一周】的按【一周】計算)。乙方不能按時交貨超過【三周】的，甲方有權解除合同。違約金不能彌補所造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。　　

　　八、爭議解決　　

　　8.1合同在履行過程中若發生爭議，由雙方友好協商解決。若協商不成，向甲方所在地有管轄權的法院起訴。　　

　　九、其他約定事項　　

　　9.1合同變更：本合同一經簽訂，雙方不得變更或擅自解除，如需變更，只能以雙方簽字蓋章的書面文件(包括傳真件)進行，該類文件視為本合同的有效組成部份。　　

　　9.2本合同一式【肆】份，雙方各持【貳】份，經雙方簽字蓋章后生效;本合同傳真件具有同等的法律效力。　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日【工程工程合同合集8篇

拆遷房屋合同 篇20

　　發包單位(甲方)： 有限公司

　　承包單位(乙方)：

　　為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全，依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規、規定，明確發、承包方安全責任，確保施工安全，保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全，預防發生各類施工安全事故，經雙方協商，甲乙雙方自愿簽訂本協議。

　　工程項目名稱：天津

　　工程地址：天津市 區

　　工程范圍：天津 拆除專業工程

　　協議期限：至本工程完工

　　本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任：工程項目發包前，發包方必須對承包方資質和條件進行審查，合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查，確認其符合且具備下列條件：持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書：持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構：施工隊伍超過30人的配有專職安全員：30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業，開工前發包方必須對承包方項目負責人等，進行全面的安全技術及文明施工交底，應有完整的交底資料和交底記錄，并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案，明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施)，經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。

　　一、發包方安全責任：

　　不定期檢查承包方施工現場，對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正，并發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前，必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全，不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。

　　二、承包方的安全責任：

　　1、承包方對所承擔的施工項目，必須制訂施工方案，并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施)，經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監督實施。

　　2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規，遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。

　　3、工程開工前，承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試，合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者，在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試，并報給發包方安全部門備案。特種作業人員，必須持有有效的《特種作業證》。

　　4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥，否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換，不得冒名頂替。

　　5、工程開工前，必須向施工人員進行安全技術交底，讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。

　　6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時，必須事先編制安全施工措施，填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作，一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票)，并派員監督。

　　7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知，必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況，必須立即報告發包方安全監察部門。

　　8、承包方必須按國家有關規定，為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具，并保證施工工具、器械使用安全。

　　9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查，確保符合安全規定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查，發現隱患立即停止施工，并經落實整改后方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查，發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。

　　10、承包方承建的項目，禁止再行轉包，非主體工程需要分包的，必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批準。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。

　　11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工，嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。

　　12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的，均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。

　　三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。

　　四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時，發包方安全部門有權予以糾正制止，有權通知承包方并給予經濟處罰，直至停止承包方的工作。

　　五、因承包方責任造成的發包方安全事故，由發包方按事故調查規程處理，承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規定：“施工現場安全由建筑施工企業負責”，因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔，并通知有關政府部門調查處理、統計上報。

　　發包單位(章)：　　　　　　　　　　　　　　　承包單位(章)：

　　法人代表: 　　　　　　　　　　　　　　　　　法人代表:

　　法人委托代理人 : 　　　　　　　　　　　　 　法人委托代理人:

　　簽定日期：　　　 年 　　月　　日

　　注：本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。

拆遷房屋合同 篇21

　　建設單位：____，以下簡稱甲方;

　　設計單位：____，以下簡稱乙方。

　　為了明確責任，分工協作，共同完成國家建設項目的設計任務，根據《建設工程勘察設計合同條例》的規定和__批準的計劃任務書，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條 工程名稱、規模、投資額、建設地點

　　甲主委托乙方承擔____工程的設計項目，建筑安裝面積為____平方米，批準總投資為____萬元，建設地點在____。

　　第二條 甲方的義務

　　1.甲方應在__年__月__日以前，向乙方提交業經上報批準的設計任務書、工程選址報告，以及原料(或經過批準的資源報告)、燃料、水、電、運輸等方面的協議文件和能滿足初步設計要求的勘察資料、需要經過科研取得的技術資料。甲方在__年__月__日施工圖設計前，應提供經過批準的初步設計文件和能滿足施工圖設計要求的勘察資料、施工的條件，以及有關設備的技術資料。

　　甲方對上述資料必須保證質量，不得隨意變更。

　　2.及時辦理各設計階段的設計文件審批工作。

　　3.在工程開工前，甲方應組織有關施工單位，由乙方進行設計技術交底;工程竣工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。

　　4.在設計人員進入施工現場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件，并在生活上予以方便，在設計和施工過程中因技術上的特殊需要進行試驗，所需一切費用以及為配合甲方到外地的差旅費均由甲方負責。

　　5.甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改，未經乙方同意，甲方不得復制、重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重復使用。

　　第三條 乙方的義務

　　1.乙方必須在__年__月__日以前，向甲方交付初步設計文件;在__年__月__日以前，向甲方交付技術設計文件;在__年__月__日以前，向甲方交付施工圖設計文件。其中，初步設計文件一式__份，技術設計文件一式__份，施工圖設計文件一式__份，甲方另需增添文件份數和需要模型費，另行收費。__年__月__日以前，乙方必須向甲方提交完畢所有設計文件(包括概預算文件、材料設備清單)。

　　(大型建筑安裝工程，甲乙雙方可視具體情況分階段進行設計，在具備設計條件時，雙方簽訂階段設計合同，具體規定甲方應提交各階段設計資料的名稱和日期，乙方交付設計文件的日期，作為本合同的附件，詳見附件(2)。)

　　2.乙方必須根據批準的設計任務書或上一階段設計的批準文件，以及有關設計技術經濟協議文件、設計標準、技術規范、規程、定額等提出勘察技術要求和進行設計，提交符合質量的設計文件。

　　3.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，乙方應負責承擔。

　　4.設計單位對所承擔設計任務的建設項目應配合施工，進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更和修改預算，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。

　　第四條 設計的修改和停止

　　1.甲方因故要求修改工程的設計，經乙方同意后，除設計文件交付時間另定外，甲方應按乙方實際返工修改工日，每工日按__元增付設計費，或按設計階段中返工的工作量百分比計算。

　　2.原定任務書如有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。已經進行了的設計費用的支付，按前條辦法計算。

　　3.甲方因故要求中途停止設計時，應及時用書面通知乙方，已付設計費不退，并按該階段的實際耗工時，增付和結清設計費，同時結束合同關系。

　　第五條 設計費的數量和交付辦法

　　本設計合同生效后__天內，甲方應向乙方交付相當于設計費的20%的定金，設計合同履行后，定金抵作設計費;乙方向甲方提交初步設計方案后__天內，甲方應向乙方支付__%的設計費;乙方向甲方提交施工圖文件后__天內，甲方應向乙方結清全部設計費(設計周期較長的大型工程項目，施工圖階段的設計費，可按單項工程設計完成后分別撥付)。

拆遷房屋合同 篇22

　　工程承包人：  (簡稱甲方)

　　勞務分包人： (簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，鑒于 大瀏公司 (以下簡稱為“發包人”)與甲方已經簽訂施工總承包合同(以下稱為“總包合同”)，雙方就勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。

　　甲乙雙方均同意在本合同簽訂過程中，雙方將本著誠實信用的原則如實告知對方與合同直接相關的基本情況，甲方將在本合同中如實告知乙方相關情況。乙方保證在簽署本合同后，已了解相關情況并無其他想要了解的情況。同時，乙方保證向甲方提供的所有信息及資料均為真實有效。

　　1、 勞務分包人情況

　　營業執照注冊號： 法定代表人：

　　發證機關：經營范圍：

　　復審時間及有效期：

　　2、勞務分包工作對象及提供勞務內容

　　工程名稱：施工工程

　　工程地點：

　　分包范圍：提供分包勞務內容： 箱梁橋施工的準備工作、場地的硬化(包括支架的基座砼)、支架、模板、鋼筋加工制作就位、砼工程、預應力張拉以及與該橋箱梁施工有關的本協議中一切明示或暗示的工作。

　　3、分包工作期限及進度控制

　　分包工作期限：開始工作日期： 20xx年 7 月 30 日，結束工作日期：20xx年11月30日。 總工期為4個月，甲方根據工期要求，兩橋箱梁同步進行施工，支架、模板一次性搭設、安裝。如不能滿足進度要求，甲方有權要求乙方增加人員等投入以補滯后工期，確保總工期內完成所需工程。

　　4、質量標準

　　工程質量：按總包合同有關質量的約定、國家現行的《公路工程工程施工及驗收規范》和《公路工程工程質量評定標準》，本工作必須達到質量評定 優良 等級。

　　5、圖紙

　　5.1 工程承包人應在勞務分包工作開工前，向勞務分包人提供與勞務分包人的勞務分包任務相關的圖紙 1 套。

　　6、項目經理

　　6.1 工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為。

　　6.2 勞務分包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為 唐貴軍 。

　　7、工程承包人義務

　　7.1、組建與工程相適應的項目管理班子，全面履行總包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質量向發包人負責;

　　7.2、可以協助乙方解決在施工過程中的住房、用水、用電問題及其他方面的協調工作，費用由乙方自理。其中項目部已把低壓電送至橋的附近。

　　7.3、負責編制施工組織設計，統一制定各項管理目標，組織編制年、季、月施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工，計量析測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收;

　　7.4、負責工程測量定位、沉降觀測、技術交底，組織圖紙會審，統一安排技術檔案資料的收集整理及交工驗收;

　　7.5、負責提供鋼筋、鋼絞線、砼與大型設備(吊車、泵車);

　　7.6、按本合同約定，向勞務分包人支付勞動報酬。

　　8、勞務分包人義務

　　8.1、對本合同勞務分包范圍內的工程質量向工程承包人負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經工程承包人授權或允許，不得擅自與發包人及有關部門建立工作聯系;自覺遵守法律法規及有關規章制度。

　　8.2、勞務分包人根據施工組織設計總進度計劃的要求，按工程承包人的階段、月、旬、周施工計劃，完成上述階段、時段施工計劃相應的勞動力安排計劃，保證按時完成任務。

　　8.3、勞務分包人全權委托本項目負責人負責工程實施結算等一切與本工程相關的活動。

　　8.4、按工程承包人統一規劃堆放材料、機具，按工程承包人標準化工地要求設置標牌，搞好生活區的管理，做好自身責任區的治安保衛工作。

　　8.5、勞務分包人須服從工程承包人轉發的發包人及工程師的指令。

　　8.6、勞務分包人所施工工程，如因質量不合格而產生的返工費，由勞務分包人自負。

　　8.7、在施工期內，如勞務分包人不能按質按量完成計劃工程，經工程承包人勸告后仍無明顯改進，工程承包人有權調整其承擔的工程任務，如仍然不能完成計劃工程，工程承包人有權終止本合同的繼續履行。由此造成的費用增加由勞務分包人承擔。

　　8.8、勞務分包人在履行本合同過程中，不得轉包他人，否則，工程承包人有權無條件終止本合同，已完工程驗收合格后按本合同單價結算，并應按工程承包人規定的期限退場。

　　8.9、勞務分包人在施工過程中必須服從甲方施工人員的安排，不得向工程承包人施工人員行賄同時不得有欺詐行為，一經發現將清退出場。

　　8.10、勞務分包人不得拖欠勞務分包人自己及施工關聯方的人工工資，機械臺班費用，材料費等。

　　8.11、勞務分包人不得與當地發生任何經濟糾紛和任何勞務往來。

　　9、安全施工與檢查

　　9.1、按照國家、地方的相關法律法規執行，并遵守甲方對安全施工提出的各項要求。

　　9.2、乙方應按甲方安全管理作業，遵守國家安全法律、法規和甲方的安全管理辦法，如有違反，甲方有權對乙方進行罰款，若引發安全生產事故，乙方承擔全部責任及所有費用。

　　9.3、鑒于該施工的箱梁橋與正在施工的長瀏高速相交，分包人必須采取有效的防護措施(如設密閉的安全通道)確保橋下行車安全，若引發事故和矛盾由乙方承擔全部責任以及所有費用。

　　10、安全防護

　　按照國家、地方的相關法律法規執行，并按甲方對乙方安全施工技術交底和相關要求進行各種安全防護。

　　11、事故處理

　　按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　12、保險

　　按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　13、承包工作內容

　　按照本協議工程業主技術規范和圖紙要求完成本橋梁箱梁施工工程的所有工作，包括：

　　13.1、箱梁橋施工的準備工作、用水、用電、施工工棚、鋼筋加工棚、場地的硬化(包括支架的基座砼為20cm其他區域為10cm)的所需人工以及機具。

　　13.2、支架工程：提供支架所需材料，并架設拆除，按要求預壓，確保滿足支架的承重要求

　　13.3、模板工程：乙方提供模板，箱梁外露面必須用經大瀏公司、監理處確認的優質的模板，且有足夠的剛度確保不會形變。模板安拆、涂脫模劑等。

　　13.4、鋼筋工程：鋼筋加工制作，安裝就位、包括綁扎，焊接，所需的機具和耗材，電焊機不少于8臺。鋼筋不考慮損耗。

　　13.5、砼工程：澆注砼;振搗砼;砼養生。

　　13.6、預應力工程：預應力鋼絞線的安裝、張拉、壓漿等所有工作。

　　13.7、以及與該橋箱梁施工有關的一切明示或暗示的工作(如保衛等)。、

　　14、勞務報酬

　　14.1 本工程的勞務報酬采用：不同工作成果的計件單價(含管理費)，按確認的工程量計算。 14.2 采用上述方式計價的，不同工作成果的計件單價分別為：

　　14.3.1甲方僅進行質檢、試驗、測量及施工過程控制等工程管理，單價中包括乙方設備、人員的進退場、施工場地清理、工程施工的人工費、設備費、耗材、施工人員的保險費以及意外事故風險金、安全保衛以及協助甲方測量、質檢和試驗等一切與此相關的作業的費用;甲方僅供所需設計鋼筋、鋼絞線、砼的材料。同時甲方負責吊車事宜。若乙方不能按期完工，甲方有權部分或全部扣除工期質量獎。

　　14.3.2除非本協議另有約定，否則與本協議工程范圍內鋼筋安裝、砼澆注(前臺)有關的任何分項工程細目如果未列入上述結算細目中，則是乙方為完成本協議工程內容所必須完成的附屬工程義務，其費用已包含在上述有關承包細目單價中，不再另行結算和支付。

　　14.3.3本合同單價已包含因天氣、環境等方面的影響而造成的誤工費用。

　　15、工時及工程量的確認

　　15.1、采用按確定的工時計算勞務報酬的，由甲方施工員每日將提供勞務人數報甲方負責人，由甲方現場負責人復核并由甲方項目副經理確認。

　　15.2、 采用按確認的工程量計算勞務報酬的，由甲方施工員和乙方按月或約定時間將實際完成但不超過設計數量的工程量報甲方工程科審核，經甲方主管副經理認可，項目經理批準方可給予結算。對乙方未經甲方主管副經理認可，超出設計圖紙范圍和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予計量。

　　16、勞務報酬的支付

　　16.1乙方與甲方雙方約定支付方法按以下方案進行。

　　16.1.1、在結算時，應扣除甲方為乙方完成的實際工程數量和協助乙方完成工程量的費用。 16.1.2、工程完工后，乙方施工的工程經過監理驗收合格，攜相關資料到工程科結算。結算后須出具工程款項已結清的書面證明。

　　16.1.3、本工程甲方不預付款，乙方開工后，甲方按乙方每月工程進度付款，付至約總價款的50%~70%(含價撥款)，每月付款一次，剩余工程款待工程中間交工驗收后90日內付至95%，總價款的5%作為保證金，待總體工程(指整個14標)竣工驗收后退還乙方。

　　16.1.4、如乙方對其所做工程的質量問題不維修或乙方未作答復，甲方可直接維修，其費用從乙方工程款中直接扣除。甲方接到因乙方原因造成的監理、業主書面批評指令，甲方將酌情扣除部分或全部保證金。

　　16.1.5、甲方以轉帳支票形式或雙方認可的方式支付乙方款項。

　　17、施工變更

　　17.1 施工中如發生對原工作內容進行變更，甲方以書面形式向乙方發出變更通知，并提供變更的相應圖紙和說明。乙方按照甲方(項目經理)發出的變更通知及有關要求，按照變更進行施工： 17.2 因變更導致勞務報酬的增加，由工程承包人承擔;因變更減少工程量，乙方勞務報酬應相應減少。

　　17.3 施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔。

　　17.4 因勞務分包人自身原因導致的工程變更，勞務分包人無權要求追加勞務報酬。

　　17.5 變更的計價：本合同中有規定的相同或相似的合同單價，直接套用;合同中無規定的，可以套用甲方與其他乙方簽訂的相同或相似的合同單價;均無套用的，雙方協商確定。

　　18、施工驗收

　　乙方應確保所完成施工的質量，應符合本合同約定的質量標準。乙方施工完畢，應向甲方提交完工報告，通知甲方驗收;甲方應當在收到乙方的上述報告后14天內對乙方施工成果進行驗收。

　　19、爭議

　　19.1 工程承包人和勞務分包人在履行合同時發生爭議，可以自行和解或要求有關主管部門調解，

　　(1)雙方達成仲裁協議，向 長沙市 仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向甲方所在地的人民法院起訴。

　　20、禁止轉包或再分包

　　20.1 勞務分包人不得將本合同項下的勞務作業轉包或再分包給他人。否則，甲方有權進行處置，勞務分包人將依法承擔責任。

　　21、不可抗力

　　本合同中不可抗力的定義與總包合同中的定義相同。按照國家、地方的相關法律法規執行。

　　22、文物和地下障礙物

　　23、違約

　　23.1、甲、乙雙方在履行本合同過程中，如出現合同條款以外的問題，由雙方協商解決，并簽訂補充協議，甲、乙雙方所簽補充協議與本協議具有同等的法律效力。

　　23.2、本合同簽訂后，雙方應共同遵守，若單方面違約，違約方應賠償另一方違約金，違約金數量不超過本合同金額的10%。

　　24、合同終止

　　24.1 雙方履行完合同全部義務，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，并經工程承包人及發包人驗收合格后，本合同即告終止。

　　25、合同份數

　　25.1本合同壹式兩份，具有同等效力，由甲方和乙方各執一份。

　　26、補充條款

　　26.1 雙方約定：遵守甲方的勞務結算管理的規定。

　　26.3 雙方約定：遵守甲方的與勞務分包相關的其他規定。

　　27、合同生效

　　合同訂立時間：月日

　　合同訂立地點：

　　本合同雙方約定 后生效。

　　工程承包人：(公章) 勞務分包人：(公章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

拆遷房屋合同 篇23

　　合伙人：　　215;（以下簡稱甲方），居住地：215; 身份證號：;　　215;（以下簡稱乙方），居住地：215; 身份證號：;　　甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包河南焦作南水北調工程事宜，達成如下一致，供各方信守。　　

　　一、合伙宗旨　　在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。　　

　　二、合伙經營項目和范圍　　合伙項目以福建215;公司中標合同確認的項目內容及范圍為準；　　甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以福建215;公司名義出現。　　

　　三、合伙期限　　合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。　　

　　四、出資額、方式及比例　　

　　1.甲方以現金出資，出資額為人民幣 萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例 %。　　

　　2.乙方以設備出資（含當地協調社會關系），占 %。　　

　　五、盈余分配與債務承擔　　

　　1.盈余分配，以出資為依據，按比例分配；　　

　　2.合伙如產生債務，先由合伙財產償還；合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，按比例承擔。　　

　　六、退伙　　合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙；　　退伙需經對方同意，方可實行；　　未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。　　

　　七、權利與義務　　

　　1.甲方為合伙期間的財務負責人，合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳；同時，甲方參與合伙項目的日常管理；　　

　　2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調，并參與日常管理；　　

　　3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。　　

　　八、禁止行為　　

　　1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動；　　

　　2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。　　

　　九、合伙期滿　　合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配。　　

　　十、糾紛解決　　若雙方有糾紛則協商解決，簽訂的補充協議與此協議具有同樣法律效力。若協商不成，則215;所在地法院解決　　------　　

　　第一條 合伙宗旨：___________________________________________________　　

　　第二條 合伙名稱 、主要經營地：______________________________________　　

　　第三條 合伙經營項目和范圍：_________________________________________　　

　　第四條 合伙期限，自________年____月____日起，至________年____月____日止，共________年。　　

　　第五條 出資金額、 方式、期限　　

　　（一）合伙人_________（姓名）以_________方式出資，計人民幣_________元；______________（其他合伙人同上順序列出）　　

　　（二）各合伙人的出資，于________年____月____日以前交齊。　　

　　（三）本合伙出資共計人民幣_________元。合伙期間各合伙人的出資為共有財產，不得隨意請求分割。合伙終止后，各合伙人的出資仍為個人所有，屆時予以返還。　　

　　第六條 盈余分配與債務承擔　　合伙各方共同經營、共同勞動，共擔風險，共負盈虧

拆遷房屋合同 篇24

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　為確保 工程資料符合國家建設工程竣工驗收及業主要求，及時完成竣工備案工作。經協商甲方將本項目工程資料的勞務承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下條款：

　　一、 承包方式與要求：

　　該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗收表、竣工報告、備案表、安全資料本薄及裝訂費用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設工程資料資質，主要人員要有資格證書。

　　二、承包范圍：

　　包括工程技術管理、質量控制、質量驗收、安全文明、竣工存檔、質監備案等相關資料(因甲方或業主手續不齊不能備案與乙方無關)的收集編制、整理成檔，同時做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據圖紙設計及變更、現行施工規范規定、結合現場情況編制后裝訂成冊;乙方承擔的各項資料應符合各主管單位對資料的驗收及檔案館的存檔規定。

　　三、承包內容及價格：

　　經議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價由乙方進行承包，包含內容如下:

　　1、本工程從開工到竣工所有資料的申報、收集、整理、編制、裝訂。

　　2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負責運輸及承擔材料試驗費用)。

　　3、完整交付檔案館存檔、質監站備案資料，存檔的所有費用(包括協調費用)由甲方支付。

　　4、配合甲方簽證資料的編輯打印，甲方需提供底稿。

　　5、乙方自備電腦、打印機、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現場使用的復印機及聲像資料設備。

　　四、付款方式：

　　本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等，工程結構封頂付給總款的50%，余款工程竣工驗收后一次性付清。

　　五、質量要求：

　　乙方必須按現行工程竣工資料的規范要求、強制性文件以及質監部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂，必須保證工程技術資料達到合格標準，符合質監、檔案館、業主、甲方和監理單位的要求。

　　六、雙方職責：

　　1、甲方職責：及時提供工程資料所需的各種文件;及時提供進場材料的三證資料，不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質監站等各主管單位的關系處理。免費提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。

　　2、乙方職責：保證資料進度與施工進度有序銜接;保證工程資料與施工形象進度同步，真實反映施工實情;在單項工程完成后二日內必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗收工作。

　　七、其它事項：

　　1、乙方必須保證每周到工地兩次以上，便于掌握工程進度，遇到重要事情隨叫隨到。

　　2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個月內完成，超出時限仍然需要乙方工作，甲方另支付每月3000元工資給乙方。

　　3、甲方如將分部工程對外進行分包時，分包工程資料費由分包單位另付，如資料由分包方完成，乙方配合整理存檔。

　　4、未盡事宜雙方協商解決，補充協議具有同等法律效力。

　　八、違約責任

　　1、以上條款雙方必須嚴格遵守，任何一方不得違反，否則追究違約方經濟責任。

　　2、本協議一式二份，雙方各執一份，經雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

拆遷房屋合同 篇25

　　建設單位：(以下簡稱甲方)

　　施工單位：(以下簡稱乙方)

　　為加強施工現場環境治理管理，認真執行、貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局的有關環境保護法律、法規和管理要求。依據《中華人民共和國環境保護法》的有關規定。確保施工現場環境保護工作始終保持良好狀態，雙方本著平等、自愿的原則，簽訂本協議書。甲方和乙方應當按照各自職責，對施工現場各自施工區域的環境保護進行監督管理，嚴格遵守本協議書的權利、責任和義務。建立起相互理解信任，相互支持配合的良好關系，保障施工現場環境保護工作順利進行。

　　甲方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。加強對施工單位的要求，負責對施工現場環境保護進行全面監督、管理，并對施工現場環境保護工作進行檢查和指導。

　　施工現場周邊必須進行圍擋，現場大門和圍擋要牢固、整齊、美觀、規范。現場清潔、整齊，主要道路硬化，有排水措施。

　　建筑垃圾、生活垃圾分類存放，并應及時清理，現場出入口要設置洗車設備，確保車輪不帶泥砂上路。

　　遇有四級以上大風天氣時做好遮蓋工作，采取有效揚塵防治措施。

　　施工現場存放水泥、砂石、灰土等物料要采取有效揚塵措施，堆放整齊，并配備相應的灑水設施，及時灑水降塵。

　　砼泵、車輛清洗處應設沉淀池，存儲和使用油料要有防治污染土壤、水體措施，食堂污染應有隔油池，定期掏油。人為活動噪聲應有控制措施。

　　由于沒有貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局及公司有關施工現場環境保護的管理規定，未落實責任制和規章制度。對施工現場環境保護沒有進行全面監督、管理、檢查和指導。被上級部門曝光，批評及罰款。或對施工現場造成不良影響，由甲方負責。

　　乙方的權利、責任和義務：

　　貫徹落實國家、市住房和城鄉建設局、市環保局有關施工現場環境保護的管理規定，落實責任制和健全規章制度。服從管理，對施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作負全面責任。

　　進入現場施工必須按照總包對環境保護管理的要求施工，施工區和生活區域有明確的劃分,及時清運施工、生活垃圾,或放入指定的容器內,或放入指定的容器內。不能將施工垃圾凌空拋撒。各工種在每天收工前必須做到活完料凈腳下清”的原則。生活區和宿舍內不得亂扔任何垃圾(剩菜、剩飯和不要的日常用品),并放入指定的可回收和不可回收的容器內,保持清潔。

　　施工現場要防止揚塵,運料汽車出現場大門必須有人負責保潔工作,配備相應的灑水設備。保持地面潮濕、清潔,以防揚塵污染空氣。

　　四級以上風應及時、快速清掃道路,加大對路面灑水、清掃的頻次,減少揚塵污染。施工現場土方、砂、堆必須覆蓋。

　　水泥等集中存放在庫房或嚴密遮蓋。

　　施工現場強噪聲機具應采取有效封閉措施,人為活動噪聲控制措施合理、有效、現場無違章現象。必須嚴格控制作業時間，一般不超過22時，對人為的施工噪聲應有降噪措施和管理制度。

　　所有施工人員進入施工現場必須帶好安全帽,杜絕現場亂扔生活垃圾的發生。

　　由于沒有貫徹落實國家、市建委、市環保局及公司有關施工現場環境保護管理規定,落實責任制和規章制度。對所屬施工區域、生活區宿舍的環境保護管理工作全面負起責任。

　　補充條款：

　　補充條款如下：

　　加強所負責施工區域的環境保護管理，做到6個100%。

　　現場道路每天定人進行清掃、灑水;

　　所負責的施工區域內垃圾分類存放,垃圾定期清理

　　按《揚塵取費[ ] 號文件》規定增加費率建筑1.83%，裝飾0.61%，安裝1.22%執行，進入工程決算。

　　資金投入使用情況：

　　施工道路及主要出入口： 元

　　工地施工道路及加工區域： 元

　　固定式沖洗設備： 元

　　密目網： 元

　　標示標牌： 元

　　噴淋、噴霧系統： 元

　　其他用具：水管、掃帚、鐵鍬： 元

　　視頻監控裝置： 元

　　建設單位(蓋章)： 施工單位(蓋章)：

　　負責人簽字： 負責人簽字：

　　年 月 日 年 月 日

拆遷房屋合同 篇26

　　工程項目名稱：________

　　發包單位(甲方)：________

　　承包單位(乙方)：________

　　承包單位所在地址：________

　　為了規范建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

　　1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

　　2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

　　3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

　　4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

　　5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并報告主管領導。

　　6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

　　7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

　　8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

　　9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。

　　10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

　　11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

　　12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。

　　13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

　　14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。

　　甲方(蓋章)：________

　　法人代表(簽字)：________

　　______年____月____日

　　乙方(蓋章)：________

　　法人代表(簽字)：________

　　______年____月____日

拆遷房屋合同 篇27

　　外墻粉刷合同　　發包方（甲方）：__________________________　　承包方（乙方）：__________________________　　根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，雙方就甲方房屋外墻粉刷達成如下協議：　　

　　一、 工程概況：　　

　　1、 工程項目：甲方房屋外墻粉刷　　

　　2、 工程地點：構皮灘街上向東路　　

　　二、工程內容及單價　　

　　1、將甲方房屋靠街一面（一樓除外）的瓷磚銻掉后用水泥清光。共計1800.00元　　

　　2、房屋后面水泥清光，單價為15.00元每平方米。　　

　　三、發包方式　　包工不包料。即甲方負責提供粉刷所需的材料如水泥、細沙等。乙方負責組織工人施工和自備施工工具等。　　

　　四、 工程質量要求　　

　　1、靠街一面的瓷磚全部銻掉，包括貼瓷磚時所用的水泥灰漿。　　

　　2、墻體粉刷清光符合建筑行業質量檢驗評定標準。（即與周圍房屋外墻清光質量相當。）　　

　　五、安全文明施工要求　　

　　1、乙方在施工時，嚴格按照國家安全操作規范及文明施工條例要求標準進行施工。　　

　　2、乙方在施工期間，嚴格采取安全施工保護措施。由于自身設備故障、安全措施防護不到位、作業不規范等造成作業人員或其他人員的人身傷害傷亡、甲方設備損壞等，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。　　

　　六、工期　　由于銻瓷磚一面是街面，一個門面是甲方的副食店，另一個門面是甲方的在出售金沙煤。為盡量減少施工對甲方生意帶來的影響，故在開工之日起____日內　　（特殊天氣如下雨不能施工除外）必須完成門面的瓷磚銻出和水泥清光工作。每拖延____日，按工程總造價（1800.00元）的5%進行罰款。房屋后面的墻面清光，時間不計。（附開工時間：________年____月____日）　　

　　七、雙方責任：　　甲方：　　

　　1、按時提供所需材料。　　

　　2、為乙方提供電源、水源等。　　

　　3、在施工場所拉好警戒線，提醒過往行人勿靠近施工場所。　　乙方：　　

　　1、嚴格按照國家頒布的施工驗收規范和質量檢驗標準，把好工程質量關。　　

　　2、如出現工程質量問題，造成重新返工，工期延誤和浪費材料等損失，由乙方承擔。　　

　　3、保管好自身工具，若丟失自行負責，與甲方無關。　　

　　八、未涉及條款，由甲乙雙方協商解決。　　

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。　　甲方：乙方：________年____月____日

拆遷房屋合同 篇28

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　經甲乙雙方友好協商，甲方同意將_______工程的______施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

　　一. 工程概況

　　1. 工程名稱：______________

　　2. 工程地點：________________

　　3. 承包范圍：_______________

　　4. 承包方式：包工、包料、包費用

　　5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起______個日歷天。

　　6. 工程質量：本工程為合格工程

　　二. 合同單價和付款方式

　　1. 合同單價：_____________

　　2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

　　4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。

　　三.技術要求和質量標準_______________________

　　四.違約責任和安全責任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款______%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的_____%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　五.爭議或糾紛處理

　　1. 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。

　　2. 當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議，雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六.保修

　　1. 本工程保修期為_____年

　　在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后_____小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　七.本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執____份，乙方執____份。

　　甲方(簽章)：____________

　　電話：_____________

　　日期：_____________

　　乙方(簽章)：____________

　　電話：_____________

　　日期：_____________

拆遷房屋合同 篇29

　　甲方：

　　地址：

　　聯系人：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　乙方 ：

　　地址：

　　聯系人

　　聯系電話：

　　甲方經過招選，選定乙方作為_______大廈試驗基站建設工程施工單位，并委托乙方負責基站建設所涉及的相關事宜。為明確甲乙雙方的權利與義務，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著互惠互利的原則，雙方就委托建設工程施工有關事宜達成以下協議以共同遵守：

　　第一條工程項目概況：

　　（一）項目名稱：

　　（二）施工地址：

　　（三）雙方委派的工程代表：

　　甲方代表：

　　乙方代表：

　　第二條工程項目的具體內容

　　（一）天線基礎的設計施工（要達到甲方要求及安全技術指標，見附件1）。

　　（二）天線桅桿、安裝配件的制作（按甲方要求，見附件1）。

　　（三）發射饋線的敷設、緊固、安裝、接頭防水處理。

　　（四）配合甲方進行天線的調試、調測。

　　（五）天饋系統的接地及防雷處理（按國家標準，見附件2）。

　　（六）其它與基站建設有關的事宜。

　　第三條工程價款與費用結算

　　（一）工程施工總價款：人民幣（小寫）元（大寫：元整）；其中包含項目內容所涉及的各項費用及稅金。

　　（二）付款方式：

　　1.整個工程建設完畢（包括機房設備搬運整理、電源引入、桅桿架設、地線、避雷等）經甲方驗收合格后一次性付清乙方總合同金額。

　　2. 甲方將合同款項下的應付合同款付至乙方以下指定帳戶：

　　收款人：

　　開戶行：

　　帳戶：

　　3.乙方在甲方支付合同款項時，應先按各期付款數額向甲方開具符合國家法律法規和標準的稅務發票甲方收到合格發票后予以支付相應款項。不開具或者開具不合格的發票，甲方有權延遲支付款項直至乙方開具合格發票之日且不承擔任何違約責任，且乙方的各項合同義務仍應按合同約定履行。

　　第四條工程期限

　　（一）工程開工日期為：

　　（二）施工最后期限：

　　（三）完工時間預計：

　　第五條雙方的權利和義務

　　（一）甲方的權利與義務

　　1. 甲方應及時向乙方提供必要的工程施工圖紙和工程施工技術要求，明確乙方的具體工作內容；

　　2. 甲方負責提供安裝設備及附隨設備的安裝件，確保不影響施工進度；

　　3. 施工過程中，甲方有權根據需要對工程和施工進行相應的調整和修改，

　　具體程序及細節由甲乙雙方協商。

　　（二）乙方的權利與義務

　　1. 乙方應在規定的時間內提交"施工組織設計方案"和"施工綜合進度計劃"，甲方對于乙方提交的"施工組織設計方案"和"施工綜合進度計劃"同意與否，應在2日內予以答復，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的"施工組織設計方案"和"施工綜合進度計劃"為合同附件，應共同遵循；

　　2. 乙方應保證具備以下施工資質與條件，簽約時應向甲方出具相關的證明材料：

　　（1）施工單位的營業執照及法人證明書；

　　（2）施工主管部門規定的其他應具備的條件。

　　3. 乙方負責應由甲方提供的設備由甲方存放處運抵施工現場，或甲方指定的場所；

　　4.乙方按甲方要求負責基站站點的勘察、基礎設計、整體施工等工作；

　　5. 乙方在組織施工時應切實注意安全，凡施工人員在施工期間所發生的一切意外事故及人身傷害事故，由乙方自行負責；

　　6.乙方在施工過程中造成侵害第三人人身或財產損害的責任由乙方負責。

　　7.施工過程中產生的垃圾廢物由乙方負責及時處理。

　　第六條未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利義務轉讓給任何第三人，不得將工程項目進行分包和轉包；

　　第七條乙方施工人員在工程施工期間，應服從遵守甲方有關制度，維護甲方的企業形象，不得借甲方的名義在施工期間從事各種違法違紀活動，由此產生的一切后果由乙方負責。

　　第八條保密條款：甲乙雙方應恪守因簽署或履行本合同而獲知的對方商業信息及其它商業秘密。任何一方如將獲知的對方商業秘密泄露給第三方，應賠償因泄密而給對方造成的一切損失并承擔相應的法律責任。

　　第九條工程質量與驗收

　　（一）甲方按移動電視發射基站的施工及驗收標準對乙方所完成的工程進行驗收，乙方施工完畢即通知甲方進行驗收。

　　（二）乙方按甲方建設施工及驗收技術規范、采用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。

　　（三）以上檢查合格后，又發現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。

　　（四）上檢查檢驗應執行電信建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，

　　除非經檢查檢驗為質量不合格，因此發生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。

　　（五）工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任，并賠償由此造成的損失。

　　（六）由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工，修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延

　　（七）需要進行中間驗收的工程或部位，在合同中約定其名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件。

　　（八）工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢驗合格后在隱蔽或中間驗收48小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后再由甲方重新組織驗收。

　　第十條違約責任

　　（一）合同簽訂后若因乙方原因造成工程逾期交付或因施工質量不合格給甲方造成損失，甲方有權視情況予以扣留部分或全部保證金，不足以彌補因乙方過失給甲方造成的全部損失的部分從工程合同款中扣除，不可抗力因素除外，因甲方原因造成的乙方工程延期或者給乙方造成的損失由雙方協商解決。

　　（二）乙方應嚴格按照甲方的要求進行施工，不能自作主張，否則造成的一切損失均由乙方自行負責。

　　（三）本合同生效后，除甲乙雙方一致同意或不可抗力外，雙方應認真履行。任何一方單方中止合同，應承擔違約責任，違約金為本合同工程施工費用總金額的30%。

　　（四）乙方施工質量和要求達不到甲方預先要求，甲方有權要求乙方予以完善和改進，由此產生的一切費用由乙方負責，并不因此而增加施工工期，給甲方帶來損失的，甲方有權向乙方索賠直至扣除乙方的施工費用；

　　（五）在系統運行中若因乙方施工質量造成的運行故障，乙應承擔由此造成的一切損失。

　　（六）由于乙方施工質量問題或乙方在施工過程中沒有全力配合甲方工作而給甲方造成經濟損失的，甲方有權單方解除合同，并要求乙方承擔由此造成的損失。

　　（七）因甲方原因給乙方造成的經濟損失由甲方負責。

　　第十一條爭議解決方式

　　甲乙雙方在履行合同過程中發生爭議，應友好協商解決，協商不成的，雙方一致同意向深圳仲裁委員會申請仲裁。

　　第十二條本合同未盡事宜，雙方協商解決。經雙方協商一致，合同條款可以予以變更或終止。

　　第十三條本合同自簽訂之日起生效。

　　第十四條本合同一式陸份，甲乙雙方各執三份。

　　甲方（章）：

　　乙方（章）：

　　代表人：（簽字）

　　代表人：（簽字）

　　年 月 日

　　年 月 日

拆遷房屋合同 篇30

　　建設工程合同范文

　　履約銀行保證書

　　根據本保證書，我們(單位名稱)注冊地址為(詳細地址)(以下稱承包人)，和(保證人姓名)注冊地址為(詳細地址)(以下稱保證人)在此以擔保全額為(貨幣名稱、數額)共同格守對(業主名稱)(以下稱為業主)的義務。

　　根據本保證書，承包人與保證人應保證自己，以及其繼承人和受讓人承擔共同的及各自的對該項支付的義務。

　　根據以業主為一方，承包人為另一方所達成的協議，承包人已承擔了合同義務(以下稱為所簽合同)去實施并完成某項工程，并在工程出現任何缺陷時，按上述合同中有關條款規定進行修補。

　　茲將上述書面保證的條件表述如下：如果承包人正確地履行和遵守所簽合同中規定的承包人一方按合向的真實主旨、意向和含義應履行和遵守的所有條款、條件及規定，或者如果承包人違約則保證人就賠償業主因此而蒙受的損失，直到達到上述保證金總額，屆時，本保證書所承擔之義務即告終止和失效。

　　否則仍保持完全有效。

　　但所簽合同條款，或對工程的實施。

　　完成及修補其缺陷的性質和范圍的任何變更，以及業主或監理工程師根據所簽合同給予的時間寬限或業主或上述監理工程師方面對所簽合同有關事宜所做的任何容忍或寬恕均不解除保證人所承擔之上述保證書規定的義務。

　　但只在下述情況下保證人才承擔清償業主蒙受損失之義務：

　　收到業主與承包人雙方書面通知，說明業主與承包人已一致同意應向業主支付這一筆損失賠償費;或者保證人收到一份與所簽合同條款規定相一致的、按仲裁程序簽發的、并在法律上證明的裁決書副本，說明應向業主支付這一筆損失賠償費。

　　代表(承包人名稱)代表(保證人姓名)由(簽字人姓名)由(簽字人姓名)

　　以_____的資格以_____的資格

　　在(證明人)證明下在(證明人)證明下

　　簽于一九九_年_月_日簽于一九九_年_月_日

拆遷房屋合同 篇31

　　上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

　　住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

　　法定代表人：_________________黃__________執行董事

　　被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

　　身份證號：_____________

　　住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

　　被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

　　住所地：_________________成都市__________巷__________號

　　法定代表人：_________________劉__________總經理

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

　　2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

　　3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

　　上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

　　上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

　　一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

　　年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

　　二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。

　　三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

　　根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

　　綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

　　此致

　　成都市中級人民法院

　　上訴人：_________________甲公司

　　年_____月_____日

拆遷房屋合同 篇32

　　甲方：(以下簡稱甲方)　　乙方：(以下簡稱乙方)裝修公司　　依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：　　

　　一、 工程概況及承包方式　　

　　1、 工程名稱：　　

　　2、 工程地點：　　

　　3、 工程承包方式：包工包料　　

　　4、 工程概況：建筑面積平方米。　　

　　二、 工程裝修內容　　綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程　　

　　三、 工程造價　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;　　工程造價為： 元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工后以審計為準)　　

　　四、 工程期限　　工程開工日期：________年____月____日　　工程竣工日期：________年____月____日　　

　　五、 質量要求　　按國家建設部行業標準G7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。　　

　　六、 付款方式　　

　　1、合同簽定后，甲方即付給乙方工程款總造價的　　

　　2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的　　

　　3、工程竣工驗收合格后，甲方即付給乙方工程款總造價的　　

　　4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。　　

　　七、雙方責任　　

　　1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。　　

　　2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。　　

　　八、其它事宜　　經甲乙雙方商定做出如下協議：　　

　　1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。　　

　　2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價后，以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)　　

　　3、 工程量發生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。　　

　　4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。　　

　　5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。　　

　　6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，并具有同等法律效力。　　甲方單位名稱： 乙方單位名稱　　(蓋) (蓋)　　法人代表： 法人代表：　　委托代理人： 委托代理人：________年____月____日

拆遷房屋合同 篇33

　　建設單位（甲方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　咨詢單位（乙方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　為使____建筑安裝工程的構想科學，設計和施工經濟、合理，建設速度快，誤差小，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同。　　

　　第一條 甲方應于________年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委托書以及建筑安裝工程的建筑面積、安裝項目、消防方式、庫房每層凈高等資料提交乙方。　　

　　第二條 乙方根據甲方要求，對________建筑安裝工程的地形、地質條件、建筑安裝構想等進行可行性研究，最后編制出設計任務書及匡算表，于________年____月____日以前交付甲方。　　

　　第三條 甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準，承付乙方咨詢費________元。自本合同簽訂之日起____日內，甲方先付給乙方____元，待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方后____日內，再付給乙方____元。　　

　　第四條 為本咨詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔。　　

　　第五條 甲方的違約責任　　

　　1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。　　

　　2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付咨詢費，遲延一天，按遲延交付款額罰款____‰。　　

　　3.甲方如果中途中斷咨詢請求，乙方咨詢工作已經過半的，應付給乙方全部咨詢費；咨詢工作尚未過半，按總咨詢費的50％收費。　　

　　第六條 乙方的違約責任　　

　　1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表，遲延一天，按總咨詢費金額罰款____‰。　　

　　2.乙方如中途中斷咨詢，應按總咨詢費向乙方交付罰款。　　

　　3.乙方所提供的技術咨詢服務，因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的，應負責賠償。如果由此引起重大事故，造成嚴重后果的，還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。　　

　　第七條 其他約定________________________________________　　本合同自簽訂之日起，甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜，需經雙方協商解決。　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同副本一式____份，分別交________建筑工程主管部門、等單位各一份。　　建設單位（甲方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯系人：___________________　　銀行賬戶：_________________咨詢單位（乙方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯系人：___________________　　銀行賬戶：________年____月____日訂

拆遷房屋合同 篇34

　　廣州市建設工程石材供料合同范本

　　合同編號_________

　　需方(甲方)：__________________

　　供方(乙方)：__________________

　　依據《_____》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。

　　第一條?石材供料

　　1.甲方委托乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

　　2.石材供料時間：_______________________________。

　　3.交付地點為(選擇一項)

　　□施工現場：____________________________________。

　　□甲方指定的材料存放地點：______________________。

　　□雙方約定的其他地點：__________________________。

　　4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的.交付時間和地點。

　　第二條?承接方式

　　1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

　　2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。

　　甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當?日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

　　3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

　　4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

　　第三條?質量要求

　　乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

　　□國家標準

　　□行業標準

　　□雙方約定標準：________________________________。

　　第四條?運輸與裝卸

　　1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責?□乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。

　　2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。

　　第五條?驗收

　　1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

　　2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。

　　第六條?合同價款與支付方式

　　1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

　　2.支付方式

　　(1)合同簽訂后_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________?元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。

　　(2)款項支付(選擇一項)

　　□按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　□按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后_______日內核實并支付進度款。

　　3.合同價款結算方式為：____________________________。

　　4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收后_______天內支付余款，甲方暫留合同總價款的______%作為保修金，甲方應在保修期滿后_______天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

　　第七條?違約責任

　　1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。

　　2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

　　4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

　　5.其他違約責任：____________________________。

　　第八條?保修

　　1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

　　2.保修項目____________________________。

　　3.保修內容____________________________。

　　4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

　　第九條?合同變更與未盡事宜補充

　　1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

　　2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

　　第十條?其他事項____________________________。

　　第十一條?爭議處理

　　因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

　　1.向上海_____委員會申請_____。

　　2.向人民法院提起訴訟。

　　第十二條?本合同生效后雙方可以向上海石材行業協會備案。

　　第十三條?附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。

　　甲方：________________________?乙方：________________________

　　簽訂人：_______?職務：_______?簽訂人：_______?職務：_______

　　負責人：______________________?負責人：______________________

　　住所地：______________________?住所地：______________________

　　電話：________________________?電話：________________________

　　___________年______月_______日?___________年______月_______日

　　附件：石材供料單