建設(shè)工程合同模板十二篇
建設(shè)工程合同模板 篇1
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
簽定時(shí)間：
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，為了明確雙方在建設(shè)過程中的權(quán)力、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，結(jié)合該工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂合同。
一、工程范圍
1、 工程名稱：東興用電工程
2、 工程地點(diǎn)：城東
3、 工程承包項(xiàng)目和內(nèi)容：高低壓開關(guān)柜(含二期工程間隔部分)、變壓器、柱上開關(guān)、隔離刀閘、避雷器、接地網(wǎng)、柱上開關(guān)、柱上開關(guān)以下高壓電纜、開關(guān)室至表計(jì)上樁低壓電纜、配電室密集型母線以及施工過程中輔助材料供應(yīng)，所有設(shè)備安裝調(diào)試、電纜施放、表計(jì)安裝，本工程含設(shè)計(jì)費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)、運(yùn)行準(zhǔn)備費(fèi)、二級(jí)負(fù)荷安裝(含材料)及規(guī)費(fèi)。本工程不含：電氣工程土建部分，所有電纜橋架，表計(jì)配套費(fèi)(乙方協(xié)助甲方申請(qǐng)開戶)。
二、工程造價(jià)
4、本工程采用總承包形式，工程總造價(jià)為人民幣元 ￥
三、建設(shè)工期
5、 根據(jù)有關(guān)工期定額和使用需要，暫定工程總工期為預(yù)付款到賬后45日歷 天。
6、 如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延;
(1)甲方未按乙方要求完成土建基礎(chǔ)，不能提供施工場地，水、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，設(shè)備未能到位，影響進(jìn)場施工。
(2)不屬包干范圍內(nèi)的重大設(shè)計(jì)變更，提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)，致使設(shè)計(jì)方案改變或由于施工無法進(jìn)行的原因 而影響進(jìn)度。
(3)在施工中因停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停電、停水3天以上(每次連續(xù)4小時(shí)以上)，影響正常施工。
(4)未按合同規(guī)定撥付款而影響施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
(6)因供電部門原因無法停電，致使乙方不能連續(xù)施工而影響進(jìn)度。
四、工程質(zhì)量、驗(yàn)收與安全管理
7、 本工程的質(zhì)量為優(yōu)良。
8、 工程質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)：①該工程施工圖紙、設(shè)計(jì)說明和設(shè)計(jì)變更;② 電力建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)范;③設(shè)備、材料制造廠產(chǎn)品說明書及技術(shù)資料。
9、 甲方在不防礙乙方正常作業(yè)的情況下，可隨時(shí)對(duì)作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查、督促。
10、 隱蔽工程在隱蔽以前，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方檢查。甲方?jīng)]有及時(shí)檢查的，乙 方可以順延工程日期，并有權(quán)要求賠償停工、窩工等損失。乙方在施工中嚴(yán)格 執(zhí)行電力工程方面的國標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)，特別是主要設(shè)備應(yīng)符合地方供電部門 要求。
11、 該工程竣工后，由地方供電部門根據(jù)工程質(zhì)量驗(yàn)收依據(jù)及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收， 驗(yàn)收合格的，甲方按照本合同支付工程款，驗(yàn)收不合格由乙方承擔(dān)責(zé)任。
12、 乙方嚴(yán)格按照《電力建設(shè)安全施工管理規(guī)定》落實(shí)本工程施工的各級(jí)安全 責(zé)任制。本工程中非乙方責(zé)任發(fā)生的一切事故障礙，有相關(guān)責(zé)任方負(fù)責(zé)處理并 承擔(dān)費(fèi)用。
五、工程造價(jià)的撥款和結(jié)算
13、本工程總造價(jià)為 壹佰伍拾捌萬 元人民幣。
14、本工程合同簽訂后10日內(nèi)，甲方支付本工程造價(jià)部分工程款，計(jì)人民幣 壹佰萬元，工程竣工驗(yàn)收合格(正式送電前)支付工程余款伍拾捌萬元。
六、其他事項(xiàng)
15、本合同及附件一式肆份，甲乙雙方個(gè)執(zhí)貳份。
16、 本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方合同專用章之日起生效，需辦理簽(公) 證的，自辦畢簽(公)證之日起生效;工程竣工驗(yàn)收符合要求，結(jié)清工程造價(jià)款后終止。
17、 本合同簽訂后，甲乙雙方如需要提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可簽訂 補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同。
18、 任何一方違反合同規(guī)定，雙方協(xié)商或向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁。
19、二期工程低壓部分聯(lián)絡(luò)柜一期以考慮，其費(fèi)用待二期另行計(jì)算。
甲 方(合同章)： 乙 方(合同章)：
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
年月日：
建設(shè)工程合同模板 篇2
甲方： 乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同經(jīng)濟(jì)合同法》、《電力建設(shè)安
裝工程承包合同條例》，結(jié)合本工程具體情況，雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條 工程概況
一、工程地址：
二、工程內(nèi)容：
三、計(jì)劃開工日期： 計(jì)劃竣工日期：
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合同工程
第二條 本合同執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)國家、自治區(qū)及電力行
業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)程、規(guī)范。
第三條 甲方工作
一、甲方工程負(fù)責(zé)人：
二、負(fù)責(zé)工程施工中的協(xié)調(diào)工作。
三、工程決算的審核。
四、其他需要甲方辦理的工作。
第四條 乙方工作
一、乙方工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 張新江
二、組織施工、編制工程施工計(jì)劃。
三、繪制施工圖、編制工程決算。
四、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理。
五、負(fù)責(zé)工程施工中的勞動(dòng)防護(hù)及安全施工、文明施工、綜合治理。
六、乙方承辦的其他工作。
第五條 施工組織管理
一、延期開工
乙方應(yīng)按合同要求按時(shí)開工，若不能按時(shí)開工，應(yīng)以書面形式向甲方報(bào)告，并經(jīng)甲方同意。
二、暫停施工
有下情況之時(shí)，甲方可通知乙方暫停施工：
(一)不按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工;
(二)工程質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)和規(guī)范要求;
(三)施工組織、安全生產(chǎn)達(dá)不到要求。
三、工程延誤
(一)工程量變化和設(shè)計(jì)變更等原因;
(二)因甲方原因引起的工程延誤，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第六條 工程質(zhì)量要求
一、甲方要求本工程為合格工程
二、乙方應(yīng)按電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程進(jìn)行施工，達(dá)到甲方及設(shè)計(jì)質(zhì)量要求。
三、達(dá)不到質(zhì)量要求引起的整改、返修等經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
四、質(zhì)量達(dá)不到要求的，甲方有權(quán)從乙方金額中扣除工程費(fèi)。同時(shí)乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并向甲方支付違約金。(合同造價(jià)5%)
第七條 工程安全管理
乙方應(yīng)做到文明施工、安全施工，并承擔(dān)安全責(zé)任。
第八條 合同借款與支付
本工程合同總價(jià)為：伍萬伍仟元，小寫：(￥：5.5萬元 )。
一、合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價(jià)肆萬元作為工程預(yù)付款。工程竣工驗(yàn)收送電后支付剩余款項(xiàng)。
第九條 違約責(zé)任
一、如甲方逾期付款承擔(dān)逾期部分的銀行利息;
二、合同簽訂后，甲乙任何一方造成本合同不能履行(出不可抗力)，均有權(quán)利向?qū)Ψ剿髻r合同違約金，合同違約金計(jì)算方法：按本合同總款項(xiàng)的10%計(jì)算。
第十條 材料設(shè)備供應(yīng)
按新疆電力公司農(nóng)網(wǎng)建設(shè)改造管理辦法的規(guī)定：設(shè)備、導(dǎo)線、電桿、橫擔(dān)等材料由乙方負(fù)責(zé)，所進(jìn)材料必須具備三證和檢驗(yàn)報(bào)告。
第十一條 竣工驗(yàn)收
本工程實(shí)行三級(jí)驗(yàn)收制。既施工單位自檢，運(yùn)行單位檢查驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收。乙方必須按檔案資料要求做好工程資料的整理和交接工作。
甲方按電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、規(guī)范和合同規(guī)定的要求組織竣工驗(yàn)收。
第十二條 工程保修
工程保修期 年，從工程投運(yùn)之日起。
第十三條 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
第十四條 本合同自簽訂之日?qǐng)?zhí)行，一式 份，甲方執(zhí)份，備案壹份。
本合同經(jīng)雙方蓋章(簽字)后生效。
甲方：簽字(蓋章) 乙方：簽字(蓋章)
法定代表人(或委托代理人)： 法定代表人(或委托代理人)：
簽約日期： 年 月 日
建設(shè)工程合同模板 篇3
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關(guān)規(guī)定，為明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù)，針對(duì)小灣電站場內(nèi)捌柒聯(lián)營體10KV施工電源架設(shè)工程具體情況，雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議。
第1條 工程概況：
1.1工程名稱：小灣電站場內(nèi)八七聯(lián)營體10KV施工電源架設(shè)工程，具體工程項(xiàng)目如下:
①GJ-35mm2線路架設(shè);
�、赮JV22-3*35電纜的敷設(shè)，電纜頭的制作、安裝;
�、鬯嚯娋�桿的架設(shè);
�、艿浔ｋU(xiǎn)開關(guān)購置、調(diào)試、安裝;
⑤避雷器購置、調(diào)試、安裝;
�、薷綦x刀閘的購置、安裝、調(diào)試;
1.2工程建設(shè)地點(diǎn):小灣電站現(xiàn)場。
1.3工程承包方式及承包范圍：
1.3.1工程承包方式為：10KV線路架設(shè)為單價(jià)承包合同,其它設(shè)備的安裝為總價(jià)包干。
1.3.2工程承包范圍為線路的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工及計(jì)量箱等的安裝、調(diào)試，以及變壓器除外的所有設(shè)備材料購置。
第2條 甲方責(zé)任：
2.1負(fù)責(zé)由甲方提供的變壓器的運(yùn)輸、裝卸、驗(yàn)收、保管。
2.2負(fù)責(zé)對(duì)乙方的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。
2.3負(fù)責(zé)按合同的有關(guān)規(guī)定按時(shí)支付合同款。
第3條 乙方責(zé)任：
3.1負(fù)責(zé)線路的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、施工及變壓器等設(shè)備的安裝調(diào)試。
3.2負(fù)責(zé)線路架設(shè)所需的導(dǎo)線、鋼絞線、電桿、拉線盤、金具、絕緣子、鐵附件以及高壓計(jì)量箱、隔離開關(guān)、跌落保險(xiǎn)開關(guān)、避雷器等器材的采購、運(yùn)輸、裝卸、驗(yàn)收、保管。
第4條 工程開工、竣工日期：
4.1工程開工日期：20xx年12月06日
4.2工程竣工日期：20xx年12月10日
4.3總?cè)諝v工期：4天
第5條 工程質(zhì)量要求及驗(yàn)收：
5.1乙方本著“質(zhì)量第一”的宗旨，加強(qiáng)工程施工過程中的質(zhì)量自檢、自查，確保工程質(zhì)量。
5.2工程施工和驗(yàn)收?qǐng)?zhí)行的技術(shù)規(guī)范為《35KV及以下線路工程驗(yàn)收規(guī)范》及《電氣裝置安裝工程驗(yàn)收規(guī)范》。
第6條 施工安全：
6.1在施工過程中，乙方認(rèn)真執(zhí)行國家及部有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、指令、規(guī)程、規(guī)范，貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針。
6.2施工中人員、設(shè)備的安全及安全責(zé)任全部由乙方自行承擔(dān)。
6.3線路、設(shè)備自投產(chǎn)運(yùn)行日起運(yùn)行維護(hù)工作由甲方負(fù)責(zé)。
第7條 合同價(jià)款;
7.1該工程線路及設(shè)備安裝的價(jià)款總計(jì)：29987.66元(線路架設(shè)及設(shè)備見預(yù)算表)。工程完工后即可結(jié)算 。
第8條 工程驗(yàn)收：
8.1工程竣工驗(yàn)收投產(chǎn)后交一式二份驗(yàn)收?qǐng)?bào)告附簡圖給甲方。
第9條 工程保修期限：
9.1工程保修期為一年，保修期自工程投產(chǎn)3日后計(jì)起。保修金為合同總價(jià)款的5%。如在保修期內(nèi)無質(zhì)量問題，保修期滿后，甲方無息支付全額保修金給乙方。
9.2保修期間因乙方采購的設(shè)備裝置性材料質(zhì)量及施工質(zhì)量造成的質(zhì)量問題由乙方無償保修。因不可抗力事件如飛石、山體滑坡、機(jī)械損傷、人為破壞等造成的事故由乙方負(fù)責(zé)有償維修，須另計(jì)費(fèi)用。
第10條 工程款的結(jié)算與支付：
10.1工程竣工驗(yàn)收投產(chǎn)后結(jié)算支付95%工程款給乙方，工程款的支付方式為轉(zhuǎn)帳支付。
第11條 合同糾紛的解決辦法：
11.1甲、乙雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生的糾紛由雙方協(xié)商解決。
第12條 其他：
12.1本合同有效期自甲、乙雙方簽定日起生效，至工程竣工驗(yàn)收質(zhì)保期滿工程款付清后，本合同自行失效。
12.2本合同正本2份，甲方1份，乙方1份;副本2 份，甲方1份，乙方1份。
甲方(蓋章)負(fù)責(zé)人(簽章)代表人(簽章)單位地址： 單位地址：大灣子營地開戶銀行：帳號(hào)：電話：
乙方(蓋章) 負(fù)責(zé)人(簽章) 代表人(簽章) 開戶銀行： 帳號(hào)： 電話：
建設(shè)工程合同模板 篇4
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號(hào)。
聯(lián)系電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對(duì)被反訴人提起反訴。
反訴請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令被反訴人賠償反訴人機(jī)械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)
事實(shí)和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問題，且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí)，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對(duì)單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對(duì)單，反訴人找不著付款對(duì)象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
綜上，反訴人認(rèn)為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，故反訴至貴院，請(qǐng)依法支持反訴請(qǐng)求。
如果 此致
__________人民法院
申請(qǐng)人：________________
_____________年_____月_____日
建設(shè)工程合同模板 篇5
甲方：________________
乙方：________________
合作辦學(xué)項(xiàng)目：_________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等互利、共同發(fā)展的原則，就雙方合作辦學(xué)事宜達(dá)成以下協(xié)議：
甲方權(quán)利義務(wù)：_________________
一、負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)教材，并負(fù)責(zé)為合格學(xué)員辦理相關(guān)證書，認(rèn)證手續(xù)費(fèi)、證書工本費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。
二、負(fù)責(zé)對(duì)聯(lián)合辦學(xué)單位的招生、教學(xué)負(fù)責(zé)人及師資進(jìn)行指導(dǎo)。
三、負(fù)責(zé)審核乙方的辦學(xué)資格、條件、管理、考試等事項(xiàng)，如發(fā)現(xiàn)乙方有嚴(yán)重違反有關(guān)規(guī)定、違反雙方約定、提供不實(shí)資料等行為之一或不適應(yīng)合作項(xiàng)目辦學(xué)條件的，甲方有權(quán)單方面提前終止合作協(xié)議，后果由乙方承擔(dān)。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
建設(shè)工程合同模板 篇6
上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃?xì)庥邢薰�，住所地__________
法定代表人：__________，職務(wù)經(jīng)理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號(hào)民事判決，現(xiàn)依法提起上訴。
上訴請(qǐng)求：
請(qǐng)求依法撤銷原判，發(fā)回重審，或查明事實(shí)后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對(duì)內(nèi)黃_______燃?xì)庥邢薰驹V訟請(qǐng)求。
事實(shí)與理由：
原判認(rèn)定事實(shí)不清，要求上訴人承擔(dān)本案連帶責(zé)任于法無據(jù)。
首先，原判認(rèn)定內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰綺______項(xiàng)目部是內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰臼清e(cuò)誤的。
內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰臼且婪ㄔO(shè)立的法人企業(yè)，自公司成立以來，從未設(shè)立任何項(xiàng)目部，更未設(shè)立河南**項(xiàng)目部。原判認(rèn)為“_______燃?xì)夤镜腳______項(xiàng)目部與_______簽訂合作協(xié)議”無事實(shí)根據(jù)。上訴人認(rèn)為，內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰九c內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔______項(xiàng)目部不是同一主體，不存在隸屬關(guān)系，也無法律上的任何利害關(guān)系。
上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務(wù)，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的河南_____建設(shè)工程有限公司，雙方簽訂有《建設(shè)工程施工合同》。上訴人與河南_______建設(shè)工程有限公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項(xiàng)目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內(nèi)_______燃?xì)庥邢薰竞幽?*項(xiàng)目部簽訂的燃?xì)馐┕?nèi)部合作協(xié)議與上訴人無關(guān)，原判將河南**項(xiàng)目部認(rèn)定為上訴人的公司屬牽強(qiáng)附會(huì)。
上訴人認(rèn)為，本案應(yīng)當(dāng)舉證證明內(nèi)黃_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔______項(xiàng)目部是否具有民事主體資格，是否具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力，設(shè)立內(nèi)黃_______燃?xì)庥邢薰竞幽蟔______項(xiàng)目部的機(jī)構(gòu)是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定，查明以上事實(shí)舉證責(zé)任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實(shí)的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃?xì)馐┕?nèi)部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱就認(rèn)定是上訴人公司的行為是不負(fù)責(zé)任的。
其次，原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無據(jù)。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應(yīng)當(dāng)?shù)玫劫r償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設(shè)工程有限公司，河南_______建設(shè)工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質(zhì)的王_______，對(duì)于張_______在工作中受到的傷害應(yīng)當(dāng)由王_______承擔(dān)賠償責(zé)任，河南_______建設(shè)工程有限公司承擔(dān)連帶責(zé)任，現(xiàn)原判要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任有悖法律規(guī)定。
總之，原判認(rèn)定事實(shí)不清，要求上訴人承擔(dān)連帶責(zé)任于法無據(jù)。望二審法院依法準(zhǔn)入上訴人上訴請(qǐng)求。
此致
_______中級(jí)人民法院
上訴人：_______燃?xì)庥邢薰?/p>
_____年_____月_____日
建設(shè)工程合同模板 篇7
反訴人(本訴被告)：_________________有限公司
法定代表人：_________________。
聯(lián)系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號(hào)。
聯(lián)系電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對(duì)被反訴人提起反訴。
反訴請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令被反訴人賠償反訴人機(jī)械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)
事實(shí)和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土，混凝土質(zhì)量存在問題，且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí)，造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對(duì)單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對(duì)單，反訴人找不著付款對(duì)象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
綜上，反訴人認(rèn)為，由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂，導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失，故反訴至貴院，請(qǐng)依法支持反訴請(qǐng)求。
原告人：_____________(蓋章)
__________年_____月_____日
建設(shè)工程合同模板 篇8
合同編號(hào)：_________________
簽約地點(diǎn)：_________________
甲方：_________________
乙方：_________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽訂以下合同條款。
一、合同標(biāo)的物
1、本合同標(biāo)的物為建設(shè)工程用扣件，由甲方向乙方購買。
甲方要求符合承建工程的
國家規(guī)定的扣件的標(biāo)準(zhǔn)。
4、乙方向甲方提供之扣件應(yīng)是國家規(guī)定有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)所生產(chǎn)。
二、合同期限
本合同期限為：_________年______月______日起，至乙方第一次送貨起至貨物供完止。
三、供貨及驗(yàn)收
1、甲方向乙方購買之扣件，由乙方送貨至甲方承建的或由甲方指定的地點(diǎn)，乙方送貨所發(fā)生的所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
2、送貨方式為
3、甲方需乙方送貨應(yīng)于送貨前日通知乙方，乙方應(yīng)按照具體送貨時(shí)間準(zhǔn)備貨物，保證按時(shí)到貨。貨到時(shí)，甲方負(fù)責(zé)提供放置貨物的場地和運(yùn)輸貨物所需通暢的道路。
4、乙方送貨途中發(fā)生鋼管損毀所產(chǎn)生的所有費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)，甲方不予承擔(dān)。
5、乙方將扣件送至合同約定的確地點(diǎn)后，甲方檢驗(yàn)后收貨，具體步驟如下：
貨到后，乙方提供供貨清單，甲方在驗(yàn)。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)貨物數(shù)量、質(zhì)量、損耗等方面情況。
甲方驗(yàn)收貨物時(shí)乙方應(yīng)有相關(guān)人員在場，驗(yàn)收合格后，雙方負(fù)責(zé)驗(yàn)貨人員在貨物清單上簽字確認(rèn)相關(guān)數(shù)據(jù)。
檢驗(yàn)合格后甲方正式收貨物，并在貨物清單上簽字確認(rèn)，乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證，否則甲方不予付款。
貨物驗(yàn)收不合格，甲方向乙方在場人員說明情況后，對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)不予確認(rèn)，并有權(quán)要求乙方調(diào)換貨物、退貨、補(bǔ)貨，因此造成乙方損失的，由乙方自行負(fù)擔(dān)。
四、貨款支付
貨款支付采取以下第
1、乙方下______月申請(qǐng)貨款支付。甲方對(duì)乙方要求的款項(xiàng)在______日內(nèi)核準(zhǔn)后，在付款申請(qǐng)書上簽字確認(rèn)，乙方憑此付款申請(qǐng)書要求甲方付款，甲方應(yīng)于天內(nèi)付清甲方簽字確認(rèn)的付款金額。
2、其他付款方式：
3、貨款的支付采取支票、轉(zhuǎn)帳等非現(xiàn)金方式進(jìn)行。
4、乙方在收款時(shí)應(yīng)提供相應(yīng)金額的合法發(fā)票。
五、雙方權(quán)利義務(wù)
甲方：
1、甲方有義務(wù)按時(shí)、如約向乙方支付貨款，否則甲方違約。
2、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時(shí)間和送貨地點(diǎn)。
3、甲方有權(quán)對(duì)乙方所送貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，并收貨，對(duì)檢驗(yàn)不符的貨物，甲方有權(quán)退或要求乙方換貨，由此造成乙方損失的，乙方自行負(fù)擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
4、對(duì)因扣件質(zhì)量不符造成甲方工程損失的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，并承擔(dān)相應(yīng)損失。
乙方：
1、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定質(zhì)量、數(shù)量的扣件。如乙方提供的扣件質(zhì)量存在暇疵、數(shù)量減少等不符約定情況，乙方違約。
2、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時(shí)間、地點(diǎn)，按時(shí)送達(dá)貨物。否則，乙方違約，并應(yīng)承擔(dān)由此造成甲方的損失。
3、乙方有權(quán)利要求甲方支付已送貨物款項(xiàng)。
甲方：____________乙方：____________
建設(shè)工程合同模板 篇9
房主人(甲方)：_________________
承建人(乙方)：_________________
根據(jù)《_________________》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本房屋修建工程的具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條、建筑項(xiàng)目：私房建設(shè)工程。
第二條、建設(shè)地點(diǎn)：
第三條、承建方式及施工準(zhǔn)備
1、甲方將其住宅工程以包工不包料的方式承包給乙方承建。
2、乙方應(yīng)提前天，將工程建設(shè)所需材料告知甲方，甲方應(yīng)及時(shí)像乙方提供工程所需全部材料。
3、乙方自帶建筑工程所需的一切機(jī)械設(shè)備及工具;雨天做好遮雨措施，避免下雨影響工程質(zhì)量。
4、甲方在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場前做到三通入戶(即水、電、道路三通入戶)
第四條、建房工期
乙方承建的該房屋從________年________月________日開工至________年________月________日完工工期________天。
第五條、建設(shè)工程承包單價(jià)及建設(shè)內(nèi)容
1、整體建筑包工費(fèi)，按照建筑面積定價(jià)，本房屋修建的建筑面積為m2,包工費(fèi)m2/元(包括人工工資及施工工具)。
2、房屋建筑面積的確定
房屋建筑面積=(房屋外墻皮長_________房屋外墻皮寬)+(雨篷長_________雨篷寬_________1/2)
3、整體建筑建設(shè)內(nèi)容
房建工程規(guī)范中所指的主體工程的全部土建工程，含上下水管的孔洞預(yù)留，電路、閉路電視線、電話線、管線路的預(yù)埋和安裝，瓷磚粘貼、等。
第六條、承建工程付款方式：
付款方式：
第一次：待乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后預(yù)付元做啟動(dòng)金。
第二次：基礎(chǔ)工程按合同和設(shè)計(jì)保質(zhì)保量完成后預(yù)付________元。
第三次：主體工程按合同和設(shè)計(jì)保質(zhì)保量完成后預(yù)付________元。
第四次：完成裝飾工程，掃地出門后付清除預(yù)留維修費(fèi)10%以外的余欠________元。
第七條、施工安全要求
1、乙方施工人員必須具備一定的房屋建筑施工經(jīng)驗(yàn)，以確保乙方所承攬建設(shè)的工程符合_____所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。
2、乙方必須重點(diǎn)抓好工程的質(zhì)量和安全施工，嚴(yán)格按照《抗震安居房屋建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》建房，在施工期間，以確保工程質(zhì)量和安全，控制好各種可能存在的危險(xiǎn)因素，消除安全事故的隱患，隨時(shí)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全三大要素加強(qiáng)全面檢查和督促。
3、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的一切費(fèi)用。如有此類情況出現(xiàn)，責(zé)任與甲方無關(guān)。
第八條、工程質(zhì)量。
1、乙方根據(jù)甲方要求由乙方確定施工圖紙，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。
2、工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到《抗震安居房屋建設(shè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》的合格條件。建房后的墻體、門窗洞口等要做到平整、光滑、無空鼓，墻磚、地面磚做到平整，杜絕空鼓，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3、因乙方方面自身原因達(dá)不到工程質(zhì)量合格條件，乙方應(yīng)按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并承擔(dān)導(dǎo)致返工、修改、重作等人工、材料等所有費(fèi)用。返工、修改后仍不能達(dá)到約定的合格使用條件的，乙方承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
第九條、違約責(zé)任和爭議的解決辦法
1、甲方如未按照乙方的工程進(jìn)度不能及時(shí)提供有關(guān)材料，造成乙方待料停工所受損失，均有甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)賠償。
2、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作。造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
3、甲乙雙方因履行本合同發(fā)生爭議，協(xié)商解決。如經(jīng)協(xié)商仍無法解決的，提請(qǐng)勞動(dòng)________委員會(huì)進(jìn)行________。
第十條、合同的生效與終止。
1、本合同一式二份，甲乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗(yàn)收合格、乙方將工程交付甲方、甲方預(yù)留維修費(fèi)10%外，全部付清。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印)：________________
身份證號(hào)：________________
乙方簽字(手印)：________________
身份證號(hào)：________________
________年________月________日
建設(shè)工程合同模板 篇10
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
為確保 工程資料符合國家建設(shè)工程竣工驗(yàn)收及業(yè)主要求，及時(shí)完成竣工備案工作。經(jīng)協(xié)商甲方將本項(xiàng)目工程資料的勞務(wù)承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下條款：
一、 承包方式與要求：
該工程資料以包工包料方式承包(綜合驗(yàn)收表、竣工報(bào)告、備案表、安全資料本薄及裝訂費(fèi)用由甲方提供)。要求乙方具備制作建設(shè)工程資料資質(zhì)，主要人員要有資格證書。
二、承包范圍：
包括工程技術(shù)管理、質(zhì)量控制、質(zhì)量驗(yàn)收、安全文明、竣工存檔、質(zhì)監(jiān)備案等相關(guān)資料(因甲方或業(yè)主手續(xù)不齊不能備案與乙方無關(guān))的收集編制、整理成檔，同時(shí)做好原材料、試件、試塊送檢工作。保證所有資料依據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)及變更、現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定、結(jié)合現(xiàn)場情況編制后裝訂成冊(cè);乙方承擔(dān)的各項(xiàng)資料應(yīng)符合各主管單位對(duì)資料的驗(yàn)收及檔案館的存檔規(guī)定。
三、承包內(nèi)容及價(jià)格：
經(jīng)議定該工程資料按建筑面積 元/㎡的單價(jià)由乙方進(jìn)行承包，包含內(nèi)容如下:
1、本工程從開工到竣工所有資料的申報(bào)、收集、整理、編制、裝訂。
2、原材料、試件、試塊送檢(甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸及承擔(dān)材料試驗(yàn)費(fèi)用)。
3、完整交付檔案館存檔、質(zhì)監(jiān)站備案資料，存檔的所有費(fèi)用(包括協(xié)調(diào)費(fèi)用)由甲方支付。
4、配合甲方簽證資料的編輯打印，甲方需提供底稿。
5、乙方自備電腦、打印機(jī)、表格紙張及辦公文具,甲方需提供施工現(xiàn)場使用的復(fù)印機(jī)及聲像資料設(shè)備。
四、付款方式：
本合同簽訂后暫借10%購買部分紙張表格等，工程結(jié)構(gòu)封頂付給總款的50%，余款工程竣工驗(yàn)收后一次性付清。
五、質(zhì)量要求：
乙方必須按現(xiàn)行工程竣工資料的規(guī)范要求、強(qiáng)制性文件以及質(zhì)監(jiān)部門和檔案館的要求整理、編制、裝訂，必須保證工程技術(shù)資料達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)，符合質(zhì)監(jiān)、檔案館、業(yè)主、甲方和監(jiān)理單位的要求。
六、雙方職責(zé)：
1、甲方職責(zé)：及時(shí)提供工程資料所需的各種文件;及時(shí)提供進(jìn)場材料的三證資料，不能影響乙方的資料收集整理工作;積極配合乙方的資料工作與質(zhì)監(jiān)站等各主管單位的關(guān)系處理。免費(fèi)提供乙方的辦公場地、桌椅以及在工地期間就餐等。
2、乙方職責(zé)：保證資料進(jìn)度與施工進(jìn)度有序銜接;保證工程資料與施工形象進(jìn)度同步，真實(shí)反映施工實(shí)情;在單項(xiàng)工程完成后二日內(nèi)必須提供完整資料;積極配合甲方接受各主管單位的每次檢查驗(yàn)收工作。
七、其它事項(xiàng)：
1、乙方必須保證每周到工地兩次以上，便于掌握工程進(jìn)度，遇到重要事情隨叫隨到。
2、甲方工程竣工資料備案必須在竣工后三個(gè)月內(nèi)完成，超出時(shí)限仍然需要乙方工作，甲方另支付每月3000元工資給乙方。
3、甲方如將分部工程對(duì)外進(jìn)行分包時(shí)，分包工程資料費(fèi)由分包單位另付，如資料由分包方完成，乙方配合整理存檔。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
八、違約責(zé)任
1、以上條款雙方必須嚴(yán)格遵守，任何一方不得違反，否則追究違約方經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
2、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設(shè)工程合同模板 篇11
甲方：_____________________(以下簡稱甲方)
乙方：_____________________(以下簡稱乙方)
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、條例、規(guī)章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，就本項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立協(xié)議并共同遵照?qǐng)?zhí)行。
第一條：工程名稱：
第三條：工程范圍：見附件.
第四條：工程總價(jià)：
人民幣(此項(xiàng)為投標(biāo)價(jià)，支付以實(shí)際工程量為依據(jù)，此為稅后價(jià))，乙方包工包料。
第五條：
5.1竣工日期：(竣工報(bào)告為準(zhǔn))交付日
5.2合同總工期：元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發(fā)票為前提。
第六條：本工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按設(shè)計(jì)文件及相關(guān)規(guī)范規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)施工且符合國家相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
第七條：代表
甲方應(yīng)指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認(rèn)為是甲方的正式文件，此項(xiàng)人員的授權(quán)委托書作為本合同的一部分。
如發(fā)生變更，甲方應(yīng)當(dāng)自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔(dān)。
第八條：工地管理
8.1乙方必須加強(qiáng)施工人員的安全及職業(yè)技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發(fā)生。
8.2嚴(yán)格執(zhí)行工地上的各項(xiàng)管理制度,施工現(xiàn)場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運(yùn)送指定地點(diǎn)。
8.3乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。
情節(jié)嚴(yán)重移交司法部門處理。
第九條：設(shè)備、材料、通行及配套
9.1甲方提供乙方臨時(shí)用房，以及為了履行完成、養(yǎng)護(hù)分包工程所需的暫時(shí)或永久性質(zhì)的設(shè)備。
9.2本工程使用的材料：見附件。
9.3乙方堆置器材設(shè)備之場所，應(yīng)在甲方許可之范圍內(nèi)，不得妨礙工程之進(jìn)行與街道之暢通。
甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應(yīng)向乙方提供使其設(shè)備足夠能進(jìn)入其工地的一部分或幾個(gè)部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關(guān)場所臨時(shí)水電設(shè)施由甲方負(fù)責(zé)提供，甲方應(yīng)隨時(shí)注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設(shè)施之安全正常營運(yùn)。
第十條：工程保險(xiǎn)
10.1乙方應(yīng)對(duì)其員工購買保險(xiǎn)
10.2由甲方辦理的保險(xiǎn)單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應(yīng)當(dāng)享有保險(xiǎn)單內(nèi)利益，甲方應(yīng)當(dāng)將乙方享有的利益注明或特別載列于保險(xiǎn)單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應(yīng)由甲方支付續(xù)保費(fèi)用。
第十一條：變更設(shè)計(jì)
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：
11.2經(jīng)由本合同雙方協(xié)商一致減少的事項(xiàng)。
11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項(xiàng)。
11.4所增加或變更之費(fèi)用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對(duì)高價(jià)定價(jià)。
11.5減少之工程，甲方除承擔(dān)乙方已購材料之損失外，還應(yīng)支付乙方為此支付合理的費(fèi)用。
第十二條：工程延期
12.1須延長完工日期時(shí)，乙方可于原因發(fā)生后3日內(nèi)據(jù)實(shí)將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條：驗(yàn)收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達(dá)到中間驗(yàn)收部位時(shí)，甲方應(yīng)在接到乙方通知之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
13.2本工程進(jìn)度于符合完工或階段性驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，乙方應(yīng)以書面報(bào)請(qǐng)完工驗(yàn)收。
經(jīng)監(jiān)理工程師認(rèn)可后，由甲方驗(yàn)收。
13.3乙方在驗(yàn)收前3日，將驗(yàn)收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時(shí)參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。
13.4甲方在收到乙方通知后3天內(nèi)未進(jìn)行驗(yàn)收、也未提出延期的，乙方提交的已驗(yàn)收通知中開列的工程量即視為被認(rèn)可，通知的驗(yàn)收日期即視為驗(yàn)收合格之日，作為支付合同價(jià)款的依據(jù)。
13.5本工程竣工并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。
驗(yàn)收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。
第十四條：違約及損害賠償責(zé)任
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價(jià)10%計(jì)算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達(dá)原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達(dá)15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外。
14.4一方有停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)或財(cái)務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時(shí)，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時(shí)進(jìn)場施工的，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應(yīng)按每人100元/天對(duì)乙方承擔(dān)賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費(fèi)用包括但不限于施工機(jī)具折舊費(fèi)、工地費(fèi)用及管理費(fèi)用等。
甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動(dòng)賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準(zhǔn)時(shí)支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價(jià)的百分之三支付違約金。
第十五條：糾紛處理
甲乙雙方如對(duì)本合約條款發(fā)生爭議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由人民法院管轄。
第十六條：其它
16.1合約時(shí)效：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。
16.2合同份數(shù)：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達(dá)之地址，如果變更應(yīng)及時(shí)通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達(dá)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建設(shè)工程合同模板 篇12
甲方：_______________
乙方：_______________
為使_______________項(xiàng)目在濟(jì)南高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，根據(jù)國家及地方有關(guān)法律、法規(guī)，雙方本著平等、自愿、有償?shù)脑瓌t，訂立本協(xié)議。
一、土地問題
1、土地位置及出讓方式
甲方同意本項(xiàng)目進(jìn)入濟(jì)南出口加工區(qū)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。初步確定項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于占地約畝。其中獨(dú)自使用面積畝，代征道路面積畝，確切位置坐標(biāo)四至和土地面積待甲方規(guī)劃土地建設(shè)管理部門實(shí)測(cè)后確認(rèn)。甲方將國有土地使用權(quán)以有償出讓方式提供給乙方。
2、土地價(jià)格
為體現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的支持，甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優(yōu)惠價(jià)格，將項(xiàng)目所需該宗土地的使用權(quán)出讓給乙方，出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地征用成本與出讓值差額計(jì)萬元，由高新區(qū)參照項(xiàng)目單位納稅中高新區(qū)財(cái)政收益部分給予相同額度的扶持。
3、付款方式
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃土地建設(shè)管理部門與乙方簽訂正式土地使用權(quán)出讓合同。乙方在該合同簽訂后十五日內(nèi)，一次性向甲方付清土地使用權(quán)出讓金。甲方收到全部土地使用權(quán)出讓金后，按國家有關(guān)規(guī)定，盡快辦妥國有土地使用證等有關(guān)手續(xù)。
二、工程建設(shè)
1、開工條件
按照乙方建設(shè)規(guī)劃要求，甲方承諾于_____年_____月_____日前，保證本期用地具備上水、污水、雨水、熱力、寬帶網(wǎng)、公用天線、通電、通信、通路和場平即"九通一平"的基本建設(shè)條件，確保乙方順利進(jìn)暢否則承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
甲方積極協(xié)助乙方辦理有關(guān)建設(shè)手續(xù)。乙方則負(fù)責(zé)按規(guī)定時(shí)間、額度繳納有關(guān)費(fèi)用。
2、工程進(jìn)度
乙方必須在_____年_____月_____日前進(jìn)場開公建設(shè)，并嚴(yán)格按照施工進(jìn)度計(jì)劃投入資金進(jìn)行建設(shè)，保證建設(shè)進(jìn)度。
3竣工時(shí)間
乙方必須在_____年_____月_____日前竣工，延期竣工時(shí)應(yīng)于原定竣工日期前三十日以上時(shí)間內(nèi)，向甲方提出延期說明，取得甲方認(rèn)可。
三、違約責(zé)任
1、如果乙方未按《土地使用權(quán)出讓合同》約定及時(shí)支付土地出讓金等其他應(yīng)付款項(xiàng)，從滯納之日起，每日按應(yīng)繳納費(fèi)用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的，甲方有權(quán)解除協(xié)議，并可請(qǐng)求違約賠償。
2、乙方取得土地使用權(quán)后未按協(xié)議規(guī)定建設(shè)的，應(yīng)交納已付土地出讓金5%的違約金;連續(xù)兩年不投資建設(shè)的，甲方有權(quán)按照國家有關(guān)規(guī)定收回土地使用權(quán)。
3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用權(quán)時(shí)，甲方應(yīng)賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。
4、為避免國有資產(chǎn)流失，保證甲方對(duì)本項(xiàng)目的補(bǔ)貼在一定時(shí)間內(nèi)得到補(bǔ)償。自本項(xiàng)目正式投產(chǎn)起五年內(nèi)，乙方向高新區(qū)稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的各種稅金，低于乙方已報(bào)送給甲方的項(xiàng)目報(bào)告書中所承諾的相應(yīng)稅種金額的50%時(shí)，乙方應(yīng)賠償給甲方其稅金差額。即：乙方在項(xiàng)目報(bào)告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當(dāng)年該稅種實(shí)際繳納金額。
四、其他
1、在履行本協(xié)議時(shí)，若發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的，雙方同意向濟(jì)南市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。
2、任何一方對(duì)于因發(fā)生不可抗力且自身無過錯(cuò)造成延誤不能履行本協(xié)議有關(guān)條款之規(guī)定義務(wù)時(shí)，該種不履行將不構(gòu)成違約，但當(dāng)事一方必須采取一切必要的補(bǔ)救措施以減少造成的損失。并在發(fā)生不可抗力三十日內(nèi)向另一方提交協(xié)議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報(bào)告，同時(shí)，提供有關(guān)部門出據(jù)的不可抗力證明。
3、本協(xié)議一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。份協(xié)議具有同等法律效力，經(jīng)甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。
4、本協(xié)議于_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟(jì)南市簽訂。
5、本協(xié)議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
6、本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行約定后作為本協(xié)議，與本協(xié)議具有同等法律效力。
甲方：
法定代表人：
法人住所地：
郵政編碼：
電話號(hào)碼：
乙方：
法定代表人：
法人住所地：
郵政編碼：
電話號(hào)碼：