建設工程合同模板（精選17篇）
建設工程合同模板 篇1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關規定，為明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和義務，針對小灣電站場內捌柒聯營體10KV施工電源架設工程具體情況，雙方協商達成如下協議。
第1條 工程概況：
1.1工程名稱：小灣電站場內八七聯營體10KV施工電源架設工程，具體工程項目如下:
①GJ-35mm2線路架設;
�、赮JV22-3*35電纜的敷設，電纜頭的制作、安裝;
�、鬯嚯娋�桿的架設;
④跌落保險開關購置、調試、安裝;
⑤避雷器購置、調試、安裝;
�、薷綦x刀閘的購置、安裝、調試;
1.2工程建設地點:小灣電站現場。
1.3工程承包方式及承包范圍：
1.3.1工程承包方式為：10KV線路架設為單價承包合同,其它設備的安裝為總價包干。
1.3.2工程承包范圍為線路的勘測、設計、施工及計量箱等的安裝、調試，以及變壓器除外的所有設備材料購置。
第2條 甲方責任：
2.1負責由甲方提供的變壓器的運輸、裝卸、驗收、保管。
2.2負責對乙方的施工質量進行監督。
2.3負責按合同的有關規定按時支付合同款。
第3條 乙方責任：
3.1負責線路的勘測、設計、施工及變壓器等設備的安裝調試。
3.2負責線路架設所需的導線、鋼絞線、電桿、拉線盤、金具、絕緣子、鐵附件以及高壓計量箱、隔離開關、跌落保險開關、避雷器等器材的采購、運輸、裝卸、驗收、保管。
第4條 工程開工、竣工日期：
4.1工程開工日期：20xx年12月06日
4.2工程竣工日期：20xx年12月10日
4.3總日歷工期：4天
第5條 工程質量要求及驗收：
5.1乙方本著“質量第一”的宗旨，加強工程施工過程中的質量自檢、自查，確保工程質量。
5.2工程施工和驗收執行的技術規范為《35KV及以下線路工程驗收規范》及《電氣裝置安裝工程驗收規范》。
第6條 施工安全：
6.1在施工過程中，乙方認真執行國家及部有關安全生產的方針、政策、法律、指令、規程、規范，貫徹“安全第一，預防為主”的安全生產方針。
6.2施工中人員、設備的安全及安全責任全部由乙方自行承擔。
6.3線路、設備自投產運行日起運行維護工作由甲方負責。
第7條 合同價款;
7.1該工程線路及設備安裝的價款總計：29987.66元(線路架設及設備見預算表)。工程完工后即可結算 。
第8條 工程驗收：
8.1工程竣工驗收投產后交一式二份驗收報告附簡圖給甲方。
第9條 工程保修期限：
9.1工程保修期為一年，保修期自工程投產3日后計起。保修金為合同總價款的5%。如在保修期內無質量問題，保修期滿后，甲方無息支付全額保修金給乙方。
9.2保修期間因乙方采購的設備裝置性材料質量及施工質量造成的質量問題由乙方無償保修。因不可抗力事件如飛石、山體滑坡、機械損傷、人為破壞等造成的事故由乙方負責有償維修，須另計費用。
第10條 工程款的結算與支付：
10.1工程竣工驗收投產后結算支付95%工程款給乙方，工程款的支付方式為轉帳支付。
第11條 合同糾紛的解決辦法：
11.1甲、乙雙方在合同執行過程中發生的糾紛由雙方協商解決。
第12條 其他：
12.1本合同有效期自甲、乙雙方簽定日起生效，至工程竣工驗收質保期滿工程款付清后，本合同自行失效。
12.2本合同正本2份，甲方1份，乙方1份;副本2 份，甲方1份，乙方1份。
甲方(蓋章)負責人(簽章)代表人(簽章)單位地址： 單位地址：大灣子營地開戶銀行：帳號：電話：
乙方(蓋章) 負責人(簽章) 代表人(簽章) 開戶銀行： 帳號： 電話：
建設工程合同模板 篇2
甲方： 乙方：
根據《中華人民共和國合同經濟合同法》、《電力建設安
裝工程承包合同條例》，結合本工程具體情況，雙方協商一致，達成如下協議：
第一條 工程概況
一、工程地址：
二、工程內容：
三、計劃開工日期： 計劃竣工日期：
四、質量標準：合同工程
第二條 本合同執行標準：依據國家、自治區及電力行
業標準有關規程、規范。
第三條 甲方工作
一、甲方工程負責人：
二、負責工程施工中的協調工作。
三、工程決算的審核。
四、其他需要甲方辦理的工作。
第四條 乙方工作
一、乙方工程項目負責人： 張新江
二、組織施工、編制工程施工計劃。
三、繪制施工圖、編制工程決算。
四、負責工程質量管理。
五、負責工程施工中的勞動防護及安全施工、文明施工、綜合治理。
六、乙方承辦的其他工作。
第五條 施工組織管理
一、延期開工
乙方應按合同要求按時開工，若不能按時開工，應以書面形式向甲方報告，并經甲方同意。
二、暫停施工
有下情況之時，甲方可通知乙方暫停施工：
(一)不按規范、標準進行施工;
(二)工程質量達不到設計和規范要求;
(三)施工組織、安全生產達不到要求。
三、工程延誤
(一)工程量變化和設計變更等原因;
(二)因甲方原因引起的工程延誤，由甲方承擔責任。
第六條 工程質量要求
一、甲方要求本工程為合格工程
二、乙方應按電力行業標準、規范和規程進行施工，達到甲方及設計質量要求。
三、達不到質量要求引起的整改、返修等經濟損失由乙方承擔。
四、質量達不到要求的，甲方有權從乙方金額中扣除工程費。同時乙方承擔違約責任，并向甲方支付違約金。(合同造價5%)
第七條 工程安全管理
乙方應做到文明施工、安全施工，并承擔安全責任。
第八條 合同借款與支付
本工程合同總價為：伍萬伍仟元，小寫：(￥：5.5萬元 )。
一、合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價肆萬元作為工程預付款。工程竣工驗收送電后支付剩余款項。
第九條 違約責任
一、如甲方逾期付款承擔逾期部分的銀行利息;
二、合同簽訂后，甲乙任何一方造成本合同不能履行(出不可抗力)，均有權利向對方索賠合同違約金，合同違約金計算方法：按本合同總款項的10%計算。
第十條 材料設備供應
按新疆電力公司農網建設改造管理辦法的規定：設備、導線、電桿、橫擔等材料由乙方負責，所進材料必須具備三證和檢驗報告。
第十一條 竣工驗收
本工程實行三級驗收制。既施工單位自檢，運行單位檢查驗收和竣工驗收。乙方必須按檔案資料要求做好工程資料的整理和交接工作。
甲方按電力行業標準規程、規范和合同規定的要求組織竣工驗收。
第十二條 工程保修
工程保修期 年，從工程投運之日起。
第十三條 本合同未盡事宜，雙方協商解決。
第十四條 本合同自簽訂之日執行，一式 份，甲方執份，備案壹份。
本合同經雙方蓋章(簽字)后生效。
甲方：簽字(蓋章) 乙方：簽字(蓋章)
法定代表人(或委托代理人)： 法定代表人(或委托代理人)：
簽約日期： 年 月 日
建設工程合同模板 篇3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
簽定時間：
按照《中華人民共和國合同法》的規定，為了明確雙方在建設過程中的權力、義務和經濟責任，結合該工程具體情況，經雙方協商同意簽訂合同。
一、工程范圍
1、 工程名稱：東興用電工程
2、 工程地點：城東
3、 工程承包項目和內容：高低壓開關柜(含二期工程間隔部分)、變壓器、柱上開關、隔離刀閘、避雷器、接地網、柱上開關、柱上開關以下高壓電纜、開關室至表計上樁低壓電纜、配電室密集型母線以及施工過程中輔助材料供應，所有設備安裝調試、電纜施放、表計安裝，本工程含設計費、試驗費、運行準備費、二級負荷安裝(含材料)及規費。本工程不含：電氣工程土建部分，所有電纜橋架，表計配套費(乙方協助甲方申請開戶)。
二、工程造價
4、本工程采用總承包形式，工程總造價為人民幣元 ￥
三、建設工期
5、 根據有關工期定額和使用需要，暫定工程總工期為預付款到賬后45日歷 天。
6、 如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延;
(1)甲方未按乙方要求完成土建基礎，不能提供施工場地，水、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，設備未能到位，影響進場施工。
(2)不屬包干范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因 而影響進度。
(3)在施工中因停電、停水8小時以上或連續間歇性停電、停水3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工。
(4)未按合同規定撥付款而影響施工。
(5)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
(6)因供電部門原因無法停電，致使乙方不能連續施工而影響進度。
四、工程質量、驗收與安全管理
7、 本工程的質量為優良。
8、 工程質量驗收依據及標準：①該工程施工圖紙、設計說明和設計變更;② 電力建設工程驗收規范;③設備、材料制造廠產品說明書及技術資料。
9、 甲方在不防礙乙方正常作業的情況下，可隨時對作業進度、質量進行檢查、督促。
10、 隱蔽工程在隱蔽以前，乙方應當通知甲方檢查。甲方沒有及時檢查的，乙 方可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。乙方在施工中嚴格 執行電力工程方面的國標、部標、行標，特別是主要設備應符合地方供電部門 要求。
11、 該工程竣工后，由地方供電部門根據工程質量驗收依據及標準進行驗收， 驗收合格的，甲方按照本合同支付工程款，驗收不合格由乙方承擔責任。
12、 乙方嚴格按照《電力建設安全施工管理規定》落實本工程施工的各級安全 責任制。本工程中非乙方責任發生的一切事故障礙，有相關責任方負責處理并 承擔費用。
五、工程造價的撥款和結算
13、本工程總造價為 壹佰伍拾捌萬 元人民幣。
14、本工程合同簽訂后10日內，甲方支付本工程造價部分工程款，計人民幣 壹佰萬元，工程竣工驗收合格(正式送電前)支付工程余款伍拾捌萬元。
六、其他事項
15、本合同及附件一式肆份，甲乙雙方個執貳份。
16、 本合同自雙方代表簽字、加蓋雙方合同專用章之日起生效，需辦理簽(公) 證的，自辦畢簽(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程造價款后終止。
17、 本合同簽訂后，甲乙雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可簽訂 補充協議，作為本合同的補充合同。
18、 任何一方違反合同規定，雙方協商或向仲裁機構申請仲裁。
19、二期工程低壓部分聯絡柜一期以考慮，其費用待二期另行計算。
甲 方(合同章)： 乙 方(合同章)：
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
年月日：
建設工程合同模板 篇4
借款方：___________________________________
法定代表人：_______________________________
職務：_____________________________________
地址：_____________________________________
郵碼：_____________________________________
電話：_____________________________________
借貸方：___________________________________
法定代表人：_______________________________
職務：_____________________________________
地址：_____________________________________
郵碼：_____________________________________
電話：_____________________________________
根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需借貸，經借貸方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途
第二條 借款金額
借款方向借貸方借款人民幣____(大寫)元。預計用款為一年____元;________年____元;________年_______元;________ 年____ 元;________ 年____元;
第三條 借款利率
自支用借貸之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還借貸，如逾期部分加收利率20%。
第四條 借款期限
借款方保證從________ 年____ 月起至________ 年_______月止，就國家規定的還款資金償還全部借貸。預定為____ 年____ 元;________ 年____ 元;________ 年____ 元;________年____元;____ 年____元。借貸逾期不還的部分，借貸方有權限期追回借貸，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 借貸方保證按照本合同的`規定供應資金。因借貸方責任未按期提供借貸，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 借貸方有權檢查、監督借貸的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用借貸，借貸方有權收回部分借貸，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效，借貸本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：(蓋章)______________代表人：______________________
________年________月________日
借貸方：(蓋章)______________代表人：______________________
________年________月________日
建設工程合同模板 篇5
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規要求，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，將西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程承包給乙方，為了明確甲、乙雙方責任，確保工程質量，保證工程進度，按期交付使用。經甲乙雙方協商一致同意，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：西吉縣什字鄉俊娃肉牛養殖合作社基礎設施建設工程
2、工程地點：西吉縣什字鄉馬溝村
3、工程內容：建設暖棚牛舍1座495平方米，冷配改良點1處40平方米。
4、工程造價： 元(大寫： )。
5、資金來源：合作社自籌
6、合同附件：施工圖紙。
二、雙方職責
(一)甲方職責：
1、負責施工現場內占用戶的搬遷和有關手續。
2、指派專人對工程進度、質量進行監督，組織施工驗收。
(二)、乙方職責
1、認真做好施工前的各項準備工作。
2、嚴格按照施工圖紙和技術要求以及操作規程進行施工，確保工程質量，保證施工進度，按期完工。
3、組織好安全施工，施工中發現的一切工傷事故，均由乙方自己負責。
4、工程竣工前，負責現場清理，并按時提交完整的施工驗收資料。
5、本合同不得轉主承包。
三、工程質量，施工驗收及付款方式
1、工程質量必須符合建設要求，隱蔽工程完成后，由甲方檢查驗收后進行下一工序的施工。
2、在施工過程中或竣工驗收中，如發現工程質量不符合規定，乙方應及時負責無償停工或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，方可進行下道工序或移交。
3、付款方式：經甲乙雙方協定，工程款項待完工后一次性付款。
四、質量保修及違約嘗賠
1、承包人應按工程質量保修的有關規定，對交付發包方使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。
2、甲乙雙方必須認真履行職責，嚴格按合同要求辦事，不按合同要求造成損失的，按照合同法有關規定處罰。
五、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
六、本合同自雙方簽訂之日起生效，在全部工程驗收并結算尾款后自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程合同模板 篇6
甲方：
乙方：
依據其它有關法律、行政法規遵循平等自愿，公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議條款：
第一條，總則;
11本協議為雙方聯合協議，協議的各項條款對所承接的工程施工具有約束力。
12本協議中所稱“工程”是甲、乙雙方與施工方簽訂的《建設工程承包協議》所包括的全部內容。
13合作雙方是獨立平等的伙伴，按照雙方的職責分工進行合作范圍的經濟及生產活動。
第二條，工程項目的安排及費用
21乙方所承接的荊門市東寶區子陵鋪鎮“福將老年公寓”另加“團山寺”，總承包工程內容：圖紙所示內容、土建、安裝、水電、綠化、裝飾、土方道路等。
總工程量約為4億元左右。
以實際完成工程量為準。
22甲乙雙方根據工程需要以甲方公司名義簽訂工程施工合同，項目部由甲方委派一名督察員和一名財務人員進行現場管理，乙方組織滿足工程施工所需要的人員及設備，注入施工所需資金，工程質量以現場監理驗收為基準，以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復，并使人員穩定。
23本工程全部由乙方組織施工，并由乙方承擔全部工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、實驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金等，往來文件中明示或暗示的所有風險及法律義務。
24在本項工程中，為保證工程款�？顚Ｓ茫こ添樌M行，由建設方撥付的所有款項，均應直接轉至項目部指定賬戶。
25甲、乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通信等費用全部由項目部直接發放，做到�？顚Ｓ�。
26本工程甲方根據工程實際結算總價提取1%管理費，乙方按進度款支付給甲方(包括工程預付款在內都提取百分之壹的管理費(稅后金)直接打至甲方指定的賬戶上，甲方到乙方工作的所有人員的一切費用都由乙方承擔)。
27乙方必須保證所承攬的工程為合法項目，且乙方將與本工程項目有關的政府法令、批文、文件等信息及時提供給甲方，并組成與本協議相關的合同文本。
28乙方負責承擔工程竣工資料，做好工程竣工結算工作并負責所承擔工程的缺陷責任期的保修工作。
29乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項的法律、法規和規章制度。
如果發生工程質量問題或重大安全事故，乙方對此承擔全部責任，承擔由此產生的所有損失及費用。
第三條違約責任
31如甲、乙雙方未按照本合同的約定履行合作義務，違約方應承擔相應責任，并繼續承擔本合同義務。
第四條糾紛解決
41雙方因本協議的履行發生糾紛，應先協商解決，協商不成，由工程項目所在地人民法院管轄。
第五條效力問題
51本協議一式四分，由甲、乙雙方各持兩份，具有同等法律效力。
52本協議未盡事宜，由雙方協商訂立補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。
補充協議條款若與本協議條款相沖突，以補充協議條款為準，但不影響本協議其它條款效力。
53本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，至雙方完成合同規定的全部權利和義務之日起失效。
第六條其它條款
61本項工程實施過程中，雙方應信守各自在協議中的承諾，遵守誠信原則。
62本協議有效期內，甲乙雙方與本工程無關的其它業務各自獨自經營，自負盈虧，雙方互不承擔本協議以外的責任和義務。
63雙方應本著友好合作、優勢互補、互惠互利、誠信長久的原則，給對方提供最大的便利，使工程順利圓滿完成。
甲方：乙方：
簽訂地址：地址：
法定代表人或授權人：
協議簽字蓋章日期：年月日
建設工程合同模板 篇7
發包方：_________(以下簡稱甲方)
承包方：_________(以下簡稱乙方)
簽訂時間：________年____月____日
簽訂地點：_________?根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條?工程項目
一、工程名稱：_________
二、工程地點：_________
三、工程項目批準單位：_________批準文號_________(指此工程立項有權批準機關的文號)項目主管單位：_________
四、承包范圍和內容：_________(詳見工程項目一覽表);工程建筑面積_________(平方米);其它：_________
五、工程造價：_________(萬元)，其中土建：_________(萬元)，安裝：_________(萬元)。
第二條?施工準備
一、發包方：
_________月____日前做好建筑紅線以外的三通，負責紅線外進場道路的維修。
_________月____日前，負責接通施工現場總的施工用水源、電源、變壓器(包括水表、配電板)，應滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內場地平整，拆遷障礙物的資料。
3.本合同簽訂后_________天內提交建筑許可證。
4.合同簽訂后_________天內(以收簽最后一張圖紙為準)提供完整的建筑安裝施工圖_________份，施工技術資料(包括地質及水準點座標控制點)_________份。
5.組織承、發包雙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底會審，并做好三方簽署的交底會審紀要，在_________天內分送有關單位，_________天內提供會審紀要和修改施工圖_________份。
二、承包方：
1.負責施工區域的臨時道路、臨時設施、水電管線的鋪設、管理、使用和維修工作;
2.組織施工管理人員和材料、施工機械進場;
3.編制施工組織設計或施工方案、施工預算、施工總進度計劃，材料設備、成品、半成品等進場計劃(包括月計劃)，用水、用電計劃，送發包方。
第三條?工程期限
一、根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為_________天(日歷天)，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。
二、開工前_________天，承包方向發包方發出開工通知書。
三、如遇下列情況，經發包方現場代表簽證后，工期相應順延：
1.按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工;
2.凡發包方負責供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
3.不屬包干系數范圍內的重大設計變更，提供的工程地質資料不準，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4.在施工中如因停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;
5.非承包方原因而監理簽證不及時而影響下一道工序施工;
6.未按合同規定撥付預付款、工程進度款或代購材料差價款而影響施工;
7.人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條?工程質量
一、本工程質量經雙方研究要求達到：_________
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方派駐代表的監督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：
1.由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;
2.由發包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品也必須有質量合格證方可用于工程。對材料改變或代用必須經原設計單位同意并發正式書面通知和發包方派駐代表簽證后，方可用于工程;
3.隱蔽工程必須經發包方派駐代表檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;
4.承包方應按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送發包方和質量監督站。單位工程結構完工時，應會同發包方、質量監督站進行結構中間驗收;
5.承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方派駐代表和當地建筑工程質量監督站。一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施;
6.工程竣工后，承包方按規定對工程實行保修，保修時間自通過竣工驗收之日算起。
第五條?建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理
一、由發包方供應以下材料、設備的實物或指標(詳見附表二);
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;
三、發包方供應、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。
四、本工程材料和設備差價的處理辦法：_________
第六條?工程價款的支付與結算?工程價款的支付和結算，應根據中國XX銀行制定的基本建設工程價款結算辦法執行。
一、本合同簽訂后____日內，發包方支付不少于合同總價(或當年投資額)的%備料款，計人民幣_________萬元;臨時設施費，按土建工程合同總造價的_________%計人民幣_________萬元，安裝工程按人工費的_________%計人民幣_________萬元;材料設備差價_________萬元，分_________次支付，每次支付時間、金額_________
二、發包方收到承包方的工程進度月報后必須在____日內按核實的工程進度支付進度款，工程進度款支付達到合同總價的_________%時，按規定比例逐步開始扣回備料款。
三、工程價款支付達到合同總價款的95%時，不再按進度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給承包方。
四、如發包方拖欠工程進度款或尾款，應向承包方支付拖欠金額日萬分之_________的違約金。
五、確因發包方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進度，造成承包方的停、窩工損失的.，應由發包方承擔。
六、本合同造價結算方式：_________
七、承包方在單項工程竣工驗收后_________天內，將竣工結算文件送交發包方和經辦的銀行審查，發包方在接到結算文件_________天內審查完畢，如到期未提出書面異議，承包方可請求經辦的銀行審定后撥款。
第七條?施工與設計變更
一、發包方交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審作出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不得擅自修改。
二、施工中如發現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，承包方及時以書面形式通知發包方，由發包方及時會同設計等有關單位研究確定修改意見或變更設計文件，承包方按修改或變更的設計文件進行施工。若發生增加費用(包括返工損失、停工、窩工、人員和機械設備調遷、材料構配件積壓的實際損失)由發包方負責，并調整合同造價。
三、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計、修改工藝的合理化建議，經發包方、設計單位或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。
四、發包方如需設計變更，必須由原設計單位作出正式修改通知書和修改圖紙，承包方才予實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，在取得投資落實證明，技術資料設計圖紙齊全時，承包方才予實施。
第八條?工程驗收
一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和_____有關部門制訂的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。
二、工程施工中地下工程、結構工程必須具有隱蔽驗收簽證、試壓、試水、抗滲等記錄。工程竣工質量經當地質量監督部門檢驗合格后，發包方須及時辦理驗收簽證手續。
三、工程竣工驗收后，方包方方可使用。?在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。其保修條件、范圍和期限按城鄉建設環境保護部(84)城建字第79號通知印發的《建筑工程保修辦法(試行)》執行。
第九條?違約責任?承包方的責任：
一、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
二、工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中
第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期罰款。?發包方的責任：
一、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
二、工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
三、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由發包方承擔責任。
四、承包方驗收通知書送達____日后不進行驗收的，按規定償付逾期違約金。
五、不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法的規定延付金額每日萬分之三償付承包方賠償金。
第十條?糾紛解決辦法?任何一方違反合同規定，雙方協商不成，按以下第_________項方式解決：
一、向_____機關申請_____;
二、向人民法院起訴。
第十一條?附?則
一、本合同一式_________份，合同附件_________份。甲乙雙方各執正本一份，其余副本由發包方報送經辦的銀行，當地工商行政管理機關、建設主管部門備案。按規定必須辦理鑒(公)證的合同，送建筑的所在地工商、公證部門辦理鑒(公)證。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效，需辦理鑒(公)證的，自辦畢鑒(公)證之日起生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
三、本合同簽訂后，承、發包雙方如需提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：
_________?________年____月____日?________年____月____日
建設工程合同模板 篇8
甲方：_________________(以下簡稱甲方)乙方：_________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱：_________________地點：_________________
二、承包方式
三、工程承包內容
四、合同價款
五、付款方式
六、總工期要求個工作日。
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應具備三通一平等開工條件。
2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢，并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤，由乙方承擔責任：_________________質量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款元。
九、工程質量、安全及保修
1.乙方應按照甲方要求精心施工，工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協商解決。和解、調解不成的，按以下方式解決爭議：_________________
第一種解決方式：_________________雙方達成仲裁協議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式：_________________向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_________________乙方：_________________
代表：_________________代表：_________________
_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日
建設工程合同模板 篇9
發包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有 工程，地址承包給乙方施工，工程項目 ，工程價格 ，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容( )等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期 天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從 年 月 日至 年 月 日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工： 乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注： 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。
發包人(簽字)： 承包人(簽字)：
年 月 日 年 月 日
建設工程合同模板 篇10
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人：_________________黃__________執行董事
被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號
法定代表人：_________________劉__________總經理
上訴請求：_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。
上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外�！憋@然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
建設工程合同模板 篇11
上訴人(一審被告、反訴原告)：_______________________環保工程有限公司
法定代表人：_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告)：______________________
法定代表人：_________________
上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決�，F依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。
上訴請求
1、請求撤銷一審判決，依法改判;
2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。
事實和理由
_____________
綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
上訴人：______________
20__________年__________月__________日
建設工程合同模板 篇12
合同編號：____________
工程名稱(以單位工程為準)：___________
發包方：(甲方)_______________________
承包方：(乙方)_______________________
施工合同編號：_________________________
交付竣工工程日期：_____年_____月_____日
北京市工商行政管理局
北京市城鄉建設委員會 監制
一九九四年十二月
發包方(用戶)名稱：______________
工程名稱：________________________
本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。
一、保修期限
自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。
1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年;
2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;
3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;
4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;
5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。
二、保修項目內容及范圍
1.屋面漏雨;
2.煙道、排氣孔道、風道不通;
3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;
4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮;
5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;
7.外墻板漏水，陽臺積水;
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;
9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落;
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;
12.因施工單位造成的其他質量問題。
三、保修責任
施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起，必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。
四、保修抵押金
1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：
(1)承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的，按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的，按1.0%計算。
(2)單獨承包裝飾工程，按1.0%計算。
2.本工程保修抵押金為__________________元。
金額大寫：____________________________。
五、保修抵押金返還
工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為______________元。
保修期滿三年，返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。
2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。
六、爭議
甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向________________仲裁委員會申請仲裁;
第二種爭議解決方式：向________________人民法院起訴。
雙方約定按第________種爭議解決方式解決。
七、合同生效與終止
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后，本合同即告終止。
八、合同份數
1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本____份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。
九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。
十、屬于設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。
十一、雙方議定的其他事項：__________________________________________
承包方(施工保修單位)：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
開戶銀行：
帳號：
(公章)
保修合同訂立時間： 年 月 日
發包方(用戶)：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
開戶銀行：
帳號：
(公章)
年 月 日
附件
建設工程質量修理通知書
工程名稱(以單位工程為準)：____________________
保修合同編號：_______________
使用單位(用戶)名稱：____________________
施工單位名稱：_______________
本工程于_________年_____月_____日發生質量問題，按照編號：__________《北京市建設工程保修合同》有關內容，請你單位派人檢查修理。
質量問題及部位
施工單位名稱：
使用單位(用戶)對修理結果的意見(由使用單位(用戶)填寫)：
使用單位(用戶)公章
年 月 日
使用單位(用戶)：
通訊地址：
郵政編碼：
電話號碼：
聯系人姓名： (公章)
通知書發出日期： 年 月 日
(郵政投遞以郵戳日期為準)
填表方法
1.本表由發包方(使用單位)填寫，一式三份，送承包方二份;
2.承包方(施工單位)對保修項目，進行維修后，經雙方蓋章，退發包方一份，自存一份。
建設工程合同模板 篇13
項目級別：_________
立合同單位：
_________(簡稱借款方)
_________銀行_________行(簡稱貸款方)
借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。
第一條 借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣(大寫)_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。
預計分季用款：一季_________元;二季_________元;三季_________元;四季_________元。
第二條 貸款利率為年息_________%，計算復利。
第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。
第四條 建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。
第五條 本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總、分行各1份。
借款方(蓋章)：_________ 貸款方(蓋章)：_________
地址：_________ 地址：_________
法定代表(簽字)：_________ 法定代表(簽字)：_________
開戶銀行及帳戶：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
建設工程合同模板 篇14
甲方__________
乙方__________
甲方_________(以下簡稱_____商)，和乙方_________(以下簡稱分包商)，于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于_____商已同_________國 ______________大型電氣項目管理局(以下簡稱業主)，就在_________國的__________號工程項目的設計，運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價，鑒于_____商已接受分包商的報價，依據分包商________年____月____日，_______號文件及其所附的報價表(注)，現雙方達成協議如下：
一、下列文件應是本分包協議的一個組成部分
1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款(________年第一版)。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項目的技術規范。
4.工作范圍和技術要求。
5.土建和安裝工程分包合同的報價表。
二、定義
1.“_____商”：系指甲方_____________________________________________。
2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉包給別的任何專業公司或機構。
3.“_____商的工程師”：系指由商指派的監督分包商工作的人員。
4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規定而要執行的工作。
三、工作范圍 本工程包括在_________國境內，根據業主的技術規定，建設_________工程項目，如圖所示。
1.提供所有工程的監督人員，熟練和非熟練工人，提供運輸、測繪工具及設備，挖掘及鉆孔機械，吊車，以用于塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導線掛垂和拉直等工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。
3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛生設備、交通費用和社會保險。
4.運送由商提供的材料：商在BB庫房中的塔架、導線、絕緣材料、五金構件、接地材料，包括從商在BB的庫房到施工現場的運輸，并負責卸車和保管。
5.分包商應按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應測量檢驗，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術規范的要求，并在取得商批準后，應對測繪圖作相應的更改或修正。
四、符合技術規范要求 熟悉業主技術規范的分包商，應按照業主的要求，并承擔屬于分包工程范圍內的與分包商有關的全部責任。
五、勞動力 分包商應：
1.自始至終提供足夠數量的工人，以滿足_____商工程師在工程進度方面的要求。
2.在工作時間、節假日方面，應遵守當地法律、規定和風俗習慣。
3.支付工資并服從當地關于對工人報酬的一切規定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
5.向_____商和_________國主管部門提供他們所需的有關其雇員的一切情況。
6.對與本分包工程有關的各種性質的索賠或風險，自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。
六、法定責任 分包商應對下列事項承擔責任：
1.遵守_________國關于所得稅的規定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅，分包商也應對此完全負責。
2.根據_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。
3.分包商應服從所有適用于本分包工程范圍內的_________國的法律、地方法及規定。
七、與業主談判 除_____商的工程師授權外，分包商任何時候均不能與業主接觸或談判。
八、維修保證期 分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內擔保所有工程，不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質量差而發生事故。
九、意外事故或損失的責任 在工程移交之前，分包商應保障商不承擔各種人身傷亡或財產(非工程部分的財產)損失的責任，并保障_____商不承擔屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責任。
十、保險
1.工程保險：_____商應按合同一般條款的規定，自費對永久和臨時性工程、施工機械及設備進行保險，這應包括分包工程在內
2.第三方保險：包括分包商在內的第三方保險，將由商承擔，而分包商不付任何費用。
3.工人補償：分包商應自費負責其工人的保險，包括與分包工程有關的各種性質的索賠。
4.對以_____商名義的保險單中的索賠補償的確定，分包商應在3天內備齊各種有效的證單�！ 〔荒苡傻谌胶凸こ瘫ｋU償付的各種損失和費用，分包商應對此承擔責任。所有扣減款額應記在分包商的帳上�！ 儆诜职套约旱�，或租借_____商的或租給_____商的全部機動車輛運輸設備和工具，如未計入_____商的保險單，分包商應自費保險。
十一、運輸 分包商應提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。
十二、工具及設備 該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應自費提供。 分包商應遵守_________國有關各種工具、設備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關規定，并支付由此產生的全部費用。一俟該分包工程竣工，分包商就應負責把上述全部設備和工具撤出_________國。
十三、_____商材料的交付 _____商應負責交付材料，包括塔架、塔架附件、導線、絕緣裝置、絕緣體及導線配件、接地棒及接地線等。分包商應在_____商的倉庫提取材料，將材料裝車，運送到施工現場并卸車，費用自行承擔，按雙方同意的工程進度計劃，對分包商各項工作所需要的材料，至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，_____商應準許分包商一個相應的延長期
十四、材料的有效利用 分包商應注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等，在_________國市場可能會出現供應短缺的情況時，分包商應自費安排從其他國家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進行。
十五、分包工程量 在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數，變化范圍在177;_________%之內，則單價不作任何變化�！ ∪绻兓党^_____;_________%，應按_____合同一般條款中第_________條規定處理。
十六、分包商的宿舍區 _____商應取得由業主寫給市政府有關部門的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區的場地。函件所花費用和有關宿舍區的一切費用均由分包商承擔。
十七、_____商的監督 _____商將指定一位或幾位工程師監督該項分包工程，分包商的人員應對其承擔義務。
十八、許可證和執照 _____商應幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設備進口許可證，以及生活用房和物資進口許可證，要獲取由業主寫給_________國有關當局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產生的一切開支均應由分包商承擔。
十九、竣工及懲罰 根據雙方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表，只要分包商能及時得到材料，分包商就應按下列規定日期完成各分項工程的施工�！ �(各分項工程的竣工日期略) 如果由于分包商的錯誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向_____商支付拖延分項工程的分包合同價的_________%，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________%。
二十、分包商的過錯 如果_____商認為分包商未能認真或迅速地進行施工，或沒有準確地按合同施工，或忽視_____商工程師所發布的與工程有關的各種合理的書面指示，或違反合同規定，_____商可以向分包商發出書面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內，未能執行通知的要求，在此情況下，_____商將有權雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害_____商其他正常權利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，_____商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有關的)，并對設備正常磨損不承擔任何責任，亦不考慮分包商對這些設備所擁有的任何權利。此外，對按分包合同規定應屬分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，_____商有權保留并要求不付，或根據已完工程的具體情況而定 按前所述，完成這項工程或實施其中的一部分，費用如超過應屬分包商的余款，那么分包商應承擔這部分超過的款項
二十一、進度報告 分包商應按_____商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。
二十二、廠商證明書和試驗報告 分包商應呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告，并取得_____商對此批準�；炷猎噳K的報告單應同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應符合有關標準規范的要求。
二十三、支付條款 _____商應按如下規定向分包商付款
1.預付款，其金額為分包合同價總額的_________%，自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預付款保函之日起15天內，付給分包商;保函有效期為_________個月。
2.每月完成的并經業主驗收的工程占分包合同價的_________%。
3.分段工程占分包合同價的_________%;憑暫時驗收證書。
4.分段工程占分包價的_________%;憑最終驗收證書�！ “確____合同規定，只有工程經業主在四周內驗收后，上述1、2及4條規定的付款，自收到分包商發票之日起五周內，才能付給分包商 應付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國的當地貨幣：_________%;美元：_________%; 用當地貨幣支付的部分在_________國付款，用美元支付的部分，通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號，匯費應由商負擔�！ ☆A付款將用美元支付，預付款中超過_________%的美元數額應從前三次的進度付款中按比例扣除。
二十四、驗收工程 所有工程都應符合業主的要求，如相應的規范和在現場協商中作出的決定，總的原則應該是商工程師對工程質量所作的決定是最終的，但一旦發生爭議，則業主代表的決定應為主導意見。
二十五、稅捐 分包商應對所有與該分包工程有關的稅捐的付款承擔責任，包括但不限于所得稅稅款。
二十六、履約保函 在分包合同簽訂后15天內，分包商應根據所附的保函格式，提交一份_________銀行開具的無條件履約保函，額度相當于分包合同價的_________%，有效期為_________個月，自本分包合同簽訂之日起。
二十七、第_________號法律(_________國對承包工程的特定法律) _____商受_________國_________號法律保護，并享有第______條，______條款所規定的免稅權，這些免稅權也適用于分包商。
二十八、爭議的解決 _________________________________________________________________。
二十九、文件和圖紙 在收到最終付款之時，或在此之前，分包商應向_____商退還所有_____商向其提供的文件、圖紙和技術規范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協議目的以外的其他任何目的;同時分包商亦不能泄露或使用由_____商或業主所提供的文件中的任何資料。涉及本協議目的的除外
甲方:_______
乙方：_______
日期：_______
建設工程合同模板 篇15
編號： 項目名稱： 甲方： （以下簡稱甲方） 乙方： （以下簡稱乙方） 依據《民法典》及其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲、乙雙方經友好協商，就 工程事宜達成一致，為確保工程質量、工期及售后維保工作，保證甲、乙雙方的權利和明確各自的責任和義務，特訂立本合同。
一、 工程名稱：
二、 工程地點：
三、 工程內容及規格：
四、 經甲乙雙方確認工程固定包干總造價：
五、 工程質量： 乙方須嚴格按照甲、乙雙方認可的施工方案及國家行業相關工藝要求制作、施工，保質保量按期完成工程施工任務�！ �
六、 甲方責任：
1、負責與乙方進行效果圖的簽字及確認工作；
2、負責與乙方的銜接工作，并提供符合施工要求所必要的電源及安全條件；提供與工程配套的供電電源；
3、負責安裝前的協調工作，保障施工場地具備安裝條件；
4、甲方因上述原因而致本工程工期延誤，其責任由甲方承擔；
5、負責辦理政府部門相關審批手續；
七、 乙方責任：
1、做好施工安全的防范工作，確保施工安全，若造成業主損失，由乙方負責賠償；
2、保證工程的施工質量、進度并做好防火安全垃圾處理等工作；
3、嚴格按照甲方認可的工程材料施工；
4、負責服從甲方現場管理人員安排，不得造成業主設施、施備的損壞，否則自行賠償；
5、負責遵守甲方規定的作息制度，并在指定的區域內進行施工作業；
6、施工期間乙方如造成自身人身或他人人身安全責任事故，其責任全部由乙方承擔�！ �
八、 施工時間： 合同施工時間（收到甲方首付款之日起）：日至年____月日），如在安裝期間遇雨天、大風天等人力不可抗拒因素無法施工或甲方未按合同要求支付工程進度款的，其工期按期順延�！ �
九、 工程驗收
1、工程完工后，乙方通知甲方驗收�！ �
2、若因乙方原因造成工程質量問題，乙方無條件返工�！ �
十、 工程維護：
1、乙方對該工程提供驗收合格之日起計算；
2、維修期內若出現工程質量問題，乙方負責提供全天候的響應服務；
3、維修期內由于甲方使用不當或合同外因素造成不能正常使用的工程質量問題，維 修費用由甲方承擔； 十
一、付款方式： 合同簽定后，首付工程總造價的30%，即人民幣 元整，工程完工驗收合格后，付工程總造價的70%，即人民幣 。 十
二、不可抗力： 如發生不可抗力，造成本合同不能履行，任何一方均不應本合同產生的或與合同有關的任何事項對另一方有任何賠嘗，終止前已有責任除外�！ ∈�
三、違約責任： 因乙方原因無故延長工期或甲方未按合同時間付款，違約方每天向對方支付相當于工程總額5‰的違約金。 十
四、解除合同糾紛方式： 本合同未盡事宜或執行本合同所引起的爭議，甲、乙雙方應友好協商解決，若協商在30天內還不能解決的，可依據國家相關法律、法規，向____市仲裁委員會申請仲裁或按國家“民法典”有關條例向人民法院起訴�！ ∈�
五、其他：
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執壹份，自簽章之日起生效，具有法律效力。
2、本合同附件是本合同的組成部分，經雙方簽字，與本合同具有同等法律效力。
3、本合同附件是： □效果圖 □雙方認可的其他工程文件及說明
4、備注： 工程維保熱線： 甲 方： 乙 方： （蓋章） （蓋章） 委托代理人簽名：____日 期： 委托代理人簽名：____日 期
建設工程合同模板 篇16
發包人(全稱)：_______________________
承包人(全稱)：_______________________
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建筑工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：_______________________
工程地點：_______________________
工程內容：_______________________
工程立項批準文號：_______________________
資金來源：自籌
二、工程承包范圍
承包范圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)
三、合同工期
開工日期：_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);
竣工日期：_____年____月___日;
合同工期總日歷天數：______天。
四、質量標準
工程質量標準：合格(其中主體為優質結構)
五、合同價款
金額(大寫)：________;預算價約計_______萬元。
六、組成合同文件
本合同文件包括：
1、本合同協議書;
2、圖紙;
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、違約、索賠和爭議
1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償;
2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。
八、工程結算
1、工程竣工驗收報告經發包方認可后____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。
2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：
竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保修金。
3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。
九、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日
1、合同訂立地點：________________________。
2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章后生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定并無任何糾紛后合同自行解除。
發包人：_______________________
法定代表人：_______________________
_______年______月_____日
承包人：_______________________
法定代表人：_______________________
_______年______月_____日
建設工程合同模板 篇17
甲方:中國小商品城常州分場 乙方:____X公司 根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,為明確雙方施工過程中的權利,義務和責任,雙方本著實事求是的原則結合本工程的具體情況,經協商達成如下合同條款.
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 中國小商品城常州分場
1.2 工程地點:局前街
1.3 建筑面積:43000㎡
1.4 承包范圍:地上一,二,三,四層,空調系統及末端設備安裝調試(主機房設備除外).
1.5 承包方式:包工,包料,包工期.
1.6 本工程總造價:根據甲方認可設計通風工程圖,暫定價X元(陸佰萬元整).
1.7 開工日期: 批準日期以開工報告為準.
1.8 本工程工期:為____日歷天(指隱蔽工程),涉及裝璜工程部分雙方另行協商工期.
1.9 質量等級:合格
第二條 合同文件使用的語言文字和適用法律
2.1 合同使用語言文字:漢語
2.2 適用法律,法規:中華人民共和國和____法律,法規
2.3 適用標準,規范:gb50243-97及有關規程
第三條 圖紙
3.1 圖紙提供日期:________年____月____日
3.2 圖紙提供套數: 套
第四條 甲方駐工地代表人員:
第五條 乙方駐工地代表人員:
第六條 甲方責任
6.1 配合乙方辦妥施工各種證件和手續.
6.2 在開工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保證施工期間的正常使用.
6.3 做好各個施工單位組織協調工作.
6.4 清除施工現場各類障礙物,解決乙方施工用房,包括材料堆放中轉場地臨時設施用房.
6.5 駐派工地現場代表人全權負責施工工程各項審批(隱蔽工程驗收,簽證,工程量的核定工作,具備有效法律憑證).
第七條 乙方責任
7.1 向甲方,監理提供月工程進度計劃表.
7.2 施工現場做到文明施工,符合____工程管理條例,做好各項安全措施,若造成人員傷亡事故,責任自負.
7.3 所用的施工機械設備必須符合____環保要求.
7.4 積極配合各個施工單位組織協調工作.
7.5 嚴格執行有關施工規范,施工標準,嚴格控制施工質量,如不按各項施工規范造成經濟損失自負.
第八條 進度計劃
8.1 乙方接到審批簽證的施工圖且于設計交底后15天內向甲方提供施工組織設計和施工進度表.
8.2 甲方接到乙方施工組織設計和施工進度計劃表后5天內予以書面回復(批準或要求乙方修改)逾期不復的,乙方可認為甲方已批準.
8.3 乙方在接到甲方要求修改施工組織設計或計劃進度表的當天,應給甲方相關內容的明確答復,逾期不復的,甲方或認為乙方已同意修改.
第九條 暫停施工
9.1 若乙方在施工過程中違反本合同,或發生質量事故,安全事故,甲方可發書面停工通知單,并在2天內提出處理意見.
9.2 若乙方在施工過程中由于甲方原因造成停工,誤工等,由甲方承擔經濟損失,相應順延工期,停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用.
第十條 工期延誤是指:
10.1 工程量變化和設計變更.
10.2 非乙方原因造成的停電,停水,一周累計超過8小時.
10.3 不可抗力自然災害.
10.4 甲方確認的其它因素.
第十一條 檢查和返工 1
1.1 乙方應認真按照施工規范,標準和設計要求施工,隨時接受甲方代表檢查,不合格現責令返工,修改,費用自負. 1
1.2 因甲方不正確指令或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔,并相應順延工期. 1
1.3 由于
第三方原因造成的工程質量問題或事故,乙方應及時采取補救措施,由
第三方賠償經濟損失,甲方負責辦理簽證結算給乙方