大型工程合同范本（精選3篇）

大型工程合同范本 篇1

　　合同編號：

　　訂立合同雙方：

　　定作人：（以下簡稱甲方） 定作人法定代表（負責）人： 簽約人： 定作人承辦單位： 聯絡人： 聯系電話： 定作人機構地址： 傳真電話：

　　承攬方：（以下簡稱乙方） 承攬方法定代表（負責）人： 簽約人： 承攬方營業執照： 施工資質： 承攬方施工項目經理： 手機： 承攬方機構地址： 傳真電話：

　　銀行開戶許可證： 開戶行： 帳戶：

　　根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方生產樓裝飾工程順利竣工，雙方達成以下合同條款：

　　第一條 標的 本合同甲方委托乙方制做的g裝飾件及安裝工程標的額約為：X元。

　　第二條 制作gc裝飾件規格、單價（單價款單位：平方米人民幣元） 注：以上每平方米gc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切稅費，gc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實際測量平方米為準。

　　第三條 工程概況及承包范圍

　　1、工程名稱：X局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

　　2、工程地點X局生產業務樓施工現場

　　3、承包范圍：gc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、涂料粉刷；

　　4、承包方式：包工包料（gc裝飾材料廠商：）；

　　5、工程造價：本工程總造價按乙方于_年____月____日上午參加 組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

　　第四條 工程期限與保障責任

　　1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計天；

　　2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；

　　3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

　　第五條 甲方責任

　　1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

　　2、提供施工用雙排腳手架；

　　3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；

　　4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

　　第六條 乙方責任

　　1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；

　　2、認真組織施工，嚴格按《gc外裝飾工程施工驗收標準》施工；

　　3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

　　4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；

　　5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第七條 工程付款及結算方式

　　1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計，應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算匯總工程總價款；

　　2、乙方帶料進場開始施工____日內，甲方撥付工程總價%的工程款；

　　3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起____日內，再撥付工程總價%;

　　4、工程質保金為工程總價%,質保期_年。質保金在_年后無工程質量問題時，于_年____月____日付清。

　　第八條 施工及竣工驗收

　　1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從于實際藝術效果；

　　2、如施工中甲方要求變更施內容、范圍、應征得乙方同意并辦理補充條款，并經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

　　3、甲方應在收到乙方工程竣工通知后____日內，組織驗收，超過____日未予答復時，乙方有權視為已驗收合格并要求甲方支付工程款。

　　第九條 乙方服務承諾

　　1、乙方承諾為甲方制作的gc裝飾件保修兩年，使用壽命不少于_年，如出現質量問題，乙方_年內為甲方更換gc裝飾件，兩年內維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證小時趕到現場；

　　2、乙方承諾對本單位安裝的gc裝飾件工程，進行終身維護；

　　3、因甲方原因造成的gc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

　　第十條 雙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除‰違約金。

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付 元的違約金。

　　3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除X元違約金。

　　4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日X元在甲方支付工程款時加罰違約金。

　　第十一條 糾紛的處理 當事人從下列兩種方式中選擇第種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交仲裁委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十二條 附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方： 乙方：

　　簽約人： 簽約人：

　　簽約地點：

　　簽約日期：XX年____月____日

大型工程合同范本 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將位于學校園內幼兒園，圖書閱覽室(五間)的小型維修工程承包給乙方，經雙方同意該項工程承包事宜達成如下協議。

　　一 承包方式為乙方包工包料，并自行解決施工所需要的設備等。乙方在施工中全程對施工安全負全部責任，甲方負責提供水，電，場地等。施工中乙方因管理不善造成施工人員以外的第三者人身財務損失，乙方負全部責任，與甲方無關。

　　二 此項工程為甲方幼兒園，圖書閱覽室(五間)鋪地板磚，換頂棚刮膩子。該項工程總造價為50300元(詳見工程預算書)。

　　三 施工要求：

　　1 工期：從20xx年5月18日至20xx年7月18日

　　2 乙方要按甲方的施工要求保證施工質量。維修結束后，由甲方邀請主管部門項目辦按施工要求驗收。

　　四 付款方式：由乙方墊資，甲方分期付款。

　　五 本合同由甲乙雙方文本上簽字或蓋章之日起生效。 合同一式三份，甲乙雙方各執一份，主管部門一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

大型工程合同范本 篇3

　　甲方：　　乙方：　　甲方現將鴻園小區工程承包給乙方。雙方達成協議具體如下。　　

　　一、乙方全額墊資。　　

　　二、本期工程建筑總面積大約叁萬平方米。樁基礎混結構。一切完工后交予甲方驗收（房屋質量、外墻磚、油漆、門窗扶手、水電管道線路等，注：若外墻磚全為實貼，價格雙方再議。　　

　　三、本工程________年____月年年____日竣工，總施工天數為 個晴天日，施工中遇到下列情況工期應順延，

　　1、工程量變化，設施變更，基礎處理等延誤時間。

　　2、非乙方原因造成停工，停電累計超過 小時。　　

　　四、甲方的權利和義務：　　

　　1、甲方負責協調乙方施工中所發生的糾紛與矛盾。　　

　　2、甲方必須做好施工現場三通一平工作（即電通、水 通、路通場地平整）。好后，兩周內施工隊進場施工，超出兩周時間保證金伍萬元罰沒。　　

　　3、在施工過程中，乙方必須加強安全管理，如發生安全意外事故，一切責任及費用均由乙方自己負責，與甲方無關。　　

　　五、乙方的權利和義務：　　

　　1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖施工。　　

　　2、乙方全權采購施工所需的一切材料，如不符合標準的甲方有權制止。　　

　　3、乙方不承擔任何費用，因甲方原因導致工程停工一切損失由甲方承擔，因乙方原因導致停工的一切損失由乙方承擔。　　

　　六、工程價格和結算：　　

　　1、每平方米價格為850元，總價按竣工實際面積結算。　　

　　2、甲方預售房屋的預售款交予乙方低算工程款，如不交雙倍罰款，甲方保留百分之五保證金，________年后房屋無開裂、滲漏、傾斜、下沉等問題后清算給乙方。若乙方將房屋交付給甲方之日起至8個月內房屋沒有出售，乙方有權按合同價收回將房屋出售。　　

　　七、本合同依法訂立，即具有法律約束力，雙方均應嚴格執行。　　

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字后生效。　　甲方　　乙方________年____月____日