新版建設工程合同格式（通用27篇）
新版建設工程合同格式 篇1
甲方：_________ 乙方：_________ 雙方經充分協商，達成如下協議：
第一條總則
一、井位
1.鉆井施工地點：_________；
2.地形圖：_________；
3.井位設計圖：_________；
4.地層構造圖：_________.
二、國家、部、局對鉆進工程施工的批準投資計劃、工程項目，設計任務書等文件號及影印件。
三、井別：_________.
四、鉆井口數：_________.
五、井深結構：_________.
六、質量：
1.井身質量合格率_________，
2.固井質量合格率_________.
七、價格
1.調整井單價_________元米，合計金額_________元
2.開發井單價_________元米，合計金額_________元
第二條工程期限本合同鉆井工程自________年____月____日開鉆至________年____月____日全部鉆完。在組織鉆井工程施工中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限；
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出變更計劃或更變施工圖而不能繼續施工者；
三、因甲方不能按期提供技術文件、技術圖紙和鉆井施工條件，被迫停工或不能繼續施工者。
第三條鉆前準備
一、甲方在開鉆前應辦妥征地拆遷和井場道路的墊方；清除施工場地及進出道路范圍內影響施工的原有建筑物、構筑物、管線、樹木、青苗等阻礙物。解決施工用的水、電和鉆機安裝搬運的道路。
二、甲方按時向乙方交付井位設計、完鉆井深、層位和完井要求，負責鉆井區塊的斷層分布圖；斷層數據；小層平面圖；構造圖和鄰井圖壓力資料數據，并向乙方進行地質和工程技術要求交底。
三、乙方在開鉆前應組織有關技術人員學習和熟悉各種設計圖紙，參加地質設計交底，編好施工圖預算，負責安排鉆機運行計劃，施工方案，做好一切施工準備。
第四條工程款結算
一、按不同的機型、井別、井深、另加風險金，確定承包費用。對承包范圍以外的費用，按規定結算。
二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程費用總額_________元的百分之_________一次撥給乙方，作為乙方備料及施工費。
第五條施工與設計變更
一、乙方在組織施工中，必須為油田開發著想，嚴格按照部、局頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工。
二、在鉆井施工中，乙方必須堅持按技術要求施工，甲方派員監督。任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方井噴、卡鉆等事故和費用增加，應由甲方負擔；
1.鉆井施工設計有錯誤或甲方提供的技術資料與實際不符造成的事故由甲方負責。如乙方及時發現并通知甲方，甲方接到通知后立即(當天)提出修改或變更設計，經雙方同意后方可改變施工計劃，由此而引起的費用增加，由甲方承擔，并由甲方賠償乙方的經濟損失。
2.鉆井施工中如有設計變更，超出原設計標準或加大鉆井難度時，需經上級有關部門審批同意，甲乙雙方辦理有關增加的生產費用手續后方可施工，費用由甲方承擔。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工。
3.甲方未盡協助義務給乙方造成損失。
三、在鉆井施工中，由乙方本身原因造成的損失自理。
四、鉆井是隱蔽工程，乙方在施工中必須按標準操作，做好每一道工序的記錄，接受甲方的監督、檢查、驗收。
五、甲方遇到特殊情況，要求乙提前完____區塊鉆井任務的，由雙方協商解決。乙方因此增加的費用由甲方負擔。
第六條完井驗收、結算與保修
一、乙方在完井前____日，應及時通知甲方，如甲方不能按期驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期。但甲方必須承認乙方的完井時間。甲方推遲驗收，其間發生的管理費、車輛費由甲方負擔。
二、施工完畢的井要以部、局的統一質量驗收標準為依據，甲方不準提高驗收標準。
三、經檢驗合格的井，從驗收即日起為移交完畢。移交后發生井口套管頭損壞、晃動或井口帽子丟失、井下落物，乙方概不負責。
四、由于甲方提供的資料、數據不準確或其他原因，造成鉆井質量不合格，由甲方負責。需乙方修井的甲方還要承擔修井費用和乙方的窩工費，窩工費按每小時_________元計算。
五、因乙方本身原因造成不合格的井，由乙方自己承擔。
六、施工完畢并已驗收合格交給甲方的井，甲方在未射孔之前，若出現管內外冒油、水、氣現象，乙方負責保修，保修期為六個月，超過保修發生管內外噴冒氣油、水，乙方不予負責。
第七條獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質量的前提下，提前完成鉆井任務，為甲方提前投產 創造了條件，增加了效益，甲方應按總施工費用的_________‰給乙方獎勵。
二、甲方不能隨意借故拖欠或拒付乙方施工完畢、并已驗收合格的井，如逾期不付，甲方應增付未付款項的利息。
三、合同糾紛的解決方式。
第八條工傷事故 乙方有責任教育工人，嚴格執行操作規程，文明生產、安全施工、防火防盜。在施工中發生傷亡事故和乙方管理不善造成的其它經濟損失，均由乙方自負，不得因此影響工程進度。
第九條附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未說盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定擬定附則條款，作為本合同之附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等是合同的組成部分，具有合同效力。
二、本合同訂立之前，雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同后可作為本合同之附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。
第十條合同附件(略)
一、鉆井施工圖紙；
二、地形圖；
三、井位設計圖；
四、地層構造圖；
五、國家、部、局對鉆井工程施工的批準投資計劃、工程項目、設計任務書等文件影印件_________份。 甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________ 負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________ ________年____月____日________年____月____
新版建設工程合同格式 篇2
招標編號：
(投標侯選人名稱)：
鑒于你單位已通過招標人組織的 的投標資格預審，且已確認將按即將發出的招標文件的要求參與上述工程的投標，現邀請貴司作為資格預審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程規模：
結構形式：
場地面積：
計劃開工日期：
計劃竣工日期：
質量等級：
資金來源：
招標范圍：
二、招標文件的取得 招標文件將于 年 月 日 時至 時在以下地點發售： 地 址： 聯系人： 每套招標文件售價為 ，以 方式支付給 。(說明費用是否退還，是否要求準備圖紙等的押金以及具體規定，還應說明購買多套招標文件的規定)
三、投標地點及截止時間 本招標工程投標截止時間為 年 月 日 時 分。 投標人應按前款規定的時間或按招標文件規定所延長的時間到以下地點遞交投標文件：
地址：
如果投標人在非投標截止時間當日遞交投標文件，投標人應將投標文件遞送至下列地址： 地 址： 聯系人：
四、開 標 本招標工程將于 年 月 日 時 分在以下地點開標：
地址：
投標人須按招標文件的有關規定派代表出席。
五、自投標截止日期起，投標文件有效期為 日歷天。
六、中標通知書將在 年 月 日之前發出(傳真有效)。
七、如投標人需咨詢有關本工程招標投標的其它事宜，請按下述方式聯系：
地 址：
聯系人： 電話/傳真：
招標人：(蓋章)
法定代表人或授權委托人：(簽字)
日期： 年 月 日
經辦人：
日期： 年 月 日
新版建設工程合同格式 篇3
甲方：
乙方：
依據其它有關法律、行政法規遵循平等自愿，公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方友好協商，達成如下協議條款：
第一條，總則;
11本協議為雙方聯合協議，協議的各項條款對所承接的工程施工具有約束力。
12本協議中所稱“工程”是甲、乙雙方與施工方簽訂的《建設工程承包協議》所包括的全部內容。
13合作雙方是獨立平等的伙伴，按照雙方的職責分工進行合作范圍的經濟及生產活動。
第二條，工程項目的安排及費用
21乙方所承接的荊門市東寶區子陵鋪鎮“福將老年公寓”另加“團山寺”，總承包工程內容：圖紙所示內容、土建、安裝、水電、綠化、裝飾、土方道路等。
總工程量約為4億元左右。
以實際完成工程量為準。
22甲乙雙方根據工程需要以甲方公司名義簽訂工程施工合同，項目部由甲方委派一名督察員和一名財務人員進行現場管理，乙方組織滿足工程施工所需要的人員及設備，注入施工所需資金，工程質量以現場監理驗收為基準，以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復，并使人員穩定。
23本工程全部由乙方組織施工，并由乙方承擔全部工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、實驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金等，往來文件中明示或暗示的所有風險及法律義務。
24在本項工程中，為保證工程款專款專用，工程順利進行，由建設方撥付的所有款項，均應直接轉至項目部指定賬戶。
25甲、乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通信等費用全部由項目部直接發放，做到專款專用。
26本工程甲方根據工程實際結算總價提取1%管理費，乙方按進度款支付給甲方(包括工程預付款在內都提取百分之壹的管理費(稅后金)直接打至甲方指定的賬戶上，甲方到乙方工作的所有人員的一切費用都由乙方承擔)。
27乙方必須保證所承攬的工程為合法項目，且乙方將與本工程項目有關的政府法令、批文、文件等信息及時提供給甲方，并組成與本協議相關的合同文本。
28乙方負責承擔工程竣工資料，做好工程竣工結算工作并負責所承擔工程的缺陷責任期的保修工作。
29乙方應嚴格遵守國家及當地政府和建設管理部門的各項的法律、法規和規章制度。
如果發生工程質量問題或重大安全事故，乙方對此承擔全部責任，承擔由此產生的所有損失及費用。
第三條違約責任
31如甲、乙雙方未按照本合同的約定履行合作義務，違約方應承擔相應責任，并繼續承擔本合同義務。
第四條糾紛解決
41雙方因本協議的履行發生糾紛，應先協商解決，協商不成，由工程項目所在地人民法院管轄。
第五條效力問題
51本協議一式四分，由甲、乙雙方各持兩份，具有同等法律效力。
52本協議未盡事宜，由雙方協商訂立補充協議，補充協議與本協議具同等法律效力。
補充協議條款若與本協議條款相沖突，以補充協議條款為準，但不影響本協議其它條款效力。
53本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效，至雙方完成合同規定的全部權利和義務之日起失效。
第六條其它條款
61本項工程實施過程中，雙方應信守各自在協議中的承諾，遵守誠信原則。
62本協議有效期內，甲乙雙方與本工程無關的其它業務各自獨自經營，自負盈虧，雙方互不承擔本協議以外的責任和義務。
63雙方應本著友好合作、優勢互補、互惠互利、誠信長久的原則，給對方提供最大的便利，使工程順利圓滿完成。
甲方：乙方：
簽訂地址：地址：
法定代表人或授權人：
協議簽字蓋章日期：年月日
新版建設工程合同格式 篇4
甲方(供方)____市設備有限公司 乙方(需方)：哈爾濱(法人代表) 甲、乙雙方本著《民法典》及有關法規的規定，經友好協商，達成如下條款，以資雙方共同遵守：
一、定貨明細：乙方向甲方購買以下常規產品： 注：
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅，
3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、
二、質量檢驗：
1.質量標準：按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求：以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求：貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求，并符合乙方標準包裝，包裝費含在產品報價中。
三、付款方式： 本合同簽訂后，乙方一次性支付合同總額的即人民幣：元作為訂金，甲方在收到乙方訂金后開始下單生產，天內生產完工，第天內乙方需付清余款元，貨從中山發出，天內到達上海。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點：
1.交貨方式：先付款再發貨，一次性送至乙方指定的上海工地
2.交貨時間：自收到定金之日起15天內貨到達上海
3.交貨地點：上海
五、產品接收及檢驗：貨到達指定地點后，供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請，需方需有專人(要有委托書)負責點數、驗貨，并簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法： 乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時，應于____日內向甲方提出書面異議，甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋，如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求，甲方將無償更換，如果在竣工后，____日內乙方未提出任何書面異議，即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，并承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的，乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金，并承擔因此所造成的損失;
九、其他條件
1.合同變更：甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容，如需變更，應由雙方協商確定后進行。
2.本合同雙方簽字后生效，凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜，雙方可以補充協議的方式予以補充，補充協議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效率，自簽字之日起生效。 甲方(簽名)：乙方(簽名)： 地址地址：____日期日期
新版建設工程合同格式 篇5
借款人：____________________
貸款人：____________________
根據《中華人民共和國民法典》及有關規定，借款人為基本建設向貸款人申請貸款，經貸款人審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同共同遵守。
第一條 借款人向貸款人借款人民幣(大寫)_______萬元。用于______________。預計分年用款為;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______ 年_______萬元。
實際分年用款以國家批準的年度投資計劃和上級行下達的信貸計劃為準。
第二條 借款人保證從_______年_______月_______日起至_______ 年_______月_______日止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。分年分次還款計劃為：
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元;
_______年_______萬元; _______年_______萬元。
第三條 貸款利息：按年息_______%計算，按季計收并計算復利。借款人如不能按本合同規定的分年分次還款計劃歸還的部分作逾期處理，加收利息30%。在本合同有效期內，如國家利率變動，本合同貸款利率亦作相應調整。
第四條 歸還貸款的資金來源按國家有關規定雙方商定為：__________________________________________
借款人對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保，抵押(或保證)協議作為合同附件。
第五條 貸款到期，借款人如不能按期償還，由擔保單位代為償還，擔保單位在接到貸款人還款通知三個月后仍未歸還，貸款人可直接從借款人或擔保單位的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的，可變賣抵押財產歸還貸款。
第六條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第七條 貸款人有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款人的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款人應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款人如果不按合同規定使用貸款，貸款人有權收回部分貸款，并對違約使用部分按原定利率加息100%。
第八條 本合同自簽章之日起生效，貸款本息全部清償后失效 .
第九條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解，協商或調解不成的，按下列第_______種方式解決：
(一)提交______________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十條 其他約定事項：_________________________________________________
第十一條 本合同正本三份，借款人、貸款人、擔保單位各執一份，副本_______ 份。
借款人：(簽章)__________________
法定代表人：______________________
__________年_________月_________日
貸款人：(簽章)__________________
法定代表人：______________________
__________年_________月_________日
擔保單位：(簽章)________________
法定代表人：______________________
__________年_________月_________日
新版建設工程合同格式 篇6
建設工程借款合同
合同編號：
貸款方：___
借款方：___
根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途_________________________________________________________
第二條 借款金額 借款方向貸款方借款人民幣(大寫)__元。預計用款為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。
第三條 借款利率 自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。
第四條 借款期限 借款方保證從__年_月起至__年_月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元;__年_元。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方___(蓋章) 貸款方___(蓋章)
負責人：___ 負責人：___
地 址：___ 地 址：___
簽約日期：___
簽約地點：___
新版建設工程合同格式 篇7
工程名稱（以單位工程為準）：___________
發包方：（甲方）_______________________
承包方：（乙方）_______________________
工程名稱：________________________
本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。
一、保修期限
自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。
1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年；
2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月；
3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期；
4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年；
5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。
二、保修項目內容及范圍
1.屋面漏雨；
2.煙道、排氣孔道、風道不通；
3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水；
4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落，墻面漿活起堿脫皮；
5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定；
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；
7.外墻板漏水，陽臺積水；
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；
9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷；
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求；
12.因施工單位造成的其他質量問題。
三、保修責任
施工單位自接到建設工程質量修理通知書（式樣附后）之日起，必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。
四、保修抵押金
1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：
（1）承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0％計算；200萬元（不含200萬元）至500萬元的，按1.5％計算；500萬元以上（不含500萬元）的，按1.0％計算。
（2）單獨承包裝飾工程，按1.0％計算。
2.本工程保修抵押金為__________________元。
金額大寫：____________________________。
五、保修抵押金返還
工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％為______________元。
保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。
2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。
六、爭議
甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的，可以采取下列一種方式解決：
第一種爭議解決方式：向________________仲裁委員會申請仲裁；
第二種爭議解決方式：向________________人民法院起訴。
雙方約定按第________種爭議解決方式解決。
七、合同生效與終止
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）后，本合同即告終止。
八、合同份數
1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本____份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。
九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。
十、屬于設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修范圍內。
十一、雙方議定的其他事項：__________________________________________
承包方（施工保修單位）：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
開戶銀行：
帳號：
（公章）
保修合同訂立時間： 年 月 日
發包方（用戶）：
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
聯系電話：
開戶銀行：
帳號：
（公章）
年 月 日
新版建設工程合同格式 篇8
甲方：蘭殿濤 (以下簡稱甲方)
乙方：蘭學東 (以下簡稱乙方)
甲方蘭殿濤，需建房屋三間，由承包施工方乙方蘭學東磚工師傅承包建筑。經甲、乙雙方協商，條款如下：
一、甲方建筑范圍
整棟房屋建筑及乙方施工范圍：房屋、墻體、陽臺內部需鋼筋梁柱，樓梯結構、水泥板、前后天溝、雨棚、一樓、二樓、三樓地面內外粉涮，內墻面涮白、天蓋、房屋前面磁磚、階基都由乙方承包施工。
二、甲方要求建筑標準及質量
1、甲方要求一樓高度暫為地面到樓面3.5米，二樓高度為3.3米，三樓陸抖墻縮飛。
2、內部結構需鋼筋梁柱，必須由甲方確定，乙方不得擅自變更。
3、乙方施工必須保證施工質量，誤差不得超過0.5公分。乙方施工期間，甲方視為質量不滿如需返工，乙方得遵守甲方意見，損失材料費得由乙方承擔賠償。
三、乙方承包施工價格及收費范圍
1、按照雙方磋商，乙方收費為每平方米為壹佰零三元整(103元)，乙方收方一樓、二樓按照東邊墻角到西邊墻角，附加西邊檐邊30公分，側面按照前面墻角到后面墻角，附加后面檐邊40公分，三樓按照一層平方米的三分之一收方。一樓實體墻附加施工費壹千陸百元整(1600元)。
四、甲方要求期限、付款
1、在甲方材料滿足情況下，乙方不得拖延時間，須按期完工，期限為農歷五月竣工。
2、甲方付款必須照乙方施工進度進行支付。整棟房屋完全竣工，甲方驗收合格后一切款目付清給乙方。
五、甲方提供
甲方只提供房屋材料、茶水，不提供施工期間早、午、晚餐以及乙方施工工具和跳架。
六、安全措施
甲方要求乙方承包施工，必須安全施工，管理好自己的施工人員，杜絕事故發生。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，甲方要求證明人、村委證明。上述合同三方簽字后生效。
甲方簽字： 乙方簽字：
證明人簽字：
新版建設工程合同格式 篇9
外墻粉刷合同 發包方（甲方）：__________________________ 承包方（乙方）：__________________________ 根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，雙方就甲方房屋外墻粉刷達成如下協議：
一、 工程概況：
1、 工程項目：甲方房屋外墻粉刷
2、 工程地點：構皮灘街上向東路
二、工程內容及單價
1、將甲方房屋靠街一面（一樓除外）的瓷磚銻掉后用水泥清光。共計1800.00元
2、房屋后面水泥清光，單價為15.00元每平方米。
三、發包方式 包工不包料。即甲方負責提供粉刷所需的材料如水泥、細沙等。乙方負責組織工人施工和自備施工工具等。
四、 工程質量要求
1、靠街一面的瓷磚全部銻掉，包括貼瓷磚時所用的水泥灰漿。
2、墻體粉刷清光符合建筑行業質量檢驗評定標準。（即與周圍房屋外墻清光質量相當。）
五、安全文明施工要求
1、乙方在施工時，嚴格按照國家安全操作規范及文明施工條例要求標準進行施工。
2、乙方在施工期間，嚴格采取安全施工保護措施。由于自身設備故障、安全措施防護不到位、作業不規范等造成作業人員或其他人員的人身傷害傷亡、甲方設備損壞等，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。
六、工期 由于銻瓷磚一面是街面，一個門面是甲方的副食店，另一個門面是甲方的在出售金沙煤。為盡量減少施工對甲方生意帶來的影響，故在開工之日起____日內 （特殊天氣如下雨不能施工除外）必須完成門面的瓷磚銻出和水泥清光工作。每拖延____日，按工程總造價（1800.00元）的5%進行罰款。房屋后面的墻面清光，時間不計。（附開工時間：________年____月____日）
七、雙方責任： 甲方：
1、按時提供所需材料。
2、為乙方提供電源、水源等。
3、在施工場所拉好警戒線，提醒過往行人勿靠近施工場所。 乙方：
1、嚴格按照國家頒布的施工驗收規范和質量檢驗標準，把好工程質量關。
2、如出現工程質量問題，造成重新返工，工期延誤和浪費材料等損失，由乙方承擔。
3、保管好自身工具，若丟失自行負責，與甲方無關。
八、未涉及條款，由甲乙雙方協商解決。
九、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。 甲方：乙方：________年____月____日
新版建設工程合同格式 篇10
合同編號：____________
發包方（甲方）：__________________
承包方（乙方）：__________________
根據《中華人民共和國民法典》及通信工程建設的有關法律、法規的規定，結合本工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程概況
1.工程名稱：______________________________
2.工程地點：______________________________
3.工程范圍和內容：________________________
第二條甲方權利和義務
1.組織工程建設項目的技術交底，向乙方明確施工任務；
2.提供必要的施工條件；
3.負責主材的供應，詳見發包人供應材料、設備一覽表；
4.指派甲方代表對建設工程項目進行全面協調和監督檢查；
5.在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收；
6.按合同約定按時向乙方支付工程款。
第三條乙方權利和義務
1.必須具有經國家有關部門批準的通信行業施工資質，并經鐵通工程建設有限公司浙江分公司核準的施工入圍資格，并向甲方提供企業（或公司）施工資質證書、企業基本情況等相關資料；
2.應編制《工程施工概、預算》，經甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據；
3.乙方不得將其承包的全部工程轉包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉包給他人；
4.非經甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包；
5.精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工；
6.合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應計劃，并在施工前送甲方備案；
7.嚴格按設計文件及《gb/t50312-》、《本地網通信線路工程驗收規范yd5051-97》等規范要求施工；
8.做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方采購的材料應按照約定及設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明，對材料設備的質量負責，采購的材料設備須經甲方書面認可后方能使用，采購的材料設備與設計或標準要求不符時，應重新采購符合要求的產品，并承擔由此發生的費用及延誤工期的責任；
9.服從甲方監理及甲方代表對施工過程的管理與監督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方監理及甲方代表在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續施工。否則，甲方有權要求乙方返工，并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任；
10.線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數據終端的安裝任務。在施工過程中和工程竣工后半年內，乙方應服從甲方的要求進行該項目范圍內的電話機及數據終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。
11.施工過程中必須嚴格遵守安全操作規程，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產工作。乙方在施工中所發生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設備事故，事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔，并不得因此影響工程進度。
第四條工程期限
本工程開工日期__________年__________月__________日，竣工日期__________年__________月__________日。
第五條竣工驗收
1.工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應在一周內按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件。
2.甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖說、技術交底紀要、設計更改通知、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
3.驗收合格后，雙方簽署竣工驗收通過的文件，并將工程移交給甲方管理。驗收中如發現有不符質量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。
第六條質量保證
1.保修期限：工程竣工驗收通過后十二個月；
2.保修責任：乙方對交付的工程在質量保修期內承擔質量保修責任，由于乙方施工原因造成的質量問題，乙方負責無償修復。
第七條工程考核
1.乙方采購的材料不符合質量標準或弄虛作假、以次充好，一經發現，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結算價款________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。情節惡劣的，取消乙方入圍施工資格。
2.除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。
3.不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數據終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結算價款__________%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除，并同時取消乙方入圍施工資格。
4.未按期按鐵通網建[]32號關于《工程竣工文件編制規定》的要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應向甲方支付工程最終結算價款0.5%的違約金，甲方有權在工程款結算時予以扣除。
第八條工程價款的結算與支付
1.本工程采用包工部分包料方式，根據乙方編制的施工預算，合同價暫定為__________。
2.工程竣工后，由乙方按照郵電部（1995）626號文件《通信建設工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規定據實編制竣工決算報告，經甲方指定的具有通信工程審計資質的第三方審計，審計費的支付按浙江省物價局浙價服[]262號文件執行。
3.工程最終結算款的確定：工程最終結算款由以下兩部分組成，（1）審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調整，按審計的價款確定；（2）審計審定價款中的建筑安裝工程費部分（扣除材料費以外的部分），乙方同意按浙鐵通計建[]303號文的規定調整相關費率后下浮__________%。
4.乙方向甲方開具建安和材料統一發票后，甲方先行支付工程最終結算價款的90%（甲方有權在該款項中扣除乙方應支付的違約金），待十二個月保修期滿后，若無工程質量遺留問題，甲方付清剩余工程價款。
第九條合同解除
1.雙方協商同意可解除本合同。
2.未經甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權解除本合同。
3.乙方將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉包給他人的，甲方有權解除本合同。
4.有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：
（1）因不可抗力致使合同無法履行；
（2）因一方嚴重違約致使合同無法履行。
5.一方依據本條2、3、4款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，通知到達對方時合同解除，合同解除后乙方應做好已完工程的保護和移交工作，并按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。
第十條爭議解決方式
在履行合同時發生爭議，雙方協商解決，或向有管轄權的人民法院起訴。
第十一條其他
1.乙方確認其完全了解本合同中所述的鐵通公司的相關文件內容；
2.本協議未盡事項，雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等效力；
3.本協議一式六份，甲乙雙方各執三份，協議經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方（蓋章）______________
地址：____________________
法定代表人：______________
委托代理人：______________
開戶銀行：________________
帳號：____________________
電話：____________________
郵政編碼：________________
乙方（蓋章）______________
地址：____________________
法定代表人：______________
委托代理人：______________
開戶銀行：________________
帳號：____________________
電話：____________________
郵政編碼：________________
簽約日期：________________
簽約地點：________________
新版建設工程合同格式 篇11
年度編號:_________
項目級別：_________
立合同單位：
_________（簡稱借款方）
_________銀行_________行（簡稱貸款方）
借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。
第一條借款方根據批準的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用于_________建設工程，不得挪作他用。
預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。
第二條貸款利率為年息_________％，計算復利。
第三條年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。
第四條建設期間或項目竣工后，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效后，本合同同時失效。
第五條本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總分行各1份。
借款方（蓋章）：_________貸款方（蓋章）：_________
地址：_________地址：_________
法定代表（簽字）：_________法定代表（簽字）：_________
開戶銀行及帳戶：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
貸款種類：_________
編號：_________
申請單位：_________
企業性質：_________
申請時間：_________年_________月_________日
新版建設工程合同格式 篇12
國家工商行政管理總局
第一部分 合同協議書
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 荔浦縣修仁鎮三誥小學綜合樓 工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：
一、工程概況
1.工程名稱： 。
2.工程地點： 。
3.工程立項批準文號： 。
4.資金來源： 。
5.工程內容：建筑、安裝工程(招標工程量清單范圍內工程) 。
群體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍： 。
7.建設規模： 平方米
二、合同工期
計劃開工日期： 年 月 日。
計劃竣工日期： 年 月 日。
工期總日歷天數：天。工期總日歷天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日歷天數為準。
三、質量標準
工程質量符合合格標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：
人民幣(大寫)
(￥ 元);
其中：
(1)投標報價：
人民幣(大寫)
(￥ 元);
(2)安全防護、文明施工措施費：
人民幣(大寫)
(￥ 元);
(3)規費：
人民幣(大寫)
(￥ 元)(其中建安勞保費￥ 元)：
(4)稅金：人民幣(大寫)
(￥ 元);
2.合同價格形式： 。
五、項目經理
承包人項目經理： 。
六、合同文件構成
本協議書與下列文件一起構成合同文件：
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。
3.發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、詞語含義
本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于 年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在 簽訂。
十一、補充協議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自 雙方簽字蓋章后 生效。
十三、合同份數
本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，發包人執 一 份，承包人執 一 份。
發包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人： 法定代表人或其委托代理人：
(簽字) (簽字)
組織機構代碼： 組織機構代碼：
地 址： 地 址：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
傳 真： 傳 真：
電子信箱： 電子信箱：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬 號： 賬 號：
第二部分 通用合同條款
按GF-20__-0201通用條款執行(略)
第三部分 專用合同條款
1. 一般約定
1.1 詞語定義
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：經合同當事人約定的與工程施工有關的具有合同約束力的文件或書面協議。
1.1.2 合同當事人及其他相關方
1.1.2.4監理人：
名 稱：荔浦縣建興土木工程監理有限公司 ;
資質類別和等級：丙級;聯系電話：7222191;
1.1.2.5 設計人：
名 稱： ;
資質類別和等級： ;
聯系電話： ;
1.1.3 工程和設備
1.1.3.7 作為施工現場組成部分的其他場所包括： 永久占地和臨時占地。
1.1.3.9 永久占地包括： /。
1.1.3.10 臨時占地包括： 辦公室、材料倉庫、廚房、民工宿舍等施工所需臨時設施。
1.3法律
適用于合同的其他規范性文件：1、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國民法典》等，中華人民共和國及廣西壯族自治區頒布的與本合同有關的現行法律、行政法規;2、桂林市政府部門有關規定 。
1.4 標準和規范
1.4.1適用于工程的標準規范包括：/。
1.5 合同文件的優先順序
合同文件組成及優先順序為：⑴合同協議書;⑵中標通知書;⑶投標函及投標函附錄;⑷專用合同條款及附件;⑸通用合同條款;⑹技術標準和要求;⑺圖紙;⑻已標價工程量清單或預算書;⑼其他合同文件。
1.6 圖紙和承包人文件
1.6.1 圖紙的提供
發包人向承包人提供圖紙的期限：開工前14天;
發包人向承包人提供圖紙的數量：2套;
發包人向承包人提供圖紙的內容：工程施工所需全套施工圖紙。
1.7 聯絡
1.7.1發包人和承包人應當在3 天內將與合同有關的通知、批準、證明、證書、指示、指令、要求、請求、同意、意見、確定和決定等書面函件送達對方當事人。
1.10 交通運輸
1.10.3 場內交通
關于場外交通和場內交通的邊界的約定：/。
關于發包人向承包人免費提供滿足工程施工需要的場內道路和交通設施的約定：發包人向承包人免費提供滿足工程施工所需的場內道路和交通設施。
1.13工程量清單錯誤的修正
出現工程量清單錯誤時，是否調整合同價格： 調整 。
允許調整合同價格的工程量偏差范圍：⑴工程量清單缺項、漏項的;⑵工程量偏差的;⑶未按照國家現行計量規范強制性規定計量的。
2. 發包人
2.2 發包人代表
發包人代表：
姓 名： ;
聯系電話： ;
發包人對發包人代表的授權范圍如下：負責處理合同履行過程中與發包人有關的具體事宜。
2.4 施工現場、施工條件和基礎資料的提供
2.4.1 提供施工現場
關于發包人移交施工現場的期限要求：開工前7天 。
2.4.2 提供施工條件
關于發包人應負責提供施工所需要的條件，包括：(1)將施工用水、電力、通訊線路等施工所必需的條件接至施工現場內;
(2)保證向承包人提供正常施工所需要的進入施工現場的交通條件;
(3)協調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物、古樹名木的保護工作，并承擔相關費用;
3. 承包人
3.1 承包人的一般義務
(9)承包人提交的竣工資料的內容： 施工資料、竣工圖 。
承包人需要提交的竣工資料套數： 壹套 。
承包人提交的竣工資料的費用承擔： 承包人承擔 。
承包人提交的竣工資料移交時間： 竣工驗收合格后28天內 。
(10)承包人應履行的其他義務：/ 。
3.2 項目經理
3.2.1 項目經理：
姓 名：呂高強
建造師執業資格等級：二級
建造師注冊證書號：桂
安全生產考核合格證書號：桂建安B(20__)0006293
聯系電話：7215316
承包人對項目經理的授權范圍如下：作為承包人在項目的授權代表，全面履行工程項目的管理職責，為工程參與各方做好協調和服務，在資金、質量、安全、環境保護、文明施工等合同目標范圍向業主直接負責 。
3.3 承包人人員
3.3.1 承包人提交項目管理機構及施工現場管理人員安排報告的期限： 開工后7天內 。
3.6 工程照管與成品、半成品保護
承包人負責照管工程及工程相關的材料、工程設備的起始時間：
(1)自發包人向承包人移交施工現場之日起，承包人應負責照管工程及工程相關的材料、工程設備，直到工程竣工驗收合格之日止。
(2)在承包人負責照管期間，因承包人原因造成工程、材料、工程設備損壞的，由承包人負責修復或更換，并承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
4. 監理人
4.1監理人的一般規定
關于監理人的監理內容： 對工程施工相關事項進行檢查、查驗、審核、驗收、并簽發相關批示 。
關于監理人的監理權限： 1、在發出有關能引起工程費用實際增加(減少)或延長工期的指令前，應得到發包人的書面批準;2、監理工程師在向承包人發出有關技術規范的重大變更或有關變更合同條款的任何指令前均應獲得發包人書面批準;3、工程實際竣工日期提前或超過工程承包合同規定的竣工期限的簽證之前應得到發包人的書面批準;4、監理人無權修改合同，且無權減輕或免除合同約定的承包人的任何責任和義務 。
關于監理人在施工現場的辦公場所、生活場所的提供和費用承擔的約定： 由承包人提供，所發生的費用由發包人承擔 。
4.2 監理人員
總監理工程師：
姓 名： ;
職 務： ;
監理工程師執業資格證書號： ;
聯系電話： ;
關于監理人的其他約定： 。
5. 工程質量
5.1 質量要求
5.1.1質量標準和要求： 合格(必須符合現行國家有關工程施工質量驗收規范和標準的要求) 。
5.3 隱蔽工程檢查
5.3.2承包人提前通知監理人隱蔽工程檢查的期限的約定： 48小時前 。
監理人不能按時進行檢查時，應提前 24 小時提交書面延期要求。
關于延期最長不得超過： 48 小時。
6. 安全文明施工與環境保護
6.1.5 文明施工
合同當事人對文明施工的要求： 承包人在工程施工期間，應當采取措施保持施工現場整潔，物料堆放整齊，在工程移交之前，承包人應當從施工現場清除承包人的全部工程設備、多余材料、垃圾和各種臨時工程，并保持施工現場清潔整齊 。
6.1.6 關于安全文明施工費支付比例和支付期限的約定： 安全文明施工費由發包人承擔，與進度款同期支付，發包人不得以任何形式扣減該部分費用 。
7. 工期和進度
7.1 施工組織設計
7.1.1 合同當事人約定的施工組織設計應包括的其他內容：
(1)施工方案;
(2)施工現場平面布置圖;
(3)施工進度計劃和保證措施;
(4)勞動力及材料供應計劃;
(5)施工機械設備的選用;
(6)質量保證體系及措施;
(7)安全生產、文明施工措施;
(8)環境保護、成本控制措施;
7.1.2 施工組織設計的提交和修改
承包人提交詳細施工組織設計的期限的約定： 合同簽訂后14天內 。
發包人和監理人在收到詳細的施工組織設計后確認或提出修改意見的期限： 收到后7天內 。
7.2 施工進度計劃
7.2.2 施工進度計劃的修訂
發包人和監理人在收到修訂的施工進度計劃后確認或提出修改意見的期限： 7天內 。
7.3 開工
7.3.2開工通知
發包人應按照法律規定獲得工程施工所需的許可。監理人應在計劃開工日期7天前向承包人發出開工通知，工期自開工通知中載明的開工日期起算。
7.4 測量放線
7.4.1發包人通過監理人向承包人提供測量基準點、基準線和水準點及其書面資料的期限： 開工前7天 。
7.5 工期延誤
7.5.1 因發包人原因導致工期延誤
在合同履行過程中，因下列情況導致工期延誤和(或)費用增加的，由發包人承擔由此延誤的工期和(或)增加的費用，且發包人應支付承包人合理的利潤：
(1)發包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的;
(2)發包人未能按合同約定提供施工現場、施工條件、基礎資料、許可、批準等開工條件的;
(3)發包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的;
(4)發包人未能在計劃開工日期之日起7天內同意下達開工通知的;
(5)發包人未能按合同約定日期支付工程預付款、進度款或竣工結算款的;
(6)監理人未按合同約定發出指示、批準等文件的;
7.5.2 因承包人原因導致工期延誤
因承包人原因造成工期延誤，逾期竣工違約金的計算方法為：
因承包人原因不能按合同約定的時間竣工，由此產生的人工、材料價格上漲由承包人自行承擔 。
8. 材料與設備
8.2承包人采購材料與工程設備
承包人負責采購材料的，應按照設計和有關標準要求采購，并提供產品合格證明及出廠證明，對材料質量負責。
8.3材料與工程設備的接收與拒收
8.3.2 承包人采購的材料，應保證產品質量合格，承包人采購的材料不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料運出施工現場，并重新采購符合要求的材料，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。
8.5禁止使用不合格的材料和工程設備
8.5.1 監理人有權拒絕承包人提供的不合格材料，并要求承包人立即進行更換。監理人應在更換后再次進行檢查和檢驗，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。
8.5.2 監理人發現承包人使用了不合格的材料，承包人應按照監理人的指示立即改正，并禁止在工程中繼續使用不合格的材料。
8.8 施工設備和臨時設施
8.8.1 承包人提供的施工設備和臨時設施
關于修建臨時設施費用承擔的約定：承包人自行承擔修建臨時設施的費用 。
9. 試驗與檢驗
9.3材料的試驗和檢驗
9.3.1承包人應按規定進行材料的試驗和檢驗，并為監理人對上述材料的質量檢查提供必要的試驗資料和原始記錄。
10. 變更
10.1變更的范圍
關于變更的范圍的約定：
(1)增加或減少合同中任何工作，或追加額外的工作;
(2)設計變更;
(3)改變合同中任何工作的質量標準或其他特性;
(4)改變工程的基線、標高、位置和尺寸;
10.4 變更估價
10.4.1 變更估價原則
關于變更估價的約定：(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的，按照相同項目單價認定;
(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目，但有類似項目的，可參照類似項目的單價認定;
(3)已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的，套相應的定額計算，無定額可套的，雙方協商定價。
11. 價格調整
11.1 市場價格波動引起的調整
市場價格波動是否調整合同價格的約定： 調整 。
因市場價格波動調整合同價格，按以下方式對合同價格進行調整：
若本合同施工期間鋼材、水泥、磚、砂、碎石由于市場價格上漲(或下跌)比20__年第4期《桂林市建設工程造價信息》的公布價格相差±5%以上時，可以進行調整，調整方法：鋼材、水泥、磚、砂、碎石高(低)出5%部分×竣工圖實際消耗量，該部分費用列入稅前獨立費。
其他價格調整方式： 有關法律、法規、規定引起的價格調整 。
12. 合同價格、計量與支付
12.1 合同價格形式：固定總價合同。
12.4 工程進度款支付
工程進度款支付方法： 基礎完成付合同價的15%(30萬元)，每完成一層主體付合同價的15%(￥30萬元)，裝飾工程完成付合同價的10%(￥20萬元)，余下工程款在工程竣工驗收合格，結算造價經荔浦縣審計局審定后一個月內全部付清(扣出質量保證金)。
13. 驗收和工程試車
13.1 分部分項工程驗收
13.1.2監理人不能按時進行驗收時，應提前 24 小時提交書面延期要求。
關于延期最長不得超過： 48 小時。
13.2 竣工驗收
13.2.2竣工驗收程序
關于竣工驗收程序的約定：(1)承包人向監理人報送竣工驗收申請報告，監理人應在收到竣工驗收申請報告后14天內完成審查并報送發包人。監理人審查后認為尚不具備驗收條件的，應通知承包人在竣工驗收前承包人還需完成的工作內容，承包人應在完成監理人通知的全部工作內容后，再次提交竣工驗收申請報告。
(2)監理人審查后認為已具備竣工驗收條件的，應將竣工驗收申請報告提交發包人，發包人應在收到經監理人審核的竣工驗收申請報告后28天內審批完畢并組織監理人、承包人、設計人等相關單位完成竣工驗收。
(3)竣工驗收合格的，發包人應在驗收合格后14天內向承包人簽發工程接收證書。發包人無正當理由逾期不頒發工程接收證書的，自驗收合格后第15天起視為已頒發工程接收證書。
(4)竣工驗收不合格的，監理人應按照驗收意見發出指示，要求承包人對不合格工程返工、修復或采取其他補救措施，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。承包人在完成不合格工程的返工、修復或采取其他補救措施后，應重新提交竣工驗收申請報告，并按本項約定的程序重新進行驗收。
(5)工程未經驗收或驗收不合格，發包人擅自使用的，應在轉移占有工程后7天內向承包人頒發工程接收證書;發包人無正當理由逾期不頒發工程接收證書的，自轉移占有后第15天起視為已頒發工程接收證書。
14. 竣工結算
14.1 竣工結算申請
承包人提交竣工結算申請單的期限： 工程竣工驗收合格后28天內向發包人和監理人提交竣工結算申請單，并提交完整的結算資料(主要包括合同、工程量計算書、結算書、變更設計通知單、簽證單、竣工圖)，經發包人和監理人初審后交荔浦縣審計局終審，工程最終結算造價以荔浦縣審計局審定為準。
14.2 竣工結算審核
發包人完成竣工付款的期限： 收到承包人提交的竣工結算申請單后28天支付 。
14.4 最終結清
14.4.1 最終結清申請單
承包人提交最終結算申請單的期限： 缺陷責任期終止后7天內 。
14.4.2 最終結清支付
(1)發包人完成最終結算支付的期限： 收到承包人提交的最終結算申請單后7天內完成支付 。
15. 缺陷責任期與保修
15.2缺陷責任期
缺陷責任期的具體期限：缺陷責任期自實際竣工日期起計算 壹年 。
15.3.2 質量保證金的扣留
工程質量保證金為結算總造價的3%，工程竣工結算時一次性扣留質量保證金。
16. 違約
16.1 發包人違約
16.1.1發包人違約的情形 按通用條款16.1.1 。
16.1.2 發包人違約的責任
發包人違約責任的承擔方式和計算方法：
(1)因發包人原因未能在計劃開工日期前7天內下達開工通知的違約責任： 發包人應承擔因其違約給承包人增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤 。
(2)因發包人原因未能按合同約定支付合同價款的違約責任： 發包人應承擔因其違約給承包人增加的費用和(或)延誤的工期，并支付承包人合理的利潤 。
16.2 承包人違約
16.2.1 承包人違約的情形： 按通用條款16.2.1。
16.2.2承包人違約的責任
承包人違約責任的承擔方式和計算方法：承包人應承擔因其違約行為而增加的費用和(或)延誤的工期。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的確認：按通用條款
除通用合同條款約定的不可抗力事件之外，視為不可抗力的其他情形：/ 。
18. 保險
18.1 工程保險
關于工程保險的特別約定： 承包人為施工現場全部人員辦理意外傷害保險并支付保險費 。
20. 爭議解決
20.4仲裁或訴訟
因合同及合同有關事項發生的爭議，按下列第 (1) 種方式解決：
(1)向 荔浦縣 仲裁委員會申請仲裁;
(2)向 荔浦縣 人民法院起訴。
發包人(公章)： 承包人(公章)：
地 址： 地 址：荔浦縣荔桂路223號
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
電 話： 電 話：7215316
傳 真： 傳 真：7215316
工程質量保修書
發包人(全稱)： 荔浦縣教育局
承包人(全稱)： 廣西富茂建設工程有限責任公司
發包人和承包人根據《中華人民共和國建筑法》和《建設工程質量管理條例》，經協商一致就 荔浦縣修仁鎮三誥小學綜合樓工程 (工程全稱)簽訂工程質量保修書。
一、工程質量保修范圍和內容
承包人在質量保修期內，按照有關法律規定和合同約定，承擔工程質量保修責任。
質量保修范圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：
承包人施工范圍內所有工程項目 。
二、質量保修期
根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，工程的質量保修期如下：
1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的工程合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲為 五 年;
3.裝修工程為 兩 年;
4.電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為 兩 年;
5.供熱與供冷系統為 兩 個采暖期、供冷期;
6.住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為 兩 年;
三、缺陷責任期
缺陷責任期自工程實際竣工之日起計算。單位工程先于全部工程進行驗收，單位工程缺陷責任期自單位工程驗收合格之日起算。缺陷責任期終止后，發包人應退還剩余的質量保證金。
四、質量保修責任
1.屬于保修范圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。
2.發生緊急事故需搶修的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。
3.對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《建設工程質量管理條例》的規定，立即向當地建設行政主管部門和有關部門報告，采取安全防范措施，并由原設計人或者具有相應資質等級的設計人提出保修方案，承包人實施保修。
4.質量保修完成后，由發包人組織驗收。
五、保修費用
1、保修費為工程竣工結算造價的3%，保修金由發包方在應付款中扣除，從工程竣工驗收合格交付發包人之日起計算，滿壹年無質量缺陷或承包人已將出現的工程質量問題予以修復后，發包人將余下保修金一次性(無息)退回承包方;
2、保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
六、雙方約定的其他工程質量保修事項： / 。
工程質量保修書由發包人、承包人在工程竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。
發包人(公章)： 承包人(公章)：
法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：
委托代理人(簽字)： 委托代理人(簽字)：
日 期：年 月 日 日 期：年 月 日
新版建設工程合同格式 篇13
甲 方：
住 所 地：
法定代表人(負責人)：
開戶行：
賬 號：
項目聯系人：
通訊地址：
手 機：
電 話：
電子信箱：
乙 方：
住 所 地：
法定代表人(負責人)：
開戶行：
賬 號：
項目聯系人：
通訊地址：
手 機：
電 話：
電子信箱：
建設工程前期技術服務合同
鑒于甲方建設項目可行性研究的需要，根據廣西電網有限責任公司或( 供電局)公開招標結果及乙方與廣西電網有限責任公司 供電局簽訂的《 年度電網基建項目可行性研究技術服務合同》(框架合同)、合同簽訂的相關要求，甲方委托乙方提供建設項目可行性研究技術咨詢服務，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條 本合同依據下列文件簽訂
一、《中華人民共和國民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》等國家有關建設工程可行性研究、勘察設計管理的法律、行政法規和規章。
二、《20kV及以下配電網工程建設預算編制與計算規定》(20__年版)《關于印發電網基建項目前期工作費用使用指導意見的通知》(南方電網公司計〔20__〕78號)和《關于發布南方電網35千伏、20千伏及以下電網工程前期工作費用標準的通知》(南方電網定額〔20__〕20號)等相關規定以及批準的可研估算及項目前期考核評價結果。
三、廣西電網有限責任公司供電局中標通知書(編號： )及工程有關的文件。
四、其他：
第二條 本合同的工程名稱、工作內容，規程、規范和要求
一、工程名稱
工程
項目建設地點：
二、工作內容：完成項目可行性研究報告(以下簡稱可研)以及項目核準報告的編制。
三、規程、規范和要求
(一)根據國家、行業發布的有關規程、規范、技術標準，中國南方電網有限責任公司(以下簡稱南網)、廣西電網有限責任公司發布的《中國南方電網公司標準設計和典型造價》(最新版本)《中國南方電網有限責任公司管制業務固定資產投資項目管理辦法》》《中國南方電網有限責任公司基建管理規定》《中國南方電網有限責任公司基建設計管理辦法》《中國南方電網有限責任公司基建造價管理辦法》《廣西電網有限責任公司電網基建項目前期管理實施細則》《中國南方電網有限責任公司10(20)千伏及以下配電網項目可行性研究內容深度規定》等相關制度、技術標準開展相關工作。
(二)按照甲方委托的工作內容,完成項目可行性研究報告、項目核準報告或相應批次以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編寫的技術服務工作。
第三條 乙方向甲方交付的資料及文件
一、經甲乙雙方協商，乙方按以下要求向甲方提交紙質文件、電子文件(含可編輯的word、excel、CAD版)，資料及文件內容須符合本合同約定要求。
序號成果及文件名稱份數時間要求備 注
1可行性研究報告(內審版)30年月日前
2可行性研究報告(自主評審或第三方評審)30年月日前可研批復后另提交審定版報告5份
3可研技術服務過程中收集整理出的電子版、紙質版原始資料、過程資料1年月日前
4項目核準申請報告 年月日前農網項目需編制以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告
二、工期如遇特殊情況(設計方案變更、自然條件影響以及非乙方原因造成的停工等)時，乙方應提前10個工作日向甲方提出書面申請并取得同意后，工期順延或另行商議。
第四條 合同價款及支付方式
一、本合同價款按南網、廣西電網有限責任公司現行有關規定的收費標準計算(詳見附表1)，沒有規定的收費項目，由雙方協商議定。
二、經雙方商定本合同價款暫定為人民幣(大寫，下同) 整(￥(小寫) 元(詳見附表)。待可研批復完成后，甲方根據批復及乙方前期技術服務考核評價結果，核定最終合同金額，雙方簽訂補充協議。
三、費用支付方法：采取轉賬支付
(一)乙方提交可研報告并經甲方確認后一個月內，甲方支付暫定合同價款總額的20%，金額為人民幣 (￥ 元)。
(二)本合同項目可研及各項報告批復完成后，甲乙雙方核定最終合同金額，并簽訂補充協議。
(三)在甲方支付上述款項前，乙方必須先開具相應的增值稅專用發票，甲方收到發票及申請符合規定后再向乙方支付上述款項。因乙方未開具發票或開具的發票不符合規定導致甲方遲延支付上述款項的，損失由乙方承擔，甲方不負違約責任和損害賠償責任。
第五條 雙方責任
一、甲方責任
(一)甲方尊重乙方根據國家、行業以及南網等有關標準規定進行設計的權力，不應提出與國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司等有關標準規定相抵觸的要求;
(二)向乙方提供開展項目可行性研究報告、項目核準報告、以縣為單位的農網改造升級工程項目可研報告編制的技術服務工作所需的有關基礎資料;
(三)負責組織開展規劃選址、選線、用地等手續的報批及協調工作;
(四)甲方或上級單位對乙方提交符合本合同約定要求的資料及文件不審批或本合同項目暫停緩建，甲方均應支付應付的費用。
(五)甲方按本合同第四條規定向乙方支付合同款項。
(六)甲方對乙方技術服務行為進行嚴格檢查核對，若乙方技術服務行為不符合相關規定，限期整改，否則視為乙方違約，甲方有權上報廣西電網有限責任公司同意后，解除合同。甲方按廣西電網有限責任公司項目前期考核評價體系對乙方設計行為進行考核評價，結果上報廣西電網有限責任公司備案。
(七)其他：
二、乙方責任
(一)按照國家、行業以及南網、廣西電網有限責任公司現行的標準、規程、規范、技術條例進行前期技術服務工作，運用標準設計成果，嚴格掌握設計標準，控制工程造價;
(二)乙方按本合同第三條規定向甲方交付各項工程資料及文件，對資料及文件的完整性、準確性負責;對出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。
(三)乙方參加甲方及廣西電網有限責任公司對各項工程資料及文件的審查并根據審查結論負責作出調整或補充。
(四)乙方負責在開展可行性研究報告編制工作過程中所必需的協調費用。
(五)乙方有責任協助甲方辦理和取得相關路徑協議、配變落點協議、規劃定點等各項支持性文件的批復。
(六)乙方在任何情況下不得轉包。如果需要部分分包，則需經甲方書面同意。乙方需嚴格校審和質量把關，與分包人向甲方承擔連帶責任。乙方與分包單位簽訂分包合同后，要將副本送交甲方。分包合同與本合同發生抵觸時以本合同為準，分包合同不能解除乙方任何義務和責任，分包方的任何違約或疏忽均視為乙方的違約或疏忽。
(七)其他： /
第六條 知識產權和保密協議
一、 乙方為完成本合同約定的服務，所收集的一切原始資料(數據、文字、圖紙等)、過程資料(對原始資料進行整理后形成的資料)以及創造的一切智力成果和知識產權均歸甲方所有。
二、未經對方同意，任何一方均不得向第三人或公眾傳播有關本項目和對方的一切資料和信息。如發生以上情況，泄密方應向對方支付相當于合同價款兩倍的違約金，并承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
第七條 違約與考核
一、甲方或乙方違反合同約定造成損失的應承擔違約責任。
二、 乙方違規允許其他單位或者個人以本單位名義承攬本合同項目可研設計任務或違規轉包的，應向甲方支付合同總額的1倍以上2倍以下的違約金，并在三年內不得承擔廣西電網有限責任公司管轄范圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。乙方未經甲方同意擅自違規分包的，乙方應向甲方支付合同總額20% 的違約金。
三、由于設計質量不符合合同約定要求造成返工，乙方除負責采取補救措施外，應免收返工部分的費用，并根據返工程度向甲方支付不超過合同總額10%的賠償金，由甲方從乙方技術服務費中扣減。
因乙方提供的設計成果深度不足造成可研批復調整或在廣西電網有限責任公司組織的項目復核中發現因乙方沒有按照相關要求對項目建設規模、投資估算等嚴格把關，被廣西電網有限責任公司或項目業主單位正式通報批評的，扣除該項目合同金額10%的賠償金。由于乙方自身原因，延誤了規定的技術服務文件交付時間，每延誤一天，減收該項目應收技術服務費的千分之二，最多不超過合同總額的10%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。
四、如由于乙方設計錯誤造成重大工程質量事故損失，由乙方承擔責任。乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向甲方支付賠償金，由甲方從乙方技術服務費中扣減，并視設計事故的嚴重性，由甲方報廣西電網有限責任公司同意后，暫停乙方在甲方管轄范圍內的電網基建工程前期技術服務及工程設計工作。
五、甲方變更項目的工作內容和要求，造成乙方返工、或修改設計時，雙方除需另行協商簽訂補充合同(或另訂合同)、重新明確有關條款外，甲方應按乙方已耗工時、工作量向乙方支付費用。
六、 在合同履行期間，由于不可抗力因素或因為國家政策調整以及工程項目未獲批準立項導致不能開展可行性研究工作，招標人有權要求終止或解除合同。
七、在合同履行期間，甲方無正當理由單方解除合同或單方違約致使合同無法履行的，乙方開展技術服務工作的，不退還甲方已付的合同價款;己開始技術服務工作的，甲方應根據乙方已進行的實際工作量據實支付，對于項目已提交可行性研究報告但未取得可行性研究批復并取消的，乙方獲得不高于該項目50%的合同價款。
八、合同生效后，乙方要求終止或解除合同，應在合同終止或解除之日起10日內雙倍返甲方已支付的合同款項。
九、乙方必須嚴格按投標文件的項目人員配置(項目設總、各專業主設人員搭配)開展項目設計，項目人員配置信息需作為本合同附件(需包含項目負責人、電氣一次、電氣二次、變電土建、線路電氣、線路結構、技經等人員姓名、聯系方式、工作郵箱、在本項目中承擔的任務等信息)，乙方不得擅自變動人員，如有特殊情況確需調整的，需報甲方審批同意。未經同意擅自變動人員的，每經檢查發現一次，每次扣減合同總額的1%，最多不超過合同總額的10%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。
十、投資估算必須履行編制、校核、審核和批準程序，各級編制、校核、審核人員應由具有電力工程造價專業執(從)業資格的人員承擔，并在正式投資估算書簽字，加蓋電力工程造價人員專用章。同時編制和校核人員還應取得廣西電網有限責任公司電力建設定額站組織的設計造價從業人員崗位技能培訓考試合格證明，否則，還應增加考試合格造價人員簽字確認。提交的投資估算不滿足上述要求的，扣罰合同總額的1%，由甲方從乙方技術服務費中扣減。
十一、任何一方違反保密義務的，泄密方應向對方支付相當于合同價款20%的違約金，并承擔一切由此引起的后果并承擔賠償責任。
十二、其他責任： /
第八條 其他
一、甲乙雙方需依法經營，廉潔自律。在合同簽訂、履行過程中，雙方不得以任何理由、任何形式進行利益輸送，不得提供或接受另一方的財物或其他利益。任何一方如果違反本條規定，另一方均有權拒絕并將信息反饋到甲方(廉潔受理單位：__監察部;舉報電話: 077X-__X)。甲方有義務詳細調查，乙方有義務對調查工作給予全力配合。
如果乙方違反本條款的，甲方有權根據國家和南方電網公司采購等有關規定，對乙方進行處理，并視情節輕重對乙方實施一定期限的市場禁入。
任何一方如果違反此條款，涉嫌犯罪的，將按照《中華人民共和國刑法》和《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》將相關責任人交由司法機關追究法律責任。
二、在本合同履行過程中，經雙方協商一致，可以變更或解除本合同。任何一方要求變更或解除合同時，則應當在 7 日前書面通知對方并取得對方的書面同意，并及時簽訂書面變更或解除協議。如出現本合同約定的單方合同解除的情形時，權利人無須經對方同意即可解除合同。
因一方變更或解除合同使對方遭受損失的，應向對方承擔賠償責任。但由于政策變化、政府行為等客觀原因致使合同不能繼續履行的，雙方可變更、解除本合同，且任何一方均無需向對方承擔賠償責任。
三、根據本合同需要發出的全部通知，均需采用書面形式，書面通知按雙方在合同文本所列地址發出，聯系人為收件人。如任何一方的地址有變更時，需在變更前10日以書面形式通知對方，否則變更地址的一方需自行承擔因遲延通知而造成的損失。
雙方將按如下規定確定通知被視為正式送達的日期：(1)以專人遞送的，接收人簽收之日視為送達。(2)以短信/傳真/電子郵件方式送達的，自前述電子文件內容在發送方正確填寫地址且未被系統退回的情況下，視為進入對方數據電文接收系統即視為送達日。(3)以特快專遞形式發出的，特快專遞發出后第三日視為送達。(4)若送達日為非工作日, 則視為在下一工作日送達。
本合同約定的地址、聯系人及電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)亦為雙方工作聯系往來、法律文書及爭議解決時人民法院和/或仲裁機構的法律文書送達地址，人民法院和/或仲裁機構的訴訟文書(含裁判文書)向合同任何一方當事人的上述地址和/或工商登記公示地址送達的，視為有效送達。任何一方當事人對電子通信終端(手機、電話、電子信箱等)的聯系送達均適用于爭議解決時的送達。
四、乙方須重視并加強安全生產工作，遵守甲方的規章管理制度，接受甲方的安全生產監督管理。乙方保證與其指派的服務人員簽訂勞動合同或勞務合同，明確雙方權利義務，并由乙方負責支付服務人員的一切費用，包括為服務人員購買社會保險、人身意外保險以及勞保用品等。
在本合同履行期間，乙方服務人員發生人身傷亡、疾病或其他意外事件概由乙方自行承擔賠償責任，與甲方無關。
五、其他條款： /
第九條 附則
一、不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方應及時協商解決。
二、本合同在履行過程中發生糾紛，甲方與乙方應及時協商解決。協商不成時，雙方同意向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
三、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議作為附件，補充協議與本合同具有同等效力。
四、本合同一式陸份，甲方乙方各執叁份。
五、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
六、雙方履行完合同規定的義務，本合同即行終止。
(以下無正文)
(本頁為編號為： 的合同的簽署頁)
甲方(蓋章)：
法定代表人(負責人)或授權代表(簽名)：
簽訂日期： 年 月 日
乙方(蓋章)：
法定代表人(負責人)或授權代表(簽名)：
簽訂日期： 年 月 日
新版建設工程合同格式 篇14
合同編號：_____________________________
建設單位(以下簡稱甲方)：____________________________________________________________________
地址：______________________________________________________________
郵政編碼：______________________ 電話：____________________________
法定代表人：___________________ 職務：____________________________
拆遷戶(單位)(以下簡稱乙方)：
____________市(縣)___________區(鎮)_______________街(路)___________號
房主(代表人)______________________________________________________
根據________建設工程的建設需要，經規劃部門和拆遷房屋主管機關批準，拆遷乙方現有住房。為了明確甲乙雙方的權利義務，保證拆遷工作的順利進行，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以供雙方遵守執行。
1、乙方在甲方用地范圍內共有_____________結構的住房_________幢_________間，共__________________平方米(原住房面積的數量，私有房屋以產權證標明自住的數量為準;租住公房以承租數量為準，單位公用房屋以拆除房屋的建筑面積為準)，全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方應付給乙方拆除費)。甲方負責于_________年_________月_________日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋，一般由甲方撥給相應的投資、材料，由其挖掘土地潛力自行遷建，或由甲方在城市規劃管理部門批準的地區內進行遷建)______________平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積，乙方原住房過寬或有出租的房屋，在對其安置時應適當壓縮，但對壓縮面積應按房地產管理部門的規定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的，應按其家庭人口情況給予適當照顧)。
2、乙方應于_________年_________月_________日以前搬往甲方安置的住房或周轉房(或乙方自找的周轉房)，甲方于乙方搬遷后_____________日內一次付給乙方搬遷費_____________元。
3、甲方對乙方在臨時周轉期間按下列情況給予補助：
3.1、乙方自行找房周轉，每人每月補助_____________元;
3.2、由乙方所在工作單位解決乙方周轉房致使家庭人口分散居住的，每人每月__________________元;
3.3、乙方用甲方的簡易房周轉的，周轉期間免收房租。簡易周轉房沒有取暖裝置的，取暖季節每人每月補助_____________元取暖費，并按規定補助增加的公共交通月票費用。
4、甲方安置乙方的住房位于_____________，共_________套_________間，_________層_________號，配有____________________________________________等裝備。
5、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)______________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其他文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人__________________領取。甲方對乙方家庭成員中發生與拆遷房屋有關的分家析產、繼承糾紛等，一律不負責任。
6、違約責任
6.1、甲方如不按合同規定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的________%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給相應的投資、材料和遷建用地，每逾期一日，應向乙方償付_________元違約金);甲方如不按合同規定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
6.2、乙方如經甲方按合同規定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當地房地產管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其他不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
7、其他約定：
_________________________________________________________________。
8、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，經雙方協商仍不能解決的，可提請當地房產管理部門調解，調解不成的，可向人民法院起訴。
9、本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份;合同副本一式_________份，交______________市(縣)房地產管理局、建設銀行、建委、計委________________________等單位各留存一份。
(以下無合同正文)
建設單位(甲方)：_____________________________________(公章)
代表人：______________________________________________________
______________年____________月____________日
拆遷戶(乙方)：________________________________________(蓋章)
代表人：_______________________________________________________
______________年____________月____________日
新版建設工程合同格式 篇15
發包人(全稱)：貴州佛龍開發有限公司
承包人(全稱)：四川三和恒生建筑工程有限責任公司
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：貴州凱里小區建設項目
工程地點：貴州凱里市
工程內容：由建筑設計院設計施工圖中確定的工作內容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___________________
資金來源：自籌資金
二、工程承包范圍
承包范圍：設計圖所列的施工范圍
三、合同工期：
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準：合格
五、合同價款
金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)￥：_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款 6、標準、規范及有關技術文件 7、圖紙 8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：________年__________月__________日
合同訂立地點：
本合同雙方約定_________________________________________________________后生效。
發包人：(公章)_______________________承包人：(公章)______________________________
住所：_______________________________住所：______________________________________
法定代表人：_________________________法定代表人：________________________________
委托代表人：_________________________委托代表人：________________________________
電話：_______________________________電話：______________________________________
傳真：_______________________________傳真：______________________________________
開戶銀行：___________________________開戶銀行： __________________________________
賬號：_______________________________賬號：______________________________________
郵政編碼：__________________________郵政編碼：_________________________________。
新版建設工程合同格式 篇16
合同編號：
出租方：
承租方：
簽訂地點：
簽訂時間：年 月 日
根據《民法典》及有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。
第一條租賃物資的品名、規格、數量、質量。詳見合同附件：
第二條租賃期限
自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應在合同屆滿前日內，重新簽訂合同。
第三條租金
租金收取：
第四條押金(保證金)
經雙方協商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿，扣除應付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。
第五條租賃物資的維修保養
租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負擔維修保養費用。租賃物資退還時，雙方檢查驗收，如有損壞、缺少、保養不善等，要按雙方協商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養費。
第六條出租方變更
一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權轉移給第三方，應正式通知承租方，租賃物資新的所有權方即成為本合同的當然出租方。
二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉讓、轉租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。
第七條違約責任：
1.未按時間提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
2.未按質量提供租賃物資，應向承租方償付違約期租金%的違約金。
3.未按數量提供租賃物資，致使承租方不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
二、承租方違約責任：
1.不按時交納租金，應向出租方償付違約期租金%違約金。
2.逾期不還租賃物資，應向出租方償付違約期租金%的違約金。
3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租方有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租方還應向出租方償付違約期租金%的違約金。
4.其它違約行為。
第八條爭議的解決方式
第九條其它約定事項
第十條本合同一式份，合同雙方各執份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。
出租方(章)承租方(章)
單位地址： 單位地址：
法定代表人：法定代表人：
(或委托代理人)(或委托代理人)
電話： 電話：
電掛： 電掛：
郵政編碼：郵政編碼：
開戶行： 開戶行：
帳號：帳號：
________年______月______日
新版建設工程合同格式 篇17
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)
住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓
法定代表人：_________________黃__________執行董事
被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生
身份證號：_____________
住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司
住所地：_________________成都市__________巷__________號
法定代表人：_________________劉__________總經理
上訴請求：_________________
1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。
上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，并交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。
根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院
上訴人：_________________甲公司
年_____月_____日
新版建設工程合同格式 篇18
服務方合同編號： 號
廣西住房和城鄉建設廳 制定
第一部分 協議書
委托方： (以下簡稱甲方)
服務方： (以下簡稱乙方)
甲方委托乙方對其開發建設(承建)的______進行檢測，按照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就___________質量檢測事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地址：
建筑面積：
結構類型：
工程概算投資額或建筑安裝工程費： 萬元
工程檢測范圍 。
二、詞語限定
協議書中相關詞語的含義與通用條件中的定義與解釋相同。
三、組成本合同的文件(查施工范本)
1. 中標通知書(如有);
2、投標函及其附錄(如有);
3. 專用合同條款及其附件;
4. 通用合同條款;
5、工程檢測與相關服務規范
6、已標價的工程量清單(如有)
7、圖紙
8. 附錄，即：
、本合同簽訂后，雙方依法簽訂的補充協議也是本合同文件的組成部分。
四、質量要求
按國家、省、市現行規范、標準和委托單位的檢測內容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行，對招標人委托的檢測項目進行客觀公正檢測，做到檢測數據完整、準確、真實、清楚。
五、檢測項目負責人
檢測項目負責人：
身份證號碼： 。
六、簽約合同價與合同價格形式
簽約合同總價為(大寫)： (此報價已包括了實施和完成本項目的檢測服務所需的檢測項目清單費、技術服務費、檢測修繕費、交通、通訊、保險、稅費和利潤)。
1、具體檢測內容及抽檢數量，詳見招標文件;
2、合同價格形式為 總價包干 。
七、雙方承諾
1. 甲方向乙方承諾，按照本合同約定為乙方開展工程質量檢測提供條件，并按本合同約定支付合同價款。
2. 乙方向甲方承諾：
(1)按照本合同約定提供工程質量檢測報告與相關服務。
(2)按照法律規定及合同約定組織完成工程檢測工作，不轉包或違法分包。
3.甲方和乙方承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。
八、合同訂立
1. 訂立時間： 年 月 日。
2. 訂立地點： 。
3、補充協議：合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
4、合同生效：本合同自 生效。
5、本合同一式 份，均具有同等法律效力，雙方各執 份。
甲方： 乙方： (蓋章)
住所： 住所：
郵政編碼： 郵政編碼：
法定代表人或其授權 法定代表人或其授權
的代理人：(簽字) 的代理人：(簽字)
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
聯系人： 聯系人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
電子郵箱： 電子郵箱：
第二部分 通用條件
1. 定義與解釋
1.1 定義
除根據上下文另有其意義外，組成本合同的全部文件中的下列名詞和用語應具有本款所賦予的含義：
1.1.1 “工程”是指按照本合同約定實施工程質量檢測與相關服務的建設工程。
1.1.2 “工程質量檢測”是指建設工程質量檢測機構接受委托，依照國家有關法律、法規、規章和技術標準，對建設工程及其所使用的建筑材料、中間產品、設備、構配件的質量安全、使用功能等進行測試的活動。
1.1.3 “相關服務”是指工程質量檢測機構受委托方的委托 ，按照本合同約定，在勘察、設計、建造、保修、使用等階段提供的服務活動。
1.1.4 “正常工作”指本合同訂立時通用條件和專用條件中約定的乙方的工作。
1.1.5 “附加工作”是指本合同約定的正常工作以外乙方的工作。
1.1.6 “項目負責人”是指代表工程質量檢測機構，全面負責履行本合同、主持項目工程質量檢測工作的檢測人員。
1.1.7 “酬金”是指乙方履行本合同義務，甲方按照本合同約定給付乙方的金額。
1.1.8 “正常工作酬金”是指乙方完成正常工作，甲方應給付乙方并在協議書中載明的簽約酬金額。
1.1.9 “附加工作酬金”是指乙方完成附加工作，甲方應給付乙方的金額。
1.1.10 “一方”是指甲方或乙方;“雙方”是指甲方和乙方;“第三方”是指除甲方和乙方以外的有關方。
1.1.11 “書面形式”是指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。
1.1.12 “天”是指第一天零時至第二天零時的時間。
1.1.13“月”是指按公歷從一個月中任何一天開始的一個公歷月時間。
1.1.14 “不可抗力”是指甲方和乙方在訂立本合同時不可預見，在工程檢測過程中不可避免發生并不能克服的自然災害和社會性突發事件，如地震、海嘯、瘟疫、水災、騷亂、暴動、戰爭和專用條件約定的其他情形。
1.2 解釋
1.2.1本合同使用中文書寫、解釋和說明。如專用條件約定使用兩種及以上語言文字時，應以中文為準。
1.2.2 組成本合同的下列文件彼此應能相互解釋、互為說明。除專用條件另有約定外，本合同文件的解釋順序如下：
(1)協議書;
(2)中標通知書;
(3)專用條件及附錄A、附錄B;
(4)通用條件;
(5)投標文件。
雙方簽訂的補充協議與其他文件發生矛盾或歧義時，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。
2. 乙方義務
2.1 乙方的工作范圍和內容
2.1.1 乙方工作范圍和內容在專用條件中約定。
2.1.2相關服務的范圍和內容在附錄A中約定。
2.2 工程質量檢測與相關服務依據
2.2.1工程質量檢測依據包括：
(1)適用的法律、行政法規及部門規章;
(2)與工程有關的標準;
(3)工程設計及有關文件;
(4)本合同及委托方與第三方簽訂的與實施工程有關的其他合同。
雙方根據工程的行業和地域特點，在專用條件中具體約定工程質量檢測依據。
2.2.2 相關服務依據在專用條件中約定。
2.3 項目組成員
2.3.1 乙方應組建滿足工作需要的項目組，配備必要的檢測設備。項目組的主要人員應具有相應的資格條件。
2.3.2本合同履行過程中，項目負責人及重要崗位檢測人員應保持相對穩定，以保證工程質量檢測工作正常進行。
2.3.3乙方可根據工程進展和工作需要調整項目組人員。乙方更換項目組人員時，應以相當資格與能力的人員替換，乙方更換項目組其他檢測人員，并通知委托方。
2.3.4 乙方應及時更換有下列情形之一的檢測人員：
(1)嚴重過失行為的;
(2)有違法行為不能履行職責的;
(3)涉嫌犯罪的;
(4)不能勝任崗位職責的;
(5)嚴重違反職業道德的;
(6)專用條件約定的其他情形。
2.3.5 甲方可要求乙方更換不能勝任本職工作的項目組工程質量檢測人員。
2.4 履行職責
乙方應遵循職業道德準則和行為規范，嚴格按照法律法規、工程建設有關標準及本合同履行職責。
2.4.1 在工程質量檢測與相關服務范圍內，甲方提出的意見和要求，乙方應及時提出處置意見。
2.5 提交報告
乙方應按專用條件約定的種類、時間和份數向甲方提交工程質量檢測與相關服務的報告。
2.6 文件資料
在本合同履行期內，甲方應在現場保留工作所用的圖紙、報告及記錄等相關文件。工程竣工后，應當按照檔案管理規定將工程質量檢測有關文件歸檔。
2.7 使用委托人的財產
乙方無償使用附錄B中由甲方派遣的人員和提供的房屋、場地、資料、設備。除專用條件另有約定外，甲方提供的房屋、設備屬于甲方的財產，乙方應妥善使用和保管，在本合同終止時將這些房屋、設備的清單提交甲方，并按專用條件約定的時間和方式移交。
3.甲方的義務
3.1 提供資料
甲方應按照附錄B約定，無償向乙方提供工程有關的資料。在本合同履行過程中，甲方應及時向乙方提供最新的與工程有關的資料。
3.2 提供工作條件
甲方應為乙方完成工程質量檢測與相關服務提供必要的條件。
3.2.1 甲方應按照附錄B約定，派遣相應的人員，提供房屋、場地、設備，供乙方無償使用。
3.2.2 甲方應負責協調工程建設中所有外部關系，為乙方履行本合同提供必要的外部條件。
3.3 委托方代表
甲方應授權一名熟悉工程情況的代表，負責與乙方聯系。甲方應在雙方簽訂本合同后7天內，將甲方代表的姓名和職責書面告知乙方。當甲方更換甲方代表時，應及時通知(含書面)乙方。
3.4答復
甲方應在專用條件約定的時間內，對乙方以書面形式提交并要求作出決定的事宜，給予書面答復。逾期未答復的，視為委托人認可。
3.5 支付
甲方應按本合同約定，向乙方支付酬金。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
乙方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。
4.1.1 因乙方違反本合同約定給委托方造成損失的，乙方應當賠償委托方損失。賠償金額的確定方法在專用條件中約定。乙方承擔部分賠償責任的，其承擔賠償金額由雙方協商確定。
4.1.2 乙方向甲方的索賠不成立時，乙方應賠償委托方由此發生的費用。
4.2 甲方的違約責任
甲方未履行本合同義務的，應承擔相應的責任。
4.2.1 甲方違反本合同約定造成乙方損失的，甲方應予以賠償。
4.2.2 甲方向乙方的索賠不成立時，甲方應賠償乙方由此引起的費用。
4.2.3 甲方未能按期支付酬金超過28天，應按專用條件約定支付逾期付款利息。
4.3 除外責任
因非乙方的原因，且乙方無過錯，發生工程質量事故、安全事故、工期延誤等造成的損失，乙方不承擔賠償責任。
因不可抗力導致本合同全部或部分不能履行時，雙方各自承擔其因此而造成的損失、損害。
5. 支付
5.1 支付貨幣
除專用條件另有約定外，酬金均以人民幣支付。涉及外幣支付的，所采用的貨幣種類、比例和匯率在專用條件中約定。
5.2 支付申請
乙方應在本合同約定的每次應付款時間的7天前，向甲方提交支付申請書。支付申請書應當說明當期應付款總額，并列出當期應支付的款項及其金額。
5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金。
5.4 有爭議部分的付款
甲方對乙方提交的支付申請書有異議時，應當在收到甲方提交的支付申請書后7天內，以書面形式向乙方發出異議通知。無異議部分的款項應按期支付，有異議部分的款項按第7條約定辦理。
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1生效
除法律另有規定或者專用條件另有約定外，甲方和乙方的法定代表人或其授權代理人在協議書上簽字并蓋單位章后本合同生效。
6.2變更
6.2.1 任何一方提出變更請求時，雙方經協商一致后可進行變更。
6.2.2變更估價原則
除專用合同條款另有約定外，變更估價按照本款約定處理：
(1)已標價工程量清單或預算書有相同項目的，按照相同項目單價認定;
(2)已標價工程量清單或預算書中無相同項目，但有類似項目的，參照類似項目的單價認定;
(3)變更導致實際完成的變更工程量與已標價工程量清單或預算書中列明的該項目工程量的變化幅度超過15%的，或已標價工程量清單或預算書中無相同項目及類似項目單價的，按照合理的成本與利潤構成的原則，由合同當事人按照第4.4款〔商定或確定〕確定變更工作的單價。
6.2.3除不可抗力外，因非乙方原因導致乙方履行合同期限延長、內容增加時，乙方應當將此情況與可能產生的影響及時通知甲方。增加的檢測工作時間、工作內容應視為附加工作。附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。
6.2.4合同生效后，如果實際情況發生變化使得乙方不能完成全部或部分工作時，乙方應立即通知甲方。除不可抗力外，其善后工作以及恢復服務的準備工作應為附加工作，附加工作酬金的確定方法由雙方協商確定。乙方用于恢復服務的準備時間不應超過28天。
6.2.5合同簽訂后，遇有與工程相關的法律法規、標準頒布或修訂的，雙方應遵照執行。由此引起檢測與相關服務的數量、范圍、時間、酬金變化的，雙方應通過協商進行相應調整。
6.2.6 因非乙方原因造成工程概算投資額或建筑安裝工程費、工程量增加時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。
6.2.7因工程規模、檢測范圍的變化導致乙方的正常工作量減少時，正常工作酬金應作相應調整。調整方法由雙方協商確定。
6.3 暫停與解除
除雙方協商一致可以解除本合同外，當一方無正當理由未履行本合同約定的義務時，另一方可以根據本合同約定暫停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期內，由于雙方無法預見和控制的原因導致本合同全部或部分無法繼續履行或繼續履行已無意義，經雙方協商一致，可以解除本合同或乙方的部分義務。在解除之前，乙方應作出合理安排，使開支減至最小。
因解除本合同或解除乙方的部分義務導致乙方遭受的損失，除依法可以免除責任的情況外，應由甲方予以補償，補償金額由雙方協商確定。
解除本合同的協議必須采取書面形式，協議未達成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 當乙方無正當理由未履行本合同約定的義務時，甲方應通知乙方限期改正。若甲方在乙方接到通知后的7天內未收到乙方書面形式的合理解釋，則可在7天后發出解除本合同的通知，自通知到達乙方時本合同解除。甲方應將檢測與相關服務的酬金支付至限期改正通知到達乙方之日，但乙方應承擔第4.1款約定的責任。
6.3.3 乙方在專用條件5.3中約定的支付之日起28天后仍未收到甲方按本合同約定應付的款項，可向甲方發出催付通知。甲方接到通知14天后仍未支付或未提出乙方可以接受的延期支付安排，乙方可向甲方發出暫停工作的通知并可自行暫停全部或部分工作。暫停工作后14天內乙方仍未獲得甲方應付酬金或甲方的合理答復，乙方可向甲方發出解除本合同的通知，自通知到達甲方時本合同解除。甲方應承擔第4.2.3款約定的責任。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行時，一方應立即通知另一方，可暫停或解除本合同。
6.3.5 本合同解除后，本合同約定的有關結算、清理、爭議解決方式的條件仍然有效。
6.4 終止
以下條件全部滿足時，本合同即告終止：
(1)乙方完成本合同約定的全部工作;
(2)甲方與乙方結清并支付全部酬金。
7. 爭議解決
7.1協商
雙方應本著誠信原則協商解決彼此間的爭議。
7.2調解
如果雙方不能在14天內或雙方商定的其他時間內解決本合同爭議，可以將其提交給專用條件約定的或事后達成協議的調解人進行調解。
7.3仲裁或訴訟
雙方均有權不經調解直接向專用條件約定的仲裁機構申請仲裁或向有管轄權的人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.1 外出考察費用
經甲方同意，檢測人員外出考察發生的費用由甲方審核后支付。
8.2咨詢費用
經甲方同意，根據工程需要由乙方組織的相關咨詢論證會以及聘請相關專家等發生的費用由甲方支付，支付時間在專用條件中約定。
8.3 守法誠信
乙方及其工作人員不得從與實施工程有關的第三方處獲得任何經濟利益。
8.4 保密
雙方不得泄露對方申明的保密資料，亦不得泄露與實施工程有關的第三方所提供的保密資料，保密事項在專用條件中約定。
8.5 通知
本合同涉及的通知均應當采用書面形式，并在送達對方時生效，收件人應書面簽收。
8.6 著作權
乙方對其編制的文件擁有著作權。
乙方可單獨或與他人聯合出版有關檢測與相關服務的資料。除專用條件另有約定外，如果乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料，應當征得甲方的同意。
第三部分 專用條件
1. 定義與解釋
1.2 解釋
1.2.1 本合同文件除使用中文外，還可用 / 。
1.2.2 約定本合同文件的解釋順序為： 按第一部分第三條順序 。
2. 乙方義務
2.1 工程質量檢測的范圍和內容
2.1.1 工程質量檢測范圍如下第 項所述：
1、見證取樣檢測
水泥物理力學性能檢驗、鋼筋(含焊接與機械連接)力學性能檢驗、砂、石常規檢驗、混凝土檢驗、砂漿檢驗、簡易土工檢驗、混凝土摻加劑檢驗、防水卷材檢驗、預應力鋼絞線、錨夾具及組合件檢驗、瀝青檢驗、瀝青混合料檢驗、墻體材料(強度)檢驗、建筑裝飾材料技術性能檢驗等檢測項目。
2、節能檢測
擠塑板、燃燒性能、網格布、電線、中空玻璃、遮陽系數、建筑門窗、保溫砂漿、抗裂砂漿、墻體傳熱、外墻節能鉆心等檢測項目
3、地基基礎工程檢測
地基承載力靜載檢測、樁的承載力檢測、樁身完整性檢測、錨桿、錨索鎖定力檢測、靜力、動力觸探檢測等檢測項目。
4、主體結構工程現場檢測
混凝土強度檢測、砂漿強度檢測、砌體強度檢測、尺寸偏差、鋼筋保護層厚度檢測、混凝土構件結構性能檢測、后置埋件的力學性能檢測、變形觀測、建筑門窗檢測、結構粘結強度、錨栓和植筋檢測、結構裂縫檢測、混凝土缺陷檢測等檢測項目。
5、建筑幕墻工程檢測
建筑幕墻的氣密性、水密性、風壓變形性能、層間變位性能檢測、幕墻用型材強度檢測、型材的鍍(涂)層厚度檢測、硅酮結構膠相容性檢測、硅酮結構膠剝離粘結性檢測等檢測項目。
6、鋼結構工程檢測
鋼結構焊接質量無損檢測、鋼結構防腐及防火涂裝檢測、鋼結構節點檢測、機械連接用緊固標準件及高強度螺栓力學性能檢測、鋼結構的變形檢測、鋼材、鋼鑄件力學性能檢測等檢測項目。
7、室內環境檢測
室內環境污染物、建筑材料、土壤中氡濃度等檢測項目。
8、建筑物附屬設備安裝工程檢測
建筑給水、排水及采暖工程(水壓試驗)、建筑電氣工程(絕緣電阻、接地電阻)、通風與空調工程等檢測項目。
2.1.2 工程質量檢測工作內容還包括： 。
(如乙方缺少某些特殊的分項工程的檢測資質，允許乙方將此類分項工程的檢測服務分包給具有相應資質的檢測機構進行檢測，費用由乙方自行承擔)
2.2 工程質量檢測與相關服務依據
2.2.1 工程質量檢測依據包括：
按國家、省、市現行規范、標準和委托單位的檢測內容、完成時間進行檢測，嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行。
2.2.2 相關服務依據包括：
2.3檢測項目負責人
2.3.1 乙方檢測總負責人為：
各檢測項目組負責人為：
2.3.2 總負責人的職責：
檢測項目組負責人的職責：
2.3.3檢測總負責人和各檢測項目組如有變更，乙方應提前7天通知甲方，并征得甲方書面同意。通知中應當載明繼任人的資格、管理經驗等資料。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。未經甲方書面同意，乙方不得擅自更換總負責人和項目組負責人。乙方擅自更換總負責人和項目組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.3.4 甲方有權書面通知乙方更換其認為不稱職的檢測總負責人或檢測項目組負責人。通知中應當載明要求更換的理由。乙方應在接到更換通知后14天內向甲方提出書面的改進報告。甲方收到報告后仍要求更換的，乙方應在接到第二次更換通知的28天內進行更換，并將新任命的總負責人或檢測項目組負責人的資格、管理經驗等資料書面通知甲方。繼任總負責人或檢測項目組負責人繼續履行2.3.2項約定的職責。乙方無正當理由拒絕更換總負責人或檢測項目組負責人的，應按照專用合同條款的約定承擔違約責任。
2.5 提交報告
乙方應提交報告的種類、時間和份數：自接所對應的工程質量檢測項目之日起 3-7 天(含出檢測報告的時間)，具體時間安排以對應工程項目監理通知為準。份數4份。
2.7 使用甲方的財產
由甲方無償提供的房屋、場地、設備的所有權屬于： 無提供 。
乙方應在本合同終止后 天內移交甲方無償提供的房屋、場地、設備。移交的時間和方式為： 。
3. 甲方義務
3.3甲方代表
甲方代表為： 。
3.4 答復
甲方同意在 10 天內，對乙方書面提交并要求做出決定的事宜給予書面答復。
4. 違約責任
4.1 乙方的違約責任
4.1.1乙方賠償金額按下列方法確定： (由甲乙雙方簽訂合同時明確)
4.2 甲方的違約責任
4.2.3 甲方逾期付款利息按下列方法確定：
(由甲乙雙方簽訂合同時明確)
5. 合同價格、計量與支付
5.5合同價格形式：總價包干。
5.6預付款：無
5.8檢測進度款支付
支付次數支付時間支付比例支付金額(萬元)
首付款
第二次付款
第三次付款
最后付款
5.9支付賬戶
6. 合同生效、變更、暫停、解除與終止
6.1 生效
本合同生效條件：①合同經雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章后生效。②合同執行中涉及采購資金和采購內容修改或補充的，須經財政部門審批，并簽書面補充協議報財政部門備案，方可作為主合同不可分割的一部分。③本合同未盡事宜，遵照《民法典》有關條文執行。 。
7. 爭議解決
7.2 調解
本合同爭議進行調解時，可提交 ①、因履行本合同引起的或與本合同有關的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，如果協商不能解決，向合同簽訂地法院起訴。②、因服務質量問題發生爭議的，應邀請國家認可的質量檢測機構對服務質量進行鑒定。服務符合標準的，鑒定費由甲方承擔;服務不符合標準的，鑒定費由乙方承擔。③訴訟期間，本合同繼續履行。本合同簽訂地為鐘山縣進行調解。
7.3 仲裁或訴訟
合同爭議的最終解決方式為下列第 2 種方式：
(1)提請 仲裁委員會進行仲裁。
(2)向 人民法院提起訴訟。
8. 其他
8.2 咨詢費用
委托方應在咨詢工作完成后 天內支付咨詢費用。
8.4 保密
甲方申明的保密事項和期限： 。
乙方申明的保密事項和期限： 。
第三方申明的保密事項和期限： 。
8.6著作權
乙方在本合同履行期間及本合同終止后兩年內出版涉及本工程的有關檢測與相關服務的資料的限制條件：
。
9. 補充條款
。
附錄A 相關服務的范圍和內容
A-1
A-2 其他(專業技術咨詢、外部協調工作等)：
。
附錄B 甲方派遣的人員和提供的房屋、資料、設備
B-1 甲方派遣的人員
名稱數量工作要求提供時間
1. 工程技術人員
2. 輔助工作人員
3. 其他人員
B-2 甲方提供的房屋、場地
名稱數量面積提供時間
1. 設備用房
2. 樣品用房
3. 設備場地
B-3 甲方提供的資料
名稱份數提供時間備注
1. 工程設計及施工圖紙
2. 施工資料
3. 監理資料
其他文件
B-4 甲方提供的設備
名稱數量型號與規格提供時間
1. 辦公設備
2. 交通工具
3. 水
4. 電
5. 照明
6. 爬梯
B-5甲方負責修復乙方為實施檢測工作所必需對工程進行破拆的部位。
B-6甲方負責修筑乙方車輛在檢測場地內為實施檢測工作所必需的簡易道路。
B-7甲方負責在檢測場地內提供為乙方實施檢測工作所必需的工作環境(含檢測工作面、水電條件等)。
B-8乙方與甲方約定的其他內容： 。
新版建設工程合同格式 篇19
遼寧省工商行政管理局
制定
20__年12月發布
使用說明
1.凡遼寧省境內建設工程項目中使用石材的工程應使用本合同（示范文本）。
2.簽訂合同前，合同雙方當事人應認真審驗對方主體資格。
3.當事人在簽訂合同前應仔細閱讀本文本中各項條款。
4.爭議解決方式條款中“仲裁”、“訴訟”只能選擇其一，仲裁條款應寫明選擇的仲裁機構名稱。
5.本合同文本條款由遼寧省工商行政管理局負責解釋。
合同編號____________
需方（甲方）：________________
供方（乙方）：________________
依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就石材供料、加工生產及相關服務達成如下協議。
第一條 石材供料
1.甲方委托乙方供料、加工：_____________________________。（石材）詳見附件《石材供料單》。
2.石材供料時間：____________________________________________。
3.交付地點為（選擇一項）：
□施工現場：_______________________________________________。
□甲方指定的材料存放地點：_________________________________。
□雙方約定的其他地點：_____________________________________。
4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。
第二條 承接方式
1.甲方應在______年____月___日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。
2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，并接受甲方檢驗。
甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當____日內通知甲方更換、補齊或者采取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。
3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。
4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。
第三條 質量要求
乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準（選擇兩項）：
□國家標準
□行業標準
□雙方約定標準：___________________________________________。
第四條 運輸與裝卸
1.成品石材的運輸由（選擇一項）：□甲方負責 □乙方負責；石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由______方承擔。
2.成品石材運到工程施工現場應由（選擇一項）：□甲方裝卸 □乙方裝卸；石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由______方承擔。
第五條 驗收
1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，并向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”（以下簡稱“質保書”）。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成后甲方應當同時出具驗收單；實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。
2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，并出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運后驗收，并出具驗收單。
第六條 合同價款與支付方式
1.合同總價：人民幣_________________________________（大寫）。
2.支付方式：
（1）合同簽訂后____日內（或另行約定______），甲方向乙方支付合同總價款的____%作為預付款，計人民幣____________元，雙方約定預付款處理方式：_______________________。
（2）款項支付（選擇一項）：
□按供料進度，每________（時間）結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后____日內核實并支付進度款。
□按供料進度，每________（數量）結算一次。甲方應于收到乙方結算報表后____日內核實并支付進度款。
3.合同價款結算方式為：________________________________________。
4.供料進度款支付達到合同總價款的____%時，不再按進度付款。待完工驗收后____天內支付余款，甲方暫留合同總價款的____%作為保修金，甲方應在保修期滿后14天內結算，將剩余保修金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。
第七條 違約責任
1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改并達標后繼續供料；對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款；因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進后仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償相應損失。
2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，并向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付。
3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付。
4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款____%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。
5.其他違約責任：___________________。
第八條 保修
1.保修期限____年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。
2.保修項目________________________________________________。
3.保修內容________________________________________________。
4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之后7天內派人修理，否則，甲方可委托其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保修金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。
第九條 合同變更與未盡事宜補充
1.乙方開始加工后，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，并制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款；因變更造成乙方的損失由甲方承擔。
2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，并以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。
第十條 其他事項
____________________________________________________________。
第十一條 爭議處理
因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或向_______________申請調解，協商或調解不成的，按照下列第____項方式解決。
1.向________市仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條 附則
1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章后生效。
2.本合同一式____份，雙方各執____份。
甲方_____________ 乙方_____________
簽訂人___________ 簽訂人___________
職務_____________ 職務_____________
負責人___________ 負責人___________
住所地___________ 住所地___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
簽訂地點：_______ 簽訂地點：_______
備案單位_________ 備案單位_________
負責人___________ 負責人___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
簽章_____________ 簽章_____________
附件：石材供料單
合同編號____________
工程名稱：___________
工程地點：___________
以上材料價款：人民幣_____________元（大寫），__________（小寫）。
其他相關服務
1.乙方按甲方要求提供其他相關服務（可多選）：□深化設計____□排版____□養護____□安裝指導____□其他______________________。
甲方變更服務項目，須書面通知乙方，因變更產生的費用或造成對方損失由甲方承擔。
2.要求明細
相關服務一_______________________費用：__________________；
相關服務二_______________________費用：__________________；
相關服務三_______________________費用：__________________；
相關服務費合計：人民幣____________元（大寫），______（小寫）。
合同總價款：人民幣________________元（大寫），______（小寫）。
甲方_____________ 乙方_____________
簽訂人___________ 簽訂人___________
職務_____________ 職務_____________
負責人___________ 負責人___________
住所地___________ 住所地___________
電話_____________ 電話_____________
_____年___月___日 _____年___月___日
新版建設工程合同格式 篇20
甲方_________（以下簡稱商），和乙方_________（以下簡稱分包商），于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于商已同_________國 ______________大型電氣項目管理局（以下簡稱業主），就在_________國的__________號工程項目的設計，運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價，鑒于商已接受分包商的報價，依據分包商________年____月____日，_______號文件及其所附的報價表（注），現雙方達成協議如下：
一、下列文件應是本分包協議的一個組成部分
1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款（________年第一版）。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項目的技術規范。
4.工作范圍和技術要求。
5.土建和安裝工程分包合同的報價表。
二、定義
1.“商”：系指甲方_____________________________________________。
2.“分包商”：系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉包給別的任何專業公司或機構。
3.“商的工程師”：系指由商指派的監督分包商工作的人員。
4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規定而要執行的工作。
三、工作范圍 本工程包括在_________國境內，根據業主的技術規定，建設_________工程項目，如圖所示。
1.提供所有工程的監督人員，熟練和非熟練工人，提供運輸、測繪工具及設備，挖掘及鉆孔機械，吊車，以用于塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導線掛垂和拉直等工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。
3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛生設備、交通費用和社會保險。
4.運送由商提供的材料：商在BB庫房中的塔架、導線、絕緣材料、五金構件、接地材料，包括從商在BB的庫房到施工現場的運輸，并負責卸車和保管。
5.分包商應按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應測量檢驗，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術規范的要求，并在取得商批準后，應對測繪圖作相應的更改或修正。
四、符合技術規范要求 熟悉業主技術規范的分包商，應按照業主的要求，并承擔屬于分包工程范圍內的與分包商有關的全部責任。
五、勞動力 分包商應：
1.自始至終提供足夠數量的工人，以滿足商工程師在工程進度方面的要求。
2.在工作時間、節假日方面，應遵守當地法律、規定和風俗習慣。
3.支付工資并服從當地關于對工人報酬的一切規定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
5.向商和_________國主管部門提供他們所需的有關其雇員的一切情況。
6.對與本分包工程有關的各種性質的索賠或風險，自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。
六、法定責任 分包商應對下列事項承擔責任：
1.遵守_________國關于所得稅的規定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅，分包商也應對此完全負責。
2.根據_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。
3.分包商應服從所有適用于本分包工程范圍內的_________國的法律、地方法及規定。
七、與業主談判 除商的工程師授權外，分包商任何時候均不能與業主接觸或談判。
八、維修保證期 分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內擔保所有工程，不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質量差而發生事故。
九、意外事故或損失的責任 在工程移交之前，分包商應保障商不承擔各種人身傷亡或財產（非工程部分的財產）損失的責任，并保障商不承擔屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責任。
十、保險
1.工程保險：商應按合同一般條款的規定，自費對永久和臨時性工程、施工機械及設備進行保險，這應包括分包工程在內
2.第三方保險：包括分包商在內的第三方保險，將由商承擔，而分包商不付任何費用。
3.工人補償：分包商應自費負責其工人的保險，包括與分包工程有關的各種性質的索賠。
4.對以商名義的保險單中的索賠補償的確定，分包商應在3天內備齊各種有效的證單。 不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用，分包商應對此承擔責任。所有扣減款額應記在分包商的帳上。 對屬于分包商自己的，或租借商的或租給商的全部機動車輛運輸設備和工具，如未計入商的保險單，分包商應自費保險。 十
一、運輸 分包商應提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。十
二、工具及設備 該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應自費提供。 分包商應遵守_________國有關各種工具、設備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關規定，并支付由此產生的全部費用。一俟該分包工程竣工，分包商就應負責把上述全部設備和工具撤出_________國。 十
三、商材料的交付 商應負責交付材料，包括塔架、塔架附件、導線、絕緣裝置、絕緣體及導線配件、接地棒及接地線等。分包商應在BB商的倉庫提取材料，將材料裝車，運送到施工現場并卸車，費用自行承擔，按雙方同意的工程進度計劃，對分包商各項工作所需要的材料，至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，商應準許分包商一個相應的延長期 十
四、材料的有效利用 分包商應注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等，在_________國市場可能會出現供應短缺的情況時，分包商應自費安排從其他國家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進行。 十
五、分包工程量 在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數，變化范圍在177;_________％之內，則單價不作任何變化。 如果變化值超過177;_________％，應按合同一般條款中第_________條規定處理。十
六、分包商的宿舍區 商應取得由業主寫給市政府有關部門的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區的場地。函件所花費用和有關宿舍區的一切費用均由分包商承擔。 十
七、商的監督 商將指定一位或幾位工程師監督該項分包工程，分包商的人員應對其承擔義務。 十
八、許可證和執照 商應幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設備進口許可證，以及生活用房和物資進口許可證，要獲取由業主寫給_________國有關當局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產生的一切開支均應由分包商承擔。 十
九、竣工及懲罰 根據雙方同意的交付材料（不包括由分包商提供的材料）日程表，只要分包商能及時得到材料，分包商就應按下列規定日期完成各分項工程的施工。 （各分項工程的竣工日期略） 如果由于分包商的錯誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向商支付拖延分項工程的分包合同價的_________％，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________％。 二
十、分包商的過錯 如果商認為分包商未能認真或迅速地進行施工，或沒有準確地按合同施工，或忽視商工程師所發布的與工程有關的各種合理的書面指示，或違反合同規定，商可以向分包商發出書面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內，未能執行通知的要求，在此情況下，商將有權雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害商其他正常權利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，商可隨時自由使用分包商的一切設備（已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，商可隨時自由使用分包商的一切設備（已在工地與工程有關的），并對設備正常磨損不承擔任何責任，亦不考慮分包商對這些設備所擁有的任何權利。此外，對按分包合同規定應屬分包商的那部分余款，或所述那部分工程的施工款，商有權保留并要求不付，或根據已完工程的具體情況而定 按前所述，完成這項工程或實施其中的一部分，費用如超過應屬分包商的余款，那么分包商應承擔這部分超過的款項 二十
一、進度報告 分包商應按商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。 二十
二、廠商證明書和試驗報告 分包商應呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告，并取得商對此批準。混凝土試塊的報告單應同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應符合有關標準規范的要求。 二十
三、支付條款 商應按如下規定向分包商付款
1.預付款，其金額為分包合同價總額的_________％，自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預付款保函之日起15天內，付給分包商；保函有效期為_________個月。
2.每月完成的并經業主驗收的工程占分包合同價的_________％。
3.分段工程占分包合同價的_________％；憑暫時驗收證書。
4.分段工程占分包價的_________％；憑最終驗收證書。 按合同規定，只有工程經業主在四周內驗收后，上述1、2及4條規定的付款，自收到分包商發票之日起五周內，才能付給分包商 應付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國的當地貨幣：_________％；美元：_________％； 用當地貨幣支付的部分在_________國付款，用美元支付的部分，通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號，匯費應由商負擔。 預付款將用美元支付，預付款中超過_________％的美元數額應從前三次的進度付款中按比例扣除。 二十
四、驗收工程 所有工程都應符合業主的要求，如相應的規范和在現場協商中作出的決定，總的原則應該是商工程師對工程質量所作的決定是最終的，但一旦發生爭議，則業主代表的決定應為主導意見。 二十
五、稅捐 分包商應對所有與該分包工程有關的稅捐的付款承擔責任，包括但不限于所得稅稅款。二十
六、履約保函 在分包合同簽訂后15天內，分包商應根據所附的保函格式，提交一份_________銀行開具的無條件履約保函，額度相當于分包合同價的_________％，有效期為_________個月，自本分包合同簽訂之日起。 二十
七、第_________號法律（_________國對承包工程的特定法律） 商受_________國_________號法律保護，并享有第______條，______條款所規定的免稅權，這些免稅權也適用于分包商。 二十
八、爭議的解決 _________________________________________________________________。二十
九、文件和圖紙 在收到最終付款之時，或在此之前，分包商應向商退還所有商向其提供的文件、圖紙和技術規范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協議目的以外的其他任何目的；同時分包商亦不能泄露或使用由商或業主所提供的文件中的任何資料。涉及本協議目的的除外
新版建設工程合同格式 篇21
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： 身份證號： (以下簡稱乙方)
為了提高企業競爭能力，擴大企業的經營規模，根據國家有關法律法規的規定，甲、乙雙方經協商一致，簽訂內部承包經營協議如下：
一、甲方授權乙方簽訂的建設工程合同，乙方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運營模式，所有的業務開支和辦公費用由乙方承擔，并獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的全部經濟風險、安全和法律責任。
二、承包方式及要求
1、工程管理費：甲方收取乙方承建項目工程合同價款的 %作為公司管理費，乙方不承擔額外費用，甲方出具企業外出經營許可證給乙方，工程所有稅收由乙方承擔，工程款發票由乙方在工程所在地稅務主管部門按稅法依法繳納稅費，費用由乙方承擔，乙方不能偷稅、漏稅，一經出現一切經濟損失和法律責任概由乙方承擔，甲方不承擔任何責任，甲方不得挪用項目工程款，工程款到賬后必須當天支付乙方，
第一次款項到賬時，扣除
第一次款項的稅金及管理費，剩余款項一次性支付給乙方，工程款
第二次到賬后，把合同價款內的稅金發票及工程管理費一次性扣除，剩余款項一次性支付給乙方。
2、甲方有權對乙方的經營狀況進行監督指導，享受財務監督權、審核權、工程質量和安全檢查權，乙方應當自覺接受甲方的監督，并尊重甲方派駐管理人員的權利，定期向甲方報告工作，聽取意見和建 議。
三、甲方的義務
1、甲方在本協議生效之后，甲方協助乙方辦理該工程的一切相關事宜。
四、工程管理
1、乙方承擔為承接工程發生的招標費用、報建費用、施工過程的各項成本、工程保修期間所發生的費用、直至該協議終止前所發生的其他費用均由乙方承擔。
2、項目中標后，乙方必須根據工程的規模、“質量和工期的要求及甲方與業主所簽施工合同的要求，盡快組建項目經理部，選派得力的領導班子的施工隊伍，提供實施工程所需資金、技術人員、機械和材料物資。
3、乙方為承擔管轄范圍內的工程負全面責任，嚴格執行國家施工驗收規范、質量管理條例和強制性標準條文，甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同所規定的，承包人的全部責任和義務和甲方的各項工程質量管理制度，信守合同，維護甲方的信譽，全面負責工程的實施、養護，直至工程圓滿通過竣工驗收，承擔保修期責任完成為止，若因履約不善造成的全部違約責任由乙方承擔。
4、乙方必須貫徹落實國家、地方、行業的安全生產方針、政策、法規、標準和各項規章制度，對管轄范圍內施工項目的安全生產負全面責任，發生一切大小事故概由乙方承擔經濟損失和法律責任。
5、乙方必須服從甲方下達的創安全文明工地計劃，并負責實施。
6、乙方應定期組織安全質量生產檢查，堅持“安全
第一，預防為主”的安全方針，嚴格執行安全獎罰制度。研究解決安全質量生產中存在的問題，對存在的安全質量問題應及時整改，消除安全隱患。
7、乙方必須組織并主持各種安全設施、設備的審查和驗收，發現問題及時采取糾正措施。
8、乙方必須執行甲方的各項安全質量生產管理和環境、職業健康安全管理體系要求，服從公司的安全質量生產管理，接受公司的安全生產監督檢查。定期向公司通報安全質量生產情況。如因乙方違約造成甲方經濟損失、行政處罰等影響公司的名譽的，由乙方承擔一切經濟損失和法律責任，賠償甲方名譽損失費和經濟損失。
五、經營及相關管理
1、乙方不得超過甲方所授權范圍進行經營，不得隨意將承建工程進行轉包。
2、對乙方需要甲方配合招投標工程預審文件、投標文件編制的，甲方認真積極配合力爭符合相關文件編制要求，由此發生的差旅費及為達到文件編制要求所發生的一切費用由乙方承擔，實報實銷。經乙方要求甲方管理人員出差者，其經辦人員的差旅費用、出差補貼、雙休日加班費用(按國家勞動法有關規定)及對擬投標工程所開支的經費由乙方負責承擔。
六、違約責任及協議解除
1、在工程竣工驗收合格后，乙方將應項目經營內的各項債權債務處理完畢，如有債務糾紛，由乙方承擔全部責任。
2、乙方承擔違反甲方規章制度所簽訂合同、文件的經濟、無限期法律責任。
3、乙方必須守法經營，若經營管理不善或出現安全事故導致通報處罰、停止投標或其他行政處罰導致降低資質的，甲方有權用該工程款支付相應費用，由乙方承擔由此產生的經濟損失和法律責任。
七、未盡事宜在雙方協商后補充，有關本項目事項的洽商、變更等書面協議或文件視為本協議的組成部分，補充協議與本協議具有同等法律效力。本協議一式貳份，各持壹份。
八、附件：
1、甲方必須提供給乙方項目授權委托書，全權處理項目所有一切事務。
2、乙方提供給甲方本人身份證復印件一份。
甲方：
乙方：
________年____月____日
________年____月____日
新版建設工程合同格式 篇22
甲方(委托人)：___________________________
乙方(居間人)：___________________________
甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托，負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。
3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。
2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內，應支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按_______________%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后____________日內全部結清。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。
七、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。
2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。
八、爭議解決方式
如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________
____________年_________月______日____________年_________月______日
新版建設工程合同格式 篇23
借 款 方：
法定代表人：
地 址：
貸 款 方：
法定代表人：
地 址：
根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。
第一條 借款用途：________________________________________
第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣 (大寫)元。預計用款為一年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;
第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，并計算復利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.
第四條 借款期限：借款方保證從 年 月起至 年 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為 年 元; 年 元; 年 元; 年 元; 年 元;。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。
第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)
代表人：____________ 代表人：____________
年 月 日 年 月 日
新版建設工程合同格式 篇24
發包方：_________
承包方：_________
根據《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條工程名稱_________;工程地點_________;工程規模_________;工程投資_________。
第二條委托方根據本合規定填寫建設工程勘察設計委托書。(見附表一、二)
第三條勘察設計費取費的依據和取費標準，按國家規定執行。
勘察設計費的撥付辦法，自合同生效后_________天內，委托方應向承包方給付定金。合同履行后，定金抵作勘察設計費，不足部分委托方應在_________天內一次結清(或訂為分若干次結清)。
勘察任務的定金為勘察費的30%，設計任務的定金為估算設計費的20%。本工程的勘察費為_________元，估算設計費為_________元。
委托方不履行合同的，無權要求返還定金;承包方不履行合同的，應雙倍返還定金。
第四條委托方的義務
1.委托方應在商定的時間內向承包方提供必要的資料并對提供的時間、進度與資料的可靠性負責。提供資料的內容，技術要求及期限見附表三。
2.在勘察設計人員進入現場作業或配合施工時，應負責提供以下工作和生活條件：_________。
3.委托方配合引進項目的設計任務，從詢價、對外談判、國內外技術考察直至建成投產的各階段，應吸收承擔有關設計任務的承包方參加。
4.按有關規定的勘察設計取費標準如期如數付給承包方勘察設計費。
5.維護承包方的勘察成果和設計文件，不得擅自修改或轉讓給第三方重復使用。
第五條承包方的義務
1.承包方應在_________年_________月_________日前提交有關勘察成果和設計文件，并承擔責任。提交勘察成果的范圍、進度和質量，以及設計的階段、進度、質量和設計文件份數。詳見附表四。
2.初步設計經上級主管部門審查后，在原定任務書范圍內的必要修改，由承包方負責。原定任務書有重大變更而重作或修改設計時，須具有設計審批機關或設計任務書批準機關的意見書，經雙方協商，另訂合同。
3.設計單位對所承擔設計任務書的建設項目應配合施工，進行設計技術交底，解決施工過程中有關設計的問題，負責設計變更和修改預算，參加試車考核及工程竣工驗收。對于大中型工業項目和復雜的民用工程應派現場設計代表，并參加隱蔽工程驗收。常駐代表費用由雙方協商(另附協議)。
第六條違約責任
1.因勘察設計質量低劣引起工程返工，或未按期提交勘察設計文件拖延工期造成損失，由承包方繼續完善勘察設計任務，并視造成的損失浪費大小減收或免收勘察設計費。具體規定如下：_________。
2.因勘察設計錯誤而造成工程重大質量事故，承包方除免收受損失部分的勘察設計費外，還應付給委托方與直接受損失部分的勘察設計費相等的賠償金。
3.承包方不按合同規定的期限提交勘察成果、設計文件，每拖延一天，應向委托方交納按勘察設計費5‰的違約金。
4.由于變更計劃、提供的資料不準確、未按期提供勘察設計必需的資料或工作條件而造成勘察設計工作的返工、窩工或修改設計，委托方應按承包方實際消耗的工作量增付費用。具體規定如下：_________。
5.因委托方責任造成勘察設計工作的重大返工或重作設計，應另行增加勘察設計費用。
6.委托方超過合同規定的日期付費時，應償付逾期的違約金。違約金每逾期一天，按該工程勘察設計費的5‰計算。
第七條爭議的解決方式
合同執行過程中如有爭議，雙方應及時協商解決。協商不成時，雙方屬于一個部門的，由上級主管部門調解;調解不成，或雙方不屬于同一部門的，合同雙方任何一方均可向_________仲裁委員會申請仲裁，也可直接向人民法院起訴。
第八條附則
本合同未言明事項，一律按《民法典》和《建設工程勘察設計合同條例》規定執行。
本合同附件：《建設工程設計委托書》、《工程地質勘察委托書》、《建設文件和勘察設計基礎資料交付日期一覽表》、《勘察設計文件交付日期一覽表》等均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，正本_________份，委托方、承包方各執1份;副本_________份，分別報送_________備案。
委托方(蓋章)：_________承包方(蓋章)：_________
法定代表人(簽名)：_________法定代表人(簽名)：_________
委托代理人(簽名)：_________委托代理人(簽名)：_________
地址：_________地址：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
帳號：_________帳號：_________
電話：_________電話：_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
新版建設工程合同格式 篇25
承包方：(以下簡稱甲方)
發包方：(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程勘測設計合同條例》和《建設安裝工程承包合同條例》及有關規定，甲方對十天高速公路建設標段的臨時施工用電，委托乙方進行勘測設計并施工。為明確雙方在勘測設計和施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條 工程項目
一 、 工程名稱：十天高速A-4標合同段施工用電工程
二、工程地點：石泉縣
三、承包范圍及規模：
承包范圍：十天高速A-4標合同段施工用電，35KV線路勘測設計施工(“T”接點至變壓器高壓樁頭)。
工程規模:架設35KV線路2106米，由35KV長曾線“T”接，安裝35KV/0.4KV變壓器1臺，總負荷為1600KV/A，低壓出現分散輻 射
五、合同價款：伍拾萬元整(￥77.922萬元)。
第二條 取費標準
1、 勘測設計費用計取標準：
定額按照《電力建設工程預算定額》第三冊電氣設備安裝和第四冊送電線路工程、第六冊調試工程(20xx年版)執行，取費按照陜西省電力公司陜電基建(20xx)56號文件執行。
第一條工程期限
一、 根據國家工期定額和使用需要，商定工程工期為20天(日歷天)，自20xx年4月22日開工至20xx年5月12日竣工驗收。
二、開工前3天，承包方向發包方發出開工通知書。
三、如遇下列情況，經發包方簽證后，工期相應順延：
1、按施工準備規定，不能提供施工場地、水、電源，道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工：
2 、凡發包方負責供應的材料、設備未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度;
3、不屬包干系數范圍內的重大變更，致使設計方案改變或由于施工無法進行的原因而影響進度;
4、未按合同規定撥付預付款而影響施工;
5、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第四條 工程質量
一、 本工程質量要求達到： 合格
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布發的建設工程規范、規程和標準進行施工，并接受發包方的監督。
三、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：
1、由承包方提供的主要原材料、設備必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;
2、由發包方提供的主要原材料、設備也必須有質量合格證方可用于工程;
3、隱蔽工程必須經發包方檢查、驗收簽章后，方可進行下一道工序;
4、承包方應該按質量驗評標準對工程進行分項、分部和單位工程質量進行評定，并及時將單位工程質量評定結果送發包方。單位工程結果完工時，應會同發包方進行中間驗收。
5、承包方在施工中發生質量事故，應及時報告發包方。一般質量事故的處理結果應送發包方備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、發包方等單位共同研究，并經設計建設單位簽證后實施;
第五條 建筑材料、設備的供應、驗收和差價處理
一 、由發包方供應以下材料、設備(詳見附件);
二、除發包方供應以外的其他材料、設備由承包方采購;
三 、發包方供應 、承包方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程，任何一方認為對方提供的材料需要復驗的，應允許復驗。經復驗符合質量要求的，方可用于工程，其復驗費由要求復驗方承擔;不符合質量要求的，應按有關規定處理，其復驗費由提供材料、設備方承擔。
第六條 工程價款的支付與結算
一、本合同簽訂后 七 日內，發包方支付不少于合同總價的 50% 備料款，計人民幣 肆拾萬元整(￥ 40萬元)。工程進度款由發包方按照工程進度及時撥付。
二、工程完工驗收后，支付全部合同金額。
三、工程竣工后，承、 發包雙方及時辦理結算手續，工程結算款應在竣工后一周內付清。
第七條 施工與設計變更
一 、發包方交付的設計圖紙 說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，開工前由發包方組織設計交底和三方會審做出會審紀要，作為施工的補充依據，承、發包雙方均不擅自修改。
二、承包方在保證工程質量和不降低設計標準的前提下，提出修改設計，經發包方或有關技術部門同意后采取實施，其節約的價值按國家規定分配。
第八條工程驗收
一、竣工工程驗收，以國家頒發的《關于基礎建設項目竣工驗收暫行規定》、《工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制定的竣工驗收規定及施工圖紙及說明書、施工技術文件為依據。
二 、工程竣工驗收后，發包方方可使用。在規定的保修期內，凡因施工造成的質量事故和質量缺陷應由承包方無償保修。
第九條 違約責任 承包方的責任：
一 、工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返修。
二、 工程不能按合同規定的工期交付使用的，按合同中第九條關于建設工期提前或拖后的獎罰規定償付逾期違約金。
發包方的責任：
一 、青賠 、征地費用和變壓器土建由發包方負責。
二 、未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
三、 工程中途停建、 緩建造成的返工、 應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、 窩工、 返工、 倒運、 人員和機械設備調遷、 材料和構件積壓的實際損失。
四 、工程未經驗收，發包方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由此包方承擔責任。
五 、承包方驗收通知書送達 七 日后不進行驗收的，按有關規定償付逾期違約金。
第十條 糾紛解決辦法
執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意由仲裁委員會仲裁。
第十一條 附則
一 、本合同一式 四 份，合同附件 四 份，合同附件是本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。發包方執兩份，承包方執四份。
二 、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同用章即生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。
三 、本合同簽訂后，承 發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
新版建設工程合同格式 篇26
甲方：_____________________(以下簡稱甲方)
乙方：_____________________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、條例、規章等，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本項目協商一致，訂立協議并共同遵照執行。
第一條：工程名稱：
第三條：工程范圍：見附件.
第四條：工程總價：
人民幣 (此項為投標價，支付以實際工程量為依據，此為稅后價)，乙方包工包料。
第五條：
5.1竣工日期：(竣工報告為準) 交付日
5.2合同總工期： 元。
5.3甲方付款不以乙方向其提供發票為前提。
第六條：本工程質量標準
按設計文件及相關規范規定的標準施工且符合國家相關驗收標準。
第七條：代表
甲方應指定一到兩名人員作為甲方的代表，有他親筆簽名的文件即認為是甲方的正式文件，此項人員的授權委托書作為本合同的一部分。如發生變更，甲方應當自變更后即日書面通知乙方，因甲方遲延通知而造成的損失由甲方承擔。
第八條：工地管理
8.1乙方必須加強施工人員的安全及職業技能教育，在施工過程中，必須保證安全，清除隱患，杜絕一切事故的發生。
8.2嚴格執行工地上的各項管理制度,施工現場必須做到文明施工，做到工完場清，垃圾歸堆并運送指定地點。
8.3 乙方進入施工現場后，不得打架斗毆、酗灑鬧事。情節嚴重移交司法部門處理。
第九條：設備、材料、通行及配套
9.1 甲方提供乙方臨時用房，以及為了履行完成、養護分包工程所需的暫時或永久性質的設備。
9.2 本工程使用的材料：見附件。
9.3 乙方堆置器材設備之場所，應在甲方許可之范圍內，不得妨礙工程之進行與街道之暢通。甲方為使乙方能按分包合約順利施工，應向乙方提供使其設備足夠能進入其工地的一部分或幾個部分的便利措施。
9.4本工程施工期間工地及相關場所臨時水電設施由甲方負責提供，甲方應隨時注意保持交通、電力、通訊、給水、瓦斯或其它設施之安全正常營運。
第十條：工程保險
10.1乙方應對其員工購買保險
10.2由甲方辦理的保險單以履行總包合同通則，如果涉及乙方應當享有保險單內利益，甲方應當將乙方享有的利益注明或特別載列于保險單上和附表本部份之上。
10.3雙方必須維持其有效期直至本分包工程全部完成止。
10.4除能證明因不可抗力或乙方故意或重大過失外，工期延長，應由甲方支付續保費用。
第十一條：變更設計
11.1雙方得以按照下列情況改變其分包合同的工程：
11.2經由本合同雙方協商一致減少的事項。
11.3為了甲方利益，由乙方可以書面提前10天通知甲方，變更或增加或減少的事項。
11.4所增加或變更之費用，乙方可以按照簽訂到變更期間的相對高價定價。
11.5減少之工程，甲方除承擔乙方已購材料之損失外，還應支付乙方為此支付合理的費用。
第十二條：工程延期
12.1須延長完工日期時，乙方可于原因發生后3日內據實將工程延期通知單書面通知甲方，但能夠證明是乙方故意造成延期的除外。
12.2本工程施工期間，甲方得通知乙方將本工程全部或局部停工。
第十三條：驗收
13.1工程具有覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位時，甲方應在接到乙方通知之時起24小時內進行驗收。
13.2本工程進度于符合完工或階段性驗收標準時，乙方應以書面報請完工驗收。經監理工程師認可后，由甲方驗收。
13.3乙方在驗收前3日，將驗收日期以書面通知甲方，如甲方不能按時參加，須提前2日書面通知乙方，因此造成的延期參照本合同十三條停工損失賠償。
13.4甲方在收到乙方通知后3天內未進行驗收、也未提出延期的，乙方提交的已驗收通知中開列的工程量即視為被認可，通知的驗收日期即視為驗收合格之日，作為支付合同價款的依據。
13.5本工程竣工并經甲方驗收合格后，乙方應在10天內移交予甲方。驗收合格之日即視為所有權及相關權利義務發生轉移。
第十四條：違約及損害賠償責任
14.1一方如有下列情事之一者，另一方可終止或解除本合約，一方應給付另一方按工程總價10%計算之違約金。
14.2一方要求減少工程金額達原合約金額之百分之二十。
14.3一方要求停工達15日，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。
14.4一方有停業、倒閉、破產或財務發生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。
14.5本合約依上述原因而終止或解除時，或因其它原因致使合同但發生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。
14.6除能夠證明是乙方故意不按時進場施工的，甲方應賠償乙方違約金15萬元。
14.7除能證明是不可抗力或乙方故意造成的停工或延期，甲方應按每人100元/天對乙方承擔賠償金，并支付乙方因停工或延期而發生之費用包括但不限于施工機具折舊費、工地費用及管理費用等。甲方應于通知停工之十日內主動賠償乙方。
14.8甲方不按照合同約定準時支付工程款、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價的百分之三支付違約金。
第十五條：糾紛處理
甲乙雙方如對本合約條款發生爭議，雙方應平等協商，協商不成，由 人民法院管轄。
第十六條：其它
16.1合約時效：本合同經雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。
16.2合同份數：本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。
16.3本合約正本之印花由雙方各自貼銷。
16.4一方提供之地址為可送達之地址，如果變更應及時通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
新版建設工程合同格式 篇27
甲方：_________________
乙方：_________________
甲方與乙方原于________年______月______日簽訂的建設工程施工勞務承包合同，現經雙方協商同意，該合同于_____年_____月__________日予以解除,乙方提前撤出施工現場,本著坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、解除合同、撤場協議：_________________
一、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款_____萬元，詳見附表~已完成工程量計價表。
二、經雙方對上述費用進行核算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計_____萬元，該款項已充分考慮并包含了乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約條款約定等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他任何費用要求。
三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計_____萬元，詳見附表~已支付費用清單表。現甲方尚欠乙方款項(扣除合同約定的已完成工程的質量保修金后)計_____萬元。本協議簽字日后甲方向乙方分付清欠款_____萬元，至此所欠款項全部付清，雙方再無任何債權債務關系，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬班組人員的糾紛。
四、合同解除并不免除乙方對已施工部分的工程質量責任。
五、合同解除后，乙方應于日內退出工程現場并移交甲方所提供的生產工器具、設備、材料及生活用品等，不得以任何理由滯留、干擾工程的后續施工，否則應承擔拖延費元/日。
六、本協議由雙方簽字蓋章后生效，協議文本一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。
甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)代表人：_________________(蓋章)
_________年_______月_____日