檢測建設工程合同(通用27篇)
檢測建設工程合同 篇1
甲方(委托單位)
乙方(檢測機構)
根據《中華人民共和國民法典》以及其他有關法律法規的規定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,甲乙雙方就本建設工程檢測事項協商一致,簽訂本合同。
工程概況
工程名稱:標段
工程地址:
檢測類別:□驗收檢測□平行檢測□其他
工程類別:□房建□房屋修繕□市政基礎設施
□公路□水運□水利
□綠化□民防□軌道交通
□其他
工程性質:□政府投資工程□非政府投資工程
建設/實施單位:
設計單位:
見證單位:
總承包單位:
施工單位:
工程報建編號:工程所屬區縣:
工程投資額:工程建安費:
監管機構:
第一條檢測項目
甲方委托乙方檢測的檢測項目(項目名稱按附件一填寫)包括:具體的檢測項目、數量及檢測參數見附件二。
第二條檢測標準
雙方約定的檢測標準:
第三條檢測費用的核算與支付
(一)雙方同意按照下列第種計算方式核算檢測費用。
1.乙方按照《上海市政府投資房屋建筑、市政基礎設施和公路工程檢測收費標準》中的檢測單價收費,乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。
2.本合同各檢測項目單價見附件二,乙方根據實際檢測工作量收取檢測費。
(二)雙方同意按照下列第種支付方式支付檢測費用。
1.自本合同簽訂之日起每日,甲方按乙方實際完成的檢測工作量和建設工程檢測信息系統生成的結算憑證支付檢測費用。
(三)甲方對檢測項目費用有異議的,應及時與乙方進行協商,但不得拖延其他無異議項目檢測費用的支付。
第四條檢測報告的交付
(一)乙方交付檢測報告時間的約定見附件二。
乙方交付檢測報告一式份,當甲方對部分檢測項目的檢測報告份數有特殊需要時,可另行約定。
(二)雙方約定按照下列第種方式交付檢測報告。
1.甲方上門提取檢測報告。
2.乙方送檢測報告給甲方。
第五條檢測樣品的運輸
雙方約定按以下第種方式運輸檢測樣品。
乙方按有關規定對檢測后的樣品進行留樣。
1.甲方負責將檢測樣品送至乙方檢測場所,并承擔相應運輸費用。
2.乙方到工程現場抽取檢測樣品,甲方承擔相應抽樣及運輸費用。
第六條甲方的權利義務
(一)甲方不得將同一單位工程中的同一類型檢測項目委托其他檢測機構進行檢測。
(二)甲方應當按照規定,在建設工程項目專戶中單獨列支檢測費用。
(三)甲方授權為代表,負責與乙方聯系。
如甲方代表發生變更,甲方應書面告知乙方。
(四)甲方應于檢測活動開始前日內向乙方提供附件三所列的與本檢測業務有關的資料及文件,并對資料的可靠性負責。
(五)委托檢測前,甲方應將見證單位和見證人員以書面形式通知乙方。
見證人員發生變更的,甲方應及時書面告知乙方。
(六)檢測試樣抽取、制作時,甲方應確保由見證人員對檢測試樣張貼或者嵌入唯一性識別標識,并現場將檢測試樣信息錄入檢測信息系統。
委托時應填寫檢測委托單,委托單應采用本市統一樣式,并經見證人員和取樣人員當場簽字確認。
(七)檢測項目屬于工程實體檢測的,甲方應提前日將現場檢測日期通知乙方。
見證人員應對工程現場檢測進行見證,并在現場檢測原始記錄上簽字確認。
(八)甲方應當負責與本工程檢測業務有關的第三人的協調,為乙方提供必要的外部工作條件。
(九)甲方不得以任何方式要求乙方出具虛假檢測報告。
第七條乙方的權利義務
(一)乙方應向甲方提供與本工程檢測業務有關的資料,包括建設工程檢測資質證書、檢測機構評估證書及其附表等復印件。
(二)乙方承諾與相關單位、法律法規授權的具有管理公共事務職能的組織以及本工程相關的建設單位、設計單位、施工單位、監理單位無隸屬關系或者其他利害關系。
(三)乙方在同一建設工程項目或標段中,不得同時接受建設、施工或者監理單位等兩方以上的檢測委托。
(四)乙方應當按照合同約定的標準進行檢測,并對檢測數據和檢測報告的真實性和準確性負責。
(五)檢測項目屬于工程實體檢測的,乙方應事先編制檢測方案報送甲方。
(六)檢測項目屬于工程實體檢測的,乙方應在甲方通知的日期進場開展檢測活動。
(七)乙方現場檢測時應遵守工程安全管理及其他工程現場管理制度。
(八)對依據相關法律、法規、規章和技術標準實施的建設工程法定檢測項目,乙方應使用檢測信息系統實施檢測,并出具帶有防偽標記和校驗碼的檢測報告。
(九)檢測結果不合格的,乙方應在獲得檢測結果后日內通知甲方。
(十)在基樁、地基基礎、主體結構、建筑節能及單位工程驗收前,乙方應向甲方提供《建設工程檢測報告確認證明》,對工程檢測內容、數量和不合格項等情況作出說明。
第八條對檢測結論異議的處理
甲方對檢測結論有異議的,可由雙方共同認可的檢測機構復檢。
復檢結論與原檢測結論相同,由甲方支付復檢費用;反之,則由乙方承擔復檢費用。
復檢結果由提出復檢方報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。
第九條違約責任
(一)甲方逾期支付檢測費用的,每逾期一日應按未支付費用的%向乙方支付違約金。
(二)因甲方未履行義務而造成乙方無法按時保質地完成檢測業務的,甲方應當承擔相應的經濟損失,并賠償由此給乙方造成的損失。
完成檢測業務的時限由雙方另行約定。
(三)乙方未按照合同約定時間提交檢測報告,每逾期一日應按相關檢測項目檢測費用的%向甲方支付違約金。
(四)檢測報告信息錯誤、未按照約定檢測依據進行檢測或者檢測結論判斷錯誤的,乙方應進行更正或免費重新進行檢測,給甲方造成損失的應予以賠償,由甲方原因造成上述錯誤的除外。
(五)其他違約責任:
第十條其他約定事項
第十一條爭議的解決
本合同在履行過程中發生爭議,雙方可協商解決,協商不成的,可選擇下列方式:
1.向仲裁委員會申請仲裁。
2.向人民法院提起訴訟。
第十二條附則
乙方應當在檢測合同簽訂后的20日內,將合同報建設行政管理部門或者其他有關部門備案。
檢測合同主要內容發生變更的,應當在合同變更后的20日內,向原合同備案部門辦理變更備案。
本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
本合同一式份,雙方各執份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號:
郵政編碼:郵政編碼:
單位電話:單位電話:
傳真:傳真:
聯系人:聯系人:
聯系人手機:聯系人手機:
統一社會信用代碼:統一社會信用代碼:
合同訂立時間:年月日
檢測建設工程合同 篇2
甲方:(建筑單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
乙方:(承建單位)
法定代表人:
職務:
地址:
電話:
根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規規定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
第一條工程概況
(1)廠房A—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積15160.6㎡;
(2)廠房B—5層,總高度24.15M,建筑層水平投影面積8851.82㎡;
(3)舊宿舍在原有樓層上加二層;
暫定廠房A、B,宿舍加層建筑層水平投影面積約25000㎡,合總價2100萬,(每平方米以850元計價,如與報建合同不符以本合同為準)工程完成建筑層水平面積大于25000㎡的面積按每平方米850元計價。
工程名稱:東莞市佳達包裝材料有限公司建設工程
工程項目:廠房A、B、宿舍加層(不包括原有宿舍裝修)
工程地點:東莞市鳳崗鎮天堂圍西旺工業區佳達工業園
開工期限:自開工日起300個晴天,不包括節假日,工程在期限內未能完工,如未超出一個月不獎不罰。
第二條付款方式
1、廠房A、B、宿舍加層,甲方在工程開工前后至工程完工支付工程款1600萬到乙方賬戶,余款500萬元在工程完成日起后36個月內每月平分支付(即按每月付款138800元不等給乙方,每月15日前至少支付138800元)。
乙方指定賬戶,開戶名:鄧康強,開戶行:東莞農村商業銀行鳳崗支行,賬戶:
2、1600萬工程款在開工前甲方需要支付乙方訂購鋼材費用360萬元、商品混凝土費用200萬元(開工三天前)、工程其他材料費用100萬元。開工后完工前按照進度支付宿舍建筑費用85萬元、門窗工程費用100萬元(分兩期,其中窗框工程50萬元,窗肉工程50萬)、外墻裝飾工程費用50萬元、工程完工代支工人工資65萬元。剩余工程款640萬元按照每層梁板混凝土澆搗完,按進度比例付款乙方(即廠房A每層梁板混凝土澆搗完付80萬元,廠房B每層梁板混凝土澆搗完付48萬元)
第三條建筑材料標準:
1、廠房A、B內地臺澆搗C20混凝土10CM厚。
2、廠房A、B首層地面分格原色水泥水磨石,樓面分格原色水泥金剛砂。
3、宿舍加層樓面水泥砂漿鋪貼500-500陶瓷地磚。
4、衛生間樓地面水泥砂漿鋪貼陶瓷防滑地磚。
5、廠房A、B樓梯休息臺平面及樓梯踏步級水泥沙漿,鋪貼每平方米100元以內的大理石決料。
6、廠房A、B、宿舍加層樓地面的踢腳線用600-600的地板磚割成5塊,120MM長條磚粘貼。
7、廠房A、B衛生間墻面用250-400每塊約1.5元的瓷片粘貼2.2M高,加層宿舍衛生間粘貼至板底。
8、廠房A、B、宿舍加層所有內墻抹灰找平壓干刮膩子。
9、廠房A、B、宿舍加層所有天柵底梁柱面不可抹灰,只用刮膩子。
10、廠房A、B、宿舍加層外墻水泥沙漿抹底灰,面粘貼每平方米16元的紙皮磚。
11、廠房A、B樓梯扶手用304型厚1.0的不銹鋼材料制安。
12、廠房衛生間門用鋁材料制安。
13、鋁窗用雄業牌白鋁白玻,玻璃5MM材料制安。
14、層面防水按二布三油鋪貼。
第四條其他事項
1、甲方責任
(1)、天然基礎檢測費由甲方支付。
(2)、10萬元以上的城建押金由甲方支付。
(3)、城建基礎設施費,建筑監督部門放線費由甲方支付。
(4)、靜壓樁檢測費由甲方支付。
2、乙方責任
(1)、10萬元以下城建押金由乙方支付。
(2)、工程公司管理費、建筑工程稅金,工人社保,費用,工地工程用水用電費由乙方支付。
(3)、靜壓樁工程費由乙方支付。
(4)、乙方包括廠房A、B化糞池建造,樓層內排污、排水安裝,但是不包廠區內排污、排水管道及設施,不包防雷設施工程,不包水電安裝工程。
(5)、工程完成竣工后期如樓板產生裂痕,由乙方負責補修及費用,但甲方不可扣減工程款。
第五條違約責任
1、由于甲方的原因導致工程款不按時支付或停工,甲方應賠償乙方因停工所造成的損失。(按照每名工人150元一天、材料漲價所造成的損失計算)
2、甲方未按照約定在工程完成日起后36個月內每月平分支付500萬元余款,若有拖欠則按照應付款的千分之五每天加收滯納金。
3、甲乙雙方違反本協議的規定履行自己的義務,視為違約,守約方有權要求違約方賠償損失并解除合同或者要求繼續履行合同。
第六條爭議解決
本合同在履行過程中發生的爭議由雙方協商解決,如協商不成,有權依法向人民法院起訴。
第七條未盡事宜
工程建設過程中,發生的不可預算的其他事項,由甲乙雙方協商另簽補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。
本合同經雙方認可,本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份,自簽訂之日起發生法律效力。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
法定代表人:法定代表人:
年 月 日 年 月 日
檢測建設工程合同 篇3
工程項目名稱:_________
發包單位(甲方):_________
承包單位(乙方):_________
承包單位所在地址:_________
為了規范建設市場,確保建設工程高效,優質,按時竣工投產,遵照國家建設部,監察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神,根據_________有關要求,并經甲乙雙方同意,特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定,如發現有違反規定的,除給予當事人批評教育外,應視情節輕重,后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督,定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動,須經主管領導同意,甲方人員不得接受乙方贈送的禮品,禮金和有價證券,難以拒收的,必須按有關規定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定,支持甲方執行有關規定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定),按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品,禮金及各種有價證券,如乙方違反,根據具體情況和造成的后果,甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰,直至終止工程合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員,被檢察機關立案查處的,甲方有權取消或終止工程項目施工合同,由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔,并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為,應及時采取措施,終止其不廉潔行為的繼續發生,并及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。
11.本協議使用時間:本工程發包,建設,竣工驗收全過程及協議前后甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。
12.本協議的甲方指工程建設單位,分包工程的總包方和建設工程受托監理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門,紀檢監察部門,檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。
14.本協議一式六份,甲乙雙方各執一份,甲乙雙方主管部門各備案一份,抄報建筑管理所一份,送甲方紀檢(監察),檢察室備案一份。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
法人代表(簽字):_________ 法人代表(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
檢測建設工程合同 篇4
甲方(供方): 乙方(需方): 甲、乙雙方本著《民法典》及有關法規的規定,經友好協商,達成如下條款,以資雙方共同遵守:
一、定貨明細:乙方向甲方購買以下常規產品: 注:
1、以上數量及尺寸以實際下單交貨數為主計算
2、以上價格不含稅,
3、甲方負責運輸(僅限中山至哈爾濱長途)、
二、質量檢驗:
1.質量標準:按國家有關規定標準驗收
2.尺寸要求:以乙方下單尺寸為標準。
3.包裝要求:貨物的包裝須滿足易碎物品的運輸、搬運要求,并符合乙方標準包裝,包裝費含在產品報價中。
三、付款方式: 本合同簽訂后,乙方一次性支付合同總額的即人民幣:元作為訂金,甲方在收到乙方訂金后開始下單生產,天內生產完工,第天內乙方需付清余款元,貨從中山發出,天內到達上海。
四、交貨方式、交貨時間、交貨地點:
1.交貨方式:先付款再發貨,一次性送至乙方指定的上海工地
2.交貨時間:自收到定金之日起15天內貨到達
3.交貨地點:
五、產品接收及檢驗: 貨到達指定地點后,供方以書面的形式向需方提交到貨的數量、型號及報檢申請,需方需有專人(要有委托書)負責點數、驗貨,并簽名確認。檢驗要符合國家有關規定標準(以客戶確定的樣板型號標準驗收。)
六、對產品提出異議的時間和辦法: 乙方在收貨當日對產品的數量、品種、型號、質量如發現有與國家標準及已經確定的樣品不相符時,應于____日內向甲方提出書面異議,甲方將在7個工作日內對乙方提出的異議給予書面解釋,如產品不符合國家標準及已經確定的樣品要求,甲方將無償更換,如果在竣工后,____日內乙方未提出任何書面異議,即乙方已確認所有安裝的產品合格!
七、違約責任
1.甲方未按合同規定的時間交貨應向乙方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,并承擔因此所造成的損失;
2.乙方未能及時收貨造成貨物延遲交貨的由乙方承擔逾期的全部損失;
3.乙方未能及時按合同約定的時間付款的,乙方應向甲方支付逾期部分貨款每日萬分之三的違約金,并承擔因此所造成的損失;
八、其他條件
1.合同變更:甲乙雙方均無權單方變更合同規定內容,如需變更,應由雙方協商確定后進行。
2.本合同雙方簽字后生效,凡因本協議引起的調解、訴訟、雙方連帶責任人均同意以____市地方法院仲裁為主。
3.未盡事宜,雙方可以補充協議的方式予以補充,補充協議與本合同具有同等法律效力。
4.本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效率,自簽字之日起生效。 甲方(簽名): 乙方(簽名): 地址: 地址:
檢測建設工程合同 篇5
發包方:_________(以下稱甲方) 承包方:_________(以下稱乙方) 甲、乙雙方就建設工程項目充分協商簽訂本合同,共同信守。
1.工程名稱:_________
2.工程地點:_________
3.工程面積(包括土建工程、水暖工程、電器工程):共計_________平方米。
4.承包內容:_________
5.建筑安裝工程造價:共計人民幣_________元。
6.工程價款和費用的結算依據和付款辦法:_________
7.工程開工日期:________年____月____日
8.工程竣工日期:________年____月____日
9.工程質量:以施工圖紙及書、國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準為依據。
10.甲方主要義務: _________ 1
1.乙方主要義務:_________ 1
2.違約責任:
(1)甲方因自己原因延付工程價款時,每逾期一天,按應付款額_________‰計算違約金。
(2)乙方未按合同規定的時間竣工,每逾期一天,按未竣工程造價_________‰計算違約金。
(3)甲方未按約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、技術資料的,乙方可以請求順延工程日期,還可以請求賠償停工、窩工等損失。
(4)工程竣工后保險期________年。采暖工程保修期為一個采暖期,在保修期內,屬承包方施工責任造成的如屋內漏雨、暖氣不熱、管道漏水等,由承包方負責修理。屬發包方或設計責任造成的由甲方自理。
(5)因乙方原因致使建設工程質量不符合約定,造成人身和財產損害的,承包人應當承擔損害賠償責任。 1
3.本合同附件:共_________份。 1
4.合同有效期:本合同經雙方簽字蓋章后生效。至工程竣工辦理交工驗收和款項結清時為止。但保修一條除外。 1
5.本合同正本兩份,雙方各執一份。副本15份,承包方7份,發包方7份,由發包方送XX銀行一份。 發包方(蓋章):_________
承包方(蓋章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日 簽訂地點:_________
簽訂地點
檢測建設工程合同 篇6
招標編號:
(投標侯選人名稱):
鑒于你單位已通過招標人組織的 的投標資格預審,且已確認將按即將發出的招標文件的要求參與上述工程的投標,現邀請貴司作為資格預審合格的投標人就上述工程的施工招標進行密封投標。
一、工程概況
工程名稱:
工程地點:
工程規模:
結構形式:
場地面積:
計劃開工日期:
計劃竣工日期:
質量等級:
資金來源:
招標范圍:
二、招標文件的取得 招標文件將于 年 月 日 時至 時在以下地點發售: 地 址: 聯系人: 每套招標文件售價為 ,以 方式支付給 。(說明費用是否退還,是否要求準備圖紙等的押金以及具體規定,還應說明購買多套招標文件的規定)
三、投標地點及截止時間 本招標工程投標截止時間為 年 月 日 時 分。 投標人應按前款規定的時間或按招標文件規定所延長的時間到以下地點遞交投標文件:
地址:
如果投標人在非投標截止時間當日遞交投標文件,投標人應將投標文件遞送至下列地址: 地 址: 聯系人:
四、開 標 本招標工程將于 年 月 日 時 分在以下地點開標:
地址:
投標人須按招標文件的有關規定派代表出席。
五、自投標截止日期起,投標文件有效期為 日歷天。
六、中標通知書將在 年 月 日之前發出(傳真有效)。
七、如投標人需咨詢有關本工程招標投標的其它事宜,請按下述方式聯系:
地 址:
聯系人: 電話/傳真:
招標人:(蓋章)
法定代表人或授權委托人:(簽字)
日期: 年 月 日
經辦人:
日期: 年 月 日
檢測建設工程合同 篇7
發包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就未建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。
一、 工程概況
工程名稱:新疆藍山屯河新材料有限公司廠房再建工程 工程地點:奎屯獨山子石化工業園南區 工程內容:新疆藍山屯河新材料有限公司廠房再建工程及配套設施 群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號: 資金來源:自籌資金
二、 工程承包范圍 承包范圍:發包人提供的施工圖范圍內的工程項目土建、水電、暖衛等。
三、 合同工期
開工日期: 年 月 日 竣工日期: 年 月 日 合同工期總日歷天數 天。
四、 質量標準
工程質量材料: 合格
五、 合同價款
金額(大寫): 元(人民幣) ¥: 元
六、 組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、 本合同協議書
2、 中標通知書
3、 投標書及其附件
4、 本合同專用條款
5、 本合同通用條款
6、 標準、規范及有關技術文件
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、 本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分通用條款中分別賦予它們的定義相同。
八、 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、 合同生效
合同訂立時間: 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定 合同簽章 后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
檢測建設工程合同 篇8
借 款 方:____________________
法定代表人:____________________
職務:____________________
地 址:____________________
郵碼:____________________
電話:____________________
貸 款 方:____________________
法定代表人:____________________
職務:____________________
地 址:____________________
郵碼:____________________
電話:____________________
根據國家法律規定,借款方為進行基本建設所需貸款,經貸款方審查發放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條 借款用途:____________________
第二條 借款金額:借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為一年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;
第三條 借款利率:自支用貸款之日起,按實際支用數計算利息,并計算復利。在合同規定的借款期內,年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款,如逾期部分加收利率20%。
第四條 借款期限:借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止,就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;____ 年____ 元;。貸款逾期不還的部分,貸款方有權限期追回貸款,或者商請借款單位的其他開戶銀行代為扣款清償。
第五條 因國家調整計劃、產品價格、稅率,以及修正概算等原因,需要變更合同條款時,由雙方簽訂變更合同的文件,作為本合同的組成部分。
第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款,應按違約數額和延期天數,付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。
第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況,了解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。
借款方如果不按合同規定使用貸款,貸款方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的,應按規定減收利息。
第八條 本合同條款以外的其他事項,雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。
第九條 本合同經過簽章后生效,貸款本息全部清償后失效。本合同一式五份,簽章各方各執一份,報送主管部門、總行、分行各一份。
借款方:____________(蓋章)
貸款方:____________(蓋章)
代表人:____________
代表人:____________
____年____月____日
____年____月____日
檢測建設工程合同 篇9
外墻粉刷合同 發包方(甲方):__________________________ 承包方(乙方):__________________________ 根據《民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,雙方就甲方房屋外墻粉刷達成如下協議:
一、 工程概況:
1、 工程項目:甲方房屋外墻粉刷
2、 工程地點:構皮灘街上向東路
二、工程內容及單價
1、將甲方房屋靠街一面(一樓除外)的瓷磚銻掉后用水泥清光。共計1800.00元
2、房屋后面水泥清光,單價為15.00元每平方米。
三、發包方式 包工不包料。即甲方負責提供粉刷所需的材料如水泥、細沙等。乙方負責組織工人施工和自備施工工具等。
四、 工程質量要求
1、靠街一面的瓷磚全部銻掉,包括貼瓷磚時所用的水泥灰漿。
2、墻體粉刷清光符合建筑行業質量檢驗評定標準。(即與周圍房屋外墻清光質量相當。)
五、安全文明施工要求
1、乙方在施工時,嚴格按照國家安全操作規范及文明施工條例要求標準進行施工。
2、乙方在施工期間,嚴格采取安全施工保護措施。由于自身設備故障、安全措施防護不到位、作業不規范等造成作業人員或其他人員的人身傷害傷亡、甲方設備損壞等,由乙方承擔全部責任,與甲方無關。
六、工期 由于銻瓷磚一面是街面,一個門面是甲方的副食店,另一個門面是甲方的在出售金沙煤。為盡量減少施工對甲方生意帶來的影響,故在開工之日起____日內 (特殊天氣如下雨不能施工除外)必須完成門面的瓷磚銻出和水泥清光工作。每拖延____日,按工程總造價(1800.00元)的5%進行罰款。房屋后面的墻面清光,時間不計。(附開工時間:________年____月____日)
七、雙方責任: 甲方:
1、按時提供所需材料。
2、為乙方提供電源、水源等。
3、在施工場所拉好警戒線,提醒過往行人勿靠近施工場所。 乙方:
1、嚴格按照國家頒布的施工驗收規范和質量檢驗標準,把好工程質量關。
2、如出現工程質量問題,造成重新返工,工期延誤和浪費材料等損失,由乙方承擔。
3、保管好自身工具,若丟失自行負責,與甲方無關。
八、未涉及條款,由甲乙雙方協商解決。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,由雙方負責人簽字蓋章之日起生效。 甲方:乙方:________年____月____日
檢測建設工程合同 篇10
甲方:中國小商品城常州分場 乙方:____X公司 根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,為明確雙方施工過程中的權利,義務和責任,雙方本著實事求是的原則結合本工程的具體情況,經協商達成如下合同條款.
第一條 工程概況
1.1 工程名稱: 中國小商品城常州分場
1.2 工程地點:局前街
1.3 建筑面積:43000㎡
1.4 承包范圍:地上一,二,三,四層,空調系統及末端設備安裝調試(主機房設備除外).
1.5 承包方式:包工,包料,包工期.
1.6 本工程總造價:根據甲方認可設計通風工程圖,暫定價X元(陸佰萬元整).
1.7 開工日期: 批準日期以開工報告為準.
1.8 本工程工期:為____日歷天(指隱蔽工程),涉及裝璜工程部分雙方另行協商工期.
1.9 質量等級:合格
第二條 合同文件使用的語言文字和適用法律
2.1 合同使用語言文字:漢語
2.2 適用法律,法規:中華人民共和國和____法律,法規
2.3 適用標準,規范:gb50243-97及有關規程
第三條 圖紙
3.1 圖紙提供日期:________年____月____日
3.2 圖紙提供套數: 套
第四條 甲方駐工地代表人員:
第五條 乙方駐工地代表人員:
第六條 甲方責任
6.1 配合乙方辦妥施工各種證件和手續.
6.2 在開工前10天保做好三通一平交乙方使用,并保證施工期間的正常使用.
6.3 做好各個施工單位組織協調工作.
6.4 清除施工現場各類障礙物,解決乙方施工用房,包括材料堆放中轉場地臨時設施用房.
6.5 駐派工地現場代表人全權負責施工工程各項審批(隱蔽工程驗收,簽證,工程量的核定工作,具備有效法律憑證).
第七條 乙方責任
7.1 向甲方,監理提供月工程進度計劃表.
7.2 施工現場做到文明施工,符合____工程管理條例,做好各項安全措施,若造成人員傷亡事故,責任自負.
7.3 所用的施工機械設備必須符合____環保要求.
7.4 積極配合各個施工單位組織協調工作.
7.5 嚴格執行有關施工規范,施工標準,嚴格控制施工質量,如不按各項施工規范造成經濟損失自負.
第八條 進度計劃
8.1 乙方接到審批簽證的施工圖且于設計交底后15天內向甲方提供施工組織設計和施工進度表.
8.2 甲方接到乙方施工組織設計和施工進度計劃表后5天內予以書面回復(批準或要求乙方修改)逾期不復的,乙方可認為甲方已批準.
8.3 乙方在接到甲方要求修改施工組織設計或計劃進度表的當天,應給甲方相關內容的明確答復,逾期不復的,甲方或認為乙方已同意修改.
第九條 暫停施工
9.1 若乙方在施工過程中違反本合同,或發生質量事故,安全事故,甲方可發書面停工通知單,并在2天內提出處理意見.
9.2 若乙方在施工過程中由于甲方原因造成停工,誤工等,由甲方承擔經濟損失,相應順延工期,停工責任在乙方,由乙方承擔發生的費用.
第十條 工期延誤是指:
10.1 工程量變化和設計變更.
10.2 非乙方原因造成的停電,停水,一周累計超過8小時.
10.3 不可抗力自然災害.
10.4 甲方確認的其它因素.
第十一條 檢查和返工 1
1.1 乙方應認真按照施工規范,標準和設計要求施工,隨時接受甲方代表檢查,不合格現責令返工,修改,費用自負. 1
1.2 因甲方不正確指令或其它非乙方原因引起的經濟支出,由甲方承擔,并相應順延工期. 1
1.3 由于
第三方原因造成的工程質量問題或事故,乙方應及時采取補救措施,由
第三方賠償經濟損失,甲方負責辦理簽證結算給乙方
檢測建設工程合同 篇11
甲方:_______________
乙方:_______________
為使_______________項目在濟南高新技術產業開發區實現產業化,根據國家及地方有關法律、法規,雙方本著平等、自愿、有償的原則,訂立本協議。
一、土地問題
1、土地位置及出讓方式
甲方同意本項目進入濟南出口加工區實現產業化。初步確定項目建設地點位于占地約畝。其中獨自使用面積畝,代征道路面積畝,確切位置坐標四至和土地面積待甲方規劃土地建設管理部門實測后確認。甲方將國有土地使用權以有償出讓方式提供給乙方。
2、土地價格
為體現對本項目的支持,甲方初步確定以萬元人民幣/畝的優惠價格,將項目所需該宗土地的使用權出讓給乙方,出讓金總額為萬元人民幣。該宗土地征用成本與出讓值差額計萬元,由高新區參照項目單位納稅中高新區財政收益部分給予相同額度的扶持。
3、付款方式
高新技術產業開發區規劃土地建設管理部門與乙方簽訂正式土地使用權出讓合同。乙方在該合同簽訂后十五日內,一次性向甲方付清土地使用權出讓金。甲方收到全部土地使用權出讓金后,按國家有關規定,盡快辦妥國有土地使用證等有關手續。
二、工程建設
1、開工條件
按照乙方建設規劃要求,甲方承諾于_____年_____月_____日前,保證本期用地具備上水、污水、雨水、熱力、寬帶網、公用天線、通電、通信、通路和場平即"九通一平"的基本建設條件,確保乙方順利進暢否則承擔由此給乙方造成的經濟損失。
甲方積極協助乙方辦理有關建設手續。乙方則負責按規定時間、額度繳納有關費用。
2、工程進度
乙方必須在_____年_____月_____日前進場開公建設,并嚴格按照施工進度計劃投入資金進行建設,保證建設進度。
3竣工時間
乙方必須在_____年_____月_____日前竣工,延期竣工時應于原定竣工日期前三十日以上時間內,向甲方提出延期說明,取得甲方認可。
三、違約責任
1、如果乙方未按《土地使用權出讓合同》約定及時支付土地出讓金等其他應付款項,從滯納之日起,每日按應繳納費用的0.5‰繳納滯納金。逾期90日而未全部付清的,甲方有權解除協議,并可請求違約賠償。
2、乙方取得土地使用權后未按協議規定建設的,應交納已付土地出讓金5%的違約金;連續兩年不投資建設的,甲方有權按照國家有關規定收回土地使用權。
3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用權時,甲方應賠償乙方已付土地出讓金5%的違約金。
4、為避免國有資產流失,保證甲方對本項目的補貼在一定時間內得到補償。自本項目正式投產起五年內,乙方向高新區稅務機關繳納的各種稅金,低于乙方已報送給甲方的項目報告書中所承諾的相應稅種金額的50%時,乙方應賠償給甲方其稅金差額。即:乙方在項目報告書中承諾的某一稅種具體金額_50%=乙方當年該稅種實際繳納金額。
四、其他
1、在履行本協議時,若發生爭議,雙方協商解決;協商不成的,雙方同意向濟南市仲裁委員會申請仲裁,沒有達成書面仲裁協議的,可向人民法院起訴。
2、任何一方對于因發生不可抗力且自身無過錯造成延誤不能履行本協議有關條款之規定義務時,該種不履行將不構成違約,但當事一方必須采取一切必要的補救措施以減少造成的損失。并在發生不可抗力三十日內向另一方提交協議不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由報告,同時,提供有關部門出據的不可抗力證明。
3、本協議一式份,甲、乙雙方各執份。份協議具有同等法律效力,經甲、乙雙方法定代表人簽字蓋章生效。
4、本協議于_____年_____月_____日在中華人民共和國山東濟南市簽訂。
5、本協議有效期限自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
6、本協議未盡事宜,雙方可另行約定后作為本協議,與本協議具有同等法律效力。
甲方:
法定代表人:
法人住所地:
郵政編碼:
電話號碼:
乙方:
法定代表人:
法人住所地:
郵政編碼:
電話號碼:
檢測建設工程合同 篇12
甲方:__________
乙方:__________
根據《民法典》相關規定,經甲乙雙方友好協商,達成設備安裝合同壹份,內容如下:
一、工程概況:工程名稱:中央空調系統的安裝調試工程地點:項目工地(號)
二、合同范圍:本合同范圍: 項目中央空調系統工程的安裝、調試、驗收及維保。 乙方應提供嶄新的未經使用的安裝設備及材料、技術服務和所需的其他事項。在履行合同過程中,如乙方沒有提供或沒有達到設計圖紙中的技術性能指標,乙方應采取挽救措施,并承擔全部責任。 甲方需要而合同文件中未提出的技術要求,甲方有權發出變更通知,乙方有責任以合理的進度以及最優惠的價格滿足甲方變更的.要求。 招標文件及投標文件作為合同附件,組成本合同不可分割的一部分,甲乙雙方共同承諾、遵守。
三、合同造價:本合同總造價為:__________元 人民幣大寫:__________元整
3.1“合同價格”是指 項目中央空調系統工程,除甲方供應中央空調系統設備以外(甲方供應設備見附表),從安裝設備及材料、安裝調試、備品備件供應至竣工驗收合格交付使用及維保等的人民幣報價,其中包括材料費、包裝費、運雜費、裝卸費、安裝費、調試費、備品備件供應費、直至驗收合格交付使用的一切費用及維保期內的維保費用等。
3.2合同價格為固定價,包括所有由于以原材料工本或其他條件的價格浮動而導致的全部額外費用,但由于甲方增減工程量引起的價格調整除外。
3.3合同價格包括合同涉及到的,由乙方提供的與設備的安裝與調試期間有關的一切專用工具、測試及所用儀器、耗材的費用,并由乙方負責運進和運離工程現場。
3.4合同價格包括乙方人員到現場的一切交通食宿費,甲方協助乙方人員在現場居住的方便,但有關費用由乙方自理。
3.5除非另有規定,乙方的價格須包括執行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附帶工作及費用,不論它們是否在合同文件中有所說明,也不論它們是否在簽訂合同時可以預料到。
四、付款方式
4.1合同簽訂后,十天內,乙方進場前,甲方支付合同總價30﹪為設備預付款;
4.2主要設備含空調主機及風機盤管末端進場后,甲方支付合同總價30%
4.3工程量進展到一半時,甲方支付合同總價20﹪。
4.4安裝、調試、驗收合格后,甲方支付合同總價15﹪。
4.5質量保證期結束,無質量問題,甲方付清全部余款
五、工程工期:根據發包人使用要求,雙方約定合同簽定后,自乙方收到設備預付款之日起兩個月內,乙方完成本合同全部工程的安裝調試工作。
5.1 乙方進場前向甲方提供施工組織設計和施工總進度計劃。
5.2 在合同生效以后,____日內,乙方完成進場前的準備工作,并組織施工人員進場開始施工。
5.3 乙方須按合同規定的日期完成安裝及調試,協調與消防、裝修的沖突,保證工程順利進行,確保按期完成。
5.4 如工程實際與圖紙設計存在較大差異,無法按圖施工;或圖紙有較大變更,不能按期完成施工,經甲方簽字認可,工期順延。
5.5 遇不可抗力(由于嚴重的自然災害如洪水、地震等不可避免的或不可預見的及非人為所能控制的事件),工期順延。
六、工程驗收:
6.1 乙方應按國家或國際有關的標準與規范施工。
6.2 安裝施工應以圖紙要求為準,不得私自偷工減料,或更換圖紙規定的安裝材料。對于圖紙未規定的安裝材料,應選用質量較好的材料使用。工程安裝調試完成以后,應達到圖紙設計的功能及使用要求。
6.3 甲方的授權代表有權任何時候檢查乙方的相關工程質量與工程材料的質量,并作為驗收的依據之一。
七、變更通知
7.1乙方如因為甲方原因影響了合同成本或交工期限,須立即以書面形式向甲方提出,甲方核實無誤后將向乙方發出變更通知,但在以下情況中,不得發變更通知。
7.1.1對乙方影響行為是在合同規定內作出的,或是由于乙方未能履行合同要求所必須的義務。
7.1.2乙方合同執行情況是因其自身的失誤、疏忽或未能按合同要求履行而受影響。
7.2 如果乙方認為所作的變更可能會使自己不能履行合同中義務時,須及時向甲方提出。相應設備及工程量的增減,按照國家________年工程定額三類取費進行合同金額修訂。
八、質保期
8.1 質保期從竣工驗收合格之日起計算________年,主機設備保修________年。
8.2 乙方所提供的安裝材料為全新的、且中央空調系統安裝質量符合合同要求。主機為XX公司產品,風機盤管及末端為上海三燕產品。
8.3在質保期內,若非誤操作或人為破壞所致,則合同標的或其部件、安裝材料等損壞應由乙方維修、供應和安裝。
8.4在質保期內,乙方在接到甲方通知后,2小時內作出反應并指導,24小時之內應派有經驗的技術人員到工地現場,履行其保修義務或處理緊急維修工作。超過24小時甲方可請其他人員進行修理,其費用從質保金中扣除。
8.5若質保期內,甲方沒有指出有缺陷,則代表甲方對乙方的工程安裝是滿意的,其質量保證責任已完成,但隱蔽性的、合理的檢查和實驗都不能發現的缺陷除外。
九、違約責任
9.1 由于乙方的原因不能按時交付使用,所使用的安裝材料不符合合同規定,由此造成的損失,應有乙方承擔一切責任。
9.2 若由于甲方原因出現如未按有關要求驗收工程或其他原因致使乙方延期交工等,乙方不負責任。
9.3 乙方原因延誤工期,每延誤一天交付使用,支付金額為合同價款1‰的違約金(無法抗拒因素造成誤工除外)。
十、不可抗力
10.1 如果雙方的任何一方因人力不可抗拒因素(諸如臺風、地震、戰爭或雙方認同的其他情況)而引起合同進度延誤,在此情況下,一方應及時書面通知另一方,并提供當地政府簽發的不可抗力的證明。受不可抗力事件影響一方,就盡力減少事件的影響,盡早恢復工作,雙方應盡早協商并確定新的交工日期,并由甲方發給乙方完工變更通知書,確定合同進度相應順延。
10.2 不可抗力事件給雙方造成任何損失,有各方自行負責,合同價格不得因不可抗力的影響而作任何調整。
十一、責任 乙方負責在工程峻工前,對已完工程的成品保護,在此期間發生的損壞,由乙方負責修復。 乙方承擔在安裝、維修等過程中因施工與質量問題引發的其他事故和由此發生的全部費用。 乙方承擔由于自身安全措施不力造成人身傷亡事故的責任和由此發生的全部費用。
十二、 合同終止
12.1雙方應按照合同的規定,全面履行完全合同義務直至合同終止。
12.2 凡出現以下情形,甲方有權通知乙方終止合同:
12.2.1 不可抗力的原因而不能履行合同。
12.2.2 當甲方確信乙方已無履約能力時。
12.2.3乙方在收到甲方的合同終止書后,應立即終止合同執行,但雙方有權追究在合同終止前的違約索賠。
十三、 仲裁
13.1 本合同適用的法律是《民法典》。
13.2雙方由合同或合同之外引起的所有糾紛,可通過雙方的友好協商來解決,若該協商在糾紛開始后不能在15天內通過協商解決,任何一方可以在一個月內向對方提出書面通知,并將該糾紛提交工程所在地仲裁部門或工程所在地法院進行解決。 13.3仲裁或法院判決對雙方具有約束力,凡產生的仲裁費用或訴訟費用,按照國家相關法律規定執行。
13.4在仲裁和起訴過程中,除非雙方協商同意終止合同,否則雙方必須繼續執行他們各自的合同義務。
十四、 合同生效及其他
14.1本合同應在雙方簽字、蓋章之日起生效。雙方均已履行完合同規定的全部責任和義務時失效。
14.2在合同執行期間,雙方均不得單方隨意作出合同范圍以外的變更或解除合同。
14.3合同若有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等法律效力,若補充規定與合同不一致時,以簽訂日期在后者為準。
14.4合同由協議書與合同附件組成,并具有同等法律效力。
14.5合同一式兩份,甲方、乙方各執一份。
十五、其他未盡事項:
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 委托人: 委托人: 開戶行及帳號: 開戶行及帳號: 聯系方式: 聯系方式:________年____月____日________年____月____日
檢測建設工程合同 篇13
工程項目名稱:_________________
委托方:_________________
服務方:_________________
工程建設項目管理合同
建設單位:_________________
項目管理單位:_________________
根據國家及地方頒布的有關法律、法規及條例,結合工程的具體情況,經甲、乙雙方友好協商,甲方委托乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務,并就具體事項達成如下一致協議。
第一條詞語定義
1.1業主:_________________在協議書中約定,具有項目發包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.2項目管理單位:_________________在協議中約定的,具有工程建設項目管理相應資質的和獨立法人資格的,接受業主單位委托的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。
1.3項目經理:_________________企業法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委托代理人。
1.4設計單位:_________________指發包人委托的負責本工程設計并取得相應工程設計資質等級證書的單位。
1.5監理單位:_________________指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。
1.6代理單位:_________________指受發包人的合法委托,以發包人的名義代理實施項目或項目部分內容發包工作,并具有相應資質等級證書的單位。
1.7承包單位:_________________在協議書中約定,被項目發包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。
1.8造價咨詢單位:_________________指業主委托的負責本工程造價咨詢并取得相應工程造價咨詢資質等級證書的單位。
1.9工程:_________________指業主和管理單位在協議書中約定的承包范圍內的工程。
1.10項目管理酬金:_________________指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯合試運轉、驗收總結等工作發生的管理費用。
1.11工程前期:_________________指自工程立項起至工程設計完成止的階段。
1.12施工準備期:_________________自施工圖設計開始起至簽發開工令為止的階段。
1.13施工實施期:_________________自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務為止的階段。
1.14竣工驗收期:_________________承包人按施工合同完成了項目全部任務,提出交工至發包人組織驗收通過為止的階段。
1.15造價咨詢:_________________指具有造價咨詢資質的單位受發包方的委托對工程項目進行造價控制的活動。
1.16施工監理:_________________指工程施工階段監理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監理活動。
1.17管理期限:_________________協議書中約定的服務期限。
1.18開工日期:_________________指發包人、承包人在協議書中約定,承包人開始施工的絕對或相對的日期。
1.19竣工日期:_________________指發包人、承包人在協議書中約定,承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。
1.20圖紙:_________________指發包人提供或由承包人提供并經發包人批準,滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套說明和有關資料)。
1.21合同關系:_________________指發包方和承包方通過合同(協議)來約定各自的權利和義務的平等關系。
1.22管理關系:_________________指管理單位按業主授予的權力對被管理單位實施的管理。
1.23施工場地:_________________指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。
1.24書面形式:_________________指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等或以有形地表現所載內容的形式。
1.25工程項目總投資:_________________指完成工程項目所發生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括設備)、二次精裝修費、工程預備費等。
1.26項目建設周期:_________________指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。
1.27竣工驗收:_________________指承包人按合同完成的項目全部任務,經驗收合格,由發包人組織驗收的活動。
1.28竣工結算:_________________指承包方全部完成了協議書中約定的內容,交工之后,向發包方進行的最終工程價款結算的活動。
1.29竣工決算:_________________指建設項目竣工后,由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況說明書的活動。
1.30竣工備案:_________________建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內依照有關法規向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。
1.31聯動試車:_________________指新建企業或新增加生產工藝過程的擴建企業在竣工驗收前,按照設計規定的工程質量標準,進行整個車間的有負荷或無負荷聯合試運行。
1.32違約責任:_________________指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。
1.33索賠:_________________指在合同履行過程中,對于并非自己的過錯,而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失,向對方提出經濟補償的要求。
1.34不可抗力:_________________指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.35小時或天:_________________本合同規定按小時計算時間的,從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。時限的最后天是休息日或者其他法定節假日的,以節假日次日為時限的最后一天,但竣工日期除外。時限的最后一天的截止時間為當日24時。
1.36審計:_________________由國家規定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。
1.37項目管理月報:_________________由項目管理單位按月向業主報告工程項目實施情況的報告。
1.39指定分包:_________________指由發包方指定單位分包部分工程內容。
1.40竣工資料:_________________指在協議中約定或按國家有關規定,承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。
1.41重大變更:_________________指業主或由于客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規模15%以上,分期或合并建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。
1.42業主代表:_________________業主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。
第二條組成本合同的文件
1、本項目管理合同;
2、附件:_________________項目管理的工作內容和職責(若分列);
3、本合同實施過程中經雙方協商一致的補充合同文件。
第三條工程概況
工程名稱:_________________
工程地點:_________________
建筑面積:_________________
項目建安總投資(暫):_________________
第四條項目管理服務方式
本工程由甲方委托乙方并在甲方領導下實施項目管理,提供全過程建設管理和咨詢服務。
乙方派出由項目經理、專業技術人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段,根據甲方確定的項目功能定位、建設標準、設計方案、投資規模等進行計劃、組織、控制和協調等管理和專業咨詢服務。
第五條項目管理的依據
1、項目管理合同文件;
2、與本工程建設有關的政府部門的批準文件;
3、與本工程有關的其它合同文件;
4、經業主批準的項目管理計劃書;
5、與工程有關的工程建設法規、規范、驗收標準。
甲方(蓋章)
法定代表人(簽章)
乙方(簽章)
年 月 日
檢測建設工程合同 篇14
甲方:(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方) 乙方:(同上) (承包方) 甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合工程的實際情況,達成如下協議。
第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)
第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)
第三條 圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)
第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)
第五條 甲乙雙方的基礎工作
第六條 工程進度計劃
第七條 工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)
第八條 人事同價款及其調整
第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間
第十條 工程驗收
第十一條 決算
第十二條 保修
第十三條 爭議處理
第十四條 違約責任
第十五條 雙方約定的其他內容
第十六條 本合同一式__份,當事人各執__份。本合同自________年____月____日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜,雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。 發包方單位名稱(章):
承包方單位名稱(章): 單位地址:
單位地址: 法定代表人:
法定代表人: 委托代理人:
委托代理人: 電話:
電話:________年____月____日________年____月____日 開戶銀行賬號:
開戶銀行賬號
檢測建設工程合同 篇15
甲方:
乙方:
年 月 日
一、合同協議書
甲方_______為興建________工程,接受了乙方_______對本工程的投標,為明確雙方責任、權利及義務,經雙方協商簽訂如下協議:
1.本協議書中的名詞和用語均與下文提到的合同條款中規定的含義相同。
2.下列文件構成整個合同不可分割的整體,各文件相互補充,若有不明確或不一致之處,以下列次序在先者為準。
(1)雙方商定的補充協議或合同期內經雙方簽署的備忘錄;
(2)合同協議書;
(3)雙方簽署的合同談判備忘錄;
(4)合同專用條款;
(5)合同通用條款;
(6)中標通知書、投標書和招標書;
(7)與本合同有關的其他文件。
3.本合同總價款為人民幣____萬元。
4.本合同工程的施工期為__個月(天),或:自____年__月__日至____年__月__日。
5.甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務。
6.本協議書由雙方法定代表人或其授權的代理人簽署并加蓋公章后生效。工程經竣工驗收合格、保修期滿、合同總價款及保修金結清后合同終止。
7.本協議書正本二份,雙方各執一份,具有同等法律效力;副本__份,雙方各執__份,當副本與正本不一致時,以正本為準。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
檢測建設工程合同 篇16
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經友好協商,就甲方委托乙方對山西煤炭運銷集團有限公司地質工程進行物探工作相關事宜,根據中華人民共和國有關法律、法規的規定簽定本協議,由雙方共同遵守。
一、工程概況:
1、工程名稱:煤礦地質物探工程;
2、施工地點:市郊區平坦鎮中莊村;
3、工程開竣工日期:年月 日至年 月 日。
二、工程價款及支付方式
1、工程價款:
工程量約米, 元/米,合同價款共計約人民幣 元(大寫:萬元整),以上價格為含稅價;最終價款按實際工程量進行結算。如有特殊要求另行收費,以雙方簽字驗收單為準。
2、付款方式:
物探工作完成 米時,甲方付給乙方 萬元,測井工作全部完成后十日內付清全部工程款,并提交正式測井成果。
三、甲方責任
1、按照合同約定的時間及時向乙方支付工程款,并在工程全部完工后據實結算。
2、甲方負責施工區內地方協調工作及外部關系,確保乙方測井工作順利進行,涉及賠償費用由甲方負責。
3、在乙方到達現場前及時提供鉆孔測井通知書及鉆孔1:200簡易柱狀圖。
4、甲方應確保施測鉆孔的孔內安全,如因施測鉆孔孔內事故致使測井儀器損壞,甲方應向乙方賠償由此而造成的經濟損失。如因不可抗力原因發生事故時,協助乙方處理解決。
四、乙方責任
1、物探測井由乙方獨立承擔,其主要任務是劃分巖性層、確定深、厚度,孔斜參數。
2、乙方接到甲方測井通知后24小時內進入施工現場。并按甲方要求進行測井。
3、施工中乙方應當根據相關規定做好安全措施,安全責任由乙方自負。
4、乙方應當在單孔全部測井結束后12小時向甲方提供測斜及孔底位移成果表、煤層成果及質量評級表和巖性(大于1米)解釋成果表。
5、嚴格按照地質礦產行業標準《煤田地球物理測井規范》DZ/T0080-93施工.
五、在測井過程中,視地質情況需要外加測井方法時,其測井費用也相應調整。
六、本合同未盡事宜,雙方協商解決;協商不成的`,任何一方可向合同簽署地人民法院起訴。
七、本合同一式四份,甲乙雙方各執兩份,均具同等法律效力。
甲方: 乙方:
代表簽字: 代表簽字:
檢測建設工程合同 篇17
北京市建設工程保修合同(1994版)
編號:
工程名稱
(以單位工程為準)_______
發包方(甲方)_________
承包方(乙方)_________
施工合同編號__________
交付竣工工程日期?年?月?日
北京市工商行政管理局
監制
北京市城鄉建設委員會
一九九四年十二月
發包方(用戶)名稱:
工程名稱:
本工程在保修期內如發生施工質量問題,工程承包方應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定負責保修。
一、保修期限:
自工程竣工驗收并取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。
1.民用與公共建筑、一般工業建筑、構筑物的土建工程為一年,其中屋面防水工程為三年;
2.建筑物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月;
3.建筑物的供熱及供冷為一個采暖期及供冷期;
4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年;
5.其他特殊要求的工程,其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。
二、保修項目內容及范圍:
1.屋面漏雨;
2.煙道、排氣孔道、風道不通;
3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚松動、有防水要求的地面漏水;
4.內外墻及頂棚抹灰、面磚、墻紙、油漆等飾面脫落,墻面漿活起堿脫皮;
5.門窗開關不靈或縫隙超過規范規定;
6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水;
7.外墻板漏水,陽臺積水;
8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水;
9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱,電器、電線漏電,照明燈具墜落;
10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷;
11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規范和設計要求;
12.因施工單位造成的其他質量問題。
三、保修責任:
施工單位自接到建設工程質量修理通知書(式樣附后)之日起,必須在兩周內到達現場與建設單位共同明確責任方,商議返修內容。屬施工單位責任的,如施工單位未能按期到達現場,建設單位應再次通知施工單位;施工單位自接到再次通知書起一周內仍不能到達時,建設單位有權按原設計標準自行返修,所發生的費用由原施工單位承擔。
四、保修抵押金:
1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價后的金額計算,由承包方向發包方支付保修抵押金。其中:
(1)承包一般建安工程200萬元以內的,按2.0%計算;200萬元(不含200萬元)至500萬元的,按1.5%計算;500萬元以上(不含500萬元)的,按1.0%計算。
(2)單獨承包裝飾工程,按1.0%計算。
2.本工程保修抵押金為_________元。
金額大寫:______________。
五、保修抵押金返還:
工程保修期滿,發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。
1.承包一般建安工程,保修期滿一年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)的80%為_______元。
保修期滿三年,返還保修抵押金(含保修抵押金存款利息)全部尾款。
2.單獨承包裝飾工程,保修期滿一年,返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)。
六、爭議:
甲、乙雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿通過協商或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:
第一種爭議解決方式:向_____________委員會申請_____;
第二種爭議解決方式:向________人民法院起訴。
雙方約定按第____種爭議解決方式解決。
七、合同生效與終止。
1.本合同自訂立之日起生效。
2.工程保修期滿,發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金(含保修抵押金存款利息)后,本合同即告終止。
八、合同份數。
1.本合同正本兩份具有同等效力,由甲乙雙方分別保存。
2.本合同副本__份,由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。
九、工程質量出現永久性缺陷的,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。
十、屬于設計原因造成的質量缺陷,應按照國家和本市關于建設工程質量管理的有關規定執行,不在本保修范圍內。
十一、雙方議定的其他事項:_____________________
----------------------------
|承包方(施工保修單位):|
|地址:|
|編碼:|
|法定代表人:|
|委托代理人:|
|聯系電話:|
|開戶銀行:|
|帳號:|
||
||
|(公章)|
||
|保修合同訂立時間:?年?月?日|
|--------------------------|
|發包方(用戶):|
|地址:|
|編碼:|
|法定代表人:|
|委托代理人:|
|聯系電話:|
|開戶銀行:|
|帳號:|
||
||
|(公章)?|
|年?月?日?|
||
----------------------------
附件:?建設工程質量修理通知書?工程名稱
(以單位工程為準):
保修合同編號:
使用單位
(用戶)名稱:?施工單位名稱:
本工程于年?月?日發生質量問題,按照編號:
《北京市建設工程保修合同》有關內容,請你單位派人檢查修理為盼。
-------------------------
|?質量問題及部位:|
||
||
||
||
-------------------------
------------------------------------
|?施工單位名稱:|
|?使用單位(用戶)對修理結果的意見(由使用單位(用戶)填寫):?|
||
||
|使用單位(用戶)公章|
|年?月?日|
||
|----------------------------------|
|?使用單位(用戶):|
|?通訊地址:|
|?編碼:|
|?電話號碼:|
|?聯系人姓名:(公章)|
|通知書發出日期:?年?月?日|
|(投遞以郵戳日期為準)|
||
------------------------------------
填表方法:
1.本表由發包方(使用單位)填寫,一式三份,送承包方二份;
2.承包方(施工單位)對保修項目,進行維修后,經雙方蓋章,退發包方一份,自存一份。
檢測建設工程合同 篇18
甲方:身份證號:電話: 乙方:姓名(或名稱):住址: 身份證號:電話: 甲方將位于的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方,經雙方協商同意,就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議:
一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料,乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料,施工過程所需的水電費用由乙方支付,施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中,應注意施工安全,全程對施工安全負完全責任,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的,乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字,不能隨便更改,如需要更改雙方商量后同意。
二、被建房屋的建筑面積為平方米,甲方將包括地梁在內的的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等),乙方的施工承包單價為每平方米元,工程總價款為元。
三、施工要求
①地工基礎:深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
②墻體外墻
3。7內墻
2。4砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿,強度要達到(150號)。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一快磚一鏟灰一擠揉)并使用前必須把磚潛水濕潤。
③圈過梁:過梁高度不低于12公分,鋼筋直徑不宜小于10毫米,剛箍直徑不低于6毫米,最大距不宜超過250毫米,圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
④屋頂先腳板,鋼筋不宜12毫米,距離16公分,混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分,后面15公分,爐灰上面5公分混淋土,2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣13
⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊,如造過10元由甲方自付,磚黑白由甲方自選衛生間墻磚,不低于
1。8元,墻內刷房池涂料,電線用4平米銅芯線,每件房一只熱光燈插座一只開關一只
⑥門窗:內門用實木門,窗戶。塑鋼海螺牌外門,防盜門,乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水,下水管由乙方負責。工程工期為:________年____月____日(公歷農歷)—________年____月____日(公歷農歷),按日歷工期計算。乙方應按時施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題,乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失,重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。
四、付款方式 開工付40%,土墻砌好付40%,刷涂料前付40%,70%交工一次付清。還聲譽%________年維修給清。
五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份,見證人一份。 經雙方協議如下: 甲方簽字(簽章):乙方簽字(簽章): 見證人簽字(簽章): 簽約時間:________年____月____日(公歷農歷) 簽約地點
檢測建設工程合同 篇19
甲方:
乙方:
甲方委托乙方承擔荔波漳江風景名勝區大七孔碼頭維修工程項目施工任務,甲乙雙方本著分工協作,相互合作的原則,為確保工程質量和按期完成施工任務,經雙方共同協商,按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結合本工程具體情況,簽訂以下合同條款:
一、工程名稱:大七孔碼頭維修工程
二、工程地點:大七孔碼頭
三、承包方式:包工包料
四、建設規模:石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
五、工程總造價:伍萬陸仟壹佰貳拾元(56,120.00元)整。
六、開工時間:201 年 月 日
七、竣工時間:201 年 月 日,工期為 天,如有新的要求變更及遇不可抗力的因素,工期可以延順。
八、工程質量要求及責任
甲方責任:甲方負責辦理工程施工所需的各種手續,協調處理相關事宜,確保工程項目順利開展。
乙方責任:
1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規范的規定進行施工,并無條件地接受甲方的質量監督管理。
2、乙方必須做好環境保護和施工場地的衛生管理。在施工過程中,必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理,并保護周圍環境林木植被,不得隨意破壞。
3、工程竣工后,乙方要做好工程垃圾的清理工作,未驗收前要保證建設工程的保護工作,不能發生損壞,造成的后果由乙方承擔。
九、安全管理:乙方必須加強施工安全,如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經濟損失,由乙方全部承擔。
十、竣工驗收:工程竣工后,乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料,甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收,并出具驗收結論。
十一、付款方式:甲方視乙方工程進度,分期付款,待驗收合格后,乙方出具稅務票據一次性結算工程款。
十二、保質期限:工程竣工驗收后,保修一年。
十三、以上條款未盡事宜,雙方可以協商解決。
十四、本合同一式 份,甲方執 份,乙方執 份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
檢測建設工程合同 篇20
上訴人(一審被告、反訴原告):_______________________環保工程有限公司
法定代表人:_________________
被上訴人(一審原告、反訴被告):______________________
法定代表人:_________________
上訴人因__________一案,不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。
上訴請求
1、請求撤銷一審判決,依法改判;
2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。
事實和理由
_____________
綜上所述,一審判決認定事實不清,適用法律錯誤。據此,上訴人依法提出上訴,請求上級人民法院依法查明事實,正確適用法律,撤銷一審錯誤判決,依法駁回原告的訴訟請求,支持反訴原告的反訴請求。
此致
__________市中級人民法院
上訴人:______________
20__________年__________月__________日
檢測建設工程合同 篇21
甲方_________(以下簡稱商),和乙方_________(以下簡稱分包商),于________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑒于商已同_________國 ______________大型電氣項目管理局(以下簡稱業主),就在_________國的__________號工程項目的設計,運輸和施工簽訂了合同。鑒于分包商愿按該合同實施土建和安裝工程而報了價,鑒于商已接受分包商的報價,依據分包商________年____月____日,_______號文件及其所附的報價表(注),現雙方達成協議如下:
一、下列文件應是本分包協議的一個組成部分
1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款(________年第一版)。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項目的技術規范。
4.工作范圍和技術要求。
5.土建和安裝工程分包合同的報價表。
二、定義
1.“商”:系指甲方_____________________________________________。
2.“分包商”:系指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉包給別的任何專業公司或機構。
3.“商的工程師”:系指由商指派的監督分包商工作的人員。
4.“分包”:系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規定而要執行的工作。
三、工作范圍 本工程包括在_________國境內,根據業主的技術規定,建設_________工程項目,如圖所示。
1.提供所有工程的監督人員,熟練和非熟練工人,提供運輸、測繪工具及設備,挖掘及鉆孔機械,吊車,以用于塔架安裝和絕緣箍,地線配件,拉力條的安裝以及導線掛垂和拉直等工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋,并運送到工地。
3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衛生設備、交通費用和社會保險。
4.運送由商提供的材料:商在BB庫房中的塔架、導線、絕緣材料、五金構件、接地材料,包括從商在BB的庫房到施工現場的運輸,并負責卸車和保管。
5.分包商應按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置,分包商應測量檢驗,以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術規范的要求,并在取得商批準后,應對測繪圖作相應的更改或修正。
四、符合技術規范要求 熟悉業主技術規范的分包商,應按照業主的要求,并承擔屬于分包工程范圍內的與分包商有關的全部責任。
五、勞動力 分包商應:
1.自始至終提供足夠數量的工人,以滿足商工程師在工程進度方面的要求。
2.在工作時間、節假日方面,應遵守當地法律、規定和風俗習慣。
3.支付工資并服從當地關于對工人報酬的一切規定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
5.向商和_________國主管部門提供他們所需的有關其雇員的一切情況。
6.對與本分包工程有關的各種性質的索賠或風險,自費為其雇員和工人提供保險費及工人補償。
六、法定責任 分包商應對下列事項承擔責任:
1.遵守_________國關于所得稅的規定。如果其雇員中有人對雇主給他們的報酬不付個人所得稅,分包商也應對此完全負責。
2.根據_________國的法律,為其雇員支付各種國家安全捐款。
3.分包商應服從所有適用于本分包工程范圍內的_________國的法律、地方法及規定。
七、與業主談判 除商的工程師授權外,分包商任何時候均不能與業主接觸或談判。
八、維修保證期 分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內擔保所有工程,不會由于其雇員的工藝低劣或因其提供的材料質量差而發生事故。
九、意外事故或損失的責任 在工程移交之前,分包商應保障商不承擔各種人身傷亡或財產(非工程部分的財產)損失的責任,并保障商不承擔屬于分包商和其雇員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責任。
十、保險
1.工程保險:商應按合同一般條款的規定,自費對永久和臨時性工程、施工機械及設備進行保險,這應包括分包工程在內
2.第三方保險:包括分包商在內的第三方保險,將由商承擔,而分包商不付任何費用。
3.工人補償:分包商應自費負責其工人的保險,包括與分包工程有關的各種性質的索賠。
4.對以商名義的保險單中的索賠補償的確定,分包商應在3天內備齊各種有效的證單。 不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用,分包商應對此承擔責任。所有扣減款額應記在分包商的帳上。 對屬于分包商自己的,或租借商的或租給商的全部機動車輛運輸設備和工具,如未計入商的保險單,分包商應自費保險。 十
一、運輸 分包商應提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。十
二、工具及設備 該分包工程施工和維修所需的全部工具,包括拉力設備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應自費提供。 分包商應遵守_________國有關各種工具、設備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關規定,并支付由此產生的全部費用。一俟該分包工程竣工,分包商就應負責把上述全部設備和工具撤出_________國。 十
三、商材料的交付 商應負責交付材料,包括塔架、塔架附件、導線、絕緣裝置、絕緣體及導線配件、接地棒及接地線等。分包商應在BB商的倉庫提取材料,將材料裝車,運送到施工現場并卸車,費用自行承擔,按雙方同意的工程進度計劃,對分包商各項工作所需要的材料,至少要在該項工作開始前一周為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商,商應準許分包商一個相應的延長期 十
四、材料的有效利用 分包商應注意該分包工程所需要材料,如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等,在_________國市場可能會出現供應短缺的情況時,分包商應自費安排從其他國家獲得這些材料,從而保證該分包工程不間斷地進行。 十
五、分包工程量 在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數,變化范圍在177;_________%之內,則單價不作任何變化。 如果變化值超過177;_________%,應按合同一般條款中第_________條規定處理。十
六、分包商的宿舍區 商應取得由業主寫給市政府有關部門的介紹信,為分包商選定建立其宿舍區的場地。函件所花費用和有關宿舍區的一切費用均由分包商承擔。 十
七、商的監督 商將指定一位或幾位工程師監督該項分包工程,分包商的人員應對其承擔義務。 十
八、許可證和執照 商應幫助分包商獲得分包商雇員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設備進口許可證,以及生活用房和物資進口許可證,要獲取由業主寫給_________國有關當局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產生的一切開支均應由分包商承擔。 十
九、竣工及懲罰 根據雙方同意的交付材料(不包括由分包商提供的材料)日程表,只要分包商能及時得到材料,分包商就應按下列規定日期完成各分項工程的施工。 (各分項工程的竣工日期略) 如果由于分包商的錯誤或疏忽,未能按上述日期完成該分包工程,分包商同意每延誤一天,就向商支付拖延分項工程的分包合同價的_________%,作為罰金或違約罰款金,罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________%。 二
十、分包商的過錯 如果商認為分包商未能認真或迅速地進行施工,或沒有準確地按合同施工,或忽視商工程師所發布的與工程有關的各種合理的書面指示,或違反合同規定,商可以向分包商發出書面通知,要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內,未能執行通知的要求,在此情況下,商將有權雇用其他人并立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害商其他正常權利的情況下,將工程的一部分或全部從分包商手中要回,給其他人完成。在此種情況下,商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有況下,將工程的一部分或全部從分包商手中要回,給其他人完成。在此種情況下,商可隨時自由使用分包商的一切設備(已在工地與工程有關的),并對設備正常磨損不承擔任何責任,亦不考慮分包商對這些設備所擁有的任何權利。此外,對按分包合同規定應屬分包商的那部分余款,或所述那部分工程的施工款,商有權保留并要求不付,或根據已完工程的具體情況而定 按前所述,完成這項工程或實施其中的一部分,費用如超過應屬分包商的余款,那么分包商應承擔這部分超過的款項 二十
一、進度報告 分包商應按商同意的格式,呈送每周和每月的進度報表。 二十
二、廠商證明書和試驗報告 分包商應呈送用于該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告,并取得商對此批準。混凝土試塊的報告單應同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應符合有關標準規范的要求。 二十
三、支付條款 商應按如下規定向分包商付款
1.預付款,其金額為分包合同價總額的_________%,自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預付款保函之日起15天內,付給分包商;保函有效期為_________個月。
2.每月完成的并經業主驗收的工程占分包合同價的_________%。
3.分段工程占分包合同價的_________%;憑暫時驗收證書。
4.分段工程占分包價的_________%;憑最終驗收證書。 按合同規定,只有工程經業主在四周內驗收后,上述1、2及4條規定的付款,自收到分包商發票之日起五周內,才能付給分包商 應付給分包商的款額按下列百分比支付:_________國的當地貨幣:_________%;美元:_________%; 用當地貨幣支付的部分在_________國付款,用美元支付的部分,通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號,匯費應由商負擔。 預付款將用美元支付,預付款中超過_________%的美元數額應從前三次的進度付款中按比例扣除。 二十
四、驗收工程 所有工程都應符合業主的要求,如相應的規范和在現場協商中作出的決定,總的原則應該是商工程師對工程質量所作的決定是最終的,但一旦發生爭議,則業主代表的決定應為主導意見。 二十
五、稅捐 分包商應對所有與該分包工程有關的稅捐的付款承擔責任,包括但不限于所得稅稅款。二十
六、履約保函 在分包合同簽訂后15天內,分包商應根據所附的保函格式,提交一份_________銀行開具的無條件履約保函,額度相當于分包合同價的_________%,有效期為_________個月,自本分包合同簽訂之日起。 二十
七、第_________號法律(_________國對承包工程的特定法律) 商受_________國_________號法律保護,并享有第______條,______條款所規定的免稅權,這些免稅權也適用于分包商。 二十
八、爭議的解決 _________________________________________________________________。二十
九、文件和圖紙 在收到最終付款之時,或在此之前,分包商應向商退還所有商向其提供的文件、圖紙和技術規范。此處所述的任何文件分包商都不能用于除本協議目的以外的其他任何目的;同時分包商亦不能泄露或使用由商或業主所提供的文件中的任何資料。涉及本協議目的的除外
檢測建設工程合同 篇22
甲方:(發包人);單位: 乙方:(發包人);單位: 根據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律憲規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協商達成一致,訂立本合同:
一、工程名稱:廠房;
二、工程地點:____縣官墩鄉;
三、清包工;
四、承包范圍: 本工程設計圖紙中的所有鋼筋工,甲方提供鋼筋,塔吊,其余都由乙方自己負責;
五、開工日期:________年____月____日(具體時以發包人通知單為準);
六、工程單價:按每平方米43元計算;
七、付款方式: 工程開始到一層現澆面結束,____日內付工程款量的20%,二層現澆面結束后____日內付工程量的20%;三層現澆面結束后____日內付工程款量的20%;四層現澆面結束后____日內付工程量的20%;粉刷結束后付總價的95%;余款驗收一次性付清;
八、雙方責任:
1、甲方向乙方提供一套完整的圖紙,相互交流,如有不符要求應及時向甲方提出,否則后果自負;
2、乙方配備現場施工用電至電箱;
3、乙方配合甲方專職人員,負責現場協調,安全文明施工;
4、上報施工隊人名單,保證農忙不停工,所有參加施工人員均為合法公民,所有個人必須自行買保險;
5、乙方必須服從甲方管理人員指揮;
6、對甲方材料做到按需使用,不得浪費,如有合理,可以節約,要向甲方提出,如讓甲方查出浪費材料,予以重罰; 九工期延誤 如重大設計變更,因氣候影像較大,停電,時間則相應順延;
十、違約責任 乙方施工人員必須戴好安全帽,上班時不得喝酒、打架、聚會鬧事,發現一次相關事件由相關人員負責,并且甲方對乙方進行經濟處罰500次; 十
一、質量管理 質量等級,合格,乙方必須按甲方的技術方案和規程進行施工; 十
二、施工安全、施工生產目標承諾
1、杜絕重大安全事故,事故后果由乙方承擔;
2、杜絕設備、火災事故;
3、安全生產、文明施工; 十
三、合同有效期限 自________年____月____日簽字蓋章之日生效,在乙方完成合同的工作內容及工程款付清后自動廢止,本合同書條款雙方必須嚴格執行,如有違反本合同書條款的由責任方承擔一切經濟損失; 十
四、未盡事宜,甲乙雙方協商解決,如協商解決不成,可到當地法院仲裁; 十
五、本合同一式兩份,由甲方雙方各執一份,本合同經雙方簽字蓋章后生效! 甲方(公章):_________
乙方(公章):_________ 法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________ ________年____月____日
________年____月____日
檢測建設工程合同 篇23
發包方(以下簡稱甲方)
承包方(一下簡稱乙方)
本工程于20xx年----月----日議定,由乙方承建。為明確甲、乙雙方在施工過程中權利和義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合工作,保證質量按期完成任務,根據《中華人民共和國建筑合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》經雙方協商簽訂本合同以使共同遵守。
第一條 工程概況
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包范圍:
四、結構形式及建筑面積:
第二條 承包方式和工程造價
一、承包方式:按甲、乙雙方商定后意見及預算項目工程,包工我、包工期、包質量、包安全
二、承包金額,暫定工程造價:
第三條 工期總天數(有效工期)----天
一、開工日期于20xx年----月----日開工,竣工日期于20xx年----月----日竣工。
三、竣工日期,遇到有下列情況經甲方簽證,工期方可順延
1、因遇人力不可抗拒的自然災害造成停工。
2、工程變更。
3、其他原因。
四、物資材料
凡乙方采購的物資材料要及時通知甲方,經驗收合格后方可用于工程上。凡由乙方采購的物資,資料不符合要求的,而造成的損失,應由乙方負責。
五、工程支付方式
工程施工隊進場撥付包工,工程資----,主體一層封頂后撥----,主體合格后撥---,總體驗收合格后撥----(包括材料)
六、乙方負責
1、按《施工及技術驗收規范》要求進行精心施工,確保工程質量,確保工期,由乙方造成的返工,停工費用由乙方承擔(包括材料)
2、按施工安全要求和文明施工要求,搞好安全和文明施工,由于自身原因造成的設備損壞和人員傷亡事故的,其費用乙方自負
3、若因乙方責任發生的人身傷亡施工員,其費用均由乙方負責。
4、乙方進場前后,運輸費、機械費、人工費等由乙方負責。
5、乙方不得拖欠工人工資,若拖欠工人工資或工人上訪鬧事,與甲方無關。
七、因一方不履行合同,而造成的經濟損失,由違約方承擔經濟責任和賠償對方的經濟損失。
八、在履行合同中若雙方發生爭議,應本著實事求是的原則,協商決定。
九、本合同一式兩份,甲乙雙方各1份,本合同簽字之日生效,注(未盡事宜由雙方協商后解決)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
檢測建設工程合同 篇24
木門定制合同范本
木門定作合同
__________(簡稱甲方),向______木器加工廠(簡稱乙方),定作下列木器家具,經雙方協商訂立本合同,共同信守。
1.木料:_________________甲方供應,乙方完成定作的家具后,如有余料應退還給甲方。
2.規格標準:_________________按圖紙式樣規格制作。
圖號
家具名稱
單位(個)
數量
單價
總價
油漆顏色
交貨日期
以上共計加工費人民幣(大寫) _______________
3.技術標準:_________________按統一規定的企業標準執行。
4.交貨地點和付款辦法:_________________在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前,乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時,應由違約者負賠償責任。
本合同一式四份,雙方各執兩份。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
經手人:_____________經手人:______________
__________年_____月_____日簽訂
檢測建設工程合同 篇25
甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方)裝修公司 依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規定,經雙方協商簽定合同如下:
一、 工程概況及承包方式
1、 工程名稱:
2、 工程地點:
3、 工程承包方式:包工包料
4、 工程概況:建筑面積平方米。
二、 工程裝修內容 綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程
三、 工程造價 工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據; 工程造價為: 元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)
四、 工程期限 工程開工日期:________年____月____日 工程竣工日期:________年____月____日
五、 質量要求 按國家建設部行業標準G7391《建筑裝飾工程施工驗收規范》規定,及省、市建委、消防部門規定的標準執行,工程質量達到市優。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、 付款方式
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的
4、乙方剩余工程款作為質保金 內付清。
七、雙方責任
1、 甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、 乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜 經甲乙雙方商定做出如下協議:
1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發生的費用同樣生效。)
3、 工程量發生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、 如甲方或乙方違約,而沒有按合同執行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。
6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。 甲方單位名稱: 乙方單位名稱 (蓋) (蓋) 法人代表: 法人代表: 委托代理人: 委托代理人:________年____月____日
檢測建設工程合同 篇26
上訴人(原審被告)內黃__________燃氣有限公司,住所地__________
法定代表人:__________,職務經理。
被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現依法提起上訴。
上訴請求:
請求依法撤銷原判,發回重審,或查明事實后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由:
原判認定事實不清,要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據。
首先,原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。
內_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業,自公司成立以來,從未設立任何項目部,更未設立河南**項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協議”無事實根據。上訴人認為,內_______燃氣有限公司與內_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體,不存在隸屬關系,也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉鎮包括_______開展有天然氣安裝工程業務,但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司,雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內_______燃氣有限公司河南**項目部簽訂的燃氣施工內部合作協議與上訴人無關,原判將河南**項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為,本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格,是否具有獨立承擔民事責任能力,設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據民事訴訟法第64條規定,查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下,僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內部合作協議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次,原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過程中受到傷害,應當得到賠償。而上訴人將該工程整體承包給了河南建設工程有限公司,河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質的王_______,對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任,河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任,現原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規定。
總之,原判認定事實不清,要求上訴人承擔連帶責任于法無據。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人:_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
檢測建設工程合同 篇27
發包單位(甲方): 有限公司
承包單位(乙方):
為確保拆除工程在施工中人身、設備的安全,依據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑法》等法律、法規、規定,明確發、承包方安全責任,確保施工安全,保證員工和其他所有職工在工程建設過程中人身健康安全,預防發生各類施工安全事故,經雙方協商,甲乙雙方自愿簽訂本協議。
工程項目名稱:天津
工程地址:天津市 區
工程范圍:天津 拆除專業工程
協議期限:至本工程完工
本協議與工程施工合同同步有效;發包方的安全責任:工程項目發包前,發包方必須對承包方資質和條件進行審查,合格后方可進行工程施工。對乙方的資質進行審查,確認其符合且具備下列條件:持有有相關部門頒發的營業執照和資質證書:持有法定代表人身份證明書、授權委托書。相關負責人、工程技術人員和特種作業人員的配置及持證符合安全生產要求。配備的機械、及安全防護設施、安全用具滿足安全生產需要。應有的安全管理制度齊全。保括各工種的安全操作規程、特種作業人員的審證考核制度、各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查、安全教育等制度。具有兩級機構的承包單位設有專職安全管理機構:施工隊伍超過30人的配有專職安全員:30人以下者設有兼專職安全員。在有危險性的電力生產區域內作業,開工前發包方必須對承包方項目負責人等,進行全面的安全技術及文明施工交底,應有完整的交底資料和交底記錄,并經雙方交底人員簽字。并要求承包方事先制定施工方案,明確“三措”(組織措施、安全措施、技術措施),經發包方工程項目主管機構、技術和安全部門審查合格后方可施工。
一、發包方安全責任:
不定期檢查承包方施工現場,對承包方人員在生產工作中違反有關安全生產規章制度的行為予以制止和糾正,并發出有存底聯的書面整改通知書;對嚴整違章的行為立即勒令停止其工作。所有發包工程在竣工移交前,必須按標準逐項嚴格驗收合格。圖紙資料、試驗報告、現場測試數據和試驗項目不全,不得驗收;驗收不合格的不準投入使用。
二、承包方的安全責任:
1、承包方對所承擔的施工項目,必須制訂施工方案,并結合工程實際制定好保證安全的“三大措施” (組織、技術、安全措施),經發包方工程項目主管部門、技術、安全審查合格后監督實施。
2、承包方必須貫徹執行國家有關安全生產的方針、政策、法令、法規,遵守國家、行業及公司有關安全施工、文明施工的規定。遵守現場的各項規章制度。
3、工程開工前,承包方必須組織全體施工人員分工種進行安全教育、技能和安規考試,合格后方可進入現場施工。需調換工種、增補或調動人員者,在上崗前均必須進行安全教育和技能安規考試,并報給發包方安全部門備案。特種作業人員,必須持有有效的《特種作業證》。
4、承包方工作人員必須無妨礙工作的病癥,否則不得參與工作。凡已登記的工程施工人員不得隨意更換,不得冒名頂替。
5、工程開工前,必須向施工人員進行安全技術交底,讓全體施工人員掌握工程特點及施工安全措施。
6、承包方進行特殊作業、危險作業的項目施工時,必須事先編制安全施工措施,填寫安全施工作業票;從事電氣上的工作,一切施工活動都要辦理安全施工作業票(或工作票),并派員監督。
7、承包方應自覺接受發包方安全部門的監督和指導。對發包方安監部門檢查提出的安全整改通知,必須及時整改。施工中一旦發生人身事故或危及生產運行的不安全情況,必須立即報告發包方安全監察部門。
8、承包方必須按國家有關規定,為施工人員配備合格的勞動防護用品及安全用具,并保證施工工具、器械使用安全。
9、開工前應對施工機械、工器具及安全防護設施進行一次檢查,確保符合安全規定并不超過檢驗周期。 承包方施工人員應對所在的施工區域、作業環境、操作設施、設備、工器具等進行認真檢查,發現隱患立即停止施工,并經落實整改后方準繼續施工。在施工期間所使用的各種設備及工用具等均應符合施工要求。對施工現場管網每天開工前須派專人進行檢查,發現隱患應及時整改。各類安全防護設施、遮欄、安全標志牌、警告牌和接地線等承包方不得擅自拆除、更改。
10、承包方承建的項目,禁止再行轉包,非主體工程需要分包的,必須報發包方工程項目主管部門、安全部門批準。發包方必須對承包方進行安全管理與監督。
11、承包方應按《中華人民共和國勞動法》等法律、法規、規定用工,嚴禁使用未成年工和有職業禁忌的人員進行施工作業。
12、承包方應對工作地段采取的安全技術措施、工作班人員狀態以及施工中的安全責任負責;如因承包方采取的安全措施不當、違反有關安全操作規程、規定及本協議所列安全事項而造成的一切事故或對第三方造成損失的,均由承包方承擔所造成的經濟損失及法律責任。
三、承包方必須嚴格控制工程項目的施工范圍。
四、承包方施工人員違反有關安全生產規程制度時,發包方安全部門有權予以糾正制止,有權通知承包方并給予經濟處罰,直至停止承包方的工作。
五、因承包方責任造成的發包方安全事故,由發包方按事故調查規程處理,承包方安全部門參與調查。根據《中華人民共和國建筑法》第四十五條的規定:“施工現場安全由建筑施工企業負責”,因承包方的責任造成的人身傷亡、設備損壞事故及其造成的經濟損失,一切責任由承包方承擔,并通知有關政府部門調查處理、統計上報。
發包單位(章): 承包單位(章):
法人代表: 法人代表:
法人委托代理人 : 法人委托代理人:
簽定日期: 年 月 日
注:本責任書一式肆份,由發包方、承包方各執兩份。