服裝加工合同范本4篇
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
一,委托加工項(xiàng)目
1,委托加工產(chǎn)品:環(huán)保無(wú)紡布袋。
2,數(shù)量:
3,單價(jià):
4,交貨期限:按乙方接單起天內(nèi)交貨,具體時(shí)間以甲方看樣后計(jì)算。
二,委托加工方式
1,乙方包工包料,乙方須按照甲方要求選用原材料。
2,乙方應(yīng)在年月日將原材料交與甲方確定。
三,質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
1,乙方嚴(yán)格按照甲方提出質(zhì)量要求進(jìn)行加工,于年月日制作出樣品,經(jīng)甲方確定后封樣。該樣品由甲方保存。
3,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細(xì)則》(見(jiàn)附件)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
四,乙方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限
1,面料.輔料質(zhì)量的確定。
2,顏色,規(guī)格的確定。
3,印標(biāo)徽工藝的確定。
4,其他質(zhì)量問(wèn)題的確定。
5,甲方允許乙方在制作中誤差率為千分之三。
五,技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1,甲方提供款式,標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2,乙方必須按照甲方提供的款式,圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄露任何相關(guān)資料。
3,未經(jīng)甲方同意不得留存樣品和相關(guān)資料。
六,包裝要求及交貨地點(diǎn),運(yùn)輸方式
1,乙方按甲方要求進(jìn)行內(nèi),外包裝。
2,于甲方指定地點(diǎn)交貨。
3,運(yùn)輸方式為運(yùn)費(fèi)由負(fù)擔(dān)。
七,結(jié)算方式
1,甲乙雙方合同簽訂起,甲方應(yīng)向乙方交付貨款總額 %為商品制作訂金。
2,.第一次交貨經(jīng)驗(yàn)收員驗(yàn)收確定后,交付總貨款 %
4,乙方全部交貨后,由乙方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票交與甲方。
5,甲方以現(xiàn)金或銀行匯款方式與乙方結(jié)算。
八,違約責(zé)任
1,乙方必須嚴(yán)格按照雙方規(guī)定時(shí)間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付貨款 %的違約金。
2,乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)。甲方有權(quán)要求乙方重做,減少價(jià)款或賠償損失等違約責(zé)任。
九,解決合同糾紛的方式
1,本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,當(dāng)事人同意由甲方所在地人命法院管轄。
十.其他事項(xiàng)
1,企業(yè)質(zhì)量問(wèn)題細(xì)則為本合同附件與合同具有同等法律效率。
甲方(章):
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
簽約地點(diǎn):
年月日
乙方(章):
單位地址:
法定代表人:
委托代理人:
簽約地點(diǎn):
年月日
承攬方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方:_________ 地址:_______ 郵編:__________ 電話:_________ 法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工_________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
┌—————┬—————┬——————┬———————┬——————┐
│品名 │規(guī)格 │單位 │數(shù)量 │備注 │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
├—————┼—————┼——————┼———————┼——————┤
│ │ │ │ │ │
└—————┴—————┴——————┴———————┴——————┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求:________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作,修理,減少價(jià)款或退貨。
2.用定作方原材料完成工作的,合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條 技術(shù)資料,圖紙?zhí)峁┺k法:
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料,圖紙等。)
第五條 價(jià)款或酬金:
價(jià)款或酬金,按照國(guó)家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交(提)貨的時(shí)間和地點(diǎn):
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān):_____________________________________
第十條 結(jié)算方式及期限:_________________________________________
第十一條 其他:
1.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2.根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請(qǐng)求返還。
第十二條 承攬方的違約責(zé)任:
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金_________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管,保養(yǎng)費(fèi)。
7、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量,數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 定作方的違約責(zé)任:
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
4、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 _________份,交_________(如經(jīng)簽證或公證,則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):_________
代表人(簽):_________ 代表人(簽):_________
地址:_________ 地址:_________
電話:_________ 電話:_________
開(kāi)戶銀行:_________ 開(kāi)戶銀行:_________
帳號(hào):_________ 帳號(hào):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
合同編號(hào):
甲方:(定作方)
地址:
乙方:(承攬方)
地址:
經(jīng)雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定,就甲方向乙方定作服飾的相關(guān)事宜,達(dá)成本合同。
一、定作物
品名
規(guī)格
單位
單價(jià)
數(shù)量
金額
交貨時(shí)間
貨款共計(jì)人民幣(大寫(xiě))
二、面料、輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求
三、服裝款式特點(diǎn)和制作要求
四、服裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法
五、配套及包裝要求
六、結(jié)算方式和付款期限
七、交貨期限、地點(diǎn)、方式
八、異議
如果甲方對(duì)乙方提交的服飾在數(shù)量、質(zhì)量、款式等方面有異議,應(yīng)當(dāng)在收到該等服飾之日起15天內(nèi)提出。乙方應(yīng)當(dāng)在10天之內(nèi)作出答復(fù)并提出解決辦法。
九、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款,應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額,按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨,應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同總金額,按日的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時(shí)間完成量體工作,乙方的交貨時(shí)間順延。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭(zhēng)議,雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份,各方各執(zhí)份,雙方簽或蓋章后生效。
甲方:乙方:
企業(yè)照號(hào)碼: 企業(yè)照號(hào)碼:
開(kāi)戶銀行帳號(hào): 開(kāi)戶銀行帳號(hào):
企業(yè)負(fù)責(zé)人: 企業(yè)負(fù)責(zé)人:
代表: (蓋章) 代表: (蓋章)
年月日年月日
雙方為開(kāi)展來(lái)料服裝加工業(yè)務(wù),本著平等合作、互惠互利的原則,特簽訂本合同,以資雙方共同遵守。
定作方(乙方):_____________________
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項(xiàng)目
1.委托加工產(chǎn)品:_____________________
2.數(shù)量:以乙方下單為準(zhǔn)._________款號(hào),______件,單價(jià) ________
_________款號(hào),______件,單價(jià):_______________
3.交貨期限:按甲方接單日起_____天內(nèi)交貨。具體時(shí)間以訂單為準(zhǔn)。
二、委托加工方式
1.乙方提供面料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標(biāo)、吊牌、防偽標(biāo)識(shí)。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
甲方嚴(yán)格按照乙方提出的質(zhì)量要求進(jìn)行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認(rèn)后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的范圍及期限
1.面料、輔料質(zhì)量的確認(rèn);
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認(rèn);
3.乙方允許甲方制作誤差率為_(kāi)____ %
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.乙方提供服裝款式、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
2.甲方必須對(duì)乙方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售;
3.未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)),并派技術(shù)員跟單(檢查質(zhì)量),其食宿由甲方負(fù)責(zé)。
七、包裝要求及交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式
1.甲方嚴(yán)格按照乙方的要求進(jìn)行內(nèi)、外包裝及發(fā)運(yùn)包裝;
2.于乙方指定的地點(diǎn)_________交貨。
3.運(yùn)輸方式為_(kāi)________;運(yùn)費(fèi)由_________負(fù)擔(dān)。
八、交付金額及銷售期限
1.經(jīng)跟單員驗(yàn)收確認(rèn)后,當(dāng)天交付貨款
九、結(jié)算方式 :
1.在甲方交貨后,由甲方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2.乙方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與甲方結(jié)算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更 本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權(quán)代表(簽):______授權(quán)代表(簽):________
________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_____________