加工合同（精選25篇）

加工合同 篇1

　　甲方：黃

　　乙方：余

　　原由甲方投資興建的三汊港大理石加工廠，經甲方與合伙人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由于社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合伙人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議： 1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。

　　2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。 3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。

　　4，如乙方在經營一段時間后，想出讓加工廠設備，必須首先征詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手后，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今后均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良后果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。

　　5，協議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協議簽訂之日付幣貳千元，今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。

　　6，今后乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。

　　此協議一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。

　　甲方:

　　乙方：

加工合同 篇2

　　合同編號：_____________

　　簽訂日期：_____________

　　簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

　　經雙方協商同意，訂立合同如下：

　　承攬人按下表完成定作人要求的任務：

　　產品名稱

　　型號規格

　　單位

　　數量

　　加工費

　　單價

　　金額

　　定作人按下表供應原材料：(略)

　　定作方：

　　單位名稱（章）

　　單位地址

　　法定代表人

　　委托代理人

　　電話

　　電掛

　　開戶銀行

　　賬號

　　編碼

　　承攬方：

　　單位名稱（章）

　　單位地址

　　法定代表人

　　委托代理人

　　電話

　　電掛

　　開戶銀行

　　賬號

　　編碼

　　鑒（公）證意見：

　　經辦人

　　鑒（公）證機關（章）

　�。ㄗⅲ撼龂�家另有規定外，鑒（公）證衽自愿原則）

　　年?月?日

　　有效期限____________至_______年______月______日

加工合同 篇3

　　承攬方(甲方)：_________

　　定作方(乙方)：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條　甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　第二條　加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　第三條　加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　第四條　乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　第五條　原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　第六條　加工費結算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條　乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條　甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條　乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條　聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條　保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條　不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條　通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條　爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條　解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條　補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條　合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方(蓋章)：_________　　定作方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_____　　法定代表人(簽字)：_____

　　地址：___________________　　地址：___________________

　　_________年______月____日　　_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________　　簽訂地點：_______________

加工合同 篇4

　　合同編號：______________

　　定作方：_______________________

　　承攬方：_______________________

　　簽訂地點：_____________________

　　簽訂時間：_____年_____月_____日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接。）

　　二、定作方帶料

　�。ㄗⅲ嚎崭袢绮粔蛴�，可以另接。）

　　三、質量要求、技術標準

　　────────────────────

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　────────────────────

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求　

　　────────────────────　

　　六、驗收標準、方法和期限

　　────────────────────

　　七、包裝要求及費用負擔

　　────────────────────

　　八、交（提）貨方式及地點

　　────────────────────

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　────────────────────

　　十、結算方式及期限

　　────────────────────

　　十一、違約責任

　　────────────────────

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　────────────────────

　　十三、解決合同糾紛的方式

　　────────────────────

　　十四、雙方協商的其它條款

　　────────────────────

　　有效期限：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日

　　監制部門：__________ 印制單位：____________________

加工合同 篇5

　　委托方：(以下簡稱甲方)

　　受托方：(以下簡稱乙方)

　　甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮鞣制，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條代加工內容

　　甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣制，質量標準以甲方要求為準，價格雙方按照同期市場價格為標準。

　　第二條

　　1、向乙方提供甲方生產授權委托手續。

　　2、乙方提供加工品的質量標準要求。

　　3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議，確認后驗收貨物。

　　4、甲乙雙方嚴守商業秘密。

　　本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為他人生產或提供。甲方不得把乙方設計的生產樣版提供給其他生產商。

　　5、甲方負責貨物的往來運費。

　　第三條

　　1、乙方需嚴格按照甲方的委托內容及要求從事加工活動。

　　2、按照甲方確定的質量標準進行加工，正常損失不超過1%，非正常損失由乙方按照同期市場價格進行賠償。

　　3、乙方不得將甲方提供的質量標準要求用于其他需求者。

　　4、嚴格遵守甲方商業秘密。

　　甲方責任乙方責任

　　第四條付款方式及交貨地點

　　甲方遵守貨到付款，采取銀行結算。

　　第五條

　　1、乙方未按照甲方生產質量標準加工的，按同期市場單價賠償甲方。

　　2、凡違反本合同之其他各項條款的，責任方應承擔此批貨物價值30%的違約金。

　　3、甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。

　　第六條合同有效期限違約責任

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方共同簽字蓋章，本合同自簽訂之日起生效，未盡事宜另補充說明，并具有同等的`法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　本合同甲方委托乙方進行新產品的刀具及工裝的購買，乙方接受委托并為甲方在雙方經過平等協商，達成如下協議，并由雙方共同恪守。

　　1、產品型號及名稱：(零件清單見附表)本合同總金額：￥42585肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。

　　2、技術及質量要求：按照國家行業標準執行;

　　3、驗收標準、方法：甲方負責驗收，標準按國標要求執行;

　　4、交貨地點及運輸費用：華德集團液壓閥分公司，運輸費用由乙方承擔;

　　5、結算方式及期限：合同產品全部交付后30天全款支付給乙方;

　　6、解決合同紛爭的方式：協商或北京法院仲裁;

　　7、本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。本合同經雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　委托方(甲方)：

　　被委托方(乙方)：

　　甲方委托乙方全年加工掛面產品，為了維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關委托加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條委托加工內容

　　甲方委托乙方全年加工掛面產品.乙方供給甲方的價格以乙方出廠價格為準，合作期間乙方不得私自調高價格(非人為因素的原料價格上漲因素除外)。產品質量要求如下：

　　1、產品凈含量誤差不能超過±3克。

　　2、包裝整齊，版面清晰。

　　第二條甲方責任：

　　1、按照合同要求分批次下訂單委托乙方加工掛面產品。

　　2、向乙方提供甲方營業執照、稅務登記證等法律證件復印件并加蓋公司鮮公章。

　　3、每次訂貨需提前給乙方提供訂單，并在訂單中向乙方表明加工規格、數量、產品標準要求、交貨時間等。

　　4、甲方按照甲乙雙方確定的樣品和產品標準進行驗收貨品。

　　5、甲方應嚴守乙方的商業秘密。

　　6、甲方負責運輸。

　　7、甲乙雙方合同終止后剩余包裝材料歸甲方所有，甲方按剩余包裝材料的數量按當時市場價格退還乙方現金。

　　8、甲方同意乙方使用張國華的人名權、肖像權。

　　第三條乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求進行委托加工生產。

　　2、按照合同約定的規格、數量、產品標準、生產期限等相關要求加工，不得以任何形式和理由超過和短缺訂單數量或任意延期交貨。

　　3、負責原材料的采購、驗收、加工過程控制。

　　4、向甲方提供產品說明、生產許可證號、產品標準號、保質期及保存條件、廠名廠址。

　　5、嚴守甲方的商業秘密，不得將甲方訂單的數量、價格告知第三方。

　　6、乙方應確保所供產品的質量(按國家標準執行)。由于乙方產品質量原因導致甲方在產品保質期內銷售過程中出現的質量問題及由此給甲方造成的經濟損失由乙方全部承擔。

　　第四條付款方式：

　　乙方保質保量生產結束后，全款交付，款到發貨。

　　第五條驗收標準：

　　根據國家標準及訂單要求。

　　第六條違約責任：

　　甲、乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。

　　第七條合同有效期限

　　本委托加工合同期限為12個月，自年月日至年月日止，具體每批產品生產、交貨時間以甲方訂單為準。

　　第八條合同如遇爭議，甲乙雙方可協商解決。

　　第九條本合同正本一式二份(補充協議、傳真件、原件具有同等法律效力)經雙方法人代表或公司代表簽字蓋章后生效。

　　第十條其他未盡事宜另行訂立。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

加工合同 篇6

　　合同編號：

　　定作人：___________________

　　承攬人：___________________

　　第一條　加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物名稱

　　規格型號

　　計量單位

　　數量

　　價金

　　交貨期限及數量

　　單價

　　金額

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　第二條　定作人提供的材料

　　材料名稱

　　規格型號

　　計量單位

　　質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　第三條　承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：_______________________________________________________________________________

　　第四條　加工物的技術標準、質量要求：___________________________________________

　　第五條　承攬人對定作物質量負責的期限及條件：___________________________________

　　第六條　加工物的包裝要求及費用負擔：___________________________________________

　　第七條　定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：_______________________

　　第八條　承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的______日內答復。

　　第九條　定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條　加工物的交付方式及地點：___________________________________________

　　第十一條　加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：_________________________________

　　第十二條　報酬的結算方式及期限：___________________________________________

　　第十三條　定作人在______年______月______日前交定金(大寫)_______________元。

　　第十四條　本合同解除的條件：___________________________________________________

　　第十五條　定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。

　　第十六條　違約責任：___________________________________________________________

　　第十七條　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

　　(一)提交______仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十八條　其他約定事項：_______________________________________________________

　　定作人(章)：　承攬人(章)：

　　住所：　住所：

　　居民身份證號碼：居民身份證號碼：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：　電話：　鑒(公)證機關(章)

　　開戶銀行：　開戶銀行：　經辦人：

　　賬號：　賬號：

　　郵政編碼：　郵政編碼：

　　____年____月____日

　　監制部門：印制單位：

　　簽約地點：簽約時間：

加工合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方法定代表人及身份證號碼：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本著友好合作、協商一致的原則，就乙方向甲方提供廣告制作事宜達成如下協議：

　　一、合同供貨期限及保證金

　　甲方委托乙方進行廣告制作，本合同期限為20xx年 月至20xx年 月。為了保證乙方全面履行合同義務(價格/質量/供貨時間等)，乙方需向甲方繳納1000元（壹仟元整）保證金，甲方在本供貨合同完成后的半月內, 在扣除相應保證金后將余額退還。

　　二、合同標的

　　1、甲方委托乙方進行廣告制作，內容清單詳見合同附件投標報價。

　　2、乙方根據甲方提供的樣稿制作。

　　3、乙方向甲方免費提供上述產品的送貨、安裝及售后質量退換等服務。

　　三、合同價款

　　1、單價：見合同附件投標報價

　　2、價格調整：

　　如遇材料價格調整時，乙方如需調整相應供貨價格，則應及時通知甲方，且調整幅度應合理。否則，一經查實，甲方可視為乙方在供貨時存在價格欺詐，直接進行相應處罰。當材料價格上漲或下調幅度在10%以內時，本合同報價價格仍然有效，乙方不得借故推遲或拒絕供貨。當材料價格上漲幅度在10%以上時，供貨價格由雙方共同協商確定。

　　3、處罰金直接從乙方的保證金與貨款中扣除。

　　4、執行更新價格

　　甲方在接到乙方的價格調整通知后10個工作日內，給予最終確認（以書面確認單為準）。更新價格確認后即日起執行新的價格。

　　四、支付方式

　　1、 本合同支付方式為月結（每月20日乙方送清單，甲方審核無誤后應于月底前付款）。若逾期七個工作日仍未付清，則乙方有權終止合同。

　　2、 貨到甲方指定地點，甲乙雙方共同對產品進行驗收，乙方需提供發票及甲方訂單，經甲方將產品訂單與產品驗收單對照核實后，確認發生費用與乙方提供的發票相符。

　　3、 在月結算時，乙方需提供普通發票或廣告行業專用發票（稅率為：10%）。

　　五、安裝及運輸

　　1、 乙方應為商品提供適宜商品運輸的包裝方式，防止因運輸不當對廣告制作造成損壞，乙方應承擔由此而產生的一切費用或損失。

　　2、 乙方在安裝過程中如發生人員傷亡等意外事故由此產生的一切費用或損失由乙方自行承擔。

　　3、 乙方負責無償將商品運送至甲方訂單所指定地點，運輸過程中，商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

　　4、 商品運送至甲方指定地點后，由甲乙雙方共同對商品進行檢驗并辦理相關商品移交手續，商品移交后，商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。

　　5、 運輸費用由乙方承擔。

　　6、 每次廣告安裝完畢后，必須由甲方驗收，甲方負責人簽字。

　　六、交貨地點、交貨期限

　　1、交貨地點：甲方訂單指定地點。

　　2、交貨時間：甲方下訂單后,以訂單上甲方要求時間為準，如遇采購方有急單，則當日或以最短時間將甲方要求的廣告制作品送到指定地點（特殊商品除外）。

　　3、乙方向甲方交貨時，必須由甲方驗收，簽字。

　　七、檢驗

　　1、貨到后，甲方按訂單內容收貨，廣告品的規格型號均以訂單要求為準。在交貨時，安裝完畢后，由當事部門主管級以上簽字確認，乙方現場拍照，以郵件形式發回甲方的策劃部，作為結算時的依據。

　　2、甲方收到產品的同時填寫一般產品驗收單，確認產品符合要求后甲方在驗收單上簽字確認。月末結款時以驗收單為準。

　　3、對于更換的產品需在驗收單上注明，對于增加的產品或價格有變動的產品需另外填寫驗收單。

　　4、對于應急制作產品按甲方對產品的要求，乙方保證在協商時間內送到甲方指定地點。

　　八、質量保證

　　1、乙方保證所提供所有產品的規格質量符合甲方的標準。如果廣告制品質量與甲方要求的標準不符,乙方應負責更換;如更換后仍不能達到招標書規定標準,甲方有權要求乙方重做。

　　2、在交貨之前,乙方應就產品的品質、規格、數量作出準確和全面的檢驗,保證其廣告制品不存在任何瑕疵。

　　九、售后及其他服務

　　1、產品在使用過程中如出現質量問題或者不能達到使用要求，甲方可以要求乙方在24小時內進行重做，對于重做的情況雙方需做好驗收。重做費用由乙方自行承擔。

　　2、乙方應提供有效的聯系人和聯系電話，如有變更，乙方應及時、主動通知甲方。每批訂單將指定專人負責跟單送貨，送貨人應佩戴公司標志，遵守相關的規章制度。如有特殊情況需另行安排人員跟單送貨；將作好送貨情況交接表，以避免因更換送貨人員而耽誤貨物的及時性。

　　十、環保和安全要求

　　1、 乙方承諾所提供廣告制品符合國家環境保護的有關規定，并承擔由此造成的經濟損失。

　　2 、乙方所提供廣告制品不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害，并承擔由此產生的經濟損失。

　　十一、違約責任

　　1、合同生效后具有法律責任，甲乙雙方應本著信守合同、友好協商的原則，處理本合同有關事宜。

　　2、如乙方未按合同規定時間，將廣告制品運到甲方指定地點或未按約定時間送到全部廣告制品（經甲方允許可以延期送的產品除外），每延期一日，乙方應向甲方支付一季度總貨款千分之二的違約金，但總計不超過合同總價的百分之五。如遇特殊情況，雙方協商處理。

　　4、如乙方提供的貨物質量與甲方規定不符，甲方有權退貨，并要求乙方承擔甲方由此受到的經濟損失。

　　5、因甲方所提供的資料不全或需改后制作而造成乙方中斷或工期延誤的，由甲方承擔相應責任。

　　6、 因不可抗拒外力原因造成不能正常生產時，原合同交貨日期雙方需重新協商解決。

　　十二、合同的變更和解除

　　1、除非遇到不可抗力因素，導致本合同不能履行，未經甲乙雙方一致書面同意，任何單方無權變更合同的內容。

　　2、 對本合同的任何修改或補充，只有在雙方授權的代表簽字后生效，并成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十三、其他

　　1、本合同未盡事宜，應由甲、乙雙方協商后以書面形式補充，加蓋甲、乙雙方公司印章并經雙方授權代表簽字后生效。

　　2、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　3、本合同自甲、乙雙方加蓋公司印章，并經雙方授權代表簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　代表：（簽章） 代表：（簽章）

　　聯系人： 聯系人：

　　聯系電話： 聯系電話：

加工合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　原由加工廠，經甲方與合伙人（即乙方）一段時期的艱苦創業，由于社會和事業因素，甲方決定退出她一手創辦的大理石加工廠，由合伙人（即乙方）單獨經營，具體轉讓辦法經甲，乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協議：

　　1，加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整，由乙方用現金一次性買斷，但乙方必須在原場地經營，不得轉移場地及機械設備。

　　2，如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷，則乙方必須請甲方有償提供經營場地，如甲方無法提供經營場地，則乙方必須遷出以下協議中所規定的七鄉鎮。

　　3，乙方在經營期間，甲方不可在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮再經營大理石加工業務。

　　4，如乙方在經營一段時間后，想出讓加工廠設備，必須首先征詢甲方意向，如甲方同意接手，則乙方必須按此協議原價無條件轉給甲方，如甲方不想接手，則由乙方自由處理，但乙方出手后，無論接手方是甲方還是其他人，乙方今后均不得在土塘，杭橋，三汊港，陽峰，大沙，西源，周溪等七鄉鎮重操大理石加工業務，否則甲方有權干涉，由此造成的不良后果，均由乙方承擔經濟責任及法律責任。

　　5，協議自簽訂之日起，乙方必須每年上交人民幣四千元創業費給甲方，此款在協議簽訂之日付幣貳千元，今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。

　　6，今后乙方在經營期間的場地費，水電費，工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。

　　此協議一式二份，甲，乙雙方各執一份，敬請雙方共同遵守執行。

　　甲方: 乙方： 經場人：

加工合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方問乙方訂制家具(仿古沙發)一批，為明確雙方責任及權益，根據《合同法》有關規定，經雙方協商制定合同如下：

　　一、訂制內容：

　　沙發白坯半成品和油漆成品

　　加工，以雙方認定的樣品為準。

　　二、合作形式：

　　甲方向乙方訂制加工沙發一批，甲方提供原生態板材，約計五十個立方米，乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。

　　三、乙方根據甲方提供的沙發樣品及件數核算實際用料方數。

　　_________________________________________________________________

　　四、甲方加工件數：

　　五套沙發(1+2+3)+2

　　五、合同加工單價：

　　壹套單價12000元，總價60000元，含油漆輔料，大寫陸萬元整。

　　六、付款方式：

　　甲方在合同簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用，余款在提貨之前付清。

　　七、交貨方式：

　�、�、乙方在收到甲方款之日起開始計算，四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日，一日不提貨，甲方收取乙方倉庫存放費，按每天百元計算，依此類推，到提貨日期止，算清現金。㈡付清加工費余額，一次性提貨。

　　八、交貨地點：

　　甲方自提。

　　九、雙方發生爭議：

　　雙方的協商，協商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。

　　十、本合同一式貳份

　　甲乙雙方各執一份，一經簽訂具有法律效力，雙方必須共遵守，合同條款至雙方完成后自行終止。甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　代表(簽章)：

　　代表(簽章)：

　　電話：

　　電話：

　　日期：

　　日期：

加工合同 篇10

　　承攬方（甲方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方（乙方）：____________________________

　　地址：____________電話：____________

　　法定代表人：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 轉包

　　1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

　　2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　�。�1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

　　（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

　　4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

　　1、向仲裁機關申請仲裁；

　　2、向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

　　定作方：

　　代表人：

　　______年____月____日

　　承攬方：

　　代表人：

　　_______年____月____日

加工合同 篇11

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　統一社會信用代碼：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　統一社會信用代碼：

　　經甲乙雙方友好協商，依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產品情況

　　1、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　2、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　3、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。

　　二、樣品約定時間

　　自本合同生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求制作

　　樣品，經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

　　三、交貨時間、地點及運費

　　合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認)，運費由 承擔。

　　四、質量要求及技術標準

　　按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業標準。

　　五、驗收方法、標準和期限

　　以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

　　六、包裝要求及費用負擔

　　乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。

　　七、結算方式和期限

　　合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責任

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

　　3、若乙方提交的`樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

　　甲方(簽章)：

　　______年______月______日

　　乙方(簽章)：

　　______年______月______日

加工合同 篇12

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經友好協商，簽訂本合同，以資信守。

　　第一條 雕塑具體尺寸

　　第二條 合同總價及質量要求

　　合同總價：

　　質量要求：按雙方確認的圖紙檢驗標準執行。

　　第三條 交貨時間、地點和方式、運費負擔、保管

　　3.1交貨地點：甲方指定的施工現場。

　　3.2交貨時間：合同簽訂后 天內安裝完成。

　　3.3運輸方式： ，運費由負擔。

　　3.4乙方負責安裝，甲方提供安裝，甲方提供安裝所需腳手架及所需水電等。

　　第四條 驗收標準、方法

　　4.1驗收標準：根據設計圖紙進行驗收。

　　4.2驗收時間：安裝完畢后，甲乙雙方共同組織驗收并在驗收單上簽字確認。

　　4.3所有雕塑設計制作安裝聯絡人、驗收人由 負責，電話 ,一切結算以此人簽字為依據。

　　4.4所有雕塑在去甲方指定地點位置安裝前，驗收人必須來乙方進行送貨前的質量驗收。

　　第五條 對雕塑的型號、規格、數量和質量提出異議的辦法

　　5.1甲方如果發現商品的型號、規格、數量和質量不符合合同的規定，應在驗收后三個工作日內及時書面通知乙方。 5乙方在接到甲方書面處理意見時，應在七個工作日內與甲方協商處理。否則，視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第六條 結算及付款方式

　　6.1簽訂合同 日內，甲方向乙方支付合同總金額的 ，即 作為定金，乙方交小樣，并得到甲方認可，甲方向乙方支付合同總金額的 ，即 作為定金，乙方安裝完畢，7個工作日內，甲方一次性1付清余款，即合同總額的 即 6.2付款方式為現金支票或轉賬。

　　第七條 甲方責任

　　7.1甲方對乙方提供圖紙審核及確認，如由于甲方原因造成乙方無法在合期間內按合同時間完工的，則工期相應順延。如造成乙方損失的，由乙方賠償乙方損失。

　　第八條 乙方責任

　　8.1按照甲方簽訂認可圖紙組織雕塑制作和安裝，保證質量，按時完工和交付使用，并按照合同約定提供售后服務。(如因在制作過程中提出修改設計，所以產生一切費用由甲方承擔，并順延交貨時間)

　　8.2服從甲方現現場年指揮，維護現場整潔，垃圾及時清運。

　　第九條 違約責任

　　9.1甲、乙雙方任何一方不按本合同履行約定，視為違約方。因此造成的一切損失由違約方承擔并賠償。

　　9.2因乙方原因未按合同約定完成安裝，視為乙方違約金，每日按未付金額的千分之三，根據延期天數，向甲方支付違約金。

　　9.3因乙方原因未按合同約定支付合同款項的每日按未付金額的千分之三，根據延期付款天數，向乙方支付延期付款的違約金。

　　第十條 其它

　　10.1本合同未盡事宜，需雙方協商，簽訂補充協議，與本合同具有同等的法律效力。

　　10.2本合同一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，具同等法律效力。

　　10.3甲、乙雙方未盡事宜，雙方以協商的方式解決并簽訂補充協議作為本合同件。如協商不成，交由乙方住所地人民法院解決。

　　甲方：

　　乙方：

加工合同 篇13

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關規定經甲乙雙方共同協商一致，本著誠實守信，互利互惠，平等自愿的原則，訂立本合同。

　　一、加工材料名稱：水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。

　　二、 規格型號：

　　1、19型水泥空心砌塊：

　　390×190×190(長×寬×高)雙排孔，強度等級MU10，密度進行約定。

　　3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。

　　4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。

　　5.其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。

　　九、糾紛解決

　　對于實施本合同而發生的任何爭議，雙方首先通過友好協商解決，如在30天內協商不成，任何一方均可將爭議提交市法院處理。

　　本合同雙方須嚴格執行，如一方因故不能履行合同，必須提前兩周征得對方同意，方可終止本合同。

　　買方： 賣方：

　　代表： 代表：

　　簽訂地點：_____________ 簽訂地點：____________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

加工合同 篇14

　　為發展市場經濟，提高加盟者經濟收入，甲乙雙方兩者公平、合理的原則，依據《民法典》經雙方協商一致，就加工安裝打火機事宜，達成以下協議：

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、甲方權利、義務

　　1.向乙方提供______，回收產品，現金支付加工費。

　　2.向乙方提供合格的充氣設備，組裝工具。

　　3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。

　　4.向乙方及時供應全套散件。

　　二、乙方權利、義務

　　1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。

　　2.按甲方要求加工合格______。

　　3.及時支付散件價款。

　　4.可以自行銷售成品______，但應及時告知甲方。

　　5.乙方自行選擇生產場所，保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。

　　三、生產標準（依培訓標準）

　　1.氣體飽滿無氣泡，外貌干凈。

　　2.火焰均勻，火苗調火高度2-3cm無斷頭。

　　四、未盡事宜協商解決，協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。

　　五、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，甲方已做充分解釋，乙方理解無誤，簽字生效。

　　六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

　　七、可享受免費用設備的優惠條件，具體如下：

　　1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。

　　2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者，若乙方終止合同，乙方可以將設備交還甲方，甲方退給乙方設備款。

　　3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者，若乙方終止合同，設備、工具歸乙方所有。

　　甲方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　乙方：______________

　　地址：______________

　　電話：______________

　　簽定日期：__________

加工合同 篇15

　　甲方(委托方)：_____________________________________

　　乙方(加工方)：_____________________________________

　　甲、乙雙方經友好協商，本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委托的加工制造業務長期合作事宜達成如下協議：

　　一、合作關系概述

　　1.1乙方長期承接甲方委托的加工制造業務，并保證產品的生產、質量及提供優質的服務。

　　1.2乙方為甲方加工制造的產品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經營銷售權，以及產品的技術、專利負有保密責任。

　　1.3甲方與乙方根據本合同，協商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單，安排生產加工制造。

　　二、產品的訂做及定價

　　2.1為確保甲乙雙方長期的合作關系，乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。

　　2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時，雙方協商在保證質量的`前提下，調整價格。

　　三、產品名稱、加工方式

　　3.1加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。

　　3.2甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求，乙方按產品工藝文件及要求加工生產。

　　四、產品的來料及成品檢驗

　　4.1在生產制造之前，由甲方提供產品的樣品，經乙方制作樣品并以書面的樣品確認書提交甲方檢驗，檢驗合格后雙方各執一份確認書和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。

　　4.2產品執行的質量標準，應由甲方給予相關檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執行。

　　4.3乙方保證，所制作的產品的實際技術參數符合訂單標識記載的技術參數。

　　五、包裝和運輸

　　5.1乙方向甲方提供合格產品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。

　　5.2交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。

　　5.3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。

　　5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。

　　六、結算方式及期限

　　6.1雙方簽訂合同后，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。

　　6.2乙方對甲方確認訂單以后，按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的，從約定。

　　6.3付款結算方式約定：月結，當月產品月底之前出貨，檢驗合格驗收之后，次月初對賬完畢無誤之后，月底前結清所應付款項;甲乙雙方對于付款進度以及結算方式另有約定的，從約定。

　　七、違約及解決糾紛的方式

　　7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失，由乙方承擔。

　　7.2如果發生糾紛，雙方應本著互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。

　　7.3本合同有效期為_____年，自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。期滿如雙方再商定續約。本合同經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協商后增加補充協議，補充協議經雙方認可后與本合同具有同等法律效力。

　　7.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。

　　甲方(章)：__________________乙方(章)：____________________

　　甲方代表：__________________乙方代表：____________________

　　地址：______________________地址：_______________________

　　電話：______________________電話：_______________________

　　日期：____________________日期：_______________________

　　當事人雙方應遵守以下基本原則:

　　1、承攬方必須具備履約能力和條件。

　　《合同法》第253條:承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事

　　人另有約定的除外。

　　承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果

　　向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同。

　　第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承

　　攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

　　第255條承攬人提供材料的，承攬人應當按照約定選用材料，并接受定作人檢驗。

　　《加工承攬合同條例》已經廢止。

　　2、定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求，承攬方不得擅自改變定作方的要求。

　　3、當事人雙方必須遵守《經濟合同法》的規定，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，否則，視為無效經濟合同。

加工合同 篇16

　　合同號：

　　甲方： 乙方：

　　一，制作內容：

　　乙方根據甲方提供的泡沫實型及材質要求制造鑄鐵件或鑄鋼件（以下統稱鑄件）。具體內容請參看甲方提供的各項目的清單。

　　二，技術要求：

　　1，請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術協議》。

　　2，如甲方有特殊技術要求，甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方，作為本合同 的附件，乙方應根據甲方要求進行制作，以確保甲方所需品質。

　　三，鑄造費用及結算：

　　1， FC300： 元/噸

　　2， FCD600： 元/噸

　　3， ICD-5： 元/噸

　　4， MoCr： 元/噸

　　5， G50CRMO4： 元/噸

　　6， FGS600-3A： 元/噸

　　7， 以上價格含17%的增值稅，含乙方運至甲方的費用。

　　8， 付款方式：以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后，通知乙方，乙方開具17% 的增值稅發票，甲方在收到增值稅發票后的三個月內以銀行承兌或現金付清款項。

　　四，交貨周期：

　　1， 乙方在收到甲方泡沫實型后，15個工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場驗收，甲方可來人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。

　　2， 由于乙方的原因造成交貨延誤，以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項

　　五，品質保證：

　　乙方鑄件如在品質上有問題，甲方應以照片形式通知乙方，乙方應立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質不良造成甲方損失，乙方應對甲方的損失進行賠償，賠償金額由甲乙雙方協商決定。

　　六，重量：

　　雙方執行：稱重誤差千分之三為正常范圍

　　七，合同有效期：

　　1、自雙方簽章后，本合同生效，有效期至 年 月 日。

　　2、本合同生效后，雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢，雙方之前所簽訂《鑄件技術協議》及其它關于質量要求的協議同樣有法律效力。

　　3、今后合作中，甲方如對價格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方，否則視為同意此合同價格；乙方如對價格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格；

　　八，其它事項

　　雙方友好協商執行合同執行中出現的問題，必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄，

　　九，本合同經雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。

　　甲方: X有限公司 乙方：X有限公司

　　甲方代表人（簽章）： 乙方代表人（簽章）：

　　簽署日期： 簽署日期：

加工合同 篇17

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交(提)貨方式及地點

　　『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網)整理。』

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方 承攬方

　　單位名稱(章) 單位名稱(章)

　　單位地址： 單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年 月 日至 年 月 日

加工合同 篇18

　　委托單位：（以下簡稱甲方） 合同編號： 加工單位：（以下簡稱乙方） 日 期：

　　根據《中華人民共和國合同法》和有關規定，經雙方協商一致，特訂立本合同。

　　第一條：甲方自 年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。

　　第二條：加工方式

　�。�1）(乙方自備材料)，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨，并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

　�。�2）(甲方提供材料，明確規定原材料的消耗定額)甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

　　第三條：乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方

　　質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求，甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。

　　第四條：甲方需要乙方生產之產品的品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由

　　甲方另行提供，雙方確認后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。

　　第五條：甲方提供給乙方用于生產的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）

　　乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。

　　第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。

　　第七條：甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經雙方協商確認一致后，免予承擔違約責任。

　　第八條：本合同在執行中，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解

　　決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。

　　第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　委托單位(甲方)： （蓋章） 加工單位(乙方)： （蓋章） 法定代表人： 法定代表人：

　　地 址： 地 址：

加工合同 篇19

　　合同編號：______________

　　定作人：________________________

　　承攬人：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物名稱_______

　　規格型號_______

　　計量單位_______

　　數量_______

　　報酬_______

　　交貨期限及數量_______

　　單價_______

　　金額_______

　　合計_______

　　合計人民幣金額(大寫)_______

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條 定作人提供的材料

　　材料名稱_______

　　規格型號_______

　　計量單位_______

　　數量_______

　　質量_______

　　提供日期_______

　　消耗定額_______

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：__________________________

　　第四條 加工物的技術標準、質量要求：_______________________

　　第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：_______________________________

　　第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：_________________________________

　　第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：____________________________

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的'________日內答復。

　　第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。

　　第十條 加工物的交付方式及地點：_____________________________

　　第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：_______________

　　第十二條 報酬的結算方式及期限：____________________

　　第十三條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

　　第十四條 本合同解除的條件：______________________________

　　第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是.否)可以留置加工物。

　　第十六條 違約責任：_____________________________

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十八條 其他約定事項：____________________________

　　定作人

　　單位名稱(章)

　　單位地址：_______

　　法定表人：_______

　　委托理人：_______

　　電 話：_______

　　電報掛號：_______

　　開戶銀行：_______

　　帳 號：_______

　　郵政編碼：_______

　　承攬人_______

　　單位名稱(章)_______

　　單位地址：_______

　　法定表人：_______

　　日期：_______

加工合同 篇20

　　甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

　　產品名稱型號規模單位數量單價(元)總價金額 十萬千百十元角分                  合計人民幣(大寫)2.交貨辦法

　�。�1）交貨地點：______________________________________________________。

　　（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法

　　貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法

　　乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附則

　　（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失

　�。�3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

　�。�4）本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　（5）貨物運達站__________________________________________。

　�。�6）收貨人______________________________________________。

　�。�7）合同糾紛的處理______________________________________。 

加工合同 篇21

　　委托方：_________(甲方)

　　承攬方：_____________(乙方)

　　1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

　　項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：

　　____________________。

　　7、違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　年月日

加工合同 篇22

　　協議號：

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　乙方：

　　電話：

　　傳真：

　　甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協議：

　　一、甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料，乙方接受甲方的委托。詳細條款參見合同(編號)。

　　二、雙方責任義務：

　　(一)甲方責任：

　　1.負責與外方商定所有合同條款，并對合同的全部內容及交貨內容負責。

　　2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為合同總金額的25％，于雙方協議簽訂三日內支付，其余75％貨款由甲方提供工廠擔保，并于信用證開出后十天內付清，擔保函是本協議不可分割的一部分。

　　3.按時支付乙方代理手續費，比例為合同金額的.3％，于協議簽訂三日內支付。

　　4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等)，預計為元(根據實際費用結算金額，多退少補)。支付銀行利息(二個月，金額為)及銀行費用。

　　5.保證該票貨物進口加工后以得利公司名義再出口，詳見雙方出口代理協議。

　　(二)乙方責任

　　1.根據甲方提供的外銷合同條款對外簽約，祥見合同(編號)。

　　2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。

　　3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續。

　　4.及時將有關單據轉交甲方。

　　5.如發生索賠等經濟糾紛，乙方可在甲方委托下，代辦有關涉外手續。

　　三、甲乙雙方應各自履行職責義務，如在各自職責范圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。

　　四、本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。

　　五、本協議與甲方出具的擔保函同時生效。

　　六、本協議一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　年 月 日

加工合同 篇23

　　甲方：（以下簡稱甲方）

　　乙方：（以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工產品，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協商，就有關代加工事宜達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　第一條代加工內容

　　甲方委托乙方為其加工系列產品，加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供，價格由雙方協商確定，另在訂單上詳述。

　　第二條甲方責任

　　1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。

　　2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。

　　3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。

　　3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督，并提出意見和建議。

　　4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。

　　第三條乙方責任

　　1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。

　　2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產，不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。

　　3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業，否則，應承擔相應法律責任。

　　4、乙方必須加強質量保證能力，確保加工、運輸過程的質量控制，保證所加工的產品符合質量標準。

　　第四條付款方式及交提貨地點

　　每月八號為對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。

　　第五條驗收標準

　　甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收，如發現質量有異，甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。

　　第六條違約責任

　　1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨，每拖延一天，罰款500元。

　　2、質量與合同約定不符，導致產品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。

　　3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產生的相關費用由乙方負責。

　　2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。

　　3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。

　　4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。

　　第七條合同有效期限

　　本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產期限以甲方計劃通知單確定為準。

　　第八條不可抗力

　　在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。

　　第九條爭議解決辦法

　　甲乙雙方如因履行本合同發生爭議，應協商解決；協商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。

　　第十條其他

　　1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協議），附件（或補充協議）與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　負責人簽字：

　　負責人簽字：

　　日期：日期：

加工合同 篇24

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定，經平等協商，甲方將本廠的“紅磚生產”承包給乙方，達成以下協議：

　　第一條：承包方式及要求

　　1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。

　　2、乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動合同關系，生產期間所發生的輕工傷，花費在壹萬元以內者，由乙方承擔，如發生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。

　　第二條：承包定額及費用

　　1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方_____年必須完成生產合格標磚_____萬塊，計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整)，如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。

　　2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除)

　　第三條：雙方的責任和義務

　　1、甲方開機之前，要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產。

　　2、甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。

　　3、工資結算，甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用，不得拖欠。

　　第四條：違約責任及獎罰制度

　　1、乙方必須完成年產量_____塊標磚，每超過_____塊獎給乙方_____元獎金，如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執行，不得違約。

　　2、乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經營，不得阻塞圍堵甲方經營場所，否則，每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費，相反如由于甲方與當地群眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產，同樣付給乙方五千元的損失費。

　　3、合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結一致，做到勤溝通，勤協調，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產任務，做到大家都賺錢，都高興。

　　4、本合同未盡事宜，雙方協商補充，補充協議與本合同具有同等效力，本合同在執行過程中，如發生爭議，雙方盡量協商解決，如達不成共識，可在當地法院訴訟解決。

　　5、補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產時，所定產量按當時能生產多少算多少，不計獎罰。

　　6、甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應一次性賠付對方違約金_____元。

　　7、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽字之日起生效。

　　甲方（蓋章）：________________

　　乙方（蓋章）：____________________

　　_______年______月______日

加工合同 篇25

　　承攬方(甲方)：_________

　　定作方(乙方)：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

　　第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　第六條加工費結算辦法與時間

　　______________________________。

　　第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

　　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的.理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

　　承攬方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_____

　　地址：__________________

　　__________年______月____日

　　簽訂地點：_______________

　　定作方(蓋章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_____

　　地址：___________________

　　_________年______月____日

　　簽訂地點：_______________