關于加工合同范文集錦(通用35篇)
關于加工合同范文集錦 篇1
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定經甲乙雙方共同協(xié)商一致,本著誠實守信,互利互惠,平等自愿的原則,訂立本合同。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規(guī)格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
390×190×190(長×寬×高)雙排孔,強度等級MU10,密度進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發(fā)損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰(zhàn)爭、火災、罷工和中國法律規(guī)定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發(fā)生后24小時內以)書面形式通知買方,并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)2周以上,買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜:按《經濟合同法》執(zhí)行。
九、糾紛解決
對于實施本合同而發(fā)生的任何爭議,雙方首先通過友好協(xié)商解決,如在30天內協(xié)商不成,任何一方均可將爭議提交市法院處理。
本合同雙方須嚴格執(zhí)行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
買方: 賣方:
代表: 代表:
簽訂地點:_____________ 簽訂地點:____________
_________年____月____日 _________年____月____日
關于加工合同范文集錦 篇2
甲方:________________________
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規(guī)定,如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規(guī)格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期,或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規(guī)格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數(shù)量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發(fā)生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
_________年________月_______日
乙方(簽章):________________
_________年________月_______日
關于加工合同范文集錦 篇3
買方:賣方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
聯(lián)系人:聯(lián)系人:
經買賣雙方友好協(xié)商,買方委托賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協(xié)議
模具基本情況:
產品名稱序號零件名稱穴數(shù)(模具類型)模具單價(RMB元)交貨條件
總價:(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質:_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任:
買方責任及權利如下:
1.買方負責交付給賣方本項目的研發(fā)進度要求及計劃,并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執(zhí)行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料,并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料,買方具有唯一的解釋權,當發(fā)生歧義時,賣方應征詢買方意見,由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和制造后,由買方去賣方現(xiàn)場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續(xù)生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下:
1.賣方負責根據(jù)買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造,賣方
負責按照合同規(guī)定按時完成符合買方設計要求的模具。
2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的
地方)
3.模具由買方認證合格后,由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續(xù)加工生產,則由賣方負責模具的修理和維護,賣方必須根據(jù)買方或買方授權的'第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具,賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或pro-Eng(pRO-el2)制作,并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、技術條款:
1.模具的修理和維護:在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
2.在雙方協(xié)商無異議之后,買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方,并派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流,產品圖紙及技術要求列表見附件1;
3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求:
日產能:_______K月產能:______K
5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工,否則視為違約,由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款:
1 .模具價格:
1.1經雙方協(xié)商后,由賣方提供買方認可的模具最終報價,并簽訂價格確認書,作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額(含____%增值稅)RMB___。
1.3模具價格總金額已包含如下費用,賣方不得以以下原因向買方要求費用:
1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣方按合同規(guī)定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據(jù)產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結構影響很大,則由賣方根據(jù)修改模具所需工時向買方報價,由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用,賣方應根據(jù)買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度:
2.1賣方在收到買方確認后的產品圖檔之后,即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__25__天
2.2由于買方原因造成制模進度的延誤,不計算在內。
2.3如果賣方模具制作出現(xiàn)工藝和其它的錯誤,導致模具無法驗收合格而買方又急需生產,賣方應先用現(xiàn)有的模具安排生產,同時再根據(jù)圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式:月結,開票后60天,開17%增值稅發(fā)票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整),買方支付模具總金額的_____%,剩余___%模具費分攤在首50K產品內,如果訂單數(shù)量不足50K,買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方合同簽訂后,賣方提供增值稅發(fā)票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。
4.產品定單:唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后,賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、產品品質保證
賣方在完成模具后,賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據(jù)實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權,均歸買方所有,賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2.買方付清模具款后,要求將模具從賣方處轉出時,賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收,并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理,并發(fā)運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
關于加工合同范文集錦 篇4
甲方:____電子設備有限公司
乙方:____電子股份有限公司
甲乙雙方經友好協(xié)商,甲方委托乙方加工制作20__款POS機模具1套,就雙方合作有關事項特訂立如下合同:
一、模具制作內容
乙方承接甲方委托加工整組模具1套,具體見后附模具清單。甲方提供零件圖紙,乙方根據(jù)甲方零件圖紙設計制造相應注塑模具,乙方可根據(jù)注塑件的特點經甲方同意對甲方提供的零件圖紙進行修改,確保所注塑零件無注塑缺陷并有足夠的強度。
二、模具壽命
乙方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由乙方負責免費保養(yǎng)維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
三、模具驗收
1、由甲方對乙方的模具進行驗收,經乙方模具小批量加工的部件尺寸及公差必須符合甲方圖紙要求(塑膠件表面無披鋒、縮水、頂白、夾水紋等缺陷)。并向甲方提供模具清單及結構圖。
2、模具必須合理加裝冷卻水系統(tǒng)。
3、每套模具應配備吊環(huán)、水嘴、鎖扣、澆口套及易損件(如頂桿等附件)。
4乙方負責將模具運輸至甲方指定的`到貨地點(國內),運輸費由乙方承擔。模具應由木箱包裝,并確保模具運輸安全。、
四、模具價格
整組模具含17%增值稅總價(RMB)捌拾貳萬零三百元整,具體見附表
五、付款方式
合同簽訂后,且模具打出合格產品并驗收無誤后全額付款,總價,即¥820300。
六、完成時間
甲方于合同簽訂之后乙方必須收到最終圖紙,完成所有模具的第一次試模工作,并免費提供10套樣件供甲方試裝,如因甲方原因造成的模期延誤,乙方不承擔責任。然后根據(jù)甲方意見進行改模。在甲方提出改模意見后,乙方須按甲方意見五天內完成改模、達到甲方要求并免費提供10套樣件供甲方試裝。當甲方書面要求乙方根據(jù)產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則乙方不需向甲方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結果影響很大,則由甲乙雙方根據(jù)改模情況協(xié)商解決,由甲乙承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因,因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模,甲方不承擔任何責任。
七、模具及相關資料所有權
驗收合格后的模具及所有相關資料所有權為甲方所有,乙方必須為甲方所有的設計方案及技術資料保密,不得向第三方泄露,更不可轉讓。
甲方如需乙方代為保管模具,乙方必須按本合同第二條內容執(zhí)行。
八、本合同附件具有合同的同等效力。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
代表簽字:
代表簽字:
時間:時間:
關于加工合同范文集錦 篇5
廣告制作合同
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:電話:
銀行帳號:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方本著平等自愿的原則,協(xié)商一致,特就甲方向乙方訂做廣告牌事項訂立以下協(xié)議。
第一條 合同標的為 木吊牌、科室牌、制度牌等
第二條質量標準: 乙方保證質量符合甲方要求的標準,只要不是人為破壞,終身保修。
第三條數(shù)量與價格: 示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元
柒角正(4758.70)。
第四條交貨地點:由乙方送貨到甲方,并負責安裝完畢。
第五條交貨時間:20xx年9月24日前安裝完畢即交貨。
第六條 付款方式及期限:安裝完畢后經甲方驗收合格,憑乙方開具的正規(guī)發(fā)票付款。
第七條 違約責任:乙方必須按協(xié)議約定的時間、地點、質量標準進行制作或安裝,雙方
交接清楚,付清約定的款項,如任何一方違約,應按總價款的10%支付給對方違約金。
第八條合同未盡事宜,雙方可以協(xié)商訂立補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
第九條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商或調解不成的,提交當?shù)胤ㄔ翰脹Q。
第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。
甲方:蓋章 乙方: 蓋章
關于加工合同范文集錦 篇6
(甲方):
(乙方):
第一條合同總則
甲乙雙方經協(xié)商一致,現(xiàn)就油畫加工事宜達成如下協(xié)議。
第二條基本保證與要求
2.1乙方確保根據(jù)雙方確認的訂貨單為甲方產品加工,甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。
第三條加工權許可期限及合同期限
3.1本合同于___ ___年_____月_____日簽訂,自簽訂之日起至__ _ ___年_____月____日止,有效期一年。經雙方協(xié)商同意,可延長本合同有效期。
第四條合同信譽金
4.1乙方獲得合同約定的產品加工權之前,需向甲方交納信譽保證金(X000元),甲方免費為乙方加工人員代表進行產品制作培訓,本合同自乙方向甲方付清規(guī)定信譽保證金之日起生效,信譽保證金合同期滿如乙方無重大違約,信譽保證金全額退還。
第五條產品的結算方式
5.1甲方提供給乙方的加工品按統(tǒng)一加工價結算。甲方在貨到后當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發(fā)貨并代辦托運,費用自理。
5.2甲方憑清單驗貨,如有差異或有質量問題,應在收貨當天應告知乙方。
5.3自貨到三日內,如屬實是產品加工質量問題,該產品退回乙方。
5.4甲方建議乙方審慎加工,避免返工或者退回;在不影響銷售前提下,不做相應的處罰,若影響銷售,將對乙方給予該產品成本10%處罰,該產品發(fā)回乙方。
第六條雙方的權利和義務
6.1甲方要在接到乙方發(fā)來產品驗收后,三日將加工費注入乙方銀行帳號,如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。
6.2乙方應按時保質保量完成甲方給予的訂單,如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續(xù)三次違約取消其加工資格,信譽保證金不予退回。
第七條合同解除及終止
7.1本合同期滿時,乙方可提前二個月提出書面續(xù)約要求,雙方在正常履行本合同的前提下續(xù)訂該項代理合同,不再另收取加工信譽保證金。
7.2乙方如有下列行為之一,甲方有權單方提前解除本合同并追究乙方責任:
1)有損靜雅泥畫形象的行為;乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益;
2)擾亂甲方市場價格體系,破壞營運體系;
3)抄襲泥畫配方自行生產、銷售;
第八條爭議的解決
本合同有關的爭議,任何一方均可訴致本合同簽訂地人民法院裁決。
第九條保密條款
甲方提供給乙方的各種資料,其中涉及商業(yè)機密、加工技術、知識產權等內容,乙方有保密的義務;不得提供給乙方以外的第三者使用、參照,否則甲方要求乙方最高賠償金額拾萬元(10萬元)。
第十條其它
12.1 合同的修改或補充,均須經雙方同意后以書面協(xié)議形式修改或補充。
12.2 本合同自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。
12.3 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
甲方地址:乙方地址:
年月 日年月日
關于加工合同范文集錦 篇7
甲方:_________有限公司
乙方:________
為了把甲方在生產過程中篩選出的大塊礦石能進行破碎,甲乙雙方經過共同協(xié)商,就礦石加工一事達成如下協(xié)議:
一、甲方的權利和義務
1、甲方負責提供生產場地。
2、甲方負責對礦石加工提出技術要求。
3、甲方負責對乙方生產現(xiàn)場進行管理監(jiān)督。
4、甲方負責把礦石運送到乙方生產場地,并把加工后的成品及時倒運,以免影響乙方的生產,乙方不承擔運輸過程中的所有費用。
5、甲方負責對加工后的礦石進行過磅計量,入庫保管。
二、乙方的權利和義務
1、乙方必須嚴格遵守甲方的規(guī)章制度,聽從甲方管理人員的指揮,服從甲方管理人員的安排。
2、乙方所需的設備車輛及勞保防護用品由乙方自行配置。
3、乙方負責支付用電費用、氧氣、乙炔、液化氣的費用。
4、乙方在生產過程中出現(xiàn)的一切安全事故和由此產生的一切經濟費用由乙方全部負責。甲方不承擔任何經濟責任。
三、甲方在合同有效期內,必須保證日產量(每天不少于500噸)。
四、加工費結算價格為15元/噸,每月月底憑過磅單現(xiàn)金結清加工費。
五、承包期限:暫定,協(xié)議期滿后甲乙雙方協(xié)商是否續(xù)簽。
六、在合同簽訂后
七、如發(fā)生爭議,由當?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
八、未盡事宜,由甲乙雙方共同協(xié)商解決。
九、本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:_________金屬材料有限公司
代表:________
乙方:________
代表:________
________年________月________日
關于加工合同范文集錦 篇8
一、加工原件名稱
二、加工內容
材料代購 制版 材料核對 漏板
波峰焊作業(yè) 常溫老化 插裝 印制板清洗
成品檢驗 元件成型、貼保護 包裝 結構件裝配
手工補焊 調試 s m t 作業(yè) 高溫老化
三、工藝流程
材料齊套、核對 → 元件成型、貼保護 → 插裝 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備注:
材料齊套、核對 → 絲印 → 貼裝 → 過程檢驗 → 回流 → 過程檢驗 → 元件成型、貼保護 → 插裝 → 過程檢驗 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備注:
材料齊套、核對 → a 面絲印或點膠 → 貼裝 → 過程檢驗 → 固化 → 過程檢驗 → 元件成型、貼保護 → b 面插裝 → 過程檢驗 → 波峰焊 → 破焊整件 → 手工補件 → 過程檢驗 → 清洗 → 最終檢驗 → 包裝入庫 備注:
四、加工周期
材料齊套后周期為 ______ 天 ,逾期按加工費的 _____% 折扣。因甲方原因逾期除外。因乙方遇到不可抗拒的情況造成工期延誤,乙方必須及時通知甲方,溝通諒解。
五、 提貨及票據(jù)方式 : 口自提 口送貨 口收據(jù) 口普票 口 ______% 增值票
六、 保價金額 :器件保價金額為______元,如有丟失或損壞,按___% 賠償。器件風險費用為______元。
七、 付款方式: 口貨到付清 口月底結清 口一批壓一批付款 口貨到 ___周內付清 口其他:
八、 逾期付款責任: 以本單位出庫單時間為準,逾期付款按總加工費的' ____% 每天計費。
九、 加工單價
十、其他
甲方(簽章): ________ 乙方(簽章):_________
代表簽字:_____________ 代表簽字: ____________
簽訂日期:_____________ 簽訂日期:_____________
關于加工合同范文集錦 篇9
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:1.產品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
產品名稱型號規(guī)模單位數(shù)量單價(元)總價金額 十萬千百十元角分 合計人民幣(大寫)2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據(jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
關于加工合同范文集錦 篇10
甲方:
乙方:
經甲、乙雙方協(xié)商一致,簽訂本加工合同。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、金額、交貨日期。
品名規(guī)格加工數(shù)量單位單價(元/件)金額(元)交期備注
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數(shù)量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數(shù)量加入。并要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求:甲方提供包裝。
六、結算方式及期限:現(xiàn)款現(xiàn)貨。
七、解決合同的糾紛方式:如果雙方發(fā)生合同糾紛,應協(xié)商解決。協(xié)商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
合同約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章):單位名稱(章):
委托代理人:委托代理人:
關于加工合同范文集錦 篇11
合同編號:
委托方:
地 址:
郵碼:電話:
法定代表人:
受托方:
地 址:
郵碼:電話:
法定代表人:
有限公司委托 有限公司加工 牌掛面(包括普通掛面、花色掛面),經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 委托加工產品的品種與規(guī)格
品種規(guī)格
第二條 委托方(甲方)權利和義務
(1)合同履行期間,委托方必須具備掛面檢驗能力、質量安全保證體系和風險控制能力。
(2)合同簽訂之前,委托方必須對受托方的生產條件、生產技術水平、質量管理狀況及執(zhí)行委托方注冊產品標準的能力進行詳細考查。
(3)合同履行期間,委托方必須向受托方派駐管理人員,對掛面生產質量進行全過程指導和監(jiān)督,對委托加工食品的質量負責。
(4)委托方向受托方提供的商標和標識必須是經有關部門認定合法有效的。
(5)合同履行期間,委托方有責任對委托加工的掛面所使用的原料、輔料、包裝物等產品查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件,以確定產品的質量和受托方是發(fā)否有資質。
(6)委托加工的掛面全部由委托方銷售,委托方在接收委托加工的掛面后,
必須批批檢驗,不合格掛面不得銷售,必須退回受托方。
(7)委托方負責按《食品標識規(guī)定》、《預包裝食品標簽通則》等法律、法規(guī)等要求,設計、審核包裝版面:掛面的.最小銷售包裝必須在標簽的同一展示版面上,并分別標注委托方和受托方的企業(yè)名稱、生產地址、電話和受托方的生產許可證編號。
第三條 ,受托方(乙方)權利和義務
(1)嚴格按照LS/T 3212 《掛面》、LS/T 3213《花色掛面》的標準要求進行加工。
(2)負責和委托方(甲方)一起查驗輔料、包裝物以及相關產品的許可證和產品合格證明,以確定產品百分之百的合格 。對無法提供合格證明文件的食品原料,負責按照食品標準進行自檢或者外檢。
(3)合同履行履間,受托方(乙方)必持續(xù)保證具備掛面生產條件、生產技術水平和應有的質量管理狀況,以確保委托加工產品質量安全。
第四條 原料、輔料、包裝的提供
(1)小麥粉由受托方(乙方)按照甲方要求自行生產供應
(2)輔料必須從合格供方購進,入廠時雙方花共同批批檢驗合格證明文件。
(3)包裝必須從合格供方購進,版面設計由委托方(乙方)負責審核。
第五條 委托加工的數(shù)量及加工費用
本合同委托加工的總量原則上不超過 噸,由甲方每月向乙方下達生產計劃,受托方按生產計劃規(guī)定的品種、數(shù)量進行加工并按實際加工數(shù)量結算加工費。
加工費用按當時面粉價格/噸加工費用
第六條 檢驗與驗收
1.受托方(乙方)應按標準的要求每批進行檢驗,并向委托方(甲方)提供檢驗報告。
2. 由委托方(甲方)按照合同規(guī)定的質量要求進行檢驗、驗收。
3. 對驗收不合格的產品,由受托方(乙方)負責退換。
4 當事人雙方對產品質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可將有爭議的產品向省級以上質量監(jiān)督檢驗機構送樣檢驗并以檢驗報告作為仲裁依據(jù)。
第七條 產品運輸辦法及費用負擔
受托方(乙方)負責將產品送到甲方指定地點,運費由乙方承擔。運輸過程中如發(fā)生丟失、短少、破損、雨淋、污染等食品質量、安全事故,責任及經濟損失由乙方承擔。
第八條 交貨的時間和地點:
交貨時間和地點由雙方另行商定并嚴格履行,任何一方要求提前或延期交貨,應當事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
第九條 結算方式及期限:
采用月結形式,每月5日之前,雙方核對上月加工數(shù)量及相關費用,無異議后,10日之前將費用匯至受托方(乙方)帳號。
第十條 違約責任:
1、受托方(乙方)不能按照委托方(甲方)的要求按時提供產品,或者所提供的產品不符合合同約定的標準的,受托方(乙方)應當承擔由此給委托方(甲方)造成的所有損失。
2、委托方(甲方)不能按時支付費用的,受托方(乙方)可以要求委托方(甲方)及時履行。
3、受托方(乙方)生產的產品未達到委托方(甲方)所指定的產品質量要求而進入市場后,對其所帶來的各項經濟損失由受托方(乙方)自行承擔。
第十一條 合同的解除
1; 受托方(乙方)不能按照委托方(甲方)的要求按時提供產品,或者提供產品不符合合同約定標準的,委托方(甲方)可以單方解除合同。
2;因不可抗力因素造成雙方無法繼續(xù)履行本合同條款的,雙方可以協(xié)商解除合同。
第十二條 合同一經簽訂,雙方須共同遵守,如委托加工合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按以下方式進行處理:
1.向北京市西城區(qū)人民法院起訴。
2 ;未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3 本合同正本一式伍份,委托方和被委托方各執(zhí)壹份,雙方備案質檢部門各壹份,公證處壹份。
本合同自簽訂之日起生效,有效期三年。合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行
期間,除符合上述解除條件之外,雙方不得隨意變更和解除合同,
委托方(甲方):
法定代表人:(簽字蓋章)年 月 日
受托方(乙方):
法定代表人(簽字蓋章):
關于加工合同范文集錦 篇12
合同簽訂地:
甲方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:?乙方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:
甲方委托乙方加工本合同中成品,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
注:以上費用含17%增值稅。?第二條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。
第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意,乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術資料,其中模具廠及機加工協(xié)作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下,不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下,甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付
合同簽訂日起三天內,甲方支付乙方50%產品預付款,產品生產完畢發(fā)至甲方之前需支付40%貨款;余下10%作為質量保證金,發(fā)貨30天內,甲方支付10%貨款,乙方給甲方開具增值稅發(fā)票。因鑄造或加工產品報廢,造成成品不足時,乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法
按照附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規(guī)范與行業(yè)標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告:
1.?鑄件化檢驗報告;
2.成品尺寸抽檢報告(每批產品每個規(guī)格抽檢3件);
3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式
交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝(鐵桶+泡沫)。如因運輸和包裝造成零件損傷,乙方不負責。如需單獨包裝,甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協(xié)助安排運輸,但風險及費用歸甲方承擔。?第七條?不可抗力
合同雙方由于不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,可免予承擔經濟責任。
第八條?違約責任
雙方應嚴格履行合同條款,如有違約,違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理
合同雙方發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成向合同簽訂地_____機構申請_____;該_____為終局裁決,對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款
1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。
2.合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;具有同等法律效力。
4.合同雙方工作往來文件,經雙方認可的傳真件有效。
甲方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
乙方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
關于加工合同范文集錦 篇13
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會信用代碼:
經甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況
1、品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價 ;
2、品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價 ;
3、品名 ,規(guī)格 ,數(shù)量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求制作
樣品,經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協(xié)議第一條中各品名的尺碼數(shù)量后 天內交貨(具體數(shù)量由雙方以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業(yè)標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發(fā)票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的`樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
甲方(簽章):
______年______月______日
乙方(簽章):
______年______月______日
關于加工合同范文集錦 篇14
甲方:
乙方:
原由加工廠,經甲方與合伙人(即乙方)一段時期的艱苦創(chuàng)業(yè),由于社會和事業(yè)因素,甲方決定退出她一手創(chuàng)辦的大理石加工廠,由合伙人(即乙方)單獨經營,具體轉讓辦法經甲,乙雙方在共存共榮的基礎上達成以下協(xié)議:
1,加工廠所有的機械設備按人民幣一萬四千八百元整,由乙方用現(xiàn)金一次性買斷,但乙方必須在原場地經營,不得轉移場地及機械設備。
2,如三汊港汽車站需要大理石加工廠搬遷,則乙方必須請甲方有償提供經營場地,如甲方無法提供經營場地,則乙方必須遷出以下協(xié)議中所規(guī)定的七鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
3,乙方在經營期間,甲方不可在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉(xiāng)鎮(zhèn)再經營大理石加工業(yè)務。
4,如乙方在經營一段時間后,想出讓加工廠設備,必須首先征詢甲方意向,如甲方同意接手,則乙方必須按此協(xié)議原價無條件轉給甲方,如甲方不想接手,則由乙方自由處理,但乙方出手后,無論接手方是甲方還是其他人,乙方今后均不得在土塘,杭橋,三汊港,陽峰,大沙,西源,周溪等七鄉(xiāng)鎮(zhèn)重操大理石加工業(yè)務,否則甲方有權干涉,由此造成的不良后果,均由乙方承擔經濟責任及法律責任。
5,協(xié)議自簽訂之日起,乙方必須每年上交人民幣四千元創(chuàng)業(yè)費給甲方,此款在協(xié)議簽訂之日付幣貳千元,今后乙方必須在每年的公歷二月一號和八月一號各付人民幣貳錢元給甲方。
6,今后乙方在經營期間的場地費,水電費,工商管理費及稅務等一切費用均由乙方自理。
此協(xié)議一式二份,甲,乙雙方各執(zhí)一份,敬請雙方共同遵守執(zhí)行。
甲方: 乙方: 經場人:
關于加工合同范文集錦 篇15
為發(fā)展市場經濟,提高加盟者經濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據(jù)《民法典》經雙方協(xié)商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協(xié)議:
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______,回收產品,現(xiàn)金支付加工費。
2.向乙方提供合格的充氣設備,組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數(shù)量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______,但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產場所,保證安全生產。在生產中如出現(xiàn)一切事故由乙方自負。
三、生產標準(依培訓標準)
1.氣體飽滿無氣泡,外貌干凈。
2.火焰均勻,火苗調火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優(yōu)惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。
3.乙方在甲方批發(fā)____散件累計達十二萬者,若乙方終止合同,設備、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________
乙方:______________
地址:______________
電話:______________
簽定日期:__________
關于加工合同范文集錦 篇16
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方充分友好協(xié)商,簽訂此材料加工合同,達成以下協(xié)議內容:
第一條 成品原料及加工內容
注:
1、有無附圖紙;
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一并執(zhí)行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條 加工期限和質量要求
1、材料選定:材料的選定根據(jù)乙方自行選擇的方式:
①甲方根據(jù)乙方的制定選購。
②由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據(jù)自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為: 天。
3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規(guī)范的,應符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規(guī)格、型號規(guī)范的,應符合相應的規(guī)格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間:甲乙雙方協(xié)商一致,甲方在合同簽訂后 日內交貨,即 年 月 日前。
2、交貨地點:
3、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續(xù)并確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質與數(shù)量向乙方負責。
第四條 違約責任
發(fā)生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協(xié)商順延相應期限,每逾期一天,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯(lián)的合同),甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發(fā)生的爭議,甲乙雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協(xié)議,補充內容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
關于加工合同范文集錦 篇17
被委托方:(以下稱乙方)
甲方委托乙方加工印花產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協(xié)商,就有關代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條 、代加工內容。
甲方委托乙方為其加工印花,加工數(shù)量,花版圖稿,標準,質量要求由甲方提供,價格由雙方協(xié)商確定,另作報價單。
第二條 、甲方責任。
1、 按計劃分季度委托乙方為其加工甲方印花產品。
2、 向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)、商標注冊證、授權書以及對商業(yè)秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、 向乙方提供加工圖稿、面料、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
4、 甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督,并提出意見建議,確認的樣品驗收貨品。
5、 甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
6、 甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。
·本協(xié)議所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣板提供給其他生產商。
第三條 、乙方責任。
1、 加工產品交貨期:
甲方按面料到達的計劃提前知會印花廠:貨期根據(jù)雙方協(xié)定為 5 天,自由甲方正式通知乙方提布之日起開始計算貨期。
2、 請加工廠按足我司印花辦要求做貨。
3、 加工產品的質量技術標準及要求:
1) 大貨生產前乙方必須要做產前板給甲方確認尺寸工藝等,經甲方核準確認簽字為驗
貨標準。如乙方未能及時提供產前板確認,引起的一切后果均由乙方承擔。
2) 乙方須采用環(huán)保漿料,確保印花產品符合F/73025-20xx的標準。
第四條、 交貨數(shù)量及交貨期違約。
1、 合格產品按加工費結算,次品回收不計算加工費。
2、 因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價2%的違約金。
3、 凡違反本合同之其他各項條款的,甲方有權對乙方處5000元以下罰款。
第五條、本協(xié)議發(fā)生糾紛時,應本著友好協(xié)商的態(tài)度解決,在協(xié)商不成時,任何一方可以向所在地人民法院提出訴訟。
本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經甲乙雙方加蓋公章或合同專用章后即具法律效益。以上條款經雙方協(xié)商同意后,簽字確認即日生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
關于加工合同范文集錦 篇18
甲方(委托方):_____________________________________
乙方(加工方):_____________________________________
甲、乙雙方經友好協(xié)商,本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則,就乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務長期合作事宜達成如下協(xié)議:
一、合作關系概述
1.1乙方長期承接甲方委托的加工制造業(yè)務,并保證產品的生產、質量及提供優(yōu)質的服務。
1.2乙方為甲方加工制造的產品,不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經營銷售權,以及產品的技術、專利負有保密責任。
1.3甲方與乙方根據(jù)本合同,協(xié)商確定每一筆訂單。乙方根據(jù)甲方下發(fā)、乙方確定的訂單,安排生產加工制造。
二、產品的訂做及定價
2.1為確保甲乙雙方長期的合作關系,乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優(yōu)勢。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時,雙方協(xié)商在保證質量的`前提下,調整價格。
三、產品名稱、加工方式
3.1加工產品名稱、型號、數(shù)量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
3.2甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求,乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
四、產品的來料及成品檢驗
4.1在生產制造之前,由甲方提供產品的樣品,經乙方制作樣品并以書面的樣品確認書提交甲方檢驗,檢驗合格后雙方各執(zhí)一份確認書和封存樣品,按照確認的樣品作為依據(jù)生產和保證產品的質量。
4.2產品執(zhí)行的質量標準,應由甲方給予相關檢驗標準文件。訂單另有約定的,按照訂單新約定的文件執(zhí)行。
4.3乙方保證,所制作的產品的實際技術參數(shù)符合訂單標識記載的技術參數(shù)。
五、包裝和運輸
5.1乙方向甲方提供合格產品,須按照甲方要求的包裝,貼標識。訂單另有約定的,從約定。
5.2交貨方式、地點:甲方所在地的倉庫,或另有約定的地點。
5.3輸送的費用由乙方負擔,雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。
六、結算方式及期限
6.1雙方簽訂合同后,將以此合同作為基礎,每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對甲方確認訂單以后,按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的,從約定。
6.3付款結算方式約定:月結,當月產品月底之前出貨,檢驗合格驗收之后,次月初對賬完畢無誤之后,月底前結清所應付款項;甲乙雙方對于付款進度以及結算方式另有約定的,從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失,由乙方承擔。
7.2如果發(fā)生糾紛,雙方應本著互讓互諒的原則協(xié)商解決。實在協(xié)商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本合同有效期為_____年,自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約,則合同作廢。期滿如雙方再商定續(xù)約。本合同經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協(xié)商后增加補充協(xié)議,補充協(xié)議經雙方認可后與本合同具有同等法律效力。
7.4本合同一式二份,乙方一份,甲方一份。
甲方(章):__________________乙方(章):____________________
甲方代表:__________________乙方代表:____________________
地址:______________________地址:_______________________
電話:______________________電話:_______________________
日期:____________________日期:_______________________
當事人雙方應遵守以下基本原則:
1、承攬方必須具備履約能力和條件。
《合同法》第253條:承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事
人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果
向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同。
第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承
攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第255條承攬人提供材料的,承攬人應當按照約定選用材料,并接受定作人檢驗。
《加工承攬合同條例》已經廢止。
2、定作方必須明確提出定作物的品名、數(shù)量、質量及其他特殊要求,承攬方不得擅自改變定作方的要求。
3、當事人雙方必須遵守《經濟合同法》的規(guī)定,貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t,否則,視為無效經濟合同。
關于加工合同范文集錦 篇19
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯(lián)系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費
定作物名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數(shù)量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規(guī)格質量要求計量單位數(shù)量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數(shù)量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監(jiān)督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(書面通知發(fā)出_________天內)簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
關于加工合同范文集錦 篇20
簽約地點:
簽訂日期:
甲方(買方):
乙方(賣方):
經協(xié)商,甲乙雙方就 事項,達成以下協(xié)議,并同意按《民法典》及相關法律法規(guī)恪守履行。
一、按甲方要求,乙方為甲方生產:
序名 稱圖 號數(shù)量備 注
二、合同總價款(含稅票)
人民幣 (RMB¥)
三、付款方式
合同簽定日內付總價款%,即RMB¥元;
產品交付后日內付總價款%,即RMB¥元。
四、交收方式
1、乙方交付前,應按規(guī)定對產品進行檢驗,并開具合格證明;甲方在收到產品后按同樣標準對產品進行驗收或確認,并應在 日內(難以驗收的隱蔽瑕疵除外)予以反擴甲方享有向乙方提出質量異議的權利,乙方應承擔修復、退換及賠償責任。
2、包裝及運送
2.1 產品的包裝及運輸,應符合國家或行業(yè)標準,由乙方負責在 年 月
日前送達。(聯(lián)系人:電話: );
2.2 包裝和運輸費用已在產品價格中包含。如乙方需回收包裝物時,甲方將免費提供保管、儲存條件,但運輸費用由乙方負責。
五、售后服務
在質量保證期內出現(xiàn)的產品質量問題,乙方應在接到通知后小時內做出響應,并予以解決。
六、保密約定
1、甲方承諾對乙方的產品制造過程及企業(yè)秘密不得向第三方泄漏(業(yè)務推介和廣告宣傳除外);
2、乙方保證合同規(guī)定的甲方產品(含技術資料及專用工、模具)的擁有權,不經甲方同意不得向第三方提供。
七、違約責任
1、甲方按合同規(guī)定期限付款。如果延期,參照中國人民銀行關于金融機構計收貸款利息標準支付違約金;
2、乙方延期交付時,應按合同總額的%乘以逾期天數(shù)向甲方支付違約金,逾期超過 天的,甲方有權解除合同并要求乙方賠償損失,賠償額為本合同總額的%。
八、附加說明
1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字、蓋章有效。合同執(zhí)行中的附加或更改,應以補充協(xié)議或說明的形式,并由雙方授權代表簽字、加蓋公章。
2、本合同附件 ,與本合同具有同等效力。
3、發(fā)生合同爭執(zhí),應通過協(xié)商加以解決;協(xié)商不成,可向合同簽字地人民法院提出起訴。
甲方:
住所:
郵編:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶行:
賬號:
稅號:
乙方:
住所:
郵編:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶行:
賬號:
稅號:
關于加工合同范文集錦 篇21
合同編號:
定作人:___________________
承攬人:___________________
第一條 加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
加工物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
價金
交貨期限及數(shù)量
單價
金額
合計人民幣金額(大寫):
第二條 定作人提供的材料
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
質量
提供日期
消耗定額
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:_______________________________________________________________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:___________________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:_______________________
第八條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的______日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:___________________________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:_________________________________
第十二條 報酬的結算方式及期限:___________________________________________
第十三條 定作人在______年______月______日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條 本合同解除的條件:___________________________________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:___________________________________________________________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
(一)提交______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:_______________________________________________________
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話: 電話: 鑒(公)證機關(章)
開戶銀行: 開戶銀行: 經辦人:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
____年____月____日
監(jiān)制部門:印制單位:
簽約地點:簽約時間:
關于加工合同范文集錦 篇22
合同編號:____________
定作人:____________
簽訂地點:____________
承攬人:____________
簽訂時間:____年____月____日
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
____________________________________________________________________
加工物名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 報酬
交貨期限及數(shù)量
單價 金額
合計
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
合計人民幣金額(大寫):
____________________________________________________________________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條定作人提供的材料
____________________________________________________________________
材料名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 質量 提供日期 消耗定額
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條加工物的技術標準、質量要求:________________________
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:________________________
第六條加工物的包裝要求及費用負擔:________________________
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:________________________
第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點:________________________
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:________________________
第十二條報酬的結算方式及期限:________________________
第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)________________元。
第十四條本合同解除的條件:________________________
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任:____________________________________
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項:____________________________________________
____________________________________________________
定作人
承攬人
鑒(公)證意見:
____________________________________________________
定作人:(章)
承攬人:(章)
____________________________________________________
住所:
住所:
____________________________________________________
法定代表人:
法定代表人:
____________________________________________________
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
____________________________________________________
委托代理人:
委托代理人:
____________________________________________________
電話:
電話:
____________________________________________________
開戶銀行:
開戶銀行
鑒(公)證機關(章)
____________________________________________________
賬號:
賬號:
經辦人:
____________________________________________________
郵政編碼:
郵政編碼:
年 月 日
____________________________________________________
監(jiān)制部門:
印制單位:
格式二 定 作 合 同
合同編號:______________
定作人:______________
簽訂地點:______________
承攬人:______________
簽訂時間:_______年___月___日
第一條定作物、數(shù)量、報酬、交付期限
_________________________________________________________________________________
定作物名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
報酬
交貨期限及數(shù)量
____________________________________
單價 金額 合計
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
合計人民幣金額(大寫):
關于加工合同范文集錦 篇23
定作方:____________
承攬方:____________
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
『該文章由法律快車合同范本頻道(第一§范┆文網)整理。』
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方 承攬方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址: 單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年 月 日至 年 月 日
關于加工合同范文集錦 篇24
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,經甲、乙雙方本著平等互利、友好協(xié)商的原則協(xié)商一致,就甲、乙雙方合作事宜達成如下協(xié)議:
一、甲方以《訂單》形式
確定委托乙方加工的產品名稱_____飼料、規(guī)格_____、數(shù)量_____、包裝要求_____、交貨時間_____及提貨方式_____,乙方收到甲方訂單后,三個工作日內未提出書面異議的,視為接受甲方訂單。
二、產品生產及質量要求:
乙方應按照甲、乙雙方確定的產品質量標準及甲方提供的產品配方組織生產。產品生產完成后,乙方應向甲方出具產品化驗分析報告,甲方產品質量管理部有權檢查監(jiān)督化驗分析過程,經甲方產品質量管理部確認并監(jiān)督檢驗合格后,方可視為乙方產品生產完成。如甲方在銷售上述產品過程中出現(xiàn)產品質量問題及客戶投訴問題,經查證核實后屬于乙方原因造成的,應由乙方承擔相關賠償責任。產品質量標準及飼料產品質量認證標準由甲乙雙方另行確定。
三、產品加工費:
(一)經甲、乙雙方協(xié)商一致,產品的加工費為人民幣 元/噸(以生產產出量為準)。上述加工費包括原材料采購費、原材料裝卸費、成品及原材料存儲費、原料及成品的化驗費、成品出庫費、成品裝卸費等費用及原材料、成品場內移動存放費。因市場行情及人工費的變化,需要調整上述加工費的,經甲、乙雙方的協(xié)商一致后,可在上述加工費的基礎上上浮或下降5%。
(二)加工費結算方式為月末結算。
四、市場銷售:
乙方同意甲方在產品包裝及標簽中無償使用乙方的生產批準文號、企業(yè)標準及委托生產等字樣。雙方在制定產品市場銷售價格及開發(fā)市場時,應考慮不影響對方利益,同時加強雙方資源共享,互惠互利,真誠合作。
五、甲方原材料采購方式為自主采購。
原材料貨款由乙方墊付,貨款償還方式為月末結算。甲方與乙方需共同采購原材料時,必須嚴格按照甲方采購原材料的標準采購。原材料到廠后,由甲方采購人員和品管人員進行抽樣檢驗,并送交乙方進行化驗分析,原材料經甲方品管人員監(jiān)督檢驗合格后方可使用。如不符合甲方采購標準的,應退貨處理。乙方應配合甲方安排好原材料的卸車及保存。甲方與乙方應相互共享原材料采購信息,并共同制定采購標準。原材料的使用應按照互惠互利的原則,相互幫助和協(xié)助。
六、甲方的生產、品管人員有權監(jiān)督乙方的所有生產流程并指導工作。乙方必須按照甲方人員的要求投放原材料、操作生產。生產完成后,由甲方品管人員對成品進行檢驗,檢驗合格后方能出庫。
七、原料及成品的儲存?zhèn)}庫。乙方應按照甲方要求向甲方提供原材料及成品的儲存?zhèn)}庫。倉庫必須通風良好且無漏雨、漏水、火災等隱患。若儲存?zhèn)}庫及及生產管理問題(經雙方損耗查證、盤點造成的損失)給甲方造成的損失的,應由乙方承擔相應的賠償責任。
八、甲方應提前一天向乙方報送生產計劃或訂單,以便乙方合理安排生產計劃。如需增加新產品的,應提前叁日與乙方協(xié)調解決。乙方應于接到甲方訂單后48小時內交付甲方符合甲方產品質量標準的產品;若因未按時交貨給甲方造成經濟損失的,由乙方承擔賠償責任。
九、甲方有義務給予乙方技術和管理方面的指導及信息共享。(甲方擁有的核心技術除外)。
十、本協(xié)議甲乙雙方均有對在履行協(xié)議過程中知悉的有關對方的商業(yè)秘密、技術資料、客戶信息及其他信息保守秘密的義務。
本協(xié)議履行期間內及本協(xié)議屆滿或中止履行后三年內,乙方不得以任何形式使用或允許第三人使用甲方獨有的產品配方、生產工藝及客戶信息。
十一、本協(xié)議未盡事宜或對本協(xié)議的變更,應經甲乙雙方協(xié)商一致后,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
十二、執(zhí)行時間:自簽訂協(xié)議日起生效,有效期二年。到期后經雙方協(xié)商可續(xù)簽。
十三、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各一份,自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起發(fā)生法律效力。
甲方:_________ 乙方_________
時間:20______年___月___日 時間:20______年___月___日
簽署地:________________________
關于加工合同范文集錦 篇25
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
關于加工合同范文集錦 篇26
買方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________賣方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等自愿的基礎上,經充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同信守履行。
一 合同組成及內容
1.1 本合同規(guī)范由買方委托賣方承攬加工后,賣方將全數(shù)加工制成品交付買方的一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品的具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法等,按經賣方確認的買方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二 委托加工產品
編號:_________________________________ 名稱:______________________________________ 規(guī)格:_________________________________ 單位:______________________________________ 數(shù)量:_________________________________ 單價:______________________________________ 備注:_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
三 產品價格
3.1本合同價格包含增值稅等各種應由賣方繳納的稅金、買方要求的包裝費,運送到買方指定地點的運費、裝車費及其他可能產生的各項費用等。
3.2本合同價格如因市場行情變化需要調整的,雙方應以書面形式確認,在未能達成價格調整協(xié)議之前,仍按原定價格執(zhí)行。
四 訂單確認
4.1買方以訂單形式將訂貨信息傳真給賣方。
4.2賣方收到買方訂單后,在_____個工作日內確認并回傳交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單、特殊產品及新產品,以買賣雙方另行確認的交貨期為準。
注:大宗訂單:指單品訂購數(shù)量_________以上的產品
特殊產品:指非賣方正常產品。正常產品指買方對賣方原有產品沒有改動的產品
新產品: 指買方提供實樣或圖紙需要賣方新設計、打樣或開發(fā)確認的產品。
4.3 買方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有買方公司公章才生效,否則賣方不得認可該訂單的有效性。
4.4買方傳真給賣方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五 原材料提供
5.1 (用買方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。買方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,賣方對買方提供的原材料需按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知買方調換或補齊。賣方對買方提供的原材料不得擅自更換。
5.2 (用賣方原材料完成工作的),賣方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受買方檢驗。賣方隱瞞原材料的缺陷,或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做產品質量時,買方有權要求賣方重作、返修、減少價款或退貨。
六 技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
6.1買方應當按規(guī)定的日期提供技術資料、圖紙等。
6.2賣方在依照買方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知買方;賣方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。賣方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知買方,因此造成的損失,由買方承擔。
七 質量要求及驗收標準
7.1 賣方所供產品必須符合國家法律法規(guī)(現(xiàn)時生效的法律法規(guī)及合同履行期間出臺并生效的法律法規(guī))和行業(yè)標準規(guī)定的要求。賣方應就所供產品提供有效的檢驗合格的證明。
7.2質量標準:
①按照雙方認定的樣品標準、質量標準或圖紙作為質量檢驗的標準,經檢驗,買方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
②賣方所供產品必須不低于國家標準和相關的行業(yè)標準(即現(xiàn)行的及合同履行期間頒布實施的法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件規(guī)定的強制性和非強制性標準),且不低于賣方的企業(yè)標準。
③具體到貨質量以買方驗收合格為準,若達不到以上指標,買方有權無條件退貨或換貨,所產生的一切費用由賣方無條件承擔。
7.3 買方在收到賣方貨物后十天內對數(shù)量、規(guī)格、質量進行初步驗收。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的 產品或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除買方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由賣方負責返修或退換。
7.4 產品質量保證期限為自交貨之日起兩年。
7.5每年賣方需提供不少于兩次針對本合同約定標的物國家權威機構第三方檢驗報告,如賣方不能及時提供,買方有權抽取賣方的產品送檢,所產生的檢驗費用、抽檢產品費用等由賣方承擔,賣方同意直接從應付給賣方的貨款中扣除。
7.6當事人雙方對委托的定做產品和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由第三方權威或法定監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
八 產品包裝及運輸
8.1 包裝要求:貨物包裝標識應符合中華人民共和國法律、法規(guī)等對有關產品的產地、原材料、用途、警語、保質期及保質條件、生產日期等標識之規(guī)定;買方可要求賣方制作特殊的雨潤包裝;賣方保證貨物的包裝與貨物本身相一致。在計量貨物重量或數(shù)量時,包裝物應予扣除。
8.2 運輸要求:按有利于保護產品品質的方式運輸。賣方保證進入雨潤工業(yè)園的車輛,必須嚴格遵守國家環(huán)境和安全衛(wèi)生方面的法律法規(guī);不允許鳴笛;減速慢行,時速≤5千米/小時;汽車尾氣排放必須經年檢合格,不得有跑冒滴漏現(xiàn)象;運輸原輔料的車輛衛(wèi)生必須達標,不允許用裝化學物品、飼料的車輛運輸原輔料。
8.3發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。
8.4賣方運送貨物發(fā)生的包裝、運輸及保險費用,由賣方承擔。
九 交貨時間與地點
9.1交(提)貨期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)貨的,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
9.2交(提)貨物日期計算:賣方自備運輸工具送交定做貨物的,以買方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定做貨物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做貨物的,以賣方通知的提取日期為準,但賣方在發(fā)出提取貨物通知中,必須留給買方必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
9.3交貨地點為:________________________________________________
十 貨款結算
10.1 付款期限:買方在收到符合本合同約定的產品并驗收合格后,賣方向買方提供增值稅(稅率為17%)發(fā)票。之后買方在________天內履行付款義務。
10.2 付款方式:采取銀行匯票或電匯方式付款。
十一 返利約定
11.1 無條件返利:即基本返利,賣方同意按買方年度訂單總價值的 ____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
11.2 大訂單返利:即有條件返利,指除以上基本返利之外,買方年度訂單量達到一定數(shù)額時賣方給予買方的額外返利,即年度訂單總價值達到______元(大寫:______)時,賣方按照年度訂單總價值的____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
以上返利買方可從應支付給賣方的貨款中直接扣除。
十二 履約方式
12.1 在合同期限內發(fā)生業(yè)務往來不再另行簽訂合同,采用訂單的方式明確訂購產品的名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、交貨時間和地點等事項,賣方收到買方訂單后,如無異議,簽字蓋章確認后傳真或郵寄給買方,賣方收到買方訂單后,如3日內未反饋的,視同確認。訂單傳真件有效,訂單未盡事宜適用本合同的約定。
12.2 本合同期限內達成的訂單未得到全面實際履行的,不受本合同期限的限制。
十三 商業(yè)賄賂之禁止
買賣雙方都同意堅決杜絕商業(yè)索賄、及其他不正當?shù)纳虡I(yè)行為。賣方不得向買方工作人員進行商業(yè)賄賂。商業(yè)賄賂是指回扣、招待、娛樂、購房、置業(yè)、就業(yè)、國內或國外旅游、饋贈、購物折扣、借錢等給買方的個人或其家屬物質或精神上直接收益的開支。另接受買方辭、離職人員和跳槽人員也在本條禁止之列。
十四 違約責任
14.1如賣方拒絕履行交貨義務,須向買方支付該批貨物總貨值20%的違約金,同時買方有權解除合同或要求賣方繼續(xù)履行合同。
14.2如賣方交付產品名稱、規(guī)格或質量不符合合同約定,買方有權拒收,已經接受的,買方有權要求退貨,賣方自接到買方退貨通知后5日內自行將貨物取走,逾期未取走的,買方有權做出處理;同時賣方應向買方支付該批貨物總價值10%的違約金。
14.3未按合同規(guī)定的質量交付定做貨物或完成工作,買方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,賣方應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過返修或調換后,仍不符合合同規(guī)定要求的,買方有權拒收,由此造成的損失由賣方賠償。
14.4交付定做貨物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,買方仍然需要的,賣方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分買方不再需要的,賣方應賠償買方因此造成的損失。
14.5未按合同規(guī)包裝的定做貨物,需返修或重新包裝的,賣方應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。買方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,賣方應當償付買方該不合格包裝物低于合格包
裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.6如賣方逾期履行交貨義務,買方有權根據(jù)實際交易情況追究賣方違約責任。每逾期一天,賣方應向買方支付該次訂單總金額千分之五的逾期違約金,逾期超過5天,買方有權解除合同或要求賣方繼續(xù)履行合同。
14.7未經買方同意,提前交付定做物,買方有權拒收。
14.8異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由買方代為保管時,賣方應當償付買方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.9實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,賣方并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.10由于保管不善致使買方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,賣方應當償付買方因此造成的損失。
14.11未按合同規(guī)定的辦法和期限對買方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知買方調換、補齊的,由賣方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
14.12擅自調換買方提供的原材料或零部件,買方有權拒收,賣方應賠償買方因此造成的損失。如買方要求重作或返修,賣方應當按買方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.13如賣方違反本合同第十三條及保密協(xié)議的約定,則賣方應向買方支付違約金30萬元。
14.14 對賣方違約所應承擔的違約金,買方有權從支付給賣方的貨款中直接給予扣除。
十五 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,賣方可免予承擔違約責任。
十六 爭議的解決
本合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,任何一方可向買方所在地人民法院提起訴訟。
十七 其他事宜
17.1在本合同項下,賣方與買方的關聯(lián)企業(yè)或買方指定企業(yè)發(fā)生的業(yè)務關系,賣方同意將發(fā)票開至買方指定單位。
17.2 本合同簽訂時,賣方需向買方提供其有效資質證件(包括但不限于:賣方授權委托書或介紹信原件、代理人身份證、營業(yè)執(zhí)照副本、稅務登記證、生產許可證及其他相關行業(yè)資質證明的復印件并加蓋公章)。
17.3 為保證產品質量,買方有權到賣方生產車間進行考察。
17.4 本合同以打印版本為準,未經雙方簽字、蓋章確認的刪除、涂改、添加一律無效。
17.5本合同一式肆份,賣方持壹份,買方執(zhí)叁份,經雙方簽字并蓋章后生效(傳真件有效)。
十八 合同期限
本合同期限為: 壹 年,自 ____ 年______月 ____日至_____ 年 ____ 月 ____ 日
十九 合同解除
19.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
19.2 如賣方在規(guī)定交貨期遲延的________日內仍然無法交付貨物,買方有權解除合同。
二十 保密協(xié)議
鑒于,雙方有意發(fā)展業(yè)務關系,其中可能存在一方向另一方提供某些非公開的、專有的信息和數(shù)據(jù)等, 因此,雙方訂立本保密協(xié)議:
20.1保密資料
20.1.1 在本協(xié)議中,保密資料是指任何一方(“披露方”)向對方(“接收方”)以任何方式披露的書面或口頭資料,這些資料包括但不限于:商業(yè)計劃、業(yè)務記錄、市場或技術資料、產品項目、客戶名單、價格、成本結構、財務資料等非公開的、或專有的信息、數(shù)據(jù)等。
20.1.2 “保密資料”不包括下列資料:
20.1.2.1 簽署本協(xié)議前已為公眾所知悉的;
20.1.2.2 簽署本協(xié)議后由于接收方的無過錯行為導致公眾所知悉的;
20.1.2.3 接收方非從披露方正當?shù)孬@悉的;
20.1.2.4 接收方獨立地,并沒有通過直接或間接接觸保密資料而獲得的;
20.2保密性
20.2.1 除非披露方事先書面同意或者特別指出,接收方在知悉保密信息后五(5)年內,應保護披露方的保密信息,并不得披露、復制或者發(fā)布給其他任何個人、企業(yè)或實體。
20.2.2 除了與雙方合作項目有關外,接收方不得為了自身或其他任何人、企業(yè)或實體的利益而利用披露方的保密資料。
20.2.3 除了確須知道的人以外,接收方不得將披露方的保密資料全部或部分地披露給任何下屬公司、代理人、管理人員、董事、雇員或代表人(合稱“代表人”)。接收方同意通知其收到披露方保密資料的代表人,了解有關本協(xié)議條款對上述資料的保密責任。
20.2.4接收方應采取對自己擁有的保密資料的同等照料程度來對待對方向其披露的保密資料,但在任何情況下,對保密資料的照料都不能低于合理程度。
20.2.5 接收方如因政府機關或法院的要求必須披露有關的保密資料時,應當及時將相關事實通知披露方。
20.2.6 接收方應在其意識到披露方的保密資料被盜用或誤用時,接收方應立即采取有效保護措施,并立即告知披露方。
20.3非競爭性
賣方在此承諾,在雙方合作期內及本合同終止后三年內,賣方不會以任何方式(無論是主動方式還是被動方式)與買方的客戶接觸,未經買方書面同意,賣方不得為甲方的客戶提供任何印刷服務,包括但不限于排版、制版、印刷、裝訂、復印、影印及打印。
20.4違約補救
接收方承認披露方的保密信息對于披露方的商業(yè)經營是重要的,且是由披露方以一定的成本開發(fā)出來或由別人為之開發(fā)。任何一方違反本協(xié)議的規(guī)定,應當承擔違約責任。賣方違反非競爭條款的違約金按照其從事印刷服務所得或簽訂承印合同總金額的30%計算;違反其他條款的違約金根據(jù)買方的實際損失賠償。接收方進一步承認違約金或賠償金并不是接收方或其代表人違約的一個充分的補救方法,披露方可以主張法律規(guī)定的其他任何補救措施。
20.5其它事項
20.5.1 本協(xié)議包含買賣雙方的全部理解,取代之前所有有關的書面和口頭的解釋。本協(xié)議非經雙方書面同意不得修改。
20.5.2 本協(xié)議的訂立、解釋和履行,以及雙方由此產生的法律關系,受中華人民共和國法律管轄并依其解釋。雙方如有爭議,應首先協(xié)商解決,協(xié)商不成,應向買方所在地有管轄權的法院提請訴訟解決。
20.5.3 雙方同意,任何一方沒有或延遲行使其權利、特權,并不意味著放棄;任何個別地或部分地行使權利,并不意味著對其它權利或進一步行使權利的排除,也并不排除其它任何權利、特權的行使。對本協(xié)議任何條款的權利放棄不應被視為對違反任何條款而追究責任的放棄。任何棄權須以書面作出,并應由其簽署。
20.5.4 披露保密資料不應被視為限制任何一方:
20.5.4.1 訂立任何進一步的協(xié)議,或與對方談判,或進一步向對方披露信息;
20.5.4.2 與任何第三方就同樣事項或其它任何事項,達成協(xié)議或進行談判。
篇三:
甲方:
乙方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就委托設計事項,雙方經協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行。
一、委托事項:
包裝共款,元不含稅。若實際設計的包裝超過 款,按每款 元( )計算。
二、付款方式:
1、甲方需在合同簽訂之日起兩個工作日內將委托設計總費用的50%付給乙方(乙方收到甲方的款項后作為設計的開始時間);
2、設計完成后,甲方需在二天內由代理人確認,乙方以此為定稿,確認后甲方應當即付清設計費用的全部余款。
三、設計時間:
設計完成的時間為甲方提出設計要求后 個工作日。(因甲方原因耽誤的時間,完稿時間應順延)。
四、知識產權約定:
1、乙方對設計完成的作品享有著作權,但按本協(xié)議約定轉讓甲方的除外;
2、甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權,乙方有權依據(jù)《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任;
3、未被甲方采用的方案,知識產權仍歸乙方所有;
4、在乙方為甲方提供設計方案后,若因商品名稱變化或因乙方設計未達到甲方要求而需要變更設計方案,乙方應修改設計或重新設計以滿足甲方要求;
五 、雙方的權利義務:
(一)甲方權利:
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,以使乙方設計的作品更符合甲方企業(yè)文化內涵;
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;
(二)甲方義務:
1、甲方按照合同約定支付相關費用;
2、甲方有義務提供有關企業(yè)資料或其他有關資料給乙方。
(三)乙方權利:
1、乙方有權要求甲方提供有關企業(yè)資料供乙方設計參考;
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;
3、甲方在未付清款項之前乙方對設計的作品享有著作權。
(四)乙方義務:
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計;
2、乙方需按照合同約定按時交付設計作品;
3、乙方應保證包裝設計的原創(chuàng)性,設計作品不得侵犯第三方知識產權。
六、違約責任:
1、甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的,應當支付全額的設計費用;
2、乙方如提前終止合同,所收取的費用應當全部退回給甲方,并向甲方支付違約金為所收取費用的兩倍;
3、甲方因使用乙方設計的包裝設計廣告侵犯第三方的知識產權,侵權責任由乙方承擔,乙方應賠償甲方因使用乙方包裝設計而造成的全部損失。
七、不可抗力因素:
甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同時,由雙方協(xié)商解決。確實無法調節(jié),則根據(jù)合同法辦理。
八、合同生效:
1、本合同由甲乙雙方簽字蓋章后立即生效;
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
電話: 電話:
代表簽字: 代表簽字:
關于加工合同范文集錦 篇27
甲方:
乙方:
加工,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以(550元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期x月,20xx年x月x日起至20xx年x月x日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
關于加工合同范文集錦 篇28
__________有限公司
產品名稱:______產品型號:______加工類別:______乙方:______乙方代表簽章:______
______年______月______日
編號:______甲方:______甲方代表簽章:______
根據(jù)甲、乙雙方簽訂的外協(xié)加工協(xié)議,甲方委托乙方進行協(xié)議產品的加工,針對此加工合同提出技術要求如下:
一、產品工藝要求
1、乙方生產加工的產品所應達到的質量標準詳見加工合同附件《質量協(xié)議》以及本協(xié)議規(guī)定的產品技術規(guī)格,以上附件需經甲乙雙方簽字確認有效。
甲方有權以書面形式通知乙方,經乙方書面確認后對產品應達到的工藝要求和技術指標進行合理修改和調整。
2、乙方必須嚴格按照本協(xié)議規(guī)定的技術要求對產品生產全過程實施工藝控制,并根據(jù)產品質量穩(wěn)定情況采取相應的工藝改善措施。
為確保乙方生產加工的產品達到本協(xié)議規(guī)定的技術指標,甲方代表將有權對產品進行品質檢驗。
但甲方加強對產品的驗收,并不能減少乙方提供合格產品的'責任。
3、委托加工產品的技術資料和治具由甲方負責提供,資料包括:編程坐標文件、電子一份,紙質受控單一份。
治具包括:錫膏鋼網一張。
乙方簽收甲方資料和治具后須按保密協(xié)議進行管理,并在加工結束后按甲方要求進行返還或銷毀。
治具如被乙方遺失或損壞,需照價賠償。
4、乙方按照甲方要求采用有鉛工藝加工,焊錫類型為6337,錫粉的顆粒應與加工的產品元件大小相適應。
5、焊接基本要求。
按照行業(yè)規(guī)范,要求焊接可靠、不得有虛焊、漏焊(除非缺料特別聲明)“短路”、“元件反向”、“懸空”、“歪斜”、嚴禁“錯焊”等電氣故障現(xiàn)象發(fā)生。
6、焊點要求。
甲方的產品屬于高集成度家電產品,要求100%焊接可靠。
為防止虛焊發(fā)生,焊點應盡可能做到飽滿、圓潤。
7、外觀要求。
加工后的產品應整潔干凈,電路板加工如受到“助焊劑”污染嚴重,應清洗干凈。
二、材料保管和使用的技術要求
1、甲方交付乙方的產品材料,由乙方按材料保存要求進行妥善保管。
尤其是各類靜電敏感元件、類潮濕敏感器件,必須嚴格按照包裝要求進行保存和使用。
確認因乙方原因造成的材料失效,乙方將承擔相應賠償責任。
2、乙方對甲方提供的元器件不做性能指標檢測,按照材料包裝所示要求對甲方提供的元器件進行符合性檢查,如不符合的要求由甲方負責聯(lián)系供應商整改或書面回復提出處理意見。
3、由甲方按貼片物料廢損比例免費提供貼片加工物料給乙方,物料廢損比例超出規(guī)定時直接在乙方的加工費中扣除。
貼片物料廢損比例為:0603封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極管按為3‰;0402封裝貼片電阻、貼片電容、貼片電感、貼片磁珠、貼片排阻、貼片二、三極管按為3‰;
4、乙方在生產過程中發(fā)現(xiàn)異常失效(器件失效大于3‰)的問題,應及時停線查找原因,必要時書面報甲方協(xié)助調查失效原因。
對于小于3‰的器件失效,乙方可自行使用甲方提供的3‰備料進行生產,失效器件判斷由甲乙雙方方共同判定,對于由乙方造成的零部件器件失效,由乙方全額賠償。
三、生產過程技術要求
1、乙方按照甲方提供的生產相關文件(表、產品技術通知、絲印圖、樣機)以及生產材料進行生產;由于設計、生產材料產生的問題,由甲方負責解決;生產過程產生的問題由乙方負責解決。
2、加工過程管控。
乙方應有相應的工程技術部門,在加工前對甲方提供的材料進行識別,必要時進行測試、抽驗。
并根據(jù)甲方提供的加工圖紙或其他文件對產品的加工要求做充分的了解。
在對元件及其位置確認無誤后才能進行大批量貼裝。
如發(fā)現(xiàn)問題應及時詢問確認,不得擅自作主,影響產品質量。
一旦發(fā)現(xiàn)批量“錯貼”,應承擔甲方因此造成的一切經濟損失,包括破損費、誤工費等等。
3、乙方在加工過程中應確保加工過程合理受控。
并保留為達到工藝管控和
質量目標所產生的生產記錄表單,便于甲方查閱。
生產時現(xiàn)場的環(huán)境記錄表、錫膏使用記錄,回流焊溫度曲線,電烙鐵測溫記錄需詳細記錄并保留備查。
4、乙方在生產甲方產品時應按基本要求進行靜電防護和其他過程防護,避免由此造成的產品損傷。
由于乙方生產過程防護不當造成的產品損壞由乙方負責賠償。
3、乙方在批量供貨中,若關鍵工藝更改,應得到甲方質量驗證合格通知后,才能提供更改的產品。
否則,由此產生的質量問題,乙方應承擔全部責任。
3、產品程序燒錄由甲方負責。
如需乙方代燒,需甲方提供軟件和樣機。
4、乙方在產品進行交付時,應提交按照上述技術和質量要求進行成品驗收的報告。
若甲方代表在對產品進行驗收或檢驗過程中發(fā)現(xiàn)產品不能達到本協(xié)議規(guī)定的技術和質量標準,乙方應立即采取有效的措施進行糾正,以確保產品實物質量,必要時甲方可對乙方采取的措施進行驗證。
四、產品包裝、運輸技術要求
1、產品包轉應滿足:確保產品質量和外觀不會因包裝、搬運而受到破壞為標準,盡可能的加強對產品的包裝防護。
并按加工合同要求的包裝方式進行包裝。
2、產品標記。
由于的微型化和多樣性,不同的材料在貼裝后需要分類標記的,乙方應當在包裝箱及出貨單中標記清楚。
每一個包裝箱上均應張貼產品物料標簽。
3、對因乙方包裝不當造成的產品或器件損壞,由乙方負責全部返工和賠償。
五、協(xié)議的生效、終止和其他
1、本協(xié)議書自甲、乙雙方代表簽字、蓋章之日起生效。
2、甲方根據(jù)產品不合格批次率或使用中存在的產品質量問題,有權單方面暫停本協(xié)議和供貨合同。
在分清原因和責任,并確保產品質量后由甲方書面通知乙方重新啟用本協(xié)議的日期后才能恢復正常業(yè)務。
3、本協(xié)議內容發(fā)生更改時,甲方以書面形式通知乙方重新簽定更改后的《技術協(xié)議》。
4、其他未盡事宜隨雙方合作進程逐步協(xié)商進行補充或修改。
六、附注
本協(xié)議一式兩份,甲方保留一份、乙方保留一份、(復印件具有同等效力)。
甲方:______乙方:______加工方
名稱______
蓋章______
經辦人______
簽訂日期______
名稱蓋章經辦人______
關于加工合同范文集錦 篇29
甲方:
乙方:
為明確甲乙雙方的權利義務,維護雙方利益實現(xiàn)雙贏,本著平等自愿的原則,經甲乙雙方協(xié)商,就甲方委托乙方代加工食用油達成以下合同條款,以供雙方共同遵守。
第一條 合同期限
1、合同有效期 年,從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、合同期滿前雙方如需繼續(xù)合作,可于合同期滿前30天雙方重新簽訂合同。
3、某方因特殊原因而不能履行合同時,須提前30天向對方告知經對方同意后,方可解除合同。
第二條 合同內容
1、甲方商標名稱: 。
2、乙方生產許可證號: 。
3、委托代加工產品明細
產品名稱規(guī)格質量等級執(zhí)行標準條形碼
略
4、委托代加工原材料
(1)食用油:由 方提供。
(2)油桶(含瓶蓋、提手等):由 方提供。
(3)商標標簽:由 方提供。
(4)外包裝紙箱(含膠帶等):由 方提供。
(5)其他:如上述(3)、(4)中的標簽和紙箱由乙方提供時,由于存在一定的單批印刷數(shù)量要求(標簽20000張以上/批,紙箱20xx個以上/批),所以約定如下:甲方需給予乙方上述物料制作保證金,標準為 10000 元/規(guī)格/油品;此保證金乙方需在合作結束后一個月內,扣除剩余未使用的上述包裝材料后,返還給甲方。
第三條 權利和義務
1、甲方有權對乙方生產的每批次產品質量、重量及技術要求進行監(jiān)督抽查,乙方需提供符合國家標準的出廠批次檢驗報告,如甲方需要乙方提供國家檢驗機構的檢驗報告時費用需由甲方承擔。
2、乙方有權對甲方的商標進行審核,甲方負責向乙方提供商標注冊授權書。乙方負責提供符合國家質量標準的食用油品及生產許可證號進行分裝。
3、雙方要嚴守商業(yè)秘密,不得以任何理由透漏給第三方。乙方不得以任何形式銷售此合同內的委托代加工產品,因擅自生產、銷售造成的損失由乙方承擔。
4、甲方不得要求乙方生產摻雜使假偽劣產品,乙方不得隱瞞欺詐甲方生產摻雜假偽劣產品提供給甲方。
5、乙方有義務根據(jù)甲方的`要求保質保量完成任務,如產品出現(xiàn)質量問題,由雙方確認或由國家檢測機構進行鑒定,如屬于乙方責任由乙方承擔全部責任,屬于甲方責任由甲方承擔全部責任。出現(xiàn)質量問題后,乙方應與甲方一道迅速作出彌補行動將甲方損失控制在最小范圍內。任何一方出現(xiàn)質量問題,均視為違約。
6、委托代加工需進行在法定機關進行公證和備案,具體事宜由乙方負責辦理,但公證費用(約800元,以實際發(fā)票單據(jù)為準)需由甲方承擔。
第四條 訂單與結算
1、甲方的訂單(見附件)須提前24小時以傳真、電郵等形式傳給乙方為準,確定價格、數(shù)量、規(guī)格、品種、提貨時間。單個訂單數(shù)量要求在 件以上(每件規(guī)格為5Lx4或1.8Lx6等)。
2、每筆訂單實際成交價格根據(jù)當時行情議價后決定,訂單生效后乙方收到甲方全部貨款后按照訂單要求時間內需生產完畢。
第五條 交貨方式
1、甲方提貨時,需帶上經辦人的授權委托書、身份證原件和復印件,及承運人的相關證明資料方可提貨;交貨地點為乙方工廠,乙方負責安排裝車。
2、若在交貨前乙方產品出現(xiàn)問題,由乙方承擔責任;若屬甲方運輸途中因保管不當導致產品變質或包裝破損,由甲方承擔責任。
第六條 違約責任
1、乙方未按甲方的訂單要求時間交貨,甲方有權收取合理的違約金(特殊情況除外)。如甲方沒按下訂單的時間提貨,乙方有權收取合理的違約金(特殊情況除外)。
2、甲乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
3、因甲方提供的商標及授權手續(xù)不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,并賠償給乙方帶來的經濟損失。
4、如乙方擅自銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,乙方應賠償給甲方帶來的經濟損失,并追究乙方法律責任。
第七條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向乙方所在地仲裁委員會申請仲裁,也可向乙方所在地人民法院起訴。在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。
第八條 其他
合同未盡事宜,雙方可另行協(xié)商簽訂補充合同,補充合同與正本合同具有同等法律效力。本合同正本一式 份,甲乙雙方各執(zhí)一份具有同等法律效力。本合同由甲乙雙方簽字(蓋章)生效,至合同期滿后自動失效。
委托方(甲方): 被委托方(乙方):
山東光大日月油脂股份有限公司
法定代表人: 法定代表人:周保華
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
地 址: 地 址:山東省東平縣經濟開發(fā)區(qū)
關于加工合同范文集錦 篇30
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
簽訂合同單位:____________________(以下簡稱定作方承攬方)
經雙方協(xié)商同意,訂立合同如下:
承攬人按下表完成定作人要求的任務:
產品名稱
型號規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
定作人按下表供應原材料:(略)
定作方:
單位名稱(章)
單位地址
關于加工合同范文集錦 篇31
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
關于加工合同范文集錦 篇32
合同編號:_____
乙方必須使用甲方提供規(guī)定的原材料,乙方應在_________年_________月_________日將服飾成品交甲方檢驗合格完成,甲方提供乙方使用的原材料與實際單耗為標準。
甲方:_________乙方:_________
一、委托加工項目
1、委托加工產品:_________ 2、數(shù)量:以甲方下單為準3、單價:_________ 4、交貨期限:按乙方接單日起( )天內交貨。具體時間以訂單為準。 5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準:
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,參照【生產通知單、樣衣、工藝制單】為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產。 2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行。
三、乙方對質量負責的范圍及局限;
1、顏色、尺碼規(guī)格的確認2、繡花、印花、其他特殊工藝的確認3、裁剪工藝、縫紉工藝、的`確認4、其他質量問題的確認、 5、回修率不能超過8總生產量,如有超過范圍按每件扣款五元。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術資料2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。 3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料五.包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝2、甲方指定交貨地點_________ 3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六.結算方式:
1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。 2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:銀行戶名:_________
七、違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20的違約金2、乙方若制造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣___壹___萬元,甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰
3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標,未達到質量要求、技術指標,乙方向甲方支付產品報次賠償金200成本價,6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的500支付違約金
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
甲方:____________乙方:____________
代表人:__________代表人:__________
日期:____________日期:____________
關于加工合同范文集錦 篇33
甲方:_____________________________
乙方:_____________________________
一、本合同是依照《中華人民共和國民法典》訂立的,經過雙方簽字蓋章后,即發(fā)生法律效力,雙方必須嚴格履行。
二、合同條款:(共12條)
1、合同簽定雙方就以下加工零件簽定加工合同。
序號名稱規(guī)格型號數(shù)量單價總價(元)備注
1:_____________________________
2:_____________________________
3:_____________________________
4:_____________________________
5:_____________________________
6:_____________________________
7:_____________________________
8:_____________________________
9:_____________________________
2、自合同簽定生效之日起,甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時,所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格后,甲方可按合同總額的50%支付乙方。
5、所余合同總額的30%在零件裝配調試完成,乙方開具稅率為17%的全額增值稅發(fā)票后,15日內甲方酌情付清余款。
6、合同的交貨日期根據(jù)雙方要求確定,若乙方推遲交貨,違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料有乙方負責,加工完畢后,乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。
8、甲方復檢時,出現(xiàn)加工見不符合圖紙要求、不合格的現(xiàn)象,甲方通知乙方后,乙方負責及時修復或補件;如甲方通知后,乙方未做出補救工作,甲方代替乙方修復或補加工時,所產生的一切費用從合同總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成另部件不合格率在5%以上時,不合格件處理方法除按合同條款的`第六項、第八項執(zhí)行外,再處以合同總額10%的扣款。
10、本合同附件:甲方外協(xié)加工檢驗格式書及加工圖紙,一式兩份,甲乙各執(zhí)一份,與合同具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙,不得外泄,同零件一同交還甲方。
12、合同未盡事宜,甲乙雙方本著互敬互諒的原則協(xié)商解決。
甲方代表:(簽字蓋章)_____________________________
乙方代表:(簽字蓋章)_____________________________
_________年________月________日
關于加工合同范文集錦 篇34
甲方:
乙方:
乙方法定代表人及身份證號碼:
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規(guī)之規(guī)定,本著友好合作、協(xié)商一致的原則,就乙方向甲方提供廣告制作事宜達成如下協(xié)議:
一、合同供貨期限及保證金
甲方委托乙方進行廣告制作,本合同期限為20xx年 月至20xx年 月。為了保證乙方全面履行合同義務(價格/質量/供貨時間等),乙方需向甲方繳納1000元(壹仟元整)保證金,甲方在本供貨合同完成后的半月內, 在扣除相應保證金后將余額退還。
二、合同標的
1、甲方委托乙方進行廣告制作,內容清單詳見合同附件投標報價。
2、乙方根據(jù)甲方提供的樣稿制作。
3、乙方向甲方免費提供上述產品的送貨、安裝及售后質量退換等服務。
三、合同價款
1、單價:見合同附件投標報價
2、價格調整:
如遇材料價格調整時,乙方如需調整相應供貨價格,則應及時通知甲方,且調整幅度應合理。否則,一經查實,甲方可視為乙方在供貨時存在價格欺詐,直接進行相應處罰。當材料價格上漲或下調幅度在10%以內時,本合同報價價格仍然有效,乙方不得借故推遲或拒絕供貨。當材料價格上漲幅度在10%以上時,供貨價格由雙方共同協(xié)商確定。
3、處罰金直接從乙方的保證金與貨款中扣除。
4、執(zhí)行更新價格
甲方在接到乙方的價格調整通知后10個工作日內,給予最終確認(以書面確認單為準)。更新價格確認后即日起執(zhí)行新的價格。
四、支付方式
1、 本合同支付方式為月結(每月20日乙方送清單,甲方審核無誤后應于月底前付款)。若逾期七個工作日仍未付清,則乙方有權終止合同。
2、 貨到甲方指定地點,甲乙雙方共同對產品進行驗收,乙方需提供發(fā)票及甲方訂單,經甲方將產品訂單與產品驗收單對照核實后,確認發(fā)生費用與乙方提供的發(fā)票相符。
3、 在月結算時,乙方需提供普通發(fā)票或廣告行業(yè)專用發(fā)票(稅率為:10%)。
五、安裝及運輸
1、 乙方應為商品提供適宜商品運輸?shù)陌b方式,防止因運輸不當對廣告制作造成損壞,乙方應承擔由此而產生的一切費用或損失。
2、 乙方在安裝過程中如發(fā)生人員傷亡等意外事故由此產生的一切費用或損失由乙方自行承擔。
3、 乙方負責無償將商品運送至甲方訂單所指定地點,運輸過程中,商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
4、 商品運送至甲方指定地點后,由甲乙雙方共同對商品進行檢驗并辦理相關商品移交手續(xù),商品移交后,商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。
5、 運輸費用由乙方承擔。
6、 每次廣告安裝完畢后,必須由甲方驗收,甲方負責人簽字。
六、交貨地點、交貨期限
1、交貨地點:甲方訂單指定地點。
2、交貨時間:甲方下訂單后,以訂單上甲方要求時間為準,如遇采購方有急單,則當日或以最短時間將甲方要求的廣告制作品送到指定地點(特殊商品除外)。
3、乙方向甲方交貨時,必須由甲方驗收,簽字。
七、檢驗
1、貨到后,甲方按訂單內容收貨,廣告品的規(guī)格型號均以訂單要求為準。在交貨時,安裝完畢后,由當事部門主管級以上簽字確認,乙方現(xiàn)場拍照,以郵件形式發(fā)回甲方的策劃部,作為結算時的依據(jù)。
2、甲方收到產品的同時填寫一般產品驗收單,確認產品符合要求后甲方在驗收單上簽字確認。月末結款時以驗收單為準。
3、對于更換的產品需在驗收單上注明,對于增加的產品或價格有變動的產品需另外填寫驗收單。
4、對于應急制作產品按甲方對產品的要求,乙方保證在協(xié)商時間內送到甲方指定地點。
八、質量保證
1、乙方保證所提供所有產品的規(guī)格質量符合甲方的標準。如果廣告制品質量與甲方要求的標準不符,乙方應負責更換;如更換后仍不能達到招標書規(guī)定標準,甲方有權要求乙方重做。
2、在交貨之前,乙方應就產品的品質、規(guī)格、數(shù)量作出準確和全面的檢驗,保證其廣告制品不存在任何瑕疵。
九、售后及其他服務
1、產品在使用過程中如出現(xiàn)質量問題或者不能達到使用要求,甲方可以要求乙方在24小時內進行重做,對于重做的情況雙方需做好驗收。重做費用由乙方自行承擔。
2、乙方應提供有效的聯(lián)系人和聯(lián)系電話,如有變更,乙方應及時、主動通知甲方。每批訂單將指定專人負責跟單送貨,送貨人應佩戴公司標志,遵守相關的規(guī)章制度。如有特殊情況需另行安排人員跟單送貨;將作好送貨情況交接表,以避免因更換送貨人員而耽誤貨物的及時性。
十、環(huán)保和安全要求
1、 乙方承諾所提供廣告制品符合國家環(huán)境保護的有關規(guī)定,并承擔由此造成的經濟損失。
2 、乙方所提供廣告制品不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害,并承擔由此產生的經濟損失。
十一、違約責任
1、合同生效后具有法律責任,甲乙雙方應本著信守合同、友好協(xié)商的原則,處理本合同有關事宜。
2、如乙方未按合同規(guī)定時間,將廣告制品運到甲方指定地點或未按約定時間送到全部廣告制品(經甲方允許可以延期送的產品除外),每延期一日,乙方應向甲方支付一季度總貨款千分之二的違約金,但總計不超過合同總價的百分之五。如遇特殊情況,雙方協(xié)商處理。
4、如乙方提供的貨物質量與甲方規(guī)定不符,甲方有權退貨,并要求乙方承擔甲方由此受到的經濟損失。
5、因甲方所提供的資料不全或需改后制作而造成乙方中斷或工期延誤的,由甲方承擔相應責任。
6、 因不可抗拒外力原因造成不能正常生產時,原合同交貨日期雙方需重新協(xié)商解決。
十二、合同的變更和解除
1、除非遇到不可抗力因素,導致本合同不能履行,未經甲乙雙方一致書面同意,任何單方無權變更合同的內容。
2、 對本合同的任何修改或補充,只有在雙方授權的代表簽字后生效,并成為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十三、其他
1、本合同未盡事宜,應由甲、乙雙方協(xié)商后以書面形式補充,加蓋甲、乙雙方公司印章并經雙方授權代表簽字后生效。
2、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
3、本合同自甲、乙雙方加蓋公司印章,并經雙方授權代表簽字后生效。
甲方: 乙方:
代表:(簽章) 代表:(簽章)
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
關于加工合同范文集錦 篇35
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條 加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________ 定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):_____
地址:___________________ 地址:___________________
_________年______月____日 _________年______月____日
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:_______________