加工合同(二)(精選34篇)
加工合同(二) 篇1
甲方:____電子設備有限公司
乙方:____電子股份有限公司
甲乙雙方經友好協商,甲方委托乙方加工制作20__款POS機模具1套,就雙方合作有關事項特訂立如下合同:
一、模具制作內容
乙方承接甲方委托加工整組模具1套,具體見后附模具清單。甲方提供零件圖紙,乙方根據甲方零件圖紙設計制造相應注塑模具,乙方可根據注塑件的特點經甲方同意對甲方提供的零件圖紙進行修改,確保所注塑零件無注塑缺陷并有足夠的強度。
二、模具壽命
乙方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由乙方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
三、模具驗收
1、由甲方對乙方的模具進行驗收,經乙方模具小批量加工的部件尺寸及公差必須符合甲方圖紙要求(塑膠件表面無披鋒、縮水、頂白、夾水紋等缺陷)。并向甲方提供模具清單及結構圖。
2、模具必須合理加裝冷卻水系統。
3、每套模具應配備吊環、水嘴、鎖扣、澆口套及易損件(如頂桿等附件)。
4乙方負責將模具運輸至甲方指定的`到貨地點(國內),運輸費由乙方承擔。模具應由木箱包裝,并確保模具運輸安全。、
四、模具價格
整組模具含17%增值稅總價(RMB)捌拾貳萬零三百元整,具體見附表
五、付款方式
合同簽訂后,且模具打出合格產品并驗收無誤后全額付款,總價,即¥820300。
六、完成時間
甲方于合同簽訂之后乙方必須收到最終圖紙,完成所有模具的第一次試模工作,并免費提供10套樣件供甲方試裝,如因甲方原因造成的模期延誤,乙方不承擔責任。然后根據甲方意見進行改模。在甲方提出改模意見后,乙方須按甲方意見五天內完成改模、達到甲方要求并免費提供10套樣件供甲方試裝。當甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則乙方不需向甲方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結果影響很大,則由甲乙雙方根據改模情況協商解決,由甲乙承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因,因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模,甲方不承擔任何責任。
七、模具及相關資料所有權
驗收合格后的模具及所有相關資料所有權為甲方所有,乙方必須為甲方所有的設計方案及技術資料保密,不得向第三方泄露,更不可轉讓。
甲方如需乙方代為保管模具,乙方必須按本合同第二條內容執行。
八、本合同附件具有合同的同等效力。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
代表簽字:
代表簽字:
時間:時間:
加工合同(二) 篇2
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
加工合同(二) 篇3
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的.理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:__________________
__________年______月____日
簽訂地點:_______________
定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:___________________
_________年______月____日
簽訂地點:_______________
加工合同(二) 篇4
一、簽定時間:_____?年__?月__?日交貨地點:_____________
制單№款號?、貨品?、名稱?、?數量?、貨期?、單價?、每?件?、成本價?、備注
________、?____、?____、____、?____、?____、____、____、____
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工,明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供,其費用由___方承擔。線的供應商:______線價:_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數量的零售價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失的,以每千件為單位,三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、大貨送甲方做尾部工序的,發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況,通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫的,甲方尾部幫手配片、返執,甲方則扣除乙方返工工時,按每小時3.00元計算,在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料,按制單裁數規定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收的。布料、物料如有質量問題不能生產,應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本的:鳳眼0.1元/粒,鈕門0.025元/粒,打棗0.018元/粒,剪線0.2元/件。
十一、結算方式:按甲方實際出貨數量結算,5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計),超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算,如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度,如因合同或其它產生爭議,協商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):_____________?乙方(加工方):_____________
地址:_____________________地址:______________________
授權代表:__________________?公司蓋章:___________________
授權代表:__________________?公司蓋章:___________________
日期:______________________日期:_____________________
加工合同(二) 篇5
甲方:____________________(定做方)
乙方:____________________(承攬方)
雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2.甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(____元/㎡),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1.通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1.甲方違背合同第一條(2款)時以(____元/㎡)的1倍支付乙方違約金。
2.乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,____年____月____日起至____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
加工合同(二) 篇6
甲方:武漢魯邦建材有限公司 合同號:
乙方: 簽訂日期:
經甲、乙雙方協商一致,簽訂本加工合同。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價(元/件)金額(元)交期備注
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數量加入。并要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求: 甲方提供包裝 。
六、結算方式及期限: 現款現貨 。
七、解決合同的糾紛方式:如果雙方發生合同糾紛,應協商解決。協商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
合同約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章): 單位名稱(章):
委托代理人: 委托代理人:
加工合同(二) 篇7
甲方:
乙方:
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于X人民法院處理,案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商,協議如下:
一、甲乙雙方協商一致:同意由乙方一次性向甲方支付X元以了結號案件糾紛。
二、款項的支付:先由甲方向乙方開具上述款項發票(發票稅率為3%,因甲方之前已因本案開具了發票X元由乙方抵扣,現在甲方只需向乙方開具發票X元),乙方在收到發票后二個工作天內向甲方支付加工款X元,甲方收到該款項后應在三個工作天內向法院申請號案的撤訴
(備注:甲方應在乙方付款后三個工作天內向X人民法院郵寄或現場提交撤訴申請;因乙方已提管轄權異議上訴認為案件由A法院處理,若法院因程序問題未能及時接受撤訴申請并認為要等管轄權異議上訴的結果出來再辦理,如乙方管轄權異議上訴被駁回,甲方應在收到該結果后三個工作天內再次向法院郵寄或提交撤訴申請;如乙方的`管轄權成立,法院將案件移送給A民法院處理的,甲方應在收到A法院的受理通知后三個工作天內向法院郵寄或現提交撤訴申請。)
三、雙方確認:自乙方履行協議第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
四、違約責任:如乙方在收到發票后未按第二條約定支付甲方加工款X元,甲方不作撤訴處理,并可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務,甲方未在規定的時間內及時向法院提出撤訴,視為甲方認可乙方已經履行完畢本協議約定的全部義務,號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金X元(備注:如甲方未能及時處理撤訴是因為乙方的管轄權異議引起的,甲方按照以上第二點括號的備注內容履行不能視為違約)
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
甲方:
______年______月______日
乙方:
______年______月______日
加工合同(二) 篇8
甲方:_______
乙方:_______
一、本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的,經過雙方簽字蓋章后,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
二、合同條款:(共12條)
1、合同簽定雙方就以下 加工零件簽定加工合同。
2、自合同簽定生效之日起,甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時,所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格后,甲方可按合同總額的50%支付乙方。
5、所余合同總額的30%在零件裝配調試完成,乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票后,15日內甲方酌情付清余款。
6、合同的交貨日期根據雙方要求確定,若乙方推遲交貨,違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料由乙方負責,加工完畢后,乙方負責加工件運送至甲方所在地的.運費。
8、甲方復檢時,出現加工件不符合圖紙要求、不合格的現象,甲方通知乙方后,乙方負責及時修復或補件;如甲方通知后,乙方未做出補救工作,甲方代替乙方修復或補加工時,所產生的一切費用從合同總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時,不合格件處理方法除按合同條款的第六項、第八項執行外,再處以合同總額10%的扣款。
10、本合同附件:甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙,一式兩份,甲乙各執一份,與合同具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙,不得外泄,同零件一同交還甲方。
12、合同未盡事宜,甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表:_______(簽字蓋章)
乙方代表:_______(簽字蓋章)
日期:_______
加工合同(二) 篇9
甲方:________________________
乙方:________________________
第一條 乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。
第四條 材料由_________方負責。
第五條 若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。
第六條 驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。
第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。
第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條 乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。
第十條 按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。
第十一條 試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分等級。
第十三條 付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。
第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章):________________
_________年________月_______日
乙方(簽章):________________
_________年________月_______日
加工合同(二) 篇10
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:
1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
甲方(蓋章):____________ 乙方(蓋章):____________
代表人(簽字):__________ 代表人(簽字):__________
開戶銀行:________________ 開戶銀行:________________
帳號:____________________ 帳號:____________________
電話:____________________ 電話:____________________
_________年____月_______日 _________年____月_______日
簽訂地點:________________ 簽訂地點:________________
加工合同(二) 篇11
被委托方:(以下稱乙方)
甲方委托乙方加工印花產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條 、代加工內容。
甲方委托乙方為其加工印花,加工數量,花版圖稿,標準,質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另作報價單。
第二條 、甲方責任。
1、 按計劃分季度委托乙方為其加工甲方印花產品。
2、 向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、 向乙方提供加工圖稿、面料、數量、技術要求、交貨時間等。
4、 甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見建議,確認的樣品驗收貨品。
5、 甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
6、 甲乙雙方嚴守商業秘密。
·本協議所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣板提供給其他生產商。
第三條 、乙方責任。
1、 加工產品交貨期:
甲方按面料到達的計劃提前知會印花廠:貨期根據雙方協定為 5 天,自由甲方正式通知乙方提布之日起開始計算貨期。
2、 請加工廠按足我司印花辦要求做貨。
3、 加工產品的質量技術標準及要求:
1) 大貨生產前乙方必須要做產前板給甲方確認尺寸工藝等,經甲方核準確認簽字為驗
貨標準。如乙方未能及時提供產前板確認,引起的一切后果均由乙方承擔。
2) 乙方須采用環保漿料,確保印花產品符合F/73025-20xx的標準。
第四條、 交貨數量及交貨期違約。
1、 合格產品按加工費結算,次品回收不計算加工費。
2、 因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價2%的違約金。
3、 凡違反本合同之其他各項條款的,甲方有權對乙方處5000元以下罰款。
第五條、本協議發生糾紛時,應本著友好協商的態度解決,在協商不成時,任何一方可以向所在地人民法院提出訴訟。
本協議一式兩份,雙方各執一份,經甲乙雙方加蓋公章或合同專用章后即具法律效益。以上條款經雙方協商同意后,簽字確認即日生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
加工合同(二) 篇12
甲方_________與乙方_________簽訂條款如下:1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定
產品名稱型號規模單位數量單價(元)總價金額 十萬千百十元角分 合計人民幣(大寫)2.交貨辦法
(1)交貨地點:______________________________________________________。
(2)運輸:由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以____罰金賠償對方損失
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執一份。
(5)貨物運達站__________________________________________。
(6)收貨人______________________________________________。
(7)合同糾紛的處理______________________________________。
加工合同(二) 篇13
甲方(定作方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
乙方(承攬方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
經甲乙雙方友好協商,依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況
1、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
2、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
3、品名 ,規格 ,數量 ,單價 ;
總金額(含稅價):人民幣 元整(小寫¥ )。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日起 個工作日內,乙方負責按甲方要求制作
樣品,經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶,確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認),運費由 承擔。
四、質量要求及技術標準
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標按國家或行業標準。
五、驗收方法、標準和期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限
合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款,計人民幣 元整(小寫¥ ),雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起 日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的`樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向 人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方(簽章):
______年______月______日
乙方(簽章):
______年______月______日
加工合同(二) 篇14
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
加工合同(二) 篇15
委托方:(以下簡稱甲方)
受托方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮鞣制,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣制,質量標準以甲方要求為準,價格雙方按照同期市場價格為標準。
第二條
1、向乙方提供甲方生產授權委托手續。
2、乙方提供加工品的質量標準要求。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見和建議,確認后驗收貨物。
4、甲乙雙方嚴守商業秘密。
本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。甲方不得把乙方設計的生產樣版提供給其他生產商。
5、甲方負責貨物的往來運費。
第三條
1、乙方需嚴格按照甲方的委托內容及要求從事加工活動。
2、按照甲方確定的質量標準進行加工,正常損失不超過1%,非正常損失由乙方按照同期市場價格進行賠償。
3、乙方不得將甲方提供的質量標準要求用于其他需求者。
4、嚴格遵守甲方商業秘密。
甲方責任乙方責任
第四條付款方式及交貨地點
甲方遵守貨到付款,采取銀行結算。
第五條
1、乙方未按照甲方生產質量標準加工的,按同期市場單價賠償甲方。
2、凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨物價值30%的違約金。
3、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
第六條合同有效期限違約責任
本合同一式兩份,甲、乙雙方共同簽字蓋章,本合同自簽訂之日起生效,未盡事宜另補充說明,并具有同等的`法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
本合同甲方委托乙方進行新產品的刀具及工裝的購買,乙方接受委托并為甲方在雙方經過平等協商,達成如下協議,并由雙方共同恪守。
1、產品型號及名稱:(零件清單見附表)本合同總金額:¥42585肆萬貳仟伍佰捌拾伍圓整(小、大寫)。
2、技術及質量要求:按照國家行業標準執行;
3、驗收標準、方法:甲方負責驗收,標準按國標要求執行;
4、交貨地點及運輸費用:華德集團液壓閥分公司,運輸費用由乙方承擔;
5、結算方式及期限:合同產品全部交付后30天全款支付給乙方;
6、解決合同紛爭的方式:協商或北京法院仲裁;
7、本合同一式肆份,雙方各執貳份,具有同等法律效力。本合同經雙方簽字、蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
委托方(甲方):
被委托方(乙方):
甲方委托乙方全年加工掛面產品,為了維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關委托加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條委托加工內容
甲方委托乙方全年加工掛面產品.乙方供給甲方的價格以乙方出廠價格為準,合作期間乙方不得私自調高價格(非人為因素的原料價格上漲因素除外)。產品質量要求如下:
1、產品凈含量誤差不能超過±3克。
2、包裝整齊,版面清晰。
第二條甲方責任:
1、按照合同要求分批次下訂單委托乙方加工掛面產品。
2、向乙方提供甲方營業執照、稅務登記證等法律證件復印件并加蓋公司鮮公章。
3、每次訂貨需提前給乙方提供訂單,并在訂單中向乙方表明加工規格、數量、產品標準要求、交貨時間等。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣品和產品標準進行驗收貨品。
5、甲方應嚴守乙方的商業秘密。
6、甲方負責運輸。
7、甲乙雙方合同終止后剩余包裝材料歸甲方所有,甲方按剩余包裝材料的數量按當時市場價格退還乙方現金。
8、甲方同意乙方使用張國華的人名權、肖像權。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求進行委托加工生產。
2、按照合同約定的規格、數量、產品標準、生產期限等相關要求加工,不得以任何形式和理由超過和短缺訂單數量或任意延期交貨。
3、負責原材料的采購、驗收、加工過程控制。
4、向甲方提供產品說明、生產許可證號、產品標準號、保質期及保存條件、廠名廠址。
5、嚴守甲方的商業秘密,不得將甲方訂單的數量、價格告知第三方。
6、乙方應確保所供產品的質量(按國家標準執行)。由于乙方產品質量原因導致甲方在產品保質期內銷售過程中出現的質量問題及由此給甲方造成的經濟損失由乙方全部承擔。
第四條付款方式:
乙方保質保量生產結束后,全款交付,款到發貨。
第五條驗收標準:
根據國家標準及訂單要求。
第六條違約責任:
甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為12個月,自年月日至年月日止,具體每批產品生產、交貨時間以甲方訂單為準。
第八條合同如遇爭議,甲乙雙方可協商解決。
第九條本合同正本一式二份(補充協議、傳真件、原件具有同等法律效力)經雙方法人代表或公司代表簽字蓋章后生效。
第十條其他未盡事宜另行訂立。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工合同(二) 篇16
甲方(委托方):_____________________________________
乙方(加工方):_____________________________________
甲、乙雙方經友好協商,本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則,就乙方長期承接甲方委托的加工制造業務長期合作事宜達成如下協議:
一、合作關系概述
1.1乙方長期承接甲方委托的加工制造業務,并保證產品的生產、質量及提供優質的服務。
1.2乙方為甲方加工制造的產品,不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經營銷售權,以及產品的技術、專利負有保密責任。
1.3甲方與乙方根據本合同,協商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單,安排生產加工制造。
二、產品的訂做及定價
2.1為確保甲乙雙方長期的合作關系,乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時,雙方協商在保證質量的`前提下,調整價格。
三、產品名稱、加工方式
3.1加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
3.2甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求,乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
四、產品的來料及成品檢驗
4.1在生產制造之前,由甲方提供產品的樣品,經乙方制作樣品并以書面的樣品確認書提交甲方檢驗,檢驗合格后雙方各執一份確認書和封存樣品,按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。
4.2產品執行的質量標準,應由甲方給予相關檢驗標準文件。訂單另有約定的,按照訂單新約定的文件執行。
4.3乙方保證,所制作的產品的實際技術參數符合訂單標識記載的技術參數。
五、包裝和運輸
5.1乙方向甲方提供合格產品,須按照甲方要求的包裝,貼標識。訂單另有約定的,從約定。
5.2交貨方式、地點:甲方所在地的倉庫,或另有約定的地點。
5.3輸送的費用由乙方負擔,雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。
六、結算方式及期限
6.1雙方簽訂合同后,將以此合同作為基礎,每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對甲方確認訂單以后,按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的,從約定。
6.3付款結算方式約定:月結,當月產品月底之前出貨,檢驗合格驗收之后,次月初對賬完畢無誤之后,月底前結清所應付款項;甲乙雙方對于付款進度以及結算方式另有約定的,從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失,由乙方承擔。
7.2如果發生糾紛,雙方應本著互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本合同有效期為_____年,自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約,則合同作廢。期滿如雙方再商定續約。本合同經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協商后增加補充協議,補充協議經雙方認可后與本合同具有同等法律效力。
7.4本合同一式二份,乙方一份,甲方一份。
甲方(章):__________________乙方(章):____________________
甲方代表:__________________乙方代表:____________________
地址:______________________地址:_______________________
電話:______________________電話:_______________________
日期:____________________日期:_______________________
當事人雙方應遵守以下基本原則:
1、承攬方必須具備履約能力和條件。
《合同法》第253條:承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事
人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果
向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同。
第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承
攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第255條承攬人提供材料的,承攬人應當按照約定選用材料,并接受定作人檢驗。
《加工承攬合同條例》已經廢止。
2、定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求,承攬方不得擅自改變定作方的要求。
3、當事人雙方必須遵守《經濟合同法》的規定,貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則,否則,視為無效經濟合同。
加工合同(二) 篇17
甲方:
乙方:
甲方問乙方訂制家具(仿古沙發)一批,為明確雙方責任及權益,根據《合同法》有關規定,經雙方協商制定合同如下:
一、訂制內容:
沙發白坯半成品和油漆成品
加工,以雙方認定的樣品為準。
二、合作形式:
甲方向乙方訂制加工沙發一批,甲方提供原生態板材,約計五十個立方米,乙方負責白坯半成品及油漆成品加工。
三、乙方根據甲方提供的沙發樣品及件數核算實際用料方數。
_________________________________________________________________
四、甲方加工件數:
五套沙發(1+2+3)+2
五、合同加工單價:
壹套單價12000元,總價60000元,含油漆輔料,大寫陸萬元整。
六、付款方式:
甲方在合同簽定之日起向乙方支付加工費總額的50%作為之前開支費用,余款在提貨之前付清。
七、交貨方式:
㈠、乙方在收到甲方款之日起開始計算,四十五日伍套全部交貨。乙方在收到通知之日,一日不提貨,甲方收取乙方倉庫存放費,按每天百元計算,依此類推,到提貨日期止,算清現金。㈡付清加工費余額,一次性提貨。
八、交貨地點:
甲方自提。
九、雙方發生爭議:
雙方的協商,協商不成的則可向有管轄權的人民法院訴訟。
十、本合同一式貳份
甲乙雙方各執一份,一經簽訂具有法律效力,雙方必須共遵守,合同條款至雙方完成后自行終止。甲方(簽章):乙方(簽章):
代表(簽章):
代表(簽章):
電話:
電話:
日期:
日期:
加工合同(二) 篇18
甲方(發包方):
乙方(承包方):
家庭住址:身份證號:甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關法律法規的規定,經平等協商,甲方將本廠的“紅磚生產”承包給乙方,達成以下協議:
第一條:承包方式及要求
1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產人員獨立管理與核算。
2、乙方生產所需要的工人由乙方自主招聘與甲方沒有勞動合同關系,生產期間所發生的輕工傷,花費在壹萬元以內者,由乙方承擔,如發生人身損傷事故,花費在壹萬元以上者,由甲乙雙方共同承擔,各自承擔費用的50%。
第二條:承包定額及費用
1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔,在確保原材料的滿足供應下,乙方_____年必須完成生產合格標磚_____萬塊,計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整),如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協商共同承擔。
2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠,甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產期間分批累計扣除)
第三條:雙方的責任和義務
1、甲方開機之前,要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養,移交給乙方使用和管理,確保乙方正常進行生產,如有損壞或丟失,由乙方及時購買補充,不得影響正常生產。
2、甲方對乙方生產的產品質量有權進行監督不合格產品不入庫,但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3、工資結算,甲方每月分二次對賬結算付給乙方承包費用,不得拖欠。
第四條:違約責任及獎罰制度
1、乙方必須完成年產量_____塊標磚,每超過_____塊獎給乙方_____元獎金,如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款,本合同生效后,雙方必須嚴格執行,不得違約。
2、乙方及其工作無論任何情況下,不得干擾甲方經營,不得阻塞圍堵甲方經營場所,否則,每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費,相反如由于甲方與當地群眾或土地糾紛所造成影響乙方正常生產,同樣付給乙方五千元的損失費。
3、合同期間,雙方要坦誠相待,精誠合作,團結一致,做到勤溝通,勤協調,遇到問題和困難及時處理,保證完成年生產任務,做到大家都賺錢,都高興。
4、本合同未盡事宜,雙方協商補充,補充協議與本合同具有同等效力,本合同在執行過程中,如發生爭議,雙方盡量協商解決,如達不成共識,可在當地法院訴訟解決。
5、補充說明:如遇到特殊情況,磚廠確實無法正常生產時,所定產量按當時能生產多少算多少,不計獎罰。
6、甲乙雙方須遵守合同條例,任何一方不得違約,若有一方違約,應一次性賠付對方違約金_____元。
7、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方自簽字之日起生效。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
加工合同(二) 篇19
合同編號:
定作人:___________________
承攬人:___________________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物名稱
規格型號
計量單位
數量
價金
交貨期限及數量
單價
金額
合計人民幣金額(大寫):
第二條 定作人提供的材料
材料名稱
規格型號
計量單位
質量
提供日期
消耗定額
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:_______________________________________________________________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:___________________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:_______________________
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的______日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:___________________________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:_________________________________
第十二條 報酬的結算方式及期限:___________________________________________
第十三條 定作人在______年______月______日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條 本合同解除的條件:___________________________________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:___________________________________________________________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
(一)提交______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:_______________________________________________________
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話: 電話: 鑒(公)證機關(章)
開戶銀行: 開戶銀行: 經辦人:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
____年____月____日
監制部門:印制單位:
簽約地點:簽約時間:
加工合同(二) 篇20
全文
合同編號:_________
定作人:______ 簽訂地點:_________
承攬人:______ 簽訂時間:__年__月__日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
-----------------------------------------------
|加工物|規格|計量| | 報酬 | 交貨期限及數量 |
| | | |數量|-----|--------------------------|
|名稱 |型號|單位| |單價|金額|合計| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|
| 合計人民幣金額(大寫): |
-----------------------------------------------
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
----------------------------------
|材料|規格|計量| | | | |
| | | |數量|質量| 提供日期 | 消耗定額 |
|名稱|型號|單位| | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | |
----------------------------------
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________________________________________________________________________________________________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:_______________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:_______________________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:__________________________________________________________________
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:_________________________________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:__________________________________________
第十二條 報酬的結算方式及期限:_________________________________________________
第十三條 定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條 本合同解除的條件:___________________________________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:_______________________________________________________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:
(一)提交________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:_______________________________________________________________________________________
-------------------------------------
| 定 作 人 | 承 攬 人 | 鑒(公)證意見: |
| | | |
|定作人(章): |承攬人(章): | |
| | | |
|住所: |住所: | |
| | | |
|法定代表人: |法定代表人: | |
| | | |
|居民身份證號碼: |居民身份證號碼: | |
| | | |
|委托代理人: |委托代理人: | |
| | | |
|電話: |電話: | |
| | | |
|開戶銀行: |開戶銀行: |鑒(公)證機關(章) |
| | | |
|賬號: |賬號: |經辦人: |
| | | |
|郵政編碼: |郵政編碼: | 年 月 日 |
-------------------------------------
監制部門: 印制單位:
加工合同(二) 篇21
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20__)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
加工合同(二) 篇22
合同簽訂地:
甲方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:?乙方:?地址:?郵編:?電話:?傳真:
法定代表人:
甲方委托乙方加工本合同中成品,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
注:以上費用含17%增值稅。?第二條?加工成品質量要求?符合甲方的圖紙要求。
第三條?技術資料、圖紙保密原則?未經甲方書面同意,乙方不得向第三方提供和透露本項目的圖紙及技術資料,其中模具廠及機加工協作廠除外。乙方在未經甲方許可的情況下,不得使用甲方模具向第三方提供鑄件。任何情況下,甲方不得將乙方的生產工藝及技術透漏給第三方。?第四條?貨款支付
合同簽訂日起三天內,甲方支付乙方50%產品預付款,產品生產完畢發至甲方之前需支付40%貨款;余下10%作為質量保證金,發貨30天內,甲方支付10%貨款,乙方給甲方開具增值稅發票。因鑄造或加工產品報廢,造成成品不足時,乙方需在40天內補齊。?第五條?驗收標準和方法
按照附件、雙方簽署的圖紙、資料、技術規范與行業標準進行驗收。每批零件乙方需提供如下檢驗報告:
1.?鑄件化檢驗報告;
2.成品尺寸抽檢報告(每批產品每個規格抽檢3件);
3.硬度檢驗報告。?第六條?交貨地點、包裝及運輸方式
交貨地點為乙方北京工廠。乙方只能對零件做簡單的防磕碰包裝(鐵桶+泡沫)。如因運輸和包裝造成零件損傷,乙方不負責。如需單獨包裝,甲方需另外支付包裝費用。乙方可應甲方要求協助安排運輸,但風險及費用歸甲方承擔。?第七條?不可抗力
合同雙方由于不可抗力的災害或確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,可免予承擔經濟責任。
第八條?違約責任
雙方應嚴格履行合同條款,如有違約,違約方應賠償雙方相應經濟損失。?第九條?糾紛的處理
合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成向合同簽訂地_____機構申請_____;該_____為終局裁決,對雙方均有約束力。_____費用由敗訴一方負擔。?第十條?其它條款
1.本合同自乙方收到甲方預付款起生效。
2.合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3.本合同正本一式二份,甲方和乙方各執一份;具有同等法律效力。
4.合同雙方工作往來文件,經雙方認可的傳真件有效。
甲方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
乙方:?開戶銀行:?帳號:?代表簽字:?蓋章:?簽訂日期:
加工合同(二) 篇23
協議號:
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
電話:
傳真:
甲乙雙方經友好協商,就甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料業務達成以下協議:
一、甲方委托乙方代理進口鹽漬牛皮及輔料,乙方接受甲方的委托。詳細條款參見合同(編號)。
二、雙方責任義務:
(一)甲方責任:
1.負責與外方商定所有合同條款,并對合同的全部內容及交貨內容負責。
2.及時向乙方支付定金及貨款。定金為合同總金額的25%,于雙方協議簽訂三日內支付,其余75%貨款由甲方提供工廠擔保,并于信用證開出后十天內付清,擔保函是本協議不可分割的一部分。
3.按時支付乙方代理手續費,比例為合同金額的.3%,于協議簽訂三日內支付。
4.預付港口一切費用(報關、接貨、滯報、滯箱費等),預計為元(根據實際費用結算金額,多退少補)。支付銀行利息(二個月,金額為)及銀行費用。
5.保證該票貨物進口加工后以得利公司名義再出口,詳見雙方出口代理協議。
(二)乙方責任
1.根據甲方提供的外銷合同條款對外簽約,祥見合同(編號)。
2.負責辦理進料加工手冊及其它相關手續。
3.負責代甲方辦理報關、接貨等手續。
4.及時將有關單據轉交甲方。
5.如發生索賠等經濟糾紛,乙方可在甲方委托下,代辦有關涉外手續。
三、甲乙雙方應各自履行職責義務,如在各自職責范圍內出現問題或發生損失由各自承擔責任。
四、本協議未盡事宜,雙方另行協商解決。
五、本協議與甲方出具的擔保函同時生效。
六、本協議一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
年 月 日
年 月 日
加工合同(二) 篇24
委 托 方:簽 訂 地 點:
承接方: 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期:年月日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定,經雙方協商, 簽訂本合同,共同信守。
第一條:廣告承攬要求。
1.1 項目(制作)
1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號
1.3 發布地點或形式:
1.4 顏色:
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起止日期及時間:
第二條:費用及支付方法
2.1 費用
本次活動總金額為 ,(大寫 圓整)
2.2 結算方式和期限:
第三條:驗收方式及時間:
第四條:違約責任
4.1 委托方中途廢止合同,向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的,每逾期一天,按所欠款項的 1% 償付違約金。
4.3 其他違約責任,按《加工承攬合同條例》執行。
第五條:糾紛解決方式
發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第( 2 )項規定辦理。
1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;
2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。
第六條:雙方商定的其他事項:
第七條:附則
本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。
委 托 方:連云港之星汽車銷售有限公司承 攬 方:
單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)
地址: 地址:
委托代理人: 委托代理人:
加工合同(二) 篇25
合同編號:
委托方:
地 址:
郵碼:電話:
法定代表人:
受托方:
地 址:
郵碼:電話:
法定代表人:
有限公司委托 有限公司加工 牌掛面(包括普通掛面、花色掛面),經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 委托加工產品的品種與規格
品種規格
第二條 委托方(甲方)權利和義務
(1)合同履行期間,委托方必須具備掛面檢驗能力、質量安全保證體系和風險控制能力。
(2)合同簽訂之前,委托方必須對受托方的生產條件、生產技術水平、質量管理狀況及執行委托方注冊產品標準的能力進行詳細考查。
(3)合同履行期間,委托方必須向受托方派駐管理人員,對掛面生產質量進行全過程指導和監督,對委托加工食品的質量負責。
(4)委托方向受托方提供的商標和標識必須是經有關部門認定合法有效的。
(5)合同履行期間,委托方有責任對委托加工的掛面所使用的原料、輔料、包裝物等產品查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件,以確定產品的質量和受托方是發否有資質。
(6)委托加工的掛面全部由委托方銷售,委托方在接收委托加工的掛面后,
必須批批檢驗,不合格掛面不得銷售,必須退回受托方。
(7)委托方負責按《食品標識規定》、《預包裝食品標簽通則》等法律、法規等要求,設計、審核包裝版面:掛面的.最小銷售包裝必須在標簽的同一展示版面上,并分別標注委托方和受托方的企業名稱、生產地址、電話和受托方的生產許可證編號。
第三條 ,受托方(乙方)權利和義務
(1)嚴格按照LS/T 3212 《掛面》、LS/T 3213《花色掛面》的標準要求進行加工。
(2)負責和委托方(甲方)一起查驗輔料、包裝物以及相關產品的許可證和產品合格證明,以確定產品百分之百的合格 。對無法提供合格證明文件的食品原料,負責按照食品標準進行自檢或者外檢。
(3)合同履行履間,受托方(乙方)必持續保證具備掛面生產條件、生產技術水平和應有的質量管理狀況,以確保委托加工產品質量安全。
第四條 原料、輔料、包裝的提供
(1)小麥粉由受托方(乙方)按照甲方要求自行生產供應
(2)輔料必須從合格供方購進,入廠時雙方花共同批批檢驗合格證明文件。
(3)包裝必須從合格供方購進,版面設計由委托方(乙方)負責審核。
第五條 委托加工的數量及加工費用
本合同委托加工的總量原則上不超過 噸,由甲方每月向乙方下達生產計劃,受托方按生產計劃規定的品種、數量進行加工并按實際加工數量結算加工費。
加工費用按當時面粉價格/噸加工費用
第六條 檢驗與驗收
1.受托方(乙方)應按標準的要求每批進行檢驗,并向委托方(甲方)提供檢驗報告。
2. 由委托方(甲方)按照合同規定的質量要求進行檢驗、驗收。
3. 對驗收不合格的產品,由受托方(乙方)負責退換。
4 當事人雙方對產品質量在檢驗中發生爭議時,可將有爭議的產品向省級以上質量監督檢驗機構送樣檢驗并以檢驗報告作為仲裁依據。
第七條 產品運輸辦法及費用負擔
受托方(乙方)負責將產品送到甲方指定地點,運費由乙方承擔。運輸過程中如發生丟失、短少、破損、雨淋、污染等食品質量、安全事故,責任及經濟損失由乙方承擔。
第八條 交貨的時間和地點:
交貨時間和地點由雙方另行商定并嚴格履行,任何一方要求提前或延期交貨,應當事先與對方達成協議,并按協議執行。
第九條 結算方式及期限:
采用月結形式,每月5日之前,雙方核對上月加工數量及相關費用,無異議后,10日之前將費用匯至受托方(乙方)帳號。
第十條 違約責任:
1、受托方(乙方)不能按照委托方(甲方)的要求按時提供產品,或者所提供的產品不符合合同約定的標準的,受托方(乙方)應當承擔由此給委托方(甲方)造成的所有損失。
2、委托方(甲方)不能按時支付費用的,受托方(乙方)可以要求委托方(甲方)及時履行。
3、受托方(乙方)生產的產品未達到委托方(甲方)所指定的產品質量要求而進入市場后,對其所帶來的各項經濟損失由受托方(乙方)自行承擔。
第十一條 合同的解除
1; 受托方(乙方)不能按照委托方(甲方)的要求按時提供產品,或者提供產品不符合合同約定標準的,委托方(甲方)可以單方解除合同。
2;因不可抗力因素造成雙方無法繼續履行本合同條款的,雙方可以協商解除合同。
第十二條 合同一經簽訂,雙方須共同遵守,如委托加工合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按以下方式進行處理:
1.向北京市西城區人民法院起訴。
2 ;未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3 本合同正本一式伍份,委托方和被委托方各執壹份,雙方備案質檢部門各壹份,公證處壹份。
本合同自簽訂之日起生效,有效期三年。合同履行完畢即失效,本合同執行
期間,除符合上述解除條件之外,雙方不得隨意變更和解除合同,
委托方(甲方):
法定代表人:(簽字蓋章)年 月 日
受托方(乙方):
法定代表人(簽字蓋章):
加工合同(二) 篇26
甲方:
乙方:
乙方法定代表人及身份證號碼:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定,本著友好合作、協商一致的原則,就乙方向甲方提供廣告制作事宜達成如下協議:
一、合同供貨期限及保證金
甲方委托乙方進行廣告制作,本合同期限為20xx年 月至20xx年 月。為了保證乙方全面履行合同義務(價格/質量/供貨時間等),乙方需向甲方繳納1000元(壹仟元整)保證金,甲方在本供貨合同完成后的半月內, 在扣除相應保證金后將余額退還。
二、合同標的
1、甲方委托乙方進行廣告制作,內容清單詳見合同附件投標報價。
2、乙方根據甲方提供的樣稿制作。
3、乙方向甲方免費提供上述產品的送貨、安裝及售后質量退換等服務。
三、合同價款
1、單價:見合同附件投標報價
2、價格調整:
如遇材料價格調整時,乙方如需調整相應供貨價格,則應及時通知甲方,且調整幅度應合理。否則,一經查實,甲方可視為乙方在供貨時存在價格欺詐,直接進行相應處罰。當材料價格上漲或下調幅度在10%以內時,本合同報價價格仍然有效,乙方不得借故推遲或拒絕供貨。當材料價格上漲幅度在10%以上時,供貨價格由雙方共同協商確定。
3、處罰金直接從乙方的保證金與貨款中扣除。
4、執行更新價格
甲方在接到乙方的價格調整通知后10個工作日內,給予最終確認(以書面確認單為準)。更新價格確認后即日起執行新的價格。
四、支付方式
1、 本合同支付方式為月結(每月20日乙方送清單,甲方審核無誤后應于月底前付款)。若逾期七個工作日仍未付清,則乙方有權終止合同。
2、 貨到甲方指定地點,甲乙雙方共同對產品進行驗收,乙方需提供發票及甲方訂單,經甲方將產品訂單與產品驗收單對照核實后,確認發生費用與乙方提供的發票相符。
3、 在月結算時,乙方需提供普通發票或廣告行業專用發票(稅率為:10%)。
五、安裝及運輸
1、 乙方應為商品提供適宜商品運輸的包裝方式,防止因運輸不當對廣告制作造成損壞,乙方應承擔由此而產生的一切費用或損失。
2、 乙方在安裝過程中如發生人員傷亡等意外事故由此產生的一切費用或損失由乙方自行承擔。
3、 乙方負責無償將商品運送至甲方訂單所指定地點,運輸過程中,商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。
4、 商品運送至甲方指定地點后,由甲乙雙方共同對商品進行檢驗并辦理相關商品移交手續,商品移交后,商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。
5、 運輸費用由乙方承擔。
6、 每次廣告安裝完畢后,必須由甲方驗收,甲方負責人簽字。
六、交貨地點、交貨期限
1、交貨地點:甲方訂單指定地點。
2、交貨時間:甲方下訂單后,以訂單上甲方要求時間為準,如遇采購方有急單,則當日或以最短時間將甲方要求的廣告制作品送到指定地點(特殊商品除外)。
3、乙方向甲方交貨時,必須由甲方驗收,簽字。
七、檢驗
1、貨到后,甲方按訂單內容收貨,廣告品的規格型號均以訂單要求為準。在交貨時,安裝完畢后,由當事部門主管級以上簽字確認,乙方現場拍照,以郵件形式發回甲方的策劃部,作為結算時的依據。
2、甲方收到產品的同時填寫一般產品驗收單,確認產品符合要求后甲方在驗收單上簽字確認。月末結款時以驗收單為準。
3、對于更換的產品需在驗收單上注明,對于增加的產品或價格有變動的產品需另外填寫驗收單。
4、對于應急制作產品按甲方對產品的要求,乙方保證在協商時間內送到甲方指定地點。
八、質量保證
1、乙方保證所提供所有產品的規格質量符合甲方的標準。如果廣告制品質量與甲方要求的標準不符,乙方應負責更換;如更換后仍不能達到招標書規定標準,甲方有權要求乙方重做。
2、在交貨之前,乙方應就產品的品質、規格、數量作出準確和全面的檢驗,保證其廣告制品不存在任何瑕疵。
九、售后及其他服務
1、產品在使用過程中如出現質量問題或者不能達到使用要求,甲方可以要求乙方在24小時內進行重做,對于重做的情況雙方需做好驗收。重做費用由乙方自行承擔。
2、乙方應提供有效的聯系人和聯系電話,如有變更,乙方應及時、主動通知甲方。每批訂單將指定專人負責跟單送貨,送貨人應佩戴公司標志,遵守相關的規章制度。如有特殊情況需另行安排人員跟單送貨;將作好送貨情況交接表,以避免因更換送貨人員而耽誤貨物的及時性。
十、環保和安全要求
1、 乙方承諾所提供廣告制品符合國家環境保護的有關規定,并承擔由此造成的經濟損失。
2 、乙方所提供廣告制品不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害,并承擔由此產生的經濟損失。
十一、違約責任
1、合同生效后具有法律責任,甲乙雙方應本著信守合同、友好協商的原則,處理本合同有關事宜。
2、如乙方未按合同規定時間,將廣告制品運到甲方指定地點或未按約定時間送到全部廣告制品(經甲方允許可以延期送的產品除外),每延期一日,乙方應向甲方支付一季度總貨款千分之二的違約金,但總計不超過合同總價的百分之五。如遇特殊情況,雙方協商處理。
4、如乙方提供的貨物質量與甲方規定不符,甲方有權退貨,并要求乙方承擔甲方由此受到的經濟損失。
5、因甲方所提供的資料不全或需改后制作而造成乙方中斷或工期延誤的,由甲方承擔相應責任。
6、 因不可抗拒外力原因造成不能正常生產時,原合同交貨日期雙方需重新協商解決。
十二、合同的變更和解除
1、除非遇到不可抗力因素,導致本合同不能履行,未經甲乙雙方一致書面同意,任何單方無權變更合同的內容。
2、 對本合同的任何修改或補充,只有在雙方授權的代表簽字后生效,并成為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十三、其他
1、本合同未盡事宜,應由甲、乙雙方協商后以書面形式補充,加蓋甲、乙雙方公司印章并經雙方授權代表簽字后生效。
2、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
3、本合同自甲、乙雙方加蓋公司印章,并經雙方授權代表簽字后生效。
甲方: 乙方:
代表:(簽章) 代表:(簽章)
聯系人: 聯系人:
聯系電話: 聯系電話:
加工合同(二) 篇27
(甲方):
(乙方):
第一條合同總則
甲乙雙方經協商一致,現就油畫加工事宜達成如下協議。
第二條基本保證與要求
2.1乙方確保根據雙方確認的訂貨單為甲方產品加工,甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。
第三條加工權許可期限及合同期限
3.1本合同于___ ___年_____月_____日簽訂,自簽訂之日起至__ _ ___年_____月____日止,有效期一年。經雙方協商同意,可延長本合同有效期。
第四條合同信譽金
4.1乙方獲得合同約定的產品加工權之前,需向甲方交納信譽保證金(X000元),甲方免費為乙方加工人員代表進行產品制作培訓,本合同自乙方向甲方付清規定信譽保證金之日起生效,信譽保證金合同期滿如乙方無重大違約,信譽保證金全額退還。
第五條產品的結算方式
5.1甲方提供給乙方的加工品按統一加工價結算。甲方在貨到后當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發貨并代辦托運,費用自理。
5.2甲方憑清單驗貨,如有差異或有質量問題,應在收貨當天應告知乙方。
5.3自貨到三日內,如屬實是產品加工質量問題,該產品退回乙方。
5.4甲方建議乙方審慎加工,避免返工或者退回;在不影響銷售前提下,不做相應的處罰,若影響銷售,將對乙方給予該產品成本10%處罰,該產品發回乙方。
第六條雙方的權利和義務
6.1甲方要在接到乙方發來產品驗收后,三日將加工費注入乙方銀行帳號,如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。
6.2乙方應按時保質保量完成甲方給予的訂單,如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續三次違約取消其加工資格,信譽保證金不予退回。
第七條合同解除及終止
7.1本合同期滿時,乙方可提前二個月提出書面續約要求,雙方在正常履行本合同的前提下續訂該項代理合同,不再另收取加工信譽保證金。
7.2乙方如有下列行為之一,甲方有權單方提前解除本合同并追究乙方責任:
1)有損靜雅泥畫形象的行為;乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益;
2)擾亂甲方市場價格體系,破壞營運體系;
3)抄襲泥畫配方自行生產、銷售;
第八條爭議的解決
本合同有關的爭議,任何一方均可訴致本合同簽訂地人民法院裁決。
第九條保密條款
甲方提供給乙方的各種資料,其中涉及商業機密、加工技術、知識產權等內容,乙方有保密的義務;不得提供給乙方以外的第三者使用、參照,否則甲方要求乙方最高賠償金額拾萬元(10萬元)。
第十條其它
12.1 合同的修改或補充,均須經雙方同意后以書面協議形式修改或補充。
12.2 本合同自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。
12.3 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
甲方地址:乙方地址:
年月 日年月日
加工合同(二) 篇28
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工合同(二) 篇29
加工合同(示范文本)
合同編號:_________定作人:______簽訂地點:_________承攬人:______簽訂時間:__年__月__日第一條加工物、數量、報酬、交貨期限-----------------------------------------------|加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量|||||數量|-----|--------------------------||名稱|型號|單位||單價|金額|合計||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---------------------------------------------||合計人民幣金額(大寫):|-----------------------------------------------(注:空格如不夠用,可以另接)第二條定作人提供的材料----------------------------------|材料|規格|計量|||||||||數量|質量|提供日期|消耗定額||名稱|型號|單位||||||--|--|--|--|--|--------|--------||||||||||--|--|--|--|--|--------|--------||||||||||--|--|--|--|--|--------|--------|||||||||----------------------------------(注:空格如不夠用,可以另接)第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________________________________________________________________________________________________________________第四條加工物的技術標準、質量要求:_______________________________________________第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________________第六條加工物的包裝要求及費用負擔:_______________________________________________第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:__________________________________________________________________第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點:_________________________________________________第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:__________________________________________第十二條報酬的結算方式及期限:_________________________________________________第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。第十四條本合同解除的條件:___________________________________________________第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。第十六條違約責任:_______________________________________________________第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項:_______________________________________________________________________________________-------------------------------------|定作人|承攬人|鑒(公)證意見:||||||定作人(章):|承攬人(章):|||||||住所:|住所:|||||||法定代表人:|法定代表人:|||||||居民身份證號碼:|居民身份證號碼:|||||||委托代理人:|委托代理人:|||||||電話:|電話:|||||||開戶銀行:|開戶銀行:|鑒(公)證機關(章)||||||賬號:|賬號:|經辦人:||||||郵政編碼:|郵政編碼:|年月日|-------------------------------------監制部門:印制單位:
加工合同(二) 篇30
廣告制作合同
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:電話:
銀行帳號:
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方本著平等自愿的原則,協商一致,特就甲方向乙方訂做廣告牌事項訂立以下協議。
第一條 合同標的為 木吊牌、科室牌、制度牌等
第二條質量標準: 乙方保證質量符合甲方要求的標準,只要不是人為破壞,終身保修。
第三條數量與價格: 示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元
柒角正(4758.70)。
第四條交貨地點:由乙方送貨到甲方,并負責安裝完畢。
第五條交貨時間:20xx年9月24日前安裝完畢即交貨。
第六條 付款方式及期限:安裝完畢后經甲方驗收合格,憑乙方開具的正規發票付款。
第七條 違約責任:乙方必須按協議約定的時間、地點、質量標準進行制作或安裝,雙方
交接清楚,付清約定的款項,如任何一方違約,應按總價款的10%支付給對方違約金。
第八條合同未盡事宜,雙方可以協商訂立補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
第九條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交當地法院裁決。
第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。
甲方:蓋章 乙方: 蓋章
加工合同(二) 篇31
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條 乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條 加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條 乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條 乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條 聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條 保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條 不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條 通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條 爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條 合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________ 定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):_____
地址:___________________ 地址:___________________
_________年______月____日 _________年______月____日
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:_______________
加工合同(二) 篇32
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲方委托乙方加工,雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經充分協商,達成如下合同條款,以便共同遵守。
一、委托加工項目
品名
規格
單位
數量
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規定原材料的消耗定額,甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪,并由甲方提供商標(成尊女褲)吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后,乙方進行加工,按照封樣樣品標準加工的產品,甲方不得拒收。如果有質量異議,雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理,包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限:按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于x年x月x日制作出樣品,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行)
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2、于甲方指定的地點交貨。
3、運輸方式為;運費由負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價:x元/套,大寫:
2、結算日期:按月結算,依據實際制衣件數,經雙方認可后,甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任:
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規定的原材料而影響產品質量、未按合同規定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款,如不按時付款,每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數量、規格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等,應當事先通知乙方,否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的,償付乙方以未履行部分酬金總額的%(20%x60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間、數量交貨,如逾期交貨或交貨數量少于合同約定的,乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
2、乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的%違約金;
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失;
5、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6、乙方若制造假冒產品,給甲方造成損害的,
應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣x萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
7、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的%支付違約金;
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份。
十三、其他約定:
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
加工合同(二) 篇33
合同號:
甲方: 乙方:
一,制作內容:
乙方根據甲方提供的泡沫實型及材質要求制造鑄鐵件或鑄鋼件(以下統稱鑄件)。具體內容請參看甲方提供的各項目的清單。
二,技術要求:
1,請參看甲乙雙方簽訂的《鑄件技術協議》。
2,如甲方有特殊技術要求,甲方提前以電子郵件或傳真的方式通知乙方,作為本合同 的附件,乙方應根據甲方要求進行制作,以確保甲方所需品質。
三,鑄造費用及結算:
1, FC300: 元/噸
2, FCD600: 元/噸
3, ICD-5: 元/噸
4, MoCr: 元/噸
5, G50CRMO4: 元/噸
6, FGS600-3A: 元/噸
7, 以上價格含17%的增值稅,含乙方運至甲方的費用。
8, 付款方式:以月結方式支付。甲方在收到乙方的鑄件后,通知乙方,乙方開具17% 的增值稅發票,甲方在收到增值稅發票后的三個月內以銀行承兌或現金付清款項。
四,交貨周期:
1, 乙方在收到甲方泡沫實型后,15個工作日內將鑄件分批次送至甲方公司。甲方在甲方現場驗收,甲方可來人到乙方公司內驗收(因自然災害或人無可抗拒造成鑄件延期甲乙雙方另議,不含運輸日期)。
2, 由于乙方的原因造成交貨延誤,以每遲交貨一天罰該批鑄件總額的3‰的款項
五,品質保證:
乙方鑄件如在品質上有問題,甲方應以照片形式通知乙方,乙方應立即派人員進行處理。如因乙方鑄件品質不良造成甲方損失,乙方應對甲方的損失進行賠償,賠償金額由甲乙雙方協商決定。
六,重量:
雙方執行:稱重誤差千分之三為正常范圍
七,合同有效期:
1、自雙方簽章后,本合同生效,有效期至 年 月 日。
2、本合同生效后,雙方之前所簽訂的《鑄件制造合同》均作廢,雙方之前所簽訂《鑄件技術協議》及其它關于質量要求的協議同樣有法律效力。
3、今后合作中,甲方如對價格作出調整必須在保麗龍模型送出前通知乙方,否則視為同意此合同價格;乙方如對價格作出調整必須在保麗龍模型到達乙方工廠前通知甲方。否則視為同意此合同價格;
八,其它事項
雙方友好協商執行合同執行中出現的問題,必要時雙方可嚴格按《合同法》處理本 合同本合同糾紛由甲方所在地人民法院管轄,
九,本合同經雙方簽署蓋章后生效。合同雙方各持一份正本。
甲方: X有限公司 乙方:X有限公司
甲方代表人(簽章): 乙方代表人(簽章):
簽署日期: 簽署日期:
加工合同(二) 篇34
合同編號:______________
定作人:________________________
承攬人:________________________
簽訂地點:______________________
簽訂時間:________年____月____日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物名稱_______
規格型號_______
計量單位_______
數量_______
報酬_______
交貨期限及數量_______
單價_______
金額_______
合計_______
合計人民幣金額(大寫)_______
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料名稱_______
規格型號_______
計量單位_______
數量_______
質量_______
提供日期_______
消耗定額_______
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:_______________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:_______________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:_________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:____________________________
第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在________日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的'________日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:_____________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:_______________
第十二條 報酬的結算方式及期限:____________________
第十三條 定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。
第十四條 本合同解除的條件:______________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是.否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:_____________________________
第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(一)提交 ________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:____________________________
定作人
單位名稱(章)
單位地址:_______
法定表人:_______
委托理人:_______
電 話:_______
電報掛號:_______
開戶銀行:_______
帳 號:_______
郵政編碼:_______
承攬人_______
單位名稱(章)_______
單位地址:_______
法定表人:_______
日期:_______