加工合同(六)(精選33篇)
加工合同(六) 篇1
甲方:武漢魯邦建材有限公司 合同號:
乙方: 簽訂日期:
經甲、乙雙方協商一致,簽訂本加工合同。
一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。
品名規格加工數量單位單價(元/件)金額(元)交期備注
粘結劑20公斤/袋
填縫劑
合計人民幣金額(大寫)按實際數量結算
二、質量要求,技術標準:乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工,乙方在加工過程中必須采用甲方提供的核心料并不折不扣的按甲方要求的數量加入。并要保證攪拌時間,以達到均勻一致,如果是乙方加工原因(加料,攪拌時間,配方)造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。
三、交(提)貨地點和方式:乙方工廠交貨,運費由甲方承擔。
四、甲方提供主料(核心料)及包裝材料。乙方提供42.5水泥,40-70目河砂,重鈣等甲方需要的地材。
五、包裝標準及要求: 甲方提供包裝 。
六、結算方式及期限: 現款現貨 。
七、解決合同的糾紛方式:如果雙方發生合同糾紛,應協商解決。協商不成
可以(1)提交仲裁委員會仲裁。(2)向甲方所在地人民法院處理。
八、其它約定各項:此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到
合同約定的標準,造成甲方客戶索賠的損失由乙方承擔。
單位名稱(章): 單位名稱(章):
委托代理人: 委托代理人:
加工合同(六) 篇2
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間
______________________________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_____________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的.理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:__________________
__________年______月____日
簽訂地點:_______________
定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_____
地址:___________________
_________年______月____日
簽訂地點:_______________
加工合同(六) 篇3
甲方:
乙方:
為明確甲乙雙方的權利義務,維護雙方利益實現雙贏,本著平等自愿的原則,經甲乙雙方協商,就甲方委托乙方代加工食用油達成以下合同條款,以供雙方共同遵守。
第一條 合同期限
1、合同有效期 年,從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、合同期滿前雙方如需繼續合作,可于合同期滿前30天雙方重新簽訂合同。
3、某方因特殊原因而不能履行合同時,須提前30天向對方告知經對方同意后,方可解除合同。
第二條 合同內容
1、甲方商標名稱: 。
2、乙方生產許可證號: 。
3、委托代加工產品明細
產品名稱規格質量等級執行標準條形碼
略
4、委托代加工原材料
(1)食用油:由 方提供。
(2)油桶(含瓶蓋、提手等):由 方提供。
(3)商標標簽:由 方提供。
(4)外包裝紙箱(含膠帶等):由 方提供。
(5)其他:如上述(3)、(4)中的標簽和紙箱由乙方提供時,由于存在一定的單批印刷數量要求(標簽20000張以上/批,紙箱20xx個以上/批),所以約定如下:甲方需給予乙方上述物料制作保證金,標準為 10000 元/規格/油品;此保證金乙方需在合作結束后一個月內,扣除剩余未使用的上述包裝材料后,返還給甲方。
第三條 權利和義務
1、甲方有權對乙方生產的每批次產品質量、重量及技術要求進行監督抽查,乙方需提供符合國家標準的出廠批次檢驗報告,如甲方需要乙方提供國家檢驗機構的檢驗報告時費用需由甲方承擔。
2、乙方有權對甲方的商標進行審核,甲方負責向乙方提供商標注冊授權書。乙方負責提供符合國家質量標準的食用油品及生產許可證號進行分裝。
3、雙方要嚴守商業秘密,不得以任何理由透漏給第三方。乙方不得以任何形式銷售此合同內的委托代加工產品,因擅自生產、銷售造成的損失由乙方承擔。
4、甲方不得要求乙方生產摻雜使假偽劣產品,乙方不得隱瞞欺詐甲方生產摻雜假偽劣產品提供給甲方。
5、乙方有義務根據甲方的`要求保質保量完成任務,如產品出現質量問題,由雙方確認或由國家檢測機構進行鑒定,如屬于乙方責任由乙方承擔全部責任,屬于甲方責任由甲方承擔全部責任。出現質量問題后,乙方應與甲方一道迅速作出彌補行動將甲方損失控制在最小范圍內。任何一方出現質量問題,均視為違約。
6、委托代加工需進行在法定機關進行公證和備案,具體事宜由乙方負責辦理,但公證費用(約800元,以實際發票單據為準)需由甲方承擔。
第四條 訂單與結算
1、甲方的訂單(見附件)須提前24小時以傳真、電郵等形式傳給乙方為準,確定價格、數量、規格、品種、提貨時間。單個訂單數量要求在 件以上(每件規格為5Lx4或1.8Lx6等)。
2、每筆訂單實際成交價格根據當時行情議價后決定,訂單生效后乙方收到甲方全部貨款后按照訂單要求時間內需生產完畢。
第五條 交貨方式
1、甲方提貨時,需帶上經辦人的授權委托書、身份證原件和復印件,及承運人的相關證明資料方可提貨;交貨地點為乙方工廠,乙方負責安排裝車。
2、若在交貨前乙方產品出現問題,由乙方承擔責任;若屬甲方運輸途中因保管不當導致產品變質或包裝破損,由甲方承擔責任。
第六條 違約責任
1、乙方未按甲方的訂單要求時間交貨,甲方有權收取合理的違約金(特殊情況除外)。如甲方沒按下訂單的時間提貨,乙方有權收取合理的違約金(特殊情況除外)。
2、甲乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。
3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,并賠償給乙方帶來的經濟損失。
4、如乙方擅自銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,乙方應賠償給甲方帶來的經濟損失,并追究乙方法律責任。
第七條 合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成,可向乙方所在地仲裁委員會申請仲裁,也可向乙方所在地人民法院起訴。在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。
第八條 其他
合同未盡事宜,雙方可另行協商簽訂補充合同,補充合同與正本合同具有同等法律效力。本合同正本一式 份,甲乙雙方各執一份具有同等法律效力。本合同由甲乙雙方簽字(蓋章)生效,至合同期滿后自動失效。
委托方(甲方): 被委托方(乙方):
山東光大日月油脂股份有限公司
法定代表人: 法定代表人:周保華
委托代理人: 委托代理人:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
地 址: 地 址:山東省東平縣經濟開發區
加工合同(六) 篇4
被委托方:(以下稱乙方)
甲方委托乙方加工印花產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條 、代加工內容。
甲方委托乙方為其加工印花,加工數量,花版圖稿,標準,質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另作報價單。
第二條 、甲方責任。
1、 按計劃分季度委托乙方為其加工甲方印花產品。
2、 向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件。
3、 向乙方提供加工圖稿、面料、數量、技術要求、交貨時間等。
4、 甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見建議,確認的樣品驗收貨品。
5、 甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
6、 甲乙雙方嚴守商業秘密。
·本協議所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣板提供給其他生產商。
第三條 、乙方責任。
1、 加工產品交貨期:
甲方按面料到達的計劃提前知會印花廠:貨期根據雙方協定為 5 天,自由甲方正式通知乙方提布之日起開始計算貨期。
2、 請加工廠按足我司印花辦要求做貨。
3、 加工產品的質量技術標準及要求:
1) 大貨生產前乙方必須要做產前板給甲方確認尺寸工藝等,經甲方核準確認簽字為驗
貨標準。如乙方未能及時提供產前板確認,引起的一切后果均由乙方承擔。
2) 乙方須采用環保漿料,確保印花產品符合F/73025-20xx的標準。
第四條、 交貨數量及交貨期違約。
1、 合格產品按加工費結算,次品回收不計算加工費。
2、 因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價2%的違約金。
3、 凡違反本合同之其他各項條款的,甲方有權對乙方處5000元以下罰款。
第五條、本協議發生糾紛時,應本著友好協商的態度解決,在協商不成時,任何一方可以向所在地人民法院提出訴訟。
本協議一式兩份,雙方各執一份,經甲乙雙方加蓋公章或合同專用章后即具法律效益。以上條款經雙方協商同意后,簽字確認即日生效。
甲方: 乙方:
代表人: 代表人:
加工合同(六) 篇5
協議書編號:______________
甲方:____________________乙方:____________________
地址:____________________地址:____________________
郵編:____________________郵編:____________________
電話:____________________電話:____________________
傳真:____________________傳真:____________________
電子郵箱:________________電子郵箱:________________
簽約日期:________________
簽約地點:________________
經甲,乙雙方商定,甲方同意代乙方向乙方指定的(境外料件供應商全稱)(以下稱“料件商”)購進本協議項下的料件交乙方加工裝配成本協議項下的整機,并代乙方出口銷售給乙方指定的(境外整機收購商全稱)(以下稱“整機商”)。對此,甲,乙雙方達成如下協議:
一、進口料件品名、規格、數量、單價、總價
品名:____________________
數量:____________________
規格:____________________
單價:____________________
總價:____________________
二、出口整機品名、規格、數量、單價、總價
品名:____________________
數量:____________________
規格:____________________
單價:____________________
總價:____________________
三、包裝要求及費用分擔:出口整機包裝由乙方根據其指定的整機商的要求辦理并承擔相關費用。
四、交貨及運輸
1、甲方向乙方交付料件:
交貨地點:____________________
運輸方式:____________________
費用承擔:________至________的運費由乙方承擔。
2、乙方向甲方交付整機:
交貨地點:____________________
運輸方式:____________________
費用承擔:由_______至_______的運費由乙方承擔。
五、單證
1、乙方每次交付一批整機后,應于相應整機出口報關后_______日內將相應的增值稅發票及《稅收(出口專用)繳款書》交給甲方。
2、甲方在收到乙方開來整機的增值稅發票及《稅收(出口專用)繳款書》后,即開出相應的進料抵扣發票給乙方。
3、如乙方未能在交付每一批整機并出口報關后_______日內向甲方提交相對應的增值稅發票及《稅收(出口專用)繳款書》,則甲方無義務向乙方支付相應整機貨款中的退稅部分。
六、驗收標準,方法及提出異議期限
_________________________________________________________________________
七、付款條件
1、進料款:甲方代乙方購進料件并對外付匯,相應進料款由甲方在收到的整機出口貨款中扣除;付款金額按照實際收貨數量及在海關備案的進料合同中規定的價格計算。
2、整機款:甲方代乙方出口整機并對外收匯,對應的人民幣按照美元對人民幣1:_______折算,由甲方在收到乙方整機商開來的金額為出口發貨總價的正本信用證(遠期信用證的,信用證已經開證行承兌)、貨物出口報關、收到乙方開具的足額增值稅發票后3天內,在扣除進料款及甲方手續費后付給乙方。
3、代理手續費:代理手續費為進口料件總價的_______ %,以人民幣支付,按美元兌人民幣1:_______折算,由甲方在收到的整機出口貨款中扣除。
八、甲乙雙方的責任
1、上述進口料件由甲方進口并交給乙方后,若出現質量,規格,數量問題,乙方必須在五天內(逾期視為接受)向甲方提出有關清單,證據與說明,由甲方負責對外交涉,乙方有義務協助處理。
2、甲乙雙方必須嚴格遵守海關的關于進料加工復出口業務的有關規定,甲方或甲方指定的委托單位專門負責上述貨物的進出口報關及合同核銷工作,乙方必須指定專人負責上述貨物帳冊的登記,進口貨物的統計,有關單證的追還和保管,隨時準備接受海關的檢查,并隨時協助甲方報關人員辦理有關海關報關手續。如果由于乙方未能及時向甲方提供有關單證以供甲方辦理報關手續或由于甲方不及時辦理報關手續而被海關處罰的,責任由違者承擔。
3、上述貨物按海關規定辦理有關海關手續前,甲乙雙方均不得私自出售,轉讓,虛報、如有逃稅和違章行為,責任由違者承擔。
4、按照海關規定,協議期滿必須及時向海關核銷、因此,本協議期滿前15天內,乙方應當持有關資料協助甲方辦理本協議的延期、終止或核銷手續,且該手續只能辦理一次,逾期不辦而受海關處罰的,責任由違者承擔。
5、因整機產品質量不符、數量短缺及不能及時交貨等問題而導致甲方不能如期全部復出口的,由乙方根據中國法律及海關的有關規定承擔甲方由此而受到的全部處罰責任并賠償甲方相應的損失。
6、乙方保證其委托甲方從境外購進的料件及其按照本協議加工裝配后所形成的整機,不侵犯任何第三方所擁有的專利及/或專有技術及/或其它知識產權;同時,乙方保證整機的產品質量符合整機商的要求;否則,乙方應賠償甲方因此而遭受的一切損失、
九、爭議處理
凡因執行本協議發生糾紛時,雙方應及時協商解決,如協商不成,任何一方可直接向本合同簽訂地人民法院起訴。
十、不可抗力
凡協議的任何一方在執行本協議時,如發生不可抗力事件,須在兩天以內以傳真或電報方式通知對方,經雙方協商同意,并在取得有關機構的合法有效證明后。允許延期履行,部分履行或不履行協議,并根據情況部分或全部免于承擔違約責任。
十一、協議生效
經雙方簽字并加蓋公章或合同專用章后生效。
十二、協議修改
本協議的任何變更,解除,均須雙方協商并簽訂書面協議。
十三、協議文本
本協議正本一式三份,甲乙雙方及海關各持一份,效力均等;本協議附表一,附表二,附表三,附表四與本協議具有同等效力。
十四、特別條款
________________________________________(與本條款不符的協議其他條款自動失效)
甲方(章)________________
乙方(章)________________
加工合同(六) 篇6
合同編號:
委托方:
地 址:
郵碼:電話:
法定代表人:
受托方:
地 址:
郵碼:電話:
法定代表人:
有限公司委托 有限公司加工 牌掛面(包括普通掛面、花色掛面),經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 委托加工產品的品種與規格
品種規格
第二條 委托方(甲方)權利和義務
(1)合同履行期間,委托方必須具備掛面檢驗能力、質量安全保證體系和風險控制能力。
(2)合同簽訂之前,委托方必須對受托方的生產條件、生產技術水平、質量管理狀況及執行委托方注冊產品標準的能力進行詳細考查。
(3)合同履行期間,委托方必須向受托方派駐管理人員,對掛面生產質量進行全過程指導和監督,對委托加工食品的質量負責。
(4)委托方向受托方提供的商標和標識必須是經有關部門認定合法有效的。
(5)合同履行期間,委托方有責任對委托加工的掛面所使用的原料、輔料、包裝物等產品查驗供貨者的許可證和產品合格證明文件,以確定產品的質量和受托方是發否有資質。
(6)委托加工的掛面全部由委托方銷售,委托方在接收委托加工的掛面后,
必須批批檢驗,不合格掛面不得銷售,必須退回受托方。
(7)委托方負責按《食品標識規定》、《預包裝食品標簽通則》等法律、法規等要求,設計、審核包裝版面:掛面的.最小銷售包裝必須在標簽的同一展示版面上,并分別標注委托方和受托方的企業名稱、生產地址、電話和受托方的生產許可證編號。
第三條 ,受托方(乙方)權利和義務
(1)嚴格按照LS/T 3212 《掛面》、LS/T 3213《花色掛面》的標準要求進行加工。
(2)負責和委托方(甲方)一起查驗輔料、包裝物以及相關產品的許可證和產品合格證明,以確定產品百分之百的合格 。對無法提供合格證明文件的食品原料,負責按照食品標準進行自檢或者外檢。
(3)合同履行履間,受托方(乙方)必持續保證具備掛面生產條件、生產技術水平和應有的質量管理狀況,以確保委托加工產品質量安全。
第四條 原料、輔料、包裝的提供
(1)小麥粉由受托方(乙方)按照甲方要求自行生產供應
(2)輔料必須從合格供方購進,入廠時雙方花共同批批檢驗合格證明文件。
(3)包裝必須從合格供方購進,版面設計由委托方(乙方)負責審核。
第五條 委托加工的數量及加工費用
本合同委托加工的總量原則上不超過 噸,由甲方每月向乙方下達生產計劃,受托方按生產計劃規定的品種、數量進行加工并按實際加工數量結算加工費。
加工費用按當時面粉價格/噸加工費用
第六條 檢驗與驗收
1.受托方(乙方)應按標準的要求每批進行檢驗,并向委托方(甲方)提供檢驗報告。
2. 由委托方(甲方)按照合同規定的質量要求進行檢驗、驗收。
3. 對驗收不合格的產品,由受托方(乙方)負責退換。
4 當事人雙方對產品質量在檢驗中發生爭議時,可將有爭議的產品向省級以上質量監督檢驗機構送樣檢驗并以檢驗報告作為仲裁依據。
第七條 產品運輸辦法及費用負擔
受托方(乙方)負責將產品送到甲方指定地點,運費由乙方承擔。運輸過程中如發生丟失、短少、破損、雨淋、污染等食品質量、安全事故,責任及經濟損失由乙方承擔。
第八條 交貨的時間和地點:
交貨時間和地點由雙方另行商定并嚴格履行,任何一方要求提前或延期交貨,應當事先與對方達成協議,并按協議執行。
第九條 結算方式及期限:
采用月結形式,每月5日之前,雙方核對上月加工數量及相關費用,無異議后,10日之前將費用匯至受托方(乙方)帳號。
第十條 違約責任:
1、受托方(乙方)不能按照委托方(甲方)的要求按時提供產品,或者所提供的產品不符合合同約定的標準的,受托方(乙方)應當承擔由此給委托方(甲方)造成的所有損失。
2、委托方(甲方)不能按時支付費用的,受托方(乙方)可以要求委托方(甲方)及時履行。
3、受托方(乙方)生產的產品未達到委托方(甲方)所指定的產品質量要求而進入市場后,對其所帶來的各項經濟損失由受托方(乙方)自行承擔。
第十一條 合同的解除
1; 受托方(乙方)不能按照委托方(甲方)的要求按時提供產品,或者提供產品不符合合同約定標準的,委托方(甲方)可以單方解除合同。
2;因不可抗力因素造成雙方無法繼續履行本合同條款的,雙方可以協商解除合同。
第十二條 合同一經簽訂,雙方須共同遵守,如委托加工合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按以下方式進行處理:
1.向北京市西城區人民法院起訴。
2 ;未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
3 本合同正本一式伍份,委托方和被委托方各執壹份,雙方備案質檢部門各壹份,公證處壹份。
本合同自簽訂之日起生效,有效期三年。合同履行完畢即失效,本合同執行
期間,除符合上述解除條件之外,雙方不得隨意變更和解除合同,
委托方(甲方):
法定代表人:(簽字蓋章)年 月 日
受托方(乙方):
法定代表人(簽字蓋章):
加工合同(六) 篇7
甲方:_________有限公司
乙方:________
為了把甲方在生產過程中篩選出的大塊礦石能進行破碎,甲乙雙方經過共同協商,就礦石加工一事達成如下協議:
一、甲方的權利和義務
1、甲方負責提供生產場地。
2、甲方負責對礦石加工提出技術要求。
3、甲方負責對乙方生產現場進行管理監督。
4、甲方負責把礦石運送到乙方生產場地,并把加工后的成品及時倒運,以免影響乙方的生產,乙方不承擔運輸過程中的所有費用。
5、甲方負責對加工后的礦石進行過磅計量,入庫保管。
二、乙方的權利和義務
1、乙方必須嚴格遵守甲方的規章制度,聽從甲方管理人員的指揮,服從甲方管理人員的安排。
2、乙方所需的設備車輛及勞保防護用品由乙方自行配置。
3、乙方負責支付用電費用、氧氣、乙炔、液化氣的費用。
4、乙方在生產過程中出現的一切安全事故和由此產生的一切經濟費用由乙方全部負責。甲方不承擔任何經濟責任。
三、甲方在合同有效期內,必須保證日產量(每天不少于500噸)。
四、加工費結算價格為15元/噸,每月月底憑過磅單現金結清加工費。
五、承包期限:暫定,協議期滿后甲乙雙方協商是否續簽。
六、在合同簽訂后
七、如發生爭議,由當地人民法院解決。
八、未盡事宜,由甲乙雙方共同協商解決。
九、本協議一式四份,甲乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效。
甲方:_________金屬材料有限公司
代表:________
乙方:________
代表:________
________年________月________日
加工合同(六) 篇8
合同編號:
定作人:___________________
承攬人:___________________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物名稱
規格型號
計量單位
數量
價金
交貨期限及數量
單價
金額
合計人民幣金額(大寫):
第二條 定作人提供的材料
材料名稱
規格型號
計量單位
質量
提供日期
消耗定額
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:_______________________________________________________________________________
第四條 加工物的技術標準、質量要求:___________________________________________
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:___________________________________________
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:_______________________
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在______日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的______日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:___________________________________________
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:_________________________________
第十二條 報酬的結算方式及期限:___________________________________________
第十三條 定作人在______年______月______日前交定金(大寫)_______________元。
第十四條 本合同解除的條件:___________________________________________________
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:___________________________________________________________
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
(一)提交______仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:_______________________________________________________
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
居民身份證號碼:居民身份證號碼:
委托代理人:委托代理人:
電話: 電話: 鑒(公)證機關(章)
開戶銀行: 開戶銀行: 經辦人:
賬號: 賬號:
郵政編碼: 郵政編碼:
____年____月____日
監制部門:印制單位:
簽約地點:簽約時間:
加工合同(六) 篇9
供方(全稱):___________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
需方(全稱):____________________________________
地址:____________郵碼:____________電話:____________
法定代表人:____________職務:____________
根據《民法典》規定,經雙方協商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期:
二、質量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效,并報雙方業務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《民法典》有關規定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執一份,副本____份,送雙方業務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
代表人:________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:________
____年____月____日
加工合同(六) 篇10
甲方:_____________(以下簡稱甲方)
乙方:_____________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關法律、法規精神,甲、乙雙方遵循平等、自愿、互利的原則,經友好協商一致同意簽訂本合同。
第一條加工不銹鋼欄桿
1、不銹鋼欄桿扶手材料規格Ф51×1.2。
2、不銹鋼立柱規格為Ф51×1.2。
3、不銹鋼欄桿橫管規格Ф35×1.0。
4、不銹鋼欄桿豎管規格Ф25×1.0。
第二條制作要求
1、要求橫平豎直,拋光打磨。
2、要求高度為70cm。
3、要求長度為4m為單位,立柱3支。
4、按所提供的“不銹鋼樣品”及樣圖加工。
第三條合同金額
1、單價為150元/米(含稅收)。
2、合同數量約100米,總金額約15000元整,以實做實收為準。
第四條驗收及付款:
1、不銹鋼欄桿全部運至甲方指定地點即為交貨,交貨后及時辦理驗收手續,經甲方驗收合格后3日內付清乙方貨款。
2、所加工的不銹鋼欄桿、維修保質期為一年。
第五條本合同未盡事宜由雙方本著友好合作精神協商簽訂補充協議,本合同所列附件(即圖紙)是本合同的.組成部分,與本合同具有同等效力。
第六條本合同自簽訂之日起生效,本合同在履行中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成時,應提交重慶市九龍坡區人民法院訴訟。
第七條本合同一式肆份,甲方叁份,乙方壹份。
附:加工不銹鋼欄桿《報價表》及制作樣圖一份。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________
乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________
地址:___________________________
電話:_______________________
電話:___________________________
傳真:_______________________
傳真:___________________________
日期:______年______月_____日
日期:_______年_______月_______日
加工合同(六) 篇11
承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條加工費結算辦法與時間
_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的`全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_____________定作方(蓋章):_____________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_______________________地址:_______________________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:___________________簽訂地點:___________________
加工合同(六) 篇12
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產加工制作________________模具。
第二條:質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:
1、質量標準和要求:模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義:
①模具必須符合經甲方確認后的模具結構圖;
②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。
2、驗收方法(標準):
①按甲方的圖紙和技術要求執行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產品質量的穩定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內付_______%。
第六條:技術資料提供及保管:
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協議》執行。
第七條:質量異議/違約責任:
1、對于乙方供應的產品如存在質量問題,甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案并趕甲方現場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經后生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規定執行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉發包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經雙方協商并由___________市經濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經雙方協商同意,另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定,由雙方進行協商調解。協商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執一份。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
加工合同(六) 篇13
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱型號規格質量要求計量單位數量加工費
單位總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱完工時間檢驗時間和地點檢驗標準及方法包裝標準包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔
第四條 定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱型號規格質量要求計量單位數量單價總價圖紙、技術資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱交付時間交付地點交付數量包裝要求檢驗方法運輸方法和運費承擔
第六條 圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條 轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條 變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條 協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條 監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條 保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條 加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條 付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條 留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條 質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條 違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條 聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條 通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條 合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條 合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________ 定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):_____ 法定代表人(簽字):______
委托代理人(簽字):_____ 委托代理人(簽字):______
簽訂地點:_______________ 簽訂地點:________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____日
加工合同(六) 篇14
甲方:
乙方:
為維護甲乙雙方合法權益,根據《_____》,《中華人民共和國產品質量法》規定,雙方協商一致,簽訂以下合同:
一、 工程名稱:_________?黃金國際
二、 工程地點:_________縣孤山街原勞動局地段
三、 工程內容:_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓(5#,6#一二層為商鋪),塑鋼窗,紗窗制作和安裝。
四、 承包方式:包工包料,塑鋼窗中標價格包括合同范圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、稅費、水電使用費、風險費等全部費用。
五、 合同綜合價格:本合同為含稅等費用固定價格合同,綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低,以中標價格為本工程的價格。
六、 合同工期:合同簽訂后乙方要及時與項目部聯系,根據施工進度控制好加工制作的時間,乙方接到通知后迅速組織人員進場施工,自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝,窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。
七、 付款條件及方式:
1、 向甲方出具的貨物稅務發票必須正式合法,且應保證甲方在使用時不受第三方的指控,結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準,本工程款全部抵頂房子(南沿街一套,住房一套)多退少補。
2、 辦理完按揭手續,加工制作單位開出當地地稅局的稅務發票。
八、 質量標準
1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料,造成建設單位損失,由乙方承擔建設單位的損失。
2、 乙方在對塑鋼窗加工制作過程中,要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理,并承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。
3、 乙方在施工準備,窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗制作技術去做,達到門窗安裝質量要求。
4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用,并保證檢測試驗合格,無合格的檢測實驗報告,不予結算,并承擔給甲方帶來的全部損失。
5、 推拉窗安裝推拉紗窗,保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封,填滿充實,牢固可靠。 合同簽訂后,塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部,工程部進行審核,雙方認為無問題,經甲方項目部經理在窗型圖上簽字后進行制作和安裝。
九、 驗收方式:甲方或者甲方委托的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收,工程竣工驗收完畢后,由監理公司,甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收,并對乙方提供的工程量進行核實,確定最終工程量,以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷,包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷,甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查(進行破壞性試驗),不符合國標要求和合同規定的材料,堅決進行退場處理,不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。
十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購,避免漲價風險
十一、甲乙雙方權利與義務
1、 甲方承諾
① 為乙方提供良好的工作環境,及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。
② 為乙方提供圖紙,并審查乙方提供的施工資質等。
③ 在乙方生產塑鋼窗過程中,甲方要加強現場檢查與監督,發現問題及時糾正。
④ 甲方承諾自覺遵守物資采購招標文件內容。
2、 乙方承諾
① 接到甲方通知后,未按照約定時間進行施工,或者因工程質量達不到協議要求,甲方有權單方面解除合同,更換施工隊伍,所發生的一切損失費由乙方承擔,不合格工程不予結算,若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。
② 供應貨物不符合本合同要求,甲方有權拒收,因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。
③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。
④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題,由乙方自行處理,甲方幫助協調。
⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期,甲方有權要求賠償,因此造成的經濟損失由乙方承擔。
⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收,承擔期間所發生的一切費用,保證一次驗收合格,未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外,并承擔合同工程款5%的違約金,并扣除履約保證金。
⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。
⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目,每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。
⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育,遵守安全規范,制定安全方案,采取安全管理措施,確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全,違章作業,乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任并賠償一切經濟損失。
⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務,甲方可以協調配合,但是所有費用由乙方承擔。
11)不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責,甲方對此所引起的變動不予確認。
12)不能按照國家規范,圖紙及合同約定進行加工制作與施工,導致產品質量差,工期時間長,甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。
甲方_________乙方_________
_________年_________月_________日
加工合同(六) 篇15
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20__)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
加工合同(六) 篇16
一、簽定時間:_____?年__?月__?日交貨地點:_____________
制單№款號?、貨品?、名稱?、?數量?、貨期?、單價?、每?件?、成本價?、備注
________、?____、?____、____、?____、?____、____、____、____
二、甲方以下達“生產加工制單”方式委托加工,明確委托加工服裝的款式、數量、貨期、及提供OK樣板、工藝制作要求和質量標準,經雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產加工單的雙程運輸費用。縫紉線由___方提供,其費用由___方承擔。線的供應商:______線價:_______________
四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質量的問題及經濟損失,由加工方承擔。
五、乙方需根據合同要求保質保量生產并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨,則按此款數量的零售價賠償,并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(物料不齊或其它)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、乙方交貨成品數量缺失的,以每千件為單位,三件以下按貨品的成本價的兩倍予以賠償。三件以上按該貨品的成本價加市場零售價的兩倍予以賠償(在加工費中扣除)。
七、大貨送甲方做尾部工序的,發現成品油污、跳線、爛孔、抽紗、色差等情況,通知乙方來解決。如乙方不及時來返執或貨期緊迫的,甲方尾部幫手配片、返執,甲方則扣除乙方返工工時,按每小時3.00元計算,在加工費中扣除。
八、甲方提供每款布料、物料,按制單裁數規定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內清點來料、核對一切來料并簽收的。布料、物料如有質量問題不能生產,應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
九、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發現布料有質量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
十、甲方如代乙方做以下工序需計還成本的:鳳眼0.1元/粒,鈕門0.025元/粒,打棗0.018元/粒,剪線0.2元/件。
十一、結算方式:按甲方實際出貨數量結算,5‰可接受次品視情況而定(最多按單價半計),超次品按成本價扣回。此月出的貨待下月25號至30號結算,如有特殊情況會另行通知。
十二、甲乙雙方應本著精誠合作的態度,如因合同或其它產生爭議,協商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十三、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應方):_____________?乙方(加工方):_____________
地址:_____________________地址:______________________
授權代表:__________________?公司蓋章:___________________
授權代表:__________________?公司蓋章:___________________
日期:______________________日期:_____________________
加工合同(六) 篇17
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式、圖紙或樣品、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產品。
2、向乙方提供加工產品款式、數量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準進行生產,不得以任何形式和理由拖欠數量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品,不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方,更不得提供給甲方的同行業,否則,應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質量保證能力,確保加工、運輸過程的質量控制,保證所加工的產品符合質量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日,乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬,雙方確認無誤后,甲方列入應付款科目,每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收,如發現質量有異,甲方應在收到貨物之日起15日內書面通知甲方處理。驗收標準依據樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、如乙方未按照雙方約定的時間和數量交貨,每拖延一天,罰款500元。
2、質量與合同約定不符,導致產品報廢的,應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求,甲方有權要求乙方及時安排人員全檢,或由甲方安排專人全檢,由此產生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款,每推遲一天,罰款500元。
3、如乙方經常不能滿足甲方質量要求和交期要求,除追究違約責任外,甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同,必須提前一個月通知甲方,否則,甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為,自年月日至年月日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內,如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行,本合同自然終止,雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規定的調整變化使本合同無法繼續履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發生爭議,應協商解決;協商不成,依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條其他
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件(或補充協議),附件(或補充協議)與本合同具有同等法律效力。
甲方:乙方:
地址:地址:
負責人簽字:
負責人簽字:
日期:日期:
加工合同(六) 篇18
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定經甲乙雙方共同協商一致,本著誠實守信,互利互惠,平等自愿的原則,訂立本合同。
一、加工材料名稱:水泥空心砌塊及其配套的墻體材料。
二、 規格型號:
1、19型水泥空心砌塊:
390×190×190(長×寬×高)雙排孔,強度等級MU10,密度進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求,使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機,或者買方被迫因此取消此項目,從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失,則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲,買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方,并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上,買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜:按《經濟合同法》執行。
九、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交市法院處理。
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
買方: 賣方:
代表: 代表:
簽訂地點:_____________ 簽訂地點:____________
_________年____月____日 _________年____月____日
加工合同(六) 篇19
委托方:_________(甲方)
承攬方:_____________(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:________________
項目產品名稱、規格單位數量單價(元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
2、質量標準:
乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:
完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:
____________________。
7、違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:____________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:__________________
乙方:________________
法定代表人:(蓋章)________
地址:______________________
銀行帳號:____________________
年月日
加工合同(六) 篇20
定作人:
簽訂地點:
承攬人:
簽訂時間:年月日
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量
數量
名稱、型號單位、單價金額合計
合計人民幣金額(大寫):
(注:空格如不夠用,可以另接)
第二條 定作人提供的材料
材料規格
計量
數量質量
提供日期
消耗定額
名稱型號單位
(注:空格如不夠用,可以另接)
第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
第四條 加工物的技術標準、質量要求:
第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件:
第六條 加工物的包裝要求及費用負擔:
第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條 定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條 加工物的交付方式及地點:
第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
第十二條 報酬的結算方式及期限:
第十三條 定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條 本合同解除的`條件:
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條 違約責任:
第十七條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第種方式解決:
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條 其他約定事項:
定作人(章):
承攬人(章):
住所:
住所:
法定代表人:
法定代表人:
居民身份證號碼:
居民身份證號碼:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
賬號:
賬號:
經辦人:
郵政編碼:
郵政編碼:
監制部門:
加工合同(六) 篇21
買方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________賣方:_______________________________________法定代表人:____________職務:______________
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定,買賣雙方在平等自愿的基礎上,經充分協商,特訂立本合同,以便雙方共同信守履行。
一 合同組成及內容
1.1 本合同規范由買方委托賣方承攬加工后,賣方將全數加工制成品交付買方的一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品的具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法等,按經賣方確認的買方采購單、發票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二 委托加工產品
編號:_________________________________ 名稱:______________________________________ 規格:_________________________________ 單位:______________________________________ 數量:_________________________________ 單價:______________________________________ 備注:_______________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________
三 產品價格
3.1本合同價格包含增值稅等各種應由賣方繳納的稅金、買方要求的包裝費,運送到買方指定地點的運費、裝車費及其他可能產生的各項費用等。
3.2本合同價格如因市場行情變化需要調整的,雙方應以書面形式確認,在未能達成價格調整協議之前,仍按原定價格執行。
四 訂單確認
4.1買方以訂單形式將訂貨信息傳真給賣方。
4.2賣方收到買方訂單后,在_____個工作日內確認并回傳交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單、特殊產品及新產品,以買賣雙方另行確認的交貨期為準。
注:大宗訂單:指單品訂購數量_________以上的產品
特殊產品:指非賣方正常產品。正常產品指買方對賣方原有產品沒有改動的產品
新產品: 指買方提供實樣或圖紙需要賣方新設計、打樣或開發確認的產品。
4.3 買方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有買方公司公章才生效,否則賣方不得認可該訂單的有效性。
4.4買方傳真給賣方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五 原材料提供
5.1 (用買方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。買方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,賣方對買方提供的原材料需按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知買方調換或補齊。賣方對買方提供的原材料不得擅自更換。
5.2 (用賣方原材料完成工作的),賣方必須依照合同規定選用原材料,并接受買方檢驗。賣方隱瞞原材料的缺陷,或者用不符合合同規定的原材料而影響定做產品質量時,買方有權要求賣方重作、返修、減少價款或退貨。
六 技術資料、圖紙提供
6.1買方應當按規定的日期提供技術資料、圖紙等。
6.2賣方在依照買方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知買方;賣方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。賣方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知買方,因此造成的損失,由買方承擔。
七 質量要求及驗收標準
7.1 賣方所供產品必須符合國家法律法規(現時生效的法律法規及合同履行期間出臺并生效的法律法規)和行業標準規定的要求。賣方應就所供產品提供有效的檢驗合格的證明。
7.2質量標準:
①按照雙方認定的樣品標準、質量標準或圖紙作為質量檢驗的標準,經檢驗,買方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
②賣方所供產品必須不低于國家標準和相關的行業標準(即現行的及合同履行期間頒布實施的法律、法規、規章及其他規范性文件規定的強制性和非強制性標準),且不低于賣方的企業標準。
③具體到貨質量以買方驗收合格為準,若達不到以上指標,買方有權無條件退貨或換貨,所產生的一切費用由賣方無條件承擔。
7.3 買方在收到賣方貨物后十天內對數量、規格、質量進行初步驗收。對短期檢驗難以發現質量缺陷的 產品或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除買方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由賣方負責返修或退換。
7.4 產品質量保證期限為自交貨之日起兩年。
7.5每年賣方需提供不少于兩次針對本合同約定標的物國家權威機構第三方檢驗報告,如賣方不能及時提供,買方有權抽取賣方的產品送檢,所產生的檢驗費用、抽檢產品費用等由賣方承擔,賣方同意直接從應付給賣方的貨款中扣除。
7.6當事人雙方對委托的定做產品和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由第三方權威或法定監督檢驗機構提供檢驗證明。
八 產品包裝及運輸
8.1 包裝要求:貨物包裝標識應符合中華人民共和國法律、法規等對有關產品的產地、原材料、用途、警語、保質期及保質條件、生產日期等標識之規定;買方可要求賣方制作特殊的雨潤包裝;賣方保證貨物的包裝與貨物本身相一致。在計量貨物重量或數量時,包裝物應予扣除。
8.2 運輸要求:按有利于保護產品品質的方式運輸。賣方保證進入雨潤工業園的車輛,必須嚴格遵守國家環境和安全衛生方面的法律法規;不允許鳴笛;減速慢行,時速≤5千米/小時;汽車尾氣排放必須經年檢合格,不得有跑冒滴漏現象;運輸原輔料的車輛衛生必須達標,不允許用裝化學物品、飼料的車輛運輸原輔料。
8.3發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
8.4賣方運送貨物發生的包裝、運輸及保險費用,由賣方承擔。
九 交貨時間與地點
9.1交(提)貨期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)貨的,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
9.2交(提)貨物日期計算:賣方自備運輸工具送交定做貨物的,以買方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定做貨物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做貨物的,以賣方通知的提取日期為準,但賣方在發出提取貨物通知中,必須留給買方必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
9.3交貨地點為:________________________________________________
十 貨款結算
10.1 付款期限:買方在收到符合本合同約定的產品并驗收合格后,賣方向買方提供增值稅(稅率為17%)發票。之后買方在________天內履行付款義務。
10.2 付款方式:采取銀行匯票或電匯方式付款。
十一 返利約定
11.1 無條件返利:即基本返利,賣方同意按買方年度訂單總價值的 ____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
11.2 大訂單返利:即有條件返利,指除以上基本返利之外,買方年度訂單量達到一定數額時賣方給予買方的額外返利,即年度訂單總價值達到______元(大寫:______)時,賣方按照年度訂單總價值的____%(大寫:百分之___)給付買方返利。
以上返利買方可從應支付給賣方的貨款中直接扣除。
十二 履約方式
12.1 在合同期限內發生業務往來不再另行簽訂合同,采用訂單的方式明確訂購產品的名稱、品種規格、數量、交貨時間和地點等事項,賣方收到買方訂單后,如無異議,簽字蓋章確認后傳真或郵寄給買方,賣方收到買方訂單后,如3日內未反饋的,視同確認。訂單傳真件有效,訂單未盡事宜適用本合同的約定。
12.2 本合同期限內達成的訂單未得到全面實際履行的,不受本合同期限的限制。
十三 商業賄賂之禁止
買賣雙方都同意堅決杜絕商業索賄、及其他不正當的商業行為。賣方不得向買方工作人員進行商業賄賂。商業賄賂是指回扣、招待、娛樂、購房、置業、就業、國內或國外旅游、饋贈、購物折扣、借錢等給買方的個人或其家屬物質或精神上直接收益的開支。另接受買方辭、離職人員和跳槽人員也在本條禁止之列。
十四 違約責任
14.1如賣方拒絕履行交貨義務,須向買方支付該批貨物總貨值20%的違約金,同時買方有權解除合同或要求賣方繼續履行合同。
14.2如賣方交付產品名稱、規格或質量不符合合同約定,買方有權拒收,已經接受的,買方有權要求退貨,賣方自接到買方退貨通知后5日內自行將貨物取走,逾期未取走的,買方有權做出處理;同時賣方應向買方支付該批貨物總價值10%的違約金。
14.3未按合同規定的質量交付定做貨物或完成工作,買方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,賣方應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過返修或調換后,仍不符合合同規定要求的,買方有權拒收,由此造成的損失由賣方賠償。
14.4交付定做貨物或完成工作的數量少于合同規定,買方仍然需要的,賣方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分買方不再需要的,賣方應賠償買方因此造成的損失。
14.5未按合同規包裝的定做貨物,需返修或重新包裝的,賣方應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。買方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,賣方應當償付買方該不合格包裝物低于合格包
裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
14.6如賣方逾期履行交貨義務,買方有權根據實際交易情況追究賣方違約責任。每逾期一天,賣方應向買方支付該次訂單總金額千分之五的逾期違約金,逾期超過5天,買方有權解除合同或要求賣方繼續履行合同。
14.7未經買方同意,提前交付定做物,買方有權拒收。
14.8異地交付的定做物不符合合同規定,暫由買方代為保管時,賣方應當償付買方實際支付的保管、保養費。
14.9實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,賣方并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
14.10由于保管不善致使買方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,賣方應當償付買方因此造成的損失。
14.11未按合同規定的辦法和期限對買方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知買方調換、補齊的,由賣方對工作質量、數量承擔責任。
14.12擅自調換買方提供的原材料或零部件,買方有權拒收,賣方應賠償買方因此造成的損失。如買方要求重作或返修,賣方應當按買方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
14.13如賣方違反本合同第十三條及保密協議的約定,則賣方應向買方支付違約金30萬元。
14.14 對賣方違約所應承擔的違約金,買方有權從支付給賣方的貨款中直接給予扣除。
十五 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,賣方可免予承擔違約責任。
十六 爭議的解決
本合同在執行過程中如發生爭議,雙方友好協商解決,如協商不成,任何一方可向買方所在地人民法院提起訴訟。
十七 其他事宜
17.1在本合同項下,賣方與買方的關聯企業或買方指定企業發生的業務關系,賣方同意將發票開至買方指定單位。
17.2 本合同簽訂時,賣方需向買方提供其有效資質證件(包括但不限于:賣方授權委托書或介紹信原件、代理人身份證、營業執照副本、稅務登記證、生產許可證及其他相關行業資質證明的復印件并加蓋公章)。
17.3 為保證產品質量,買方有權到賣方生產車間進行考察。
17.4 本合同以打印版本為準,未經雙方簽字、蓋章確認的刪除、涂改、添加一律無效。
17.5本合同一式肆份,賣方持壹份,買方執叁份,經雙方簽字并蓋章后生效(傳真件有效)。
十八 合同期限
本合同期限為: 壹 年,自 ____ 年______月 ____日至_____ 年 ____ 月 ____ 日
十九 合同解除
19.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
19.2 如賣方在規定交貨期遲延的________日內仍然無法交付貨物,買方有權解除合同。
二十 保密協議
鑒于,雙方有意發展業務關系,其中可能存在一方向另一方提供某些非公開的、專有的信息和數據等, 因此,雙方訂立本保密協議:
20.1保密資料
20.1.1 在本協議中,保密資料是指任何一方(“披露方”)向對方(“接收方”)以任何方式披露的書面或口頭資料,這些資料包括但不限于:商業計劃、業務記錄、市場或技術資料、產品項目、客戶名單、價格、成本結構、財務資料等非公開的、或專有的信息、數據等。
20.1.2 “保密資料”不包括下列資料:
20.1.2.1 簽署本協議前已為公眾所知悉的;
20.1.2.2 簽署本協議后由于接收方的無過錯行為導致公眾所知悉的;
20.1.2.3 接收方非從披露方正當地獲悉的;
20.1.2.4 接收方獨立地,并沒有通過直接或間接接觸保密資料而獲得的;
20.2保密性
20.2.1 除非披露方事先書面同意或者特別指出,接收方在知悉保密信息后五(5)年內,應保護披露方的保密信息,并不得披露、復制或者發布給其他任何個人、企業或實體。
20.2.2 除了與雙方合作項目有關外,接收方不得為了自身或其他任何人、企業或實體的利益而利用披露方的保密資料。
20.2.3 除了確須知道的人以外,接收方不得將披露方的保密資料全部或部分地披露給任何下屬公司、代理人、管理人員、董事、雇員或代表人(合稱“代表人”)。接收方同意通知其收到披露方保密資料的代表人,了解有關本協議條款對上述資料的保密責任。
20.2.4接收方應采取對自己擁有的保密資料的同等照料程度來對待對方向其披露的保密資料,但在任何情況下,對保密資料的照料都不能低于合理程度。
20.2.5 接收方如因政府機關或法院的要求必須披露有關的保密資料時,應當及時將相關事實通知披露方。
20.2.6 接收方應在其意識到披露方的保密資料被盜用或誤用時,接收方應立即采取有效保護措施,并立即告知披露方。
20.3非競爭性
賣方在此承諾,在雙方合作期內及本合同終止后三年內,賣方不會以任何方式(無論是主動方式還是被動方式)與買方的客戶接觸,未經買方書面同意,賣方不得為甲方的客戶提供任何印刷服務,包括但不限于排版、制版、印刷、裝訂、復印、影印及打印。
20.4違約補救
接收方承認披露方的保密信息對于披露方的商業經營是重要的,且是由披露方以一定的成本開發出來或由別人為之開發。任何一方違反本協議的規定,應當承擔違約責任。賣方違反非競爭條款的違約金按照其從事印刷服務所得或簽訂承印合同總金額的30%計算;違反其他條款的違約金根據買方的實際損失賠償。接收方進一步承認違約金或賠償金并不是接收方或其代表人違約的一個充分的補救方法,披露方可以主張法律規定的其他任何補救措施。
20.5其它事項
20.5.1 本協議包含買賣雙方的全部理解,取代之前所有有關的書面和口頭的解釋。本協議非經雙方書面同意不得修改。
20.5.2 本協議的訂立、解釋和履行,以及雙方由此產生的法律關系,受中華人民共和國法律管轄并依其解釋。雙方如有爭議,應首先協商解決,協商不成,應向買方所在地有管轄權的法院提請訴訟解決。
20.5.3 雙方同意,任何一方沒有或延遲行使其權利、特權,并不意味著放棄;任何個別地或部分地行使權利,并不意味著對其它權利或進一步行使權利的排除,也并不排除其它任何權利、特權的行使。對本協議任何條款的權利放棄不應被視為對違反任何條款而追究責任的放棄。任何棄權須以書面作出,并應由其簽署。
20.5.4 披露保密資料不應被視為限制任何一方:
20.5.4.1 訂立任何進一步的協議,或與對方談判,或進一步向對方披露信息;
20.5.4.2 與任何第三方就同樣事項或其它任何事項,達成協議或進行談判。
篇三:
甲方:
乙方:
依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定,乙方接受甲方的委托,就委托設計事項,雙方經協商一致,簽訂本合同,信守執行。
一、委托事項:
包裝共款,元不含稅。若實際設計的包裝超過 款,按每款 元( )計算。
二、付款方式:
1、甲方需在合同簽訂之日起兩個工作日內將委托設計總費用的50%付給乙方(乙方收到甲方的款項后作為設計的開始時間);
2、設計完成后,甲方需在二天內由代理人確認,乙方以此為定稿,確認后甲方應當即付清設計費用的全部余款。
三、設計時間:
設計完成的時間為甲方提出設計要求后 個工作日。(因甲方原因耽誤的時間,完稿時間應順延)。
四、知識產權約定:
1、乙方對設計完成的作品享有著作權,但按本協議約定轉讓甲方的除外;
2、甲方在余款未付清之前對該作品不享有任何權利;甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權,乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任;
3、未被甲方采用的方案,知識產權仍歸乙方所有;
4、在乙方為甲方提供設計方案后,若因商品名稱變化或因乙方設計未達到甲方要求而需要變更設計方案,乙方應修改設計或重新設計以滿足甲方要求;
五 、雙方的權利義務:
(一)甲方權利:
1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路,以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵;
2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;
(二)甲方義務:
1、甲方按照合同約定支付相關費用;
2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。
(三)乙方權利:
1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;
2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;
3、甲方在未付清款項之前乙方對設計的作品享有著作權。
(四)乙方義務:
1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計;
2、乙方需按照合同約定按時交付設計作品;
3、乙方應保證包裝設計的原創性,設計作品不得侵犯第三方知識產權。
六、違約責任:
1、甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的,應當支付全額的設計費用;
2、乙方如提前終止合同,所收取的費用應當全部退回給甲方,并向甲方支付違約金為所收取費用的兩倍;
3、甲方因使用乙方設計的包裝設計廣告侵犯第三方的知識產權,侵權責任由乙方承擔,乙方應賠償甲方因使用乙方包裝設計而造成的全部損失。
七、不可抗力因素:
甲乙任何一方由于不可抗力,不能履行合同時,由雙方協商解決。確實無法調節,則根據合同法辦理。
八、合同生效:
1、本合同由甲乙雙方簽字蓋章后立即生效;
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,均具有同等法律效力。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
地址: 地址:
電話: 電話:
代表簽字: 代表簽字:
加工合同(六) 篇22
甲方:____電子設備有限公司
乙方:____電子股份有限公司
甲乙雙方經友好協商,甲方委托乙方加工制作20__款POS機模具1套,就雙方合作有關事項特訂立如下合同:
一、模具制作內容
乙方承接甲方委托加工整組模具1套,具體見后附模具清單。甲方提供零件圖紙,乙方根據甲方零件圖紙設計制造相應注塑模具,乙方可根據注塑件的特點經甲方同意對甲方提供的零件圖紙進行修改,確保所注塑零件無注塑缺陷并有足夠的強度。
二、模具壽命
乙方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由乙方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,乙方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
三、模具驗收
1、由甲方對乙方的模具進行驗收,經乙方模具小批量加工的部件尺寸及公差必須符合甲方圖紙要求(塑膠件表面無披鋒、縮水、頂白、夾水紋等缺陷)。并向甲方提供模具清單及結構圖。
2、模具必須合理加裝冷卻水系統。
3、每套模具應配備吊環、水嘴、鎖扣、澆口套及易損件(如頂桿等附件)。
4乙方負責將模具運輸至甲方指定的`到貨地點(國內),運輸費由乙方承擔。模具應由木箱包裝,并確保模具運輸安全。、
四、模具價格
整組模具含17%增值稅總價(RMB)捌拾貳萬零三百元整,具體見附表
五、付款方式
合同簽訂后,且模具打出合格產品并驗收無誤后全額付款,總價,即¥820300。
六、完成時間
甲方于合同簽訂之后乙方必須收到最終圖紙,完成所有模具的第一次試模工作,并免費提供10套樣件供甲方試裝,如因甲方原因造成的模期延誤,乙方不承擔責任。然后根據甲方意見進行改模。在甲方提出改模意見后,乙方須按甲方意見五天內完成改模、達到甲方要求并免費提供10套樣件供甲方試裝。當甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改時,如果模具修改較簡單,包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改,則乙方不需向甲方收費;如果模具修改較復雜,對整個模具的結果影響很大,則由甲乙雙方根據改模情況協商解決,由甲乙承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因,因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模,甲方不承擔任何責任。
七、模具及相關資料所有權
驗收合格后的模具及所有相關資料所有權為甲方所有,乙方必須為甲方所有的設計方案及技術資料保密,不得向第三方泄露,更不可轉讓。
甲方如需乙方代為保管模具,乙方必須按本合同第二條內容執行。
八、本合同附件具有合同的同等效力。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
代表簽字:
代表簽字:
時間:時間:
加工合同(六) 篇23
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條 承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
加工合同(六) 篇24
為發展市場經濟,提高加盟者經濟收入,甲乙雙方兩者公平、合理的原則,依據《民法典》經雙方協商一致,就加工安裝打火機事宜,達成以下協議:
甲方:________________________
乙方:________________________
一、甲方權利、義務
1.向乙方提供______,回收產品,現金支付加工費。
2.向乙方提供合格的充氣設備,組裝工具。
3.有權要求乙方按市場需求加工_____數量、式樣、時間等。
4.向乙方及時供應全套散件。
二、乙方權利、義務
1.向甲方支付充氣設備、組裝工具等費用款____元。
2.按甲方要求加工合格______。
3.及時支付散件價款。
4.可以自行銷售成品______,但應及時告知甲方。
5.乙方自行選擇生產場所,保證安全生產。在生產中如出現一切事故由乙方自負。
三、生產標準(依培訓標準)
1.氣體飽滿無氣泡,外貌干凈。
2.火焰均勻,火苗調火高度2-3cm無斷頭。
四、未盡事宜協商解決,協商不成由甲方所在地人民法院仲裁。
五、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,甲方已做充分解釋,乙方理解無誤,簽字生效。
六、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
七、可享受免費用設備的優惠條件,具體如下:
1.乙方在甲方批發____散件累計達八萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備壓金款的二分之一。
2.乙方在甲方批發____散件累計達十萬者,若乙方終止合同,乙方可以將設備交還甲方,甲方退給乙方設備款。
3.乙方在甲方批發____散件累計達十二萬者,若乙方終止合同,設備、工具歸乙方所有。
甲方:______________
地址:______________
電話:______________
乙方:______________
地址:______________
電話:______________
簽定日期:__________
加工合同(六) 篇25
合同編號:
簽定地點:
甲方(委托方):
乙方(受托方):
節目名稱:
母盤刻字號:
經協商,甲乙雙方就上述節目光盤的加工復制及相關事宜達成協議,簽定合同如下:
一、甲方委托乙方:圖像壓縮 制作母盤復制 切割 包裝保存母盤、菲林 發貨
二、 甲方須向乙方提供以下資料:
1、正式《電子出版物復制委托書》或《錄音錄像制品復制委托書》和其它相關證明材料。
2、委托單位營業執照副本復印件以及甲方授權委托代理人身份證復印件。甲方委托乙方加工復制的音像制品和cd-rom內容出現侵權時,均由甲方承擔侵權責任,乙方不承擔任何法律責任。
三、甲方于 ____年____月____日前向乙方提供以下文件材料cd-r/子盤____張彩噴稿____張圖擋____套;
四、復制類型 :cdvcdcd-rom dvd5 8厘米盤 卡片盤 異型盤
五、印刷要求:絲印 膠印
六、包裝及其他要求:簡包(1000張/件) 精包
七、驗收:以cd-r及本合同第五款要求為標準進行驗收。如有疑義,甲方必須在收貨當日起,7日內向乙方提出書面報告。
八、交貨日期及條件:XX年月日發貨。若甲方不能按時提供本合同第二三款所列文件及材料,則交貨期順延;因母盤、菲林不合格或設備故障不能按期交貨的,雙方協商后另定交貨日期。
九、發貨方式:1、甲方自提;2、乙方代理發貨;收貨地址:______________________________;
十、費用標準及合同金額:
費用名稱數量單價 小計(元)
審批費 盤 元/盤
母盤制作費 張 元/張
cd-r+印刷費張 元/張
包裝材料費 個 元/個
包裝費 個 元/個
代出菲林費 套 元/套
合同金額:___元(人民幣大寫 :___萬___仟___佰___拾___元 整)
十一、結算方式:預付___%貨款,余款貨到付清。
十二、本公司的開戶行:
帳號:
十三、以上各條款雙方須嚴格執行,不得違約;若甲方延遲給付貨款,每延遲一天,按延遲付款部分貨款的___‰向乙方支付滯納金。若乙方延遲交貨,每延遲一天,應按未履行部分貨款的___‰向甲方支付違約金。
十四、甲乙任何一方如遇不可抗拒的原因而造成無法履行合同時,根據不可抗拒影響,按規定免除部分或全部責任,當事人一方應當在發生不可抗拒之日起___個工作日內將事實通知對方,盡可能減輕因此給對方造成的損失,并在不可抗拒結束之日起___個工作日內提供事故的書面報告等文件給對方。
十五、本合同一式兩份,雙方各執一份,具有同等法律效力。
十六、由于履行本協議而產生的糾紛,由雙方協商解決,協商不成可向合同生效地人民法院提起訴訟。
十七、本合同履行地為乙方所在地。
十八、未盡事宜,雙方協商解決;
十九、本合同自雙方代表簽字并加蓋公章之日起生效,有效期___個月。
甲方代表人: 乙方代表人:
年 月 日 年月 日
加工合同(六) 篇26
承攬方:
身份證號:
電話:
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:
電話:
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定,不得違反,否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,合同期內,承攬方出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、承攬方未按合同規定(生產排產單)的時間和質量標準交付產品的,承擔逾期交付的責任;產品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責),經過返工后仍不符合合同規定或品質要求的,定作方公司有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定,應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產品(定作方公司欠料所致除外),不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費住宿,水電費承攬方按實際使用自行負責;
3、合同期間免費提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:
_______年___月___日
加工合同(六) 篇27
加工合同(示范文本)
合同編號:_________定作人:______簽訂地點:_________承攬人:______簽訂時間:__年__月__日第一條加工物、數量、報酬、交貨期限-----------------------------------------------|加工物|規格|計量||報酬|交貨期限及數量|||||數量|-----|--------------------------||名稱|型號|單位||單價|金額|合計||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---|--|--|--|--|--|--|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-|-||||||||||||||||||||||---------------------------------------------||合計人民幣金額(大寫):|-----------------------------------------------(注:空格如不夠用,可以另接)第二條定作人提供的材料----------------------------------|材料|規格|計量|||||||||數量|質量|提供日期|消耗定額||名稱|型號|單位||||||--|--|--|--|--|--------|--------||||||||||--|--|--|--|--|--------|--------||||||||||--|--|--|--|--|--------|--------|||||||||----------------------------------(注:空格如不夠用,可以另接)第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:__________________________________________________________________________________________________________________________________第四條加工物的技術標準、質量要求:_______________________________________________第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件:___________________________________________第六條加工物的包裝要求及費用負擔:_______________________________________________第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:__________________________________________________________________第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復。第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。第十條加工物的交付方式及地點:_________________________________________________第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:__________________________________________第十二條報酬的結算方式及期限:_________________________________________________第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。第十四條本合同解除的條件:___________________________________________________第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。第十六條違約責任:_______________________________________________________第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院起訴。第十八條其他約定事項:_______________________________________________________________________________________-------------------------------------|定作人|承攬人|鑒(公)證意見:||||||定作人(章):|承攬人(章):|||||||住所:|住所:|||||||法定代表人:|法定代表人:|||||||居民身份證號碼:|居民身份證號碼:|||||||委托代理人:|委托代理人:|||||||電話:|電話:|||||||開戶銀行:|開戶銀行:|鑒(公)證機關(章)||||||賬號:|賬號:|經辦人:||||||郵政編碼:|郵政編碼:|年月日|-------------------------------------監制部門:印制單位:
加工合同(六) 篇28
甲方:________________________
乙方:________________________第一條乙方加工事項,以甲方所交付的外包加工單為憑。第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定,如加工說明、數量、交貨日期等確實履行,準時交貨。
第三條乙方所交的加工品應保證為合格品,并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況,且經甲方驗收后,始認為合格。第四條材料由_________方負責。第五條若材料由甲方負責供應時,廢料率為_________。第六條驗收時的檢驗方法是采用_________,正常檢驗,二級檢驗水準。一次抽樣計劃,alq為_________,或正常檢驗,四級檢驗水準。一邊規格界限,形式_________,alq為_________。第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期,或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期,若有延誤的情況以及因規格不合,質量不良,致驗收不合格而遭退貨時,乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方,但因天災或人力不可抗拒的事故,經甲方認為屬實者,則不在此限。
(一)過期5日內,每逾1天,按未交部分總價,處_________違約金。
(二)繼續逾期5天以上至10天以內者,每逾一天按未交部分總價,處_________違約金。
(三)繼續逾期10天以上至20天以內者,每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續逾期20天以上,依違約論,不論未交部分數量,違約金以價款的一倍計算。第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時,若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外),則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。第九條乙方送交加工品,因不良導致甲方生產線停工,其工時損失要由乙方負責,如果甲方發生非常嚴重不良后果,則甲方有權取消外包加工單。第十條按期交足定貨而合格率為100%,給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%,給予總價_________獎勵金。第十一條試用廠商的試用期間為三個月,每月接受甲方外包質量管理檢查一次,試用期滿,視其考核評分到達_________分以上者,才能正式成為甲方的加工廠商。第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次,每月考核質量,交貨期,價格這三項,每年總考核一次,劃分 等級。第十三條付款條件:乙方交來的貨品經甲方驗收合格后,甲方_________。第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。
加工合同(六) 篇29
廣告制作合同
甲方:
法定代表人:
地址:
乙方:
法定代表人:電話:
銀行帳號:
根據《中華人民共和國合同法》的有關規定,甲乙雙方本著平等自愿的原則,協商一致,特就甲方向乙方訂做廣告牌事項訂立以下協議。
第一條 合同標的為 木吊牌、科室牌、制度牌等
第二條質量標準: 乙方保證質量符合甲方要求的標準,只要不是人為破壞,終身保修。
第三條數量與價格: 示范村木吊牌、科室牌、制度牌、刮墻等總價款肆仟柒佰伍拾捌元
柒角正(4758.70)。
第四條交貨地點:由乙方送貨到甲方,并負責安裝完畢。
第五條交貨時間:20xx年9月24日前安裝完畢即交貨。
第六條 付款方式及期限:安裝完畢后經甲方驗收合格,憑乙方開具的正規發票付款。
第七條 違約責任:乙方必須按協議約定的時間、地點、質量標準進行制作或安裝,雙方
交接清楚,付清約定的款項,如任何一方違約,應按總價款的10%支付給對方違約金。
第八條合同未盡事宜,雙方可以協商訂立補充協議,補充協議與本協議具有同等效力。
第九條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的,提交當地法院裁決。
第十條合同生效時間為最后一方簽字或蓋章之日。
甲方:蓋章 乙方: 蓋章
加工合同(六) 篇30
甲方(承攬人):
乙方(定做人):
依據《中華人民共和國合同法》,經甲、乙雙方充分友好協商,簽訂此材料加工合同,達成以下協議內容:
第一條 成品原料及加工內容
注:
1、有無附圖紙;
2、如有甲乙雙方簽字認可的生產加工圖紙,圖紙作為本合同內容的附件一并執行(圖紙需蓋章或簽字確認)。
第二條 加工期限和質量要求
1、材料選定:材料的選定根據乙方自行選擇的方式:
①甲方根據乙方的制定選購。
②由乙方自行選購后交付甲方制作。
2、在合同簽訂后,乙方向甲方交付所需材料,加工期限在甲方接收到所需材料后開始計算,甲方應向乙方提供具有可行性地具體加工期限,該加工期限的確定,應由甲方根據自身的設備、技術、人員等情況謹慎確定,本合同確定的加工期限為: 天。
3、成品的質量要求,有相關技術圖紙規范的,應符合圖紙要求,沒有圖紙或者只提供成品規格、型號規范的,應符合相應的規格型號要求。
第三條 交貨時間、地點、結算方式
1、交貨時間:甲乙雙方協商一致,甲方在合同簽訂后 日內交貨,即 年 月 日前。
2、交貨地點:
3、乙方自提:甲方按照約定的加工期限完成加工任務后,應及時通知乙方提貨,乙方自行到甲方工廠內提貨;乙方收到通知后未按時提貨的,甲方不承擔任何違約責任。
4、乙方應在接收成品時,組織人員對成品進行驗收,雙方應辦理驗收手續并確認;乙方對成品質量提出異議,應在交貨時書面提出,否則視為甲方交付的成品合格。
5、甲方將成品交付乙方后,仍應對成品的品質與數量向乙方負責。
第四條 違約責任
發生下列情況之一時,甲乙雙方應承擔違約責任:
1、甲方未在加工期限內完成加工任務,則應與乙方協商順延相應期限,每逾期一天,按照合同款的 %賠付乙方;如造成乙方其他相應連帶損失的(如:供貨合同、施工合同、其他與本次加工相關聯的合同),甲方應賠償乙方損失。
2、甲方交付的貨物不符合質量標準的,應承擔修理、更換、無償補充的責任,給乙方造成嚴重損失的,應承擔賠償責任。
3、乙方未按合同約定期限支付合同價款的,乙方應承擔總價款千分之五的違約金。
第五條 合同爭議及解決方式
因本合同所發生的爭議,甲乙雙方應協商解決;協商不成的,則通過乙方所在地人民法院提起訴訟解決。
第六條 補充條款
如有以上內容未盡條款,甲乙雙方可以達成補充協議,補充內容作為附件形式附于合同之后,與本合同同樣具有法律效力。
甲方(蓋章):________________
乙方(蓋章):____________________
_______年______月______日
加工合同(六) 篇31
甲方(委托方):_____________________________________
乙方(加工方):_____________________________________
甲、乙雙方經友好協商,本著平等、自愿、誠實、互惠互利的原則,就乙方長期承接甲方委托的加工制造業務長期合作事宜達成如下協議:
一、合作關系概述
1.1乙方長期承接甲方委托的加工制造業務,并保證產品的生產、質量及提供優質的服務。
1.2乙方為甲方加工制造的產品,不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經營銷售權,以及產品的技術、專利負有保密責任。
1.3甲方與乙方根據本合同,協商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單,安排生產加工制造。
二、產品的訂做及定價
2.1為確保甲乙雙方長期的合作關系,乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。
2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時,雙方協商在保證質量的`前提下,調整價格。
三、產品名稱、加工方式
3.1加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。
3.2甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求,乙方按產品工藝文件及要求加工生產。
四、產品的來料及成品檢驗
4.1在生產制造之前,由甲方提供產品的樣品,經乙方制作樣品并以書面的樣品確認書提交甲方檢驗,檢驗合格后雙方各執一份確認書和封存樣品,按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。
4.2產品執行的質量標準,應由甲方給予相關檢驗標準文件。訂單另有約定的,按照訂單新約定的文件執行。
4.3乙方保證,所制作的產品的實際技術參數符合訂單標識記載的技術參數。
五、包裝和運輸
5.1乙方向甲方提供合格產品,須按照甲方要求的包裝,貼標識。訂單另有約定的,從約定。
5.2交貨方式、地點:甲方所在地的倉庫,或另有約定的地點。
5.3輸送的費用由乙方負擔,雙方另有約定的除外。
5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。
六、結算方式及期限
6.1雙方簽訂合同后,將以此合同作為基礎,每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。
6.2乙方對甲方確認訂單以后,按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的,從約定。
6.3付款結算方式約定:月結,當月產品月底之前出貨,檢驗合格驗收之后,次月初對賬完畢無誤之后,月底前結清所應付款項;甲乙雙方對于付款進度以及結算方式另有約定的,從約定。
七、違約及解決糾紛的方式
7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失,由乙方承擔。
7.2如果發生糾紛,雙方應本著互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。
7.3本合同有效期為_____年,自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約,則合同作廢。期滿如雙方再商定續約。本合同經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協商后增加補充協議,補充協議經雙方認可后與本合同具有同等法律效力。
7.4本合同一式二份,乙方一份,甲方一份。
甲方(章):__________________乙方(章):____________________
甲方代表:__________________乙方代表:____________________
地址:______________________地址:_______________________
電話:______________________電話:_______________________
日期:____________________日期:_______________________
當事人雙方應遵守以下基本原則:
1、承攬方必須具備履約能力和條件。
《合同法》第253條:承攬人應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事
人另有約定的除外。
承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果
向定作人負責;未經定作人同意的,定作人也可以解除合同。
第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承
攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第255條承攬人提供材料的,承攬人應當按照約定選用材料,并接受定作人檢驗。
《加工承攬合同條例》已經廢止。
2、定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求,承攬方不得擅自改變定作方的要求。
3、當事人雙方必須遵守《經濟合同法》的規定,貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則,否則,視為無效經濟合同。
加工合同(六) 篇32
(甲方):
(乙方):
第一條合同總則
甲乙雙方經協商一致,現就油畫加工事宜達成如下協議。
第二條基本保證與要求
2.1乙方確保根據雙方確認的訂貨單為甲方產品加工,甲方保證向乙方回收乙方所加工的合格產品。
第三條加工權許可期限及合同期限
3.1本合同于___ ___年_____月_____日簽訂,自簽訂之日起至__ _ ___年_____月____日止,有效期一年。經雙方協商同意,可延長本合同有效期。
第四條合同信譽金
4.1乙方獲得合同約定的產品加工權之前,需向甲方交納信譽保證金(X000元),甲方免費為乙方加工人員代表進行產品制作培訓,本合同自乙方向甲方付清規定信譽保證金之日起生效,信譽保證金合同期滿如乙方無重大違約,信譽保證金全額退還。
第五條產品的結算方式
5.1甲方提供給乙方的加工品按統一加工價結算。甲方在貨到后當三日內將貨款匯入乙方銀行帳號。乙方負責按時發貨并代辦托運,費用自理。
5.2甲方憑清單驗貨,如有差異或有質量問題,應在收貨當天應告知乙方。
5.3自貨到三日內,如屬實是產品加工質量問題,該產品退回乙方。
5.4甲方建議乙方審慎加工,避免返工或者退回;在不影響銷售前提下,不做相應的處罰,若影響銷售,將對乙方給予該產品成本10%處罰,該產品發回乙方。
第六條雙方的權利和義務
6.1甲方要在接到乙方發來產品驗收后,三日將加工費注入乙方銀行帳號,如有違約給予甲方該貨款的10%做為賠償。
6.2乙方應按時保質保量完成甲方給予的訂單,如有違約給予乙方該貨款的10%做為處罰。連續三次違約取消其加工資格,信譽保證金不予退回。
第七條合同解除及終止
7.1本合同期滿時,乙方可提前二個月提出書面續約要求,雙方在正常履行本合同的前提下續訂該項代理合同,不再另收取加工信譽保證金。
7.2乙方如有下列行為之一,甲方有權單方提前解除本合同并追究乙方責任:
1)有損靜雅泥畫形象的行為;乙方自行銷售同類產品而影響甲方利益;
2)擾亂甲方市場價格體系,破壞營運體系;
3)抄襲泥畫配方自行生產、銷售;
第八條爭議的解決
本合同有關的爭議,任何一方均可訴致本合同簽訂地人民法院裁決。
第九條保密條款
甲方提供給乙方的各種資料,其中涉及商業機密、加工技術、知識產權等內容,乙方有保密的義務;不得提供給乙方以外的第三者使用、參照,否則甲方要求乙方最高賠償金額拾萬元(10萬元)。
第十條其它
12.1 合同的修改或補充,均須經雙方同意后以書面協議形式修改或補充。
12.2 本合同自乙方向甲方繳納相關費用之日起生效。
12.3 本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
甲方代表簽字:乙方代表簽字:
甲方地址:乙方地址:
年月 日年月日
加工合同(六) 篇33
甲方:_______
乙方:_______
一、本合同是依照《中華人民共和國合同法》訂立的,經過雙方簽字蓋章后,即發生法律效力,雙方必須嚴格履行。
二、合同條款:(共12條)
1、合同簽定雙方就以下 加工零件簽定加工合同。
2、自合同簽定生效之日起,甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。
3、乙方完成加工向甲方交貨時,所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。
4、所加工的零件經過甲方復檢合格后,甲方可按合同總額的50%支付乙方。
5、所余合同總額的30%在零件裝配調試完成,乙方開具稅率為17%的全額增值稅發票后,15日內甲方酌情付清余款。
6、合同的交貨日期根據雙方要求確定,若乙方推遲交貨,違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。
7、加工件所需材料由乙方負責,加工完畢后,乙方負責加工件運送至甲方所在地的.運費。
8、甲方復檢時,出現加工件不符合圖紙要求、不合格的現象,甲方通知乙方后,乙方負責及時修復或補件;如甲方通知后,乙方未做出補救工作,甲方代替乙方修復或補加工時,所產生的一切費用從合同總額中扣除。
9、若乙方在一次性完成零部件不合格率在5%以上時,不合格件處理方法除按合同條款的第六項、第八項執行外,再處以合同總額10%的扣款。
10、本合同附件:甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙,一式兩份,甲乙各執一份,與合同具有同等的法律效力。
11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙,不得外泄,同零件一同交還甲方。
12、合同未盡事宜,甲乙雙方本著互敬互諒的原則協商解決。
甲方代表:_______(簽字蓋章)
乙方代表:_______(簽字蓋章)
日期:_______