承攬加工合同(精選35篇)
承攬加工合同 篇1
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,雙方經平等協商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2、乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3、甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業、個體工商戶),有同類、同等規模定作物生產或銷售經驗(或同類服務提供經驗),熟悉定作物性質和特點并熟知與定作物相關的法律法規、規章及標準。
5、乙方合同主體變更:
。1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
。2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。
。3)發生乙方營業執照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經辦人等)無權向甲方主張任何權益若乙方為個人獨資企業或個體工商戶,除原投資人或經營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經辦人)。
第二條定作物
1、定作物清單及價款
定作物名稱:_____________________
規格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價款:_____________________
2、價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
。2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續購買乙方定作物,則由雙方另行協商確定價格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實際供貨數量達到合同約定數量之日止。
第三條合同價款
1、總價款及結算方式:
2、付款方式:有/無定金(比例)。
3、付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發票。
4、發票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發票。乙方未提供發票或提供發票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發票面額______的違約金。因發票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經濟和聲譽損失。
5、支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。
b承兌匯票c網上銀行d其他方式
6、收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
第四條設計與質量標準
1、設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協助設計):______
(1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內答復。
。2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2、定作物的質量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數與質量標準》。
3、樣品:樣品采用以下第種方式執行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經甲方樣品確認合格后再正式制作。
4、其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業關于質量、安全、環保的相關規定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產廠家:________________________
規格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質量標準和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
4、甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質量、規格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】
6、甲供原材料節余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2、乙方承諾,未經甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規格型號,單位包裝內的定作物數量,生產廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4、特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5、其他約定:______
第七條交貨
1、合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經甲方驗收合格,方為合格交貨。
2、交貨時間:______。
3、交貨地點:______(詳細地址:______)。
4、運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5、驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據。
6、風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7、交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0、05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘
8、數量不足:______如交付的定作物數量不足,乙方應當在2日內補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。
9、質量瑕疵:______如交付的定作物質量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內調換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。
第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0、05______%的違約金。
3、施工要求:______
。1)質量標準:______見合同附件《技術參數與質量標準》
(2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規范和設計的要求及甲方發出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監理單位的檢查。檢查中發現工程質量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監護:______
。1)乙方完成安裝調試內容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調整改造,則乙方以書面方式將調整改造建議提交甲方項目負責人如乙方未提出書面調整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調整改造。
。2)乙方在安裝調試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業,或者帶電作業,或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業的,安裝作業人員作業必須使用安全護具,現場需設專門人員進行時時監護,并制作作業監護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業監護記錄。
6、自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7、驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經乙方自檢合格后日內,甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條保修
1、保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2、保修金:______。
3、保修:______保修期內,因定作物質量原因發生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當的方式向乙方追索。
4、未履行保修義務:______
。1)乙方接到甲方或物業公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現場處理或超過規定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質量問題或乙方維修不及時給業主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
。2)乙方累計3次未及時到場的`,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現場的有效證據。
5、保修金的支付需同時滿足下列條件:______
(1)質量保修期已經屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
。3)因定作物質量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經賠償該損失或賠償金已經從保修金中扣除。
。4)不存在乙方未履行的其他合同義務。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產權與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2、乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內為甲方保守秘密。未經甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。
第十一條履約擔保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______
。1)保證金
。2)銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金:______
(1)現金
(2)電匯
。3)轉賬支票
3、扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4、乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯企業簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5、索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風險提示
1、價格波動:雙方確定合同價格時已經充分考慮風險因素,合同價格已經包含所有可能發生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調整等因素。
(2)原則:______任何情況下不得調高合同價格在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數,調整合同價格。
2、第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質量負責,凡因定作物質量不符合本合同約定或者有其它內在質量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協議,并按此協議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調解書確定的內容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優先從工程款中扣除。
3、真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據,乙方無權依據虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4、合法性:乙方向甲方提交虛假的發票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(如錄音、錄像、書面證據等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內不接受其參加甲方及甲方關聯企業組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯企業的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1、甲方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2、乙方聯系人及通訊方式:______
聯系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3、雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4、上述內容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
5、派員送達的應當有簽收文件。
6、采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7、采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執為送達的證明。
8、采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經成功送達。
9、如一方更改聯系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯絡時應使用被通知的聯系人或通訊方式。
10、如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決
1、本合同簽訂、履行過程中發生任何爭議的,由雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1、附件一:______定作物明細表
2、附件二:______《技術參數與質量標準明細》
3、附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
4、附件四:______加蓋乙方公章的營業執照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定:______
。ū卷撘韵聼o正文)
合同簽章頁
。ù隧撓蹬ca有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點:______
簽訂日期:______年月日
承攬加工合同 篇2
定作方:(以下簡稱甲方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
承攬方:(以下簡稱乙方)
法定代表人:
住所:
郵編:
聯系電話:
開戶銀行:
帳號:
委托代理人:
身份證號:
住所:
郵編:
聯系電話:
鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名
規格
單位
數量
備注
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為: 年 月 日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:規格為:數量為:提供時間為:: 年 月 日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
2、報酬的.支付采取以下方式
a甲方應于 年 月 日支付乙方元,于 年 月 日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。
b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
八、包裝要求及費用負擔:由乙方負責包裝,以加工產品不受損壞為準;包裝費用由乙方承擔。
九、運輸及費用承擔:
1、甲方提供材料的運輸由甲方負責,運輸費用由甲方承擔。
2、加工成品的運輸由乙方負責,運輸費用由方承擔。
十、乙方違約責任:
1、乙方逾期交付加工成品的,每逾期交付一天,按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天,甲方有權解除合同,乙方應當返還甲方已經支付的報酬,并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。
2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,乙方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的,甲方仍然需要的,乙方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的,由乙方賠償損失。
5、乙方不能交付加工成品的,應向甲方償還交付部分報酬,并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的,乙方應據實賠償。
6、由乙方負責送貨的,如運輸中造成加工成品損壞,乙方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則甲方有權拒收。
十一、甲方違約責任:
1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等,由此造成的乙方交付遲延,損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的,甲方應當予以賠償。
2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的,對延遲提供的期間,乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。
3、甲方延遲付款的,就所延遲付款的部分,每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。
十二、不可抗力:
1、在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的,乙方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失。
2、如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失,不免除乙方責任,乙方應承擔不能交付的違約責任。
3、在甲方遲延接受期間發生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方因此造成的損失。
十三、合同爭議的解決:
雙方在履行合同中如發生爭議,應協商解決,如協商不成,通過如下第
種方式解決:
1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴;
2、向北京仲裁委員會提請仲裁;
十四、本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。
十五、本合同簽訂于北京市區,由雙方授權代表簽字,并加蓋公司印章后生效。
甲方:
乙方:
授權代表:
授權代表:
年 月 日
承攬加工合同 篇3
定作單位:______________________________
_______________項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位:______________________________
____________________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《____________________》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:____________________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸_______________元整人民幣(¥:_______________元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:共計_______________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態:按雙方簽字認可的加工制作排圖交付;預組裝前坡口形成,再進行預組裝驗收,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排套材下料,排圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
五、驗收交付:加工完畢預組裝后,以國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準及圖紙技術要求為依據;由乙方提供必需的技術資料和有關質量證明,通知甲方屆時驗收,辦理交付手續。出廠時必須將加工的技術資料按甲方貫標要求整理好一并交甲方一式壹份。
六、乙方應嚴格按照標準規范、技術資料及甲方要求組織加工,隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗;如加工質量不符合各項要求,乙方應無償返工或修理直至達到質量要求方可出廠,并承擔由自身原因導致返工、修改的費用。如加工構件質量低劣又無法修理的,乙方應賠償甲方由此造成的相應經濟損失。
七、甲方監造人員負責質量檢查、監督和辦理驗收手續。甲方監造人員的簽字驗收只代表甲方對乙方工序質量的認可,不對乙方的加工構件質量負全部責任。
定作方:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
__________年________月________日
承攬加工合同 篇4
定做方:_________
地址:_________
電話:_________
法定代表人:_________
承攬方:_________
地址:_________
電話:____________
法定代表人:_________
定做方委托承攬方加工___________________________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內容
1、本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后,將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。
2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列,并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
1、定做方和承攬方一致同意,只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協商。
三、加工成品質量要求
1、按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。
2、承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單,指單品訂購數量_____套以上,特殊產品,指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協商交貨期。
3、定做方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4、定做方傳真給承攬方訂單經確認后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
1、定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內,定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款,余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。
2、產品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、(用定做方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
2、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時,定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
2、定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
3、由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發生變更的,承攬方應及時通知定做方,定做方認可后方可按照訂單生產。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業強制要求的報告。
3、每批產品,定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如不符合樣品的產品,定做方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。
4、定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
5、當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
1、交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定做物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的`途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
1、發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運輸過程安全。
2、發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。
3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。
十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等),導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。
十三、保密條款
1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
2、承攬方未經定做方書面同意,不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
3、未經定做方事先書面同意,承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
4、定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。
5、承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
6、承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。
7、雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。
8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
9、上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者再為第三方加工產品時使用。
10、應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后,上述樣品應無需要求立即返還給定做方。
11、承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。
12、在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。
13、定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
14、定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定做方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定,定做方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定做物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
5、未經定做方同意,提前交付定做物,定做方有權拒收。
6、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
7、異地交付的定做物不符合合同規定,暫由定做方代保管時,應當償付定做方實際支付的保管、保養費。
8、實行代運或送貨的定做物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定做方因此造成的損失。
10、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
11、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權拒收,承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應當按定做方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
12、承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定做方的所有損失,并加付合同標的額的20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
1、本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。
2、如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物,定做方有權解除合同,承攬方所收定做方款項應如數退還,如_____日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發生糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自______年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定做方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
承攬方:_________
公章:_________
法定代表人:_________
開戶銀行:_________
帳號:_________
法定地址:_________
電話:_________
________年_____月_____日
承攬加工合同 篇5
鑒于甲方是在____市合法注冊的,生產和經營的有限責任公司,并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊的,經營范圍為的公司,具備承攬加工的資質和條件。
依據《中華人民共和國民法典》及中華人民共和國其他相關的.法律法規,甲乙雙方經協商一致,簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產品:
品名______規格______單位______數量______備注______
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:______規格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
3、乙方提供的原材料為:______規格為:______數量為:______提供時間為:________年____月____日。
4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內予以補正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復,提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。
四、質量要求:
1、乙方加工產品應當符合標準。
2、乙方按甲方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。(也可不約定此項目)
五、加工成品驗收:
1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起____日內進行驗收。
2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準,數量以合同規定為標準。
3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應于________年____月____日將產品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定____市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協議,并按協議執行。
3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。
4、乙方交付的加工成品超過約定數量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件______元(或總報酬______元)
2、報酬的支付采取以下方式:
甲方應于________年____月____日支付乙方______元,于________年____月____日支付乙方______元,余款于乙方交付之日起____日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據!
甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發票,同時收回相應款額的收據。
甲方:____________
乙方:____________
_______年______月_____日
承攬加工合同 篇6
原告:某塑料廠
被告:某塑料模具廠
某塑料廠與某塑料模具廠于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份,由塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具一套,材料加工費21000元,同年2月底完成。塑料廠并允諾另付塑料模具廠帳外“加快費”3000元。
加工承攬合同履行中,塑料廠分別于1985年2月2日和2月13日,將材料加工費21000元全部匯付塑料模具廠。但塑料模具廠4月15日才加工完畢,經驗收,因模具有裂痕,由塑料模具廠另行加工一臺同型模具,5月5日交貨驗收。5月3日塑料廠驗收時,發現塑料模具廠并未做同型模具,僅對原模具進行了部分修補,質量仍不合格。5月13日,雙方再次商訂,由塑料模具廠繼續修理模具,5月底完工驗收,質量為正常使用不低于一年時間,并退還塑料廠加工費4000元。塑料模具廠除按約定退還4000元外,再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠。經雙方試車檢驗,模具跑料嚴重,無法正常使用。12月7日雙方商定,由于模具不符合質量要求,塑料模具廠只收取9000元材料費,其余8000元加工費于1986年1月15日前,分兩次退還塑料廠,但至1986年3月26日塑料模具廠尚未退還余款。塑料廠向某區人民法院起訴,要求塑料模具廠退還全部材料及加工費17000元,并給付違約金和經濟損失費35300元。
法院審理中認為:塑料模具廠為塑料廠加工制作模具,既未按期完成,又不符合質量要求,已經違約。爾后,雙方雖幾經變更協議,但塑料模具廠終未履行,導致糾紛應負完全責任。另,雙方商議收受帳外“加快費”,違反國家財經紀律,實屬錯誤,應予批評。塑料廠向塑料模具廠索賠應得利潤欠妥當。
根據《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定,進行調解,達成協議如下:
1、塑料模具廠為塑料廠加工多層塑化模具,因質量不合格,作退貨處理,報廢模具由塑料廠自行處理;
2、塑料模具廠退還塑料廠材料、加工費17000元;
3、塑料模具廠賠償塑料廠運輸、旅差費用1000元;
4、上述二、三兩項合計18000元,由塑料模具廠分4次給付塑料廠:1986年5月給付3000元,1986年6至8月,每月給付5000元。
5、塑料廠放棄其它要求。
1、本案糾紛發生的責任,完全在于塑料模具廠。《中華人民共和國經濟合同法》第41條第1款規定:“未按合同規定的質量、數量完成定作方交付的工作,應無償進行修理、補足數量或者酌減報酬”。所以,承攬方塑料模具廠必須退還定作方塑料廠的全部材料、加工費,并且賠償塑料廠的'全部運輸、旅差費。
2、簽訂經濟合同時,按照《中華人民共和國經濟合同法》第14條規定,一方可以向對方給付定金,合同履行后可以收回或抵作價款。但是,象本案塑料廠在合同簽訂后不久,即付了全部材料、加工費是不妥的。以致造成事后償還時發生了困難。
3、塑料廠為了急于求成,允許另付帳外“加快費”3000元,這是違法的。由于雙方只是口頭協議,事后由于加工質量發生糾紛,并未形成事實。故法院給予批評是完全正確的。
承攬加工合同 篇7
承攬方:_________
定作方_________
簽訂地點:__________________
一、產品名稱、型號、數量、金額簽訂時間:20xx年XX月XX日產品名稱規格型號計量單位數量單價總金額合計人民幣金額(大寫):
二、質量要求、技術標準定做方對質量負責的`條件和期限:
三、交(提)貨時間、:_________年_________月_________日
四、交(提)貨地點、方式:__________________
五、運輸方式及到達站港和費用負擔:__________________
六、合理損耗及計算方式:__________________
七、包裝標準、包裝物的供應與回收:__________________
八、驗收標準、方法及提出異議期限:__________________
九、結算方式及期限:_________;_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
十、違約責任:__________________
十一、解決合同糾紛的方式:
十二、其他約定事項:本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效,高于任何的書面口頭協議。
定作方單位名稱:______________________________
(章)單位地址:______________________________
法定代表人:______________________________
委托代理人:______________________________
電話:_____________________________________________
傳真:______________________________
開戶銀行:______________________________
帳號:______________________________
郵政編碼:______________________________
承攬方單位名稱:______________________________(章)
單位地址:______________________________
委托代理人:______________________________
電話:______________________________傳真:______________________________
開戶銀行:_______________
帳號:______________________________
郵政編碼:______________________________
稅號:______________________________
鑒(公)證意見經辦人:______________________________
監(公)證機關(章)______________________________
_______________年_______________月_______________日
承攬加工合同 篇8
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產,并保證所生產的構件質量符合上述規范的'要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:鋼構件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨,則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收,且驗收合格,進行發貨;
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢,并雙方簽章確認;雙方審核結算時,結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內不予答復,則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件,雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條:運輸方式
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時,必須經過定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發生沖突,以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
承攬加工合同 篇9
發包方:____________
承包方:____________
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條:標的乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為:298345.8元。最終標的以永寧縣財政局預(決)算審查中心決算價為最終標的。
第二條:制作書架的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣________元)計取注:整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條:加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩定、可靠,空間利用充分。
2、使用材料:所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購,且有材料合格證書。
3、規格:圖書館鋼制雙柱雙面書架,規格型號:高20xx*寬900*深450mm材質:優質冷軋鋼板,板材厚度:立柱1.5mm,側板1.2mm,隔板1.0mm結構:組合式,可拆裝,款式新穎。格板:書架格板高度可調,堅固耐用,性能優良,可存放大量書籍不變形焊接采用數碼電焊機及二氧化碳保護焊焊接,確保工件的焊接強度及焊接平整光滑;
4、油漆:表面靜電粉末噴塑,光潔平滑,對人體及周圍環境不產生危害,無毒、無副作用,使用時無異味。
第四條:驗收標準和方法
、僖曳綄軜悠罚ò凑占追揭蟮囊幐、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
、诩追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條:交貨時間和地點及包裝運輸要求
①交貨時間:乙方必須保證在20xx年月日前全部交貨。
、诮回浀攸c:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
、郯b運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證書架在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條書架安裝及驗收與售后服務
①乙方對制作的書架進行安裝;
②經乙方安裝的書架,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的,甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
、垡曳匠兄Z為甲方制作的書架因質量出現問題,年內免費進行保修,超過年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
、芤曳匠兄Z對甲方使用的書架進行終身維護。
第七條:結算方式、期限及安裝費用
、偌、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的`額的60%。
、垡曳桨雌诎惭b完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的90%。
、苁S嗟暮贤瑯说念~10%價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條:甲方違約責任
、偌追皆谝曳綖槠渲谱鲿芷陂g隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額2%的違約金;
、诩追轿窗春贤幎〞r限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付1%的違約金。
第九條:乙方違約責任
、僖曳轿窗醇追降馁|量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金;
、谝曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
、垡曳轿窗春贤蟮臅r間交付書架,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除1%的違約金。
第十條:糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、僖蚵男斜竞贤l生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
、谝蚵男斜竞贤l生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向當地人民法院起訴。
第十一條:附則
、俦竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,書架規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
發包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
承包方:____________(蓋章)
法定代表人:____________
____年____月____日
承攬加工合同 篇10
合同編號:_______________
訂立合同雙方:
定作人:_______________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:_______________簽約人:_______________
定作人承辦單位:_______________聯絡人:_______________聯系電話:_______________
定作人機構地址:_______________傳真電話:_______________
承攬人:_______________(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:_______________簽約人:_______________
承攬人營業執照:_______________生產報刊亭許可證明:_______________
承攬人機構地址:_______________聯系人:_______________聯系電話:_______________
銀行開戶許可證:_______________開戶行:_______________帳戶:_______________
根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
1、_______________
2、_______________
3、_______________
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
、佟⒁曳綄罂悠罚ò凑占追揭蟮囊幐、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
、、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
、佟⒁曳綄χ谱鞯膱罂みM行安裝;
、、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
、、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
、、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的'60%。
、邸⒁曳桨雌诎惭b完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
、、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
第九條乙方違約責任
、、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
、、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
、、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
、佟⒈竞贤皇剿姆,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出
補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________
簽約地點:_______________
簽約日期:_______________
承攬加工合同 篇11
承攬加工合同完整范本
委托方:_________________________(以下簡稱甲方)
被委托方:________________________(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工__________________產品,為維護甲乙雙方的利益,經雙方協商,就有關代加工事宜達成如下協議,以供雙方共同遵守。
第一條、代加工內容
甲方委托乙方為其加工系列產品,加工數量、款式(或開發信息)、標準、質量要求由甲方提供,價格由雙方協商確定,另在訂單上詳述。
第二條、甲方責任
1.按計劃分季度委托乙方為其加工甲方__________________產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其按計劃分季度委托乙方為其加工甲方__________________產品。
2.向乙方提供甲方生產授權委托手續、商標注冊證、授權書以及對商業秘密的專有合法證明等相關法律文件
3.向乙方提供加工品款式(或開發信息)、數量、技術要求、交貨時間等。
4.負責向乙方提供甲方商標各種組合、內外包裝及其它標有商標的包裝及印刷品等與乙方加工品有關的內容。
5.甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
6.甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
7.甲乙雙方嚴守商業秘密。
·本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產或提供。
·甲方不得交乙方設計生產的樣版提供給其他生產商。
第三條、乙方責任
1.嚴格按照甲方的委托內容及要求從事代加工活動。
2.甲方確定的款式、數量、質量及生產期限等標準打版進行生產,生產標準符合__________________質量要求,不得以任何形式和理由超過訂單數量和品種。
3.負責原材料的采購、驗收、供應,并按照甲方確定的原材料質量要求進行。
4.嚴格管理甲方提供的商標、包裝及印刷品,因乙方管理不善,造成甲方商標、飾品及包裝等丟失,應承擔相應法律責任。
5.不得將甲方提供的款式用于其他商標生產。
6.嚴守甲方的商業秘密。
7.對生產的產品實行三包,三包標準按國家有關規定執行。
第四條、付款方式及交貨地點
甲方確定委托加工款式、數量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,并于簽訂之日起一星期內乙方支付總貨款的_________作為預付款,乙方提供的貨品經甲方驗收進倉后財務核實即付款,交貨地點為甲方庫房。
第五條、驗收標準
雙方在下訂單之前確定生產品種樣品,甲、乙雙方以此及在生產過程中,質量主管之監督要求(以書面內容要求為準)作為驗收標準。甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內必須對產品進行驗收。
第六條、違約責任
1.因乙方未按甲方要求的時間交貨,乙方應每天承擔此批貨總價______%的違約金;如甲方沒按合同要求提貨,乙方有權扣除甲方訂金。
2.如乙方擅自生產或銷售甲方產品及包裝、印刷品等,一經查證,無論數量多少乙方應付甲方人民幣______萬元違約金,并追究乙方法律責任。
3.凡違反本合同之其他各項條款的,責任方應承擔此批貨價值______%的違約金。
4.甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責任外,另一方有權終止本合同。因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔,甲方賠償因此給乙方帶來和經濟損失。
第七條、合同有效期限本委托加工合同期限為______個月,自________年______月______日至________年______月______日止,生產期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條、合同如遇爭議,甲乙雙方可協商解決,達不成協議的可向廣州仲裁委員會申請仲裁。
第九條、本合同正本一式二份,經雙方當地人代表簽字蓋章后生效。
第十條、其他未盡事宜另行訂立。
甲方:________________ 乙方:________________
代表人:______________ 代表人:______________
日期:________________ 日期:________________
承攬加工合同 篇12
甲方:________(委托方)
乙方:________(承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
1、名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
2、數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的'違約金。
六、其他事宜:
1、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方:________
簽約人:________職務:________電話號碼:________
乙方:________
簽約人:________職務:________電話號碼:________
時間:________年________月________日
承攬加工合同 篇13
甲方:
法定代表人:_____________
乙方:
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的.員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣 元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:
法定代表人:____________________
乙方:
代理人:________________________
__________年_______月_______日
承攬加工合同 篇14
甲方:
乙方:
一、標的、數量、價款
編號
項目名稱
說明
單價(元)
數量
合計(元)
25座21米美化塔施工
費用總計:
合計人民幣金額(大寫):
二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:合同簽訂后,預付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔所有滯納金。
七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失,不可抗力的自然災害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協議時,原合同不得變更。
九、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔違約金,雙方發生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱:
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
乙方
單位名稱:河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
承攬加工合同 篇15
合同編號:___________
簽約地點:______________
日期:__________________
甲方:________
地址:__________
電話:__________
傳真____________
乙方:________
地址:__________
電話:__________
傳真____________
根據平等互利原則,______________有限公司與______________有限公司友好協商特約簽定本合同。
一、雙方:由乙方提供不作價設備______美元(港幣)給甲方用于加工生產______之用,(詳見設備清單)。產權歸乙方所有。使用期限為______年,在監管期限內,不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續簽,則由甲方協助乙方申報海關核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進口,也不需用加工費或差價償還設備款。
二、甲方向乙方購買原料、輔料
原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額
三、甲方供乙方制成品的`數量及金額
原料輔料編碼單位數量單價金額品名單位數量單價金額
四、乙方供料于____________________起運抵_______________
甲方制成品于_________________日前運往______________
五、運輸方式及運費用
_______________________________________________________
六、保險費負擔
______________________________________________________
七、付款方式
_____________________________________________________
八、包裝要求
_____________________________________________________
九、仲裁:因執行本合同所發生的爭議或與本合同有關的一切爭議,雙方應通過友好協商解決,如果協商不能解決,應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程序進行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執一分,其余六分報送有關部門備案。
甲方(蓋章):__________________
乙方(蓋章):__________________
日期:
承攬加工合同 篇16
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內容:_______________________________________________________。
1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的'構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
承攬加工合同 篇17
供方: 合同編號:
需方: 簽訂地點:
產品名稱、型號、廠家、數量、金額 簽訂時間:
產品名稱
商標
規格型號
備注
計量單位
數量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機
混凝土發泡砌塊技術及發泡劑制作技術
混凝土物理發泡技術及發泡劑制作技術
首付定金( )
合計人民幣金額(大寫):
第一條 設備部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊全套設備(攪拌機、儲料倉等設備)
2、供方負責設備的安裝、試運營,必須達到需方的要求(需方只提供水泥罐和管道)。
3、供方收到定金在15個工作日內交貨。
第二條 技術部分
1、供方負責提供免蒸養砌塊化學發泡技術物理植物發泡技術,保溫磚砌塊填充物的發泡技術。
2、供方負責提供以上兩種成形材料的發泡劑制作技術,保證達到客戶的'要求。
3、供方負責需方的要求至達到檢測合格(泡沫混凝土標準)。
4、供方提供的技術做出來得產品容重每立方不能超過140公斤,每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設備時首付10%定金,設備制作成形運到需方目的地,設備到達需方要求付40%,余額50%至發泡技術發泡劑的制作技術完成后付清。(注:付款后配方的原料及制作技術全部提供給對方)
第四條 違約責任
本合同一經簽字,雙方必須無條件遵守,如有一方違約,付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的解決方式:本合同發生爭議,由雙方人當事人協商解決,協商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方沒有營業執照等因素,需方委托武漢半島磚機設備有限公司監督,督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱: 單位名稱:
單位地址: 單位地址:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬號: 賬號:
此合同有效期二年
承攬加工合同 篇18
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品 品名:_____________貨號:_____________面料:_____________ 顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數量
1、計量單位:_____________
2、數量:_____________
第三條原材料的提供 由甲方提供原材料,具體見下: 材料名稱數量質量: 提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條服裝質量 加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(fag)在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在__2_天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在__2__內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式 內用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣! 3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致 驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金預付貨款
(1)甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權 如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條
第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天! ∥唇浖追酵,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十七條爭議解決 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定 本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
承攬加工合同 篇19
訂立合同雙方:
承攬方:_____________ 以下簡稱甲方
定作方:_____________ 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規格(長,寬,高cm)│單位│數量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳、
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做、
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便、
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復,提出修改意見、甲方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方、因此造成的損失,由乙方賠償、
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元、
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收、驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準、雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明、
第七條交貨的時間和地點:____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行、交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續、
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失,由甲方負責、
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____________元(____萬元)、甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款、乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還、
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續,據以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款、
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償、
二,甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的.損失由甲方賠償、
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失、
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________%的違約金、
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收、
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失、
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值________%的違約金、
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失、
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金、
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失、
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用、
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效、
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份、
甲方:____________(蓋章)
代表人:____________(簽名)
地址:____________
電話:________________
開戶銀行:____________________
帳號:________________________
乙方:____________
代表人:________________
地址:____________
電話:____________
開戶銀行:________
帳號:____________
年 月 日
承攬加工合同 篇20
地址:
電話: 傳真:
NO:
委托方:_____X公司
簽訂地點:
受托方: 簽訂時間:
標的、數量、價款:
1.驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償,并執行相關行業標準。
2.質量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等),特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。
3.結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
4.包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的`醒目位置整齊標注,內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。
5.(交)提貨方式及地點:委托方廠房內。
6.運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。
7.交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經信息披露方書面事先同意,不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托 方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。
9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決,協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
10.本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規,雙方經過友好協商后制定,本合同一式兩份,經雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
委托方:___X公司 受托方:
法人代表: 法人代表:
委托代表: 委托代表:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
傳真:
電話:
開戶銀行:
帳號:
地址:
承攬加工合同 篇21
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期:
2.質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6.結算方式:____________________。
7.違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承攬加工合同 篇22
甲方:(定作方)
地址:工業城
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號:合同簽訂地:工業城內
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品并送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼產品品名、規格單位單價備注
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼產品品名規格技術標準或要求
備注
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料并按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的`生產,并將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力范圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2.包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3.如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產權:甲方所有;
6.模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1.合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
承攬加工合同 篇23
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,本著平等、自愿、誠實信用的原則,經雙方充分協商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規范》(GB50205-20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81-20xx)的要求進行加工生產,并保證所生產的構件質量符合上述規范的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:鋼構件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨,則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收,且驗收合格,進行發貨;
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢,并雙方簽章確認;雙方審核結算時,結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內不予答復,則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件,雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條:運輸方式 6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸;
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時,必須經過定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發生沖突,以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額-定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
承攬加工合同 篇24
定作單位: 項目經理部(以下簡稱甲方)
承攬單位: 鋼結構制造有限公司(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定,甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工,結合具體情況,雙方本著公平合理的原則,經充分協商一致,簽訂本合同,以資共同遵照履行。
第一條加工構件品名與價款
一、加工品名:某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。
二、承攬方式:本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。
三、加工單價:每噸壹仟元整人民幣(¥:1000.00元人民幣)
四、本加工構件綜合單價一次包定,不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響;已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用,加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。
六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費,乙方開具發票。
第二條加工成品期限與交付
一、加工期限:暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
二、交付狀態:按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態交付,并配合防腐涂裝。
三、交付地點:運輸至甲方指定場地,甲方負責卸車。
第三條加工材料供應與采購
一、甲方負責供應的材料:本加工構件的`所有工程鋼材由甲方供應,并負責送貨到乙方指定地點,乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的材料預算經甲方審核后,作為供料依據(板材材損2%、型材材損3%)。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料,排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割,超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除;如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除,并加收5%的采管費。
二、乙方負責供應的材料:本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購;采用甲控乙供形式;所有材料必須符合施工圖設計要求。
三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件,沒有合格證書,且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等,甲方有權制止使用,由此而造成的損失由乙方負責。
四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗,其檢驗費用由乙方承擔,如屬不合格產品,其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。
五、材料代用,經甲方批準后,乙方方可使用代用材料;因乙方原因使用時,由乙方承擔發生的費用。
第四條加工成品質量與驗收
一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料,遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定,由乙方確保本加工構件質量。
二、質量等級:一次驗收合格
三、保修期限:保修壹年。
四、技術資料:由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料,交付完畢后收回,乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理,格式采用甲方提供的表格格式。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
承攬加工合同 篇25
定作方:
地 址: 電話:
承攬方:
地 址: 電話: 履約地:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,本著平等、自愿、誠實信用的原則,經雙方充分協商一致,訂立本合同,并依照履行。
第一條:定做合同概況
1.1工程名稱:
1.2工程地點:
第二條:加工范圍
2.1本工程構件共計 / 件,含鋼量約計 噸,材質為 ;
2.2委托加工范圍:承攬方包工包料,加工范圍為簽字圖紙范圍內 。
第三條:合同價格及付款方式
3.1合同單價:
主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆),約計 噸;
3.2合同總價:共約計 元,大寫人民幣約計 。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金¥ 元(合同總價的 %),定金全部到達承攬方指定賬戶之日起,本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時,必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時,必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時,執行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金,僅作為債權擔保的一定數額的貨幣,不計入定作方分批提貨時的提貨款,僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)
第四條:質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產,并保證所生產的構件質量符合上述規范的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為 ,中間漆為 ,面漆為 ,漆膜總厚度 μm;
4.4所用油漆全部由 提供。
第五條:驗收、結算方式
5.1驗收方式:鋼構件出廠前3日,由承攬方通知定作方,定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收,驗收合格后方可出廠,如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨,則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收,且驗收合格,進行發貨;
5.2結算方式:鋼構件結算重量均以承攬方提供的'加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢,并雙方簽章確認;雙方審核結算時,結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限:雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后,由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書,定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢,并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后,在14天期限內不予答復,則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件,雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條:運輸方式
第七條:圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套,并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時,必須經過定作方簽字認可后方可修改,定作方對自己提供的圖紙負責,由此產生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時,設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作,若圖紙與合同發生沖突,以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間,交貨期按耽誤的時間順延。
第八條:加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后,且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時,合同工期順延。
第九條:違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的,定作方應按每超期一天,定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金,另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方,變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十條:其他條件
10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜,經雙方協商解決。
第十條: 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條:本合同一式貳份,雙方各執壹份。
定作方:(蓋章) 承攬方:(蓋章)
法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
承攬加工合同 篇26
承攬方(甲方):_________
定作方(乙方):_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱:_________
型號:_________
規格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
加工費:_________
單位總價:_________
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。
材料名稱:_________
型號:_________
規格:_________
質量要求:_________
計量單位:_________
數量:_________
單價:_________
總價:_________
圖紙、技:_________
術資料及:_________
交付時間:_________
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱:_________
交付時間:_________
交付地點:_________
交付數量:_________
包裝要求:_________
檢驗方法:_________
運輸方法:_________
運費承擔:
第六條加工費結算辦法與時間_________。
第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年 _________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的.時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行
為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的’發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月 _________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執 _________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
承攬方(蓋章):_________定作方(蓋章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
地址:_________地址:_________
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
甲方:_______________公司
法定代表人:_____________乙方:___________有限公司
代理人:_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民 終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣________元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
承攬加工合同 篇27
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板,根據《中華人民共和國合同法》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名 規格 數量 單位 重量(噸) 單價元/噸 價款(元) 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量
總計
總金額(大寫) 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
三、 質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、 交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、 交貨時間:合同簽訂生效后, 第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式:需方以標的.物加工過磅重量進行結算;
七、 結算方式:合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、 標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任:由違約方負責;
十二、 解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交仲裁委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 :
____年____月____日
承 攬 方 :
____年____月____日
承攬加工合同 篇28
甲方:________________(委托方)
乙方:________________(承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、產品名稱及加工數量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。
數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。
以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的.切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的運輸_____及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、加工費用:
該項目合同總體加工費用________萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款,剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜:
本合同在履行過程中發生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交_____機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
承攬加工合同 篇29
承攬方(甲方):________
定作方(乙方):________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
第六條加工費結算辦法與時間_____。
第七條乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付定金_____________元;乙方應于_____年_____月_____________日前向甲方交付預付款_____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_____‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。
6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。
3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業,有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_____天內,提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_____________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1.本合同受_____國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_____種方式解決:
(1)提交_____仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋公章之________日起生效。有效期為_____年,自_____年_____月______日至_____年_____月_______日。本合同正本一式_____份,雙方各執_____份,具有同等法律效力;合同副本_____份,送_____留存一份。
承攬方(蓋章):________定作方(蓋章):________
法定代表人(簽):________法定代表人(簽):________
地址:___________________地址:____________________
_____年____月______日_____年____月______日
簽訂地點:______________簽訂地點:______________
承攬加工合同 篇30
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經甲乙雙方友好協商,依據我國《合同法》的有關規定以及其他相關法律規定,就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下:
一、采購產品情況:
1、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
2、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
3、品名____________,規格____________,數量____________,單價____________;
……
總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。
二、樣品約定時間
自本合同生效之日其______個工作日內,乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時間、地點及運費
合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協議第一條中各拼命的尺碼數量后_______天內交貨(具體數量雙方那個協商去人以書面傳真或者電子郵件方式確認)。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
四、質量要求及技術標準:
按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:
按國家興行業標準。
五、驗收標準、方法及期限
以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發現貨物的'品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符,應與收到貨物后_______個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產生的所有費用應當由乙方承擔。
六、包裝要求及費用負擔:
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
乙方按其企業或行業標準提供包裝,費用由乙方承擔。
七、結算方式和期限:
合同生效且受到乙方發票后______日內甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
收款人:
開戶行:
賬號:
最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內,甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責任:
1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式:
本合同在履行期間發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協議。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
承攬加工合同 篇31
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的`,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;
不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金____元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的_
___%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成按項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
合同副本一式____份,交____________各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬加工合同 篇32
訂做方(以下簡稱需方):____________
承攬方(以下簡稱供方):____________
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據《_____》規定,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
品名:__________________
規格:__________________
數量:__________________
單位:__________________
重量(噸):__________________
單價元/噸:__________________
價款(元):____________________________________
備注:__________________
總計:__________________
總金額:(大寫)柒萬柒仟元整
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的.物圖紙加工;
三、質量要求:供方嚴格按圖紙加工,產品質量符合行業相關規范要求,并配合甲方的監督檢查;
四、交貨地點:供方廠內驗收交貨;
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結算;
七、結算方式:合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;
十二、解決合同糾紛的方式:協商方式,如協商不成,提交_____委員會解決,或依法向人民法院起訴;
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:____________承攬方:____________
單位:____________單位:____________
法定代理人:____________法定代理人:____________
委托代理人:____________委托代理人:____________
電話:____________電話:____________
開戶行:____________戶名:____________
帳號:____________卡號:____________
郵編:____________郵編:____________
簽訂時間:____________
承攬加工合同 篇33
加工定作承攬合同。 甲方: 乙方: 地址: 地址: 郵編: 郵編: 電話: 電話: 法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人): 開戶行: 開戶行: 賬戶: 賬戶 甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限 定作物品名或項目規格 型號計量 單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限 單價總金額 合計承攬加工合同 篇10 甲方:____________________乙方:____________________ 代表:____________________代表:____________________ ________年____月____日________年____月____日 甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________ 法定代表人:________職務:________國籍:________ 乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________ 法定代表人:________職務:________國籍:________ 雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同!
第一條加工內容 乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方!
第二條交貨 乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港 口 交付乙方!
第三條來料數量與質量 乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量 甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出后,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費 甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式 乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險 乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責!
第八條不可抗力 由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應盡快將事故通知對方,并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁 本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。 仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔!
第十條合同有效期 本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止!
第十一條合同的續訂 本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字 本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份! ”竞贤灾小___兩國文字書就,兩國文字具有同等效力!
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料后,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足!
第十四條合同條款的變更 本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。 甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章) 代表:________________代表:________________ ________年____月____日 ________年____月____日
承攬加工合同 篇34
簽訂地點:
簽訂時間:___________年___________月___________日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關規定,本著平等互利、協商一致的原則,經雙方友好協商,達成如下協議:
一、項目概況
1、項目名稱:___________
2、項目地點:___________
二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價
略。
三、交貨日期
根據現場進度交貨。
四、交貨地點
工地現場。
五、技術質量要求
1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。
2、產品保證通過消防部門驗收。
六、承包方式
含運輸及安裝。
七、付款方式
1、合同簽訂后,預付總貨款的`___________%,貨物全部進場,再付總貨款的___________%,安裝完畢再付總價的___________%,剩余___________%為質保,質保期結束結清。
八、售后服務承諾
1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算,質保十二個月。在質保期內,出現質量問題,乙方負責免費維修。質保期過后,所有產品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。
九、違約責任
1、按《合同法》的相關規定執行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生爭議,雙方應協商解決,協商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執二份,乙方執二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:___________
乙方:___________
法定代表人:___________
法定代表人:___________
代理人:___________
代理人:___________
電話:___________
電話:___________
___________年___________月___________日
___________年___________月___________日
承攬加工合同 篇35
甲方:_______________公司
乙方:___________公司
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案(_____年______民終字第____號)達成如下和解協議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務,該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務,__________、__________不是乙方的員工,業務過程中未得到乙方的.委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴,為彌補甲方的損失,乙方同意一次性補償甲方人民幣元,甲方向乙方出具相關收款發票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
__________年_______月_______日
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日