關(guān)于承攬加工合同匯編（精選24篇）
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇1
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系_____________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的'加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次補(bǔ)償甲方人民幣_(tái)________元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇2
訂立合同雙方：
承攬方：________縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：________縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的'違約金。
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：________（蓋章）
代表人：________（簽名）
地址：________
電話(huà)：________
開(kāi)戶(hù)銀行：________
帳號(hào)：________
乙方：________
代表人：________
地址：________
電話(huà)：________
開(kāi)戶(hù)銀行：________
帳號(hào)：________
________年________月________日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇3
委托方：________簽訂地點(diǎn)：________
承接方：____________訂日期：____年____月____日
依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條：廣告承攬要求。
1、項(xiàng)目(制作)：________
2、廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱(chēng)、編號(hào)：________
3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：________
4、顏色：________
5、規(guī)格或材料：________
6、刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：________
第二條：費(fèi)用及支付方法
1、費(fèi)用
本次活動(dòng)總金額為_(kāi)_______。(大寫(xiě)________元整)
2、結(jié)算方式和期限：________
第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：____________
第四條：違約責(zé)任
1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金;不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。
3、其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條：糾紛解決方式
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(2)項(xiàng)規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：
第七條：附則
本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。
委托方：________承攬方：________
單位名稱(chēng)：(蓋章)________單位名稱(chēng)：(蓋章)________
地址：________地址：________
委托代理人：________委托代理人：________
電話(huà)：________電話(huà)：________
日期：___________日期：___________
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇4
認(rèn)立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工____________________________________的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品編號(hào)名稱(chēng)規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
日期計(jì)算，雙方協(xié)商。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供，在加工量達(dá)到__%，定作方付給承攬方______元，在加工量全部完成時(shí)，在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方______元，預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清。定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金______元;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的______%或酬金總額的______%違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過(guò)程中發(fā)生的任何損害及由于工作過(guò)程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照____________銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之______償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條^糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式______份，交______各留存一份。
定作方：____________承攬方：____________
代表人：____________代表人：____________
地址：____________地址：____________
電話(huà)：____________電話(huà)：____________
開(kāi)戶(hù)銀行：____________開(kāi)戶(hù)銀行：____________
帳號(hào)：____________帳號(hào)：____________
______年______月______日訂
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇5
定做方：__________(稱(chēng)甲方)
承攬方：__________(稱(chēng)乙方)
根據(jù)《_____》規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.H(400~800)_________200_________6_________9.35。材質(zhì)為Q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價(jià)格及結(jié)算方式：
1.合同造價(jià)按_____/噸。合同總價(jià)款為_(kāi)____，以實(shí)際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時(shí)付清前次貨款，依次類(lèi)推，至此全部提清，最后一次提貨時(shí)甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求：
乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50205-20_________)認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jī)?nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車(chē)由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時(shí)間：
五、包裝及運(yùn)輸：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車(chē)。裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過(guò)程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車(chē)費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實(shí)施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。
4.甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：
按《_____》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)豞____委員會(huì)_____。
九、附則：
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_(kāi)____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
委托代理人：__________委托代理人：__________聯(lián)系方式：__________聯(lián)系方式：__________
開(kāi)戶(hù)行：__________開(kāi)戶(hù)行：__________
賬號(hào)：__________賬號(hào)：__________
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇6
定作方：____________________
承攬方：____________________
簽訂地點(diǎn)：____________________
簽訂時(shí)間：____________________
一、加工標(biāo)的
貨物名稱(chēng)：____________________型號(hào)：____________________
面料：____________________顏色：____________________
單位數(shù)量：____________________單價(jià)：____________________
總金額：____________________交貨地點(diǎn)及期限：____________________
交期：____________________ 出口國(guó)：____________________
合計(jì)人民幣_(tái)___________________，(大寫(xiě))____________________，按實(shí)際金額結(jié)算( 單價(jià)含線(xiàn)、稅 、封箱帶)
二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫(xiě))
材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________
提供 日期:____________________定額:____________________ (面料，里料一律按定單數(shù)量到位。)
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購(gòu)面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書(shū)面確認(rèn)方可開(kāi)裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書(shū)、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3 日內(nèi)向定作方提出書(shū)面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書(shū)面異議后的7 日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書(shū)面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的`定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶(hù)最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見(jiàn)標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問(wèn)題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于：客戶(hù)索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng)：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無(wú)償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過(guò)定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30 %的違約金。
十四、合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之 日起立即生效，如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。
定做方：____________________
______年____月____ 日
承攬方 ：____________________
______年____月____ 日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇7
合同編號(hào)：_____________
簽訂日期：_____________
定作方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)_____________
承攬方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方(yifang))_____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠(chéng)信、互利、公平、公開(kāi)的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：_____________貨號(hào)：_____________面料：_____________
顏色：_____________尺碼：_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計(jì)量單位：_____________
2、數(shù)量：_____________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見(jiàn)下：
材料名稱(chēng)數(shù)量質(zhì)量：
提供日期：_____________單價(jià)：_____________總金額：_____________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在__2_天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒(méi)有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在__2__內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷(xiāo)售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報(bào)酬
1、加工單價(jià)：______________
2、總金額(元)：______________
第七條包裝方式
內(nèi)用______________，外用______________包裝，包裝費(fèi)由_______________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地：_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限：______________。
第九條服裝驗(yàn)收
1.驗(yàn)收期間：______________。
2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無(wú)誤后方可抽樣。
3.驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致
驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測(cè)。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。
第十條定金/預(yù)付貨款
(1)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于_年_月_日前向乙方交付預(yù)付款_元;甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請(qǐng)求返還;乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報(bào)酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無(wú)誤收貨之日起_日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng);
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
(1)制作中途未經(jīng)過(guò)雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的.日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
(4)超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。甲方超過(guò)領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給甲方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)時(shí)，乙甲方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責(zé)任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費(fèi)用的10%/天。
未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由乙方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十七條爭(zhēng)議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，如雙方不能通過(guò)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同具有同等效力。
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇8
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，依據(jù)我國(guó)《合同法》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定，就甲方向乙方采購(gòu)相關(guān)___________等小商品事宜約定如下：
一、采購(gòu)產(chǎn)品情況：
1、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價(jià)____________；
2、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價(jià)____________；
3、品名____________，規(guī)格____________，數(shù)量____________，單價(jià)____________；
……
總金額（含稅價(jià)）：人民幣_(tái)_______________________元整（小寫(xiě)￥_______________________）。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日其______個(gè)工作日內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)按甲方要求制作__________樣品，經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉(cāng)庫(kù)提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對(duì)自己有利的方式。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)
合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶(hù)、確認(rèn)協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨（具體數(shù)量雙方那個(gè)協(xié)商去人以書(shū)面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn)）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn)，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書(shū)面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn)，貨物主要技術(shù)指標(biāo)說(shuō)明：
按國(guó)家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn)，如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的'品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符，應(yīng)與收到貨物后_______個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式通知乙方；經(jīng)乙方核實(shí)后，盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn)，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨，因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
風(fēng)險(xiǎn)提示：
運(yùn)輸方式一般由需方提出，也可協(xié)商約定運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線(xiàn)、運(yùn)輸工具�？偟囊笫沁\(yùn)費(fèi)低、運(yùn)速快、貨物安全到達(dá)。
注意，要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線(xiàn)和工具，由此造成的損失，應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償責(zé)任。
此外，運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān)，應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮，要明確約定清楚，以避免爭(zhēng)議。
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限：
合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價(jià)款______%作為預(yù)付款，計(jì)人民幣_(tái)_________________________，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶(hù)為：
收款人：
開(kāi)戶(hù)行：
賬號(hào)：
最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn)，自甲方驗(yàn)收合格之日起______日內(nèi)，甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任：
1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同一方有權(quán)要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時(shí)間制作樣品的，不能按時(shí)交貨的，由甲方承擔(dān)責(zé)任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異，甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭(zhēng)議的解決方式：
本合同在履行期間發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的，雙方當(dāng)事人同意向____________________人民法院起訴。
十、本合同一式二份，甲方乙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方：
地址：
電話(huà)：
代理人：
________年___月___日
乙方：
地址：
電話(huà)：
代理人：
________年___月___日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇9
定作單位：某某項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬單位：某某海陸模壓有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程項(xiàng)目加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本補(bǔ)充合同，以資共同遵照履行。
一、加工品名：某某某某高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的.構(gòu)件。
二、加工總價(jià)：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）
三、本加工構(gòu)件合同總價(jià)一次包定，不受市場(chǎng)物價(jià)浮動(dòng)和有關(guān)部門(mén)調(diào)價(jià)文件的影響；已包含了加工制作時(shí)所要發(fā)生及所涉及到的所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。
四、本合同價(jià)款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開(kāi)具發(fā)票。
五、加工期限：暫定某某日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠(chǎng)時(shí)間及時(shí)交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。
六、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。
七、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場(chǎng)地，甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同相同。
九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng)，保修期滿(mǎn)后自動(dòng)失效。
定作單位：某某項(xiàng)目經(jīng)理部
承攬單位：某某海陸模壓有限公司
單位地址：某某省某某市錦豐鎮(zhèn)
單位地址：某某省某某市楊舍鎮(zhèn)
委托代理人：委托代理人：
執(zhí)行人：執(zhí)行人：
電話(huà)號(hào)碼：電話(huà)號(hào)碼：
簽訂日期：___年___月___日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇10
訂立合同雙方：
承攬方：--縣木具廠(chǎng)以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方
定作方：--縣百貨公司以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：--縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人：(簽名)
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：--縣支行營(yíng)業(yè)所
帳號(hào)：
乙方：--縣百貨公司
代表人：
地址：
電話(huà)：
開(kāi)戶(hù)銀行：--縣支行
帳號(hào)：
年月日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇11
定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）
承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
定做產(chǎn)品：
品名___________
規(guī)格型號(hào)___________
單位___________
數(shù)量___________
單價(jià)___________
價(jià)款或酬金___________
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
5.結(jié)算方式：
6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
（1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____％或酬金總額____的違約金。
�。�2）定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的`數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部
分酬金____％的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都 可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式____份，正本雙方各執(zhí)____份。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：____年____月____日
定作方：____ 承攬方：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
____年____月____日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇12
機(jī)械零件承攬加工合同
甲方： (定作方)
地址:___工業(yè)城
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方： (承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào)： 合同簽訂地：____工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠(chǎng)家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達(dá)加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類(lèi)型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱(chēng)“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求)：
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備 注
四、 加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定：
1. 乙方加工零部件的價(jià)格，由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因，需要調(diào)整價(jià)格的，按該程序重新確認(rèn)，之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷(xiāo)售與加工零部件類(lèi)似的產(chǎn)品給其它客戶(hù)，則乙方必須保證加工零部件與這些類(lèi)似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠(chǎng)家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價(jià)格調(diào)整到與其它廠(chǎng)家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費(fèi)計(jì)算方法：
(1) 對(duì)甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格，余額為乙方的加工費(fèi)。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、 加工訂貨：
1. 甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方接受：
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話(huà)通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時(shí)，甲方必須填寫(xiě)《電話(huà)通知訂貨記錄》，作為電話(huà)訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)，要求更改訂貨時(shí)，乙方接受：
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話(huà)通知更改。但更改的貨值必須在______元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單：
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的，乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達(dá)之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：
1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定：_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整，標(biāo)識(shí)明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱(chēng)規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠(chǎng)的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開(kāi)具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否則，對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：甲方所有;
6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。
八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1. 按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標(biāo)許可的，還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料：
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后，才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合，并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠(chǎng)報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠(chǎng)審查，并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審，如仍未達(dá)到要求，則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3C認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后，方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商，或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買(mǎi)行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng)，但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任，由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號(hào)的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書(shū)，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、 加工費(fèi)的結(jié)算
1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票，甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的.方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%，第二年結(jié)算________%，第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗(yàn)收方法
1. 甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗(yàn)收過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中，應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車(chē)或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書(shū)面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的，由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任：
1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，具體如下：
(1) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于_____元，不高于____元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方，并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的，扣罰違約金_____元/次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金_______元/次，損失另計(jì);
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_______元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠(chǎng)家，扣罰____元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除：
1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專(zhuān)用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項(xiàng)：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方： 乙方：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
日期：____年____月____日 日期：_____年_____月____日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇13
定作方：______________________
承攬方：_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報(bào)酬、交貨期限
項(xiàng)目名稱(chēng)及內(nèi)容_________________________
計(jì)量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報(bào)酬_________________________
交付期限_________________________
單價(jià)_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：
________________________________________________________________________________________
第三條承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件：
________________________________________________________________________________________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求：________________________________________________________________________________________
第五條材料承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗(yàn)方法：__________________________________________________________________
第六條承攬項(xiàng)目中的主要工作應(yīng)由第三人來(lái)完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵�
第七條工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：__________________________________________________________
第八條結(jié)算方式及期限：__________________________________________________________
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫(xiě))__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書(shū)面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責(zé)任：__________________________________________________________
第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，按下列第______種方式解決：
(一)提交__________________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇14
甲方(定作方)：嘉潤(rùn)公司
乙方(承攬方)：___________
鑒于：___________為滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求，甲方大量需要指定型號(hào)產(chǎn)品;乙方系專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況：___________
1.1品名：___________
1.2規(guī)格：___________
1.3數(shù)量：___________
1.4備注：___________
第二條合同價(jià)款
2.1合同價(jià)款總額：___________
2.2付款方式：___________
2.3付款時(shí)間：___________
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：___________
3.1質(zhì)量要求：___________
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：___________
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：___________
4.3甲方于年月 日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之 日起 日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后 日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之 日起3 日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對(duì)承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復(fù)制或公開(kāi)包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)或研發(fā)。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：___________
6.2驗(yàn)收方法：___________
6.3甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的時(shí)間：___________
6.4甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的地點(diǎn)：___________
6.5驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由雙方共同指定，費(fèi)用由乙方墊付，由主張未被檢驗(yàn)證明支持者最終承擔(dān)。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1自提定作物的時(shí)間：___________
7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：___________
7.2雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1送交定作物的時(shí)間：___________
7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：___________
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物 日期的計(jì)算：___________乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記 日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記 日期為準(zhǔn);自提定作物的',以乙方通知的提取 日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________
8.1包裝要求：___________
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________
9.1定作物的運(yùn)輸方式：___________
9.2運(yùn)輸費(fèi)用：___________
第十條定作物的保修
第十一條定金及預(yù)付款
11.1甲方向乙方交付定金的數(shù)額：___________
11.2甲方向乙方交付定金的時(shí)間：___________
11.3甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：___________
11.4甲方向乙方交付預(yù)付款的時(shí)間：___________
第十二條乙方的違約責(zé)任：___________
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān) 元/每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價(jià)的 %違約金。延期交貨超過(guò) 日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失由乙方賠償。
12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條甲方的違約責(zé)任：___________
13.1超過(guò)合同約定 日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價(jià)__‰的違約金。
13.2無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.4其它違約責(zé)任：___________
第十四條爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第__種方式解決：___________
(一)向_____委員會(huì)申請(qǐng)_____。
(二)向_____人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(diǎn)：___________
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之 日起生效，本合同一式份，雙方各執(zhí)份。
甲方(章)：___________
______年____月____ 日
乙方(章)：___________
______年____月____ 日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇15
合同編號(hào)：___________
甲方(定作方)：___________
乙方(承攬方)：___________
鑒于：___________為滿(mǎn)足客戶(hù)訂單需求，甲方大量需要指定型號(hào)產(chǎn)品;乙方系專(zhuān)業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況：___________
1.1品名：___________
1.2規(guī)格：___________
1.3數(shù)量：___________
1.4備注：___________
第二條合同價(jià)款
2.1合同價(jià)款總額：___________
2.2付款方式：___________
2.3付款時(shí)間：___________
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：___________
3.1質(zhì)量要求：___________
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：___________
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用乙方原材料完成工作的,甲方有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：___________
4.3甲方于___年___月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對(duì)甲方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權(quán)解除本合同，乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供和保密
5.1甲方負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。甲方未答復(fù),乙方有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對(duì)承攬物的技術(shù)性嚴(yán)格保密,乙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術(shù)資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術(shù)的器材、取走與甲方技術(shù)有關(guān)的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過(guò)失泄露甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得允許(出借、贈(zèng)與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術(shù)的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何第三人使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得復(fù)制或公開(kāi)包含甲方技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù);不得將甲方的技術(shù)資料、圖紙或技術(shù)用于自身技術(shù)、設(shè)備的升級(jí)或研發(fā)。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：___________
6.2驗(yàn)收方法：___________
6.3甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的時(shí)間：___________
6.4甲方驗(yàn)收乙方所完成定作物的地點(diǎn)：___________
6.5驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，甲方有權(quán)要求退還。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明為準(zhǔn)。質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)由雙方共同指定，費(fèi)用由乙方墊付，由主張未被檢驗(yàn)證明支持者最終承擔(dān)。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1自提定作物的時(shí)間：___________
7.1.2自提定作物的地點(diǎn)：___________
7.2雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1送交定作物的時(shí)間：___________
7.2.2送交定作物的地點(diǎn)：___________
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計(jì)算：___________乙方自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準(zhǔn),但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
8.1包裝要求：___________
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
9.1定作物的運(yùn)輸方式：___________
9.2運(yùn)輸費(fèi)用：___________
第十條定作物的保修
第十一條定金及預(yù)付款
11.1甲方向乙方交付定金的數(shù)額：___________
11.2甲方向乙方交付定金的時(shí)間：___________
11.3甲方向乙方交付預(yù)付款的數(shù)額：___________
11.4甲方向乙方交付預(yù)付款的時(shí)間：___________
第十二條乙方的違約責(zé)任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)____元/每件的違約金。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
12.2未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用和延期交貨責(zé)任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。
12.3逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向甲方支付未交定作物總價(jià)的____%違約金。延期交貨超過(guò)日的，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的損失由乙方賠償。
12.4由于保管不善致使甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按甲方要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條甲方的違約責(zé)任：
13.1超過(guò)合同約定日期付款，甲方應(yīng)向乙方支付定作物總價(jià)__%的違約金。
13.2無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.4其它違約責(zé)任：___________
第十四條爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時(shí),選擇以下第__種方式解決：
(一)向_____委員會(huì)申請(qǐng)_____。
(二)向_____人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(diǎn)：___________
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執(zhí)份。
甲方(章)：___________乙方(章)：___________
法定代表人：___________法定代表人：___________
委托代理人：___________委托代理人：___________
地址：___________地址：___________
電話(huà)：___________電話(huà)：___________
________年____月____日________年____月____日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇16
加承合（ ）字第 號(hào) 定作方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________ 承攬方：_______________（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方） 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_____________________ 根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守： 品名或項(xiàng)目 規(guī)格、型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 價(jià)款或酬金元 金額：仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________
五、結(jié)算方式：_________________________
六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任�！ �
1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值___％或酬金總額____ ％的違約金�！ ∑溆噙`約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行�！ �
2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價(jià)款總值_____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____％的違約金�！ ∑溆噙`約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行�！ �
七、雙方約定的其它條款：________________
八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書(shū)面協(xié)議，作為附件�！ �
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴�！ �
十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查�！ ∈�
一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止�！ ∈�
二、本合同簽訂日期：________年____月____日 定作方：________________ 代表：__________________ 開(kāi)戶(hù)銀行：______________ 帳號(hào)：__________________ 承攬方：________________ 代表：__________________ 開(kāi)戶(hù)銀行：______________ 帳號(hào)：__________________ ________年____月____日承攬加工合同 篇10 甲方：_______________公司 法定代表人：_____________乙方：___________有限公司 代理人：_________________ 甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（________年______民 終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過(guò)程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無(wú)權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)�！ �
2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無(wú)其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效�！ 〖追剑篲_________________有限公司 法定代表人：____________________ 乙方：__________________有限公司 代理人：________________________ ________年____月____日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇17
承攬方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話(huà)：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方：____________________________________地址：____________郵碼：____________電話(huà)：____________法定代表人：____________職務(wù)：____________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2、（用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3、交（提）原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金，按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行，沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3、當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1、交（提）定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交（提）定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元；（合同中無(wú)具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的'違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方；變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定作物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成按項(xiàng)處理：
1、向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁；
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。
定作方：________________________代表人：________________________
承攬方：________________________代表人：________________________
____年____月_______年____月____日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇18
承攬方：_____________
身份證號(hào)：_____________
電話(huà)：_____________
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：_____________
電話(huà)：_____________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價(jià)(見(jiàn)產(chǎn)品清單)
第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見(jiàn)。
2、.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條：工資：依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條：交貨時(shí)間和地點(diǎn)：依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫(kù)，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條：結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條：其他約定
1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無(wú)關(guān)。
第九條：承攬方的違約責(zé)任
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé))，經(jīng)過(guò)返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請(qǐng)補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;
3、承攬方無(wú)論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個(gè)月向定作方公司書(shū)面申請(qǐng)并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場(chǎng)所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
第十一條：糾紛的處理
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn)：_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點(diǎn)：_____________
_______年___月___日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇19
訂做方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)需方）：
承攬方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)供方）：
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標(biāo)的物名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額：（此合同單價(jià)為稅前價(jià)）
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價(jià)元/噸 價(jià)款（元） 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計(jì)重量
總計(jì)
總金額（大寫(xiě)） 柒萬(wàn)柒仟元整
二、 技術(shù)資料提供方法：需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；
三、 質(zhì)量要求：供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、 交貨地點(diǎn)：供方廠(chǎng)內(nèi)驗(yàn)收交貨；
五、 交貨時(shí)間：合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計(jì)量方式：需方以標(biāo)的.物加工過(guò)磅重量進(jìn)行結(jié)算；
七、 結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款 貳萬(wàn)伍仟 元，需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)（以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。
八、 標(biāo)的物所有權(quán)自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。
九、 運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)，施工現(xiàn)場(chǎng)，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用.工地卸車(chē)及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。
十、 本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
十一、 違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)；
十二、 解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì)解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。
訂 做 方 ：
____年____月____日
承 攬 方 ：
____年____月____日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇20
供方： 合同編號(hào)：
需方： 簽訂地點(diǎn)：
產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、廠(chǎng)家、數(shù)量、金額 簽訂時(shí)間：
產(chǎn)品名稱(chēng)
商標(biāo)
規(guī)格型號(hào)
備注
計(jì)量單位
數(shù)量
價(jià)款
單價(jià)
總價(jià)
攪拌澆灌機(jī)
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金（ ）
合計(jì)人民幣金額（大寫(xiě)）：
第一條 設(shè)備部分
1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設(shè)備(攪拌機(jī)、儲(chǔ)料倉(cāng)等設(shè)備)
2、供方負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、試運(yùn)營(yíng)，必須達(dá)到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15個(gè)工作日內(nèi)交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù)，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負(fù)責(zé)提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù)，保證達(dá)到客戶(hù)的'要求。
3、供方負(fù)責(zé)需方的要求至達(dá)到檢測(cè)合格（泡沫混凝土標(biāo)準(zhǔn)）。
4、供方提供的技術(shù)做出來(lái)得產(chǎn)品容重每立方不能超過(guò)140公斤，每立方價(jià)格不能超過(guò)90元。
第三條 付款方式
定設(shè)備時(shí)首付10%定金，設(shè)備制作成形運(yùn)到需方目的地，設(shè)備到達(dá)需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對(duì)方）
第四條 違約責(zé)任
本合同一經(jīng)簽字，雙方必須無(wú)條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價(jià)款60%違約金。
1、合同爭(zhēng)議的解決方式：本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方人當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營(yíng)業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機(jī)設(shè)備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱(chēng)： 單位名稱(chēng)：
單位地址： 單位地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話(huà)： 電話(huà)：
傳真： 傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行： 開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號(hào)： 賬號(hào)：
此合同有效期二年
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇21
委托方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
加工方： (以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉(cāng)儲(chǔ)樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開(kāi)始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、以上價(jià)格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時(shí)按加工廠(chǎng)分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價(jià)不因市場(chǎng)價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬(wàn)元為定金，萬(wàn)元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開(kāi)始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動(dòng)終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過(guò)程中，甲方付款提貨，且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過(guò)甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)處理問(wèn)題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書(shū)面方式在變更實(shí)施前2天書(shū)面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書(shū)面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對(duì)乙方提出的圖紙錯(cuò)誤，甲方必須在乙方提出后12小時(shí)內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5、 月 日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿(mǎn)后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí)，市場(chǎng)價(jià)格上漲的，按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場(chǎng)價(jià)格下跌的，按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購(gòu)和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車(chē)等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠(chǎng)時(shí)，需提供所采購(gòu)鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開(kāi)始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見(jiàn)甲方書(shū)面需貨計(jì)劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠(chǎng)前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。乙方接到甲方書(shū)面異議后派員到現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書(shū)面異議，或甲方收到貨物后1個(gè)月內(nèi)未提出書(shū)面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問(wèn)題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對(duì)質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿(mǎn)之次日起提供10天的.免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿(mǎn)后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為60天，超過(guò)60天時(shí)，乙方有權(quán)
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無(wú)故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過(guò)程中知悉對(duì)方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對(duì)方將該商業(yè)秘密公開(kāi)之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對(duì)本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 (以下無(wú)正文)
甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)
年 月 日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇22
甲方： (定作方)______________ 地址: _______工業(yè)城 法定代表人:_______營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):_______
乙方： (承攬方)______________ 地址:_______ 法定代表人:______________營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):_______
合同編號(hào)：_______
合同簽訂地：_______工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠(chǎng)家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是： 甲方向乙方下達(dá)加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件，加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn)，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見(jiàn)下表: 甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類(lèi)型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱(chēng)“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求)：甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求 備 注
四、 加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定：
1. 乙方加工零部件的價(jià)格，由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn)，該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因，需要調(diào)整價(jià)格的，按該程序重新確認(rèn)，之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷(xiāo)售與加工零部件類(lèi)似的產(chǎn)品給其它客戶(hù)，則乙方必須保證加工零部件與這些類(lèi)似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠(chǎng)家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí)，甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下，將價(jià)格調(diào)整到與其它廠(chǎng)家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費(fèi)計(jì)算方法：
(1) 對(duì)甲方提供的原材料、零部件，應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上，扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格，余額為乙方的加工費(fèi)。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工，超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、 加工訂貨：
1. 甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方接受：
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話(huà)通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時(shí)，甲方必須填寫(xiě)《電話(huà)通知訂貨記錄》，作為電話(huà)訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)，要求更改訂貨時(shí)，乙方接受：
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話(huà)通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單：
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的，乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用，協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達(dá)之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：
1. 加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________;
2. 包裝物標(biāo)識(shí)規(guī)定：_________________________________________________________;
3. 如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù)，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整，標(biāo)識(shí)明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱(chēng)規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠(chǎng)的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí)，經(jīng)檢驗(yàn)合格開(kāi)具合格檢驗(yàn)報(bào)告后，開(kāi)具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否則，對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：
1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán)：甲方所有;
6. 模具的所有權(quán)：甲方所有。
八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1. 按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行，有商標(biāo)許可的，還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后____日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料：
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制：
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求，制作樣品，并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后，進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后，才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合，并安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方，以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠(chǎng)報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠(chǎng)審查，并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審，如仍未達(dá)到要求，則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書(shū)面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品品種，零部件不得更改。
(5) 一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品，經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書(shū)面確認(rèn)、封樣交甲方后，方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商，或者同意了乙方選定的供應(yīng)商，或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供，或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買(mǎi)行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除，由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng)，但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任，由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號(hào)的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書(shū)，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書(shū)》。
十、 加工費(fèi)的結(jié)算
1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金，乙方根據(jù)余額開(kāi)具發(fā)票，甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的________年內(nèi)結(jié)清。第________年結(jié)算_______%，第________年結(jié)算________%，第________年結(jié)算____________%。
十一、 驗(yàn)收方法
1. 甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)�！ �
十二、 對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗(yàn)收過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書(shū)面異議。書(shū)面異議中，應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車(chē)或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書(shū)號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見(jiàn)。在付款期內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書(shū)面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見(jiàn)。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的，其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的，由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任�！ �
十三、 乙方違約責(zé)任：
1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，具體如下：
(1) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的，應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方，并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%;
(3) 因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元工時(shí)累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé);
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元次;
(5) 未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元次，損失另計(jì);
(6) 故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(7) 未經(jīng)確認(rèn)，私自更換、更改原材料、零部件規(guī)格型號(hào)或供應(yīng)廠(chǎng)家，扣罰0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格;
(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價(jià)值10～100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的，甲方仍需要的，乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的，應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方，并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的，應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的`，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除：
1. 合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的，或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方�！ �
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任�！ �
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2. 本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專(zhuān)用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件�！ �
十八、 其他需約定事項(xiàng)：
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________
4. ____________________________________________________________________________
5. ____________________________________________________________________________
甲方：__________乙方：__________
授權(quán)代表：_______授權(quán)代表：_________
日期：______年____月____日____
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇23
甲方：____________
乙方：____________
鑒于甲方是在____市合法注冊(cè)的，生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的有限責(zé)任公司，并需要加工部件;
鑒于乙方是在合法注冊(cè)的，經(jīng)營(yíng)范圍為的公司，具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及中華人民共和國(guó)其他相關(guān)的.法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品：
品名______規(guī)格______單位______數(shù)量______備注______
二、原材料提供：
1、甲方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日。
2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知甲方。甲方提供的原材料確實(shí)存在缺陷或者不符合合同約定的，應(yīng)當(dāng)予以更換、補(bǔ)齊。
3、乙方提供的原材料為：______規(guī)格為：______數(shù)量為：______提供時(shí)間為：________年____月____日。
4、乙方應(yīng)當(dāng)將所提供的原材料交由甲方檢驗(yàn)。甲方應(yīng)在乙方通知的次日前進(jìn)行進(jìn)行檢驗(yàn)，并將確認(rèn)情況書(shū)面通知乙方，由乙方在日內(nèi)予以補(bǔ)正。
三、技術(shù)資料及圖紙
1、甲方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付乙方。
2、甲方將技術(shù)資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)即時(shí)通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到乙方書(shū)面通知兩日內(nèi)書(shū)面回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。
3、乙方提供技術(shù)資料及圖紙的，應(yīng)當(dāng)在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術(shù)資料及圖紙交付甲方。
4、乙方將技術(shù)資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢驗(yàn)。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日通知乙方。乙方應(yīng)當(dāng)于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
四、質(zhì)量要求：
1、乙方加工產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)符合標(biāo)準(zhǔn)。
2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。(也可不約定此項(xiàng)目)
五、加工成品驗(yàn)收：
1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進(jìn)行驗(yàn)收。甲方應(yīng)當(dāng)于收到乙方通知之日起____日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收。
2、驗(yàn)收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方加工成品經(jīng)驗(yàn)收不符合質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
4、乙方加工成品交付后，甲方在時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的，仍有權(quán)要求乙方修理、重作;造成甲方損失的，有權(quán)要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付：
1、乙方應(yīng)于________年____月____日將產(chǎn)品全部送至甲方倉(cāng)庫(kù)，地址為。甲方如指定____市以外的交付地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)乙方因此而多支出的費(fèi)用。
2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須事先與對(duì)方達(dá)成書(shū)面協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
3、實(shí)際交付日期，乙方自行送達(dá)的，以甲方在乙方送貨單上或承運(yùn)單位貨運(yùn)單據(jù)上簽收的日期為準(zhǔn)。
4、乙方交付的加工成品超過(guò)約定數(shù)量的，甲方認(rèn)可的，就超過(guò)的部分按照超過(guò)的比例支付報(bào)酬。
七、報(bào)酬及支付：
1、甲方應(yīng)支付乙方的加工報(bào)酬為：每件______元(或總報(bào)酬______元)
2、報(bào)酬的支付采取以下方式：
甲方應(yīng)于________年____月____日支付乙方______元，于________年____月____日支付乙方______元，余款于乙方交付之日起____日內(nèi)支付。乙方應(yīng)于每次收款同時(shí)將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
甲方于乙方每交付件時(shí)給付甲方元，乙方于收款時(shí)向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計(jì)達(dá)到元，由乙方向甲方開(kāi)具發(fā)票，同時(shí)收回相應(yīng)款額的收據(jù)。
甲方：____________
乙方：____________
_______年______月_____日
關(guān)于承攬加工合同匯編 篇24
原告：某塑料廠(chǎng)
被告：某塑料模具廠(chǎng)
某塑料廠(chǎng)與某塑料模具廠(chǎng)于1985年1月20日簽訂加工承攬合同一份，由塑料模具廠(chǎng)為塑料廠(chǎng)加工多層塑化模具一套，材料加工費(fèi)21000元，同年2月底完成。塑料廠(chǎng)并允諾另付塑料模具廠(chǎng)帳外“加快費(fèi)”3000元。
加工承攬合同履行中，塑料廠(chǎng)分別于1985年2月2日和2月13日，將材料加工費(fèi)21000元全部匯付塑料模具廠(chǎng)。但塑料模具廠(chǎng)4月15日才加工完畢，經(jīng)驗(yàn)收，因模具有裂痕，由塑料模具廠(chǎng)另行加工一臺(tái)同型模具，5月5日交貨驗(yàn)收。5月3日塑料廠(chǎng)驗(yàn)收時(shí)，發(fā)現(xiàn)塑料模具廠(chǎng)并未做同型模具，僅對(duì)原模具進(jìn)行了部分修補(bǔ)，質(zhì)量仍不合格。5月13日，雙方再次商訂，由塑料模具廠(chǎng)繼續(xù)修理模具，5月底完工驗(yàn)收，質(zhì)量為正常使用不低于一年時(shí)間，并退還塑料廠(chǎng)加工費(fèi)4000元。塑料模具廠(chǎng)除按約定退還4000元外，再次誤期于10月7日將模具送至塑料廠(chǎng)。經(jīng)雙方試車(chē)檢驗(yàn)，模具跑料嚴(yán)重，無(wú)法正常使用。12月7日雙方商定，由于模具不符合質(zhì)量要求，塑料模具廠(chǎng)只收取9000元材料費(fèi)，其余8000元加工費(fèi)于1986年1月15日前，分兩次退還塑料廠(chǎng)，但至1986年3月26日塑料模具廠(chǎng)尚未退還余款。塑料廠(chǎng)向某區(qū)人民法院起訴，要求塑料模具廠(chǎng)退還全部材料及加工費(fèi)17000元，并給付違約金和經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)35300元。
法院審理中認(rèn)為：塑料模具廠(chǎng)為塑料廠(chǎng)加工制作模具，既未按期完成，又不符合質(zhì)量要求，已經(jīng)違約。爾后，雙方雖幾經(jīng)變更協(xié)議，但塑料模具廠(chǎng)終未履行，導(dǎo)致糾紛應(yīng)負(fù)完全責(zé)任。另，雙方商議收受帳外“加快費(fèi)”，違反國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律，實(shí)屬錯(cuò)誤，應(yīng)予批評(píng)。塑料廠(chǎng)向塑料模具廠(chǎng)索賠應(yīng)得利潤(rùn)欠妥當(dāng)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》第41條第1款規(guī)定，進(jìn)行調(diào)解，達(dá)成協(xié)議如下：
1、塑料模具廠(chǎng)為塑料廠(chǎng)加工多層塑化模具，因質(zhì)量不合格，作退貨處理，報(bào)廢模具由塑料廠(chǎng)自行處理；
2、塑料模具廠(chǎng)退還塑料廠(chǎng)材料、加工費(fèi)17000元；
3、塑料模具廠(chǎng)賠償塑料廠(chǎng)運(yùn)輸、旅差費(fèi)用1000元；
4、上述二、三兩項(xiàng)合計(jì)18000元，由塑料模具廠(chǎng)分4次給付塑料廠(chǎng)：1986年5月給付3000元，1986年6至8月，每月給付5000元。
5、塑料廠(chǎng)放棄其它要求。
1、本案糾紛發(fā)生的責(zé)任，完全在于塑料模具廠(chǎng)�！吨腥A人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》第41條第1款規(guī)定：“未按合同規(guī)定的質(zhì)量、數(shù)量完成定作方交付的工作，應(yīng)無(wú)償進(jìn)行修理、補(bǔ)足數(shù)量或者酌減報(bào)酬”。所以，承攬方塑料模具廠(chǎng)必須退還定作方塑料廠(chǎng)的全部材料、加工費(fèi)，并且賠償塑料廠(chǎng)的'全部運(yùn)輸、旅差費(fèi)。
2、簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)，按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》第14條規(guī)定，一方可以向?qū)Ψ浇o付定金，合同履行后可以收回或抵作價(jià)款。但是，象本案塑料廠(chǎng)在合同簽訂后不久，即付了全部材料、加工費(fèi)是不妥的。以致造成事后償還時(shí)發(fā)生了困難。
3、塑料廠(chǎng)為了急于求成，允許另付帳外“加快費(fèi)”3000元，這是違法的。由于雙方只是口頭協(xié)議，事后由于加工質(zhì)量發(fā)生糾紛，并未形成事實(shí)。故法院給予批評(píng)是完全正確的。