維修合同協議書(精選23篇)
維修合同協議書 篇1
甲方:
乙方:
甲方因工作需要建設臨時板房一批,經過同乙方友好協商,達成如下協議。
1、工程概況
臨建地點位于__以南,__以東,數量暫定為 間,實際結算數以甲方要求及實際建設間數為據。
2、雙方責任
甲方負責臨建房屋的地基處理、地面硬化,乙方負責地面上建筑物的建設施工,門窗安裝。
3、房屋構造
單間房屋尺寸一般為3米×5米結構,具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準。
地基上兩層磚結構。木頭門窗,門窗玻璃厚度不低于cm。楊木檁條,檁條上加葦箔,并覆蓋油氈。墻壁應采用厚度不低于5cm,價格不低于4元/張(以目前市場價為據)的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的施工場地后15日內完成所有房屋的建設。
5、價格及結算方式
乙方包工包料,單層石棉瓦房530元/間,雙層石棉瓦房660元/間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后,同乙方結算工程款的95,其余5作為保證金,如無質量問題在工程完工1年后付清。
6、違約責任
乙方不能按期完成建設的,甲方有權依據損失酌情扣除建設工程款,房屋在1年內出現質量問題時,甲方可以依據約定扣除保留金。
7、本協議一式三份,甲方執兩份,乙方執一份。
甲方:________
乙方________
日期:
維修合同協議書 篇2
甲方:
乙方:
甲乙兩方根據《住宅維修管理辦法》的有關規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成一致意見,就甲方的自有住房維修事項簽訂如下合同,確保雙方共同遵守執行:
第一條 維修標準及要求
1、甲方將位于寶積山路的房屋維修委托給乙方,各種材料由甲方自行購買。
2、乙方要根據甲方的要求進行維修,甲方將監督乙方實施。
3、維修項目:整個屋頂翻新,及墻體刷白。
4、維修要求:
①乙方自行組織維修施工隊,并負責做好施工現場的安全質量工作,造成的一切事故責任由乙方自行負責。
②乙方要在甲方指定的時間內負責清理完該工程造成的余泥雜物,逾期不清理的,甲方組織人員清理,費用由乙方負擔,并從甲方付給乙方的維修款中扣除。
5、乙方對甲方的房屋維修負責,要盡量保護室內的所有設施。
第二條 付款
甲方向乙方支付3000(叁仟元整)元工人工資,乙方用于勞務支出。
第三條 合同期限
合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
本合同未盡事宜,由雙方友好協商后解決,如無法解決,可向合同簽訂地法院提起訴訟。
本合同自雙方簽名蓋章時生效,一式二份,甲、乙雙方各執一份,
甲方(簽名、指): 乙方(簽名、指):
簽訂日期: 年 月 日
維修合同協議書 篇3
甲方:
乙方:
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議:
一、維修費用
甲方要求乙方維修屋頂防水240平方,維修單價20元/平方,總計金額 元。屋頂更換的材料要求:防水材料用威牌0.4厘米
二、質量標準
1、乙方施工必須規范,不能粗制濫造、野蠻施工;
2、工程質量保修1年,若甲方發現質量問題,乙方應及時維修;
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題,乙方因各種因素無法維修,則乙方需賠償甲方相應損失(損失包括就質量問題帶來的其他損失)。
三、費用及付款方式
簽訂本合同后,乙方開始施工,工程完工,經驗收合格后一次性付工程款 元。
四、安全責任
1、乙方必須規范施工,按照國家的相應的施工規范操作,做好勞動保護,確保施工安全。
2、在施工過程中,若發生事故,責任有乙方自負,甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項
1、本合同簽訂后,甲乙雙方不得隨意更改(過程變更部分除外)
2、本合同一式兩份,雙方各執一份,雙方簽字生效。
甲方代表簽字:
乙方代表簽字:
日期:
維修合同協議書 篇4
供方: (以下簡稱甲方) 合同編號: 需方: (以下簡稱乙方) 簽訂日期:
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規,為明確甲乙雙方的權利義務,甲、乙雙方經友好協商,就甲方在合約期內為乙方提供服務,達成如下協議:
一、合同價款
項目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題,若甲方未能在規定時間內完成故障處理,應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規規定及各專業施工規范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的,乙方有權提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規范要求的,乙方有權中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發票。
五、合同糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協商解決,協商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執一份。
甲方:
乙方:
日期:
維修合同協議書 篇5
甲方(定作人):__________
法定住址:__________
法定代表人:__________
職務:__________________
委托代理人:__________
身份證號碼:__________
通訊地址:__________
聯系人:__________
電話:__________
傳真:__________
帳號:__________
電子信箱:__________
乙方(承攬人):__________
法定住址:__________
法定代表人:__________
職務:__________
委托代理人:__________
身份證號碼:__________
通訊地址:__________
聯系人:__________
電話:__________
傳真:__________
帳號:__________
電子信箱:__________雙方本著互惠互利的原則,通過友好協商簽定以下_________修繕協議:
第一條修繕修理項目、數量、報酬
第二條定作人保證其有權對上述_________進行修繕。
第三條承攬人保證其具修繕的資格證照,有權從事修繕的企業。
第四條材料
第五條檢驗
1、定作人檢驗承攬人提供材料的標準:__________、方法:__________、時間:__________、地點:__________
2、承攬人檢驗定作人提供材料的標準:__________、方法:__________、時間:__________、地點:__________
第六條修繕修理時間
從_________年_________月_______________日到_________年_________月_______________日。
第七條質量要求
修繕修理項目應符合_________的規定和要求,具體的技術標準、質量要求包括:__________
第八條資料提供
1、定作人于_________時間,以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙:__________。
2、承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在_______________日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_______________日內答復。
第九條轉包
1、定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:__________。
2、承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3、雙方必須在得到對方書面批準后,雇傭第三方執行承攬人在本協議中的有關義務,否則,未被通知方有權單方面停止此協議的執行。
4、承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。具體包括:
1、雙方同意在本合同執行過程中了解到的與雙方有關的內容及數據或信息確認為機密。
2、雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3、定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十二條協助
1、承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:__________,并滿足以下要求:__________。
2、定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在_________天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3、定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十三條監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條更換部件:
1、部件更換可能會影響_________的功能、性能,承攬人要在與定作人協商認同后進行。
2、定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設備同品牌原裝部件,如有特殊情況,承攬人人需在與定作人協商認同后更換與原部件應用功能與技術指標相近的部件。
3、更換部件的費用由定作人承擔,承攬人有義務提供部件的報價,供定作人參考確認,報價中的部件價格不得高于設備的生產商在_________市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經承攬人書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
4、承攬人未經定作人同意不應自行更換或雇傭未經定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條交付
修繕修理項目完工后,交付時間:__________,交付方式:__________,交付地點:__________。
第十七條驗收
1、雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作,并向其支付規定報酬_______________元。該部分費用由定作人來負擔。
2、修繕修理項目檢驗標準依據_________,具體驗收時間為:__________
第十八條修繕費用
本次修繕的費用為_______________元,定作人在_________年_________月_______________日前向承攬人預付材料款(大寫)_______________元,在本次修繕結束并經驗收合格后_______________日內將尾款_______________元全部付清。
第十九條結算方式
報酬與材料費的結算方式為:
第二十條保修
設備修復后,對于該設備的同一故障,承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍:
1、他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2、使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3、因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4、因未經承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的終止
如果發生下列情況,各方有權單方面立即終止本協議。
1、在沒有特殊原因的情況下,雙方有一方未能履行本合同的義務。
2、未經定作人同意而私自更換部件。
3、更換部件時,未經定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,承攬人退還定作人所付的部件費用,并更換原品牌部件,如果造成設備損壞,承攬人要按市場價格進行賠償。
4、未經承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十四條聲明及保證
定作人:
1、定作人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人:
1、承攬人保證其有權簽署并有能力履行本合同。
2、在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:__________。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之________日起_______________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十六條爭議的處理
1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條不可抗力
1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_______________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3、不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4、本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂________日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十八條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第三十條合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之________日起生效。
有效期為_________年,自_________年_________月_______________日至_________年_________月_______________日。
本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
定作人(蓋章):__________承攬人(蓋章):__________
法定代表人(簽字):__________法定代表人(簽字):__________
委托代理人(簽字):__________委托代理人(簽字):__________
簽訂地點:__________簽訂地點:__________
_________年____月__________日_________年____月__________日
維修合同協議書 篇6
委托方: (簡稱甲方)
施工方: (簡稱乙方)
按照空調設備運行的要求,確保空調維修質量和時間,經甲、乙雙方共同協商,簽訂本合同:
一、工程項目及價格:
二、本價格包括維修過程中上述表格中不含的其他所需的零配件材料,但在檢修過程中發現有大故障(如拆壓縮機、熱交換器穿孔等)的維修,則據其具體故障分別報價。價格由雙方協商定價,由甲方購買或由乙方代購。
三、技術要求:
主機維修后,經調試運行,各維修部件能達到正常的制冷要求。
四、委托方的權利與義務:
1、應及時提供必要的水、電、氮氣等。
2、應積極配合乙方的施工。
3、在施工過程中委托方可隨時監督施工方的'施工質量。
五、施工方的權利與義務:
1、按質、按期完成工程。
2、乙方進入甲方施工現場后,應遵守甲方的一切規章制度。
3、負責辦理進場前的有關手續及費用。
4、自備維修所需工具、清洗藥水及維修所需的材料等。
六、施工期限:
自本協議簽訂之時起10天內完成全部工程內容。
七、本工程價格及付款方式:
1、本工程包干價:人民幣捌萬零伍佰壹拾柒元整(¥80517.00)。
2、合同簽訂后3日內,甲方支付乙方工程款的30%,即:貳萬肆仟壹佰伍拾伍元整(¥24155.00);工程完工經甲方驗收合格后,10日內甲方向乙方支付工程款的60%,即:肆萬捌仟叁佰壹拾元整(¥48310.00);余款(工程款的10%)捌仟零伍拾貳元(¥8052.00)在質保期后一次性結付。
八、質量保證期為六個月,自工程驗收交甲方使用之日起計算,六個月內如發生因乙方維修部分質量問題(甲方違規操作造成的除外),由乙方返工,一切費用由乙承擔。
九、責任事故:
在施工中乙方造成的一切安全事故,全部由乙方負責。損壞甲方的設備及設施,由乙方照價賠償。
十、違約責任:
雙方友好協商解決,如協商不成,按國家《合同法》的有關規定辦理。
十一、未盡事宜,由雙方友好協商解決。
十二、本協議一式四份,甲方執三份,乙方執一份,協議自簽字之日生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修合同協議書 篇7
供方: (以下簡稱甲方) 合同編號: 需方: (以下簡稱乙方) 簽訂日期:
根據《中華人民共和國合同法》及其有關法律法規,為明確甲乙雙方的權利義務,甲、乙雙方經友好協商,就甲方在合約期內為乙方提供服務,達成如下協議:
一、合同價款
項目為通信線路維修,采購總金額為:9490元。
二、服務方式
甲方應接到乙方通知后24小時能到達現場并處理好故障問題,若甲方未能在規定時間內完成故障處理,應按合同價日千分之五每日支付違約金。
三、質量保證
甲方應按《工程建設標準強制性條文》(信息工程部分)的通知(建標20__259號)等法律法規規定及各專業施工規范要求進行工程施工。在具體項目建設過程中如發現甲方未能按時、按質、按量提供服務的,乙方有權提出限期整改的要求,整改期屆滿而甲方施工仍未能符合規范要求的,乙方有權中止直至解除具體合同/訂單,并要求甲方承擔相應賠償及違約責任。
四、付款方式
乙方在收到甲方提供的《完工報告》后一個月內支付該次維修費用。甲方收到貨款后開具維修費發票。
五、合同糾紛解決方式
雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協商解決,協商不成的,提交甲方所在地人民法院裁決。
六、合同生效
雙方授權代表簽字并蓋章后本合同生效,本合同一式二份,各執一份。
甲方:
乙方:
維修合同協議書 篇8
甲方: (以下簡稱甲方)乙方: (以下簡稱乙方)
為了保障人員的生命財產安全,保證消防設備能正常工作,一旦發生火災,能真正起到自動報警和自動滅火的作用。根據國家消防有關規定,現甲方將公司內所有的消防設施的維修工作委托給乙方。為了明確責任,分工協作,互相配合,經雙方協商同意,特訂本合同如下: 第一條:維修的消防工程名稱:朗庭公館消防維修工程。 第二條:維修的消防工程地址:濱江區濱文路。
第三條:維修的消防工程范圍:
1、 火災自動報警系統;
2、 消防控制聯動系統;
3、 消火栓系統;
4、 自動噴淋系統;
5、 二氧化碳滅火系統(包括濃度報警系統);
6、 七氟丙烷滅火系統;
7、 應急照明及疏散指示系統;
第四條:工程期限、費用及付款方式:
本次消防系統維修工期為二十天,自 20xx 年 月 日 起至20xx年 月 日止,維修單價按原簽訂的合同單價支付,費用為:整(大寫: 整),支付方式:工程竣工驗收后,支付80% ,竣工驗收三個月后,如無質量問題再支付剩余的20%。
第五條:合同生效
本合同一式二份,甲方一份、乙方一份,自雙方代表簽字,單位蓋章后生效,本合同有效期子20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。
甲方(蓋章):
代表簽字:
乙方(蓋章):
代表簽字:
日期: 日期:
維修合同協議書 篇9
甲方(委托維修及配件需求方): 簽訂地點:
乙方(維修及配件供貨方): 簽訂時間:*年 *月28日
乙方接受甲方委托,作為甲方的相關維修定點單位,對甲方的提供電機、水泵及相關設備進行維修、提供相關配件。為保護甲乙雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方友好協商簽訂本協議。
乙方保證其具有維修電機及相關設備的資格證照,有權從事維修電機、水泵及相關設備。
雙方現就以下事項進行正式約定:
第一條:更換配件
1、乙方提供更換配件必須保證為與設備同品牌原裝配件,如有特殊情況乙方需在與甲方協商認同后更換與原配件應用功能與技術指標相近的部件。
2.更換配件的費用由甲方承擔,乙方有義務提供部件的報價,供甲方參考確認,報價中的部件價格不得高于電機及相關設備的生產商在*市授權的維修(服務)中心提供的部件價格。甲方可以在經乙方書面確認的第三家(設備供應商或直接代理商)處購買部件。
3.乙方未經甲方同意不應自行雇傭未經甲方書面同意的第三方更換或拆卸配件。更換配件時,未經甲方同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產品,乙方退還甲方所付的部件費用,并免費更換原品牌部件,如果造成電機損壞,乙方要按市場價格進行賠償。 第二條 交付
1.甲方將需維修的電機及相關設備告知乙方,乙方協同甲方確認后自行取走。
2.維修項目完工后,乙方有義務告知甲方確認維修項目和更換配件明細。交付時間:維修項目完工后3日內。交付方式:乙方將維修完工的電機及相關設備移交給甲方。交付地點:司院內。
第三條 驗收
1.雙方約定由甲方和乙方共同來進行維修的驗收工作。
2.修繕修理項目檢驗標準依據國家相關標準執行。
第四條 保管義務
乙方應當妥善保管甲方提供的電機及相關設備。因運輸、維修過程中,因保管不善造成毀損、滅失的,乙方應當承擔損害賠償責任
第五條 上門服務
1、對電機、水泵及相關設備的安裝、使用過程的疑問,乙方免費提供上門服務。
第六條 保修
電機、水泵修復后,在正常的使用環境下,對于該電機、水泵的同一故障,乙方提供1個月的保修。 但下列情況不屬保修范圍:
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經乙方人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第七條 費用結算、支付的方式
1、維修產生的費用單據必須經由甲方經辦人簽字確認,方才有效。
2、因為維修電機、水泵及相關設備的型號、數量、更換配件的不確定性,費用結算時雙方依據結算周期內實際發生的維修相關費用為結算金額,出具結算單。
3、雙方約定按4-6月為固定結算周期。
4、維修費用支付條件:質量、服務無糾紛,由乙方提供3%稅務代開發票后,甲方一次性付清。
第八條 違約責任: 違約責任;
1. 合同簽訂后若供方不能按約定日期供貨。使需方造成損失,供方應償付需方此批貨款總價的違約金。
2. 供方如提前或延期交貨或交貨不足數量者給需方造成損失的,供方應償付需方此批貨款總值的違約金。任意一方如提出增減合同數量,變動交貨時間,應提前通知對方,征得同意。
3. 供方所供貨品有不和質量標準規格、質量或霉爛等情況,需方有權拒絕接收,如已付款,供方應全部退還,如經供方要求代為保管,需方可代為保管,應此所發生的一切費用損失,由供方負責,如經供方要求代為處理,必須負責迅速處理,需方須迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協商決定
4. 約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的,損失賠償額應當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失
第十二條 當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任
第十三條 合同執行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效 第十四條 雙方在履行本合同期間,如發生糾紛應通過協商方式解決,若協商后仍不能解決,一方或雙方需 在合同簽訂地()法院通過訴訟方式解決,當爭議標的額超過500萬元的,雙方在仲裁委員會通過仲裁的方式解決。
第十五條 本合同的簽訂地為。
第十六條 合同有效期限:簽訂之日生效,雙方權利義務終止時止。
第十七條 本合同一式四份,甲方兩份,乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十條 本合同一式陸份,甲方肆份,乙方兩份。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十一條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
維修合同協議書 篇10
托修方(甲方):________
承修方(乙方):________
根據《中華人民共和國民法典》等法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上,就汽車維修事宜達成協議如下:
第一條維修車輛
1.車牌號:______________
2.發動機號:______________
3.顏色:____________________
4.車型:____________________
5.代碼/車架號:______________
6.行公里數:______________
第二條維修類別與項目
乙方應當對承修車輛進行維修前診斷檢驗,提出需要維修的類別和項目,填寫《車輛維修前診斷檢驗單》。甲方確認后在該《車輛維修前診斷檢驗單》上簽字。
第三條維修配件材料
1.乙方提供維修配件材料的,應當如實填寫材料清單,分別標明原廠配件、副廠配件或者修復配件,明碼標價,并保證質量。
2.乙方在維修中換下配件、總成等,交由甲方自行處理。
第四條維修價格
1.甲方同意乙方按照公示的工時單價______________元/工時、材料進銷差價率_____%進行計價。
2.結算工時定額執行標準:______________汽車制造企業提供□市交通管理局制定□。
3.維修預算費用:_________________元,大寫:__________.其中:______________工時費______________元,大寫:__________;材料費______________元,大寫:__________.
4.維修費用高于或低于維修預算費用的_____%時,由雙方協商解決,否則按照實際發生的維修費用結算。
第五條車輛交接
乙方接收待修車輛時,甲方應當自行取走車內可移動物品。車上附件、設備等填入《車輛維修前診斷檢驗單》的,乙方在竣工交車前對其及承修車輛負有保管責任。
甲方__________________
乙方__________________
______年______月______日
維修合同協議書 篇11
甲方:x(以下簡稱甲方)
乙方:x(以下簡稱乙方)
就x戶室房屋裂縫維修問題達成如下協議:
在保修期內,因甲方施工不當造成房屋出現多處質量問題。雖經維修,但維修效果不明顯,且有面積擴大趨勢。給乙方生活造成了極其惡劣的影響。現甲方負責對乙方的房屋x室進行維修。
1. 維修時間:x年x月x日起至 年 月 日止。甲方保證準時交工。
2. 維修地點:x戶。
3. 維修質量的監督:房屋臥室內所有墻面進行維修,在維修期間,甲方必須定期派人在現場予以質量監督。
4. 房屋裝飾的復原:由于該房屋的裂縫是在交房時及乙方入住后逐步開始顯現的,所以甲方必須負責在裂縫修補完之后對于乙方室內所有裝修必須按照原樣進行復原工作。若因二次修復原因造成房屋多處色差或其他裝修損壞,乙方保留追究甲方由于裂縫給乙方造成損害的權利。
5. 現有室內物品的保管和損壞的賠償:在維修之前,甲方和乙方對于乙方家里的物品以及家具(如窗套、燈,家具、空調等)進行認真清點并簽字確認。對于在維修期間因甲方施工原因造成的乙方任何一件物品的損毀或者丟失,甲方必須按照原價進行全額賠償。
6、維修之后的房屋質量的驗收和審核:需要乙方簽字確認。
7、房屋保修期的修改:該房屋的保修期原本是按照房屋交接書的確認日期計算,現在要求甲方按照維修完成之后的日期給予重新計算日期,由甲方出據書面承諾,并蓋章確認。
8. 在維修期間所產生的水電費用都有甲方負責監督施工方予以負擔,同時維修會產生灰塵、甲醛等污染導致無法居住,因此產生的費用需甲方負責。
9、如此次后維修沒有達到預期的修復效果,又出現裂紋等其他質量問題,則甲方必須承擔再次維修賠償責任,不能因超過房屋保質期而拒絕維修。維修期內按維修天數賠償乙方相關費用(如誤工費、精神損失費等)計算標準按照每天600.0元人民幣賠償給乙方并提供住宿。
10.由于本次維修責任完全由甲方造成,且給乙方的生活和工作造成了極大不便,故維修結束后要求甲方對乙方住房給以全面保潔,保潔應達到乙方預期效果。
11.本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份。本協議經甲乙雙方簽章后生效。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
簽訂日期: 年x月x日
維修合同協議書 篇12
甲方:_____________人民政府
乙方:______________
由于今年雨水較多,鎮內旬陽縣智樺生態農業專業合作社
進廠路段__________米道路損毀嚴重,為了方便進廠交通,保持通車順暢,甲方將該路段的維修事務承包給乙方,為明確雙方的權利和義務,雙方特簽訂以下條款,遵守并執行。
一、維修路段:_____________________________。
二、維修標準:______________
1、清理完所有路邊塌方;
2、路面刮平上土壓實,并且水毀路段要用砂石填鋪墊平;
3、整個路面鋪設沙石,厚度不低于_____CM,路面寬度不小于_____米;
4、完善路邊排水溝,確保溝內水流通暢。
三、維修時限:工期從__________年_____月______日至_____月______日。
四、工程造價:工程由乙方包工包料,工程總造價____________元(__________)整。
五、驗收:維修工程完工后,由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。
六:付款方式:維修工程由乙方墊資施工,工程經驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。
七、權利和責任
1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實,如不按要求施工,甲方有權拒絕驗收,拒付工程款。
2、甲方有責任配合乙方協調施工過程中出現的矛盾。
3、維修工程驗收合格后,甲方必須在當年內一次性付清工程款。
4、如乙方在維修過程中,出現任何事故,一切由乙方自行承擔,甲方不負任何責任。
八、本合同一式三份,甲、乙雙方各執一份。
甲方:______________人民政府
負責人:______________
乙方:______________
承包人:______________
維修合同協議書 篇13
甲方:
乙方:
一、甲方同意將沙市鎮機關院內第二棟宿舍第一單元四樓左四號室,建筑面積 平方米房屋維修委托乙方。
二、維修時間 年 月期間,( 日 日)
三、維修要求:室內墻壁全面粉刷均平顯光亮。裝制木制地板1平米/ 元。安裝廚具。安裝燈具。屋頂全面更換尺長張瓦。維修完工后各類家具搬遷和安放及衛生由乙方負責。
四、總計維修費 元,分三次付清。第一次付 元。即墻壁粉刷完成后符合甲方提出的質量要求。第二次付 元。房內地板安裝完成后符合質量要求。第三次付 元。全面完工后包括家具全面搬遷安裝好衛生好。
五、分三個階段質量驗收,發現某地方不符合質量要求,甲方要求復工做好,如果不能復工的地方,甲方有權在維修費扣除相應的費用。
六、合同簽訂后如果甲方反悔另選他人維修,屬甲方違約。甲方支付金 元給乙方。合同簽訂后,如果乙方反悔不按期維修或不承接維修(因承包其它工程工程量大),影響甲方正常工作和生活,屬乙方違約,乙方支付違約金 元給甲方。
七、本合同經甲乙雙方協商簽字后生效,合同一式三份,甲乙雙方各執一份,擔保人 執一份。
甲方簽名:
乙主簽名:
年 月 日
維修合同協議書 篇14
甲方:法定代表人:
乙方:法定代表人:
普片至中門蔗區公路全長22公里,今年6月以來陰雨連綿,到處塌方中斷,特別是普龍和大底昂兩處山體滑坡長130多米,路面坍塌嚴重,連自行車也不能通行。為盡快修復普片至中門公路,保證甘蔗的正常拉運,經甲、乙雙方協商,達成以下協議。
一、工程量及內容
1、乙方負責清除普龍和大底昂兩處山體滑坡的土石方。
2、乙方負責填平普片至中門蔗區公路22公里,清除路邊塌方,完善側溝。
二、工程質量及要求
1、乙方將普龍和大底昂兩處山體滑坡的土石方全部清除,保證公路寬5米,并留有護坡。
2、乙方負責維修普片至中門22公里的蔗區公路,清除路邊塌方,完善側溝,填平路面。
三、工程造價
乙方在施工中的機械費、人工費、材料費等所發生的一切費用實行包干,共計人民幣肆萬元整(¥40000。00元)。
四、付款方式
乙方施工結束,經甲、乙雙方組織驗收,工程合格后一次性付清工程款肆萬元整(¥40000。00元)。
五、安全責任
乙方施工要注意安全,在施工中所發生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。
六、工程工期
X年月日至月日,共天,每提前一天獎50元,每延期一天罰款50元。
七、法律責任
本協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力,雙方必須共同遵守。協議未盡事宜必須經雙方協商解決。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)
法定代表人:法定代表人:
維修合同協議書 篇15
甲方:
乙方:
乙方所有事故車輛就事故損壞部分由乙方委托甲方進行修復,經相關事宜甲乙雙方達成一致意見,共同協商事故車簽定維修協議。
1、乙方的事故車輛修理,依照保險公司核定結果進行,維修項目及更換配件以保險公司和甲方核定為準。
2、乙方事故車維修方案,先按照保險公司定損換件進行、在維修過程中若發現有保險公司不同意換件但必須更換的零部件(待查件)甲方負責及時向乙方及保險公司進行追加,費用另算。
3、事故車輛現場及定損手續齊全,甲方只負責修理。如需做現場處理或協助辦理,駕駛員需乙方提供。
4、事故車輛能開的情況下,乙方需將車開到甲方維修站,如需要請拖車,拖車費用由甲方承擔。(特殊情況除外)
5、事故車輛理賠手續齊全,甲方按保險公司核定修理發票金額7%返回乙方。
6、事故車輛的.修理費用結帳方式按月結進行,甲方憑當月所有的核定發票金額并修理完畢車輛,扣返回給乙方7%后,余額每月的25號結算。(不以核定金額是否到乙方為準)
7、事故車輛的修理工期,以保險公司定損完畢后,視事故車的損壞程定,再另行定期。如修理過程中,若臨時增加或更換維修項目(包括待查件)工期另算。
8、車輛修理完畢后,驗車標準及提車條件,甲方與乙方必須一起對維修部分進行檢查,確認維修部分無誤(不得按新車標準驗車)。
9、協議有效期,自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
10、本協議經甲乙雙方簽字蓋章后方可生效。
11、本協議一式二份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。未盡事宜,雙方本著友好原則協商解決。
甲方簽字(蓋章):
日期:
乙方簽字(蓋章):
日期:
維修合同協議書 篇16
房屋改造合同書
甲方:
乙方:
甲乙兩方依照《中華人民共和國經濟合同法》及有關改造裝修的有關規定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上達成一致意見,并簽訂如下合同,確保雙方共同遵守執行:
第一條 維修標準及要求
1、甲方就位于房屋維修委托乙方
2、維修項目:舊房改造, 墻改造,電路及衛生間水路改造。大門移位安裝,換氣扇安裝,衛生間設施安裝,燈具安裝;
3、維修要求:
①乙方自行組織維修施工隊,并負責做好施工現場的安全質量工作,加強對施工人員的安全做好防范措施,確保施工中萬無一失,對因管理不善所造成的一切安全事故,責任由乙方全部負責。
②乙方要在甲方指定的時間內完成施工并負責清理完該工程造成的余泥雜物,逾期不清理的,甲方組織人員清理,費用由乙方負擔,并從甲方付給乙方的余款中扣除。
③甲方只負責材料的采購,乙方負責施工工具,如施工中所需要的模板,腳手架等。
第二條維修付款
1、 甲方根據《管理辦法》,在合同期內向乙方預付 元做為維
修費用的預付款。
2、 從簽訂合同 之日起,乙方 必須 在 10天內完工,否則扣除維修費用總數2%的 違約金。
3、 雙方協商乙方給甲方改建商品房的費用總數為壹萬元整在甲方驗收合格后將余款全部支付給乙方。
4、 乙方應對所維修房屋的質量有所保證,如2年內工程質量出現問題應在2天內派人進行檢查維修。
第三條 合同期限
本合同未盡事宜,由雙方友好協商后解決,如無法解決,可向合同簽訂地法院提起訴訟。
本合同自雙方簽名蓋章時生效,一式二份,甲、乙方雙方各執一份,
甲方(簽名):乙 方(簽名):
簽訂日期: 年月日
篇五:簡單的房屋維修協議范本
辦公室維修協議
甲方:代表:
乙方:
經甲乙雙方協商,達成如下維修辦公室協議:
一.甲方需維修的辦公室共計間,每間長米,寬米,共 米2,需打地平 米2。
二.工程量及造價具體如下:
1.混凝土地平: 米2_元/米2= 元
2.粉墻: 米2_元/米2= 元
3.翻瓦: 片_ 元/片= 元
4.添置其他辦公用具元
以上數項共計元,大寫:
三.施工時間:年 月 日至年月日止。
四.乙方自帶施工用具,在施工過程必須按施工安全規則進行,各項安全事故責任由乙方負責。
五.乙方按時完成全部工程后經檢查合格,一次性付清全部工程款。
六.本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份,雙方簽字即生效。
甲方: (蓋章)乙方(簽字): 甲方代表(簽字):
__年月日
維修合同協議書 篇17
甲方:
乙方:
甲方現有辦公設備一批,需進行維修保養,乙方愿為甲方提供長期維修、保養服務。。特此簽訂如下協議:
一、維護服務內容
1、甲方單位在與乙方簽約維護協議后新購的設備,若由乙方提供的設備,在保修期內,由乙方提供正常的硬件保修維護服務,軟件維護服務不包含在本維護合同中。經甲乙雙方協商確認后,可將該設備追加到《代維服務設備清單》,按本合同規定進行維護。
2、辦公設備僅限于附件《代維服務設備清單》所列出的設備,超出范圍的設備需要維護,乙方將另行收費。
3、乙方負責甲方辦公自動化設備,包括:電子計算機、打印機、復印機、傳真機等維修和保養工作,并按協議規定工作日為甲方提供上門服務,如遇國家法定節假日順延上門維護時間。
4、乙方為甲方提供電子計算機方面的系統維護,常用軟件安裝、定期病毒代碼更新,殺毒軟件由甲方提供并使用,重要數據備份、軟件備份所使用的介質由甲方提供,如刻錄機、光盤等,操作系統災難性恢復、系統重新安裝、硬盤檢測。乙方應協助甲方制作常用操作系統及應用程序的軟件備份,其中涉及軟件版權責任的,由甲方自行負責。
5、乙方為甲方的打印機、傳真機、復印機等辦公設備提供正常保養及清理,如甲方機器需大修時,乙方應免收大修維修費用。
二、乙方負責對甲方所有代維設備進行統一標示,在設備明顯位置粘貼標簽,協助甲方做
好固定資產管理工作,協議簽約后第一次上門維護時做好《代維電腦設備配置詳細列表》登記工作。
三、乙方應為甲方提供及時、周全的6×8小時服務,若故障報告時間晚于下午5:30,則
上門維護時間順延至下一個工作日;維護響應時間為每周一至周六上午8:30至下午17:30,接到甲方報障后應在2小時內到場維護;一般故障,應在24小時內修復,重大故障應在3天內修復;若因需要訂購維修備件而不能在此時限內修復時,乙方必須及時與甲方協商落實完成。
四、乙方為甲方的辦公設備提供零配件和消耗品的報價及其它方面的咨詢,如甲方從乙方
處購買配件和消耗品,甲方可享受乙方提供的優惠價格。
五、保養周期:
乙方在每個月第四周的星期二或三到現場進行維護,并做好服務登記(乙方在維護過程中需有甲方人員陪同);乙方若未能按協議規定的服務周期提供保養服務,甲方可向乙方上級部門進行投訴。
六、乙方在履行合同過程中,知悉甲方的一切商業秘密,無論是在本合同期限內還是合同
終止后,均應保密。
七、服務費與付款方式:
1、甲方每月支付乙方保養費人民幣¥300.00,包括交通費和勞務費用,但不
包括耗材和零配件的費用;如更換零配件,需由甲方同意并確認后,費用由甲方支付。
2、乙方在協議簽訂后3天內將全年保養費的50%支付給甲方,維修年度到期前10天內將余款付清。
八、本協議未盡事宜或協議期限內發生異議,雙方應本著友好原則協商解決。
九、本協議有效期為壹年,自協議蓋章之日起生效。
十、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力,經雙方蓋章后生效。
附件:代維辦公設備清單
甲方:乙方:
蓋章:蓋章:
代表人(簽名):代表人(簽名):
日期:X年X月X日日期:X年X月X日
維修合同協議書 篇18
委托方(甲方):
承接方(乙方):
甲乙雙方經一致協商,甲方決定委托乙方維修。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規定,特簽定本合同,以便共同遵守。
第一條:工程概況
1、工程地址:
2、施工內容:嚴格按照甲乙雙方簽字認可的明細表完成所有施工內容。
3、委托方式:
4、年年日完工(工程總天數:。
第二條:工程價款
工程款為元¥,詳見。
第三條:質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱,經雙方認可。
2、工程驗收標準,雙方同意參照國家的相關規定執行。
3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負,
施工質量由乙方負責。
第四條:材料供應
1、甲方所提供的材料均用于本合同規定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規格差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。乙方提供的涉及品牌、等級等的主要材料,需甲方現場驗收。
3、甲方負責采購供應的材料、設備,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應現場。
第五條:付款方式
1、合同一經簽訂,工程完成驗收合格后,一次性支付全部工程款。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方簽訂補充合同,并由乙方通知工地施工人員。增減項目的價款,完工后立即結清。
3、甲方未按合同規定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的%支付給乙方。
第六條:工程工期
1、如果因乙方原因而延遲工期,每日按工程價款額的%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款額的‰作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格或者不能及
時提供到位而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔;由乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3、在施工中,因工程質量問題、雙方意見不統一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
5、施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程驗收
1、工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
3、甲方如不能在乙方指定時期內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方承信認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方看管費和相關費用。
第八條:違約責任及安全責任
合同行效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的的%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同,和對
方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。乙方在該工程施工過程中出現任何安全負責事故,均與甲方無關,乙方在施工過程中產生的垃圾或雜物必須按物業管理要求及時清除。
第九條:合同生效
1、本合同和合同附件經雙方蓋章,簽字后生效。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):乙方(簽章):
維修合同協議書 篇19
甲方:
乙方:
一、概括:供熱循環泵維修及更換配件(45KW二臺)
二、雙方權利及義務
1:甲方權利及義務
甲方有權指定專業人員在維修現場監督、配合、驗收乙方的維修工作甲方應為乙方提供維修場所的方便條件確認現場水泵交接前的狀況,雙方認可后各自留底
2:乙方的權利及義務
乙方在進入甲方的工作場地時,應聽從甲方安排,服從甲方的管理,遵守各項規章制度,接受甲方專業人員的監督。維修時對甲方的成品進行現場保護,做到文明施工,高難度及危險操作時必須有監護人,做好安全防護措施。乙方在維修更換零件時,不得損壞工作場所的裝飾,如有損壞照價賠償。
三、費用付款方式
總費用為人民幣(大寫):玖仟元整 ¥:9000元維修完畢經調試合格后甲方應支付乙方人民幣(大寫)玖仟元整 所有更換配件保質期為三個月在合同有效期內,甲乙雙方在合同出現爭執時,雙方應協調解決,若爭議無法解決時可像人民法院提出訴訟,在合同爭議期間,不得影響合同繼續執行。
甲方:甲方蓋章:甲方負責人簽字:
乙方: 乙方蓋章: 乙方負責人簽字:
年月日:
維修合同協議書 篇20
訂立合同雙方:
購貨單位: ,以下簡稱甲方;
供貨單位: ,以下簡稱乙方。
經甲乙雙方平等協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 產品的名稱、品種、規格和質量
1.產品的名稱、品種、規格:
2.產品的技術標準(包括質量要求),按下列第(_3_)項執行:
(1)按國家標準執行;
(2)按國務院各部、委、行、署頒布標準執行;
(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。
第二條 產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點
1、檢修單位: 。
2、交貨方法,按下列第( 1 )項執行:
(1)乙方送貨;
(2)乙方代辦運輸(乙方代辦運輸,應充分考慮甲方的要求,商定合理的運輸路線和運輸工具);
(3)甲方自提自運。
3、運輸方式:陸運。
4、到貨地點和接貨單位(或接貨人) ;
5、運費承擔:乙方。
第三條 產品的價格與貨款的結算
1. 本合同項下涉及的產品價格為人民幣
2. 產品的價格,按下列第( 1 )項執行:
(1)按甲乙雙方的商定價格;
(2)按照訂立合同時履行地的市場價格;
(3)按照國家定價履行。
3.產品貨款的結算方式,按下列第( 2 )項執行:
(1)預付款方式:無;
(2)貨到付款方式:經甲方檢驗合格后轉賬支票結算 ;產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算,按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。
第四條 驗收方法
貨到后由甲方負責檢驗,在驗收過程中發生糾紛后由甲乙雙方協商解決.
第五條 保修條款
1. 按國家保修期限執行;
2. 乙方負責的保修期限為 一 年。
第六條 對產品提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收中,如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定,應一面妥為保管,一面在 30 個工作日內向乙方提出書面異議;在托收承付期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩年內未通知乙方的,視為產品合乎規定。
2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的,不得提出異議。
3.乙方在接到需方書面異議后,應在 10天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第七條 乙方的違約責任
1.乙方不能交貨的,應向甲方償付不能交貨部分貨款的 5 %的違約金。
2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的,如果甲方同意利用,應當按質論價;如果甲方不能利用的,應根據產品的具體情況,由乙方負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。
3.乙方因產品包裝不符合合同規定,必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4.乙方逾期交貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交貨部分貨款計算,向甲方償付逾期交貨的違約金,并承擔甲方因此所受的損失費用。
5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,應當由乙方承擔。 6.產品錯發到貨地點或接貨人的,乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。
7.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商,甲方仍需要的,乙方應照數補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,辦理解除合同手續。逾期不答復的,視為同意發貨。
第八條 甲方的違約責任
1.甲方中途退貨,應向乙方償付退貨部分貨款_5_%的違約金。
2.甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的,除交貨日期得順延外,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按順延交貨部分貨款計算,向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的,按中途退貨處理。
3.甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的,應比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向乙方償付逾期提貨的違約金,并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。
4.甲方逾期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。 5.甲方違反合同規定拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
6.甲方如錯填到貨地點或接貨人,或對乙方提出錯誤異議,應承擔乙方因此所受的損失。
第九條 不可抗力
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失,在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
第十條 其它
1.按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失的,應當在明確責任后10天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發貨物或扣付貨款來充抵。
2.本合同如發生糾紛,當事人雙方應當及時協商解決,協商不成時,任何一方均可請業務主管機關調解或者向有管轄權的人民法院起訴。
3.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定。
4.本合同正本一式二份,甲乙雙方各執一份。
(以下無正文)
購貨單位(甲方): 檢修單位(乙方):_____________________________ 授權代表簽字: 授權代表簽字:
日期: 日期:
維修合同協議書 篇21
甲方:
乙方:
為規范機動車輛維修工作,實現雙方在平等互利原則下共贏的目的。經甲乙雙方協商,現達成以下協議:
一、服務范圍
甲方車輛在乙方實行定點維修包括:車輛大修、中修、小修、各級維護和其他有關汽車維修的服務項目。
二、維修要求
1、送修車輛時,甲方機動車駕駛員必須憑車輛維修申報單至乙方修車。
2、乙方應根據車輛維修申報單的維修要求,對其車輛進行認真檢查、維修。如在維修過程中發現其他(維修計劃以外)的故障,必須及時將情況反映給甲方,在取得甲方同意后方可繼續修理。甲方機動車駕駛員有義務協助乙方對其車輛進行維修。
3、對甲方定修車輛乙方應以修復為主,能修復的零部件盡量予以修復,確實不能修復或修復不經濟的零部件,在征得甲方同意后方可更換。
4、甲方車輛在途中出現故障或由于工作任務的時間性要求,乙方應積極組織救援、搶修。
5、車輛出廠前,乙方應對車輛進行全面的日常例行檢查,并即時修復發現的問題,確保車輛無安全隱患出廠。乙方在車輛維修中所領用的材料、輔料及維修工時費,必須經甲方駕駛員認可并簽名。乙方交車時應將車輛維修項目、工時費、所更換的零部件及價格的明細,在甲方車輛維修申報單上填寫清楚,并簽名。然后由甲方駕駛員帶回。修車更換下來的舊件應退還甲方。
6、甲方駕駛員接車時,應仔細檢查竣工車輛,如維修結果符合送修要求、維修費計算合理,方可接車。
7、乙方應對其維修質量和更換的零部件質量負責(小修質保期限1個月或--公里,二級維護質保期限4個月或--公里,大修質保期限1年或--公里)。車輛在使用過程中,如因維修中的失誤或因更換的零部件的質量問題而造成的責任事故及經濟損失,由乙方負責承擔。
三、維修費用
1、乙方應按照規定的工時定額和收費標準優惠計算維修費。
2、維修費用應包括:工時費、材料費。
四、結算方式
1、本協議以人民幣為結算貨幣。
2、乙方憑下列單據與甲方結算:
(1)正式發票;
(2)有甲方駕駛員簽名的“結算清單”。
本協議一式兩份,雙方各執一份,自簽訂之日起生效。
甲方(簽章):
代表:
_____年_____月_____日
乙方(簽章):
代表:
_____年_____月_____日
維修合同協議書 篇22
甲方:__________________
乙方:__________________
為確保甲乙雙方實現各自的經濟目的,經雙方充分協商,依據《中華人民共和國民法典》有關規定,雙方就項目的維修事項簽訂本合同,以便共同遵守。
第一條維修配件名稱及合同總價
第二條質量要求和技術標準
1、乙方維修設備應當符合國家有關標準、規范,遵守雙方約定,保證維修質量。
2、乙方提供的維修配件必須符合中華人民共和國國家安全環保標準、國家有關產品質量認證標準,沒有國家標準的,按照行業標準執行。乙方提供的維修配件必須符合甲方指定維修設備的使用要求和技術指標。
3、乙方提供的維修所使用的配件等材料必須是全新的,表面和內部均無瑕疵的產品。
4、乙方提供的維修配件必須為合同指定品牌的原裝配件,若有特殊情況乙方需與甲方協商,經甲方同意后方可更換成與原維修配件應用功能和技術指標相近的配件。
第三條質保期和售后服務
1、質保期為_____月,自甲方人員簽字之日起計算。
2、質保期內,如被維修的設備非甲方的人為原因而出現質量問題無法正常運行的,甲方有權向乙方提出質量異議,乙方應負責包修、包換或包退,并承擔修理、調換或退貨的一切費用;乙方不能修理或不能退換的,甲方有權拒付質保金或者索回本合同已支付的貨款;被維修的設備經返修調換后,質保期應自返修調換交付驗收合格之日起重新計算。
3、超過質保期的,若需要乙方提供維修服務的,甲方應支付相應的費用;費用預算由乙方提出,再由甲方確認;在沒有甲方的書面確認之前,乙方因維修所產生的任何費用。甲方有權拒絕支付。
第四條維修方式與運輸
1、乙方到甲方被維修設備的現場進行維修的,乙方應采取防潮、防壓、防火、防銹等相應措施對維修配件進行包裝和運輸,確保貨物在正常的作業和裝卸條件下安全無損地到達維修現場;維修配件到達維修地點之前的一切風險和責任由乙方承擔。
2、若乙方將被維修設備帶回乙方公司維修的,乙方應采取防潮、防壓、防火、防銹等相應措施對被維修設備進行包裝和運輸,確保貨物在正常的作業和裝卸條件下安全無損地送回合同約定地點;設備維修完畢送回合同約定地點之前的一切風險和責任由乙方承擔。
第五條支付方式與票據提供
1、支付方式:__________。
2、票據提供:倒數第二筆款項支付前提供全額正規發票。
第六條維修設備交付使用時間、地點和維修配件的所有權
1、維修設備交付使用時間:__________。
2、維修設備交付使用地點:__________。
3、在乙方收到甲方的全額價款之日起,合同規定的維修配件的所有權歸甲方所有;在此之前歸乙方所有。
第七條驗收標準
1、甲乙雙方按照規定的數量進行驗收,如有缺少,甲方有權拒絕收貨,直至乙方交齊規定數量為止。
2、乙方維修完畢后應立即通知甲方對被維修的設備進行驗收;甲方根據被維修設備的使用要求和技術指標對其進行驗收,若因維修設備的質量和使用問題發生爭議,以甲方指定維修設備能正常運行為準。
3、設備交付使用時乙方必須提供維修配件的出廠合格證、質保書、說明書等相關技術資料,并對提供的單證的全面性和真實性負責,甲方驗收人員注明提交情況。
4、乙方必須將更換下來的廢舊配件交給甲方人員,若不交付廢舊配件,甲方有權拒絕支付相對應配件的價款。
第八條違約責任
1、若甲乙雙方任何一方出現違約行為,雙方可協商解決;協商解決的,本合同的違約責任采用《中華人民共和國民法典》嚴格責任的歸責原則,一切責任與損失由違約方承擔。
第九條合同的變更、中止、終止
甲乙雙方均不得擅自變更、中止或者終止本合同,但繼續履行本合同將損害國家利益和社會公共利益的除外。有關本合同條款的變更,均應以書面形式進行,經雙方簽字蓋章后生效。
第十條不可抗力
任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應在不可抗力發生后1天內向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得不可抗力發生地市級以上政府相關部門證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免于承擔違約責任。
第十一條其它約定事項
1、本合同適用法律為中華人民共和國法律、法規。在本合同履行過程中發生爭議的,由雙方協商解決;協商不成時,雙方可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同一式份,甲方執份、乙方執份。作為本合同附件,合同傳真件與合同附件具有同等法律效力。
甲方:________________
地址:________________
法定代表人:__________
委托代理人:__________
經辦人:________________
電話/傳真:__________
開戶銀行:__________
賬號:________________
簽約時間:__________
乙方:________________
地址:________________
法定代表人:__________
委托代理人:__________
經辦人:________________
電話/傳真:__________
開戶銀行:__________
賬號:________________
簽約時間:__________
維修合同協議書 篇23
甲方:__________________
乙方:___________________
簽訂日期:______________
甲方:______________
住所:______________
郵編:______________
聯系人:______________
聯系電話:______________
乙方:______________
住所:______________
聯系人:______________
聯系電話:______________
郵編:______________
雙方經友好協商,就甲方委托乙方按照本合同約定的條件提供維修服務業務,乙方接受甲方委托并達成協議如下:
(一)設備維修內容及范圍
1.設備名稱:_____________
2.設備數量:_____________臺
3.出廠編號:____________________
4.維修后設備應達到的技術標準:
(二)合同價格
1.本合同總金額為人民幣______________________元,大寫:__________。
2.本合同總金額包括維修費、配件費等全部費用,其他費用(包括但不限于差旅費及食宿費等)由乙方自行承擔。費用組成明細見附件二。
(三)付款及支付方式
1.自本合同生效之日起________內,甲方支付合同總金額_______%的預付款,即人民幣________元;
2.乙方將設備配件送達甲方并經甲方書面驗收后________________內,甲方支付合同總金額的_______%,即人民幣________元;
3.設備維修調試驗收合格并經甲方書面確認后________內,甲方支付合同總金額的_______%,即人民幣________元,此時乙方向甲方開具全額發票。
4.剩余合同總金額的_______%,即人民幣________元作為乙方的質量保證金,甲方在質保期滿后________內付清。
(四)維修期限
乙方應在本合同生效后________內完成設備的維修調試,并使之符合合同中約定的驗收標準,直至甲方驗收合格。設備維修于本合同生效后________內在甲方指定地點進行。具體地址為:______________。
(五)設備維修調試
乙方為甲方提供的更換配件必須保證為原裝配件。如不能提供原裝配件,乙方應在征得甲方書面同意后方能用于維修設備。
1.乙方應派出足夠的、技術熟練且具有相應資質的名人員到現場工地進行設備維修。
2.在維修調試過程中,甲方指派負責在設備安裝調試過程中的一切工作,乙方指派負責在設備安裝調試過程中的一切工作。
(六)甲方權利義務
1.甲方按照乙方的指示操作設備,并在委托乙方維修前將設備存在的任何不正常情況和實際狀況預先告知乙方。
2.甲方應當根據設備維修的需要和乙方人員的要求,采取安全防范措施,并盡力配合乙方的維修工作。
3.甲方應當積極參加乙方組織的環境、健康和安全方面的培訓活動,并應嚴格遵守環境、健康與安全等方面的要求(有關環境、健康和安全的具體要求詳見附件一)。對于所產生的垃圾、廢品等材料,應當按照國家或當地政府的有關規定妥善處置,以免造成環境污染或其他損害。
4.甲方應當按照法律規定和雙方約定提供安全、健康的工作環境。
5.雙方約定的其他權利義務。
(七)乙方權利義務
1.乙方有權要求甲方按照本合同的約定,及時足額地支付維修服務費。
2.對于因乙方人員的過錯或乙方提供的零配件質量問題所引起的設備故障,乙方應當負責維修。
3.乙方人員在甲方單位提供維修服務期間,應遵守甲方的出入檢查制度、現場管理制度等規章制度。
4.因乙方人員故意或重大過失造成甲方財產損失和甲方人員及第三人人身損害的,由乙方承擔一切賠償責任。
5.雙方約定的其他權利義務。
(八)驗收標準
1.乙方對設備維修后,應使設備符合國家有關的技術質量標準。
2.乙方對設備維修后,應使設備符合本合同條款(一)、4的技術標準。
(九)驗收
1.配件驗收。配件到達現場后,甲方應及時進行驗收。雙方應共同對配件的數量、型號規格等是否與合同約定相符等進行驗收,并由雙方簽字確認。若乙方所供配件不符合約定,甲方有權拒收并要求乙方在內予以更換。若乙方未能在內更換符合約定的設備配件,視為乙方不能維修,甲方有權解除合同并要求乙方承擔由此給甲方造成的一切損失。
2.維修調試驗收。乙方在設備維修調試后應及時通知甲方進行驗收。甲方應在收到乙方維修調試驗收申請后內組織力量進行驗收。雙方應對實際發生維修的設備配件的數量進行核對,驗收合格后雙方應在驗收報告上簽字確認。配件費用應以實際發生的維修配件數量為準結算。
(一十)質量保證及售后服務
乙方保證所供產品符合國家規定的相關質量標準,并符合本合同及本合同附件約定的質量、規格和性能。
1.設備維修配件的質保期為_______年,自維修驗收合格并經甲方書面確認之________日起計算。
2.質保期內,乙方承諾當設備維修配件質量出現問題時,乙方工作人員在接到甲方通知后(包括但不限于電話、電子郵件、信函等方式)_______小時內趕到現場進行維修、調試或更換。若乙方違反上述約定,甲方有權請第三方對設備進行維修,維修費用從質量保證金中扣除。
3.乙方在維修調試過程中,應按甲方要求,對甲方的相關人員要進行培訓,確保使用人員能夠熟練的進行操作及排除簡單故障。
(一十一)違約責任
1.乙方逾期維修設備的,每逾期________,向甲方支付合同總金額的_______‰作為違約金,違約金累計不超過合同總金額的_______%。逾期維修超過________的,視為乙方不能維修,甲方有權解除合同并要求乙方賠償由此給甲方造成的一切損失。
2.甲方逾期支付貨款的,每逾期________,向乙方支付合同總金額的_______‰作為違約金,違約金累計不超過合同總金額的_______%。逾期支付超過________的,乙方有權解除合同并要求甲方賠償由此給乙方造成的一切損失。
甲方:________________
乙方:________________