違約合同(通用15篇)
違約合同 篇1
甲方:_______________(供方)股份有限公司
乙方:_______________(需方)有限公司
一、原因
___ 年 ___ 月 ___ 日,乙方向甲方訂購減速機_____一臺,總價款_____元,___ 年 ___ 月 ___ 日前交貨(30天交貨),雙方簽定了書面合同。
二、損失
___ 年 ___ 月 ___ 日甲方應(yīng)按時發(fā)貨時。___ 年 ___ 月 ___ 日甲方未將減速機發(fā)出,直接影響甲方經(jīng)濟損失5萬元整,間接經(jīng)濟損失50萬。
三、責任承擔
鑒于乙方態(tài)度誠懇,經(jīng)甲方董事決定,乙方最遲為___ 年 ___ 月 ___ 日前發(fā)貨。不能按時發(fā)貨,即為甲方違約,一切損失由甲方承擔。
_____________有限公司
___ 年 ___ 月 ___ 日
違約合同 篇2
甲方(出賣人):_______________有限公司
乙方(買受人):_______________業(yè)主
鑒于:
1、________年________月________日,甲、乙雙方共同簽訂了《________市商品房預(yù)售合同》(合同編號:_______________),乙方購買________小區(qū)住宅樓(________),乙方已向甲方支付購房款人民幣________元。
2、甲方應(yīng)于________年________月________日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自________年________月________日日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至________年________月________日。
5、乙方已于________年________月________日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自________年________月________日起至________年________月________日止,甲方逾期交房________日,對照《________市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣________元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣________元,于________年________月________日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:____________乙方:____________
________年________月________日
違約合同 篇3
在我國,租房違約一般會根據(jù)違約的實際情況來要求違約方承擔違約責任,如承租人毀壞房屋的,出租人可以要求承租人采取補救措施,修復(fù)房屋或者是賠償損失如果承租人想毀約的,出租人可以要求扣除定金或者要求承租人支付違約金。
房屋買租賃約合同范本
甲方:_____
乙方:_____
鑒于:
1、__年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預(yù)售合同》,乙方購買_____勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓,乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
2、甲方應(yīng)于__年10月31日前向乙方交付商品房。
3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自__年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至__年5月19日。
5、乙方已于__年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
6、自__年11月1日起至__年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預(yù)售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應(yīng)向乙方支付逾期違約金人民幣元。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行
一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于__年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。
二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
-------
甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現(xiàn)住_______,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話:________。
乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現(xiàn)住________,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話________。
__年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事。現(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:
一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣__0元給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應(yīng)的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。
二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關(guān)。
三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協(xié)議中各自義務(wù)。
甲方:________乙方:________
監(jiān)督單位:________
監(jiān)督單位名稱________
________年________月________日立
延伸閱讀:
合同違約金標準
違約金是當事人通過約定而預(yù)先確定的,在違約后生效的獨立于履行行為之外的給付。也就是當事人事先約定的,在一方違約時應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜囊欢〝?shù)額的金錢。
《民法典》第一百一十四條規(guī)定當事人可以約定一方違約時應(yīng)當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以增加約定的違約金過分高于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當履行債務(wù)。
《民法典》第114條規(guī)定:當事人可以約定一方違約時應(yīng)當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金。在適用違約金責任時,應(yīng)當注意以下規(guī)范:
1、違約金的適用應(yīng)當以當事人雙方通過事先約定為前提
從原則上講,違約金必須是當事人事先約定的,這是《民法典》第114條關(guān)于違約金含義的規(guī)定所決定的,同時《民法典》在廢除原有的有關(guān)法定違約金制度的規(guī)定的同時,并沒有規(guī)定新的法定違約金制度,所以明確違約金應(yīng)由當事人事先約定是尊重當事人合同自由原則的體現(xiàn)。
2、合同約定違約金過高或者過低的處理規(guī)范
根據(jù)《民法典》的有關(guān)規(guī)定,對于當事人在合同中約定的違約金或者違約金計算方法所計算出的違約金過高或者過低的,在具體司法實踐中如何處理,還有不同的做法。我們認為,應(yīng)當按以下原則處理:
1、當事人沒有提出合同中約定的違約金計算標準過高或者過低的,人民法院應(yīng)當根據(jù)合同約定的標準計算違約金。人民法院在當事人未提出要求調(diào)減或者調(diào)增違約金的情況下,不得主動對約定違約金標準進行調(diào)整。因為合同關(guān)系是當事人之間的利益關(guān)系,即使違約金數(shù)額過高或者過低而當事人自愿接受的,因為不涉及社會公共利益、國家利益和他人的利益,所以沒有必要對此進行主動干預(yù)。
2、當事人提出合同中約定的違約金或者其計算標準過高或者過低的,人民法院可以建議雙方當事人進行協(xié)商后對違約金進行調(diào)整。當事人之間不能達成新的協(xié)議的,人民法院可以參照同類型案件違約金的中等標準予以核定,以適當體現(xiàn)法官的自由裁量權(quán)。無法確定上述中等標準的,可以按照非違約方當事人因違約行為所造成的損失為參照,一般可以以不超過非違約方損失的120-130%為過高與否的調(diào)整標準以低于損失額80%作為是否過低的認定標準。當然還應(yīng)當結(jié)合具體案件進行確定。
3、如果合同約定的違約金是概括的違約金,即合同約定在一方當事人部分不履行、不完全履行與完全不履行合同時的違約金數(shù)額是同一數(shù)額,而一方當事人出現(xiàn)部分不履行或者不完全履行的違約行為時,違約方提出約定違約金過高時,人民法院可以按照《民法典》關(guān)于人民法院調(diào)整違約金數(shù)額的規(guī)定對違約金進行調(diào)整。此時調(diào)整違約金的依據(jù)是民法典關(guān)于法院調(diào)整違約金權(quán)力的規(guī)定,而不是基于合同已經(jīng)部分履行的比例來計算扣減違約金。此時對違約金的調(diào)整方法與標準仍然是根據(jù)違約方的違約行為給非違約方所造成的損失來相比較而確定的。因為違約金是為擔保債務(wù)的履行而設(shè)定的,但不是根據(jù)履行的數(shù)額來確定的,違約金的數(shù)額不能根據(jù)已經(jīng)履行的比例來進行扣減,否則是根本不符合違約金的性質(zhì)的,但是已經(jīng)履行的事實可以表明,非違約方的損失并不是太大,而可以據(jù)此適當減少違約金的數(shù)額。
違約合同 篇4
買方:___________________
買方:___________________
買賣雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條 商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量
____________________________________
第二條 商品質(zhì)量標準商品質(zhì)量標準可選擇下列第____項作標準:
1.附商品樣本,作為合同附件。
2.商品質(zhì)量,按照________標準執(zhí)行。(副品不得超過____%)。
3.商品質(zhì)量由雙方議定。
第三條 商品單價及合同總金額
1.商品定價,買賣雙方同意按________定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化,需變動價格時,應(yīng)經(jīng)買賣雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔經(jīng)濟責任。
2.單價和合同總金額:_________________________。
第四條 包裝方式及包裝品處理__________________________________________。
(按照各種商品的不同,規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品,應(yīng)按鐵路規(guī)定,訂明回空方法及時間,或另作規(guī)定。)
第五條 交貨方式
1.交貨時間:__________________。
2.交貨地點:_______________________________________。
3.運輸方式:_______________________________________。
第六條 驗收方法___________________________。
(按照交貨地點與時間,根據(jù)不同商品種類,規(guī)定驗收的處理方法。)
第七條 預(yù)付貨款(根據(jù)不同商品,決定是否預(yù)付貨款及金額。)
第八條 付款日期及結(jié)算方式______________。
第九條 運輸及保險__________________。
(根據(jù)實際情況,需委托對方代辦運輸手續(xù)者,應(yīng)于合同中訂明。為保證貨物途中的安全,代辦運輸單位應(yīng)根據(jù)具體情況代為投保運輸險。)
第十條 運輸費用負擔_______________________。
第十一條 違約責任
1.買方延付貨款或付款后賣方無貨。使對方造成損失,應(yīng)償付對方此批貨款總價____%的違約金。
2. 賣方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者,賣方應(yīng)償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應(yīng)按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動交貨時間,應(yīng)提前通知對方,征得同意,否則應(yīng)承擔經(jīng)濟責任。
3. 賣方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉爛等情況,買方有權(quán)拒絕付款(如已付款,應(yīng)訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續(xù),并代為保管和立即通知賣方,因此所發(fā)生的一切費用損失,由賣方負責,如經(jīng)賣方要求代為處理,并須負責迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協(xié)商決定。
4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
第十二條 當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應(yīng)當及時通知對方,并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機構(gòu)出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。
第十三條 本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛,簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時,可向人民法院提出訴訟。(或申請______仲裁機構(gòu)仲裁的解決)
第十四條 合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效。
買方:(蓋章)_________________
法定代表人:(蓋章)___________
開戶銀行及帳號:_______________
__________年________月_______日
賣方:(蓋章)_________________
法定代表人:(蓋章)___________
開戶銀行及帳號:_______________
__________年________月_______日
違約合同 篇5
公司:
貴方于年月日與我公司簽訂《買賣合同》后,因貴方?jīng)]有按照雙方簽訂的合同履行合同內(nèi)容,嚴重違約,導(dǎo)致我方蒙受巨大損失,所以依照合同的約定,提前終止供貨合同。
現(xiàn)向您函告如下:根據(jù)雙方簽訂的《買賣合同》
第一條之約定,買方所供貨物與合同內(nèi)產(chǎn)品規(guī)格和型號不符;根據(jù)《買賣合同》
第二條之約定,用于貿(mào)易結(jié)算,必須帶檢定證書。
您公司并未按照合同內(nèi)容進行實施,基于以上原因,我公司正式通知您解除您于——月——日與我公司簽訂的《買賣合同》,同時我公司保留進一步追究您違約責任的權(quán)利。
特此函告
公司
違約合同 篇6
違約合同的處理方式要看對方的違約程度。如果一方違約致使合同目的不能實現(xiàn)即根本違約時,另一方當事人可以行使解除權(quán)解除合同;如果一方違約沒有達到根本違約的程度,另一方當事人可以追究違約方當事人的違約責任。
《中華人民共和國民法典》
第五百七十七條 當事人一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定的,應(yīng)當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。
第五百八十二條 履行不符合約定的,應(yīng)當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確,依據(jù)本法第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的,受損害方根據(jù)標的的性質(zhì)以及損失的大小,可以合理選擇請求對方承擔修理、重作、更換、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。
第五百八十五條 當事人可以約定一方違約時應(yīng)當根據(jù)違約情況向?qū)Ψ街Ц兑欢〝?shù)額的違約金,也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。
約定的違約金低于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當事人的請求予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的,人民法院或者仲裁機構(gòu)可以根據(jù)當事人的請求予以適當減少。
當事人就遲延履行約定違約金的,違約方支付違約金后,還應(yīng)當履行債務(wù)。
違約合同 篇7
買方:___________
買方:___________
買賣雙方本著平等互利、協(xié)商一致的原則,簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
第一條 商品名稱、種類、規(guī)格、單位、數(shù)量______________
第二條 商品質(zhì)量標準商品質(zhì)量標準可選擇下列第____項作標準:
1.附商品樣本,作為合同附件。
2.商品質(zhì)量,按照________標準執(zhí)行。(副品不得超過____%)。
3.商品質(zhì)量由雙方議定。
第三條 商品單價及合同總金額
1.商品定價,買賣雙方同意按________定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化,需變動價格時,應(yīng)經(jīng)買賣雙方協(xié)商。否則,造成損失由違約方承擔經(jīng)濟責任。
2.單價和合同總金額:_________________。
第四條 包裝方式及包裝品處理____________________。
(按照各種商品的不同,規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。包裝品以隨貨出售為原則;凡須退還對方的包裝品,應(yīng)按鐵路規(guī)定,訂明回空方法及時間,或另作規(guī)定。)
第五條 交貨方式
1.交貨時間:__________。
2.交貨地點:____________________。
3.運輸方式:____________________。
第六條 驗收方法________________。
(按照交貨地點與時間,根據(jù)不同商品種類,規(guī)定驗收的處理方法。)
第七條 預(yù)付貨款(根據(jù)不同商品,決定是否預(yù)付貨款及金額。)
第八條 付款________日期及結(jié)算方式______________。
第九條 運輸及保險_______。
(根據(jù)實際情況,需委托對方代辦運輸手續(xù)者,應(yīng)于合同中訂明。為保證貨物途中的安全,代辦運輸單位應(yīng)根據(jù)具體情況代為投保運輸險。)
第十條 運輸費用負擔____________。
第十一條 違約責任
1.買方延付貨款或付款后賣方無貨。使對方造成損失,應(yīng)償付對方此批貨款總價____%的違約金。
2. 賣方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者,賣方應(yīng)償付買方此批貨款總值____%的違約金。買方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品,亦應(yīng)按償付賣方此批貨款總值____%的違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量,變動交貨時間,應(yīng)提前通知對方,征得同意,否則應(yīng)承擔經(jīng)濟責任。
〖您正瀏覽的文章由第一'整理,版權(quán)歸原作者、原出處所有。〗
3. 賣方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉爛等情況,買方有權(quán)拒絕付款(如已付款,應(yīng)訂明退款退貨辦法),但須先行辦理收貨手續(xù),并代為保管和立即通知賣方,因此所發(fā)生的一切費用損失,由賣方負責,如經(jīng)賣方要求代為處理,并須負責迅速處理,以免造成更大損失,其處理方法由雙方協(xié)商決定。
4.約定的違約金,視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預(yù)先賠償額的計算方法的,損失賠償額應(yīng)當相當于違約所造成的損失,包括合同履行后可以獲得的利益,但不得超過違反合同一方訂立合同時應(yīng)當預(yù)見到的因違反合同可能造成的損失。
第十二條 當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應(yīng)當及時通知對方,并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)機構(gòu)出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。
第十三條 本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛,簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時,可向人民法院提出訴訟。(或申請______仲裁機構(gòu)仲裁的解決)
第十四條 合同執(zhí)行期間,如因故不能履行或需要修改,必須經(jīng)雙方同意,并互相換文或另訂合同,方為有效。
·樓房買賣合同 | ·軟件買賣合同 | ·二手車輛買賣合同
·車位車庫買賣合同 | ·鋼材買賣合同 | ·木材買賣合同
買方:______________(蓋章)______
法定代表人:______________(蓋章)___________
開戶銀行及帳號:__________________
__________年________月_______________日
賣方:______________(蓋章)______
法定代表人:______________(蓋章)___________
開戶銀行及帳號:__________________
__________年________月_______________日
違約合同 篇8
原告:__________ ,男/女
身份證號:_____________________
住址:_________________________
聯(lián)系電話:____________________
被告:__________男/女
_______年______月_____日出生
身份證號:_____________________
住址:_________________________
聯(lián)系電話:____________________
案由:房屋買賣合同糾紛
訴訟請求:
1、請求法院依法判決被告履行《房屋買賣合同》義務(wù),將________________________的房屋所有權(quán)過戶給原告;
2、請求法院依法判決被告支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣________元;
3、本案訴訟費及其它相關(guān)費用由被告承擔。
事實與理由:
_______年_____月_____日,原告經(jīng)_______________公司介紹,與被告簽訂了關(guān)于_______________的《房屋買賣合同》,并于當日交付了購房定金人民幣________元。
雙方同意,被告應(yīng)配合原告在合同簽訂后_______月內(nèi)(即________年_____月_____日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務(wù),進行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過戶事宜,被告均以各種借口予以拖延,導(dǎo)致該房屋至今未辦理任何過戶手續(xù)。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續(xù)視為違約,被告應(yīng)支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣_________元.
原告購買本房屋是為年底結(jié)婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務(wù)已經(jīng)給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照合同履行義務(wù),將房屋過戶給原告,并賠償原告損失,以維護原告的合法權(quán)益。
此致
____________區(qū)人民法院
原告:_________________
日期:_________________
違約合同 篇9
關(guān)于借款合同1
甲方(借款人)_____________________
身份證號碼:_________________________
乙方(貸款人)_____________________
身份證號碼:_________________________
甲乙雙方就下列事宜達成一致意見,簽訂本合同。
一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)_____________________,于_____________________前交付甲方。
二、貸款利息:_____________________________________________
三、借款期限:_____________________________________________
四、還款日期和方式:_______________________________________
五、違約責任:_____________________________________________
六、本合同自_____________________生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字、蓋章)_____________________
乙方(簽字、蓋章)_____________________
合同簽訂日期______________
違約合同 篇10
出借人(以下簡稱甲方):__________
借貸人(以下簡稱乙方):__________
擔保人(以下簡稱丙方):__________
一、為促進資金融通和商品流通,保障債權(quán)的實現(xiàn),發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟,上列 方在遵循平等、自愿、公平、誠實信用原則的基礎(chǔ)上,依據(jù)《民法典》第__________年__________月__________日準時一次性以人民幣結(jié)清本息金。
二、乙方若在還貸日不能全部歸還貸款者,甲方有權(quán)向丙方如數(shù)追償乙方的上述貸款,丙方無條件的有義務(wù)按《民法典》第2章21條規(guī)定,向甲方還貸。
三、丙方在本合同中的擔保責任為連帶責任擔保,適應(yīng)《民法典》第26條規(guī)定。
四、乙方或者丙方在擔保期內(nèi),若不能如期償還借款時,可將權(quán)屬歸己的 實物作抵押物,甲方可以將抵押物折價清償乙方的借款,不足部分,可另行向 ( )方追償。
五、違約金支付方式: 方不按合同諸條款約定償還貸款者,若超過一天者,每日除按本金的2℅承擔違約金外,還必須承擔如下責任:
1、損害賠償金。即:追款誤工費、交通費。
2、實現(xiàn)債權(quán)的起訴費,交通食宿費,聘請律師費及其他鑒定等費用,由違者承擔。
六、上述合同自雙方簽訂之日起產(chǎn)生約束力,至甲方收清貸款日止失效。
七、該合同未盡事宜,雙方應(yīng)平等協(xié)商,協(xié)商條款與本合同具有同等效力;若合同發(fā)生爭執(zhí)無法協(xié)商處理時,由甲方所在地人民法院處理。
出借人:__________ 借貸人:__________ 擔保人:__________
__________年__________月__________日
違約合同 篇11
甲方:(以下簡稱______方)
乙方:(以下簡稱______方)
本著誠信、公平、互惠的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,特簽訂此協(xié)議。
第一條雙方同意貨款結(jié)算方式為月清30天,當月日至次月日前拿的貨款于下月號前付清所有貨款。
第二條甲方需配合乙方傳出對賬單在3日內(nèi)簽字蓋章回傳,如*方未及時確認回傳乙方對賬單視為默認。
第三條甲方為放賬客戶時,必須于每月10號之前到賬。 第四條如乙方供貨有質(zhì)量問題,乙方應(yīng)及時更換良品換回不良產(chǎn)品,______方有權(quán)扣壓或扣除乙方貨款。
第五條違約責任: 甲方未按本協(xié)議相關(guān)條款支付款項時,乙方有權(quán)停止供貨,并保留對已發(fā)貨未收款產(chǎn)品的所有權(quán),直至結(jié)清所有貨款為止。
第六條如甲方公司倒閉或其它因素無法償還其貨款,其簽署法人或簽署人承擔著繼續(xù)償還貨款,直至貨款償還完為止。
第七條解決協(xié)議糾紛方式:雙方協(xié)商解決或協(xié)商不成,由乙方所在地法院訴訟解決。
第八條其他事項按雙方的銷售合同或類似合同的訂單執(zhí)行。
第九條本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
第十條本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效(傳真協(xié)議有效)。
甲方(公章):_________ 代表人(簽名)_________
乙方(公章): _________代表人(簽名)_________
__________年____月____日
違約合同 篇12
編號:__________
甲方:__________
乙方:__________
第一條 具體約定:
(一)、乙方借給甲方人民幣(大寫)_____________ 萬元整。(小寫:__________元)
(二)、本合同借款用______________________________________________。
(三)、本合同借款月利率:月利率按照 分計算。
(四)、本合同借款期限___個月,自__年__月__日起至___年__月__日止。
借款最后還款日為__年__月__日。
(五)、甲方選擇的還款方式為
(六)、本合同自簽訂日起生效。
第二條 違約責任
一、發(fā)生下列情況之一即構(gòu)成違約:
(一)甲方改變借款用途;
(二)甲方違反本合同約定,逾期或未按約定的金額歸還借款本息;
(三)甲方或擔保人其他可能影響歸還乙方借款的行為。
二、違約責任
(一)乙方如因本身責任不按合同規(guī)定支付借款,給甲方造成經(jīng)濟上的損失,乙方應(yīng)負責違約責任。
(二)甲方如未按借款合同規(guī)定使用借款,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),乙方有權(quán)提前收回部分或全部借款,并對挪用借款部分在原借款利率的基礎(chǔ)上加收__%的罰息。
(三)甲方如不按期付息還本,或有其他違約行為,乙方有權(quán)要求甲方提前歸還已借的本息。并從過期之日起,對逾期借款部分按借款利率加收每日__%的利息。
(四)甲方如不按期付息還本,乙方亦可向有管轄權(quán)的人民法院申請查封和拍賣甲方名下財物,用于抵償借款本息,若有不足抵償部分,乙方仍有權(quán)向甲方追償。直至甲方還清乙方全部借款本息為止。
(五) 甲方如不按期付息還本,或有其他違約行為,甲方同意并承擔乙方催款期間的相關(guān)所有支出(如催款人工資,車費,電話費,飲食費,訴訟費,律師費,公證費、仲裁費、差旅費、評估費、拍賣或變賣費、過戶費、保全費、公告費、執(zhí)行費用等一切費用),并且同意賠償乙方的有關(guān)損失。
三、發(fā)生違約情況時,乙方有權(quán)采取以下一種或多種措施:
(一)按中國人民銀行的規(guī)定計收罰息和復(fù)利;
(二)要求甲方立即提前償還部分或全部借款,或以合法程序處分本合同項下的抵、質(zhì)押物以清償全部借款和利息,或要求保證人履行保證責任;
(三)其他法律允許的措施。
第三條 糾紛的解決
本合同履行中發(fā)生爭議,各方協(xié)商解決。
甲方(簽字):_____________________
乙方(簽字):____________________
合同簽訂日期:__________年月日
違約合同 篇13
甲方(出借人):__________身份證號:__________聯(lián)系地址:__________
乙方(出借人):__________聯(lián)系地址:__________
丙方(連帶保證人):__________身份證號:__________
聯(lián)系地址: 乙方因 向甲方借款,丙方愿意為乙方借款向甲方提供連帶保證擔保,現(xiàn)甲乙丙各方在平等、自愿、等價有償?shù)幕A(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下一致意見,供雙方共同信守。
一、借款用途 甲方同意出借,但乙方如何使用借款,則與甲方無關(guān)。
二、借款金額
乙方向甲方借款金額__________(大寫)人民幣__________元整(小寫)¥__________元。乙方指定的收款賬戶為:__________開戶銀行:__________賬戶名稱:__________帳號:__________
三、借款期限
借款期限,自__________年__________月__________日起(以甲方實際出借款項之日起算,乙方應(yīng)另行出具收條)至__________年__________月__________日止,逾期未還款的,按本合同第七條處理。
四、還款方式
借款方應(yīng)按照本協(xié)議規(guī)定時間主動償還對甲方的欠款。乙方到期還清所有本協(xié)議規(guī)定款項后,甲方收到還款后將借據(jù)交給乙方。
甲方指定的還款賬戶為:__________開戶銀行:__________賬戶名稱:__________帳號:__________
五、借款違約
借款方如果不按期還款,則每逾期一日按欠款金額的千分之五加收違約金。
前款約定的損失賠償比例,系各方綜合各種因素確定。在主張該違約金時,甲方無須對其損失另行舉證,同時雙方均放棄《中華人民共和國民法典》第一百一十四條規(guī)定的違約金或損失賠償金調(diào)整請求權(quán)。
六、保證條款
1、借款方自愿用做抵押,到期不能歸還貸款方的貸款,貸款方有權(quán)處理抵押品。借款方到期如數(shù)歸還貸款的,抵押權(quán)消滅。2、丙方自愿為乙方的借款提供連帶責任保證擔保,保證期限為自乙方借款期限屆滿之日起二年。保證擔保范圍包括借款本金、逾期還款的違約金或賠償金、甲方實現(xiàn)債權(quán)的費用(包括但不限于訴訟費、律師費、差旅費等)。
七、合同爭議的解決方式
本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人對雙方友好協(xié)商解決,也可由第三人調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,可由任意乙方依法向出借方所在地人民法院起訴。
八、本合同自叁方簽章之日起生效。本合同一式叁份,叁份各持壹份。每份均具有同等法律效力。
九、本合同項下的一切形式的通知、催告均采用書面方式向本合同各方預(yù)留地址發(fā)送,如有地址變更,應(yīng)及時通知對方,書面通知以發(fā)送之日起三日屆滿視為送達。
甲方:__________
乙方:__________
連帶保證人:__________
簽訂約日期:__________年月日
違約合同 篇14
合同編號:__________
甲方:__________
乙方:__________
居間方受委托方的委托,雙方就委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 委托事項(需具體約定所委托的是提供訂約機會,還是媒介合同的成立,以及委托事項的具體要求)
第二條 居間報酬的計算方法與支付時間和方式
第三條 保密內(nèi)容
第四條 違約責任
第五條 其他約定事項
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
違約合同 篇15
甲方(借款人):————?身份證號碼:————
乙方(貸款人):————?身份證號碼:————
甲乙雙方就借款事宜,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下協(xié)議,以資雙方共同遵守。
一、乙方貸給甲方人民幣(大寫)?——————元,于————?前交付甲方。
二、借款利息_____________________________
三、借款期限:
四、還款日期和方式:
五、違約責任:
六、爭議解決方式:
1、雙方協(xié)商解決,解決不成,同意提交?————?區(qū)人民法院(選擇性條款不得違反地域管轄和級別管轄,可以選擇原告、被告、標的物、合同簽訂地、合同履行地)
2、提交?————_____委員會_____
六、本合同自?————生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,合同文本具有同等法律效力。
甲方(簽字、蓋章):?乙方(簽字、蓋章):
合同簽訂日期:?合同簽訂日期: