墊資協議（精選8篇）
墊資協議 篇1
墊資協議
墊資方：
借資方： （抵押人）
保證方： （抵押權人）
借資方為將坐于
房產，解押、重新抵押，解押款 萬元，重新抵押貸款 萬元，并請 作為保證人，經三方（或雙方）協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 借資用途：
第二條 借資金額：
第三條 借資費用：
第四條 借資發放形式：
第五條 借款期限：
第六條 還款資金來源及還款方式
1、 還款資金來源：
。
2、 還款方式：
。
第七條 如逾期則每天按墊資額的2%交納違約金。逾期不得超過 天。保證人有不可撤銷的連帶還款責任。
第八條 本次解押、重新抵押有關手續借資方必須委托墊資方全權處理（借資方必須全力配合）。保證方在房屋抵押上后即承擔連帶保證。
第九條 本協議糾紛采取協商解決，協商不能解決的，直接向墊資方人民
法院起訴。
本合同如有未盡事宜，必須合同各方當事人共同協商，做出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，貸款方、借款方、保證方各執一份，具有同等效力。
墊資方： （公章）
地 址：
電話號碼：
借資方：
地 址：
電話號碼：
保證方：
地 址：
電話號碼：
簽約日期：
簽約地點：
墊資協議 篇2
墊資方：_____________
借資方：_____________(抵押人)
保證方：_____________(抵押權人)
借資方為將坐于
房產，解押、重新抵押，解押款________元，重新抵押貸款________元，并請作為保證人，經三方(或雙方)協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條借資用途：_________________
第二條借資金額：_________________
第三條借資費用：_________________
第四條借資發放形式：_____________
第五條借款期限：_________________
第六條還款資金來源及還款方式
1、還款資金來源：_____________。
2、還款方式：_____________。
第七條如逾期則每天按墊資額的2%交納違約金。逾期不得超過天。保證人有不可撤銷的連帶還款責任。
第八條本次解押、重新抵押有關手續借資方必須委托墊資方全權處理(借資方必須全力配合)。保證方在房屋抵押上后即承擔連帶保證。
第九條本協議糾紛采取協商解決，協商不能解決的，直接向墊資方人民法院起訴。
本合同如有未盡事宜，必須合同各方當事人共同協商，做出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式三份，貸款方、借款方、保證方各執一份，具有同等效力。
墊資方：_____________(公章)
地址：_________________
電話號碼：_____________
借資方：_____________
地址：_________________
電話號碼：_____________
保證方：_____________
地址：_________________
電話號碼：_____________
簽約日期：_____________
簽約地點：_____________
墊資協議 篇3
建設工程施工承包墊資協議書
建設工程施工承包墊資協議書
甲方：
乙方：
依照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目：總建筑面積約 平方米（ 棟樓）。
四、進場時間：定于 年 月底前（以進場通知書為準）。
五、承包方式：包工包料、包質量、包安全、包工期（圖紙以內的全部內容）本工程不得分包、轉包。
六、承包內容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：
自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為 天。
八、工程質量：執行國家現行的有關施工規范及驗收標準，質量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約 億元人民幣。
十、結算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現行《20__年建筑工程消耗量定額》、《20__年安裝工程消耗量定額》和《20__建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。
3、工人工資單價：執行35元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算；
5、規費雙方按規定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可，作為結算依據。
7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下，優先考慮使用。
十一、付款辦式：
1、本工程全部由乙方墊資建設，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結清。
十二、協議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協議之日起兩日內，乙方先付給甲方履約保證金 萬元，待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察（公司、工地等），待甲方考察結束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。
4、負責協調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責，并承擔一切經濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗，經檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
1、履行本協議發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。
2.乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質量等，一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
3本協議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、
本協議作為正簽《建設工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方：
法定代表人：
地址：
乙方：
法定代表人：
地址：
年 月 日
墊資協議 篇4
墊資協議書
甲方（墊資方）：____________________
住所:______________________________
聯系方式（手機）：
乙方（借資方）：____________________
住所：_____________________________
聯系方式（手機）：
甲乙雙方在平等自愿的基礎上，經雙方友好協商，達成如下協議：
第一條：借資用途
乙方與XX有限公司簽訂有買賣合同，乙方購買XX有限公司麩皮。由于乙方購買的麩皮數量較大，現乙方委托甲方對其購買的麩皮款進行墊付，乙方向甲方的借資專用于乙方與XX有限公司簽訂的麩皮買賣合同的購買麩皮用，不得挪作他用，不得進行違法活動，更不能隨意侵占甲方的所貸款項。
第二條：墊資期限
甲方為乙方墊資的期限為：自___年___月___日到____年__ 月___ 日。
第三條：墊資形式
甲方直接為乙方與XX有限公司之間的麩皮買賣合同所需資金進行墊付。乙方應按照甲方墊資購買麩皮數量20元/噸的提成給予甲方。
第四條：還款期限與還款方式
乙方還款期限為：乙方應于
乙方還款方式為：乙方應于
第五條：雙方責任義務
（一）甲方的主要權利和義務
（1）按照本協議約定按期足額提供墊資，但因乙方原因造成遲延的除外：
（2）對甲方提供的有關個人資料予以保密：
（3）甲方有權了解，核實有關乙方身份財力狀況，有權要求乙方提供相關文件資料：
（二）乙方主要權利和義務
（1）乙方有權要求甲方按協議約定墊資：
（2）乙方有權要求甲方對甲方提供的有關個人的資料予以保密，但雙方另有約定或法律，行政法規另有規定的除外：
（3）乙方應按甲方要求提供有關個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和有效性：
（4）乙方應按照協議約定的期限歸還全部墊資款及給予甲方所購買麩皮每噸20元的墊資提成。
第六條 違約責任
1、甲方違約則__________________________________________
2、乙方如逾期則每天按墊資額的____%交納違約金。逾期不得超過____ 天。
第七條 本協議糾紛采取協商解決，協商不能解決的，直接向墊資方所在地的人民法院起訴。
本協議一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等法律效力。
甲方（簽字、蓋章）： 乙方 （簽字、蓋章）：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
墊資協議 篇5
建設工程施工承包墊資協議書
建設工程施工承包墊資協議書
甲方：
乙方：
依照《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目：總建筑面積約 平方米（ 棟樓）。
四、進場時間：定于 年 月底前（以進場通知書為準）。
五、承包方式：包工包料、包質量、包安全、包工期（圖紙以內的全部內容）本工程不得分包、轉包。
六、承包內容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：
自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為 天。
八、工程質量：執行國家現行的有關施工規范及驗收標準，質量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約 億元人民幣。
十、結算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現行《20__年建筑工程消耗量定額》、《20__年安裝工程消耗量定額》和《20__建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。
3、工人工資單價：執行35元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算；
5、規費雙方按規定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可，作為結算依據。
7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下，優先考慮使用。
十一、付款辦式：
1、本工程全部由乙方墊資建設，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結清。
十二、協議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協議之日起兩日內，乙方先付給甲方履約保證金 萬元，待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察（公司、工地等），待甲方考察結束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。
4、負責協調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責，并承擔一切經濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗，經檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
1、履行本協議發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。
2.乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質量等，一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
3本協議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、
本協議作為正簽《建設工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
年 月 日 年 月 日
墊資協議 篇6
編號：______________________
甲方：______________________
乙方(借款人)：______________
身份證號：__________________
鑒于乙方擬向銀行支行(以下簡稱為“貸款銀行”)申請個人汽車消費貸款，由于客觀原因，乙方客戶需提前提車，乙方申請提前墊資，經甲、乙雙方自愿協商，達成以下協議。
一、墊資事項
1.1甲方同意為乙方此次融資資金需求提供墊資，金額為人民幣(大寫)__________________元整(小寫：__________________RMB)甲、乙雙方一致同意將此筆墊資轉入以下指定賬戶：
戶名：__________________;
賬號：__________________;
1.2乙方同意將貸款銀行審批通過發放給乙方個人汽車消費款發放至以下指定賬戶，作為乙方應向甲方償還的墊資款項，并出具劃款授權委托書：
戶名：__________________;
賬號：__________________;
1.3墊資期間為自甲方將此筆墊資款轉入本協議第1.1條指定賬戶之日起至貸款銀行將乙方貸款款項劃入本協議第1.2條指定賬戶之日止，最長不超過天。否則，經甲方同意，可適當延期，每延期一天，甲方有權利按墊資金額的‰(千分之)向乙方收取延遲金，延遲金必須在甲方同意延期時繳納完畢。
二、乙方貸款事項
2.1乙方委托甲方向貸款銀行申請人民幣(大寫)____________元整(小寫：__________________RMB)的個人汽車貸款(貸款金額以貸款銀行出具的《同意貸款通知書》為準)。
2.2乙方所能申請的貸款額度和貸款期限以貸款銀行審批為準，若貸款銀行所審批的貸款額度和貸款期限未能滿足乙方貸款申請要求的，不視為甲方未履行本協議所約定義務，甲方對此不承擔違約責任。
三、保證及違約責任
3.1乙方保證向甲方及貸款銀行提交真實、有效的個人資料，乙方個人及家庭除銀行貸款外無債務糾紛，無擔保糾紛;
3.2若乙方不償還甲方所墊付的全部代墊款的，乙方愿意接受鄭州市區法院的強制執行，因此所發生的費用由乙方承擔;甲方也可憑借款借據向鄭州市區法院申請支付令，乙方應無條件接受并不得提出異議，因此所發生的一切費用由乙方承擔。
四、通用事項
4.1其他約定(如無需填寫“本項空白”)
4.2下列第項(可復選)文件為本協議不可分割的組成部分，具同等法律效力：
①委托融資申請表;
②債務聲明書;
③劃款委托書;
④借款借據;
⑤____________;
4.3各方履行本協議中發生的任何糾紛應先協商解決。協商不成功須訴訟的，各方同意由甲方所在地的人民法院管轄。
4.4本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自甲、乙雙方簽字并按指模，甲方蓋章之日起生效。
甲方：__________________
乙方簽名(指印)：________
身份證號碼：____________
住址：__________________
電話：__________________
簽訂日期：______________
墊資協議 篇7
資金短期拆借協議
甲方： 乙方：
經雙方友好協商，達成以下協議：
一：乙方因資金周轉需要，特要求甲方為 公司代墊資人民幣 ，只用于 ,專款專用，不得作為其它用途使用，協議到期后，由乙方負責歸還墊資款，項目風險及項目所引起的其他法律責任與甲方無關。
二：乙方必須將公司營業執照、稅務登記證、機構代碼證、機構信用證、公章、法人章原件及個人資料的原件全部交給甲方保管，以及此次墊資產生的重要單據文件： ，完全由甲方掌控此墊資款。
三：代墊資期限為 年 月 日至 年 月 日止，墊資完畢后，此墊資款由乙方負責轉帳至甲方指定的帳戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的 支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四：乙方鄭重聲明，此墊資款財產所有權歸甲方所有。并非乙方和 。
五：墊資收益：甲乙雙方約定，此次墊資享有墊資項目分成，分成金額： 固定收益，金額為：￥16000.00元，計壹萬陸仟元人民幣整（此收益為雙方約定固定收益，甲方不承擔項目收益變動及虧損風險） 。
六：乙方故意隱瞞債務事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據中華人民共和國《刑法》第二百六十六條，將乙方移交公安機關處理，依法追究乙方刑事責任。
七：本協議自繳款之日起生效，如發生糾紛的，經雙方協商不成，由甲方指定人民法院提起訴訟。
八：本協議一式貳份雙方各執一份自雙方簽字之日起生效。本協議未盡事宜雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方（法人）簽字：
年 月 日 年 月 日
墊資協議 篇8
墊資協議書
編號：
甲方：
乙方（借款人）： 身份證號：
鑒于乙方擬向 銀行 支行（以下簡稱為“貸款銀行”）申請個人汽車消費貸款，由于客觀原因，乙方客戶需提前提車，乙方申請提前墊資，經甲、乙雙方自愿協商，達成以下協議。
一、墊資事項
1.1甲方同意為乙方此次融資資金需求提供墊資，金額為人民幣（大寫） 百
拾 萬 仟 佰 拾 元整（小寫：RMB ）甲、乙雙方一致同意將此筆墊資轉入以下指定賬戶：
戶名： ；
賬號： ；
1.2乙方同意將貸款銀行審批通過發放給乙方個人汽車消費款發放至以下指定賬戶，作為乙方應向甲方償還的墊資款項，并出具劃款授權委托書：
戶名： ；
賬號： ；
1.3墊資期間為自甲方將此筆墊資款轉入本協議第1.1條指定賬戶之日起至貸款銀行將乙方貸款款項劃入本協議第1.2條指定賬戶之日止，最長不超過 天。否則，經甲方同意，可適當延期，每延期一天，甲方有權利按墊資金額的 ‰（千分之 ）向乙方收取延遲金，延遲金必須在甲方同意延期時繳納完畢。
二、乙方貸款事項
2.1乙方委托甲方向貸款銀行申請人民幣（大寫） 百 拾 萬 仟 佰 拾 元整（小寫：RMB ）的個人汽車貸款（貸款金額以貸款銀行出具的《同意貸款通知書》為準）。
2.2乙方所能申請的貸款額度和貸款期限以貸款銀行審批為準，若貸款銀行所審批的貸款額度和貸款期限未能滿足乙方貸款申請要求的，不視為甲方未履行本協議所約定義務，甲方對此不承擔違約責任。
三、保證及違約責任
3.1乙方保證向甲方及貸款銀行提交真實、有效的個人資料，乙方個人及家庭除銀行貸款外無債務糾紛，無擔保糾紛；
3.2若乙方不償還甲方所墊付的全部代墊款的，乙方愿意接受鄭州市 區法院的強制執行，因此所發生的費用由乙方承擔；甲方也可憑借款借據向鄭州市 區法院申請支付令，乙方應無條件接受并不得提出異議，因此所發生的一切費用由乙方承擔。
四、通用事項
4.1其他約定（如無需填寫“本項空白”）
4.2下列第 項（可復選）文件為本協議不可分割的組成部分，具同等法律效力：
①委托融資申請表；②債務聲明書；③劃款委托書；④借款借據；⑤ ；
4.3各方履行本協議中發生的任何糾紛應先協商解決。協商不成功須訴訟的，各方同意由甲方所在地的人民法院管轄。
4.4本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自甲、乙雙方簽字并按指模，甲方蓋章之日起生效。
甲方：
乙方簽名（指印）： 身份證號碼：
住址： 電話：
簽訂日期： 年 月 日