保溫合同范本4篇
合同范本一
合同編號：_________
簽訂地點：_________
簽訂日期：_________
發(fā)包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
根據《中華人民共和國建筑法》及其他有關規(guī)定，經甲、乙雙方協(xié)商同意，達成如下協(xié)議：
一、工程名稱：望奎縣怡景家園小區(qū)住宅樓外墻保溫
二、施工地點：望奎鎮(zhèn)北三街一小對面
三、工程內容：粘苯板、打賬釘、掛網、凈面。
四、承包方式：外墻保溫施工。
五、工期要求： 天竣工。 從 年 月 日開始至 年 月 日結束。由甲方原因或天氣等不可抗拒力等原因致使無法正常施工，工期順延。
六、甲、乙雙方責任：
1、甲方責任：
①現場達到乙方施工要求，無施工障礙。無條件提供水電，塔吊配合乙方施工。
②無條件為乙方施工人員提供寢室，以及存放施工材料的庫房和場地。
③甲乙雙方交叉施工時 ，甲方負責現場工作的協(xié)調，協(xié)助。達到不窩工，以保障工期不延誤。
④及時按合同支付乙方工程款，以保證工程順利進展。
2、乙方責任：
①文明施工，遵守各項規(guī)章制度，不影響其他工人工作。
②嚴格按施工程序施工，搞好局部衛(wèi)生工作。嚴禁野蠻施工。
③墻體表面因原始施工原因造成的不平整，局部的酌情處理。情況復雜的與甲方協(xié)商解決。
七、工程驗收：
1、達到國家普通施工標準。
2、本工程經甲方驗收合格后視為交付。
八、合同價款與計算方式：
1、合同價款：面積按投影面積計算(樓的周長乘以高)每平方米 一十五元人民幣。
2、工程價款支付方式：
①工人進入施工現場施工兩天后，付3000元的生活費,每棟樓完成工程的一半時付 %給乙方。
②工程完成后付清余下工程款。
③此工程款結束不含發(fā)票，如需要乙方提供發(fā)票，甲方付相應的稅款。
九、其他約定：
1、如因甲方原因造成乙方停工，甲方負責支付每人每天100元的工作及餐飲費用。
2、如因甲方資金未能及時按合同支付給乙方，造成的工期延誤及其他損失甲方負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。
3、如因乙方原因造成的工期延誤，由此造成的損失有乙方負責。
4、如因苯板陳浮期不夠、密度不夠、膠的質量所引起的問題乙方不負責。
十、爭議處理：執(zhí)行本合同中發(fā)生的問題，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至法院仲裁解決。
十一、本合同經甲乙雙方簽蓋章后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，具有同等法律效力。甲乙雙方如一方單方面違約，須向對方支付違約金XX元，以補對方損失。
甲方單位(蓋章)： 乙方單位(蓋章)：
法定代表人(蓋章)： 法定代表人(蓋章)：
或授權代理人(蓋章)： 或授權代理人(蓋章)：
簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日
合同范本二
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本外墻保溫工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
工程概況：
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程承包范圍：
承包范圍：合同內每棟單體樓外墻膠粘50mm厚xps板保溫層;外表面膠粘標準網格布;安裝高強塑料鉚釘。
合同工期：
工期：按項目總進度及甲方要求為準
如果因發(fā)包方原因或建筑物主體不能進入外墻保溫施工工序，工期應順延。
標準、規(guī)范及有關技術文件：
施工過程嚴格按照《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應用技術規(guī)程(db64/048—)》執(zhí)行。
引用標準：
《絕緣用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料(xps)》gb/t 10801.2-
《玻璃纖維制品實驗方法》(jc176—1996)
《康克外墻隔熱保溫系統(tǒng)施工規(guī)程》
質量標準及驗收辦法：
1、工程施工及驗評辦法嚴格執(zhí)行《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應用技術規(guī)程(db64/048—)》。
2、質量等級：合格
3、質量等級經質檢部門，監(jiān)理單位，建設單位驗評后達不到合同規(guī)定標準，由承包方無償返修，達到合同規(guī)定質量等級后方可交工。
技術資料、圖紙及其它材料的提供辦法：
1、發(fā)包人向承包人提供圖紙、相關技術資料，在施工過程中如有變更應出具變更通知單。
2、承包人在施工前向發(fā)包人提供產品近期檢測報告，產品合格證，施工工藝及施工技術規(guī)程等。
合同價款及付款方式：
1、外墻外保溫每平方米造價為： 68元(外墻掛板);70元(外墻掛石材)，工程量以實際結算為準。
2、付款方式：
1)、合同簽定后，發(fā)包人應按承包人施工進度進行付款，待外墻外保溫工程竣工后發(fā)包人應向承包人支付本合同暫定價款的85%。
2)、工程整體竣工且驗收合格后，發(fā)包人須向承包人支付完實際結算后工程總價款的90%，剩余的10%作為保修款保修期結束后付清。本工程保修期為一年。
3)、在發(fā)包人確認承包人施工工程量且簽認可后，30天內付清工程款。
違約責任：
1、承包方違約責任：
1)、承包人應在合同規(guī)定期限內完成施工(不可抗力或發(fā)包人責任除外)。
2)、如因承包人原因影響工程進度并給發(fā)包人造成損失的，承包人承擔所造成的全部損失。
3)、如在保值期內發(fā)生質量問題，承包人負責賠償因質量問題而產生的損失。
4)、如保溫效果達不到有關規(guī)定的要求，承包人負責賠償因此而產生的損失。
2、發(fā)包人違約責任：
1)、發(fā)包人需按合同約定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而產生的延誤工期責任由發(fā)包人承擔。
2)、發(fā)包人應為承包人提供必須的施工條件，如施工條件達不到而產生的延誤工期責任由發(fā)包人承擔。
合同的有效性：
本合同雙方簽蓋章后即視為有效且具有法律效力。有效期自雙方簽訂本合同之日起至工程款全部付完時止。
十、合同履行中，如一方需要修改或終止，須在7日前提出，要有書面文件為據，如發(fā)生糾紛，雙方先行協(xié)商，協(xié)商不成則按《合同法》的有關規(guī)定解決。
十一、其他約定事項：雙方協(xié)商解決。
十二、本合同共四頁一式肆份。發(fā)包人貳份、承包人貳份。
發(fā)包人(蓋章)： 承包人(蓋章)：
經辦人(簽)： 經辦人(簽)：
簽約日期：年 月 日
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本外墻保溫工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
- 工程概況：
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
- 工程承包范圍：
承包范圍：合同內每棟單體樓外墻膠粘50mm厚xps板保溫層；外表面膠粘標準網格布；安裝高強塑料鉚釘。
- 合同工期：
工期：按項目總進度及甲方要求為準
如果因發(fā)包方原因或建筑物主體不能進入外墻保溫施工工序，工期應順延。
- 標準、規(guī)范及有關技術文件：
施工過程嚴格按照《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應用技術規(guī)程（DB64/048—）》執(zhí)行。
引用標準：
《絕緣用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）》GB/T 10801.2-
《玻璃纖維制品實驗方法》（JC176—1996）
《康克外墻隔熱保溫系統(tǒng)施工規(guī)程》
- 質量標準及驗收辦法：
1、工程施工及驗評辦法嚴格執(zhí)行《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應用技術規(guī)程（DB64/048—）》。
2、質量等級：合格
3、質量等級經質檢部門，監(jiān)理單位，建設單位驗評后達不到合同規(guī)定標準，由承包方無償返修，達到合同規(guī)定質量等級后方可交工。
- 技術資料、圖紙及其它材料的提供辦法：
1、發(fā)包人向承包人提供圖紙、相關技術資料，在施工過程中如有變更應出具變更通知單。
2、承包人在施工前向發(fā)包人提供產品近期檢測報告，產品合格證，施工工藝及施工技術規(guī)程等。
- 合同價款及付款方式：
1、外墻外保溫每平方米造價為： 68元（外墻掛板）；70元（外墻掛石材），工程量以實際結算為準。
2、付款方式：
1）、合同簽定后，發(fā)包人應按承包人施工進度進行付款，待外墻外保溫工程竣工后發(fā)包人應向承包人支付本合同暫定價款的85％。
2）、工程整體竣工且驗收合格后，發(fā)包人須向承包人支付完實際結算后工程總價款的90％，剩余的10％作為保修款保修期結束后付清。本工程保修期為一年。
3）、在發(fā)包人確認承包人施工工程量且簽認可后，30天內付清工程款。
- 違約責任：
1、承包方違約責任：
1）、承包人應在合同規(guī)定期限內完成施工（不可抗力或發(fā)包人責任除外）。
2）、如因承包人原因影響工程進度并給發(fā)包人造成損失的，承包人承擔所造成的全部損失。
3）、如在保值期內發(fā)生質量問題，承包人負責賠償因質量問題而產生的損失。
4）、如保溫效果達不到有關規(guī)定的要求，承包人負責賠償因此而產生的損失。
2、發(fā)包人違約責任：
1）、發(fā)包人需按合同約定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而產生的延誤工期責任由發(fā)包人承擔。
2）、發(fā)包人應為承包人提供必須的施工條件，如施工條件達不到而產生的延誤工期責任由發(fā)包人承擔。
- 合同的有效性：
本合同雙方簽蓋章后即視為有效且具有法律效力。有效期自雙方簽訂本合同之日起至工程款全部付完時止。
十、合同履行中，如一方需要修改或終止，須在7日前提出，要有書面文件為據，如發(fā)生糾紛，雙方先行協(xié)商，協(xié)商不成則按《合同法》的有關規(guī)定解決。
十一、其他約定事項：雙方協(xié)商解決。
十二、本合同共四頁一式肆份。發(fā)包人貳份、承包人貳份。
發(fā)包人（蓋章）： 承包人（蓋章）：
經辦人（簽）： 經辦人（簽）：
年 月 日 年 月 日
發(fā)包人（全稱）：
承包人（全稱）：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本外墻保溫工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
工程概況：
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
工程承包范圍：
承包范圍：合同內每棟單體樓外墻膠粘50mm厚xps板保溫層；外表面膠粘標準網格布；安裝高強塑料鉚釘。
合同工期：
工期：按項目總進度及甲方要求為準
如果因發(fā)包方原因或建筑物主體不能進入外墻保溫施工工序，工期應順延。
標準、規(guī)范及有關技術文件：
施工過程嚴格按照《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應用技術規(guī)程（db64/048—）》執(zhí)行。
引用標準：
《絕緣用擠塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）》gb/t 10801.2-
《玻璃纖維制品實驗方法》（jc176—1996）
《康克外墻隔熱保溫系統(tǒng)施工規(guī)程》
質量標準及驗收辦法：
1、工程施工及驗評辦法嚴格執(zhí)行《寧夏回族自治區(qū)外墻保溫應用技術規(guī)程（db64/048—）》。
2、質量等級：合格
3、質量等級經質檢部門，監(jiān)理單位，建設單位驗評后達不到合同規(guī)定標準，由承包方無償返修，達到合同規(guī)定質量等級后方可交工。
技術資料、圖紙及其它材料的提供辦法：
1、發(fā)包人向承包人提供圖紙、相關技術資料，在施工過程中如有變更應出具變更通知單。
2、承包人在施工前向發(fā)包人提供產品近期檢測報告，產品合格證，施工工藝及施工技術規(guī)程等。
合同價款及付款方式：
1、外墻外保溫每平方米造價為： 68元（外墻掛板）；70元（外墻掛石材），工程量以實際結算為準。
2、付款方式：
1）、合同簽定后，發(fā)包人應按承包人施工進度進行付款，待外墻外保溫工程竣工后發(fā)包人應向承包人支付本合同暫定價款的85％。
2）、工程整體竣工且驗收合格后，發(fā)包人須向承包人支付完實際結算后工程總價款的90％，剩余的10％作為保修款保修期結束后付清。本工程保修期為一年。
3）、在發(fā)包人確認承包人施工工程量且簽認可后，30天內付清工程款。
違約責任：
1、承包方違約責任：
1）、承包人應在合同規(guī)定期限內完成施工（不可抗力或發(fā)包人責任除外）。
2）、如因承包人原因影響工程進度并給發(fā)包人造成損失的，承包人承擔所造成的全部損失。
3）、如在保值期內發(fā)生質量問題，承包人負責賠償因質量問題而產生的損失。
4）、如保溫效果達不到有關規(guī)定的要求，承包人負責賠償因此而產生的損失。
2、發(fā)包人違約責任：
1）、發(fā)包人需按合同約定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而產生的延誤工期責任由發(fā)包人承擔。
2）、發(fā)包人應為承包人提供必須的施工條件，如施工條件達不到而產生的延誤工期責任由發(fā)包人承擔。
合同的有效性：
本合同雙方簽蓋章后即視為有效且具有法律效力。有效期自雙方簽訂本合同之日起至工程款全部付完時止。
十、合同履行中，如一方需要修改或終止，須在7日前提出，要有書面文件為據，如發(fā)生糾紛，雙方先行協(xié)商，協(xié)商不成則按《合同法》的有關規(guī)定解決。
十一、其他約定事項：雙方協(xié)商解決。
十二、本合同共四頁一式肆份。發(fā)包人貳份、承包人貳份。
發(fā)包人（蓋章）： 承包人（蓋章）：
經辦人（簽）： 經辦人（簽）：
年 月 日 年 月 日
北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司與北京吉順保溫材料廠間買賣合同糾紛一案
北京市第二中級人民法院
民事判決書
（）二中民終第18983號
上訴人（原審被告）北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司，住所地北京市順義區(qū)牛欄山鎮(zhèn)蘭家營村東。
法定代表人王德勝，總經理。
被上訴人（原審原告）北京吉順保溫材料廠，住所地北京市順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)羊房村振興大街4號。
法定代表人余全蓮，廠長。
上訴人北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司（以下簡稱金海創(chuàng)公司）因與被上訴人北京吉順保溫材料廠（以下簡稱吉順材料廠）之間買賣合同糾紛一案，不服北京市順義區(qū)人民法院（）順民初第6943號民事判決，向本院提出上訴。本院于XX年11月14日受理后，依法組成由法官孫田輝擔任審判長，法官宋毅、劉茵參加的合議庭，于XX年11月25日召集雙方當事人進行了詢問，上訴人金海創(chuàng)公司的法定代表人王德勝，被上訴人吉順材料廠的法定代表人余全蓮到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
吉順材料廠一審起訴稱：XX年10月18日，吉順材料廠向金海創(chuàng)公司供應聚苯板1車，貨款為9000元，金海創(chuàng)公司負責人謝華簽收，并出具了收條，但至今未付款。為此，要求金海創(chuàng)公司給付所欠貨款9000元，支付利息1930元（自XX年10月18日至起訴之日止，按中國人民銀行貸款利率計算)。
金海創(chuàng)公司一審答辯稱：吉順材料廠所訴已過訴訟時效，且
謝華不是金海創(chuàng)公司的項目經理，工程也不是金海創(chuàng)公司的，吉順材料廠也從未找過金海創(chuàng)公司，本案與金海創(chuàng)公司無關，故不同意吉順材料廠的訴訟請求。
一審法院經審理查明：XX年10月18日，金海創(chuàng)公司向吉順材料廠購買聚苯板30立方米用于東方國際公寓工程，單價每立方米300元，貨款為9000元，金海創(chuàng)公司至今未付款。
上述事實，有吉順材料廠提供的出庫單、承諾書、證人證言、北京市公安局順義分局預審處詢問筆錄復印件及當事人陳述意見在案佐證。
一審法院認為：吉順材料廠與金海創(chuàng)公司之間的買賣合同關系及欠款事實存在，法院予以確認，金海創(chuàng)公司應給付所欠吉順材料廠貨款，并應賠償因其拖欠貨款給吉順材料廠造成的利息損失，故對吉順材料廠要求金海創(chuàng)公司給付所欠貨款，支付利息的請求，法院予以支持。因吉順材料廠提供的證據、證人證言及北京市公安局順義分局預審處的詢問筆錄能夠證明金海創(chuàng)公司承建工程與吉順材料廠發(fā)生買賣合同關系及吉順材料廠一直在主張權利，故對金海創(chuàng)公司所辯稱的吉順材料廠所訴已過訴訟時效，謝華不是公司項目經理，工程也不是金海創(chuàng)公司的，本案與金海創(chuàng)公司無關的答辯意見，法院不予采信。依據《中華人民共和國合同法》第一百六十一條之規(guī)定，判決：北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司給付所欠北京吉順保溫材料廠貨款九千元，并支付利息一千九百三十元，于判決生效后十日內執(zhí)行。如果未按判決指定的期間履行給付金錢義務，應當按照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
金海創(chuàng)公司不服一審法院判決，提出上訴稱：一、一審法院判決認定事實有誤，謝華不是金海創(chuàng)公司的項目經理，金海創(chuàng)公司也從未給予謝華任何授權，王久生也不是金海創(chuàng)公司的工作人員，金海創(chuàng)公司從未與吉順材料廠簽訂合同，也從未收取過吉順材料廠的材料，不存在合同法律關系；且本案已早超過了法定的訴訟時效期間，僅有王久生的證言不能證明本案沒有超過訴訟時效；二、一審法院判決程序錯誤，金海創(chuàng)公司不是本案的適格被告，被告應為謝華；三、一審法院判決適用法律有誤。綜上，請求撤銷一審法院判決，依法改判駁回吉順材料廠的訴訟請求。
吉順材料廠服從一審法院判決，答辯稱：謝華、王久生是金海創(chuàng)公司的工作人員，謝華是代表金海創(chuàng)公司接收的吉順材料廠的貨物，金海創(chuàng)公司與吉順材料廠之間存在買賣合同關系。吉順材料廠一直在向金海創(chuàng)公司主張權利，不存在超過訴訟時效的情況。一審法院判決正確，請求維持原判。
本院經審理查明的事實與一審法院查明的事實一致。
本院認為：吉順材料廠與金海創(chuàng)公司之間雖然沒有簽訂書面的買賣合同，但根據吉順材料廠提供的證據、證人證言及北京市公安局順義分局預審處的詢問筆錄能夠形成證據鏈證明謝華及王久生系金海創(chuàng)公司的項目工作人員，金海創(chuàng)公司與吉順材料廠之間存在買賣合同關系，及吉順材料廠一直在向金海創(chuàng)公司主張權利，故金海創(chuàng)公司應給付吉順材料廠欠款9000元及利息。金海創(chuàng)公司上訴提出謝華不是公司項目經理，本案與金海創(chuàng)公司無關及吉順材料廠所訴已過訴訟時效的上訴主張，缺乏事實及法律依據，本院不予支持。金海創(chuàng)公司上訴還提出一審法院判決程序有誤，適用法律有誤的主張，亦于法無據，本院不予支持。綜上，一審法院判決認定事實清楚，適用法律正確，處理并無不當，應予維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規(guī)定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
一審案件受理費三十七元，由北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司負擔（于本判決生效后七日內交納）。
二審案件受理費七十四元，由北京金海創(chuàng)裝飾材料有限公司負擔（已交納）。
本判決為終審判決。
審 判 長 孫田輝
代理審判員 宋 毅
代理審判員 劉 茵