2019裝飾設計合同(3篇)
甲方：_________
乙方：_________
茲甲方委托乙方設計位于_________實用面積_________平方米的私宅，雙方應設計事宜達成以下協議：
一、甲方將房屋委托乙方設計，乙方將根據甲方的要求，結合設計原理在甲方提供所有資料_________日內繪出平面布置圖。
二、甲方確認平面方案，確認后，甲、乙雙方簽訂本設計委托書，同時，甲方交付首期設計定金，金額為總設計費的_________%。(設計費收取標準詳見第六條)，乙方下現場實地盡寸復合。
三、簽約后，乙方進入立面設計_________日內繪出詳細立面方案。
四、設計內容：設計平面方案圖，全部施工圖。
含配套專業：體定位圖、吊頂圖、開關插座圖、電路布置圖、各房間立面圖，與業主溝通，審核后，雙方簽定稿。
五、乙方根據立面方案制作效果圖，(效果圖制作收取標準詳見第七條)。
六、圖紙裝裱要求：乙方交付壹套a3設計圖紙，超出部分費用甲方自理，甲方結清設計尾款。
七、設計費收取標準：平面_________元/平方米，復式_________元/平方米，別墅_________元/平方米，本套私宅總設計費大寫：_________(小寫_________元)，簽定本協議時，甲方需交付設計定金大寫：_________(小寫_________元)，余款于乙方交付整套a3設計圖紙時結清。
八、效果圖制作收取標準：標準客廳_________元/張，復式_________元/張，臥室_________元/張，本套私宅效果圖制作費大寫：_________(小寫_________元)。
九、雙方權利義務：
1.甲方
(1)按本合同規定的內容，在規定的時間內向乙方提交基礎資料及文件，并對其完整性，正確性及時限負責。甲方不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。
(2)甲方提交上述資料及文件超過規定期限，_________天以內的，乙方按本合同第三條規定的交付設計文件時間順延;_________天以上的，設計人有權重新確定提交設計文件的時間。
(3)甲方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設計返工時，雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
(4)在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的，甲方應根據業乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
(5)甲方必須按合同規定支付定金，收到定金作為乙方設計開工的標志。未收到定金，乙方有權推遲設計工作的開工時問，且交付文件的時間順延。
(6)甲方應按本合同規定的金額和日期向乙方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額_________%的逾期違約金，且乙方提交設計文件的時間順延。逾期超過_________天以上時，乙方有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。
(7)甲方要求乙方比合同規定時間提前交付設計文件時，須征得乙方同意，不得嚴重背離合理設計周期，且甲方應支付趕工費。
2.乙方
(1)乙方應按國家規定和合同約定的技術規范，標準進行設計，按本合同第六條規定的內容，時間及份數向甲方交付設計文件(出現2、3、5、6、7規定有關交付設計文件順延的情況除外)。并對提交的設計文件的質量負責。
(2)設計合理使用年限為_________年。
(3)乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向發包人支付賠償金，賠償金數額由雙方商定為買際損失的_________%，總額不得超過總設計費。
(4)由于乙方原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的_________%。
(5)合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還發包人已支付的定金。
本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽后生效。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表人(簽)：_________ 代表人(簽)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
上訴人北京夢潮海岸國際康體俱樂部有限公司(以下簡稱夢潮海岸公司)因與被上訴人北京景泰裝飾設計有限公司(以下簡稱景泰裝飾公司)憑樣品買賣合同糾紛一案，不服北京市豐臺區人民法院()豐民初第09160號民事判決，向本院提起上訴。本院于XX年12月29日受理后，依法組成由法官徐慶擔任審判長，法官盛涵、劉斌參加的合議庭審理了本案。本案現已審理終結。
景泰裝飾公司一審訴稱：XX年3月14日，景泰裝飾公司與夢潮海岸公司簽訂《“易天梭”拉蓬天花吊頂施工合同》，合同約定：由景泰裝飾公司為夢潮海岸公司所在的位于黑龍江省大慶市泰康縣天湖路的泰康溫泉假日酒店經營場所男女浴區安裝“易天梭拉蓬天花造型吊頂”。工程初定造價為：101 097.5元，實際合同額為176 400元，夢潮海岸公司先后共支付景泰裝飾公司款項90 000元，尚欠86 400元未付。景泰裝飾公司訴至法院請求判令夢潮海岸公司給付景泰裝飾公司合同款86 400元和延期付款違約金50 000元，并承擔本案訴訟費用。
夢潮海岸公司一審辯稱：景泰裝飾公司起訴夢潮海岸公司主體有誤。XX年3月14日，與景泰裝飾公司簽訂《“易天梭”拉蓬天花吊頂購銷合同》的并非夢潮海岸公司，而是北京象牙海岸商務會館(以下簡稱商務會館)。根據XX年10月15日黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院()杜民商初第6號民事判決書，因商務會館沒有注冊，所以應由其開辦人周麗東作為訴訟主體。本案與()杜民商初第6號民事案件是基于同一合同引起的糾紛，本案訴訟主體有誤。另外，()杜民商初第6號民事判決認定本案合同約定的價款為108 000元。對于XX年11月11日和XX年11月21日景泰裝飾公司(乙方)與商務會館(甲方)簽訂的兩份《“易天梭”拉蓬天花吊頂施工合同》，夢潮海岸公司受商務會館的委托與景泰裝飾公司和解，商務會館負責前期裝修，夢潮海岸公司負責商務會館的經營。夢潮海岸公司請求法院駁回景泰裝飾公司的起訴。
一審法院經審理查明：XX年3月14日，景泰裝飾公司(乙方)與商務會館(甲方)簽訂了《“易天梭”拉蓬天花吊頂購銷合同》，商務會館簽約代表是劉廣輝。合同約定：景泰裝飾公司為大慶市泰康陽光溫泉假日酒店供應“易天梭”拉蓬天花吊頂，并負責安裝;造價“按實際施工面積結算”，單價為180元/平方米;工程付款結算方式：甲方在雙方簽訂本合同后，向乙方預付材料款計人民幣30 000元(30%)整，在鋁合金專用龍骨安裝完成后、軟膜安裝前付材料款計人民幣50 000(50%)元整;安裝服務完畢后，三個工作日內結清材料款計人民幣15 000(15%)元整。留5%作為質保金，工程施工后一年內付清。甲方指派尹榮山為甲方駐地代表，負責合同履行、安裝質量及進度進行監督檢查，辦理驗收、變更等相關事宜。乙方指派許術新、許偉為乙方駐地代表。雙方共同驗收，驗收無誤后，雙方負責人員需共同簽。甲方不按合同的約定付款，每拖延一天，按應付款的5‰向乙方支付滯納金。合同簽訂后，北京象牙海岸國際康體俱樂部有限公司(以下簡稱康體俱樂部)分別于XX年3月15日、XX年4月17日、XX年4月21日和XX年5月8日向景泰裝飾公司支付貨款90 000元。景泰裝飾公司按合同約定于XX年4月30日履行了供貨及安裝義務。甲方駐地代表尹榮山和乙方駐地代表許術新簽確認了安裝拉膜面積(男浴區765平方米、女浴區215平方米)，但商務會館未按合同約定支付全部貨款。
一審法院另查明：XX年11月8日，工商行政管理機關就劉廣輝申請北京象牙海岸國際康體俱樂部有限公司企業名稱進行核準，有效期3個月，自XX年11月8日至XX年2月7日。在有效期內，該名稱不得用于從事經營活動。 XX年11月11日和XX年11月21日，景泰裝飾公司(乙方)與商務會館(甲方)分別簽訂了《“易天梭”拉蓬天花吊頂施工合同》各一份，商務會館簽約代表是劉廣輝。因商務會館拖欠施工款，且商務會館未進行工商注冊，景泰裝飾公司以康體俱樂部為被告訴至法院，康體俱樂部應訴，并于XX年1月10日與景泰裝飾公司達成庭外和解協議，后景泰裝飾公司于XX年1月15日撤訴。商務會館經營方為康體俱樂部。XX年4月8日，北京象牙海岸國際康體俱樂部有限公司變更名稱為北京夢潮海岸國際康體俱樂部有限公司(即本案原審被告夢潮海岸公司)。
一審法院認為：夢潮海岸公司在未經工商登記注冊時，使用商務會館的名稱與景泰裝飾公司于XX年11月11日和XX年11月21日簽訂了兩份《“易天梭”拉蓬天花吊頂施工合同》，并在XX年1月10日以其登記注冊的康體俱樂部與景泰裝飾公司達成庭外和解協議。夢潮海岸公司經工商登記注冊后，仍以商務會館的名稱與景泰裝飾公司于XX年3月14日簽訂了《“易天梭”拉蓬天花吊頂購銷合同》，并按合同約定向景泰裝飾公司支付了部分貨款。夢潮海岸公司雖否認所支付的部分貨款不是該合同貨款，但未提供相應證據加以證明，且夢潮海岸公司是商務會館的經營方。綜上，商務會館于XX年3月14日與景泰裝飾公司簽訂的《“易天梭”拉蓬天花吊頂購銷合同》應視為景泰裝飾公司與夢潮海岸公司所簽，該合同是景泰裝飾公司、夢潮海岸公司雙方自愿協商達成，不違反國家相關的法律規定，應認定為有效。依法成立的合同，對雙方當事人即具有法律約束力，景泰裝飾公司、夢潮海岸公司雙方均應依照合同，履行合同規定的義務。現景泰裝飾公司依約履行了合同義務，并與夢潮海岸公司駐地代表驗收簽確認了安裝拉膜面積，其要求夢潮海岸公司依約履行付款義務和支付遲延付款滯納金等訴訟請求，并無不當，法院予以支持。夢潮海岸公司辯稱()杜民商初第6號民事判決書認定的是合同約定的價款108 000元，而不是景泰裝飾公司起訴要求的數額。由于()杜民商初第6號民事判決書并非生效判決，且夢潮海岸公司未提供足以景泰裝飾公司提供的實際履行合同價款的證據，故對夢潮海岸公司的抗辯，法院不予采信。依照《中華人民共和國合同法》第一百五十九條、第一百一十四條的規定，判決如下：一、夢潮海岸公司內給付景泰裝飾公司貨款86 400元;二、夢潮海岸公司給付景泰裝飾公司滯納金50 000元。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。
夢潮海岸公司不服一審判決，向本院提起上訴，其主要上訴理由為：一、一審違反訴訟管轄的法律規定，致使一案兩審。依據最高人民法院關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見)第33條規定，XX年1月28日，商務會館開辦人周麗東就本案審理的合同爭議向黑龍江省杜爾伯特蒙古族自治縣人民法院(以下簡稱自治縣法院)起訴，自治縣法院也依法立案并開庭審理。然而，景泰裝飾公司卻在兩個月后(XX年3月27日)就同一合同爭議向一審法院起訴。XX年10月15日，自治縣法院就本案合同爭議依法判決。就本案合同爭議，自治縣法院管轄在先，一審法院管轄在后，一審法院應將本案移送自治縣法院審理。一審強行審理本案違反了法律規定。二、一審判定夢潮海岸公司為原審被告，認定事實不清，適用法律錯誤。1、一審法院判定夢潮海岸公司為合同甲方，違反訴訟程序。一審法院不但沒有將本案移送自治縣法院審理，還自行判決認定夢潮海岸公司為合同甲方，該違法認定直接導致該同一個合同爭議，兩個法院卻分別判定合同甲方為兩個不同民事主體。2、一審法院判定上訴人為合同甲方，認定事實有誤，適用法律錯誤。第一，從本案合同內容來看，合同啟始甲方表述為泰康陽光溫泉假日酒店，而合同簽章處甲方簽章主體卻是商務會館。因此，合同甲方的表述和確認簽章可以充分證明，夢潮海岸公司并非本案爭議合同的甲方。第二，劉廣輝僅是以商務會館委托代理人的身份簽，依法應由商務會館開辦人周麗東承擔責任。第三，劉廣輝雖然曾申請過夢潮海岸公司的名稱，但其將夢潮海岸公司名稱許可他人使用并注冊企業法人。依照法律規定，自夢潮海岸公司工商注冊完成之日即具有獨立企業法人民事主體資格。并且，夢潮海岸公司注冊成立后，本案合同甲方簽約人仍然不是夢潮海岸公司，由此，該合同責任應由簽章責任人承擔。第四，合同責任約束的是合同簽約方，而合同以外第三人即使參與合同相關活動，只要其沒有明確承諾愿意承擔合同責任，則合同簽約任何一方無權就合同責任提出要求。夢潮海岸公司雖然曾向景泰裝飾公司付過款，但付款行為與本案合同爭議無關。雖然景泰裝飾公司主張夢潮海岸公司支付的就是本案合同款，但至今沒有依法承擔舉證責任并出具證明佐證。假使按一審認定夢潮海岸公司支付的是本案合同款，該付款行為也僅是代為墊付款項，而非承諾承擔合同責任。同理，在本合同簽署前，景泰裝飾公司曾與商務會館簽署另外兩份合同，此后就該部分合同景泰裝飾公司起訴夢潮海岸公司，夢潮海岸公司依法應訴并與景泰裝飾公司達成庭外和解。但雙方達成和解僅表示夢潮海岸公司愿意就該部分合同承擔責任，但是對于其他合同責任夢潮海岸公司并沒有給予承諾。如果按一審判決推論，則任何第三人只要承諾承擔一系列彼此獨立合同中的某一份合同責任，就必須承擔所有合同責任，因此，一審判決的推定適用法律錯誤。同時，夢潮海岸公司作為獨立的民事主體，只是負責管理由商務會館的經營活動，而非承諾承擔合同責任。一審因夢潮海岸公司為經營者就認定由夢潮海岸公司承擔合同責任，屬于主觀臆斷。三、一審法院認定事實存在重大失誤。1、景泰裝飾公司起訴稱合同初定造價為101097.5元，但夢潮海岸公司出具的合同上明確寫明初定造價為108 000元，該事實充分證明景泰裝飾公司計算合同款項有誤。景泰裝飾公司證明合同總價款的證據僅為一張便條，該便條上只有所謂甲方代表伊榮山的簽。但是夢潮海岸公司出具的合同中，甲方現場負責人處是空白，并不是景泰裝飾公司在自己保存的合同中填寫的伊榮山。根據法律規定，簽約各方所保留的合同如有差異，則各方僅受自己保留合同文本的約束。因此，一審法院僅憑借景泰裝飾公司單方填寫的合同，就武斷認定伊榮山為合同甲方現場負責人，并確認總價款便條合法有效，該推定適用法律錯誤。并且，自治縣法院判決已經認定本案合同總價款為108 000元。自治縣法院判決在先，一審判決在后，且兩份判決中合同總價款不同，一審判決錯誤。2、一審判決就交工期限的認定錯誤。一審判決認定景泰裝飾公司XX年4月30日履行了供貨及安裝義務，并據此判決夢潮海岸公司支付滯納金。但夢潮海岸公司已經出具證據(包括自治縣法院判決)證明，景泰裝飾公司在自治縣法院已經確認延遲半個月完工。綜上，夢潮海岸公司請求二審撤銷原判，駁回景泰裝飾公司的訴訟請求，或發回重審，并由景泰設計公司承擔本案全部訴訟費用。
委托方（甲方）：_________
設計方（乙方）：_________
甲乙雙方經友好協商，甲方委托乙方進行室內裝飾工程設計。為保證工作順利進行，雙方特簽訂本合同供共同遵守執行。
第一條 工程概況
一、工程地點：_________
二、設計內容：_________
三、設計面積：_________
四、設計規格
┌──────┬───────┬───────┬───────┐
│文件名稱 │ 張數 │ 內容要求 │ 提交時間 │
├──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
├──────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │
└──────┴───────┴───────┴───────┘
第二條 價格、計價和支付方式、時間
一、本工程設計費為人民幣（大寫）_________元。
二、本工程設計費按：每平方米設計費_________元。
建筑面積平方米×元/平方米=_________元。
三、付款方式：
1.合同一經簽訂，甲方3天內應付首期款合同總額_________％，計_________元。
2.乙方提交設計方案，甲方3天內應付款合同總額_________％，計_________元。
3.設計圖紙完成提交后，甲方3天內付清設計余款合同總額_________％，計_________元。
4.如有增加設計項目，設計費另計。
第三條 違約責任：
1.合同經雙方簽生效后，任何一方需變更合同內容，應經雙方協商一致后重新補訂協議。
2.甲方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提供資料作較大修改以致造成乙方設計需返工時，雙方須另行協商，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
3.甲方應按本合同第二條規定的金額和時間向乙方支付費用，甲方如果逾期付費超過10天以上，乙方有權暫停履行下階段工作并通知甲方，直至終止合同。
合同終止后乙方收取的設計費不予返還甲方。
4.合同生效后，在合同履行期間，乙方逾期完成委托任務，應向甲方支付違約金合同總額的_________％。
5.甲方擅自解除合同，乙方收取的設計費不予返還甲方。乙方擅自解除合同，乙方應付還甲方雙倍設計費。
第四條 爭議解議
1.合同履行期間如發生爭議，雙方協商友好解決。
2.協商不成，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第五條 未經乙方同意，甲方不得將乙方提供的設計圖紙，方案文件向第三方復制或轉讓。如發生以上侵權行為，乙方有權索賠。
第六條 合同生效
1.本合同由甲、乙雙方蓋章、簽后生效。
2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
3.本合同簽訂后不得轉包。
甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________
代表（簽）：_________ 代表（簽）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲方：_________
乙方：_________
茲甲方委托乙方設計位于_________實用面積_________平方米的私宅，雙方應設計事宜達成以下協議：
一、甲方將房屋委托乙方設計，乙方將根據甲方的要求，結合設計原理在甲方提供所有資料_________日內繪出平面布置圖。
二、甲方確認平面方案，確認后，甲、乙雙方簽訂本設計委托書，同時，甲方交付首期設計定金，金額為總設計費的_________%。(設計費收取標準詳見第六條)，乙方下現場實地盡寸復合。
三、簽約后，乙方進入立面設計_________日內繪出詳細立面方案。
四、設計內容：設計平面方案圖，全部施工圖。
含配套專業：體定位圖、吊頂圖、開關插座圖、電路布置圖、各房間立面圖，與業主溝通，審核后，雙方簽定稿。
五、乙方根據立面方案制作效果圖，(效果圖制作收取標準詳見第七條)。
六、圖紙裝裱要求：乙方交付壹套a3設計圖紙，超出部分費用甲方自理，甲方結清設計尾款。
七、設計費收取標準：平面_________元/平方米，復式_________元/平方米，別墅_________元/平方米，本套私宅總設計費大寫：_________(小寫_________元)，簽定本協議時，甲方需交付設計定金大寫：_________(小寫_________元)，余款于乙方交付整套a3設計圖紙時結清。
八、效果圖制作收取標準：標準客廳_________元/張，復式_________元/張，臥室_________元/張，本套私宅效果圖制作費大寫：_________(小寫_________元)。
1.甲方
(1)按本合同規定的內容，在規定的時間內向乙方提交基礎資料及文件，并對其完整性，正確性及時限負責。甲方不得要求設計人違反國家有關標準進行設計。
(2)甲方提交上述資料及文件超過規定期限，_________天以內的，乙方按本合同第三條規定的交付設計文件時間順延;_________天以上的，設計人有權重新確定提交設計文件的時間。
(3)甲方變更委托設計項目、規模、條件或因提交的資料錯誤，或所提交資料作較大修改，以致造成乙方設計返工時，雙方除另行協商簽訂補充協議(或另訂合同)，重新明確有關條款外，甲方應按乙方所耗工作量向乙方支付返工費。
(4)在合同履行期間，甲方要求終止或解除合同，乙方未開始設計工作的，不退還甲方已付的定金;已開始設計工作的，甲方應根據業乙方已進行的實際工作量，不足一半時，按該階段設計費的一半支付;超過一半時，按該階段設計費的全部支付。
(5)甲方必須按合同規定支付定金，收到定金作為乙方設計開工的標志。未收到定金，乙方有權推遲設計工作的開工時問，且交付文件的時間順延。
(6)甲方應按本合同規定的金額和日期向乙方支付設計費，每逾期支付一天，應承擔應支付金額_________%的逾期違約金，且乙方提交設計文件的時間順延。逾期超過_________天以上時，乙方有權暫停履行下階段工作，并書面通知發包人。
(7)甲方要求乙方比合同規定時間提前交付設計文件時，須征得乙方同意，不得嚴重背離合理設計周期，且甲方應支付趕工費。
(1)乙方應按國家規定和合同約定的技術規范，標準進行設計，按本合同第六條規定的內容，時間及份數向甲方交付設計文件(出現2、3、5、6、7規定有關交付設計文件順延的情況除外)。并對提交的設計文件的質量負責。
(2)設計合理使用年限為_________年。
(3)乙方對設計文件出現的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成工程質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據損失程度向發包人支付賠償金，賠償金數額由雙方商定為買際損失的_________%，總額不得超過總設計費。
(4)由于乙方原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的_________%。
(5)合同生效后，乙方要求終止或解除合同，乙方應雙倍返還發包人已支付的定金。
本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，簽后生效。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表人(簽)：_________ 代表人(簽)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日