拆遷補償財產分割協議書（通用3篇）

拆遷補償財產分割協議書 篇1

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　立協議單位以下簡稱方淮安市東成房屋拆除有限公司乙根據校安工程建設的要求，為拆除危房，消除隱患，經請示，現對_______________生活區生活用房進行拆除。為明確雙方的責任，經甲、乙雙方協商就房屋拆除中的有關事宜協議如下：

　　一、拆除范圍及數量

　　甲方將后教學樓以北的全部房屋拆除工作交付乙方進行拆除共_____幢，約__________平方米。

　　二、標準及要求

　　乙方必須在甲方規定的時間內做到：房屋拆清、場地整理到位，除將磚渣留校集中存放外，其余材料由乙方自行運出、處理。

　　三、款項交納。

　　1、乙方拆除前需向甲方繳納叁萬元安全責任保證金。待合同規定的所有房屋拆清、讓地、安全無事故，驗收后本金無息退回。

　　2、乙方人員進場前必須全部辦理本期拆除范圍內房屋拆除行為的人身保險事宜(交保險單給甲方驗證)。

　　3、乙方拆除結束，經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付拆除工資等費用壹萬元。

　　四、甲、乙雙方權利、義務及安全責任

　　1、甲方負責將需拆除的、且騰空的房屋鑰匙及時交付給乙方;2、甲方有權指導乙方加強拆除房屋現場的安全管理;

　　3、甲方對乙方在實施房屋拆除過程中的安全、拆除進度、文明施工等方面，進行定期、定量督查。

　　4、乙方必須具備安全條件，具有相應施工資質證書的獨立法人企業，并編制好拆除方案，乙方在接到甲方交付的鑰匙后被拆除的房屋均由乙方負責拆清。

　　5、乙方拆除過程中，出現安全事故、一律由乙方自行處理。甲方不承擔任何責任和費用。

　　五、房屋拆除工期

　　乙方按期、保質、安全全面完成房屋拆除清場任務。乙方在接到甲方拆除房屋的鑰匙次日起平房每戶7個晴日內拆除清場。每延誤一日罰款500元(在抵押保證金中扣減)。

　　六、違約責任

　　雙方應自覺履行協議，如有一方擅自解除合同，則應向對方支付違約金叁仟元。

　　本協議經甲、乙雙方簽字蓋章后生效，到合同約定的房屋拆除清場讓地驗收后終止，本合同一式貳份。甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________________代表(簽字)：_________________

　　乙方(蓋章)：_________________代表(簽字)：_________________

　　_____年_____月_____日

拆遷補償財產分割協議書 篇2

　　原告：________________，女，漢族，________年________月________日生，住址：________________。

　　第一被告：________________，男，漢族，________年________月________日生，住址：________________。

　　第二被告：________________實業有限公司

　　法定代表人：________________，聯系電話：________________，地址：________________郵政編碼：________________

　　第三被告________________房地產開發有限公司

　　法定代表人：__________________，聯系電話：________________，地址：________________，郵政編碼：________________

　　訴訟請求：

　　1.確認三被告簽訂的關于本市________區________路________弄________號房屋的拆遷補償安置協議無效;

　　2.請求法院重新做出拆遷補償安置;

　　3.本案訴訟費用由三被告共同承擔。

　　事實理由：

　　被告二、三于________年取得原告居住地________路________弄________號所屬地塊的房屋拆遷許可證(房屋拆遷許可號________年________號)，同期開始拆遷工作。

　　原告居住于________路________弄________號底后的房屋(以下簡稱“動遷房屋”)，由于歷史原因________路________弄________號底前、底后房屋只有一本房屋租賃證，但原告戶口在動遷房屋底前，單獨一個戶口簿并作為戶主，是該房屋動遷安置對象;被告一以及________(被告一的妻子)________(被告一的兒子)_____________(被告一的兒子)四口人共同在拆遷房屋內底后的戶口本內。

　　________年________月________日動遷房屋被強行推到。原告于________年________月________日至該地塊動遷項目組辦公室交涉，要求動遷組出示動遷方案，說明對原告的安置情況，遭拒絕。原告多方維權無果，無奈于________年________月________日訴至________區人民法院后，通過法院調取了________區________路________弄________號底前、底后房屋的部分拆遷補償安置協議【協議編號為：滬安(________)拆協字第________、________號】。通過該協議原告得知________年________月________日被告一在原告不知情的情況下，與被告二、被告三共同簽訂本市________區________路________弄________號底前、底后房屋的拆遷補償安置協議，并且擅自將被告一的兩個兒媳________(戶口在________區________路)________(戶口在________區________路)一并作為動遷安置人口在動遷房屋安置協議中進行安置。被告一在與被告二、三簽訂動遷房屋的拆遷安置補償協議后，一共獲得3百余萬元，而原告僅獲得動遷款10余萬元。由于3被告簽訂的安置協議侵害了原告依法享有安置房屋的權利，導致原告至今無房可住。

　　原告在無奈之下，為了維護自己的合法權利，唯有提起訴訟，要求確認被告一與被告二、三簽訂的拆遷補償安置協議無效，并且要求拆遷人對原告重新安置。望法院支持原告訴請。

　　此致

　　上海市________________區人民法院

　　具狀人：_________________

　　________年________月________日

拆遷補償財產分割協議書 篇3

　　拆遷人：______________________(以下簡稱甲方)

　　被拆遷人：______________________(以下簡稱乙方)身份證號碼：____________________________

　　根據____________[____________]第______號文件，乙方所有住宅已列入老廟社區舊城改造項目拆遷范圍，根據《____________市征收集體所有土地房屋拆遷條例》、《____________市征收集體所有土地房屋拆遷條例實施細則》及____________區《____________街道____________社區集體土地房屋拆遷補償安置實施方案》(以下簡稱《條例》、《細則》、《方案》)的規定，現就房屋拆遷貨幣補償安置等事宜簽定如下協議：

　　第一條：乙方被拆房屋座落于__________________社區，貨幣補償安置確權建筑面積____________平方米。

　　第二條：被拆住宅貨幣補償單價按每平方米____________元結算，一次性過渡補貼費__________________元。乙方合計拆遷補償資金為__________________元(大寫：______________________)。

　　第三條：乙方保證在______年______月______日前搬遷并騰空房屋，移交給甲方。乙方舊房及附屬物歸甲方所有，乙方不得拆除、損壞房屋，違者照價在房屋補償金額中扣除。乙方交清應交款項并搬遷，經拆遷單位驗收后10日內，甲方一次性支付給乙方拆遷補償資金。

　　第四條：甲方未能在約定的時間內支付拆遷補償資金的，從逾期之日起按房屋拆遷補償金額每日萬分之二的標準向乙方支付違約金;乙方未能在約定的時間內將舊房交付給甲方，從逾期之日起按房屋拆遷補償金額每日萬分之二的標準向甲方支付違約金。

　　第五條：甲、乙雙方如有違反本協議的，按市有關規定處理。

　　第六條：本協議由雙方簽字蓋章后生效。

　　第七條：本協議一式三份，甲、乙雙方及拆遷主管部門各持一份。

　　拆遷人：________________(蓋章)被拆遷人：________________(蓋章)

　　經辦人：________________聯系電話：________________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日