樣品合同十篇

樣品合同 篇1

　　承攬方(全稱)：_________________________________________

　　定作方(全稱)：_________________________________________

　　合同編號:______________簽訂地點:______________________

　　承攬方和定作方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、定作物品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　品_名規格

　　單位

　　數量

　　單價

　　金額

　　分期交(收)貨數量

　　備注

　　月

　　月

　　月

　　月

　　月

　　總金額(大寫)__佰___拾__萬__仟___佰___拾___元____角___分￥_______

　　定作款共計人民幣(大寫):___________

　　二、質量標準：

　　1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內,向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質量相符.

　　2、承攬方應該根據定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

　　三、質量檢驗及驗收辦法：

　　定作方應自收到定作物之日起二天內對定作物的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當等原因引起的質量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________________________________。

　　五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求：

　　1、定作物交由定作方指定的_____________________________(承運人)承運，由承攬方代辦相關的托運手續，運費由定作方自行承擔。　承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。

　　2、時間要求：交定作物期限應按照合同規定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出，并且取得對方同意。

　　委托承運人運輸的，以交定作物時承運人簽發的戳記日期為準。

　　六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣__________元預付款(按照定作款總額的百分之___計算)，該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

　　七、定作款結算辦法及期限：

　　1、___________________________________________________________________________________

　　_______________________________________________________________________

　　2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　八、違約責任：

　　第一點：定作方的違約責任

　　(1)中途變更定作物產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2)中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

　　(3)未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(4)無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，

　　(5)錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第二點：承攬方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第十一條規定的數量而少交的，承攬方應照數補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用;

　　(3)承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權拒收。

　　(4)因為承攬方原因導致定作物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　九、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向桐鄉市人民法院起訴。

　　十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。

　　十一、因生產特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數量上有±10%的浮動，在交付時間上有±__天的浮動。

　　十二、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。·服裝加工合同·鋼筋加工合同·加工貿易合同·進料加工合同

　　十三、雙方需約定的其它事項：

　　__________________________________________________________________________________

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　承攬方(蓋章)：______________定作方(蓋章)：

　　法定代表人：_______　法定代表人：_____

　　電話：________　電話：_______

　　地址：________　地址：_______

　　開戶銀行：______　開戶銀行：_____

　　帳號：________　帳號：_______

　　日期：______年____月____日

樣品合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條理》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，參照《建筑工程施工合同》文本，根據甲方施工生產需要，為確保工程質量，加快工程進度，在安全生產、文明施工得到落實的同時，降低工程成本，提高企業的綜合經濟效益。為明確甲、乙雙方在施工過程中的責任和義務，經雙方在平等互利、協商一致的前提下，共同擬定以下條文，供雙方共同遵守。

　　一、 工程概況：

　　二、承包形式、內容、結算單價：

　　1、承包形式：本工程采用建筑面積包干形式結算，建筑面積計算規則按[GB/T50353—20__]規范執行。

　　2、承包合同和承包單價包干范圍：

　　（1）工程所需周轉材料（鋼管、扣件、架板、各種型號的模板、密目網、兜網、U型卡、蝴蝶卡等）的租賃、運輸以及損耗，木板、木枋、層板等所有模板的費用。具體詳見《項目材料管理協議》。

　　（2）現場所有發生的安全文明施工（包括所有臨邊洞口防護、防砸棚、圍墻內地坪硬化、綠化以及達到省標準化文明工地的其他工作人工費）；因現場需要臨時設施的多次搭拆，根據規劃和甲方要求乙方負責搭建的臨時用房人工費。

　　（3）安全文明施工：施工現場及辦公區、生活區及施工場地周邊環境設專職保潔員不得少于3人，負責清潔衛生、車輛進出沖洗，并設置保衛。安全帽、床上用品服飾同一。每車次設6-8名工人負責材料進出場上下車、轉運、堆碼整齊、標化工地的創建等全部工作，所發生的.一切費用由乙方支付。甲、乙雙方每天專人檢查文明施工，達不到工完場清、工完料盡的處200元—20__元/次的處罰。

　　（4）凡需文明施工用工性質，均包括在文明施工費內，不另計算。

　　（5）乙方所有人員的住宿包括食堂由乙方自行負責解決（包括修建臨設的所有材料費和人工費）。其宿舍和食堂管理必須符合國家法律法規的規定以及符合公司、項目的宿舍管理制度。

　　（6）除塔吊、施工電梯整體提升架以外的所有小型機械（包括門字架、攪拌機、澆砼用布料機等所有小型機械）。

　　（7）所有進出場材料的裝卸費用，如鋼材用汽車吊卸料，汽車吊費用甲、乙雙方各承擔50％。

　　（8）所有工護具及低值易耗材料（凡不構成工程實體的所有易耗材料，包括塑料導管、拉片、對拉螺桿、鋼絲網、鋼板網）。

　　（9）二級配電箱以外的所有用電線路及照明設施由乙方承擔。用電線路均采用膠導線或電纜，地下室采用36V以下的低壓線路，采用三相五線制。 （10）自然災害、政府行為造成的停工損失，由乙方自行負責。因甲方原因造成施工現場整體停工（無任何工作面），周材（包括架管、扣件、架板）按實際租賃數量×租賃單價×停工天數計算賠償，其它損失由乙方自行解決。甲乙雙方必須盡全力處理停工后的各種工作，盡量減少損失。

　　（11）構造柱、墻拉筋植筋，以及所有的工程措施植筋，植筋費用包括在合同內。

　　3、結算單價：

　　按建筑面積包干單價執行，總價：x元/m2。

　　4、付款方式：

　　三、勞務公司每次收取費用應出具正規發票（材料費可開材料發票、機械費可開機械發票）。

　　四、其它事項詳《住宅樓勞務承包合同》和《材料管理協議書》。

　　甲方：

　　乙方：

樣品合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方本著互惠互利，共同受益的原則，經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，就醫療器械維修事宜，在互惠互利的基礎上達成以下協議，并承諾共同遵守。

　　第一條 甲方內容

　　1、甲方向乙方提供出現問題的設備并詳細說明設備的故障現象。

　　2、甲方應尊重，保護乙方的維修過程及技術，并同意乙方在一般情況下保留更換配件，不將更換配件返還給甲方。

　　3、甲方收到乙方維修完畢的通知后，應盡快答復交付時間。對于乙方維修完畢的設備，經過甲乙雙方測試無誤后，甲方應當日向乙方結清其先前簽字確認的所有維修費用。維修費用為硬件成本加維修服務費之和。維修服務費一般收取標準為硬件成本的__%。運輸費用由雙方協商支付。

　　4、保修期內，甲方不能擅自撕毀乙方貼在維修設備上的封條，否則一切問題后果自負。

　　5、甲方將故障設備交給乙方維修完全出于自愿，并不得要求乙方做出超出設備出廠時功能指標的操作。

　　第二條 乙方內容

　　1、乙方接到甲方的維修設備后應認真檢測，確認故障的原因并出具詳細故障報告通知甲方。

　　2、乙方在告知甲方故障原因時應將故障解決方式，維修費用，維修時間如實告知甲方并填寫到《設備報修單》內。

　　3、乙方在甲方未同意的情況下，不得擅自維修，更換配件。

　　4、乙方在甲方認可的情況下，應在承諾的維修周期內將故障設備維修完畢。

　　5、對于未出現故障的部分，乙方不得擅自改動或維修。

　　6、乙方不向甲方承諾可以修好任何故障，如缺乏配件，廠家倒閉等原因。對于不能維修的設備，乙方應盡快向甲方做出書面說明，并將設備交還給甲方。

　　7、乙方對維修完畢的設備，自通知甲方維修完好并交付使用之日起，承諾對維修部件個月的免費保修，超過__個月，則視為新故障進行維修收費。甲方不承諾對非維修部件免費保修。

　　8、經雙方協商，維修該設備的配件費及維修費總額為人民幣__萬__仟__佰__拾__元__角__分人民幣 元整(大寫： )，由甲方在驗收后日內全額支付給乙方，付款方式為__。

　　第三條 陳述和保證

　　1、甲方向乙方陳述和保證如下：

　　(1)其是一家依法設立并有效存續的有限責任公司；

　　(2)其有權進行本協議規定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本協議；

　　(3)本協議自簽定之日起對其構成有約束力的義務。

　　2、乙方向甲方陳述和保證如下：

　　(1)其是一家依法設立并有效存續的有限責任公司；

　　(2)其有權進行本協議規定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本協議；

　　(3)本協議自簽定之日起對其構成有約束力的義務；

　　第四條 違約責任

　　本協議生效后各方應嚴格按協議的約定履行自己的義務，如果本協議任何一方違反本協議及有關法律法規的規定導致本協議未獲履行和未獲完全履行，違約方應承擔由此引起的全部責任。

　　第五條 保密

　　一方對因醫療器械維修而獲知的另一方的商業機密負有保密義務，不得向有關其他第三方泄露，但中國現行法律、法規另有規定的或經另一方書面同意的除外。

　　第六條 補充與變更

　　本協議可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與協議具有相同法律效力。

　　第七條 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本協議或遲延履行本協議，應自不可抗力事件發生之日起三日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發生之日起三十日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

　　第八條 爭議的解決

　　1、本協議書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2、本協議各方當事人對本協議有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本協議發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第__種方式解決：

　　(1)將爭議提交__仲裁委員會仲裁；

　　(2)依法向__人民法院提起訴訟。

　　第九條 權利的保留

　　任何一方沒有行使其權利或沒有就對方的違約行為采取任何行動，不應被視為對權利的放棄或對追究違約責任的放棄。任何一方放棄針對對方的任何權利或放棄追究對方的任何責任，不應視為放棄對對方任何其他權利或任何其他責任的追究。所有放棄應書面做出。

　　第十條 后繼立法

　　除法律本身有明確規定外，后繼立法(本協議生效后的立法)或法律變更對本協議不應構成影響。各方應根據后繼立法或法律變更，經協商一致對本協議進行修改或補充，但應采取書面形式。

　　第十一條 協議的解釋

　　本協議各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。

　　第十二條 生效條件

　　1、本協議自雙方的法定代表人或其授權代理人在本協議上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在協議正本上加蓋騎縫章。

　　2、本協議—式__份，具有相同法律效力。各方當事人各執__份，其他用于履行相關法律手續。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

樣品合同 篇4

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方經協商一致，就甲方購買 一事達成如下協議：

　　一、貨物相關情況：

　　_________。

　　二、交貨地點及時間：

　　收到貨款。

　　三、付款方式：

　　采購合同簽訂后，甲方在 年 月 日前付100%貨款給乙方此價格均為有效，此價格是只是，僅此一次，價格不含增值稅發票。

　　四、交貨期限及方式：

　　乙方將貨送到甲方指定地點。

　　五、乙方隨機提供全套技術資料及產品使用說明書，安排專業工程師到現場免費進行儀器安裝調試及操作培訓。

　　六、售后服務：

　　乙方按乙方提供的《售后服務承諾書》，提供售后服務，整機保修期自驗收合格之日起1年內有效。

　　七、乙方需提供所有驗收需要的相關單證，包括儀器報關單及相關證明文件。

　　八、違約責任：

　　1.甲、乙雙方簽訂協議后，乙方不得以任何方式參加院名稱)該儀器投標活動及簽訂銷售合同，同時也不得開具授權書給甲方以外的其他公司進行該儀器投標或相關銷售事宜(如甲方有特殊要求除外)

　　2.乙方不能按時交付設備，由此造成的責任由乙方自行承擔。

　　九、本協議內容供甲乙雙方后，甲乙雙方均對其嚴格保密，若有任何第三方公司及個人知道此協議任何內容或若該項目的招標參數并非以上所列儀器的主要技術參數，此協議書將失效。

　　十、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　日期：_________

樣品合同 篇5

　　賣方（甲方）：

　　買方（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國種子法》及相關法律法規規定，為明確雙方權利義務，經雙方協商一致，達成如下協議：

　　第一條：

　　數量、價格 數量：自行車總數（含雙人車）總數為輛。 價格：合計總額為x元（大寫： 萬仟佰拾元整）。

　　第二條：

　　交貨方式及期限 選擇下列方式執行： 合同簽訂后，甲方于____月____日在某某地點交車（包括現車、車鎖、維修工具） 乙方于____月____日某地。

　　第三條 ：

　　付款方式及期限 選擇下列方式執行： 合同簽訂后，乙方支付甲方定金____元；甲方交貨后，乙方于___月____日支付價款，定金抵作價款。乙方付款后，甲方應當開具收款憑證。

　　第四條 ：

　　違約責任 :一方遲延交（提）貨或遲延支付價款的，應當每日按照遲延部分價款的____%向對方支付違約金。

　　第五條：

　　爭議解決 發生的爭議，由雙方協商解決；也可以請求調解；或選擇以下幾種方式解決：

　　1.提交仲裁委員會仲裁。

　　2.依法向人民法院提起訴訟。

　　第六條：

　　本合同自雙方簽字之日起生效。未盡事宜，由雙方共同協商簽訂補充協議。本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。

　　賣方（甲方）:

　　買方（乙方）:

　　日期：

樣品合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　依據《中華人民共和國合同法》的有關規定，經甲乙雙方平等友好協商，達成如下協議，以供雙方共同遵守。

　　一. 產品規格型號及價格

　　二. 產品要求

　　乙方必須保證產品質量符合國家規定三證齊全的無任何質量問題供給甲方，否則要承擔相應的違約費用即合同金額的20%，并賠償甲方因此受到的其他損失。

　　三. 交貨期限

　　乙方保證于本合同簽署之日起，在10天內，將甲方采購的物品全部送達指定地： 不能拖延，否則乙方應從最遲交貨日的次日起，每日向甲方支付。延遲交貨部分貨款的百分之三的違約金，并賠償因此給甲方造成的其他損失，此項違約金額以逾期移交物品部分貨款總值的百分之三十為限度。

　　四. 交貨及付款方式

　　甲乙雙方簽訂合同后，甲方向乙方交付貳萬元作為定金，乙方交貨經甲方驗收合格后，一次性付清尾款。

　　五. 其他事項

　　本合同未盡事宜，雙方友好協商。本合同一式二份，經雙方簽字蓋章后生效。甲、乙雙方各持一份，具同等法律效力。

　　甲方：醫院

　　乙方：

樣品合同 篇7

　　甲方（賣方）：

　　乙方（買方）：

　　第一條紅木家具基本情況（請逐項填寫，勿寫“同樣品”；“驗收說明”等內容請在驗收后填寫）簽訂時間：________年____月____日

　　第二條質量標準：每件紅木家具應符合B2385-20新版《中國深色名貴硬木家具標準》規定的樹木名稱，產品標識和實際用材符合，且不低于樣品同等質量。

　　第三條付款方式：簽訂合同后，乙方于____日內付清全額貨款，甲方將于收到貨款3天內發貨。

　　第四條甲方送貨，運費由甲方承擔。乙方繳清貨款，經乙方驗貨簽收，甲方應在交貨時督促乙方對家具的商標、數量及款式等外觀特征及有無《產品質量承諾書》進行驗收，乙方發現問題應當場提出，并由雙方協商達成解決方案。

　　第五條違約責任：若甲方未能按約定時間交貨，每延誤一天，按合同總額的10%向乙方支付違約金。

　　第六條購買家具在保修期內出現質量問題的，乙方告知甲方后，甲方在7天內修理或更換，修理不好或不能更換的，予以退貨。乙方在使用中發現家具質量與質量保證書明顯不符提出更換或退貨要求的，甲方應予以更換或退貨。

　　第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由甲乙雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第二種方式解決：

　　（一）提交當地仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第八條本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽章之日起生效。合同執行期間，如有未盡事宜，甲乙雙方協商另訂附則，所有附則均與本合同有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號：賬號：

　　聯系方式： 聯系方式

樣品合同 篇8

　　出賣人：（以下簡稱甲方）

　　買受人：（以下簡稱乙方。

　　茲為_________貨物買賣，經雙方同意議定條件如下：

　　第一條

　　乙方向甲方訂購_________貨物，如合同成立同日由甲方交付樣品同品同種同類同質的貨物_________件，甲方應于_________日內交付乙方。

　　第二條

　　甲方如不能照期交付或僅能為一部分的交付，應于_________日前通知乙方延緩日期；但乙方不同意時可解除合同。因此致乙方受有損害時，乙方可請求賠償，甲方決無異議。

　　第三條

　　如因天災事變或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或不能為全數的交付，可延緩期日。但其延緩日數應經雙方議定。

　　第四條

　　買賣貨款議定每件人民幣_________元，共人民幣_________元于甲方，交貨同時應悉數付清。如乙方不為付清的，甲方可將貨停止交付，并定相當期間催其付款，逾期仍不交付時，甲方可解除合同。因此所受的損害亦得請求賠償。

　　第五條

　　乙方預知屆期不能付款的，可于_________日前通知甲方展延日期交貨，倘甲方不同意時，乙方可以解除合同，如給對方造成損害，應付賠償之責。

　　第六條

　　甲方所交付貨物，如與樣品不相同時，乙方可請求更換或解除買賣合同，甲方無異議。因此乙方致受有損害者，更得請求賠償。

　　第七條

　　貨價如有升降變動的，各不得主張增減，或借故解除合同等情況。

　　第八條

　　合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第九條

　　其他約定事項：_________，本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份為憑。

　　出賣人（簽章）：_________

　　買受人（簽章）：_________

　　日期：

樣品合同 篇9

　　甲方（需求）：_____________________

　　乙方（供方）：_____________________

　　為了保護甲乙雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、政府采購有關規定以及本次采購項目的相關文件，按照甲方的要求和乙方的承諾，在平等互利、友好協商的基礎上達成一致意見，同意簽定本合同，共同信守。

　　一、有關事項約定如下：

　　二、質量標準：

　　1、乙方提供符合上述品牌、規格型號、數量要求的合格、正規渠道的全新貨物，并符合國家規定的相關標準和要求；

　　2、所有貨物質量應符合國家質檢部門及生產廠商的質量要求，乙方必須提供完整的'質量合格證、說明書、維修保養手冊及其它配套的技術資料。

　　三、質量保證

　　1、所有貨物參照國家《消費者權益保護法》、《產品質量法》及相關規定執行；

　　2、乙方所供貨物的數量、質量或規格與相關文件要求不符或證實有缺陷，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方必須免費更換有缺陷的全部貨物或部件。

　　四、服務要求

　　1、項目驗收合格后，所有貨物實行三包，并執行業相關規定；

　　2、對每位用戶提供優質的售后服務，定期上門維護所供貨物。內容包括免費檢修、保養、設計、安裝，及時掌握其所供貨物使用情況，以便進行有效的服務和管理；

　　3、乙方提供每天8小時的電話服務；貨物出現問題乙方需6個小時之內趕到現場維修。

　　4、售后服務聯系人：______________聯系電話：______________

　　五、貨物安裝及運輸：

　　乙方負責在 年 月 日前將所有康復理療及康復醫療設備安裝到位，并承擔所有設備及材料的運輸、裝卸、安裝。

　　六、驗收方式：

　　乙方安裝調試正常后，由甲方組織專家人員進行驗收。

　　七、驗收標準：

　　按相關文件要求及本合同規定的貨物型號、數量、技術參數、行業標準、廠家質量標準和國家相關標準進行驗收。

　　八、貨款支付：

　　甲方對設備安裝調試驗收合格后，在30個工作日內一次性支付總貨款的95%，金額元，剩余的5%，金額元，半年內一次性付清。

　　九、履約保證金：

　　乙方的合同保證金在本合同簽定后自動全額轉為乙方的履約保證金。

　　十、違約責任：

　　1、合同簽定后，乙方未能按時交貨并達到驗收標準，須向甲方交納違約金（違約金=合同總金額×1%×逾期天數），逾期交貨超過30天，則視為乙方單反違約解除合同；

　　2、在質保期內，乙方未按合同規定履行質量保證或售后服務承諾，則視為乙方違約；

　　3、違約方承擔合同金額5%以內的經濟責任。

　　十一、合同條款的變更

　　甲乙雙方在合同執行過程中需要對合同條款進行變更，由甲乙雙方共同協商并達成一致意見，報送區財政局、區醫療器械管理中心審定后，再簽定補充合同。

　　十二、解決合同糾紛的方式：

　　協商—調解—仲裁。

　　十三、其他約定事項：

　　無。

　　十四、甲乙雙方按本合同格式簽訂，具體條款內容可按貨物種類、性質、特點進一步約定和具體化。

　　十五、本合同一式三份經甲方、乙方雙方簽字蓋章之日起生效，均具有同等法律效力。甲方、乙方、衛生局醫療器械監管科各存一份。

　　甲方：_____________________乙方：_____________________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

樣品合同 篇10

　　需貨方：供貨方：

　　甲乙雙方本著以誠為本、互惠互利的原則，經雙方協商一致，根據《中華人民共和國民法典》的規定，訂立合同如下：

　　第一條、產品使用項目：

　　第二條、產品：

　　第三條、供貨日期：從________年____月____日起至本工程竣工完成日止。期間送貨以甲方通知為準。

　　第四條、質量要求：乙方在甲方用貨前提供貨物樣品，由乙方提供產品合格證，并提供檢測報告給甲方存檔，乙方供給甲方同樣質量的產品。乙方必須保證原材料為合格產品。

　　第五條、貨款及費用等付款及結算辦法：

　　1、交貨方式：所有貨物由乙方送往甲乙雙方共同約定的交貨地點，所需運輸費用由乙方承擔，并由甲方負責卸車。

　　2、交貨地點：

　　3、結算方式：

　　第六條經濟責任

　　乙方應負的經濟責任

　　1、產品品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責包退、包換。由于上述原因延誤交貨時間，每逾期____日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向需方償付逾期交貨的違約金。

　　2、乙方示按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。

　　甲方應負的經濟責任

　　1、乙方供貨無誤的前提下，如甲方中途退貨或使用其它同類產品，甲方應賠償本合同總金額5%給共方作為違約金。

　　2、甲方如未按規定日期向供方付款，每延期一天，應按延期付款總額每日百分之一計算付給乙方，作為延期罰金。

　　第七條產品價格如須調整，必須經雙方協商后方能變更。

　　第八條如甲方須變更產品品種、規格、質量、包裝時，應提前天與供方協商。

　　第九條本合同所訂一切條款，任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同的一方賠償一切損失。

　　第十條任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方同意后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。

　　第十一條本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，如協商不成，甲乙雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

　　第十二條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

　　第十三條本合同在執行期間，如有未盡事宜，由甲乙雙方協商另行簽訂補充協議，補充協議與本合同有同等效力。

　　第十四條本合同一式貳份，由甲、乙雙方各執壹份。

　　甲方：經辦人：電話：開戶銀行：賬號：________年____月____日

　　乙方：負責人：電話：開戶銀行：賬號：________年____月____日