公司地質(zhì)勘探協(xié)議（精選3篇）

公司地質(zhì)勘探協(xié)議 篇1

　　甲方：________

　　乙方：________

　　甲方委托乙方承擔(dān)______市______快速路之西部快速路____標(biāo)段監(jiān)測項目 地質(zhì)鉆孔工作。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建設(shè)工程勘察設(shè)計合同條例》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)共同協(xié)商達(dá)成以下勞務(wù)協(xié)議，以茲共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：________________

　　1.2 工程地點：________________施工現(xiàn)場

　　第二條 鉆孔方式及內(nèi)容

　　鉆孔方式及內(nèi)容： 鉆直徑110mm孔埋設(shè)測斜管

　　第三條 工期要求

　　本工程工期共計10天：

　　由______年____月____日至______年____月____日。

　　第四條 工程質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)

　　滿足測斜管安放及相應(yīng)后期監(jiān)測任務(wù)的操作，保證測斜管安裝符合相關(guān)規(guī)范要求。

　　第五條 收費標(biāo)準(zhǔn)及付費方式

　　5.1 合同價格：60元/m

　　5.2 付費方式：現(xiàn)金支付

　　5.3 乙方必須在甲方支付完工程款之后，為甲方出具正式勞務(wù)公司發(fā)票。

　　第六條 安全生產(chǎn)管理和責(zé)任要求

　　6.1 根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙方簽訂的 工程勘察安全協(xié)議;

　　6.2 乙方制定安全防治措施及預(yù)案，設(shè)置專門安全人員，避免發(fā)生安全事故，一旦發(fā)生安全事故后乙方在第一時間通知甲方，乙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在事故發(fā)生后在第一時間趕到現(xiàn)場處理事故;

　　6.3 一旦發(fā)生安全事故，乙方要對由此產(chǎn)生的損失進(jìn)行全額賠償。同時甲方責(zé)令乙方停工整頓直至清退出場。

　　第七條 環(huán)境管理責(zé)任要求

　　根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，乙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行雙方簽訂的工程勘察環(huán)境管理協(xié)議，做好環(huán)境管理。

　　第八條 甲方、乙方責(zé)任

　　8.1 甲方責(zé)任

　　8.1.1負(fù)責(zé)協(xié)助協(xié)調(diào)乙方施工過程中與主承包單位各個有關(guān)部門的關(guān)系，保證施工順利進(jìn)行。

　　8.1.2甲方現(xiàn)場技術(shù)人員和鉆探質(zhì)量監(jiān)管人員對乙方現(xiàn)場的安全、質(zhì)量、文明施工和環(huán)保等方面工作進(jìn)行交底，有權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符要求或乙方人員違規(guī)操作、存在質(zhì)量、安全隱患時，有權(quán)立即責(zé)令乙方停止施工進(jìn)行整改，整改合格后，經(jīng)甲方同意方能復(fù)工。

　　8.1.3按照協(xié)議規(guī)定按期支付鉆孔勞務(wù)費用。

　　8.2 乙方責(zé)任

　　8.2.1乙方應(yīng)按國家技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和甲方的技術(shù)要求進(jìn)行工程鉆孔，按本協(xié)議規(guī)定的時間提交質(zhì)量合格的監(jiān)測點位，并對其負(fù)責(zé)。

　　8.2.2服從甲方現(xiàn)場人員安排，在指定的位置施工。按甲方技術(shù)要求進(jìn)行施工。

　　8.2.3嚴(yán)格按《鉆探、靜力觸探、室內(nèi)試驗技術(shù)質(zhì)量要求》及勘探任務(wù)書要求進(jìn)行工作。

　　8.2.4作好工地安全、保衛(wèi)工作，對施工人員、設(shè)備的安全負(fù)責(zé)，對施工人員及施工場地的治安保衛(wèi)工作負(fù)責(zé)。

　　8.2.5加強施工進(jìn)度管理，按時完成施工任務(wù)，在接到甲方現(xiàn)場人員通知后5天內(nèi)設(shè)備人員必須進(jìn)場。

　　8.2.6乙方派遣的地質(zhì)技術(shù)人員技術(shù)水平及工作能力必須滿足甲方的要求，并及時到地質(zhì)勘探項目進(jìn)行地質(zhì)工作。

　　8.2.7建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，乙方對在勘探過程中造成的一切設(shè)備、車輛、人身、各類(地上或地下)管線等安全責(zé)任事故，負(fù)全部責(zé)任。特別在試坑挖掘過程中，一定配齊人員和安全設(shè)備，做好防護措施，確保人員人身安全，出現(xiàn)安全責(zé)任事故，乙方負(fù)全部責(zé)任。

　　8.2.8乙方對所有承擔(dān)的勘探不得轉(zhuǎn)包、分包。如發(fā)生技術(shù)水平及能力所無力承擔(dān)的勘探工作，須提前15天向甲方以書面形式報告。甲方有權(quán)在總費用中扣除無力承擔(dān)部分，另行委托其他單位,外委發(fā)生的費用大于本合同的費用,超出的部分由乙方承擔(dān)。如不然造成甲方工期拖延及經(jīng)濟損失乙方需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　8.2.9乙方不按投標(biāo)承諾內(nèi)容及時向施工現(xiàn)場派駐合格足夠的技術(shù)人員和設(shè)備，以至影響甲方工期，經(jīng)甲方口頭要求后，并在甲方正式開工通知下達(dá)7天內(nèi)仍未到位，甲方有權(quán)單方解除合同，另行委托其他單位，由此造成的一切損失及責(zé)任由乙方承擔(dān)。

　　8.2.10乙方應(yīng)做好勘探場區(qū)環(huán)境保護工作，做到泥漿不亂流、不違反現(xiàn)場文明施工。撤場時應(yīng)回填鉆孔、清除垃圾和泥漿、恢復(fù)破壞的各類設(shè)施。勘探時應(yīng)給施鉆人員配齊合格的勞動保護用品、按安全操作規(guī)定進(jìn)行勘探操作。

　　第九條 違約責(zé)任

　　9.1 由于甲方未給乙方提供必要的工作條件而造成停、窩工或來回進(jìn)出場地，甲方應(yīng)付給乙方停、窩工費。

　　9.2 甲方未按合同規(guī)定時間(日期)撥付工程款，每超過 30 日，應(yīng)償付未支付工程款的 逾期違約金。

　　9.3 乙方未按甲方要求完成現(xiàn)場工作或技術(shù)工作，甲方有權(quán)將工作切割發(fā)包給其他單位，發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。

　　9.4 乙方因工作質(zhì)量低劣引起返工或造成工程損失，應(yīng)繼續(xù)完善工作，并根據(jù)造成的損失情況承擔(dān)經(jīng)濟和技術(shù)責(zé)任，甲方可視造成的損失大小，減少或不付工程費用。

　　9.5 乙方如工作錯誤造成工程重大質(zhì)量事故(例如：偷尺、偷芯等)，除免收受損失部分的工程費用外，還應(yīng)付與直接受損失部分工程費相等的賠償金。

　　9.6 由于乙方的責(zé)任延遲工期，每延遲一天，應(yīng)向甲方償付相當(dāng)于工程合同總價____的違約金。

　　9.7 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自撤離作業(yè)現(xiàn)場，甲方不支付乙方所完成的勘察費用，并永久取消乙方承接甲方工程勘察的資格。如因乙方擅自撤離作業(yè)現(xiàn)場給甲方造成損失時，甲方有權(quán)要求乙方進(jìn)行賠償。

　　第十條 糾紛的處理

　　本合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可以直接向甲方所在地人民法院起訴。

　　第十一條 其他約定事項所有勘探合同以補充合同為準(zhǔn)

　　本合同如有未盡事宜，需經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)定。補充協(xié)定與本合同具有同等效力。

　　第十二條 其他

　　12.1本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效,全部工程驗收后失效。

　　12.2本合同一式2份，甲方執(zhí)1份，乙方執(zhí)1份。

　　甲方：________(蓋章)

　　代表人：________ (簽字)

　　住所：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　銀行帳號：________

　　日期：______年____月____日

　　乙方：________ (蓋章)

　　代表人：________ (簽字)

　　住所：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　銀行帳號：________

　　日期：______年____月____日

公司地質(zhì)勘探協(xié)議 篇2

　　執(zhí)行和解協(xié)議書

　　執(zhí)行申請人：浙江某集團股份有限公司（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：黃某

　　住所地：象山縣丹東街道金聲路某號

　　被申請人： 某建材有限公司（以下簡稱乙方）

　　法定代表人：余某

　　住所地：奉化市錦屏街道南山北路某號

　　甲方訴乙方建設(shè)工程合同糾紛一案，業(yè)經(jīng)浙江省奉化市人民法院于20__年1月24日作出(20某)甬奉民一初字第某25號民事判決書，判決如下：一、被告某建材有限公司于本院判決生效后十日內(nèi)支付給原告浙江某集團股份有限公司建筑工程款（包括水電安裝款）6某599.5某元，并支付自20__年1月起按所欠款項為基數(shù)按2%月利息計算至本判決確定履行日止的相應(yīng)利息損失。二、駁回原告浙江某集團股份有限公司的其余訴訟請求。三、駁回反訴原告某建材有限公司的反訴訴訟請求。如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付延遲履行期間的債務(wù)利息。案件本訴受理費17254元、反訴受理費某7某元，合計18某27元，由原告江某集團股份有限公司8540元負(fù)擔(dān)，被告某建材有限公司9787元負(fù)擔(dān)。因乙方未履行生效判決書確定的義務(wù)，甲方于X年X月XX日向浙江省奉化市人民法院申請強制執(zhí)行。現(xiàn)在浙江省奉化市人民法院的主待下，雙方當(dāng)事人達(dá)成如下執(zhí)行和解協(xié)議：

　　一、判決書所確定的乙方應(yīng)支付甲方的執(zhí)行款總額為人民幣     元（大寫：                    ），乙方對判決書確定的該給付款項義務(wù)不持異議。

　　二、為提高本案執(zhí)行效率，甲、乙雙方約定：

　　1、乙方名下所有的位于                                  處的廠房由甲方租用，乙方應(yīng)于本協(xié)議簽訂、生效次日起15個工作日內(nèi)撤出該廠房。

　　2、第1條所稱“廠房”面積為        ，土地使用證字號為              ，房權(quán)證字號為            。

　　某、甲方租用該廠房的費用按照人民幣     （大寫：      整）元/月進(jìn)行計算。水、電費等甲方生產(chǎn)經(jīng)營的其他合理費用另行結(jié)算。未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行調(diào)整費用標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、甲方有權(quán)根據(jù)實際需要對該廠房進(jìn)行改裝，但不得改變廠房承重結(jié)構(gòu)。

　　5、甲方有權(quán)將該廠房轉(zhuǎn)租第三人，但應(yīng)提前7個工作日書面通知乙方。轉(zhuǎn)租的租金由甲方收取，乙方不得干涉甲方收取租金或者擾亂次承租人正常使用該廠房。

　　6、甲方應(yīng)向乙方支付的廠房租用費從本協(xié)議第一條確認(rèn)的執(zhí)行款中抵扣，直至執(zhí)行款結(jié)清。雙方每季度最后五個工作日內(nèi)對已支付租用費及執(zhí)行款余額進(jìn)行一次書面確認(rèn)。

　　7、乙方保證在本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間不對該廠房設(shè)定抵押或其他任何形式的權(quán)利負(fù)擔(dān)。

　　8、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間，若該廠房被人民法院等任何行政、司法機關(guān)依法查封或強制拍賣，本協(xié)議即失效，甲方可書面通知乙方向甲方結(jié)清執(zhí)行款余額，并賠償由此給甲方或者次承租人造成的一切經(jīng)濟損失。乙方應(yīng)自收到該通知5個工作日內(nèi)付清執(zhí)行款余額。

　　9、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間，廠房墻面結(jié)構(gòu)或基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生損壞，乙方應(yīng)于15個工作日內(nèi)進(jìn)行修繕，費用由乙方承擔(dān)，若甲方對該損壞有過錯的，甲方也應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)部分修繕費用。

　　某、本執(zhí)行和解協(xié)議履行期間，乙方應(yīng)對該廠房投保財產(chǎn)綜合險，費用由甲方承擔(dān)；發(fā)生保險事故時，乙方應(yīng)及時全力進(jìn)行索賠，甲方應(yīng)積極予以配合。

　　11、本案執(zhí)行款作為廠房租用費全部用盡時：

　　（1）甲方有權(quán)書面通知乙方終止租用，并應(yīng)在15個工作日內(nèi)撤出該廠房，將廠房交還于乙方；

　　（2）若甲方繼續(xù)租用，應(yīng)于某個工作日內(nèi)書面通知乙方該意向，乙方應(yīng)自收到通知某個工作日內(nèi)與甲方另行簽訂廠房租賃合同；

　　（某）甲方對該廠房有優(yōu)先承租權(quán)，未經(jīng)甲方書面確認(rèn)放棄優(yōu)先承租權(quán)，乙方不得擅自將該廠房出租給其他第三人。

　　12、其他：

　　三、違約責(zé)任

　　任何一方違約，均應(yīng)向守約方支付本協(xié)議第一條所確認(rèn)的執(zhí)行款總額的某%違約金，并向守約方賠償由此造成的一切經(jīng)濟損失。

　　四、本協(xié)議書一式五份，自簽字、蓋章時生效。甲方、乙方各執(zhí)二份，交人民法院一份。

　　甲方（蓋章）：                             乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：                         法定代表人（簽字）：

　　時間：                                    時間：            

公司地質(zhì)勘探協(xié)議 篇3

　　甲方：

　　住所：

　　郵編：

　　乙方：__________________

　　性別：______

　　出生時間：

　　身份證號碼：

　　戶口所在地：

　　現(xiàn)住址：

　　郵編：

　　乙方系甲方自__公司借用人員。根據(jù)甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就借用期間各自的權(quán)利、義務(wù)達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、乙方自______年____月_____日至______年____月____日被__公司派往甲方參加__項目的管理工作。

　　二、乙方在甲方借用期間，須遵守甲方的勞動紀(jì)律和各項規(guī)章制度，服從甲方的管理、完成甲方交給的工作任務(wù)。乙方如有嚴(yán)重違紀(jì)行為，甲方可隨時解除本協(xié)議，并通知__公司，由該公司對乙方進(jìn)行處理。

　　三、甲方承擔(dān)乙方的工資，標(biāo)準(zhǔn)為_______元/月，每月___日支付上月工資。

　　四、乙方的各項社會保險費用，按國家規(guī)定由其勞動關(guān)系所在單位承擔(dān)。

　　五、甲乙任何一方若解除本協(xié)議，均須提前30日書面通知對方。否則應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兑粋�月工資的代通知金。

　　六、甲乙任何一方若終止本協(xié)議，應(yīng)于協(xié)議期滿前30日書面通知對方。否則，本協(xié)議自動延續(xù)一個周期。

　　七、因本協(xié)議的履行發(fā)生糾紛，雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　八、本協(xié)議簽字或蓋章生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　時間：______________