個(gè)人工傷答辯狀（精選3篇）

個(gè)人工傷答辯狀 篇1

　　答辯人：

　　住址：

　　代理人：

　　被答辯人：

　　住址：

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 一份嚴(yán)謹(jǐn)?shù)拿袷略V訟答辯狀，首先需要分清是否屬于法院主管，是否有需要寫民事訴訟答辯狀;

　　其次是弄清楚受理法院的管轄;

　　再有就是檢查訴訟主體是否遺漏，是否有誤;

　　此外還應(yīng)該注意起訴期限和訴訟時(shí)效的問題。

　　在明顯存在上述問題時(shí)，不要急于答辯，答辯時(shí)在答辯中明確提出異議，往往能事半功倍，即可令對方“敗訴”。

　　答辯人就自己與被答辯人(以下簡稱原告)勞動爭議糾紛一案，現(xiàn)答辯如下：

　　答辯事項(xiàng)：答辯人請求人民法院依法駁回原告不合理且不合法的訴訟請求。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 制作民事答辯狀時(shí)，應(yīng)當(dāng)圍繞原告在民事起訴狀中敘述的事實(shí)和理由進(jìn)行。

　　答辯人有權(quán)否認(rèn)對自己不利的“不能成立的”和“無證據(jù)證明的”事實(shí)。

　　進(jìn)而有取舍地闡述對自己有利的，及對方當(dāng)事人沒有提及的事實(shí)，特別在一些雙方當(dāng)事人存在“混合過錯”或都有違約行為的案件，答辯人更應(yīng)當(dāng)注意如何“承認(rèn)”、如何“反駁”及如何“確立”自己的觀點(diǎn)。

　　從而達(dá)到以自己的“事實(shí)和理由”和對方的“事實(shí)和理由”相抗衡。

　　事實(shí)與理由：

　　一、答辯人與原告之間存在勞動關(guān)系，答辯人所患的煤工塵肺二期、輕度肺功能損傷病亦是原告處發(fā)生的工傷。

　　答辯人提供的《職業(yè)病診斷證明書》、《認(rèn)定工傷決定書》、工傷管理保險(xiǎn)服務(wù)中心的《工傷保險(xiǎn)證明》、《______縣勞動爭議仲裁委員會裁決書》等證據(jù)，可以證實(shí)答辯人與原告之間于______年______月到______年______月存在勞動勞動關(guān)系。

　　另答辯人提供的《職業(yè)病診斷證明書》、《認(rèn)定工傷決定書》、《勞動能力鑒定結(jié)論書》等證據(jù)，亦可以證明答辯人所患的煤工塵肺二期、輕度肺功能損傷病，是原告處工作期間發(fā)生的工傷傷殘四級的事實(shí)。

　　二、答辯人在原告處發(fā)生的工傷，原告理應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的工傷賠償責(zé)任。

　　答辯人自______年______月到______年______月，一直在原告的煤礦挖煤。

　　在答辯人在職期間，原告從未依法為答辯人建立健康檔案。

　　也未為答辯人進(jìn)行任何入職身體檢查。

　　當(dāng)?shù)V方進(jìn)行體檢時(shí)，發(fā)現(xiàn)答辯人有嚴(yán)重煤工塵肺病后，并沒有為答辯人辦理工傷理賠的情形下，對答辯人進(jìn)行辭退，嚴(yán)重觸犯法律。

　　答辯人的工傷認(rèn)定及勞動能力鑒定均符合規(guī)定，原告未在法定期限內(nèi)對前述認(rèn)定及鑒定提出異議，貴院應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)部門依法做出的鑒定結(jié)果，判令原告支付答辯人相關(guān)工傷賠償費(fèi)用。

　　三、答辯人的相關(guān)工傷賠償數(shù)額應(yīng)按如下方式計(jì)算

　　1、答辯人的職工人平均工資應(yīng)按______元計(jì)算。

　　因原告在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未提供答辯人工資單，根據(jù)貴院民一庭對______煤礦李______民事判決中已認(rèn)定______市職工人平均工資為______元，為維護(hù)法院判決的權(quán)威性，本案亦應(yīng)該按______元的職工平均工資為基數(shù)計(jì)算工傷賠償標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、答辯人工傷賠償數(shù)額按《工傷保險(xiǎn)條例》第三十五條規(guī)定，職工因工致殘被鑒定為四級傷殘的，傷殘補(bǔ)償金為21個(gè)月的本人工資。

　　另根據(jù)《______省農(nóng)民工參加工傷保險(xiǎn)暫行辦法》第九條規(guī)定，一次性享受工傷保險(xiǎn)長期待遇的標(biāo)準(zhǔn)按照工傷發(fā)生之日或職業(yè)病診斷之日的年齡、傷殘等級及本人月平均工資核定，50周歲以上傷殘等級四級的為96個(gè)月。

　　因此答辯人應(yīng)獲得的工傷賠償為117個(gè)月_________元/月=______元。

　　綜上，答辯人認(rèn)為，答辯人在原告處工作數(shù)年，并已認(rèn)定為工傷，答辯人理應(yīng)享受國家《工傷保險(xiǎn)條例》所規(guī)定的工傷待遇。

　　而被告拒絕支付答辯人工傷待遇是于法于情于理都不符的。

　　為此，答辯人向貴院提出答辯的同時(shí)，請求貴院裁決原告按工傷待遇支付答辯人一次性享受工傷保險(xiǎn)長期待遇等費(fèi)用共______元，以維護(hù)答辯人的合法權(quán)益。

　　此致

　　______縣人民法院

　　答辯人：________________

　　______年______月______日

　　風(fēng)險(xiǎn)提示： 在答辯時(shí)，答辯人(被告)對自己所提出的主張負(fù)有舉證責(zé)任。

　　注意，列書證，要附上原件或復(fù)制件，如系摘錄或抄件，要如實(shí)反映原件本意，切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;

　　列舉物證，要寫明什么樣的物品，在什么地方由誰保存著;

　　列舉證人，要寫明證人的姓名、住址，他能證明什么問題等。

　　另外，證據(jù)和證據(jù)來源，雖然法律規(guī)定必須提交，但提交時(shí)的說明應(yīng)能簡就簡，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏，在庭審辯論中占據(jù)主動。

　　附：答辯書副本_____份;

　　證據(jù)材料______份。

　　!~~

個(gè)人工傷答辯狀 篇2

　　答辯人：______________，女，年月日生，戶籍地：_________________身份證號碼：_________________

　　答辯人因與上訴人_____離婚糾紛一案，提出如下答辯意見：_________________

　　一、上訴人的上訴請求沒有事實(shí)和法律依據(jù)，應(yīng)予駁回。

　　(一)上訴請求1應(yīng)予駁回。

　　(二)上訴請求2應(yīng)予駁回。

　　(三)上訴請求3應(yīng)予駁回。

　　(四)上訴請求4應(yīng)予駁回。

　　二、下列財(cái)產(chǎn)，一審不予處理或錯誤認(rèn)定為夫妻共同財(cái)產(chǎn)，請求中院予以糾正。

　　1、被上訴人用于購買_____房產(chǎn)的_____萬元婚前存款;

　　2、_____房產(chǎn)裝修款_____元;

　　3、_____汽車;

　　4、上訴人貸款炒股轉(zhuǎn)走的現(xiàn)金_____元。

　　三、由于時(shí)間變化，夫妻共同財(cái)產(chǎn)和債務(wù)已經(jīng)發(fā)生變化，列舉如下：_________________

　　1、_____房產(chǎn)貸款，現(xiàn)貸款余額本金是_____元，利息是_____元，罰息是_____元，訴訟費(fèi)預(yù)計(jì)支出是_____元，合計(jì)此套房產(chǎn)負(fù)債為_____元;

　　2、_____銀行貸款，現(xiàn)本息余額是_____元。

　　四、根據(jù)事實(shí)，請求中級法院依據(jù)事實(shí)和法律，作出如下認(rèn)定：_________________(按一審判決書的認(rèn)定順序)

　　1、認(rèn)定被上訴人的婚前財(cái)產(chǎn)為_____房產(chǎn)一套和現(xiàn)金人民幣_____萬元;(判決書第_____頁第_____行，維持一審認(rèn)定)

　　2、認(rèn)定_____房產(chǎn)系上訴人出售_____房產(chǎn)的房款所購買;(判決書第_____頁倒數(shù)第_____行，維持一審認(rèn)定)

　　3、認(rèn)定被上訴人出資婚前存款_____萬元購買_____房產(chǎn);(依據(jù)證據(jù)，重新認(rèn)定)

　　4、認(rèn)定被上訴人用出售_____房產(chǎn)的房款裝修_____房產(chǎn);(依據(jù)證據(jù)，重新認(rèn)定)

　　5、認(rèn)定上訴人非法轉(zhuǎn)移現(xiàn)金_____元;(判決書第_____頁第_____行，依據(jù)司法解釋，重新認(rèn)定)

　　6、其余認(rèn)定不變。

　　綜上所述，上訴人的請求沒有事實(shí)和法律依據(jù)，應(yīng)予駁回。

　　一審有關(guān)事實(shí)認(rèn)定錯誤，處理不當(dāng)，應(yīng)予糾正。

　　請求中院查明事實(shí)，作出正確的判決。

　　此致

　　_____市人民法院

　　答辯人：_________________

個(gè)人工傷答辯狀 篇3

　　答辯人：_____________

　　住所地：________________

　　法定代表人：_________________王某，該公司經(jīng)理

　　被答辯人：__________________

　　住所地：__________________

　　法定代表人：_________________劉某，該公司經(jīng)理

　　被答辯人訴答辯人建設(shè)施工合同糾紛案，貴院已經(jīng)受理，現(xiàn)答辯人根據(jù)事實(shí)和法律答辯如下：_________________

　　一、關(guān)于“判令答辯人支付工程款余額_______________元，并承擔(dān)銀行同期貸款利息”之訴訟請求，于法無據(jù)，應(yīng)予駁回。

　　根據(jù)20__年8月16日答辯人與被答辯人簽訂的《建設(shè)工程施工合同》第一部第五條“合同價(jià)款暫定價(jià)_______________元（以決算為準(zhǔn)）文明工地施工費(fèi)：______________元”及第三部分專用條款第23.2“本合同價(jià)款采用可調(diào)價(jià)格方式確定。（2）采用可調(diào)價(jià)格合同，合同價(jià)款調(diào)整方法：_________________工程結(jié)算時(shí)，按20__年8月26日協(xié)議條款及雙方承諾方式另行結(jié)算。”之約定，答辯人付款的依據(jù)應(yīng)是雙方的結(jié)算的合同價(jià)款，但雙方至今尚未進(jìn)行結(jié)算。

　　其次，20__年6月13日，由答辯人和被答辯人共同委托咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站進(jìn)行決算，20__年10月16日，咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站出具了《工程決算書》。但20__年3月24日，咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費(fèi)用。并建議雙方通過合同仲裁或司法程序解決該工程結(jié)算問題。至此雙方委托第三方?jīng)Q算仍無結(jié)果。

　　綜上，至今為止，雙方未進(jìn)行結(jié)算，委托第三方?jīng)Q算亦無結(jié)果。因此在本案工程總價(jià)款尚未確定之前，被答辯人請求答辯人支付工程款余額_____________15元尚無依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。

　　另，“并承擔(dān)銀行同期貸款利息；”之訴訟請求，并不是具體的數(shù)額，因不符合《民事訴訟法》第一百零八條“起訴必須符合下列條件：_________________（三）有具體的訴訟請求和事實(shí)、理由”之規(guī)定，依法應(yīng)予駁回。

　　二、關(guān)于“判令答辯人賠償損失_________________”之訴訟請求，因無事實(shí)和法律依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。

　　被答辯人訴稱“二是因答辯人不按照工程進(jìn)度付款，致使工期延誤一年半，造成被答辯人遭受工程管理費(fèi)用損失2900400元，機(jī)械租賃費(fèi)用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費(fèi)用損失2269555元”的邏輯是，造成其_______________元損失的原因是答辯人不按照工程進(jìn)度付款，致使工期延誤一年半。

　　那么答辯人是否按照工程進(jìn)度及時(shí)付款呢，根據(jù)20__年8月16日《建設(shè)工程施工合同》“第三部分專用條款26、工程款（進(jìn)度款）支付。雙方約定的工程款（進(jìn)度款）支付的方式和時(shí)間：_________________按月進(jìn)度款的80%支付，工程竣工驗(yàn)收后付至總價(jià)款的80%，除5%的保修金外，交工后30日內(nèi)付清。”之約定，答辯人支付進(jìn)度款的時(shí)間點(diǎn)為兩個(gè)，一是按月進(jìn)度款的80%支付；二是工程竣工驗(yàn)收后付至總價(jià)款的80%。答辯人是否違約答辯如下：_________________

　　首先：_________________是否按月進(jìn)度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。

　　在本案中，被答辯人從施工到竣工驗(yàn)收結(jié)束時(shí)，從未給答辯人報(bào)送工程進(jìn)度，答辯人只能根據(jù)被答辯人的要求及時(shí)足額支付工程進(jìn)度款。根據(jù)20__年8月16日《建設(shè)工程施工合同》第二部分通用條款第9.1條“承包人按專用條款約定的內(nèi)容和時(shí)間完成以下工作：_________________（2）向工程師提供年、季、月度計(jì)劃及相應(yīng)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表”、第9.2條“承包人未能履行9.1款各項(xiàng)義務(wù)，造成發(fā)包人損失的，承包人賠償發(fā)包人有關(guān)損失”及第三部分專用條款第9.1條“承包人應(yīng)按約定時(shí)間和要求完成以下工作：_________________（2）應(yīng)提供計(jì)劃、報(bào)表的名稱及完成時(shí)間：_________________每月25日向建設(shè)單位、監(jiān)理單位報(bào)送當(dāng)月完成工程量報(bào)表和下月進(jìn)度計(jì)劃報(bào)表”、第25.1條“承包人向工程師提交已完工程量報(bào)告的時(shí)間：_________________承包人每月25日前提交完成工程量（形象進(jìn)度）的報(bào)告”之約定，因被答辯人從未給發(fā)包方答辯人報(bào)送過任何完成工程量的報(bào)告，因此，是否按月進(jìn)度款的80%支付，答辯人不存在違約情形。

　　其次，關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的付款行為，答辯人并未違約。

　　即使按照被答辯人認(rèn)為的工程總價(jià)款_________________元的80%計(jì)算，應(yīng)是_______________元。根據(jù)20__年6月11日至20__年4月30日《王城國際工程款明細(xì)單》共付款_____________元，加上20__年10月28日付款50萬元、20__年1月22日付款5千元和20__年2月11日付款5萬元共計(jì)_____________元。因此答辯人在20__年4月底竣工時(shí)，已經(jīng)支付了工程總價(jià)款的86.62%。更何況根據(jù)答辯人的決算，工程總造價(jià)應(yīng)為_____________元，答辯人已經(jīng)超額支付了工程款。因此關(guān)于工程竣工驗(yàn)收的付款行為，答辯人并未違約。

　　第三、既使因?yàn)榇疝q人不按照工程進(jìn)度付款，致使工期延誤一年半，那么是否造成被答辯人遭受工程管理費(fèi)用損失_____________元，機(jī)械租賃費(fèi)用損失_______________元，架管、扣件、絲桿等材料費(fèi)用損失_______________，應(yīng)由答辯人舉證證明，并在法庭審理中有待進(jìn)一步查證。

　　綜上，支付工程進(jìn)度款答辯人并未違約，被答辯人的該項(xiàng)訴訟請求因?yàn)槭聦?shí)依據(jù)，依法應(yīng)予駁回。

　　值得提醒的是，答辯人已經(jīng)支付被答辯人工程款共計(jì)_____________元，而根據(jù)答辯人的決算，工程總造價(jià)應(yīng)為_______________元，答辯人已經(jīng)超額支付了工程款_______________元。

　　三、關(guān)于“判令答辯人支付違約金_______________元”訴訟請求，因答辯人現(xiàn)在已不存在違約事實(shí)，因此該項(xiàng)訴請應(yīng)予駁回。

　　此違約金的計(jì)算應(yīng)是根據(jù)20__年6月11日在任某主持下達(dá)成的《協(xié)議書》第三條“在該站決算結(jié)論后三日內(nèi)甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應(yīng)付未付的百分之零點(diǎn)五向乙方支付違約金；決算結(jié)果若甲方付超，乙方應(yīng)當(dāng)在三日內(nèi)向甲方退還多付的款項(xiàng)，逾期未付清的，按應(yīng)退未退的百分之零點(diǎn)五向甲方支付違約金。”之約定，應(yīng)付未付款為45609元。

　　但20__年3月24日，咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站撤銷了20__年10月16日公布的該工程決算書，并退回其支付的工程決算費(fèi)用。因此，咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站至今仍無據(jù)算結(jié)論。

　　故20__年6月11日《協(xié)議書》第三條“在該站決算結(jié)論后三日內(nèi)甲方付清乙方其余工程款。逾期未付清的，按應(yīng)付未付的百分之零點(diǎn)五向乙方支付違約金；”的約定，因該站至今尚無決算結(jié)論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實(shí)。

　　綜上，因咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站至今尚無決算結(jié)論，答辯人不存在“逾期未付清”的違約事實(shí)，“判令答辯人支付違約金45609元；”訴訟請求無事實(shí)依據(jù)，該項(xiàng)訴訟請求應(yīng)予駁回。

　　四、關(guān)于“判令答辯人支付消防工程管理費(fèi)980000元”訴訟請求，因與事實(shí)不符，依法應(yīng)予駁回。

　　第一、根據(jù)被答辯人“另，定額站對王城國際工程決算未計(jì)入消防工程管理費(fèi)980000元和打樁租用發(fā)電機(jī)費(fèi)用230000元，這兩項(xiàng)費(fèi)用也應(yīng)由答辯人承擔(dān)。”之訴稱，此項(xiàng)訴訟請求與第一項(xiàng)訴訟請求存在邏輯上的沖突。

　　首先，如果被答辯人嚴(yán)格按照20__年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容執(zhí)行，那么定額站的決算結(jié)果即使并未計(jì)入消防工程管理費(fèi)980000元和打樁租用發(fā)電機(jī)費(fèi)用230000元，被答辯人亦應(yīng)按照定額站的決算結(jié)果執(zhí)行；

　　其次，如果被答辯人不按20__年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容執(zhí)行，那么定額站的決算結(jié)果亦不應(yīng)作為被答辯人計(jì)算工程余款的依據(jù)，即第一項(xiàng)訴訟請求“判令答辯人支付工程款余額751929.15元，并承擔(dān)銀行同期貸款利息；”無任何決算依據(jù)，理應(yīng)予以駁回。

　　最后，在第一項(xiàng)訴訟請求與第四項(xiàng)訴訟請求之間，被答辯人只能二選其一，選擇第一項(xiàng)訴訟請求，則第四項(xiàng)訴訟請求順理成章應(yīng)被駁回，而第一項(xiàng)訴訟請求因咸陽市建設(shè)工程造價(jià)管理站至今尚無決算結(jié)論而無法認(rèn)定；選擇第四項(xiàng)訴訟請求，則表明被答辯人自己已經(jīng)不認(rèn)可20__年6月11日《協(xié)議書》內(nèi)容，被答辯人第一項(xiàng)訴訟請求因自相矛盾而無法認(rèn)定具體數(shù)額，況且第四項(xiàng)訴訟請求被答辯人應(yīng)舉證證明，并在審理中查明。

　　第二，消防工程是答辯人與其他公司簽訂的施工合同，是在被答辯人施工結(jié)束并撤離工地后才開始進(jìn)行的施工，在施消防工程工期間，被答辯人未進(jìn)行過任何配合工作，也不存在所謂的消防工程管理費(fèi)，所以該項(xiàng)訴請與事實(shí)不符，依法應(yīng)予駁回。

　　綜上，此項(xiàng)訴訟請求與第一項(xiàng)訴訟請求存在邏輯上的沖突，被答辯人只能二選其一，更何況消防工程是在被答辯人撤離工地后由其他公司施工的，因此該項(xiàng)訴訟請求依法應(yīng)予駁回。

　　五、關(guān)于“判令答辯人支付租用發(fā)電及費(fèi)用230000元”訴訟請求，因與事實(shí)不符，依法應(yīng)予駁回。

　　同上述第四項(xiàng)第一部分答辯。