定做合同范本(通用8篇)
定做合同范本 篇1
定作方:
承攬方:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品 價款或酬金 交貨數(shù)量及交貨期限
規(guī)格型號計量單位數(shù) 量
名或項目 單價總金額合計
二、定作方帶料
材料名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量質(zhì) 量提供日期消耗定額單 價總金額
三、質(zhì)量要求、技術標準
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結(jié)算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向人民法院起訴
十四、雙方協(xié)商的其它條款
定作方承攬方
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址:單位地址:
法定代表人: 法定代表人:
年月日 年月日
有效期限: 年月日至年月日
定做合同范本 篇2
承攬人:
定作人:
定作人委托承攬人制作——————,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條定作成品
1.定作成品名稱為:
2.定作成品規(guī)格為:
3.定作成品數(shù)量為:——,單位為:————
第二條定作成品質(zhì)量要求
定作成品的質(zhì)量要求為:——,
(定作物品,需封存樣品的,應寫明要由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收依據(jù)。)
第三條原材料的提供辦法、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、期限
1.承攬人提供原材料的數(shù)量為:——消耗定額為:——規(guī)格為:——
2.定作人對原材料檢驗期限是:——,承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款數(shù)或退貨。
3.原材料交付或提取日期的計算,參照合同第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙的提供辦法、期限
1.技術資料、圖紙由——一方提供。
2.提供方提供技術資料、圖紙的期限為:——————
3.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應及時通知定作人;定作人應在日/月內(nèi)回復,提出修改意見。承攬人在規(guī)定時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。
4.保密要求:————————(注意,承攬人對于承攬的工作,定作人是否要求保密,要明確約定。如果定作人要求保密,承攬人應嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料和復制品。)
第五條報酬
承攬人按合同有關要求交付全部定作物時,定作人付給承攬人價款(或酬金)——元。(若有國家或主管部門規(guī)定,則應按該規(guī)定執(zhí)行。)
第六條驗收標準和方法
1.驗收標準為本合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙、樣品。
2.驗收期限為:_________
①定作人應按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。
、隍炇涨,承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
3.保證期限為:_____________
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,由雙方協(xié)商保證期限。保證期內(nèi)發(fā)生問題,除定作人使用、保管不當原因而造成質(zhì)量問題以外,定作物成品由承攬人負責修復或退換。
4.雙方當事人對承攬的定作物和項目質(zhì)量,在檢驗中發(fā)生爭議時,可由________質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨時間和地點
1.交(提)定作物期限為:_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應在事先與對方達成協(xié)議。承攬人自備運輸工具交送定作物的,以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法,可以另行約定。)
2.交貨地點:______
第八條包裝
1.包裝定作物的材料:
2.包裝定作物的方式:
3.包裝定作物的標準與要求:
4.包裝定作物的費用由________一方負擔。
第九條運輸
1.本次定作承攬中,采用_____運輸方式。
2.本次定作承攬中的運輸費用由——————一方承擔。
第十條結(jié)算
1.定作人應在承攬人交付符合要求定作物的——日/月內(nèi),與承攬人結(jié)算。
2.定作人采用(寫明是現(xiàn)金結(jié)算,還是轉(zhuǎn)賬結(jié)算,還是銀行匯款結(jié)算)作為結(jié)算方式。
第十一條定金與預付款
1.承攬人要求定作人交付——元定金;定作人不履行合同,無權請求返還定金,承攬人不履行合同的,應雙倍返還定金。
2.定作人可向承攬人給付——元預付款。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款;定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余額的,定作人可以請求返還。
第十二條承攬人的違約責任
1.承攬人未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應按質(zhì)論價;定作人不同意利用的,承攬人應負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)修整或調(diào)換后,定作物仍不符合合同規(guī)定的,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
2.交貨時間到期,承攬人交付定作物數(shù)量少于合同規(guī)定,定作人仍然需要的,承攬人應照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的,定作人有權解除合同,由此造成的損失由承攬人賠償。
3.承攬人未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬人應向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
4.承攬人逾期交付定作物,應向定作人償付違約金——元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的——‰償付違約金。未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權暫不接收。
5.承攬人不能交付定作物,應向定作人償付不能交付定作物的價款總值的——%(一般為10%~30%)或酬金總額的______%(一般為20%~60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作人代保管時,承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養(yǎng)費等。
7.實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收入時,承攬人除按合同規(guī)定負責運到正確指定地點或接收人處,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8.由保管不善致使定作人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的,承攬人應向定作人償付定作人因此造成的損失。
9.承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物質(zhì)量的,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
第十三條定作人違約責任
1.定作人中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應賠償承攬人因此造成的損失。
2.定作人中途終止合同,定作人償付承攬人未履行部分價款總值的——%(一般為10%~30%)的違約金。
3.定作人未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的,沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的,承攬人有權解除合同,定作人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應償付承攬人停工待料的損失。
4.定作人逾期領取定作物,應支付違約金——元,應向承攬人支付保管費、保養(yǎng)費等。定作人逾期6個月不領取定作物的,承攬人有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管費、保養(yǎng)費后,退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養(yǎng)費時,定作人還應補償不足的部分;如定作物不能變賣,定作人應賠償承攬人的損失。
5.定作人逾期付款,應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的——一‰償付違約金。
6.定作人無故拒收定作物的,應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.定作人變更交付定作物地點或接收人時,要承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
1.在合同履行期內(nèi),由于不可抗力,致使原材料毀損、滅失的,定作人不對承攬人負賠償責任。
2.在合同履行期內(nèi),由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應采取積極措施,盡量減少損失。
3.在合同履行期之后,由于不可抗力,致使定作物毀損、滅失的,承攬人不能免除違約責任,除非是定作人遲延接受或無故拒收,此時,定作人應向承攬人承擔損害賠償責任。
第十五條爭議解決方式
履行本合同時,若當事人發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成,可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的,只能向人民法院起訴。)
第十六條合同的變更或解除
經(jīng)雙方當事人協(xié)商一致,本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份,定作人和承攬人各持一份。
定作人:(簽章)
定作人地址:
承攬人:(簽章)
承攬人地址:
簽訂日期:——年——月——日
定做合同范本 篇3
甲方:
住所:
電話:
乙方:
住所:
代表人:
電話:
甲方向乙方,定作下列木器家具,經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同,共同信守。
1.原料供應及檢驗:甲方供應,乙方完成定作的家具后,如有余料應退還給甲方,乙方應于甲方供料之日起 天內(nèi)完成檢驗工作,發(fā)現(xiàn)所供原料不符合要求應及時通知甲方更換。
2.規(guī)格標準:按圖紙式樣規(guī)格制作。
┏━━┯━━━━┯━━━━━┯━━┯━━┯━━┯━━━━┯━━━━┓
┃圖號│家具名稱│單位(個)│數(shù)量│單價│總價│油漆顏色│交貨日期┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┼────┼─────┼──┼──┼──┼────┼────┨
┃ │ │ │ │ │ │ │ ┃
┠──┴────┴─────┴──┴──┴──┴────┴────┨
┃以上共計加工費人民幣(大寫) ┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
3.質(zhì)量及技術標準:乙方應采用不低于其同行業(yè)的技術標準完成合同約定的工作任務。
4.交貨方式及檢驗方式:在乙方廠內(nèi)交貨,由甲方自提,甲方應于提貨當時進行檢驗,自收貨之日起 天內(nèi)未提出異議視為貨物符合合同約定的質(zhì)量標準。
5.付款辦法:甲方應于交提貨的同時向乙方支付貨款。
6.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時,應由違約者負賠償責任。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方:(蓋章) 代表人:
乙方:(蓋章) 代表人:
定做合同范本 篇4
合同編號:_________
定作人(甲方):_________
承攬人(乙方):_________
為維護甲、乙雙方當事人的合法權益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律、法規(guī)及有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
一、品名、用材、規(guī)格、數(shù)量、價款
(一)家具名稱:_________(由型號、基材、類別三部分組成)。
(二)甲方自定規(guī)格的家具,于_________年_________月_________日前將家具圖紙、樣品、技術資料等材料一式兩份,由雙方簽名或蓋章確認后作為合同附件。
二、支付方式
(一)定金:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,作為定金。
(二)預付款:甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元,作為預付款。
(三)第一次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元。
第二次付款:_________年_________月_________日付款人民幣_________元。
補充約定:_________。
(四)支付方式:『□支票』 『□轉(zhuǎn)帳』 『□現(xiàn)金』 『□其他』
三、家具交付期限、地點和方式、運費結(jié)算、運輸風險承擔及安裝
本合同所訂家具按以下第_________種方式交(提)貨:
(一)乙方于_________年_________月_________日將家具送到甲方指定地點_________區(qū)(縣)_________路_________弄_________號_________室。
(二)甲方于_________年_________月_________日到乙方指定地點_________自提家具。
(三)如無特別約定,由乙方負責安裝家具。
乙方送貨的,運費及運輸途中風險由乙方承擔;甲方自提的,運費及運輸途中風險由甲方承擔。但甲乙雙方有特別約定的除外。
四、甲方權利及義務
(一)甲方對乙方使用的材料具有檢驗權。
(二)甲方按照合同約定提供家具圖紙、樣品、技術要求等材料。
(三)甲方應協(xié)助乙方完成工作。
(四)甲方應及時接收家具,并進行檢驗。
(五)甲方應按照合同約定的時間、方式支付價款。
(六)在履行合同過程中,甲方有權對家具的質(zhì)量、數(shù)量等進行監(jiān)督檢驗,但不得妨礙乙方的正常工作。
五、乙方權利及義務
(一)乙方應及時對甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等的合理性進行確認。
(二)乙方應妥善保管甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等,并按照甲方的要求保守秘密,未經(jīng)甲方許可,不得留存復制品及技術資料。
(三)乙方交付家具時,應提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用說明書、“三包”憑證及發(fā)票等。
(四)如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的家具享有留置權。
(五)乙方應按照合同約定交付家具。
(六)未經(jīng)甲方同意,乙方不得將家具定作的主要工作交由第三人完成。
六、驗收
甲方應對家具的用材、數(shù)量、商標、規(guī)格、色澤等進行驗收,如有異議,及時提出。
七、家具的質(zhì)量要求、技術標準
(一)質(zhì)量標準:執(zhí)行 □國家/□地方/□企業(yè) 家具產(chǎn)品標準。
(二)安全標準:執(zhí)行gb18584-木家具中有害物質(zhì)限量標準。
(三)售后責任保證:執(zhí)行《上海家具行業(yè)產(chǎn)品“三包”責任規(guī)則》。
八、違約責任
(一)因乙方原因造成家具未達質(zhì)量標準,甲方有權要求乙方無償返工或更換,并承擔相應的違約責任;經(jīng)乙方返工或更換后,仍未達質(zhì)量標準的,甲方有權解除合同,乙方應賠償甲方相應損失。
(二)乙方交付家具數(shù)量不足,甲方有權要求乙方補齊并承擔相應的違約責任。
(三)乙方未經(jīng)甲方同意逾期交付家具的,應向甲方支付違約金,_________。
(四)甲方未經(jīng)乙方同意逾期付款的,應向乙方支付違約金,_________。
(五)_________。
(六)_________。
九、變更與解除
甲方中途變更或解除合同,應書面通知乙方。如給乙方造成損失的,應賠償相應損失。
十、不可抗力
(一)任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的,可免除相應責任。但遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
(二)遇有不可抗力的一方,應及時書面通知對方。
十一、爭議解決
發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;也可請求調(diào)解;或選擇下列方式第_________種方式解決:
1.提請上海仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院提請起訴。
十二、其他事項
十三、本合同一式_________份,甲、乙雙方各執(zhí)_________份。
定作人(甲方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
承攬人(乙方):_________
簽訂時間:_________年___月___日
定做合同范本 篇5
定作人 (甲方):
承攬人 (乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條 合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶 ,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。
第二條 合同期限
自本合同生效之日起至 20xx 年 12 月 30 日止。
第三條 加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內(nèi),生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條 加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條 雙方的權利與義務
1、本合同期限內(nèi),甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監(jiān)督乙方進行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等) 。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,乙方應全面配合。
第六條 驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條 違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條 其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
定做合同范本 篇6
供貨單位全稱: (以下簡稱甲方)
需方單位全稱:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《經(jīng)濟合同法》及有關條例規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本合同,并嚴格信守以下條款:
1、供貨日期:自合同簽訂日內(nèi)供貨。
2、產(chǎn)品質(zhì)量標準:
3、交貨地點:
4、合同有效期:自合同簽訂日起至付清全部工程款為止
5、結(jié)算方式:據(jù)實結(jié)算
6、付款單位名稱:付款方式: 期限:
7違約現(xiàn)任:
1、供方不能交貨,向需方償付未交貨部分貨款總值%的違約金;
2、需方中途退貨,向供方償付付退貨部分總%的違約金;
3、其余違約責任,按有關條例執(zhí)行。
8、其他補充事項:
9、梧合一式份,雙方各執(zhí)一份,副本一份,副本份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
定做合同范本 篇7
供方:_________(以下簡稱甲方)
需方:_________(以下簡稱乙方)
經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,特簽訂以下合同:
一、合同內(nèi)容:
1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h(cm)。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套(含附柜),椅子為_________元/張,_________個 _________書柜,為_________元/個?偨痤~:_________元。(備注按已有的規(guī)格、款式、尺寸、質(zhì)量現(xiàn)場量取后制作)。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。(注:用料、材質(zhì)、尺寸必須按乙方樣板,如果末按乙方樣板生產(chǎn),而導致教職工無法使用由甲方負責更換,并承擔相應的經(jīng)濟責任。)
四、加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。
在保修期內(nèi),因同一嚴重質(zhì)量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
(1)甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
(2)甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
(3)甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
(4)甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
(5)甲方逾期交付標的物,應當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
(6)甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
(1)乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
(2)乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
(3)乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
(4)超過合同規(guī)定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
(5)無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
(6)變更交付標的物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關機關證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________ 乙方:_________
地址:_________ 地址:_________
甲方代表:_________ 乙方代表:_________
電話號碼:_________ 電話號碼:_________
開戶銀行:_________ 開戶銀行:_________
銀行帳號:_________ 銀行帳號:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
定做合同范本 篇8
定作人(甲方):
承攬人(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、協(xié)商一致和誠實信用的原則,現(xiàn)就電瓶產(chǎn)品委托乙方加工制作的相關事宜,特簽訂本合同:
第一條合作內(nèi)容
加工定作內(nèi)容:就乙方目前生產(chǎn)的20多個品種的電瓶,甲方暫定在合同期限內(nèi)向乙方定做30萬支。
第二條合同期限
自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。
第三條加工定作方式
1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為:由甲方提供原材料,乙方進行加工制作,生產(chǎn)出成品后,向甲方交付產(chǎn)品,乙方收取加工勞務費。
2、在本合同期限內(nèi),生產(chǎn)原材料和成品的所有權均系甲方所有,乙方只具有收取勞務費的權利和義務。
3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協(xié)商確定。
第四條加工勞務費
乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。
第五條雙方的權利與義務
1、本合同期限內(nèi),甲方負責向乙方供應生產(chǎn)電瓶產(chǎn)品所
需的一切原材料,乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產(chǎn)品堆放,甲方對原材料享有所有權,甲方派專人就原材料簽收登記、保管,并按生產(chǎn)進度的需要發(fā)放原材料。
2、甲方有權監(jiān)督乙方進行加工制作,如發(fā)現(xiàn)存在不合格產(chǎn)品的,甲方可拒絕接收成品,并有權要求乙方承擔成本損失。
3、乙方應對生產(chǎn)的成品,分批次向甲方移交。
4、未經(jīng)甲方同意,乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉(zhuǎn)移、出售、贈與、擔保等)。
5、合同期間,非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產(chǎn)。
6、合同履行期間,乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。
7、如甲方認為有需要對生產(chǎn)的產(chǎn)品辦理質(zhì)押等手續(xù)的,乙方應全面配合。
第六條驗收標準
乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量應嚴格按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行乙方
下線的成品每天向甲方辦理移交。
第七條違約責任
1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產(chǎn)線上的半成品及未交付的成品,在此期間,如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。
2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產(chǎn)品的,則由乙方承擔損失賠償責任。
第八條其他
1、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同相沖突的,以補充協(xié)議為準。
2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效,在履行合同的過程中發(fā)生爭議的,可向合同履行地人民法院訴訟解決。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
時間: