承攬合同書（精選21篇）

承攬合同書 篇1

　　定作方：_______(簡稱甲方)

　　承攬方：_______(簡稱乙方)

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金(元)

　　金額：　仟　佰　拾　萬　仟　佰　拾　元　角　分　　　　　　　　　

　　1.產品的質量、包裝、加工方法：

　　2.原材料的提供以及規格、數量、質量：

　　3.履行的期限、地點和方式：

　　4.驗收標準和方法：

　　5.結算方式：

　　6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。

　　(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。

　　7.雙方約定的其它條款：

　　8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10.本合同一式___份，正本雙方各執____份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。

　　12.本合同簽訂日期：____年__月__日

　　定作方：_____　　　　　　　　　承攬方：_____

　　法定代表人：_____　　　　　　　法定代表人：____

　　開戶銀行：______　　　　　　　  開戶銀行：_____

　　帳號：_______　　　　　　　　    帳號：_______

　　____年__月__日

　　承攬合同模板

　　簽訂日期：________經甲乙雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　貨款共計人民幣(大寫)：

　　1.質量標準：___________

　　2.交貨(運輸)辦法及地點：________

　　3.質量檢驗及驗收辦法：_________

　　4.包裝要求及費用負擔：__________

　　5.結算辦法及期限：_____________

　　6.原材料供應辦法：____________

　　7.其他：_______________

　　違約責任：

　　第一點：甲方承擔

　　(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____

　　(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。

　　(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他___________

　　第二點：乙方承擔

　　(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)其他：____________

　　本合同一式___份。

　　有效期自____年__月__日到____年__月__日止

　　甲方：______

　　乙方：________

　　法定代表人：_______

　　電話：________

　　地址：________

　　開戶銀行：_____

　　帳號：________

承攬合同書 篇2

　　合同編號：_________

　　定作方：_________

　　承攬方：_________

　　一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注

　　_______________________________________________________________.

　　二、項目的內容及質量技術要求

　　_______________________________________________________________.

　　三、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　_______________________________________________________________.

　　四、驗收標準、方法和期限

　　_______________________________________________________________.

　　五、結算方式及期限

　　_______________________________________________________________.

　　六、違約責任

　　_______________________________________________________________.

　　七、解決合同糾紛的方式

　　_______________________________________________________________.

　　八、雙方協商的其它條款

　　_______________________________________________________________.

　　定作方(蓋章)：_________　　　　　　　承攬方(蓋章)：_________

　　代表人(簽字)：_________　　　　　　　代表人(簽字)：_________

　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同書 篇3

　　合同編號：_____________

　　定作人：____________

　　簽訂地點：_____________

　　承攬人：_____________

　　簽訂時間：____年__月__日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限

　　-----------------------------------------------------------------------

　　項目名稱及內容　 計量單位　數量　 工作量(工時)

　　報酬

　　單價　金額

　　交付期限

　　-----------------------------------------------------------------------

　　-----------------------------------------------------------------------

　　-----------------------------------------------------------------------

　　-----------------------------------------------------------------------

　　合計人民幣金額(大寫)：

　　-----------------------------------------------------------------------

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條技術標準、質量要求：________________________________________________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：______________________________________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：__________________________

　　第五條承攬人使用的材料由____人提供。材料的檢驗方法：__________________________________

　　第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：__________________________________________________________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________________________

　　第八條結算方式及期限：______________________________________________________________

　　第九條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)____元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：__________________________________________________________________

　　第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種____方式解決：

　　(一)提交______仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十四條其他約定事項：______________________________________________________________________

　　定作人

　　承攬人

　　鑒(公)證意見：

　　定作人：(章)

　　承攬人：(章)

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　鑒(公)證機關(章)

　　賬號：

　　賬號：

　　經辦人：

　　郵政編碼：

　　郵政編碼：

　　年　月　日

　　監制部門：

　　印制單位：

　　要點

　　承攬合同是加工定作合同的一種。所謂承攬合同是指一方當事人接受另一方當事人的委托，為其定做某種特定物的合同。委托方稱為定作方，接受委托的一方稱為承攬方。本格式為示范文本(GF—20__—0303)。

　　簽訂承攬合同應當注意的問題有：

　　第一，要明確定作物的質量標準、數量標準。如果是按來樣定做定作物的，雙方應當封存樣品，以便于雙方在交付定作物時作為質量驗收的標準。數量要明確計算的依據，如常用一打代表12個，但有的行業規定一打是10個。所以，最好把計量單位明確表示出來。

　　第二，交付期限和交付方式要明確。交付期限通常以天為標準，也可以約定以月為標準。交付方式是指按什么方式交付定作物。是到承攬方處取貨，還是承攬方送貨上門，一定要在合同中明確。另外，要明確短途運費由誰支付。

　　第三，要明確原材料或者預付款如何支付。一般承攬合同的定作方應當向對方提供原材料或者預付部分定作物款。如果是由定作方提供原材料的，定作方應當支付部分加工費;如果由承攬方自行采購原材料，則定作方還應當支付相應的原材料的費用。

　　第四，違約責任。對不履行合同的，要明確違約方的責任。如果是定作方違約的，承攬方有權留置部分定作物，作為對定作方未支付款項的擔保，待定作方支付完全部費用后再交付定作物;如果是承攬方加工的定作物質量不符合要求的，承攬方應當重作。

承攬合同書 篇4

　　經甲___________、乙____________ 雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　貨款共計人民幣(大寫)___________________________________________________

　　1.質量標準：____________________________________________________________

　　2.交貨(運輸)辦法及地點：______________________________________________

　　3.質量檢驗及驗收辦法：__________________________________________________

　　4.包裝要求及費用負擔：__________________________________________________

　　5.結算辦法及期限：______________________________________________________

　　6.原材料供應辦法：______________________________________________________

　　7.其他：________________________________________________________________

　　違約責任：

　　第一點：甲方承擔

　　(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失________

　　(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。

　　(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。

　　(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。

　　(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。

　　(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。

　　(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。

　　(8)其他_________________________________________________________________

　　第二點：乙方承擔

　　(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。

　　(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。

　　(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。

　　(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。

　　(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。

　　(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　(7)其他：________________________________________________________________

　　本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。

　　甲方：________________　　乙方：______________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：________

　　電話：________________　　電話：______________

　　地址：________________　　地址：______________

　　開戶銀行：____________　　開戶銀行：__________

　　帳號：________________　　帳號：______________

承攬合同書 篇5

　　合同編號：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點：__________

　　經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項目)、數量及價款：

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　質量要求：

　　檢驗及提供方法：_________

　　價款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________

　　4.包裝要求及費用負擔：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

　　6.驗收標準、方法和期限：________

　　7.給付定金數額、時間、方法：________

　　8.結算方式和期限：___________

　　9.違約責任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協商。

承攬合同書 篇6

　　甲方:____________________

　　乙方:____________________

　　甲乙雙方按照《_________________》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則,結合房屋建設的實際情況,經過協商,自愿達成如下協議。

　　一、工程概況:

　　甲方準備在_________縣_________街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商,決定將其房屋交由乙方承建，具體如下：

　　1、房屋主體結構施工，內墻粉刷，外墻施工(按城建局圖紙)，一樓地板磚鋪設，衛生間(包括一、二、三、四樓衛生間)瓷磚鋪設。

　　2、乙方按照甲方的圖紙保質保期來進行施工，工程從_________年_______月_______日開始動工,至_________年_______月_______日竣工。房屋主體結構施工必須于_________年_______月_______日前完工。

　　3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。

　　4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺，抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用，設備維護由乙方負責，施工完畢后歸還甲方。

　　5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。

　　二、費用結算

　　1、房屋建設采用費用包干的方式。

　　2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方_______元計算。

　　3、付款方式:

　　①乙方完成的工程經甲方驗收合格，甲方按月向乙方按工程完工的_______%支付工程款。

　　②全部工程完工后,經甲方驗收合格,付清工程的余下款項。

　　三、質量要求:

　　1、工程驗收標準,甲方按照下面的規定執行。

　　2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。

　　四、法律責任:

　　1、工程施工現場的安全由乙方自行完全負責,若發生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。

　　2、乙方不按甲方要求進行施工，延期完工或者質量不合格，乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。

　　五、需要說明：

　　1、本合同一式二份,雙方各執一份。

　　2、本合同自_________年_________月________日簽定之日起生效。

　　甲方(簽字蓋章)_____________________乙方(簽字蓋章)_____________________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

　　雙方證明人(簽字蓋章)_____________________

承攬合同書 篇7

　　合同編號：_______________

　　廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方)：_______________

　　廣 告 發 布 單 位 名 稱 (簡稱乙方)：_______________

　　根據《民法典》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規和規章的規定，為明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協商一致，簽訂本合同，并共同遵守。

　　第一條 廣告發布事項

　　甲方委托乙方利用乙方的報刊《_______________》， 電視臺_______________頻道_______________，廣播電臺_______________頻率發布廣告。

　　(一)廣告發布內容：

　　(二)廣告設計時限：

　　(三)廣告制作時限：

　　(四)廣告發布時間：

　　(五)廣告發布次數：

　　(六)廣告發布版位(頻道、頻率)：

　　(七)廣告規格尺寸：

　　(八)其他約定：

　　第二條 廣告費用、支付期限和方式

　　(一)本合同廣告費用為：設計費用(人民幣，下同)_______________元，制作費用_______________元，發布費用_______________元，合計_______________元，大寫：_______________

　　(二)本合同簽訂后，甲方應于_______________日前支付總費用的_______________%即 _______________元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 _______________次付清。

　　第一次付款： _______________日前支付_______________元。

　　第二次付款：_______________日前支付_______________元。

　　第三次付款：_______________日前支付_______________元。

　　補充約定：

　　(三)按下列第 項方式支付。

　　1、支票 2、轉賬 3、現金

　　其他：

　　第三條 雙方權利義務

　　(一)甲方權利義務

　　1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規的規定向乙方提供下列文件：

　　(1)營業執照以及其他生產、經營資格的證明文件，廣告所推銷的商品和服務應符合廣告主的經營范圍或業務范圍;

　　(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;

　　(3)發布法律、法規和規章規定應當進行審批的廣告，須提供有關行政主管部門的審查批準文件;

　　(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。

　　2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業執照和委托協議書。

　　3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規規定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。

　　4、甲方應在本合同簽訂后的_______________ 日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實合法。

　　5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發布訂單或暫緩廣告發布的，應在廣告發布日的 天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告費用的 %賠償乙方損失。

　　6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監護人的書面同意。

　　7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。

　　8、因乙方原因造成廣告無法按期發布的，甲方有權要求乙方順延發布。因延遲發布給甲方造成損失的，乙方應按廣告費用的 _______________%賠償。如延遲發布無法實現合同目的的，甲方有權解除合同。

　　(二)乙方權利義務

　　1、乙方承諾合法擁有本合同約定媒體的廣告發布資格。

　　2、乙方應當按照雙方的約定發布廣告。

　　3、乙方有權要求甲方按有關法律法規規定提交廣告發布所需要的證明文件。

　　4、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法審查廣告樣件，廣告樣件必須經廣告審查人員簽字同意后方可發布。

　　5、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規規定的，或者規格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在廣告發布日的 天前，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿的，乙方有權拒絕發布，不視為乙方違約。

　　6、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發布日的　　天前，將廣告發布樣件交給甲方，經甲方確認后方可發布。

　　7、因乙方原因造成廣告無法按期發布或需變更發布版位、頻道、頻率、規格、時段和時長的，乙方應在廣告發布日的 天前以書面形式通知甲方，重新發布事項由雙方共同協商。否則乙方應按廣告發布費用的 %賠償甲方損失。因變更廣告發布版位、頻道、頻率、規格、時段和時長使廣告費用發生變動的，經雙方協商，重新核定廣告費用。

　　8、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。

　　第四條 違約責任

　　(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。

　　(二)甲方未按照約定付款的，每逾期一天按照未支付金額的_______________%支付違約金。逾期付款時間超過 _______________日的，乙方有權解除合同。

　　(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的 _______________%向乙方支付違約金。

　　(四)乙方承擔廣告設計、制作，因設計、制作逾期而無法按期發布的，由乙方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的 %向甲方支付違約金。

　　(五)因乙方原因導致廣告漏發或者錯發、規格和內容錯誤的，乙方給予補發。補發時間由甲乙雙方協商確定。由此造成甲方無法實現合同目的的，乙方應按本合同約定廣告費用的 %賠償甲方損失。

　　(六)乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。

　　(七)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。

　　(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。

　　第五條　合同爭議解決方式

　　雙方在履行合同中發生的爭議，由雙方協商解決。協商不成的，雙方同意按以下第_______________種方式解決：

　　1、向_______________仲裁委員會申請仲裁;

　　2、向_______________人民法院提起訴訟。

　　第六條 其他約定事項

　　(一)_______________

　　(二)_______________

　　(三)_______________

　　第七條 附則

　　本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規規定，由雙方協商做出補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同一式_______________份，甲、乙雙方各執_______________份。

　　甲方(章)： _______________乙方(章)：_______________

　　地址： _______________地址：_______________

　　法定代表人(簽字)： _______________法定代表人(簽字)：_______________

　　委托代理人(簽字)：_______________ 委托代理人(簽字)：_______________

　　電話： _______________電話：_______________

　　郵政編碼： _______________郵政編碼：_______________

　　開戶銀行： _______________開戶銀行：_______________

　　賬號： _______________賬號：_______________

　　日期：_______________日期：_______________

承攬合同書 篇8

　　建設單位：__________

　　施工單位：__________

　　雙方經充分協商，達成如下協議：

　　第一條：工程名稱：大慶高新技術產業開發區太陽能組件安裝工程

　　第二條：工程地點：黑龍江省大慶市

　　第三條：太陽能板數量：__________

　　第四條：安裝費用及付款方法：安裝費為__________元/塊，共計：__________元

　　乙方安裝50%，甲方付給乙方工程款總額的40%款項。乙方全部完工經驗收合格后，甲方在三日內將工程款余額全部付清。

　　第五條：工程期限(__________年__________月__________日——__________年__________月__________日)

　　第六條：工程質量標準：以甲乙雙方共同看過的樣品為標準

　　第七條：承包形式及材料設備供應：甲方負責將所有材料設備運至施工地點，指定房頂，乙方負責房頂的二次搬運。

　　第八條：發包方義務：

　　甲方給乙方施工圖一式1份。

　　2、按協議分工，甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

　　負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

　　按協議負責按期撥款。

　　負責乙方人員的伙食費用。指定食堂。

　　第九條：承包方義務

　　按協議分工負責材料保管。

　　2、施工組織和施工人員形象。

　　按施工圖負責組織施工，按期竣工。

　　負責安裝太陽能板的支架，太陽能板，太陽能板連接電纜至回流箱。并有義務協助電工進行電線連接工作。

　　保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

　　6、負責施工過程中及竣工后的現場清理工作。

　　第十條：違約責任及獎勵條款

　　如乙方未能按照合同約定如期完工，每日罰款人民幣__________元，如提前完工，甲方獎勵乙方__________元。

　　第十一條：安全施工

　　施工期間，乙方必須按安全生產的相關規定執行，防止質量事故、安全事故或火災事故的發生。由于乙方原因，導致任何事故，由乙方承擔全部責任和損失，與甲方無關。

　　第十二條：本合同正本2份，承包方、發包方各一份，

　　第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

　　發包方：(蓋章)________

　　承包方：(蓋章)________

　　簽約日期：____年__月__日

承攬合同書 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　3.承包范圍：

　　4.承包方式：包工、包料、包費用

　　5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

　　6.工程質量：本工程為合格工程

　　二、合同單價和付款方式

　　1.合同單價：

　　2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

　　3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。

　　4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

　　三、技術要求和質量標準

　　四、違約責任和安全責任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　五、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。

　　2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六、保修

　　本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。

　　甲方：乙方：

　　簽字簽字

　　電話：電話：

　　甲方駐工地代表：

　　電話：

　　_____年___月____日

承攬合同書 篇10

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　統一社會信用代碼：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　傳真：

　　統一社會信用代碼：

　　經甲乙雙方友好協商，依據我國《中華人民共和國民法典》的有關規定以及其他相關法律規定，就甲方向乙方采購相關 等小商品事宜約定如下：

　　一、采購產品情況

　　1、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　2、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　3、品名 ，規格 ，數量 ，單價 ;

　　總金額(含稅價)：人民幣 元整(小寫￥ )。

　　二、樣品約定時間

　　自本合同生效之日起 個工作日內，乙方負責按甲方要求制作

　　樣品，經甲方確認后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。

　　三、交貨時間、地點及運費

　　合同生效時甲方應當支付 %預付款到乙方賬戶，確認本協議第一條中各品名的尺碼數量后 天內交貨(具體數量由雙方以書面傳真或者電子郵件方式確認)，運費由 承擔。

　　四、質量要求及技術標準

　　按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準，貨物主要技術指標按國家或行業標準。

　　五、驗收方法、標準和期限

　　以甲乙雙方確認的樣品為準，如甲方發現貨物的品種、面料、數量、顏色、規格與裝箱單不符，應在收到貨物后 個工作日內以書面形式通知乙方;經乙方核實后，盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準，乙方應當負責更換或者退貨，因此產生的所有費用應當由乙方承擔。

　　六、包裝要求及費用負擔

　　乙方按其企業或行業標準提供包裝，費用由乙方承擔。

　　七、結算方式和期限

　　合同生效且收到乙方發票后 日內甲方支付總價款 %作為預付款，計人民幣 元整(小寫￥ )，雙方約定匯款方式為甲方電匯，乙方收款賬戶為：

　　收款人：

　　開戶行：

　　賬號：

　　最終結算金額以實際定作、雙方簽字確認的數量和金額為準，自甲方驗收合格之日起 日內，甲方一次性支付其余貨款。

　　八、違約責任

　　1、合同生效后合同一方單方解除合同的，合同另一方有權要求違約一方支付合同總金額的 %作為違約金。

　　2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的，不能按時交貨的，由甲方承擔責任。

　　3、若乙方提交的樣品和甲方定作的 小商品存在較大差異，甲方有權拒絕付款。

　　九、合同爭議的解決方式

　　本合同在履行期間發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協調或者調解不成的，雙方當事人同意向 人民法院起訴。

　　十、本合同一式二份，甲方乙方各執一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同未盡之事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協議。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同書 篇11

　　地址：

　　電話：

　　傳真：

　　委托方：______________

　　公司簽訂地點：

　　受托方：

　　簽訂時間：

　　標的、數量、價款：

　　1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。

　　受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。

　　本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。

　　因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據《_____》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。

　　(傳真或掃描件有效)

　　委托方：____________

　　公司受托方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　委托代表：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

承攬合同書 篇12

　　委 托 方：

　　承接方： 

　　依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項目(制作)

　　1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

　　1.3 發布地點或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規格或材料：

　　1.6 刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1 費用

　　本次活動總金額為 ，(大寫 圓整)

　　2.2 結算方式和期限：

　　第三條：驗收方式及時間：

　　第四條：違約責任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

　　4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第( 2 )項規定辦理。

　　1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

　　2. 向 連云港市當地 人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委 托 方：

　　承 攬 方：

　　單位名稱(蓋章) 單位名稱(蓋章)

　　地址： 地址：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　年月日

承攬合同書 篇13

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________ 乙方：___________________

　　法定代表人：_____________ 身份證號碼：_____________

　　聯系電話：_______________ 聯系電話：_______________

　　根據相關規定，甲乙雙方本著誠實信用、平等互利的原則，經協商一致，就模具加工承攬事宜訂立本合同。

　　第一條 加工項目、數量、金額

　　1.產品名稱：________________。

　　2.產品規格：________________。

　　3.產品型號：________________。

　　4.數量：____________________。

　　5.單價：人民幣_____元整(大寫：_____);

　　合計金額(含____%的增值稅)：人民幣_____元整(大寫：_____);

　　以上費用包括全部材料費、備件費、制作費、制件費、運輸費、安裝調試費、培訓費、管理費、稅費及____年的保修費用等。

　　第二條 圖紙及技術資料的提供

　　1.乙方按照甲方要求負責模具設計,計算模具日產能力,并需得到甲方確認方可制作。

　　2.模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用的,須經甲方確認后方可使用。

　　第三條 技術要求以及質量要求

　　1.模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造,保證模具啤出符合要求的制件。

　　2.模具必須按照制作項目列明的要求制作,且必須有合理可靠的冷卻系統。

　　3.詳盡的技術要求(略),模具也應符合甲方在向乙方提供的其他的技術資料中明示的技術要求以及質量要求。

　　4.乙方制作的模具應保證____萬啤次以上的使用壽命。

　　第四條 加工工期

　　1.工作期為____天(第一次交符合功能裝配的樣件),即于____年____月____日前提供全部首樣。

　　2.首樣交付后,甲方未提出改模的,乙方于____天內(即于____年____月____日前)向甲方交付合格模具。若甲方提出改模的，具體工期由雙方補充協定。

　　第五條 模具驗收以及交付

　　1.模具驗收的依據:

　　(1)甲方確認的產品零件圖;

　　(2)雙方商定,并經甲方確認的技術工藝方案,雙方確認的模具技術要求;

　　(3)模具設計圖紙以及電子文檔;

　　2.模具驗收合格規定:

　　(1)甲方連續試產____天或產量達到____件以上,日產能力偏差不超過設計要求的____%,模具無異常,制件合格率____%以上,甲方出具模具驗收檢驗合格報告;

　　(2)乙方交模后,由于甲方原因____天內不投(試)產,模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告,辦理結算付款手續。

　　(3)乙方交試模樣件后,由于甲方原因____天內不能檢驗確認的模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告,辦理結算付款手續。

　　(4)模具驗收后,_____年內乙方對模具制造質量負責,并無條件地提供免費快速服務(____小時內要給予響應)。因甲方需要結構更改,乙方需提供快速服務,可根據產生的成本酌情收取改模費。

　　3.《模具驗收報告》上應有甲方技術、檢驗及使用單位簽字并經甲方生產技術部長批準方為有效。

　　4.交貨地點為甲方指定的加工廠家,運輸費用由乙方承擔。

　　第六條 收貨及不合格處理

　　1.乙方所交模具經甲方有關部門(技術、質檢、使用部門)驗收合格并憑《模具驗收報告》方可收貨,甲方憑《模具工裝驗收單》辦理向乙方付款結算手續。

　　2.對模具驗收不合格的,由乙方修正或重作,由于乙方原因制件外觀不合格,成型后撓曲,變形而需改良制件成型狀況,以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改,制作的一切費用由乙方承擔,交貨期不變。

　　3.若乙方設計提供的圖紙有誤,乙方承擔由此帶來的全部損失,但是如果產品圖紙或模具圖紙由甲方提供的,損失由甲方承擔,交貨期順延。

　　第七條 模具加工費用的支付

　　1.簽訂合同____日內,甲方將模具金額的____%,即____萬元付至乙方帳戶,作為合同定金。

　　2.模具驗收合格后,由乙方開具增值稅票,甲方收乙方增值稅票后,_____個月內將模具金額的____%,即____萬元付清。

　　3.模具金額的____%作為質量保證金,在模具驗收后____年內付清。

　　第八條 知識產權保護以及商業保密承諾

　　1.本合同規定之模具所有權及知識產權為甲方專有。

　　2.乙方承諾并保證,對為甲方開發與制作的模具(包括圖紙等技術資料、零件樣品及模具等實物)均不向任何第三方出示、泄露或提供,否則,甲方視為乙方故意侵犯甲方利益,乙方應該對該故意侵犯甲方利益的違約行為承擔一切責任;乙方每向其他任一單位或個人提供模具,應按本合同第十條第6款的規定向甲方支付違約金,并賠償甲方相應經濟損失。

　　3.乙方未經甲方書面許可,不得隨意復制為甲方加工的模具，更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件。

　　第九條 后續服務

　　1.模具連續正常使用,乙方免費保修____年,并免費提供必要的易損易耗備件。

　　2.屬甲方設計或使用原因造成模具更改或損壞,乙方提供有償維修服務,費用由甲方支付。

　　第十條 違約責任

　　1.甲方不按合同規定付款,須向乙方支付未付款部分的同期國有商業銀行貸款利息。其他情況的違約責任按《民法典》規定執行。

　　2.乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求,乙方應予以修理或重作,其費用由乙方承擔,如重作或修理導致不能按期交貨的,按不能按期交貨處理。

　　3.乙方不能按期交貨的,每延遲____天甲方甲方可按總造價的____%作罰金。乙方超過交貨期___天,按不能交貨處理。

　　4.乙方不能交貨的,本合同終止,乙方須向甲方____倍返還定金。

　　5.模具在使用過程中,不能達到合同規定要求的,由乙方負責修理或重作及其費用開支,經____天內維修或重作,也不能達到合同規定要求的,乙方賠償甲方損失.損失的計算標準為該模具的制造費用。

　　6.乙方違反第八條知識產權保護規定的,應向甲方支付違約金____萬元。

　　第十一條 補充與變更

　　本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。

　　第十二條 爭議的解決

　　1.本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2.本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第 種方式解決：

　　(1)將爭議提交 仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向 人民法院提起訴訟。

　　第十三條 生效條件

　　本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

　　本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執____份，其他用于履行相關法律手續。

　　甲方(蓋章)：_____________ 乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______ 授權代理人(簽字)：________

　　住址：_____________________ 住址：______________________

　　聯系電話：_________________ 聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________ 開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________ 賬號：______________________

　　_________年____月____日 _________年______月____日

　　簽訂地點：__________________ 簽訂地點：_________________

承攬合同書 篇14

　　隨著住宅建設的飛速發展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那么簽訂房屋裝修承攬合同需要注意什么呢以下是在小編為大家整理的房屋裝修承攬合同范文，感謝您的欣賞。

　　房屋裝修承攬合同范文一

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　甲、 乙雙方經協商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

　　2、分項工程單價：

　　1、仿瓷：

　　5.00元每平方米(含材料及人工)。

　　2、乳膠漆：

　　9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：

　　6.00元每平方米。

　　4、清水漆：1

　　5.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

　　5、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

　　二、付款方式：

　　1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩余 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量;

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

　　4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

　　5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

　　6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　三、乙方責任

　　1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

　　2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

　　4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

　　四、質量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

　　7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任;

　　8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　五、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用;

　　3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對于違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　六、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

　　2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　七、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動解除;

　　2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

　　3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

　　八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方(簽章)： 乙方(手印)：

　　地址： 地址：

　　法定代表人： 身份證號(復印件附后)

　　本合同簽約代表人： 電 話

　　房屋裝修承攬合同范文二

　　甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

　　甲方擬裝修房屋一座，位置在____縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。

　　一、雙方權利義務

　　1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

　　2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

　　3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

　　4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量和工期要求

　　1、工期從________年____月____日開始建設，到________年____月3____日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

　　2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成自交工后________年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行維修。

　　三、付款方式

　　1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

　　2、付款時間：

　　第一次付款在施工開始后 工程過半支付

　　第二次付款在房屋竣工并經甲方驗收后 15 天內給付。

　　3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工________年后支付給乙方。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

　　五、爭議解決辦法

　　1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

　　2、如協商不成，雙方可將爭議提交____縣人民法院進行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

　　2、本合同自簽訂之日起生效。

　　3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

　　此協議

　　甲方簽字： 乙方簽字：________年____月____日________年____月____日

　　房屋裝修承攬合同范文三

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，________年____月____日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

　　工程地點及概況：

　　工程名稱：____________________________________。

　　工程建筑面積：________________________________。

　　工程戶型結構：________________________________。

　　工程項目：____________________________________。

　　工程價款及付款方式：

　　1.本工程總價為________元，大寫_________。

　　2.本合同簽訂后，甲方預付

　　第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

　　3.施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。

　　三、承攬方式：

　　乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

　　四、材料提供：

　　關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。

　　a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

　　b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。

　　四、質量標準及驗收期限：

　　施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在____日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

　　五、施工期限：

　　工期為_______,從________年____月____日到________年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

　　六、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

　　2.由于乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

　　3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

　　七、其他約定：

　　1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠于答復等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

　　2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

　　3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

　　4.乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

　　5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

　　八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

　　九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　地點： 地點：

　　電話： 電話：________年____月____日________年____月____日

　　返

承攬合同書 篇15

　　合同編號：_______________

　　委托方 ：_______________

　　簽訂地點：__________

　　承攬方 ：__________

　　簽訂日期： __________

　　依照《 中華人民共和國民法典 》、《 加工承攬合同條例 》、《 公共管理條例 》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條 廣告承攬要求。

　　1.1 項目(媒介)：__________

　　1.2 廣告內容及有關證件的名稱、編號：__________

　　承攬方應按《 廣告管理條例 》等有關規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

　　1.3 發布地點：__________

　　1.4 顏色：__________

　　1.5 規格或材料：__________

　　1.6 刊播次數、起訖時間、日期：__________

　　1.7 其他要求：__________

　　第二條 廣告費及支付方法

　　2.1 廣告費

　　類別、單價、數量、金額(__________元)、設 計、制 作 費、發 布 費、代 理 費、合計金額__________(大寫__________)

　　2.2 結算方式和期限：__________

　　2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條 驗收方式及時間。

　　第四條 違約責任。

　　4.1 委托方擅自不履行合同，未按履行部分廣告費的__________ %，向承攬方償付違約金，超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，按未履行部分廣告費的 __________%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的 償付違約金。

　　4.3 其它違約金責任按《 加工承攬合同條例 》執行。

　　第五條 糾紛解決方式。

　　發生合同糾紛，雙方協商不成-，按下列第( )項規定辦理。

　　1、 向 地經濟合同仲裁機關申請仲裁。

　　2、 向 地人民法院起訴。

　　第六條 雙方商定的其他事項。

　　第七條 附則。

　　7.1 本合同附件 __________件，名稱：__________

　　7.2 本合同有效期：自__________日生效至__________日終止。

　　委 托 方__________

　　單位名稱(蓋章)__________

　　地 址：__________

　　郵 政 編 碼：__________

　　法定代表人：__________

　　委托代理人：__________

　　電 話：__________

　　開 戶 銀 行：__________

　　帳 戶：__________

　　承 攬 方__________

　　單位名稱(蓋章)__________

　　地 址：__________

　　郵 政 編 碼：__________

　　法定代表人：__________

　　委托代理人： __________

　　電話：__________

　　廣告業務員證號：__________

　　開 戶 銀 行：__________

　　帳 戶：__________

　　日期：_______________

承攬合同書 篇16

　　委托方：______________

　　承擔方：______________

　　簽訂地點：______________

　　簽訂時間：______________

　　依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 廣告承攬要求

　　1、項目(媒介)：______

　　2、廣告內容及有關證件的名稱、編號，承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假的證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

　　3、發布地點或形式：________

　　4、顏色：________

　　5、規格或材料：________

　　6、刊播次數、起訖時間、日期：________

　　7、其他要求：________________________

　　第二條 費用及支付辦法

　　1、費用：________________

　　類別________

　　單價________________

　　數量________

　　金額________

　　備注________

　　設計、制作費________

　　發布費________

　　代理費________

　　合計金額(大寫)________

　　2、結算方式和期限：________________

　　3、承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條 驗收方式及時間

　　第四條 違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的________%，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的________%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。

　　3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條 合同爭議解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第______種方式處理：

　　1、提交________仲裁委員會仲裁

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第六條 雙方商定的其他事項：

　　第七條 附則

　　1、本合同附件，名稱________。

　　2、本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本______份。

　　3、本合同有效期：自______________年______________月______________日生效至______________年 ______________月______________日終止。

　　委托方：______________承攬方：______________

　　單位名稱(蓋章)：______________單位名稱(蓋章)：_______________________

承攬合同書 篇17

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　統一社會信用代碼：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　住所：

　　聯系電話：

　　統一社會信用代碼：

　　根據《中華人民共和國民法典》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為 。

　　2、制作內容

　　(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質： ;系列： ;噸位： ;單價約 元(大寫： );

　　(2)次鋼構材質： ;噸位： ;單價約 元(大寫： );

　　(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷 面漆 道， 底漆 道。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為 元，(大寫) (以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂當日甲方付 元，(大寫) 給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內容：

　　(2)其他檢測項目：

　　(3)試驗檢測費用：

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間： 年 月 日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方負責裝車，裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木，盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙 套，并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后 小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任

　　按《中華人民共和國民法典》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應由雙方友好協商解決，協商不成依法向 人民法院起訴。

　　九、附則

　　1、本合同 式 份，雙方各執 份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人：

　　委托代理人： 法定代表人：

　　委托代理人：

　　年      月   日         年    月    日

承攬合同書 篇18

　　訂立合同雙方：

　　承攬人：______________________________

　　定作人：______________________________

　　定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　編號：________________________

　　名稱：________________________

　　規格：________________________

　　單位：________________________

　　數量：________________________

　　備注：________________________

　　第二條加工成品質量要求

　　(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)

　　編號_______________________

　　名稱_______________________

　　規格_______________________

　　單位_______________________

　　數量_______________________

　　備注_______________________

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作人應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。)

　　第五條價款或酬金

　　(價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。)

承攬合同書 篇19

　　發包方：

　　承包方：

　　甲方經相關部門批準，在 建蓋磚混結構房 屋 層， 約 平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自

　　行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣 元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

　　二、工期自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。

　　四、工程勞務費在澆地梁時付 元;第一層澆頂時付 元;第二層澆頂時付 元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

　　五、甲方主要義務

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。

　　2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時支付費用及時驗收。

　　六、乙方主要義務：

　　1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術。

　　4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。

　　5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

　　7、標高3.42米，一層二層3.42米。

　　七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

　　八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

　　九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

　　十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。

　　保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

　　十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發生法律效力。

　　十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

承攬合同書 篇20

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依照《中華人民共和國勞動法、民法典、建筑法》為依據，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

　　一、工程名稱：

　　二、施工地點：

　　三、結構形式：

　　四、發包內容及價格：整體大包(土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等)大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米(人民幣)大寫__________元

　　五、資質要求：三級以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。

　　六、質量要求：合格

　　七、開工日期：__________年__________月__________日

　　竣工日期：__________年__________月__________日

　　八、材料要求：

　　所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

　　九、付款方式：

　　1、乙方全部墊付工程款。

　　2、主體圈梁竣工后付總造價款的30%。

　　3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。

　　4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款17%。

　　5、保質金3%，質保期為12個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

　　6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

　　十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

　　十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

　　十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

　　十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

　　十四、安全生產，文明施工。

　　1、施工嚴格執行安全生產操作規范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

　　2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

　　3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

　　十五、違約：

　　1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

　　2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

　　十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

　　十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：__________乙方：__________

　　電話：__________電話：__________

　　__________年__________月__________日

承攬合同書 篇21

　　委托方：

　　簽訂地點：

　　承接方：深圳有限公司訂日期：____年____月____日

　　依照《民法典》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1、項目(制作)：________

　　2、廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號：________

　　3、發布地點或形式：________

　　4、顏色：________

　　5、規格或材料：________

　　6、刊播次數、起止日期及時間：________

　　第二條：費用及支付方法

　　1、費用

　　本次活動總金額為________。(大寫________元整)

　　2、結算方式和期限：________

　　第三條：驗收方式及時間：____________

　　第四條：違約責任

　　1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金;不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　3、其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理。

　　1、向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;

　　2、向連云港市當地人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱：(蓋章)單位名稱：(蓋章)

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　日期：___________日期：___________