農村房屋的裝修合同書范本，（通用3篇）

農村房屋的裝修合同書范本， 篇1

　　農村房屋中主要供從事農業生產者居住的宅院。世界各地農業生產者根據自己的生活習慣，就地取材，因地制宜，建成形式多樣、風格各異的農村住宅。中下面是關于農村房屋的裝修合同書范本5篇，希望對你有所幫助。

　　農村房屋的裝修合同書范本

　　(1)

　　______________________

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1. 裝飾施工地點：

　　2. 住房結構： 房 型 房 廳 套，施工面積 平方米。

　　3. 裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4. 承包方式：________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5. 工期： 自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：_________元，大寫(人民幣)：________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)

　　第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，

　　第二次付款時扣除

　　(2)

　　第二次 合同簽定后開工前支付工程總造價50% 合計_________元

　　(3)

　　第三次 施工過程中 工期進度過半 支付工程總造價40% 合計_________元

　　(4)

　　第四次 竣工驗收當天 支付工程總造價10% 合計_________元

　　(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到 現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲 方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責 賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DB08

　　62

　　97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB3130 1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由________方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知____日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應 采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲 方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________ %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 電話：

　　乙方(簽章)： 電 話：

　　簽訂地點：

　　簽訂日期：________年____月____日

　　農村房屋的裝修合同書范本

　　(2)

　　委托方(甲方)：______________

　　承接方(乙方)：______________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋裝修，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：縣小區G幢401室

　　二、形式結構： 單層式三室兩廳一廚兩衛

　　三、工程工期：開工之日算起一個半月(45天)

　　四、承包方式：

　　乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見附表1：甲方提供裝飾裝修材料明細表。附表2：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

　　五、工程項目：

　　1、乙方負責5個房間(三臥室、一客廳、一飯廳)地面鋪設瓷磚，打地角線，要求平整;一個廚房，兩個衛生間墻面鋪瓷到頂，留出吊頂空間，邊角打磨。瓷磚由甲方提供，其余材料由乙方提供。

　　2、乙方負責電路路改造：

　　3、乙方負責集成吊頂：廚房，兩個衛生間

　　4、包三個管

　　5、乙方負責客廳頂部打石膏條，客廳走廊頂部打石膏板。材料由乙方提供。

　　6、墻面刷雙灰粉上漆，甲方提供漆材料，其余由乙方負責。

　　7、乙方負責安裝衛生間門兩扇、燈、潔具，材料由甲方提供。

　　8、裝修完成后由乙方負責清理打掃。

　　9、廚房櫥柜的具體裝修由甲方提出方案，商量確定。

　　10.其它未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　六、材料、設備的供應

　　1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管。

　　2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

　　3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、質量、計量標準及數量相符。

　　4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后和損失均由乙方承擔。

　　七、質量標準

　　施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。工程竣工驗收合格后，3個月內因乙方施工出現質量問題，乙方負責無償返工維修。

　　八、工程造價

　　甲方共支付乙方裝修人工費、材料費共15600元人民幣。

　　九、工程款按以下方式支付：

　　(一)本合同簽訂后，開工二至____日，甲方支付相當于總價款20%(3120元)的工程款;

　　(二)完成50%的工程量之日后的____日內，甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款;

　　(三)竣工驗收后____日內，甲方支付相當于總價款40%(6240)的工程款。

　　(四)竣工驗收合格________年后或雙方約定的保修期滿，如裝修出現質量問題，乙方應該為甲方排查，否則，退還受損金額!

　　十、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　________年____月____日________年____月____日

　　農村房屋的裝修合同書范本

　　(3)

　　甲方：____________ 身份證號：____________

　　乙方：____________ 身份證號：____________

　　在平等自愿的基礎上，甲方將自己的房子一幢承包給乙方裝修，經協商甲、乙雙方達成以下協議：

　　一、裝修施工地點：縣鎮村1號

　　二、工程內容：

　　1、內粉：地磚、樓梯磚、墻漆、膩子粉、石灰。

　　4、外粉：前方墻貼磚，院壩貼瓷磚，其余三方跨泥漿。

　　三、承包方式：包工不包料，電由甲方提供。乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每1個大平方82元(捌拾貳元整)。

　　四、乙方負責對甲方咨詢、設計、報價等相關服務。

　　合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜應與甲方聯系，以確保工程質量和工期。

　　五、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應采取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

　　六、本合同簽訂后工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或

　　第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

　　七、本合同一式二份，雙方各持一份，均具有同等法律效力。

　　甲方： 乙方：

　　簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　________年____月____日________年____月____日

　　農村房屋的裝修合同書范本

　　(4)

　　發包方(簡稱甲方)：_________

　　承包方(簡稱乙方)：_________

　　根據《民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《市保護消費合法權益條例》，中華人民共和國建設部(199

　　7)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1、甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2、裝飾施工地點：__區(縣)____路____弄(村)____號____樓_____室。

　　3、住房結構：____房型____房____廳____套，施工面積____平方米。

　　4、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5、承包方式：____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6、總價款：____元，大寫(人民幣)：____

　　其中：材料費：___，人工費：__;管理費：___，設計費：____;垃圾清運費：___，稅金(

　　3.41%)：___;其他費用：____。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7、工期：自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工，工期___天。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

　　甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行DB08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB3130-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由_____方設計施工方案。

　　3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。

　　凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6、工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。

　　事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　7、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知____日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。

　　如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來和其它管道暢通、合格。

　　乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停電、物品毀壞等事故發生。

　　如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定：

　　1、工程款付款方式列下表(略)：

　　2、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

　　3、工程保修期________年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件

　　七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　甲方簽字：______________　　乙方簽字：______________

　　簽訂日期：____________

　　農村房屋的裝修合同書范本

　　(5)

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　雙方本著友好合作的態度，按照《民法典》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：

　　一、工程概況

　　工程地址：________________

　　二、價格

　　工費：____________

　　三、付款方式

　　1.施工隊進場，付首期款。

　　2.瓦工完成，經甲方驗收合格，付中期款。

　　3.工程竣工，經物業，甲方驗收合格，付剩余款。

　　四、設計

　　1.甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套。

　　2.甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。

　　五、材料

　　1.乙方應提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應在7天內及時采購材料供施工隊使用， 雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。

　　2.乙方自行采購的材料需甲方認可方可使用。

　　3.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應及時向甲方說明。

　　4.乙方應協助甲方收貨，核對數量和配件的準確性。

　　5.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。

　　6.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

　　7.甲方有權增加或減少裝修項目，加項時與乙方協商價格、材料等事宜。

　　六、工期

　　從 ________年____月____日起至________年____月____日止，工期為_______天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費 元天。

　　七、材料搬運

　　甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方施工人員應協助搬運，甲方適當付費。

　　八、垃圾清運

　　1.垃圾袋裝化。

　　2.垃圾應日日清。

　　3.垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。

　　九、勞動力管理

　　1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。

　　2.未經甲方許可，工地施工人員及非工地施工人員不得在工地過夜。

　　3.乙方應具備在____市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。

　　乙方指定由 _______為工地現場負責人， _______為替補負責人。

　　4.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。

　　5.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。停工一天扣除乙方人工費_______元天。

　　十、施工機具

　　乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

　　十

　　一、工地現場管理

　　1.現場禁止使用明火，乙方配備滅火器。

　　2.現場禁止吸煙。油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　3.乙方要愛護甲方家中物品，損壞時負責修復并恢復原樣，并賠償全部損失。

　　十

　　二、維修

　　1.因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在________年內無償維修。

　　2.普通維修乙方應在甲方通知乙方后_______天內及時維修，特殊情況(、電問題)乙方 必須在_______小時內趕到并維修。

　　3.若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所產生的人工費用由乙方支付。

　　十

　　三、合同附件

　　1.家裝合同施工項目、報價單。

　　2.乙方開出的材料采購清單。

　　十

　　四、合同爭議

　　1.本家裝合同與市家裝合同具備同等法律效力，簽字蓋章有效。出現爭議甲乙雙方先協商，按合同約定處理。

　　2.協商不成可向爭議所在地提起訴訟。

　　甲方簽字：______________　　乙方簽字：______________

　　簽訂日期

農村房屋的裝修合同書范本， 篇2

　　發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

　　甲方在西橫街有一至三層多棟舊房需要拆除，經雙方共同協商，甲方現將房屋拆除工程發包給乙方施工，現就有關事項達成如下合同：

　　一、拆除范圍及要求：

　　1、祁陽縣西橫街 號至 號舊房需要全部拆除。

　　2、清運整過拆除的建筑垃圾，平原地面。

　　3、砌筑拆除舊房前面的圍墻，長約32米，高約2米，墻體為“18”眠墻(不含粉刷)。

　　4、自進場起， 年 月 日至 年 月 日完工。

　　二、拆除費用：

　　整過房屋拆除的建筑材料歸乙方自行處理，砌固圍墻，清運建筑垃圾，甲方另補乙方人工費、清運費圍墻等工資款叁萬玖仟元整(￥39000.00元)。

　　三、甲方責任：

　　1、甲方必須切斷各戶進戶水電、外場通訊、煤氣管道。

　　2、派一至二名工作人員監督，乙方施工及過往行人、車輛。

　　3、處理好相鄰關系。

　　四、乙方責任

　　1、乙方在施工中做到安全文明施工。

　　2、拆除的建筑材料統一堆放，不得阻礙交通。

　　3、在實際施工中發生一切安全事故由乙方自負。

　　五、付款方式

　　整過房屋拆除完畢，甲方預付乙方 元，工程全部完工后，余款一次性結清(無稅票)。

　　六、此合同如有未盡事宜，甲乙雙方另行協商解決。 此合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

　　甲方(簽字)：

　　乙方(簽字)：

　　年 月 日

農村房屋的裝修合同書范本， 篇3

　　原告：_________________

　　被告：_________________

　　訴訟請求：_________________

　　1、請求人民法院依法分割原、被告共同所有的__________20號面積為120平方米__________房屋;

　　2、本案訴訟費用由被告承擔。

　　事實與理由：_________________

　　原告彭__________系被告之母，原告蘇__________系被告之父，原告蘇__________及蘇__________系被告之妹。原告蘇__________為城鎮戶口，年，彭__________民辦教師轉正，戶籍性質轉為非農業戶口。原告蘇__________及蘇__________和被告蘇__________共一戶，系農業戶口。20__年1月2日，被告以戶主的身份在原告蘇__________、蘇__________及被告共有的基地上申請建房，當時在冊人口有原告蘇__________及蘇__________及被告三人。經有關部門批準后，在四原告共同出資下，于20__年9月15日，建成面積為120平方米的房屋14間，原告及被告共同遷入新居。同年10月，原告因與被告不和，被告將原告逐出家門，致使原告搬回老宅基地。

　　原告認為，訴爭房雖以被告名義辦理建房證，但系原告共同出資，系家庭共有財產，原被告共同共有。被告的行為侵犯了原告的合法權益，現原告要求分割共同所有的訴爭14間房屋。

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日