維護小區弱電系統工程合同書（精選3篇）

維護小區弱電系統工程合同書 篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方委托乙方維護小區弱電系統工程，為明確雙方在維護過程中的權利、義務和經濟責任，經甲乙雙方友好協商，同意簽定以下合同條款。

　　第一條維護項目基本情況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：袁家港

　　3.電話：聯系人：

　　4.維護范圍：該小區可視對講系統、車管系統、監控系統。

　　第二條維護費用

　　1.小區弱電系統一年維護費用總額為：￥13000.00元人民幣，大寫壹萬叁仟元整和修理更換配件費用)(不含維護中所需更換的主材器材由甲方承擔。

　　2.維護中所需更換的設備主材：乙方提供主材設備、配件的品牌、型號和報價，甲方審批確認后需于七個工作日內將款項支付給乙方，乙方負責購買并出具相應維修發票。工程維護中所用的輔材由乙方負責購買。

　　第三條維護響應時間

　　1.甲、乙雙方商定：報修時間以甲方通知時算起，市內報修響應時間不超過24小時，一工作日內完成任務(更換設備或更換線纜除外);如遇重大、疑難問題在48小時內對解決方法和解決時間提供明確的回復，雙方就故障情況共同協商解決方案。

　　2.設備到貨周期：主要設備到貨期為15個工作日，一般設備到貨期為10個工作日，線纜到貨期為7個工作日。從甲方認可乙方的報價時起算。

　　3.由于其他單位建設其他工程造成的拖延工期，導致維護任務無法按期完成的，乙方要視具體情況適當延長工期，并及時書面通知甲方，甲方要根據情況及時予以協商確認，延長期從甲方確認時算起。

　　4.遇人力不可抗拒的自然災害(如臺風、水災、地震、火災等)造成的停工，工期可根據實際情況由甲方與乙方協商作相應順延。

　　第四條維護服務內容

　　1.乙方為甲方的系統每年定期巡回檢查，維護保養一次。(維護用設備材料費按第二條規定收取)

　　2.用戶報修的故障預約上門維護。

　　3.不屬于保修范圍的規定

　　)用戶未按《使用說明書》正確操作，造成器件損壞，需更換器材者;

　　)用戶自行拆卸，造成器件損壞，遺失者;

　　)用戶人為原因引起的系統故障和器材損壞，丟失者;

　　)自然災害(如臺風、水災、地震、火災等)所引起的故障;

　　第五條合同款支付

　　1.合同簽字生效后，采用季度付款方式至合同簽訂之日起，甲方每季度第一個月5號將維護款打入乙方指定帳戶，分三期，前兩期各支付5000.00元(伍仟元整)，第三期支付3000元(叁仟元正)。付款時，乙方將提供維修發票給甲方。

　　2.設備和配件更換：乙方提供給甲方所需更換的設備和配件的品牌、型號和報價，甲方審批確認后需于七個工作日將款項支付給乙方，乙方負責購買并出具相應發票。

　　第六條雙方權利和責任

　　1.乙方權利和責任

　　)合同簽定后10天內進行首次系統總檢。

　　)服從甲方的現場組織與管理。必須做好施工組織管理、維護現場清潔，并及時清除垃圾和不用的臨時設施，做好完工清場工作。

　　)派出具有豐富經驗的工程師負責系統巡視和維護。

　　2.甲方的權利和義務

　　)積極配合乙方人員、器材設備順利進入場地，向乙方提供必要的施工現場用水、用電接頭及場外運輸道路。

　　)如器材設備、工程質量不符合有關規定要求，甲方有權要求乙方更換及無償維護和返工。

　　第七條其它事項

　　1.乙方不得將本工程分包、轉包。若有分包、轉包，甲方有權立即解除本合同。

　　2.乙方應服從甲方對整個工程范圍內的統一管理規定。乙方應對其人員經常加以切實教育，使之自覺服從甲方人員的指令，不得頂撞、侮辱甲方代表和施工現場其他管理人員，否則甲方有權要求乙方處理有關人員，乙方應及時處理，并將處理結果告知甲方。

　　3.在任何情況下，雙方都應以友好協商方式解決問題，依法解決爭議，不得以暴力、威脅、脅迫、鬧事方式對待另一方或其他人員。

　　第八條安全生產和文明施工

　　1.一方須建立安全管理體制，配備專職安全員，制定切實可行的安全操作規程，確保安全施工。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格安安全標準組織施工，隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。

　　3.施工安全由乙方自行負責，甲方不承擔任何責任。因乙方施工造成對第三方損害而需甲方出面處理的，其費用由乙方承擔。

　　第九條維護服務承諾

　　為了更好向客戶提供規范化優質服務，促使我們對各項服務工作達到準星級標準，制定如下服務承諾制度。

　　1.工作人員上崗有明顯標志，遵守職業道德規范。

　　2.接到各類維護通知在規定時間內趕到現場處理。

　　3.按工程出現的各類問題進行維護。

　　4.維護嚴謹吃、拿、卡、要，維護完后，及時清除垃圾和不用的臨時設施，做好完工清場工作。需將材料和場地清理干凈。

　　5.維護人員應使用文明禮貌語言對待業主，態度誠懇，以誠待人，服務熱情，違反者給予處罰。

　　第十條合同生效、解除和終止

　　1.本合同有效期為一年，起始日期自雙方簽字確認后開始生效。維護合同到期后，雙方另行協商維護事宜。

　　2.除本合同以上各有關條款規定外，任何一方不得單方解除合同。雙方協商達成一致后，可提前解除合同。

　　3.本合同壹式肆份，甲乙雙方各執貳份。

　　4.本合同未盡事宜由甲乙雙方協商解決，

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

維護小區弱電系統工程合同書 篇2

　　甲方：山東省郵電工程有限公司濟南分公司

　　乙方：___

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，經雙方協商，乙方自愿承攬甲方委托的通信類新的維護、工程業務，配合甲方進行業務公關、代理服務，甲方向乙方提供一定比例的維護服務費用，并共同達成以下協議并共同遵守和履行：

　　一、維護服務要求：

　　1、乙方在接到搶修通知后必須安排值班人員在最短時間內，服務人員、工具、

　　車輛抵達任務現場，

　　2、乙方所有參與服務人員，在執行應急維護服務任務時，必須服從指揮調度，

　　嚴格按照安全操作規程，確保質量及人員安全;

　　3、乙方負責人的通信工具一律不得關機，并保證通信工具24小時暢通，且甲方

　　負責人呼叫時乙方負責人事，乙方必須在最短時間內應答，以便有維護服務任務時能及時聯系，按時到達，不得以任何借口延誤;

　　4、乙方在平時搶修工作中，遇有問題必須迅速上報及時處理，若因乙方隱瞞及

　　虛報搶修情況，乙方需承當一切事故責任。

　　5、乙方所有商場資料，必須乙方成員自己完成，甲方只負責指導，以及監督審查工作，若甲方出現虛報工作量，資料退回及未通過現象，若傳輸局追究甲方責任，甲方一概追究乙方全部責任。

　　二、其它事項

　　1) 本協議一式二份，甲乙雙方各執兩份，具同等法律效力。

　　2) 本協議經甲乙雙方雙方蓋章之日起有效合同期限自年月日至年月日內有效，逾期可根據雙方情況重新簽定合同。

　　甲方(蓋章)法定代表人：

　　乙方(蓋章) 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

維護小區弱電系統工程合同書 篇3

　　訴人(一審原告或者被告)：_________________姓名，性別，民族，出生年月日，住址，身份證號碼，聯系方式。

　　被上訴人(一審被告或者原告)：_________________姓名，性別，民族，出生年月日，住址，身份證號碼，聯系方式。

　　上訴人與被上訴人某某糾紛一案，不服某某人民法院作出并于某年某月某日送達的(一審判決或者裁定書案號)民事判決書或者裁定書，現依法提起上訴。

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷一審判決并依法改判(或者對具體的改判請求寫明);

　　2、上訴費由被上訴人承擔。

　　上訴理由：_________________

　　主要詳述對一審法院認定的事實、適用的法律或者審判程序予以有理有據的反駁，達到二審法院改判的目的。整個上訴的核心可歸納為，“一審判決是錯誤的，上訴人對一審判決不服”

　　此致

　　_____________人民法院

　　附：本上訴狀副本__________份

　　上訴人：_________________(簽名)

　　_____年_____月_____日