房屋抵頂工程款合同書(精選12篇)
房屋抵頂工程款合同書 篇1
甲方:____________有限公司
乙方:________________
身份證號:____________
________________________
身份證號:____________
丙方:________________
身份證號:____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規定,在自愿、平等的基礎上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經過充分協商,達成如下協議:
一、本協議中的甲方系____________市集寧區“____________”B—33#樓項目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區“____________”B—33#樓的勞務大清包,丙方系集寧區“____________”B—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保,保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元,如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款,丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售,將變賣房屋所得價款優先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內甲方結清全部工程款后返還,甲丙之間的抵押擔保關系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款,丙方有權處置這套房屋,甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有權依法處置抵押物。
六:本協議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保,與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系,互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項損失,丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協議一式三份,自協議各方簽字或按手印之日起生效,協議各方各執一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
房屋抵頂工程款合同書 篇2
工程合約編號:
承判人:
承判工程:
經物業管理有限公司和承判人雙方核對并同意:
一、最終結算工程款項如下:
1、完成合約工程金額:
2、額外工程金額:
3、代工金額:
4、其它金額:共計總金額:
二、總金額中應扣除的項目:
1、公司代支付材料及墊付等金額:
2、其它扣款:
三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至 年 月 日止支付承判金額:其中:第一次:第二次:尚有保固金額:上述保固金額將于年月日保養期滿驗收后發還。
雙方對上述結算數據今后不得提出異議,特立此據。
立協議人:
物業管理有限公司代表:
承判人:
代表:
日期:
房屋抵頂工程款合同書 篇3
_______________自治縣人民法院
執行裁定書
(______)_____執字第30號
申請執行人:______________,男,1978年10月19日生,漢族,小學文化,農民,福建省長樂市人,住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼:__________________
被執行人:______________,男,1963年6月8日生,漢族,高中文化,__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理,重慶市江北縣人,住云南省保山市__________鎮_______________416號。
被執行人:_________________市__________建筑工程有限責任公司,所在地:_________________云南省保山市_________________8號。法定代表人:_________________,系該公司董事長。
本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書,責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元,但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定,裁定如下:_________________
凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款150399.00元。
本裁定送達后即發生法律效力。
執行員:______________
執行員:______________
執行員:______________
_____年_____月_____日
書記員:______________
房屋抵頂工程款合同書 篇4
_____________建筑工程公司(下稱甲方)
_____________百貨公司(下稱乙方)
_____________建筑工程公司訴_____________百貨公司建筑安裝工程合同糾紛一案,在__________區人民法院主持下,雙方當事人調解結案,調解書已于_____________年_____月_____日送達。調解協議規定乙方欠甲方建筑工程款83209.26元,于_____________年_____月_____日前一次付清。逾期不付按銀行貨款的有關規定承擔利息;雙方互不追究其他責任。現因乙方目前經濟方面有困難,提出分期付款。經甲、乙方反復協商,達成協議如下:_________________
(一)甲方同意變更__________區人民法院(_____________)_____法經字第1__________號民事調解書關于乙方欠甲方建筑工程款83209.6元,于_____________年_____月_____日前一次付清”的決定。
(二)乙方于_____________年_____月_____日前,付款43209.26元;于20__________年_____月_____日付款40000元。
(三)甲、乙雙方均應信守協議。乙方如不履行協議,每期拖欠的款額,每拖欠一日按30%計算滯納金。
(四)本協議書一式三份。甲、乙方各執一份,交人民法院一份。
甲方:_________________乙方:_________________
法定代表人:_________________法定代表人:_________________
_____________年_____月_____日
房屋抵頂工程款合同書 篇5
原告:_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人:_________________楊__________職務執行董事
地址:_________________忻州忻府區解原工業園區
被告:_________________中化_____建集團有限公司
法定代表人:_________________劉__________職務董事長
住址:_________________山西省太原市__________街__________號
郵政編碼:_________________0300
聯系電話:_________________0351-6_______________
被告:_________________中化_____建集團山西王家嶺煤業有限公司工程項目部
負責人:_________________王_____項目經理
住址:_________________縣孫家溝鄉
訴訟請求:_________________
......
事實及理由:_________________
......
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
房屋抵頂工程款合同書 篇6
就債務人(甲方):_______________債權人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結算達成協議,結算金額為______元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最后一筆款項,金額為________元。至此,甲方已付清全部結算款項,雙方就該項目的債權債務關系完全解除,無任何遺留問題。乙方不得再就該項目款項問題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協議一式二份,甲、乙雙方各執一份,具有同等的法律效力。
甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________
__________年__________月______日
房屋抵頂工程款合同書 篇7
申請人:_________________中國__________企業有限公司,住所地__________市__________區__________大廈__________層。
法定代表人:______________,董事長。
委托代理人:______________,本公司法律顧問。
被申請人:______________市__________投資發展有限公司,住所地_____市_____區_____路_____號。
法定代表人:______________。
被申請人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____區_____村_____號。
法定代表人:______________。
案由:_________________拖欠工程款。
請求事項
請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。
仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。
事實與理由
_____年_____月_____日__________市_____投資發展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》,由我司承建__________中心大廈。現該大廈的建設工程早已竣工驗收,_____市某投資發展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項,經_____市某投資發展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協商,達成一致意見如下:_________________“一、甲乙丙三方根據實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元,三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難,同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時,甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》,該辦法第三條約定“消費項目及內容:_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時,則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式,并有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務,并自當日起按銀行同期貸款利率計算。”
上述協議簽訂后,我司依約自__________年開始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協議停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費,拒絕我司餐飲消費的簽單,其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。
此致
__________仲裁委員會
中國某企業有限公司
房屋抵頂工程款合同書 篇8
甲方(債權人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯系方式:__________ 。
乙方(欠款人) ,身份證號碼:__________ ,住址所在地(通訊地址):_______________________________,聯系方式:__________ 。
上述各方就乙方償還甲方欠款事宜,達成如下協議:
一、 欠款情況
經雙方結算,乙方共計欠付甲方____________國際工程款¥____________元(大寫____________元),現已支付其中¥____________元的部分,尚有¥____________元(大寫____________元)未支付。
二、還款計劃
1.各方一致同意,乙方就剩余的工程款¥____________元部分,于______年______月______日前向甲方支付完畢。
2.乙方依前述還款計劃向甲方還款時,應向甲方指定收款賬戶支付欠款,否則視為甲方未收到欠款,甲方有權要求乙方依協議約定繼續履行當期及后續還款義務。
甲方指定收款賬戶:
收款賬號:__________
開 戶 行:__________
戶 名:__________
3.乙方按本協議約定履行全部義務后,雙方再無其它爭議,原合同約定的債權債務歸于消滅。
三、違約責任
乙方未按本協議約定履行還款義務的,甲方有權要求乙方立即支付全部欠款,并收取逾期付款利息(以________________元為本金,按月2%的利率支付自逾期之日起至付清全部款項之日止)
四、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,由合同各方協商解決,也可由有關部門調解。協商或調解不成的,依法向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。
3.雙方提供以下地址為法律文書送達地址:__________
甲方:__________
乙方:__________
六、附則
1.各方均充分知曉并理解本協議中全部條款的實質含義和其法律意義,并基于此種理解簽署本協議。
2.本協議經簽署后生效。
3.本協議一式三份,各方各執一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
乙方(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
見證人(簽字捺印):__________
簽署時間:__________年 _____月 _____日
房屋抵頂工程款合同書 篇9
答辯狀答辯人(本案被告):_________________市__________機械廠。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________廠長。
被答辯人(本案原告):_________________公司。住所:_________________市__________路__________號。法定代表人:______________,職務:_________________總經理。
答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案,答辯如下:______________年7月16日,被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定,由原告提供鑄鋁毛坯5000件,由被告按約加工,原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日,原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件,經被告加工后,于_____________年8月1日向原告交回成品2600件,其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時,原告辦理了驗收手續并收妥入庫(見被告的證據二),但原告并無即時向被告支付加工款。20日后,原告卻口頭通知被告,說明發現被告加工的零件全部不合格,要求被告按協議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。
被告本著友好協商的態度,曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三),如果確系被告過錯造成的,被告愿意按照合同規定進行賠償,但原告至今未有提供。據此,被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足,請求法院依法予以駁回其訴訟請求。
此致
__________市__________區人民法院
答辯人:_________________市__________機械廠
________年__________月__________日
房屋抵頂工程款合同書 篇10
甲方:______________________
住址:______________________
身份證號碼:______________________
電話:______________________
乙方:______________________
住址:______________________
身份證號碼:______________________
電話:______________________
甲、乙雙方經友好協商,就甲方償還乙方借款事宜達成如下協議,共同遵照執行:
第一條:甲方曾于 年 月 日向乙方借款人民幣 元,該款到期甲方未能償還。
第二條:甲方同意自 年 月 日起,每月 日前向乙方償還人民幣 元,直至還清為止。
第三條:甲方任何一期未能按時足額還款的,乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,同時有權要求甲方支付從 年 月 日起的借款利息,利率按每月 的標準執行;如果甲方未能在乙方要求一次性償還請求后履行義務,乙方有權自乙方向甲方提出請求時起增收罰息,增收罰息后的利率按每月 %的標準執行,直至付清為止。
第四條:本合同簽訂后,甲方不得有為逃避債務而實施有損乙方債權的行為,否則乙方有權要求甲方一次性支付所有未還款項,并按第三條約定的標準向甲方主張利息和罰息。
第五條:甲、乙雙方應當誠信履行本協議,任何一方未能履行或完全履行本協議的,另一方有權向合同簽訂地人民法院起訴。
第六條:本協議簽訂地為 。
第七條:本協議經雙方簽字后生效,本協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等效力。
甲方: ______________________乙方:______________________
年 月 日 年 月 日
房屋抵頂工程款合同書 篇11
本還款協議書(以下稱本協議)由下列各方于________年________月________日在中國北京市簽署:
____________公司(以下簡稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:____________),建設工程總價款為:________________________萬元整人民幣。該項目已于________年________月________日竣工,已經甲方、乙方及________方驗收,并于________年________月________日甲、乙雙方進行了工程結算,并簽訂了《____________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》,乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。
雙方在此相互確認:除乙方應按本協議的約定向甲方支付________________________萬元外,雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。
雙方對以上所述事實均予以確認,并無異議。
基于以上所述,甲方與乙方經友好協商,就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜,達成本協議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認:乙方應向甲方支付建設工程款共計________________________萬元整,截止本協議簽訂之日,乙方實際已向甲方支付建設工程款________________________萬元整,尚未支付的建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。
第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設工程款________________________萬元整。(見本協議附件:4、還款計劃明細;如系分期支付,請寫明分期付款的階段及數額)。
第三條 強制執行條款
1、甲、乙雙方共同確認:根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解,經慎重考慮,雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。
2、乙方保證承擔舉證義務,自每期(如分期付款)款項付清之日起________個工作日內,向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項,并分別由甲方和承辦公證員核對簽收,否則視為乙方對未支付事實的確認,即乙方未按期履行當期應付款項。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起________個工作日內,乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時,甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前,將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達),同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時,如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項,或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權,也未與甲方達成任何關于還款的展期協議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。
4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。
5、甲方在申請執行證書時,應承擔相應的舉證義務并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況:
(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;
(2)《授權委托書》;
(3)《強制執行申請》;
(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務的情況,包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);
(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;
(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行,其資產中包括但不限于以下所列內容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。
2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續,并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址:
甲方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化,應及時告知給對方和北京市公證處,如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況,將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務,該方應盡快通知其他方,并須在不可抗力發生后________日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。
3、發生不可抗力,任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度,協商確定是否終止本協議,或是繼續履行本協議。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協議自北京市公證處公證后生效,并賦予強制執行效力。
2、本協議未盡事宜,由雙方通過友好協商方式解決,另行簽訂補充協議,并經公證處公證。
3、本協議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權代表:____________(簽字)
________年________月________日于北京市
房屋抵頂工程款合同書 篇12
工程款結算三方協議
工程款結算三方協議
甲方:施工承包單位
乙方:項目經理
丙方:實際施工人
就鄭州 項目(下稱該項目)的工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自愿達成以下協議:
1、三方認可,該項目所有工程款甲方已于簽訂本協議之前全部支付給乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。
2、乙方保證于 年 月 日前向丙方付清所欠款項共計 元整(¥ .00),丙方放棄向甲方主張權利;
3、此后,就該項目,乙方、丙方等無權向甲方主張權利,也不能授權其他單位或個人向甲方主張,因上述款項支付產生糾紛由乙丙雙方自行解決,與甲方無關。
4、本協議為不可撤銷之協議,自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方蓋章: 乙方簽名: 丙方簽名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日