工程款抵房款合同書(shū)(通用30篇)
工程款抵房款合同書(shū) 篇1
甲方:(后附營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)
乙方:(后附營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)
丙方:(后附身份證復(fù)印件)
鑒于:
1、甲方、乙方于 年 月 日簽訂了 項(xiàng)目工程施工合同(以下簡(jiǎn)稱 合同),合同編號(hào)為 ,合同金額為 元,結(jié)算額 元;上述合同工程內(nèi)容已完成并投入使用(或驗(yàn)收合格);現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款 元;乙方同意上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購(gòu)買(mǎi)下述商品房,并轉(zhuǎn)讓給丙方。
2、丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
3、乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權(quán)辦至丙方名下,同時(shí)甲方也同意。
經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款為丙方辦理商品房買(mǎi)賣手續(xù)等事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以位于 房屋抵付甲方所欠工程款 萬(wàn)元;
2、抵付方式為雙方互開(kāi)收據(jù)的方式抵付,價(jià)款應(yīng)與《商品房預(yù)售合同》中規(guī)定的房款一致,該收據(jù)僅供乙方指定的購(gòu)房者辦理房屋所有權(quán)證書(shū)使用。
二、房屋有關(guān)狀況:
1、該商品房建筑面積暫定為**平方米,單價(jià)*元平方米,房屋總額暫定為**元人民幣。
不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方該房屋的單價(jià)是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價(jià)簽訂《商品房預(yù)售合同》;該房屋的具體交付標(biāo)準(zhǔn)以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準(zhǔn)。
2、房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權(quán)的相關(guān)稅費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)。
以上費(fèi)用收取種類、額度如有變化,按政府相關(guān)文件執(zhí)行。
3、以上約定的建筑面積如與最終測(cè)繪報(bào)告記載的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價(jià),多退少補(bǔ)。
三、合同工程結(jié)算、付款約定:
1、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額不足房款,其余款項(xiàng),三方同意簡(jiǎn)化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
2、若乙方結(jié)算款扣減甲方已付款額后余額多余房款,甲方同意在簽訂合同之日一次性結(jié)清剩余工程款給乙方。
四、甲方的協(xié)助
1、為方便乙方轉(zhuǎn)賣房屋、辦理產(chǎn)權(quán)等事宜,甲方在《商品房預(yù)售合同》中將購(gòu)買(mǎi)人名稱直接按乙方要求寫(xiě)成丙方。
2、甲方在**年**月**日與丙方簽訂《商品房預(yù)售合同》及交付房屋的鑰匙。
五、承諾
丙方從乙方處購(gòu)得此房,房款交于乙方,丙方除結(jié)構(gòu)問(wèn)題外不得向甲方提出退房、換房等賠償要求。
六、丙方簽訂此合同時(shí),不再享有甲方為其他購(gòu)房者提供的任何優(yōu)惠政策,該房屋的產(chǎn)權(quán)辦理過(guò)程中的稅費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補(bǔ)時(shí),三方同意為簡(jiǎn)化付款程序,由甲方和丙方按照最終測(cè)繪面積進(jìn)行結(jié)算。
七、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實(shí)際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
八、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
九、本協(xié)議在履行過(guò)程中若產(chǎn)生爭(zhēng)議,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方或乙方或丙方所在地人民法院訴訟解決。
十、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。
本協(xié)議一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
經(jīng)辦人:
經(jīng)辦人:
丙方:
身份證號(hào)碼:
住址:
年月日
工程款抵房款合同書(shū) 篇2
貸款人(甲方):__
借款人(乙方):__
因乙方公司清算,為解決乙方所欠甲方債務(wù)事宜,雙方就乙方債務(wù)償還問(wèn)題,根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定,在自愿、平等、協(xié)商的基礎(chǔ)上,達(dá)成如下協(xié)議:
一、債權(quán)確認(rèn)條款
雙方共同確認(rèn),截止____年__月__日,乙方積欠甲方人民幣_(tái)_元。
二、抵債條款
1.抵債責(zé)任人__乙方作為債務(wù)人,甲方同意乙方按下述第2項(xiàng)約定償還其積欠甲方的債務(wù)。
2.抵債物及抵債額__乙方自愿將有合法處分權(quán)的資產(chǎn)抵償甲方債務(wù)人民幣合計(jì)__萬(wàn)元。資產(chǎn)詳見(jiàn)后附資產(chǎn)清單。
三、乙方的保證
1.確保自己對(duì)抵貸資產(chǎn)擁有合法的處分權(quán),并無(wú)其他任何產(chǎn)權(quán)糾紛。
2.確保抵債行為符合法律、法規(guī)及公司章程所規(guī)定的程序。
3.確保甲方不因該抵債行為受到乙方其他債權(quán)人的干擾。
4.承擔(dān)因無(wú)處分權(quán)和違反相關(guān)規(guī)定所產(chǎn)生的一切責(zé)任。
四、抵債物的交付
本協(xié)議書(shū)簽訂后,甲方有權(quán)對(duì)本協(xié)議書(shū)項(xiàng)下的抵債資產(chǎn)進(jìn)行處分,將所有抵債資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。乙方應(yīng)在接到甲方的書(shū)面通知后,向甲方所確定的受讓人交付本協(xié)議書(shū)項(xiàng)下抵債資產(chǎn),交付方式由乙方與受讓人另行協(xié)商。
五、資產(chǎn)抵債行為的生效在下列條件全部成就后,乙方在得到甲方資產(chǎn)抵債行為生效的確認(rèn)書(shū)時(shí),本協(xié)議所約定的抵債行為正式生效。
1.經(jīng)甲方上級(jí)行批準(zhǔn)本抵債協(xié)議。
2.甲方順利完成本協(xié)議書(shū)項(xiàng)下抵債資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓或足額收到轉(zhuǎn)讓款。
3.甲方得到受讓人抵債物已交付的'書(shū)面證明。
六、債權(quán)債務(wù)的消滅
本協(xié)議第五條所確認(rèn)的抵債行為生效后,乙方所欠甲方的借款本金和利息,視為全部清償完畢。
七、如本協(xié)議所確認(rèn)的抵債行為未生效,本協(xié)議對(duì)各方均不具有法律約束力。甲方有權(quán)按原借款合同和擔(dān)保合同的約定,行使追索權(quán)。
八、本協(xié)議書(shū)一式四份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):__
乙方(簽章):__
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款合同書(shū) 篇3
甲方:開(kāi)發(fā)商,我方
住所地:
法定代表人:
乙方:總包方
住所地:
法定代表人:
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以甲方所開(kāi)發(fā)的商品房抵頂甲方應(yīng)付乙方的工程款事項(xiàng),協(xié)議一致如下:
一、因履行雙方于 年 月日簽訂《、總包合同》(合同編號(hào)為或者合同暫定總價(jià)款 為元),甲方欠付乙方工程款,乙方同意甲方以其開(kāi)發(fā)建設(shè)的 小區(qū) 號(hào)樓的房產(chǎn)予以抵頂。
二、乙方同意按下表所列位于 小區(qū)房產(chǎn)及價(jià)格抵頂工程款。
三、乙方有權(quán)將頂賬房出賣給其他購(gòu)房人并由甲方將頂房房產(chǎn)直接過(guò)戶給該購(gòu)房人,但應(yīng)提前通知甲方并與甲方、購(gòu)房人簽訂《以房抵工程款叁方協(xié)議書(shū)》,叁方協(xié)議簽訂后,購(gòu)房人再與甲方簽訂《商品房買(mǎi)賣合同》,以完成網(wǎng)上備案等手續(xù)。
四、頂房款支付及差額處理
1.由購(gòu)房人按《商品房買(mǎi)賣合同》上所列明的房款總價(jià),直接將房款匯入本合同所列明的甲方收款賬戶。
2.甲方代乙方收到房款后,應(yīng)于 日內(nèi)將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。
3.《商品房買(mǎi)賣合同》上所列明的房款總價(jià)與購(gòu)房人與乙方所約定的購(gòu)房金額不一致的,乙方應(yīng)在收到房款后 日內(nèi)與購(gòu)房人結(jié)清差額,甲方不再參與。
五、購(gòu)房所產(chǎn)生的其他稅費(fèi)、物業(yè)專項(xiàng)維修資金、物業(yè)費(fèi),由購(gòu)房人直接支付甲方或者甲方指定的物業(yè)公司,甲方負(fù)責(zé)將物業(yè)專項(xiàng)維修資金代繳房管局。
六、甲方負(fù)責(zé)按頂賬房屋金額向乙方開(kāi)具發(fā)票,乙方負(fù)責(zé)按頂賬房屋金額向甲方開(kāi)具建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票。乙方指定的購(gòu)買(mǎi)人需要甲方另行開(kāi)具發(fā)票的,有關(guān)稅費(fèi)由需甲方與購(gòu)房人協(xié)商一致后方能確定。
七、對(duì)于抵賬房屋的隱蔽質(zhì)量缺陷,購(gòu)房人有權(quán)直接向甲方主張保修等權(quán)利。
八、甲方無(wú)義務(wù)配合乙方指定的購(gòu)買(mǎi)人辦理抵押貸款手續(xù)。
九、每套抵賬房屋房產(chǎn)證辦理完畢后,與《以房抵工程款明細(xì)及價(jià)格表》中該套房產(chǎn)對(duì)應(yīng)抵房總價(jià)等額的甲方欠付乙方工程款債權(quán)消滅。
十、本協(xié)議一式份,甲方份,乙方份,均具有同等法律效力。
十一、其他未盡事宜,甲乙雙方可另行協(xié)商解決。
(以下無(wú)正文)
甲方(章): 乙方(章):
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
賬 號(hào):與將來(lái)簽訂的《商品房買(mǎi)賣合同》賬戶一致賬 號(hào):
代理人:
年 月 日 代理人:
年 月 日
工程款抵房款合同書(shū) 篇4
申請(qǐng)人:_________________中國(guó)__________企業(yè)有限公司,住所地__________市__________區(qū)__________大廈__________層。
法定代表人:______________,董事長(zhǎng)。
委托代理人:______________,本公司法律顧問(wèn)。
被申請(qǐng)人:______________市__________投資發(fā)展有限公司,住所地_____市_____區(qū)_____路_____號(hào)。
法定代表人:______________。
被申請(qǐng)人:_________________酒店(深圳)有限公司,住所地__________市_____區(qū)_____村_____號(hào)。
法定代表人:______________。
案由:_________________拖欠工程款。
請(qǐng)求事項(xiàng)
請(qǐng)求裁決被申請(qǐng)人支付我司工程款人民幣_(tái)__________________元和利息________________元。
仲裁案件受理費(fèi)和處理費(fèi)由被申請(qǐng)人承擔(dān)。
事實(shí)與理由
_____年_____月_____日__________市_____投資發(fā)展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》,由我司承建__________中心大廈。現(xiàn)該大廈的建設(shè)工程早已竣工驗(yàn)收,_____市某投資發(fā)展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項(xiàng)工程的工程款等事項(xiàng),經(jīng)_____市某投資發(fā)展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協(xié)商,達(dá)成一致意見(jiàn)如下:_________________“一、甲乙丙三方根據(jù)實(shí)際情況共同確認(rèn)甲方欠乙方工程款本金為人民幣_(tái)______________萬(wàn)元,三方不得以任何理由再對(duì)此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實(shí)際困難,同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務(wù)。乙方同意丙方以提供消費(fèi)額度給乙方及其授權(quán)的人員在某酒店簽單消費(fèi)的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_(tái)______________萬(wàn)元”。同時(shí),甲乙丙三方并簽訂《具體消費(fèi)辦法》,該辦法第三條約定“消費(fèi)項(xiàng)目及內(nèi)容:_________________客房、會(huì)議廳、餐飲、娛樂(lè)、商務(wù)等酒店能提供的各項(xiàng)服務(wù)。如丙方無(wú)法或拒絕約定的消費(fèi)辦法給乙方及其授權(quán)的人員簽單消費(fèi)時(shí),則乙方有權(quán)取消丙方以消費(fèi)額度抵償債務(wù)的方式,并有權(quán)要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務(wù),并自當(dāng)日起按銀行同期貸款利率計(jì)算。”
上述協(xié)議簽訂后,我司依約自__________年開(kāi)始,在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費(fèi)項(xiàng)目的服務(wù)內(nèi)容進(jìn)行消費(fèi)。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協(xié)議停止我司及其授權(quán)的單位和人員的上述約定簽單消費(fèi),拒絕我司餐飲消費(fèi)的簽單,其后相繼了停止我司客房、會(huì)議廳、餐飲、娛樂(lè)及其他服務(wù)消費(fèi)的所有簽單。為此特申請(qǐng)裁決我司上述請(qǐng)求事項(xiàng)。
此致
__________仲裁委員會(huì)
中國(guó)某企業(yè)有限公司
工程款抵房款合同書(shū) 篇5
甲方:
乙方:
由于甲方欠乙方工程款,以房產(chǎn)抵頂工程款一事達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方用以抵頂工程款的'房產(chǎn)為 建筑面積 平方米,價(jià)款 小區(qū) 元。 號(hào)樓 室, 元, 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商就甲方以房
二、抵頂?shù)姆慨a(chǎn)甲方不得對(duì)外出售,由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由甲方自行 負(fù)擔(dān),抵頂?shù)姆慨a(chǎn)乙方可以隨時(shí)出售,抵頂房產(chǎn)的售房款歸乙方 所有。該房暫由雙方簽訂預(yù)售合同,在正式辦理房屋產(chǎn)權(quán)證時(shí), 其產(chǎn)權(quán)過(guò)戶手續(xù)由甲方與乙方指定的購(gòu)房人辦理, 直接辦到乙方 指定的購(gòu)房人名下。 甲方不因乙方將該房轉(zhuǎn)讓需辦理相關(guān)手續(xù)為 由而向乙方和乙方指定的購(gòu)房人收取任何費(fèi)用。 甲方在接到乙方出具的同意將該房過(guò)戶的書(shū)面通知后方可 與購(gòu)房人辦理過(guò)戶手續(xù)。 辦理過(guò)戶手續(xù)所需要費(fèi)用由購(gòu)房人按國(guó) 家現(xiàn)行規(guī)定承擔(dān)。
三、抵頂房產(chǎn)的價(jià)格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口 關(guān)配套費(fèi)用。 抵頂房產(chǎn)的配套設(shè)施應(yīng)達(dá)到甲方對(duì)外銷售的同等標(biāo) 準(zhǔn)。
四、甲方于 年 月 日前將所抵頂?shù)姆课萁桓兑曳健?/p>
五、 如因非乙方原因?qū)е略摲慨a(chǎn)權(quán)歸屬不清或不能按期取得該房產(chǎn)權(quán) 等,乙方可以單方解除本協(xié)議,甲方應(yīng)以現(xiàn)金支付所欠工程款 元。
六、本合同未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成可向威海市 仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
七、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)二份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
年 月 日
乙方:
年 月 日
工程款抵房款合同書(shū) 篇6
委托保證人(以下稱甲方):___________________
住所:____________________________________
法定代表人:______________________________
電話:________________傳真:______________
保證人(以下稱乙方):______________________
住所:___________________________________
法定代表人:_____________________________
電話:________________傳真:_____________
鑒于甲方與(以下簡(jiǎn)稱承包商)就項(xiàng)目于_________年______月______日簽訂編號(hào)為_(kāi)________的《建設(shè)工程施工合同》(以下簡(jiǎn)稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方以保證方式向承包商提供工程款支付擔(dān)保。雙方經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定義
1.1本合同所稱業(yè)主支付擔(dān)保是指,乙方向承包商保證,當(dāng)甲方未按照主合同的約定支付工程款時(shí),由乙方代為支付的行為。
1.2本合同所稱主合同約定的工程款是指主合同約定的除工程質(zhì)量保修金以外的合同價(jià)款。
第二條保證的范圍及保證金額
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的工程款。
2.2乙方保證的金額是主合同約定的工程款的_________%,金額最高不超過(guò)人民幣_(tái)________元(大寫(xiě):_________________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為:_________________連帶責(zé)任保證。
3.2乙方保證的期間為:_________________自本合同生效之日起至主合同約定的工程款支付之日后日內(nèi)。
3.3甲方與承包商協(xié)議變更工程款支付日期的,經(jīng)乙方書(shū)面同意后,保證期間按照變更后的支付日期做相應(yīng)調(diào)整。
第四條承擔(dān)保證責(zé)任的形式
4.1乙方承擔(dān)保證責(zé)任的形式是代為支付。
4.2甲方未按主合同約定向承包商支付工程款的,由乙方在保證金額內(nèi)代為支付。
第五條擔(dān)保費(fèi)及支付方式
5.1擔(dān)保費(fèi)率根據(jù)擔(dān)保額、擔(dān)保期限、風(fēng)險(xiǎn)等因素確定。
5.2雙方確定的擔(dān)保費(fèi)率為:_________________。
5.3本合同生效后日內(nèi),甲方一次性支付乙方擔(dān)保費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)________元(大寫(xiě):_________________)。
第六條反擔(dān)保
甲方應(yīng)按照乙方的要求向乙方提供反擔(dān)保,由雙方另行簽訂反擔(dān)保合同。
第七條乙方的追償權(quán)
乙方按照本合同的約定承擔(dān)了保證責(zé)任后,即有權(quán)要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐?xiàng)及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用,甲方另外應(yīng)支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項(xiàng)的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權(quán)利義務(wù)
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔(dān)保費(fèi)之日起日內(nèi),向承包商出具《業(yè)主支付保函》。
8.2甲方如需變更名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資金、注冊(cè)地、主要營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)所在地、法定代表人或發(fā)生合并、分立、重組等重大經(jīng)營(yíng)舉措應(yīng)提前_________日通知乙方;發(fā)生虧損、訴訟等事項(xiàng)應(yīng)立即通知乙方。
8.3甲方不得擅自將工程轉(zhuǎn)讓給第三人。甲方與承包商有關(guān)主合同的修改、變更,應(yīng)告知乙方;如發(fā)生結(jié)構(gòu)、規(guī)模、標(biāo)準(zhǔn)等重大設(shè)計(jì)變更,應(yīng)經(jīng)乙方書(shū)面同意。
8.4甲方保證對(duì)已經(jīng)落實(shí)的工程款項(xiàng)實(shí)行?顚S茫皶r(shí)向乙方通報(bào)工程款項(xiàng)的支付和合同履行情況,積極配合乙方進(jìn)行定期或隨時(shí)檢查和監(jiān)督。必要時(shí)乙方可要求甲方將已落實(shí)的工程款項(xiàng)打入乙方指定的賬戶,實(shí)行?顚S帽O(jiān)督。
第九條爭(zhēng)議的解決
本合同發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛時(shí),甲乙雙方當(dāng)事人可以通過(guò)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,通過(guò)第款約定的方式解決:_________________。
9.1向法院起訴;
9.2向提起仲裁。(寫(xiě)明仲裁機(jī)構(gòu)名稱)
第十條甲乙雙方約定的其它事項(xiàng)
____________________________________________________________。
第十一條合同的生效、變更和解除
11.1本合同由甲乙雙方法定代表人(或其授權(quán)代理人)簽字或加蓋公章生效。
11.2本合同生效后,任何有關(guān)本合同的補(bǔ)充、修改、變更、解除等均需由甲乙雙方協(xié)商一致并訂立書(shū)面協(xié)議。
第十二條附則
本合同一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份。
甲方:_______________________乙方:_______________________
法定代表人:_________________法定代表人:________________
(或授權(quán)代理人)_______________(或授權(quán)代理人)_______________
時(shí)間:________年_____月____日時(shí)間:________年_____月____日
工程款抵房款合同書(shū) 篇7
_______________自治縣人民法院
執(zhí)行裁定書(shū)
(______)_____執(zhí)字第30號(hào)
申請(qǐng)執(zhí)行人:______________,男,1978年10月19日生,漢族,小學(xué)文化,農(nóng)民,福建省長(zhǎng)樂(lè)市人,住福建省長(zhǎng)樂(lè)市__________鎮(zhèn)__________村__________31號(hào)。身份證號(hào)碼:__________________
被執(zhí)行人:______________,男,1963年6月8日生,漢族,高中文化,__________市__________建筑工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目部經(jīng)理,重慶市江北縣人,住云南省保山市__________鎮(zhèn)_______________416號(hào)。
被執(zhí)行人:_________________市__________建筑工程有限責(zé)任公司,所在地:_________________云南省保山市_________________8號(hào)。法定代表人:_________________,系該公司董事長(zhǎng)。
本院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號(hào)民事判決書(shū),責(zé)令被執(zhí)行人償還申請(qǐng)執(zhí)行人_______________鋼材款150399.00元,但被執(zhí)行人至今未履行。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第280條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問(wèn)題的規(guī)定(施行)》第32條的規(guī)定,裁定如下:_________________
凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人__________市_______________建筑工程有限責(zé)任公司的存款150399.00元。
本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力。
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
_____年_____月_____日
書(shū)記員:______________
工程款抵房款合同書(shū) 篇8
工程款結(jié)算三方協(xié)議
工程款結(jié)算三方協(xié)議
甲方:施工承包單位
乙方:項(xiàng)目經(jīng)理
丙方:實(shí)際施工人
就鄭州 項(xiàng)目(下稱該項(xiàng)目)的工程款的支付事宜,甲、乙、丙三方自愿達(dá)成以下協(xié)議:
1、三方認(rèn)可,該項(xiàng)目所有工程款甲方已于簽訂本協(xié)議之前全部支付給乙方,乙方因自身原因,未按期向丙方支付。
2、乙方保證于 年 月 日前向丙方付清所欠款項(xiàng)共計(jì) 元整(¥ .00),丙方放棄向甲方主張權(quán)利;
3、此后,就該項(xiàng)目,乙方、丙方等無(wú)權(quán)向甲方主張權(quán)利,也不能授權(quán)其他單位或個(gè)人向甲方主張,因上述款項(xiàng)支付產(chǎn)生糾紛由乙丙雙方自行解決,與甲方無(wú)關(guān)。
4、本協(xié)議為不可撤銷之協(xié)議,自三方簽字蓋章之日起生效。
甲方蓋章: 乙方簽名: 丙方簽名:
年 月 日 年 月 日 年 月 日
工程款抵房款合同書(shū) 篇9
本還款協(xié)議書(shū)(以下稱本協(xié)議)由下列各方于________年____月____日在中國(guó)北京市簽署:
____________公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年____月____日,甲方與乙方就____________(工程項(xiàng)目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號(hào):____________),建設(shè)工程總價(jià)款為:________________________萬(wàn)元整人民幣。該項(xiàng)目已于________年____月____日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及________方驗(yàn)收,并于________年____月____日甲、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算,并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書(shū)》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)________________________萬(wàn)元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整。
雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬(wàn)元外,雙方相互無(wú)任何其他應(yīng)付款項(xiàng)或需承擔(dān)相關(guān)合同項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對(duì)以上所述事實(shí)均予以確認(rèn),并無(wú)異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項(xiàng)事宜,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)________________________萬(wàn)元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整。(見(jiàn)本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自________年____月____日至________年________
月____日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整。(見(jiàn)本協(xié)議附件:4、還款計(jì)劃明細(xì);如系分期支付,請(qǐng)寫(xiě)明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強(qiáng)制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對(duì)賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請(qǐng)辦理公證并賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項(xiàng)付清之日起________個(gè)工作日內(nèi),向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項(xiàng),并分別由甲方和承辦公證員核對(duì)簽收,否則視為乙方對(duì)未支付事實(shí)的確認(rèn),即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項(xiàng)付款期限屆滿之日起________個(gè)工作日內(nèi),乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說(shuō)明乙方未能按期支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí),甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請(qǐng)簽發(fā)執(zhí)行證書(shū)。甲方承諾在申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行證書(shū)之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書(shū)》(函寄或送達(dá)),同時(shí)注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時(shí),如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項(xiàng),或雖積極舉證但不足以對(duì)抗甲方的債權(quán),也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實(shí)確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請(qǐng)出具強(qiáng)制執(zhí)行證書(shū)。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書(shū)直接向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項(xiàng)。乙方愿意接受人民法院的強(qiáng)制執(zhí)行。
5、甲方在申請(qǐng)執(zhí)行證書(shū)時(shí),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書(shū)》;
(3)《強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書(shū)面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項(xiàng)數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書(shū)》;
(7)其他需要提供的材料。
6、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強(qiáng)制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請(qǐng)辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項(xiàng);甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財(cái)務(wù)手續(xù),并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)告知給對(duì)方和北京市公證處,如沒(méi)有及時(shí)履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無(wú)法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來(lái)的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),該方應(yīng)盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后____日內(nèi)以書(shū)面形式向其他方提供詳細(xì)情況報(bào)告及不可抗力對(duì)履行本協(xié)議的影響程度說(shuō)明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對(duì)因不可抗力無(wú)法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時(shí)采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項(xiàng)責(zé)任而給其他方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對(duì)本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
除中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)、公司章程另有規(guī)定或本協(xié)議雙方另行達(dá)成書(shū)面協(xié)議外,未經(jīng)另一方同意,本協(xié)議任何一方在上述交易完成前,不得將本協(xié)議的有關(guān)內(nèi)容向任何第三方透露。
第七條 其他
1、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效,并賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過(guò)友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無(wú)正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
________年____月____日于北京市
工程款抵房款合同書(shū) 篇10
(______)_____執(zhí)字第30號(hào)
申請(qǐng)執(zhí)行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,小學(xué)文化,農(nóng)民,福建省長(zhǎng)樂(lè)市人,住福建省長(zhǎng)樂(lè)市__________鎮(zhèn)__________村__________31號(hào)。身份證號(hào)碼:__________________
被執(zhí)行人:______________,男,_____年_____月_____日生,漢族,高中文化,__________市__________建筑工程有限責(zé)任公司項(xiàng)目部經(jīng)理,重慶市江北縣人,住云南省保山市__________鎮(zhèn)_______________416號(hào)。
被執(zhí)行人:_________________市__________建筑工程有限責(zé)任公司,所在地:云南省保山市_________________8號(hào)。法定代表人:_________________,系該公司董事長(zhǎng)。
本院依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號(hào)民事判決書(shū),責(zé)令被執(zhí)行人償還申請(qǐng)執(zhí)行人_______________鋼材款___________元,但被執(zhí)行人至今未履行。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第280條、《最高人民法院關(guān)于人民法院執(zhí)行工作若干問(wèn)題的規(guī)定(施行)》第32條的規(guī)定,裁定如下:_________________
凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人__________市_______________建筑工程有限責(zé)任公司的存款____________元。
本裁定送達(dá)后即發(fā)生法律效力。
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
執(zhí)行員:______________
_____年_____月_____日
書(shū)記員:______________
工程款抵房款合同書(shū) 篇11
甲方:__(以下簡(jiǎn)稱甲方)
乙方:__(以下簡(jiǎn)稱乙方)
丙方:__(以下簡(jiǎn)稱丙方)
經(jīng)甲、乙、丙三方充分協(xié)商,就用乙方資產(chǎn)抵頂丙方在甲方的貸款達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方用自己名下可支配的330萬(wàn)元合法資產(chǎn)(詳見(jiàn)抵債清單及評(píng)估報(bào)告)抵頂丙方在甲方的貸款200萬(wàn)元。
二、甲方同意接受乙方330萬(wàn)元資產(chǎn)(詳見(jiàn)抵債清單及評(píng)估報(bào)告)該抵債資產(chǎn)直接用于抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬(wàn)元。協(xié)議簽訂生效后,甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬(wàn)元貸款,并為丙方出具該項(xiàng)貸款的還清書(shū)面合法證明。
三、各方的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任:
1、乙方須保證提供的抵債資產(chǎn)合法完整,并保證在甲方接受前后的保管及維護(hù),如抵債資產(chǎn)發(fā)生損失由乙方負(fù)責(zé)照價(jià)賠償或扣減相當(dāng)于損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產(chǎn)但不可私自對(duì)外租賃轉(zhuǎn)讓更不可拆除變賣抵債資產(chǎn)。如遇國(guó)家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)與甲方溝通,該抵債資產(chǎn)得到的相應(yīng)賠償款應(yīng)足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對(duì)該資產(chǎn)享有變現(xiàn)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
2、甲方有權(quán)利對(duì)乙方的抵債資產(chǎn)進(jìn)行接受前后的復(fù)核、驗(yàn)證權(quán),享有協(xié)議簽訂接受后對(duì)該抵債資產(chǎn)的所有、使用、支配、轉(zhuǎn)讓、變現(xiàn)權(quán),如遇國(guó)家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)享有該抵債資產(chǎn)的全部補(bǔ)償權(quán),甲方在接受該抵債資產(chǎn)后須立即消除丙方的貸款手續(xù),并向丙方出具相關(guān)的書(shū)面消除貸款證明。(因乙方未說(shuō)明的抵押物的缺陷造成甲方損失的)甲方有權(quán)要求乙方賠償,或者扣減相當(dāng)于損失數(shù)額的抵債金額。
3、丙方有義務(wù)在乙方抵債資產(chǎn)不足以抵頂甲方債務(wù)時(shí)補(bǔ)足部分差額,并有義務(wù)督促協(xié)助甲、乙雙方完成以資抵債過(guò)程,丙方有權(quán)對(duì)該項(xiàng)抵債資產(chǎn)的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。對(duì)在甲方貸款手續(xù)消除后的確認(rèn)權(quán)。
4、本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙三方各持一份,三方簽字蓋章后生效,具有同等法律效力。以上協(xié)議內(nèi)容條款,三方可共同到國(guó)家公證機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)議公證。
甲方:__
乙方:__
丙方:__
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款合同書(shū) 篇12
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
1、乙方申請(qǐng)將甲方所欠乙方項(xiàng)目外墻涂料工程款¥,現(xiàn)乙方申請(qǐng)將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給,由在購(gòu)買(mǎi)住宅一套,該房屋戶名寫(xiě)為,身份證號(hào),若產(chǎn)生一切責(zé)任由春承擔(dān)。
2、該筆費(fèi)用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù),請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。
該筆費(fèi)
用轉(zhuǎn)為乙方住宅購(gòu)房款后,甲方無(wú)需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與有限公
司無(wú)關(guān)。
甲方:乙方:
______年____月____日______年____月____日
工程款抵房款合同書(shū) 篇13
協(xié) 議 書(shū)
甲方:(公司)
乙方:(承租人)
丙方:(出租人)
甲方經(jīng)營(yíng)裝修工程,長(zhǎng)期與乙方合作,但因資金周轉(zhuǎn)困難,拖欠乙方工程款項(xiàng)一直不能及時(shí)償還。乙方長(zhǎng)期在外租賃房屋,現(xiàn)急需資金購(gòu)買(mǎi)住房一套。為此,乙方與甲、丙共同商討上述事宜,經(jīng)甲、乙、丙三方經(jīng)共同協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
1、丙方自愿將位于 單元 層 號(hào),建筑面積 平米,房屋一套出售給乙方,房屋價(jià)格為每平米 元,房屋總價(jià)人民幣(大寫(xiě)) 元。
2、甲方拖欠乙方工程款共計(jì)人民幣 元,有結(jié)算憑證為據(jù)。乙方自愿將甲方的工程欠款 元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓于丙方,用以折抵乙方購(gòu)買(mǎi)丙方上述房屋的購(gòu)房款,剩余購(gòu)房款 元,由乙方于 年 月 日前支付給丙方。本合同簽訂后,甲、乙雙方上述工程債權(quán)、債務(wù)消滅,本合同簽訂后 日內(nèi)丙方將該房屋過(guò)戶給乙方,過(guò)戶后乙方向丙方支付剩余購(gòu)房款 元。
3、丙方保證上述房屋的產(chǎn)權(quán)只歸其本人所有,在乙、丙簽訂此合同 年內(nèi),乙方不得出售該房屋,若因急需要資金周轉(zhuǎn)需要出售該房屋,丙方享有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán),本合同簽訂后兩年內(nèi),若丙方愿回購(gòu)該房屋,須按本合同約定房屋總價(jià)一次性支付給乙方。若乙方己裝修該房屋,丙方還應(yīng)向乙方支付相應(yīng)的裝修款,待上述款項(xiàng)支付完成后,由丙方辦理過(guò)戶登記,乙方給予配合。若在上述條款規(guī)定兩年內(nèi),丙方未回購(gòu)該房屋,乙方便可任意處分該房屋,丙方不得干涉。
4、本合同簽訂后,由丙方給乙方辦理房屋過(guò)戶手續(xù),且不得向乙方索要其它任何款項(xiàng),否則構(gòu)成違約,須按本協(xié)議書(shū)第8條之約定向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。辦理過(guò)戶手續(xù)后,乙方支付剩余房款,同時(shí)丙方須將此房屋的購(gòu)房合同、水、電、煤氣卡、鑰匙等物品交付乙方,此時(shí)房屋完成交付。
5、甲方向丙方支付欠款的時(shí)間、方式等具體內(nèi)容由甲、丙雙方另行約定,雙方合同履約與否并不影響乙方對(duì)上述房屋的所有權(quán),丙方不得以任何理由解除、終止此房屋購(gòu)買(mǎi)合同,或借故向乙方索要其它任何款項(xiàng)。
6、合同簽訂后,乙方為居住使用上述房屋,可對(duì)房屋進(jìn)行裝修改造,但不得損害房屋承重部位。
7、合同簽訂后,由丙方向乙方出具乙方向丙方支付購(gòu)買(mǎi)上述房屋購(gòu)房款 元的收款憑證,甲方與乙方的欠據(jù)即失效(原結(jié)算憑證由乙方留存),甲方可不再向乙方返還上述款項(xiàng),甲丙之間的還款、違約責(zé)任等事宜由甲、丙雙方另行商定,乙方不再參與,丙方也不得以此為由解除購(gòu)買(mǎi)合同。
8、本合同簽訂后兩年內(nèi),丙方不得以任何理由無(wú)故解除購(gòu)房合同,若丙方無(wú)故違反合同或終止解除合同需向乙方返還全部購(gòu)房款及乙方的裝修款項(xiàng)等,并向乙支付房屋總價(jià) %的違約金。
9、若遇不可抗力或政府拆遷等原因需解除或終止該購(gòu)房合同,由雙方各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
10、本合同一式三份,未盡事宜可協(xié)商補(bǔ)充,甲乙丙三方各執(zhí)一份,簽訂之日起生效。
甲方:(蓋章)
年 月 日
乙方:(簽字)
年 月 日
丙方:(簽字)
年 月 日
工程款抵房款合同書(shū) 篇14
房屋抵償工程款協(xié)議書(shū)
甲方:_________
乙方:_________
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達(dá)成協(xié)議如下:
一、雙方確認(rèn),甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_(tái)________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號(hào)、面積、金額見(jiàn)附件三。
二、保證條款:
2.甲方保證在本協(xié)議簽訂后不得因甲方原因?qū)е碌止こ炭畹纳唐贩勘徊榉、抵押,致使乙方?quán)利無(wú)法實(shí)現(xiàn);
3.甲方保證抵工程款的房屋無(wú)產(chǎn)權(quán)上的爭(zhēng)議,現(xiàn)階段已能辦理房地產(chǎn)權(quán)證;
4.甲方保證在未征得乙方書(shū)面通知情況下,不得出售抵工程款的房屋。
5.甲方保證在本協(xié)議簽訂之日起30日內(nèi)辦理完畢抵工程款房屋的房地產(chǎn)權(quán)證。
五、物業(yè)管理費(fèi)用:
1.如乙方或業(yè)主是在本協(xié)議書(shū)簽訂后12個(gè)月內(nèi)入伙的,則以實(shí)際入伙時(shí)間計(jì)交物業(yè)管理費(fèi)用;
2.如在本協(xié)議書(shū)簽訂后超過(guò)12個(gè)月入伙的,乙方或業(yè)主應(yīng)按有關(guān)規(guī)定支付物業(yè)管理費(fèi)用。
六、稅費(fèi)、交易費(fèi)用等。
1.甲方必須隨時(shí)配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續(xù),包括但不限于簽訂《商品房購(gòu)買(mǎi)合同書(shū)》,開(kāi)具發(fā)票,提供相關(guān)資料,辦理房地產(chǎn)權(quán)證及其他各項(xiàng)工作;
2.甲乙雙方需按照規(guī)定各自負(fù)擔(dān)辦理房地產(chǎn)權(quán)證的稅費(fèi)和交易費(fèi)用。
七、房屋銷售
1.乙方自用房屋時(shí),甲方需配合將房地產(chǎn)權(quán)證辦理至乙方名下;
2.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的,另行簽訂協(xié)議;
3.自本協(xié)議簽訂之日起,乙方可自行銷售抵工程款的房屋;
4.不管乙方以何種方式處理房屋,甲方都應(yīng)配合辦理相關(guān)手續(xù)。甲方應(yīng)根據(jù)乙方或購(gòu)房業(yè)主的要求,辦理相應(yīng)一切手續(xù)(包括但不限于預(yù)購(gòu)登記、辦理房地產(chǎn)權(quán)證等)。
八、違約責(zé)任
如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無(wú)法按時(shí)辦理房地產(chǎn)權(quán)證,乙方有權(quán)要求甲方支付不能交付房屋價(jià)款10%的違約金,提供其它房屋抵償或賠償一切損失。
九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產(chǎn)權(quán)證》為止。
十、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十一、本協(xié)議,自各方簽字蓋章后生效。協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________
授權(quán)代表(簽字):_________授權(quán)代表(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程款抵房款合同書(shū) 篇15
就債務(wù)人(甲方):_______________債權(quán)人(乙方):_______________乙方系甲方工程的分供單位,雙方已就工程結(jié)算達(dá)成協(xié)議,結(jié)算金額為_(kāi)_____元。________年____月_____日,甲方已支付乙方該工程最后一筆款項(xiàng),金額為_(kāi)_______元。至此,甲方已付清全部結(jié)算款項(xiàng),雙方就該項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)關(guān)系完全解除,無(wú)任何遺留問(wèn)題。乙方不得再就該項(xiàng)目款項(xiàng)問(wèn)題向甲方提出任何要求及任何糾紛事宜。本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力。
甲方代表(簽字蓋章):_______________乙方代表(簽字蓋章):_______________
__________年__________月______日
工程款抵房款合同書(shū) 篇16
委托保證人(總承包商,以下稱甲方):______________
住所:____________________
法定代表人:______________
電話:____________________傳真:_______________
保證人(以下稱乙方):____________________________
住所:____________________
法定代表人:______________
電話:_____________________傳真:______________
鑒于甲方與(以下簡(jiǎn)稱供貨商)于_______年_____月_____日簽訂編號(hào)為《買(mǎi)賣合同》(以下簡(jiǎn)稱主合同),乙方接受甲方的委托,同意為甲方向供貨商提供付款保證,甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同。
第一條定義
1.1本合同所稱總承包商付款保證是指,乙方向供貨商保證,當(dāng)甲方未按照主合同的約定支付貨款時(shí),由乙方按照本合同的約定代為支付的行為。
1.2本合同所稱貨款是指。
第二條保證的范圍及保證金額
2.1乙方保證的范圍是主合同約定的甲方應(yīng)向供貨商支付的貨款。
2.2乙方保證的金額是甲方應(yīng)支付貨款的_______%,數(shù)額最高不超過(guò)人民幣_(tái)_______元(大寫(xiě):______________)。
第三條保證的方式及保證期間
3.1乙方保證的方式為:連帶責(zé)任保證。
3.2乙方保證的期間為:自本合同生效之日起至主合同約定的甲方應(yīng)履行付款義務(wù)期限屆滿之日后日。
3.3如甲方與供貨商協(xié)議變更主合同的付款時(shí)間,經(jīng)乙方書(shū)面同意后,保證期間按變更后的時(shí)間做相應(yīng)調(diào)整。
第四條承擔(dān)保證責(zé)任的形式
乙方承擔(dān)保證責(zé)任的形式是代為支付。當(dāng)甲方未按照主合同的約定向供貨商支付貨款時(shí),由乙方向供貨商支付。
第五條擔(dān)保費(fèi)及支付方式
5.1擔(dān)保費(fèi)率根據(jù)擔(dān)保額、擔(dān)保期限、風(fēng)險(xiǎn)等因素確定。
5.2雙方確定的.擔(dān)保費(fèi)率為:____________________。
5.3本合同生效后日內(nèi),甲方一次性支付乙方擔(dān)保費(fèi)共計(jì)人民幣_(tái)_____________元(大寫(xiě):______________)。
第六條反擔(dān)保
甲方應(yīng)按照乙方的要求向乙方提供反擔(dān)保,由雙方另行簽訂反擔(dān)保合同。
第七條乙方的追償權(quán)
乙方按照合同的約定承擔(dān)了保證責(zé)任后,即有權(quán)要求甲方立即歸還乙方代償?shù)娜靠铐?xiàng)及乙方實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用,甲方另外應(yīng)支付乙方代償之日起企業(yè)銀行同期貸款利息、罰息,并按上述代償款項(xiàng)的%一次性支付違約金。
第八條雙方的其他權(quán)利義務(wù)
8.1乙方在甲乙雙方簽訂本合同,并收到甲方支付的擔(dān)保費(fèi)之日起日內(nèi),向供貨商出具《總承包商付款(供貨)保函》。
甲方:_________________
_______年_____月_____日
乙方:________________
_______年_____月_____日
工程款抵房款合同書(shū) 篇17
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)工程建設(shè)項(xiàng)目管理及費(fèi)用決算管理的規(guī)定,按照《大方縣縣城城市道路工程建設(shè)協(xié)議書(shū)》的約定,遵照平等、自愿和誠(chéng)實(shí)信用的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
一、項(xiàng)目概況:
本次工程包含大方縣縣城內(nèi)5條城市道路建設(shè),分別為城區(qū)1、2、3、4、7號(hào)道路,暫定總合同價(jià)款約¥________萬(wàn)元(大寫(xiě):萬(wàn)元)人民幣,其中征地拆遷費(fèi)用約¥________萬(wàn)元(大寫(xiě):________元)人民幣。
道路全長(zhǎng)約6500米,為城市Ⅱ級(jí)主干道瀝青混凝土路面,道路寬度及施工要求以設(shè)計(jì)施工圖為準(zhǔn)。
二、項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)間:
本工程項(xiàng)目于年月日前完成,在年月日前竣工驗(yàn)收。
三、工程價(jià)款決算原則:
本工程項(xiàng)目由大方縣縣城出讓土地獲得者按照所得土地量,價(jià)格折合80萬(wàn)畝進(jìn)行投資建設(shè),其工程價(jià)款依據(jù)按照《貴州省建筑工程計(jì)價(jià)定額(________版)》及現(xiàn)行貴州省有關(guān)調(diào)整文件,由甲方按照經(jīng)審查合格的施工圖及工程預(yù)算報(bào)縣審計(jì)局評(píng)審后作為結(jié)算價(jià)格。
工程竣工驗(yàn)收合格后,乙方在2個(gè)月內(nèi)完善有關(guān)工程結(jié)算資料,在所建城市道路范圍內(nèi)的所有發(fā)生的工程費(fèi)用經(jīng)審計(jì)部門(mén)審計(jì)后,按照審計(jì)報(bào)告確認(rèn)數(shù)予以認(rèn)可。
四、工程費(fèi)用支付方式:
所建道路范圍內(nèi)征地拆遷費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、監(jiān)理費(fèi)、項(xiàng)目管理費(fèi)用由乙方先行支付給甲方,待工程完工后計(jì)入工程總造價(jià)。
實(shí)際建設(shè)投資部分,甲方將根據(jù)審計(jì)結(jié)果送縣財(cái)政局予以支付。
五、其他
本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方另行協(xié)商解決。
六、協(xié)議生效
本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
協(xié)議訂立時(shí)間:年月日
協(xié)議訂立地點(diǎn):
甲方:(公章)乙方:(公章)
法定代表人:法定代表人:
或委托代理人:或委托代理人:
地址:地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年月日年月日
工程款抵房款合同書(shū) 篇18
甲方:____________有限公司
乙方:________________
身份證號(hào):____________
________________________
身份證號(hào):____________
丙方:________________
身份證號(hào):____________
甲乙丙三方依據(jù)《民法典》的相關(guān)規(guī)定,在自愿、平等的基礎(chǔ)上,就工程款支付及房屋抵押事宜,經(jīng)過(guò)充分協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、本協(xié)議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”B—33#樓項(xiàng)目的施工單位,____________系“____________”B—33#樓的重包方,和內(nèi)蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關(guān)系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的勞務(wù)大清包,丙方系集寧區(qū)“____________”B—33#樓的木工勞務(wù)承包方。乙方從甲方處承包了“____________”B—33#樓的勞務(wù)(大清包),丙方又從乙方處承包了木工勞務(wù)。
二、根據(jù)乙丙雙方簽訂的《勞務(wù)合同》的約定,乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款,為保證工程款的順利撥付,甲方自愿以其自有的“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔(dān)保,保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬(wàn)元,如到期后乙方從甲方處領(lǐng)不到工程款導(dǎo)致不能給丙方付款,丙方有權(quán)將甲方提供的擔(dān)保物依法出售,將變賣房屋所得價(jià)款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領(lǐng)到工程款并向丙方支付工程款____________萬(wàn)元,甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套,留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內(nèi)甲方結(jié)清全部工程款后返還,甲丙之間的抵押擔(dān)保關(guān)系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內(nèi)未能結(jié)算全部工程款,丙方有權(quán)處置這套房屋,甲方無(wú)權(quán)收回該套房屋。
六、如果在“____________”B—33#樓主體十一層澆筑完工十日前,丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后,乙方不能支付工程款,丙方有權(quán)依法處置抵押物。
六:本協(xié)議的抵押物四套房屋(“____________”B—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔(dān)保,與乙丙之間的《勞務(wù)合同》沒(méi)有關(guān)系,互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款,給丙方造成的各項(xiàng)損失,丙方有權(quán)從變賣抵押物所得價(jià)款中扣除。
八、本協(xié)議一式三份,自協(xié)議各方簽字或按手印之日起生效,協(xié)議各方各執(zhí)一份。
甲方:____________
乙方:____________丙方:____________
______年______月______日
工程款抵房款合同書(shū) 篇19
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就以物抵債事宜,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成本協(xié)議,共同遵守執(zhí)行。
第一條由甲方施工的保利天然城市花園工程,乙方在工程施工過(guò)程中給該工程供應(yīng)商品砼,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商以房抵債,由甲方與乙方共同確認(rèn)的截止20__年12月31日,甲方所欠乙方的商品砼款為元(大寫(xiě)商品砼款:柒拾陸萬(wàn)叁仟叁佰壹拾元整)
第二條甲方提供位于烏魯木齊市蘇州路天然城市花園11號(hào)樓1單元60
502兩套房產(chǎn)直接抵付所欠乙方商品砼款, 601室房產(chǎn)面積101.52㎡,單價(jià)3700元/㎡,502室房產(chǎn)面積125.72㎡,單價(jià)3850元/㎡。確定兩套房產(chǎn)總價(jià)款為859646元,清償所欠乙方763310元的商品砼款,差額96336元,由乙方向甲方出具96336元的欠據(jù),此款如何清償甲方,由雙方另行協(xié)商。
第三條乙方自本協(xié)議簽訂起三日內(nèi),與甲方辦理完畢財(cái)務(wù)手續(xù),甲方所欠乙方763310元的商品砼款清結(jié),該項(xiàng)債權(quán)債務(wù)關(guān)系歸于消滅。
第四條本協(xié)議生效后二十日內(nèi),乙方自行到保利房產(chǎn)公司辦理房屋產(chǎn)權(quán)證書(shū)的有關(guān)手續(xù),由該房產(chǎn)辦理入住手續(xù)產(chǎn)生的一切費(fèi)用及房屋辦證所需稅費(fèi)由乙方自行負(fù)擔(dān)。
第五條本協(xié)議各方當(dāng)事人對(duì)本協(xié)議有關(guān)條款的解釋或履行發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商的方式予以解決。協(xié)商不成的,選擇下列方式第
。ǘ┓N方式進(jìn)行解決:
。ㄒ唬┨峤籣________仲裁委員會(huì)仲裁;
(二)依法向天山區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽署并加蓋公章之日起生效。
第七條本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(蓋章):___________
乙方(蓋章):___________
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款合同書(shū) 篇20
甲方(原借款人):
乙方(原貸款人):
甲方做生意需要,向乙方借款 元整。 至今未償還,為解決甲、乙雙方的債權(quán)債務(wù)問(wèn)題,現(xiàn)甲、乙雙方就有關(guān)還款事宜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 現(xiàn)鑒于甲方無(wú)法償還上述債務(wù),甲方自愿將自有房產(chǎn)用于抵償所欠乙方的上述全部債務(wù),抵債房產(chǎn)信息如下:
1.房屋坐落:_____;
2.房產(chǎn)證號(hào): 登記面積: 平方米共____間,附屬房屋: 平方米共___間;
3.土地證號(hào): 登記面積:___平方米,附屬其他土地證號(hào): 面積:____平方米;
4.四至范圍:東至:_____ ,南至:_____ ,西至:_____ ,北至:_____ ;
5.同時(shí)包括:附屬于房屋和土地的其他全部建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)施、設(shè)備、樹(shù)木等地上物的所有權(quán);與房屋和土地使用相關(guān)的現(xiàn)有水、電、電信等各項(xiàng)公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備的使用權(quán)或所有權(quán)。
第二條 在本協(xié)議簽訂5日內(nèi),甲方將上述抵債房產(chǎn)的 房屋所有權(quán)證、集體土地使用權(quán)證 等證件原件交給乙方,房產(chǎn)交付乙方占有、使用,乙方取得該房產(chǎn)的所有權(quán)及土地使用權(quán),雙方債權(quán)債務(wù)歸于消滅。
第三條 無(wú)論何時(shí)甲方有義務(wù)確保其抵債房產(chǎn)可以取得農(nóng)村集體土地各種確權(quán)登記證。
第四條 甲方承諾:若該房產(chǎn)發(fā)生動(dòng)遷情況,動(dòng)遷收益包括但不限于房屋及附屬物拆遷補(bǔ)償費(fèi)、土地補(bǔ)償金、安置補(bǔ)償費(fèi)等歸乙方所有,甲方無(wú)條件協(xié)助乙方領(lǐng)取上述款項(xiàng)。
第五條 抵債金額為:上述抵債房產(chǎn)協(xié)商作價(jià)為 萬(wàn),大寫(xiě)金額為 (含預(yù)期升值及動(dòng)遷補(bǔ)償款收益)。
第六條 甲方必須保證該抵債房產(chǎn)來(lái)源合法、手續(xù)齊全,交清相關(guān)稅費(fèi)。如因甲方隱瞞該抵債房產(chǎn)情況,致使乙方無(wú)法正常行使權(quán)利或使乙方合法權(quán)益受損的,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任,雙倍賠償乙方因此所受的損失。
第七條 違約責(zé)任
1. 若甲方反悔或違反本協(xié)議第二條、第四條項(xiàng)下合同義務(wù),甲方需清償 欠款,每日支付相當(dāng)于抵債金額的百分之 的違約金;
2. 若該抵債房產(chǎn)因甲方自身原因而被有關(guān)部門(mén)查封、拍賣或甲方擅自轉(zhuǎn)讓或抵押給第三人的,甲方應(yīng)向乙方支付違約金 萬(wàn)元,并應(yīng)立即返還所欠債務(wù)。
第八條 若本協(xié)議在履行過(guò)程中出現(xiàn)糾紛,雙方應(yīng)先協(xié)商解決,如協(xié)商不成,向人民法院提起訴訟解決。
第九條 本協(xié)議書(shū)經(jīng)甲、乙雙方簽字后即生效。本協(xié)議書(shū)一式兩份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款合同書(shū) 篇21
業(yè)主單位名稱:_________________
我單位承建的送審金額的________萬(wàn)元,審后工程結(jié)算金額_______%,已支付工程進(jìn)度款___________萬(wàn)元(佰拾工程,合同金額_________萬(wàn)元,。至今已完成總工程量_________%支付我單角分),請(qǐng)貴單位按合同要求的萬(wàn)_______________元為工程結(jié)算款,請(qǐng)批準(zhǔn)。
施工單位:_________________
開(kāi)戶銀行:_________________
賬號(hào):_________________
施工單位工程負(fù)責(zé)人:_________________
年監(jiān)理意見(jiàn):_________________
月日
簽名:_________________日期:_________________業(yè)主代表意見(jiàn):_________________
簽名:_________________日期:_________________分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):_________________
簽名:_________________日期:_________________站長(zhǎng)意見(jiàn):_________________
簽名:_________________日期:_________________
責(zé)任編輯:_______________
工程款抵房款合同書(shū) 篇22
甲方:有限公司
乙方:有限公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議:
1、乙方申請(qǐng)將甲方所欠乙方項(xiàng)目外墻涂料工程款¥,現(xiàn)乙方申請(qǐng)將該筆款項(xiàng)轉(zhuǎn)給,由在購(gòu)買(mǎi)住宅一套,該房屋戶名寫(xiě)為,身份證號(hào),若產(chǎn)生一切責(zé)任由春承擔(dān)。
2、該筆費(fèi)用已完成發(fā)票審核簽呈手續(xù),請(qǐng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。用轉(zhuǎn)為乙方住宅購(gòu)房款后,甲方無(wú)需再行支付給乙方
3、乙方承諾若因此產(chǎn)生的任何法律責(zé)任和糾紛與有限公司無(wú)關(guān)。
甲方:
乙方:
______年____月____日
______年____月____日
工程款抵房款合同書(shū) 篇23
原告:_________________忻州市__________混凝土有限公司
法定代表人:_________________楊__________職務(wù)執(zhí)行董事
地址:_________________忻州忻府區(qū)解原工業(yè)園區(qū)
被告:_________________中化_____建集團(tuán)有限公司
法定代表人:_________________劉__________職務(wù)董事長(zhǎng)
住址:_________________山西省太原市__________街__________號(hào)
郵政編碼:_________________0300
聯(lián)系電話:_________________0351-6_______________
被告:_________________中化_____建集團(tuán)山西王家?guī)X煤業(yè)有限公司工程項(xiàng)目部
負(fù)責(zé)人:_________________王_____項(xiàng)目經(jīng)理
住址:_________________縣孫家溝鄉(xiāng)
訴訟請(qǐng)求:_________________
......
事實(shí)及理由:_________________
......
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程款抵房款合同書(shū) 篇24
______(債務(wù)人,以下簡(jiǎn)稱甲方)
_______(債權(quán)人,以下簡(jiǎn)稱乙方)
債務(wù),雙方經(jīng)平等協(xié)商,達(dá)成下列條款。
第一條抵債財(cái)產(chǎn)甲方同意以下列財(cái)產(chǎn)抵償債務(wù):
(一)____________;
(二)____________;
(三)____________;
第二條聲明和保證甲方聲明和保證如下:
(一)對(duì)于本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn),甲方享有所有權(quán)或者合法的處分權(quán);
(二)在本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)上,沒(méi)有設(shè)立任何擔(dān)保物權(quán)(抵押權(quán)、質(zhì)押權(quán))或者用益物權(quán)等權(quán)利負(fù)擔(dān);
(三)對(duì)于抵債財(cái)產(chǎn)的上述產(chǎn)權(quán)歸屬和權(quán)利負(fù)擔(dān)問(wèn)題,甲方目前沒(méi)有卷入任何訴訟,也沒(méi)有任何第三人提出異議;
(四)基于抵債財(cái)產(chǎn)發(fā)生的各項(xiàng)稅收和費(fèi)用,甲方已經(jīng)繳納完畢,不存在任何拖欠;
(五)本項(xiàng)以物抵債已征得甲方董事會(huì)同意(按甲方章程無(wú)須征得甲方董事會(huì)同意的,本款可刪除);
(六)本項(xiàng)以物抵債已由甲方報(bào)請(qǐng)主管部門(mén)和有關(guān)政府機(jī)關(guān)批準(zhǔn);
(七)抵債財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量和性能狀況如下述,此外不存在任何缺陷:____、
第三條抵債金額本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)共折價(jià)人民幣_(tái)_元,扣除其中10%的折價(jià)款作為日后變現(xiàn)費(fèi)用后,其余90%的折價(jià)款作為抵債金額用于抵償銀行債權(quán)。
本協(xié)議第一條所列抵債財(cái)產(chǎn)折價(jià)用于抵償以下債務(wù):
1、____________________________________
2、____________________________________
3、____________________________________
4、____________________________________
第四條財(cái)產(chǎn)交付甲方最遲必須在____年__月__日之前將本協(xié)議第一條約定的抵債財(cái)產(chǎn)以及相關(guān)的產(chǎn)權(quán)證書(shū)交付乙方。
抵債財(cái)產(chǎn)的交付方式為:_______________________________________、
第五條登記在財(cái)產(chǎn)交付后____日內(nèi),甲方須應(yīng)乙方要求辦妥必要的登記手續(xù)。
第六條費(fèi)用因抵債財(cái)產(chǎn)過(guò)戶和登記所需交納的各項(xiàng)費(fèi)用由甲方承擔(dān),甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)支付。
第七條違約責(zé)任
(一)甲方逾期交付抵債財(cái)產(chǎn)和相關(guān)證書(shū)的,乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù),每天支付相當(dāng)于逾期交付財(cái)產(chǎn)的抵債金額的萬(wàn)分之四的違約金,或者扣減相當(dāng)于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。
(二)甲方逾期辦理登記手續(xù)的,乙方有權(quán)要求甲方按照逾期天數(shù),每天支付相當(dāng)于須辦理登記財(cái)產(chǎn)的抵債金額的萬(wàn)分之四的違約金,或者扣減相當(dāng)于應(yīng)付違約金數(shù)額的抵債金額。
(三)抵債財(cái)產(chǎn)被第三人追訴的,乙方因此而支付的費(fèi)用由甲方承擔(dān);乙方有權(quán)要求甲方支付費(fèi)用,或者扣減相當(dāng)于該費(fèi)用數(shù)額的抵債金額。
(四)甲方欠繳的基于抵債財(cái)產(chǎn)而發(fā)生的各種稅收和費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)由甲方承擔(dān);乙方墊付的,有權(quán)向甲方追索,或者扣減相當(dāng)于墊付金額的抵債金額。
(五)甲方應(yīng)及時(shí)支付因抵債財(cái)產(chǎn)過(guò)戶和登記所需交納的各項(xiàng)費(fèi)用;乙方墊付的,有權(quán)向甲方追索,或者扣減相當(dāng)于墊付金額的抵債金額。
(六)因甲方未說(shuō)明的抵債財(cái)產(chǎn)的缺陷造成乙方損失的,乙方有權(quán)要求甲方賠償,或者扣減相當(dāng)于損失數(shù)額的抵債金額。
(七)出現(xiàn)上述違約事件時(shí),乙方有權(quán)解除或者部分解除以物抵債協(xié)議。
第八條協(xié)議的生效
[選擇一(適用于須報(bào)上級(jí)行批準(zhǔn)情形)]本協(xié)議由雙方簽字或蓋章并經(jīng)乙方上級(jí)行正式批準(zhǔn)同意后生效。
[選擇二(適用于不需報(bào)上級(jí)行批準(zhǔn)情形)]本協(xié)議自雙方簽字或蓋章之日起生效。
本協(xié)議一式______份。甲乙雙方各執(zhí)______份。
甲方:
乙方:
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房款合同書(shū) 篇25
工程擔(dān)保協(xié)議書(shū)
甲方:______________
乙方:_________________
丙方:______________
甲方承攬的,工程造價(jià)為萬(wàn)元,乙方自愿單獨(dú)施工,丙方自愿為乙方施工全過(guò)程提供責(zé)任擔(dān)保。為了加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,保證履行職責(zé),經(jīng)甲丙雙方充分協(xié)商,達(dá)成共識(shí),簽訂本協(xié)議,遵照?qǐng)?zhí)行。
一、丙方于年月日以全部工資收入及資產(chǎn)為乙方承建工程提供施工履約擔(dān)保。
二、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)范和規(guī)定,建立質(zhì)量管理組織體系,制訂質(zhì)量管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并嚴(yán)格抓好落實(shí)。要按照工程設(shè)計(jì)要求、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和甲方同業(yè)主簽定的合同約定對(duì)工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。如因質(zhì)量給甲方造成的聲譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上的損失,丙方要與乙方一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
三、丙方保證乙方按照有關(guān)規(guī)定建立安全管理組織體系,制訂安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程,并嚴(yán)格抓好落實(shí)。乙方在工程施工期間發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成民工致傷、致殘或死亡的,由丙方負(fù)責(zé)配合與乙方積極處理,并承擔(dān)全部費(fèi)用,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
四、丙方保證乙方按時(shí)、足額發(fā)放農(nóng)民工工資。因拖欠農(nóng)民工工資或其他工程費(fèi)用而發(fā)生的一切問(wèn)題或經(jīng)濟(jì)糾紛由丙方負(fù)責(zé)處理,甲方不負(fù)責(zé)任。
五、丙方保證乙方獨(dú)立承擔(dān)工程施工的經(jīng)濟(jì)往來(lái),任何情況下乙方不得以甲方名義與外界發(fā)生經(jīng)濟(jì)交易,自本合同簽訂后發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛和法律責(zé)任全部由乙方和丙方處理、承擔(dān);甲方概不承擔(dān)任何責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
六、甲方按照乙方分包工程投資額的%收取管理費(fèi),管理費(fèi)由甲方在施工工程款到位(含供應(yīng)材料款)50%后扣完。
七、工程自竣工驗(yàn)收合格后,保修期兩年,保修及保修費(fèi)由丙方和由乙方一起承擔(dān)連帶責(zé)任。
八、如因乙方的行為導(dǎo)致甲方承擔(dān)了墊付責(zé)任或其他損失,乙方和丙方自愿賠償甲方墊付和損失金額的兩倍。
九、本協(xié)議未盡事宜,各方協(xié)商解決,協(xié)商不成由甲方所在地法院裁決。
十、本協(xié)議一式三份,蓋章、簽字后生效,工程結(jié)算完成兩年后及保修期滿后協(xié)議失效。
甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)
~1/2~
身份證號(hào)碼:_________________
代表人:_________________(簽字)代表人:_________________(簽字)
年月日年月日
丙方:_________________(蓋章)
代表人:_________________(簽字)
身份證號(hào)碼:________________
________年____月____日
工程款抵房款合同書(shū) 篇26
反訴人(本訴被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________被反訴人(本訴原告):_________________有限公司。
法定代表人:_________________。
住所:_________________昆號(hào)。
聯(lián)系電話:_________________
反訴人就被反訴人混凝土買(mǎi)賣合同糾紛一案,對(duì)被反訴人提起反訴。
反訴請(qǐng)求
1、請(qǐng)求判令被反訴人賠償反訴人機(jī)械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共588670元;
2、本案的訴訟費(fèi)、簽定費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用由被反訴人承擔(dān)
事實(shí)和理由
20__年8月18日,反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽(yáng)江市人)簽訂《商品混凝土購(gòu)銷合同》,被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時(shí)按質(zhì)提供給反訴人混凝土,混凝土質(zhì)量存在問(wèn)題,且在運(yùn)送混凝土中經(jīng)常誤時(shí),造成所澆筑混凝土的質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、防水出現(xiàn)冷縫等質(zhì)量問(wèn)題。但反訴人本著友好合作目的,并未向被反訴人提出索賠,直至20__年1月7日向,反訴人仍主動(dòng)向被反訴人的對(duì)單,并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月,被反訴人的法人委托代表辭職離開(kāi)云南筑城混凝土公司,被反訴人一直未通知反訴人,造成20__年1月份雙方未對(duì)單,反訴人找不著付款對(duì)象。且20__年1月11日,被反訴人在未通知反訴人的情況下,單方停止供貨,造成反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
綜上,反訴人認(rèn)為,由于被反訴人內(nèi)部人員、產(chǎn)品質(zhì)量管理混亂,導(dǎo)致反訴人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失,故反訴至貴院,請(qǐng)依法支持反訴請(qǐng)求。
此致
昆明市呈貢區(qū)人民法院
反訴人:_________________建筑工程有限公司
年 月 日
工程款抵房款合同書(shū) 篇27
本還款協(xié)議書(shū)(以下稱本協(xié)議)由下列各方于________年________月________日在中國(guó)北京市簽署:
____________公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
____________公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)
住所:________________________
法定代表人:____________
(法定代表人的代理人:____________)
鑒于:
________年________月________日,甲方與乙方就____________(工程項(xiàng)目名稱)簽訂了《建設(shè)工程施工合同》(合同編號(hào):____________),建設(shè)工程總價(jià)款為:________________________萬(wàn)元整人民幣。該項(xiàng)目已于________年________月________日竣工,已經(jīng)甲方、乙方及________方驗(yàn)收,并于________年________月________日甲、乙雙方進(jìn)行了工程結(jié)算,并簽訂了《____________工程結(jié)算協(xié)議書(shū)》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設(shè)工程施工合同》,乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)________________________萬(wàn)元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整。
雙方在此相互確認(rèn):除乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定向甲方支付________________________萬(wàn)元外,雙方相互無(wú)任何其他應(yīng)付款項(xiàng)或需承擔(dān)相關(guān)合同項(xiàng)下的責(zé)任和義務(wù)。
雙方對(duì)以上所述事實(shí)均予以確認(rèn),并無(wú)異議。
基于以上所述,甲方與乙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方向甲方償還所欠工程款項(xiàng)事宜,達(dá)成本協(xié)議如下:
第一條 甲、乙雙方在此確認(rèn):乙方應(yīng)向甲方支付建設(shè)工程款共計(jì)________________________萬(wàn)元整,截止本協(xié)議簽訂之日,乙方實(shí)際已向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整,尚未支付的建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整。(見(jiàn)本協(xié)議附件:1、付款憑證;2、付款明細(xì)、3、未付款明細(xì))。
第二條 甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意按如下方式,自________年________月________日至________年________
月________日止由乙方向甲方支付建設(shè)工程款________________________萬(wàn)元整。(見(jiàn)本協(xié)議附件:4、還款計(jì)劃明細(xì);如系分期支付,請(qǐng)寫(xiě)明分期付款的階段及數(shù)額)。
第三條 強(qiáng)制執(zhí)行條款
1、甲、乙雙方共同確認(rèn):根據(jù)有關(guān)法律的規(guī)定已經(jīng)對(duì)賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力公證的含義、內(nèi)容、程序、效力等具有了明確的了解,經(jīng)慎重考慮,雙方同意本協(xié)議簽訂后向北京市公證處申請(qǐng)辦理公證并賦予本協(xié)議強(qiáng)制執(zhí)行效力。
2、乙方保證承擔(dān)舉證義務(wù),自每期(如分期付款)款項(xiàng)付清之日起________個(gè)工作日內(nèi),向甲方和北京市公證處提供有關(guān)證據(jù)證明其已經(jīng)支付了應(yīng)付款項(xiàng),并分別由甲方和承辦公證員核對(duì)簽收,否則視為乙方對(duì)未支付事實(shí)的確認(rèn),即乙方未按期履行當(dāng)期應(yīng)付款項(xiàng)。
3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項(xiàng)付款期限屆滿之日起________個(gè)工作日內(nèi),乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證,且甲方出具文件說(shuō)明乙方未能按期支付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí),甲方有權(quán)單方面依據(jù)具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議向北京市公證處申請(qǐng)簽發(fā)執(zhí)行證書(shū)。甲方承諾在申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行證書(shū)之前,將按照乙方在本協(xié)議中確定的聯(lián)系地址向乙方發(fā)出《履行應(yīng)償借款通知書(shū)》(函寄或送達(dá)),同時(shí)注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時(shí),如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應(yīng)付款項(xiàng),或雖積極舉證但不足以對(duì)抗甲方的債權(quán),也未與甲方達(dá)成任何關(guān)于還款的展期協(xié)議,則視為乙方不履行或不完全履行的事實(shí)確有發(fā)生,在此情況下,甲方將向北京市公證處申請(qǐng)出具強(qiáng)制執(zhí)行證書(shū)。
4、甲方有權(quán)依據(jù)北京市公證處出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議及執(zhí)行證書(shū)直接向有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行乙方應(yīng)向甲方支付的全部未付款項(xiàng)。乙方愿意接受人民法院的強(qiáng)制執(zhí)行。
5、甲方在申請(qǐng)執(zhí)行證書(shū)時(shí),應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的舉證義務(wù)并提供以下文件,保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務(wù)的情況:
(1)經(jīng)年檢合格的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)》;
(2)《授權(quán)委托書(shū)》;
(3)《強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)》;
(4)乙方已經(jīng)履行還款義務(wù)的書(shū)面證明材料(如:乙方向甲方履行還款義務(wù)的情況,包括乙方已償還/未償還款項(xiàng)數(shù)額等情況);
(5)經(jīng)公證的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的本協(xié)議;
(6)甲方在北京市公證處的監(jiān)督下向乙方發(fā)出的《履行應(yīng)償借款通知書(shū)》;
(7)其他需要提供的材料。
5、乙方承諾愿以其全部資產(chǎn)接受強(qiáng)制執(zhí)行,其資產(chǎn)中包括但不限于以下所列內(nèi)容:________________________.
第四條 雙方各自的承諾和保證
1、甲、乙雙方在達(dá)成簽訂本協(xié)議意向后即向北京市公證處申請(qǐng)辦理本協(xié)議的公證事宜。
2、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定按期足額支付應(yīng)付款項(xiàng);甲方應(yīng)按本協(xié)議約定辦理有關(guān)收款和債務(wù)抵消的財(cái)務(wù)手續(xù),并有義務(wù)在乙方付款當(dāng)日向乙方出具有關(guān)發(fā)票憑證。
3、甲、乙雙方指定聯(lián)系地址及北京市公證處指定聯(lián)系地址:
甲方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
乙方聯(lián)系地址、電話及傳真如下:________________________;受件人:____________.
北京市公證處聯(lián)系地址:
地址:____________________________________
郵編:________________________電話:________________________________
承辦公證員:____________
甲、乙雙方在此確定:如任何一方的聯(lián)系地址、電話及傳真發(fā)生變化,應(yīng)及時(shí)告知給對(duì)方和北京市公證處,如沒(méi)有及時(shí)履行告知的義務(wù)而發(fā)生的無(wú)法聯(lián)系的狀況,將由未履行告知義務(wù)的一方承擔(dān)由此而帶來(lái)的法律后果。
第五條 不可抗力
1、不可抗力是指本協(xié)議雙方不能預(yù)見(jiàn)、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件:戰(zhàn)爭(zhēng)、騷亂、罷工、瘟疫、水災(zāi)、洪水、地震、風(fēng)暴、潮水或其他任何類似事件。
2、任何一方因不可抗力不能履行本協(xié)議規(guī)定的全部或部分義務(wù),該方應(yīng)盡快通知其他方,并須在不可抗力發(fā)生后________日內(nèi)以書(shū)面形式向其他方提供詳細(xì)情況報(bào)告及不可抗力對(duì)履行本協(xié)議的影響程度說(shuō)明。
3、發(fā)生不可抗力,任何一方均不對(duì)因不可抗力無(wú)法履行或遲延履行本協(xié)議義務(wù)而使其他方蒙受的任何損失承擔(dān)責(zé)任。但遭受不可抗力影響的一方有責(zé)任盡可能及時(shí)采取適當(dāng)或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項(xiàng)責(zé)任而給其他方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、各方應(yīng)根據(jù)不可抗力對(duì)本協(xié)議履行的影響程度,協(xié)商確定是否終止本協(xié)議,或是繼續(xù)履行本協(xié)議。
第六條 保密
第七條 其他
1、本協(xié)議自北京市公證處公證后生效,并賦予強(qiáng)制執(zhí)行效力。
2、本協(xié)議未盡事宜,由雙方通過(guò)友好協(xié)商方式解決,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,并經(jīng)公證處公證。
3、本協(xié)議正本一式________份,每份均具有同等法律效力,雙方各持________份,一份留存于北京市公證處備案。
(以下無(wú)正文)。
甲方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
乙方:____________公司(印章)
法定代表人或授權(quán)代表:____________(簽字)
________年________月________日于北京市
工程款抵房款合同書(shū) 篇28
甲方:
乙方:
丙方:
甲方、乙方于**年**月**日簽訂了**項(xiàng)目工程施工合同(以下簡(jiǎn)稱合同),合同編號(hào)為,合同金額為**元,結(jié)算額**元;該合同工程內(nèi)容已完成并投入使用,現(xiàn)甲方仍欠乙方工程款**元; 經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議:
一、抵款、抵房手續(xù)辦理相關(guān)約定
1、乙方同意上述工程合同的部分工程款購(gòu)買(mǎi)下述商品房,甲方與丙方同意乙方將此房屋轉(zhuǎn)讓給丙方,三方均同意在此合同基礎(chǔ)上由甲方與兩方簽署商品房買(mǎi)賣合同。
2、該商品房位于**市**區(qū)路號(hào)**室,建筑面積為**平方米,單價(jià)*元/平方米,房屋總額為**元人民幣。不論乙方轉(zhuǎn)讓給丙方單價(jià)是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價(jià)簽訂《商品房買(mǎi)賣合同》;
3、甲方同意《商品房買(mǎi)賣合同》中將購(gòu)買(mǎi)人名稱直接寫(xiě)成丙方。
4、丙方從乙方處購(gòu)得此房,部分房款交于乙方,丙方除房屋結(jié)構(gòu)問(wèn)題外不得向甲方提出退房、換房等要求。
5、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實(shí)際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成;
二、以房抵款金額及方式:
1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款**萬(wàn)元;
2、抵付方式:乙方給甲方開(kāi)具工程款發(fā)票,甲方給丙方開(kāi)具商品房收款收據(jù)(購(gòu)房發(fā)票事宜在購(gòu)房合同中約定)。
3、若甲方抵付工程款額不足支付所有房款,其余房款,三方同意由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款方式直接支付給甲方。
4、抵付工程款后的工程款余額,甲方同意按支付給乙方。
三、其它
1、本協(xié)議未盡事宜,由三方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,任何一方均可向甲方所在地人民法院訴訟解決。
2、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。一式6份,甲乙丙方各執(zhí)兩份。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人: 經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
丙方:
身份證號(hào)碼:
住址:
年 月 日
工程款抵房款合同書(shū) 篇29
甲方:
法定代表人:
委托代理人:
乙方:
法定代表人:
委托代理人:
甲乙雙方“建設(shè)工程施工合同糾紛”一案,經(jīng)充分協(xié)商,特簽訂本協(xié)議,共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、乙方尚欠甲方鋼結(jié)構(gòu)工程款人民幣壹拾肆萬(wàn)肆仟捌佰柒拾元整(¥:14487000),于______年____月____日前一次性付給甲方。
二、甲方收款后,雙方即到龍口市人民法院申請(qǐng)撤回對(duì)對(duì)方的起訴,同時(shí),甲方申請(qǐng)?jiān)摲ㄔ航獬龑?duì)乙方銀行賬戶的凍結(jié)措施。
三、若乙方逾期付款,甲方則不予撤訴,并申請(qǐng)法院對(duì)乙方的銀行賬戶依法辦理續(xù)凍手續(xù)。
(法院凍結(jié)期限:______年____月____日始至______年____月____日止)。
四、甲乙雙方撤訴后,各自向法院繳納的案件受理費(fèi)及甲方交納的財(cái)產(chǎn)保全費(fèi),雙方各自承擔(dān)。
五、甲乙雙方各自撤訴后,甲乙雙方有關(guān)此次鋼結(jié)構(gòu)工程的全部事宜均一次性了結(jié),其他互不追究。
六、本協(xié)議甲乙雙方委托代理人簽字即生效,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
委托代理人:(簽字)
乙方:
委托代理人:(簽字)
______年____月____日
工程款抵房款合同書(shū) 篇30
原告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:________________,電話:________________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
被告:________________,性別:________,________年________月________日生,________族,住址:_________________電話:_____________
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費(fèi)共計(jì)________元。
2、本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由:
被告________委托被告________為其尋找進(jìn)行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經(jīng)被告________介紹同意為被告________所負(fù)責(zé)的________旅館進(jìn)行石膏隔墻的安裝。在進(jìn)行安裝之前,原告通過(guò)被告楊________同被告________協(xié)商先預(yù)付一部分款項(xiàng),待安裝完畢之后將剩余款項(xiàng)付清。被告________在________年________月________日支付了預(yù)付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項(xiàng)。________年________月________日,原告要求被告________量面積進(jìn)行決算,被告________不但不予理會(huì),還糾集其他人對(duì)原告進(jìn)行毆打,原告撥打110,經(jīng)過(guò)民警的調(diào)解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費(fèi)的醫(yī)療費(fèi),并在一周內(nèi)付清所欠的勞務(wù)費(fèi)。被告________于當(dāng)場(chǎng)支付醫(yī)療費(fèi)________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為_(kāi)_______平方米,安裝費(fèi)為_(kāi)_______元,醫(yī)藥費(fèi)共計(jì)________元。雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商后約定剩余的欠款為_(kāi)_______元,由被告人________支付。但時(shí)至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進(jìn)石膏墻的安裝,實(shí)質(zhì)上在原告與被告間已經(jīng)形成了雇傭關(guān)系。依據(jù)《勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī),原告享有法定的權(quán)利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負(fù)責(zé)人拖欠安裝費(fèi)的行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。因此,原告為維護(hù)自己的合法權(quán)益,現(xiàn)提起訴訟,請(qǐng)求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
________年________月________日