配電受電工程承攬合同書（精選31篇）
配電受電工程承攬合同書 篇1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托, 承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料， 應(yīng)從國家定點廠家采購， 并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結(jié)清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等) ，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全, 做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方： (蓋章)
乙方： (蓋章)
代表：
代表：
年月日：
配電受電工程承攬合同書 篇2
甲方： ___________
乙方： ___________
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托, 承擔(dān)甲方新檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作 。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料， 應(yīng)從國家定點廠家采購， 并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：102496元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分 2次結(jié)清，其中：
(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計70000元)
(2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等) ，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間, 甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全, 做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
代表： 代表：
____ 年 _____ 月 _____ 日 ____ 年 _____ 月 _____ 日
配電受電工程承攬合同書 篇3
甲方：____________
乙方：____________
根據(jù)《_____》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，共同遵守。
建設(shè)單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經(jīng)營、_____核算、自負(fù)盈虧、依法納稅，經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監(jiān)管。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo)，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況，甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛，完全由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題，所有涉及本工程項目的.勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
六、乙方應(yīng)配備和組建好項目經(jīng)理部，建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定，按時做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關(guān)證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場_____費、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負(fù)責(zé)為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害_____，并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定，正確計算施工成本，賬簿設(shè)置齊全，以備稅務(wù)機關(guān)檢查，并及時上報統(tǒng)計財務(wù)報表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`，后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時，若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任，發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項施工文件，該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
十二、依據(jù)施工合同，掛靠有效期在合同范圍內(nèi)，有效期滿，雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后，本合同自動解除。
十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
配電受電工程承攬合同書 篇4
工程承攬合同
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程概況1. 工程名稱：
2. 工程地點：
3. 承包范圍：
4. 承包方式：包工、包料、包費用
5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個日歷天。
6. 工程質(zhì)量：本工程為合格工程(具體要求詳見第三條)
二、合同單價和付款方式
1. 合同單價：
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi)，付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。 乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的，均由乙方承擔(dān)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2. 當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。本工程保修期為年 在保修期內(nèi)，如有質(zhì)量問題，在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進(jìn)行維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方： 乙方：
甲方駐工地代表：
_____年___月____日
配電受電工程承攬合同書 篇5
建設(shè)單位：_______________(以下簡稱甲方)
施工單位：_______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱：_______________
二、工程地點：_______________
三、工程范圍和內(nèi)容：_______________
1、承包范圍：_______________
2、工程建筑面積：_______________
3、結(jié)構(gòu)：_______________
4、層數(shù)、建筑高度：詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他：本合同價包括土建、鋼結(jié)構(gòu)，圍墻，地坪，
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同，
總造價為_______________(大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：
1、調(diào)整方式：
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則：
(1)合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價款。
三、本工程最終結(jié)算價款為：固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場3日內(nèi)，甲方支付合同總價的%預(yù)付款，場平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi)，甲方支付該工程合同總價的_______________%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的_______________%，甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢，如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款(即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%)，剩余3%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清，以竣工通知書日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算：
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的，按國家_____有關(guān)規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價機構(gòu)審價確定。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達(dá)開工報告為準(zhǔn)。計劃進(jìn)場日期_______年_______月_______日，具體進(jìn)場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場施工時;
2、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時;
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。
第五條施工準(zhǔn)備
甲方：
1、_________年_________月_________日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。
2、_________年_________月_________日前，負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設(shè)立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計時，合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀(jì)要，在7日內(nèi)分送有關(guān)單位，并在7日內(nèi)提供會審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進(jìn)場施工的書面通知。
乙方：
1、在由乙方提供設(shè)計時，本合同簽訂之日起3日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料，并保證資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計時，在本合同簽訂之日起3日內(nèi)，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3日內(nèi)，由甲方書面提出會審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計并報原設(shè)計單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進(jìn)場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構(gòu)件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應(yīng)書面通知甲方，準(zhǔn)備進(jìn)場安裝。
第六條雙方的職責(zé)
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
(1)下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
(2)有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認(rèn);
(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計變更或工程洽商;
(4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進(jìn)行驗收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場施工能順利進(jìn)行，若在乙方進(jìn)場施工后，因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ┕ぃ磺胸?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計交底。該圖紙會審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后，作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，非乙方責(zé)任造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費用。
第七條施工與設(shè)計變更
的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀(jì)要，作為施工與結(jié)算的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀(jì)要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計變更，須在制作前15天由原設(shè)計單位作修改通知書或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設(shè)計時，應(yīng)由甲方以書面通知乙方進(jìn)行設(shè)計變更，辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚?dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進(jìn)場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理，同時按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理，費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時整改，包括修理或返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔(dān)，并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時，應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗收。驗收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔(dān)保修責(zé)任，質(zhì)保金為合同總價的5%，保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀(jì)要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔(dān)，工期順延。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進(jìn)場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責(zé)任
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的，應(yīng)予返工或修理，承擔(dān)其費用。
2、由乙方設(shè)計時，因設(shè)計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《_____》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經(jīng)催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色：_______________
2、墻面的顏色：_______________
3、外門顏色：_______________
4、內(nèi)門顏色_______________
建設(shè)單位：_______________承攬單位：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
經(jīng)辦人：_______________經(jīng)辦人：_______________
電話：開戶銀行：_______________
賬號：_______________
電話：_______________
身份證號：_______________
日期：_______________日期：_______________
配電受電工程承攬合同書 篇6
甲方：______________________聯(lián)系電話：______________________
乙方：______________________聯(lián)系電話：______________________
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就______工程達(dá)成以下協(xié)議：
1.甲方為乙方提供______設(shè)備及軟件，共____。
合同總價款：￥_________元
其中軟件費：￥_________元
硬件費：￥________元
工程費：￥_________元
2.付款方式 乙方先付甲方總工程預(yù)付款。
共￥_________元
其中軟件費：￥_________元
硬件費：￥_________元
工程費：￥_________元
甲方電腦硬件送達(dá)乙方指定場地經(jīng)乙方點數(shù)后，乙方須當(dāng)即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后，乙方在七日內(nèi)向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現(xiàn)金付款。
3.甲方責(zé)任 甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調(diào)試。
甲方負(fù)責(zé)培訓(xùn)乙方的系統(tǒng)管理員和該軟件的維護(hù)免費期為____年，維護(hù)地點在甲方公司所在地。
壹年內(nèi)因甲方提供硬件設(shè)備非人為損壞而引起軟件被破壞，甲方提供免費恢復(fù)。
如果是按乙方的要求擴(kuò)允功能，甲方可收取擴(kuò)充部分的費用。
壹年以后甲方對提供設(shè)備和軟件有償維護(hù)，維護(hù)費用為￥____元/年。
4.乙方責(zé)任 甲方調(diào)試系統(tǒng)所用的素材僅供系統(tǒng)測試，均不得用于營業(yè)或其它以盈利為目的'的商業(yè)活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責(zé)任由乙方承擔(dān)。
乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決，甲方概不負(fù)責(zé)。
由乙方在以后使用中，由人為造成的系統(tǒng)的損壞，需要甲方上門服務(wù)的，甲方發(fā)生的費用全部由乙方負(fù)責(zé)。
5.其他事項 不得對軟件加以仿制;
對軟件權(quán)利的標(biāo)志不得除去、遮蓋或涂抹等。
按本合同第2條的規(guī)定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的后果甲方概不負(fù)責(zé)在。
6.違約責(zé)任 雙方若有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商解決，若有一方違約或侵權(quán)，參照我國有關(guān)法律法規(guī)處理;
雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效;
合同正本一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。
聲明：本合同經(jīng)復(fù)印或涂改后無效! 甲方：_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
乙方：_______
負(fù)責(zé)人：_____________
時間：_______________
地點：_______________
配電受電工程承攬合同書 篇7
訂立合同雙方：
承攬方： 以下簡稱甲方;
定作主： 以下簡稱乙方。
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條 甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費
單價
金額
第二條 加工成品的完工時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費用承擔(dān)等。
定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標(biāo)準(zhǔn)
與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費承擔(dān)
(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥當(dāng)保存，作為檢驗的根據(jù))
第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)等。
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔(dān)
第四條 乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?/p>
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔(dān)
第六條 加工費結(jié)算辦法與時間 。
第七條 乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應(yīng)于 年 月 日前向甲方交付預(yù)付款 元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的`違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。
本合同于 年 月 日生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式 份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設(shè)銀行各存一份。
承攬方： 定作方：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
簽約日期： 年 月 日
配電受電工程承攬合同書 篇8
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承攬方：（以下簡稱乙方）
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，乙方自愿承攬基工程，本工程是機械鉆孔灌注樁，為單包工程。為明確雙方責(zé)、權(quán)利，經(jīng)協(xié)商簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
一、甲方須做下列準(zhǔn)備工作并承擔(dān)其費用
1、場地“三通一平”（水、電、路通，施工場地平整）。
2、提供紅線定位圖，基礎(chǔ)設(shè)計圖各一份。
3、提供排污地點。
4、施工“三大材”和用水、電費。
二、乙方承擔(dān)下列任務(wù)并負(fù)責(zé)其費用
1、施工中所有人工費、機械費、安全措施費。
2、鉆孔樁砼澆灌和鋼筋籠制作以設(shè)計標(biāo)高為準(zhǔn)。
3、按設(shè)計要求完成鉆孔、鋼筋籠、砼澆注工作，并符合設(shè)計要求。
4、乙方所制作的鉆孔樁需達(dá)到檢測合格，樁檢測不合格，由乙方承擔(dān)返工的一切人工及材料費用。
5、乙方負(fù)責(zé)施工過程中的各種檢測、檢驗、取樣、送樣和檢驗。收集完善工程資料。
三、雙方責(zé)、權(quán)、利
1、甲、乙雙方必須照圖施工，嚴(yán)格按照鉆孔樁施工規(guī)范施工，做到保質(zhì)，萬無一失。
2、甲方應(yīng)負(fù)責(zé)“三大材”檢測、試壓、樁身檢測費。
3、施工中因乙方原因，造成損失由乙方自理，甲方不承擔(dān)其費用。
四、鉆孔樁規(guī)格及費用支付方法
1、鉆孔樁規(guī)格為φ600mm，按90.00元/米包干價（包人工、包機械、包安全費、包進(jìn)出場費）計算。所有樁按實際深度計算以甲、乙雙方現(xiàn)場簽證為準(zhǔn)。
2、每月按完成工程量撥付50%工程進(jìn)度款，完工后撥付至工程總價款的70%，余款待基礎(chǔ)竣工驗收后支付。
五、施工安全
乙方應(yīng)具備工程施工的相關(guān)資質(zhì)，施工應(yīng)符合國家法定要求。
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，乙方應(yīng)對其在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負(fù)責(zé)，由于乙方安全措施不力造成的事故及違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工而造成的'安全事故，由乙方承擔(dān)因此而發(fā)生的費用及相關(guān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何費用和責(zé)任。
六、本工程工期為30天，如果特殊情況（設(shè)計變更、工程量變化、停電、停水，下雨等情況）時，工期順延。
七、如在履約的過程中發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，如協(xié)商無效時，按照相關(guān)法律法規(guī)向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟，費用由敗訴方承擔(dān)。
八、本合同壹式肆份，雙方各執(zhí)貳分，本合同自簽字之日起生效。
甲方：
乙方：
____年____月____日____年____月____日
配電受電工程承攬合同書 篇9
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進(jìn)場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的'工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
配電受電工程承攬合同書 篇10
建設(shè)單位：(以下簡稱甲方)
施工單位：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程范圍和內(nèi)容：
1、承包范圍：
2、工程建筑面積：
3、結(jié)構(gòu)：----------------------------------
4、層數(shù)、建筑高度：詳見經(jīng)甲方單位審核通過的施工圖
5、其他：本合同價包括土建、鋼結(jié)構(gòu)，圍墻，地坪，
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同，
總造價為(大寫):人民幣: 萬元 ， (大寫)
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：
1、調(diào)整方式：
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則：
(1)合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
(3)工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價款。
三、本工程最終結(jié)算價款為：固定合同價+追加合同價款+現(xiàn)場簽證與圖紙變更(補充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場3日內(nèi)，甲方支付合同總價的%預(yù)付款，場平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi)，甲方支付該工程合同總價的%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢，如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款(即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價的97%)，剩余3%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清，以竣工通知書日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算：
1、乙方在工程竣工報告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關(guān)規(guī)定實施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。
4、甲方與乙方對變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價機構(gòu)審價確定。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達(dá)開工報告為準(zhǔn)。計劃進(jìn)場日期年月日，具體進(jìn)場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場施工時;
2、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時;
3、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時;
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。
第五條施工準(zhǔn)備
甲方：
1、--年--月--日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。
2、--年--月--日前，負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設(shè)立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計時，合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀(jì)要，在7日內(nèi)分送有關(guān)單位，并在7日內(nèi)提供會審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時)。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進(jìn)場施工的書面通知。
乙方：
1、在由乙方提供設(shè)計時，本合同簽訂之日起3 日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料，并保證資料數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計時，在本合同簽訂之日起3 日內(nèi)，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會后3日內(nèi)，由甲方書面提出會審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計并報原設(shè)計單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進(jìn)場。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
5、構(gòu)件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應(yīng)書面通知甲方，準(zhǔn)備進(jìn)場安裝。
第六條雙方的職責(zé)
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
(1)下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效;
(2)有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認(rèn);
(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計變更或工程洽商;
(4)有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進(jìn)行驗收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場施工能順利進(jìn)行，若在乙方進(jìn)場施工后，因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷Ｊ┕ぃ磺胸?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計交底。該圖紙會審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后，作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，非乙方責(zé)任造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費用。
第七條施工與設(shè)計變更
正式的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀(jì)要，作為施工與結(jié)算的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀(jì)要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計變更，須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設(shè)計時，應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進(jìn)行設(shè)計變更，辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚?dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進(jìn)場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理，同時按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理，費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
二、對工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時整改，包括修理或返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)違反國家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔(dān)，并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時，應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗收。驗收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔(dān)保修責(zé)任，質(zhì)保金為合同總價的5%，保修期為一年。
第十條工程驗收
1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
2、驗收不合格，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀(jì)要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔(dān)，工期順延。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進(jìn)場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
第十一條違約責(zé)任
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的，應(yīng)予返工或修理，承擔(dān)其費用。
2、由乙方設(shè)計時，因設(shè)計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后，甲方未按合同約定支付工程尾款，經(jīng)催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發(fā)布的同期同類貸款利率4倍計息。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式陸份，甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，
作為本合同的補充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色：
2、墻面的顏色：
3、外門顏色：
4、內(nèi)門顏色
建設(shè)單位：承攬單位：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
經(jīng)辦人： 經(jīng)辦人：
電話： 開戶銀行：
賬號：
電話：
身份證號：
配電受電工程承攬合同書 篇11
建設(shè)方：___(以下簡稱甲方)
承包方：___(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱：___
(2)工程地點：甘肅玉門黃花農(nóng)場
(3)工程范圍和內(nèi)容：本房為___跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，規(guī)格：長___米；寬___米檐高_(dá)__米，按圖紙施工。
(4)建筑外包面積：___平方米。
(5)工程總造價：本工程總造價人民幣(大寫)：___，(小寫￥：___)
二、鋼結(jié)構(gòu)施工準(zhǔn)備
(一)甲方：
(1)做好建筑紅線以外的“三通”，負(fù)責(zé)進(jìn)場道路的維修，保證施工材料能運達(dá)到場。
(2)負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要，做好紅外線以內(nèi)場地平整，拆遷障礙物等工作及提供相應(yīng)資料。
三、鋼結(jié)構(gòu)工程期限
(1)根據(jù)需要，商定工程總工期為天(日歷天，以甲方預(yù)付款到帳之日起計算)，___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內(nèi)的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的.，工期相應(yīng)順延。
四、鋼結(jié)構(gòu)工程價款的支付與結(jié)算
(1)本合同的總造價經(jīng)雙方約定后，任何一方不得擅自改變，但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調(diào)整，將調(diào)整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后，甲方須付預(yù)付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款，乙方鋼材進(jìn)場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，乙方彩鋼板進(jìn)場后甲方付本工程合同總造價的%，計人民幣___元作為工程進(jìn)度款，工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%，計人民幣___元作為工程款，
(3)工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經(jīng)驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進(jìn)度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
(5)本合同結(jié)算方式：___。
五、附則
(1)本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
附：
甲方：___
乙方：___
法定代表人：___
法定代表人：___
委托代理人：___
委托代理人：___
電話：___
電話：___
本合同簽訂日期：___年___月___日
配電受電工程承攬合同書 篇12
建設(shè)單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
施工單位地址：
身份證號：
甲乙雙方為了明確雙方的責(zé)任和權(quán)利，根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī)，經(jīng)過平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同。
一、 工程名稱：
二、 工程承攬范圍：
三、 工程總價：
四、 工程款支付：乙方完成工程總量的50%，甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后，甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗收合格，甲方支付總工程款的95%，余留5%的工程款作為質(zhì)保金，一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問題，給予一次性付清。
五、 工程期限：工程于20xx年 月 日開工，到20xx年 月 日結(jié)束，工期 天。提前一日完工獎 元，延期一日完工罰 元。
六、 工程質(zhì)量要求：乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計及國家驗收規(guī)范和質(zhì)量要求進(jìn)行施工，如遇特殊施工的環(huán)境改變，需甲乙雙方的確認(rèn)后，根據(jù)新的施工方案進(jìn)行施工。乙方應(yīng)及時、詳細(xì)的記錄施工進(jìn)度，甲方監(jiān)理人員應(yīng)及時核實質(zhì)量及工程量，經(jīng)雙方確認(rèn)，作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應(yīng)服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào)，保質(zhì)保量按期完成工程。
七、 乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產(chǎn)等責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
八、 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
九、 本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
配電受電工程承攬合同書 篇13
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方 工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計： 元;
(高壓電纜、線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的 %(計 元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在___年___月___日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)___乙方：(蓋章)___
代表：___代表：___
配電受電工程承攬合同書 篇14
甲方：_______________
乙方：_______________
根據(jù)〈_____〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，甲乙雙方充分協(xié)商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址：_______________。
2、承包方式：采取包工包料的方式。
3、工期：_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認(rèn)同可以開工、材料進(jìn)場的第二天計算工期,開工日期為_______________年_______________月_______________日。
第二條甲方責(zé)任，權(quán)利和義務(wù)
1、甲方提出設(shè)計思路、項目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、電，并承擔(dān)相關(guān)費用。
4、根據(jù)乙方要求及時做好工程驗收工作。
第三條乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)
1、指派項目責(zé)任人，按合同及規(guī)范要求組織施工，保質(zhì)、保量，按期完成施工任務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進(jìn)行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
第四條工程項目
1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價_______________
2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，_______________的鋁材做骨架，單價_____________
3、上海雙雄銅門廠，單價_______________
4、隱形防盜網(wǎng)，單價_______________
5、推拉門：單價_______________
6、陽光房，_______________方管做骨架，_______________mm厚鋼化玻璃，單價_______________
7、衛(wèi)浴門，_______________元/條
8、室內(nèi)門，_______________元/條
9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價_______________元/m
第五條工程質(zhì)量及驗收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時間內(nèi)未能組織驗收，則視為驗收認(rèn)可。
3、在成品或半成品未辦理驗收移交手續(xù)前，甲方不得提前使用，如提前使用可視同該部分驗收認(rèn)可合格。
4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額：(大寫)_______________元
(小寫)
1、乙方完成1.2.3項的工程時，由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，
余下5%作為保證金6個月后再支付。
第七條本合同一式二份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方：_______________乙方：_______________
簽訂日期：_______________年_______________月_______________日簽訂日期：_______________年_______________月_______________日
配電受電工程承攬合同書 篇15
甲方：
乙方：
根據(jù)，《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條列》，《建筑工程安全管理條列》，結(jié)合本工程具體事項，本著雙方互利互惠公平、公正的原則，經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資信守。
一、工程地點：
迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。
二、承包范圍及內(nèi)容：場區(qū)土方挖運。
三、承包方式：
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))
四、工程承包價格及計算方式
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求：
按照國家驗收規(guī)范施工，驗收達(dá)到合格。
六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，余款20xx年7月末支付。
七、施工工期
八、甲方責(zé)任
負(fù)責(zé)測量土方標(biāo)高
九、乙方責(zé)任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù)，所發(fā)生的一切費用均由承包方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故，由于挖運土方而產(chǎn)生的任何事項與甲方無關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定，關(guān)于安全、環(huán)保交底的'內(nèi)容執(zhí)行，遵守相關(guān)法律法規(guī)，違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰，由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān)，并對發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故，均由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權(quán)終止合同，對已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算，因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
十、爭議的解決
存在爭議時雙方協(xié)商解決，協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
配電受電工程承攬合同書 篇16
甲方(定做方)：
乙方(承攬方)：
一、 亮化工程內(nèi)容及要求：
二、承攬方式：乙方包工、包料、設(shè)計、制作、安裝、調(diào)試及維修不留缺口。
三、總造價(總費用)為 拾 萬 仟 佰 拾 元 整。
四、結(jié)算方法：
五、交付時間：乙方應(yīng)于 年 月 日前完工，交甲方驗收。
六、保修辦法：保修 壹 年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍。
七、施工保障：甲方負(fù)責(zé)施工所需水、電源。協(xié)調(diào)施工同相關(guān)單位和個人的關(guān)系，辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續(xù)，交納相關(guān)費用，保證施工順利進(jìn)行。否則，由此造成的一切后果概由甲方承擔(dān)。
八：安全責(zé)任：乙方應(yīng)安全施工、科學(xué)施工、文明施工，保障自身及他人的人身安全。因乙方原因?qū)ψ陨砘蛩嗽斐傻膫Γ梢曳匠袚?dān)全部責(zé)任。
九、違約責(zé)任：
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負(fù)責(zé)任。
2、乙方不按合同要求施工，甲方有權(quán)不付款或緩付款。
3、甲方應(yīng)在乙方提出驗收要求的一周內(nèi)組織驗收，并在驗收合格后簽字確認(rèn)。甲方未經(jīng)驗收而使用，乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案，乙方應(yīng)征得甲方同意，否則視為違約。
十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成。可請求仲裁解決。
十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
配電受電工程承攬合同書 篇17
定作方：（甲方）
承攬方：（乙方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著互惠、互利、合作的原則，達(dá)成以下合同條款：
第一條項目名稱：車間排風(fēng)工程
第二條施工地點：
第三條合同范圍：風(fēng)機安裝；風(fēng)機線路敷設(shè)；風(fēng)機電氣控制箱安裝。
第四條工程預(yù)算：（略）
詳情可參考公司網(wǎng)站信息，或來電咨詢。
第五條合同總價款：元；人民幣大寫：元。
第六條場地要求：甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件，并派員現(xiàn)場進(jìn)行協(xié)調(diào)幫助。
第七條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
(一)按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
(二)乙方施工完畢后通知甲方，甲方應(yīng)在次日內(nèi)對產(chǎn)品進(jìn)行驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負(fù)責(zé)任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期，并承擔(dān)乙方的相關(guān)費用。
第八條工程期限：25天。（因甲方原因造成的工期延誤應(yīng)延長同等天數(shù)）
第九條付款方式：合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付合同總價款的50%作為定金給乙方；乙方在設(shè)備材料到場后，甲方再付合同總價款的30%給乙方，工程驗收合格后，甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責(zé)任：
(一)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責(zé)任：
(一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的.損失。
(二)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預(yù)付（定金）款到帳起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份；各留存一份。
補充條款：
甲方：（蓋章）乙方（蓋章）
代表人：代表人：
地址：地址：
電話：電話：
簽約日期:簽約日期:
配電受電工程承攬合同書 篇18
為將工程承攬到手，雙方達(dá)成如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。
一、甲方負(fù)責(zé) 工作。
乙方負(fù)責(zé)工作。
二、全部經(jīng)營費用劃分
甲方承擔(dān)部分：
乙方承擔(dān)部分：
三、經(jīng)營費用來源：
四、招攬成功(合同簽訂)乙方的費用提成：
根據(jù)公司制定的《工程承攬費用的計算標(biāo)準(zhǔn)(業(yè)務(wù)提成費)》選定。
五、本協(xié)議未盡事宜，雙方執(zhí)行公司業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法。
六、補充內(nèi)容及特別約定：
七：本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份，自雙方簽字后生效，工程招攬費用考評兌現(xiàn)，互不負(fù)債后失效。
甲方：乙方：
年 月 日年 月 日
配電受電工程承攬合同書 篇19
甲方：房地產(chǎn)有限責(zé)任公司
乙方：建材門窗有限責(zé)任公司
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進(jìn)場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
負(fù)責(zé)人簽字：負(fù)責(zé)人簽字：
年月日年月日
配電受電工程承攬合同書 篇20
________________有限公司(甲方)
________________有限公司(乙方)
依照《________》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在________年________月________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________
代表：________________代表：________________
配電受電工程承攬合同書 篇21
甲方：_________________(以下簡稱甲方)
乙方：_________________(以下簡稱乙方)
一、甲乙雙方本著優(yōu)勢互補、相互協(xié)作、風(fēng)險共擔(dān)、互惠互利的原則，就聯(lián)合投標(biāo)承接執(zhí)行。
二、甲方以的名義參加上述工程的投標(biāo)，并負(fù)責(zé)上述工工程有關(guān)事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成本協(xié)議，雙方共同遵守程投標(biāo)文件的編制、審定和投遞，工程項目中標(biāo)后，甲方負(fù)責(zé)同建設(shè)單位簽署施工合同，領(lǐng)導(dǎo)、組織、協(xié)調(diào)工程項目的全部實施，投標(biāo)報價由甲乙雙方?jīng)Q策，乙方提供信息資料。
三、乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)投標(biāo)過程中的相關(guān)費用(包括公關(guān)、投標(biāo)人員差旅費、購買資審和編標(biāo)費用等)，項目中標(biāo)與否，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任及費用。
四、乙方負(fù)責(zé)辦理本標(biāo)段招標(biāo)文件中規(guī)定的'各類現(xiàn)金保證金和銀行保函。
五、工程中標(biāo)后，乙方以甲方的身份參與施工，甲方暫定委派項目具體人數(shù)按實際需要確定，其它施工人員及施工機械、材料等由乙方負(fù)責(zé)安排，但必須滿足合同要求。
六、工程中標(biāo)后，甲方按照工程實際結(jié)算造價收取乙方3%工程管理費用，收取方式按工程進(jìn)度同步收取。甲方除收取工程管理費外，不得以任何理由挪用其它工程款，保證工程款到賬日3天內(nèi)支付乙方。工程施工中的一切稅、費由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)，甲方直接從乙方工程款中代扣代繳。
七、乙方在施工過程中，必須按合同要求，安排符合資質(zhì)的一流施工隊伍，以確保工程的順利進(jìn)行。若因乙方的施工技術(shù)、施工力量、工程質(zhì)量、安全及文明施工等達(dá)不到建設(shè)單位的要求，一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
八、乙方在施工過程中所發(fā)生的物資采購、勞務(wù)分包、設(shè)備租賃等經(jīng)濟(jì)合同均不得私自以項目部的名義進(jìn)行洽談和簽署，否則由此所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛和經(jīng)濟(jì)損失均由乙方承擔(dān)。
九、乙方必須對工程質(zhì)量、安全施工、履約信譽負(fù)責(zé)，在履約期間，若因乙方原因造成工程質(zhì)量安全、履約信譽等事故受到建設(shè)單位主管部門通報，除由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方全部承擔(dān)外。
十、工程中標(biāo)后，若由于單價偏低或乙方不能按要求交納履約保證金及履約保函擔(dān)保金或其他由于乙方的原因造成甲方不能與業(yè)主簽訂施工合同，乙方應(yīng)承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
十一、雙方保證任何時候均不泄露聯(lián)營體秘密，相互承擔(dān)保密義務(wù)。
十二、工程中標(biāo)后如有必要，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則商定具體施工合作協(xié)議。
十三、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效，工程招標(biāo)完畢且甲方未中標(biāo)或合同執(zhí)行完畢自動失效。未盡事宜雙方友好協(xié)商解決。
甲方：_________________
代表：_________________
乙方：_________________
代表：_________________
________年____月____日
配電受電工程承攬合同書 篇22
房主人(甲方)：________
承建人(乙方)：________
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本本工程具體情況，為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：________
二、建筑面積： 按實際板面計算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成____________。
六、單價按實際板面積，每平方米______元人民幣大寫______元整，其中整棟外加______元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的'安全防護(hù)措施，在施工過程中如造成事故與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方簽字：________
身份證號碼：________________
聯(lián)系電話：________
乙方簽字：________
身份證號碼：________
聯(lián)系電話：________
日期：________年____月____日
日期：________年____月____日
配電受電工程承攬合同書 篇23
甲方：_______
乙方：_______
甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料。
2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。
乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴(yán)禁浪費。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。
3、工程施工所需一切機械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。
二、工程質(zhì)量及施工要求
1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強質(zhì)量監(jiān)督和管理。
2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性部分須經(jīng)甲方驗收后方能進(jìn)行下一工序。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費維修。
5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。
6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法，且灰縫厚度不得超過。
墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。
8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。
9、下水道：
三、工程款結(jié)算及支付
1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元，以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米計284平方米。
2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗收合格后___天付款___，在房屋峻工并經(jīng)甲方檢驗合格后____天內(nèi)給付余款。
四、違約責(zé)任
1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。
如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。
因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。
五、爭議解決方式
因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。
3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同的，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：
乙方簽字：
簽訂時間：
配電受電工程承攬合同書 篇24
發(fā)包人：_______________
承攬人：_______________
根據(jù)《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容：
一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容等。
二、工程質(zhì)量：乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，按甲方提供的圖紙施工，確保質(zhì)量，達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程，所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行，如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔(dān)，在各項施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前，必須經(jīng)甲方驗收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設(shè)計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計劃如期完成，不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內(nèi)沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進(jìn)行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責(zé)任：乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》，盡心盡責(zé)做好安全工作，不準(zhǔn)做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象，出現(xiàn)一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果，甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工：乙方必須達(dá)到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機械的運輸及保管工作，只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式：根據(jù)所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
配電受電工程承攬合同書 篇25
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程
二、工程內(nèi)容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內(nèi)存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān)，超出部分由甲方承擔(dān)。
三、工程造價(含建安發(fā)票)：叁拾伍萬元整(350000.00)
四、結(jié)算方式：合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現(xiàn)場后付30%預(yù)付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限：20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗收。
六、工程責(zé)任：
1.施工過程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé);
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
配電受電工程承攬合同書 篇26
甲方：
乙方：
為將工程承攬到手，雙方達(dá)成如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。
一、職責(zé)分工
甲方負(fù)責(zé) 工作。
乙方負(fù)責(zé)工作。
二、全部經(jīng)營費用劃分
甲方承擔(dān)部分：
乙方承擔(dān)部分：
三、經(jīng)營費用來源：
四、招攬成功（合同簽訂）乙方的`費用提成：
根據(jù)公司制定的《工程承攬費用的計算標(biāo)準(zhǔn)（業(yè)務(wù)提成費）》選定。
五、本協(xié)議未盡事宜，雙方執(zhí)行公司業(yè)務(wù)部績效考核暫行辦法。
六、補充內(nèi)容及特別約定：
七：本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份，自雙方簽字后生效，工程招攬費用考評兌現(xiàn)，互不負(fù)債后失效。
甲方：
乙方：
年 月 日
年 月 日
配電受電工程承攬合同書 篇27
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的`設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：102496元；
（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：(1) 、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
合同雙方代表簽字蓋章后生效。
合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
代表：代表：
開戶行：
帳號：
簽訂日期：______年______月______日
配電受電工程承攬合同書 篇28
_______________有限公司(甲方)
_______________有限公司(乙方)
依照《_____》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容：
1、250KVA變受電工程的設(shè)計
2、設(shè)備購置
3、安裝調(diào)試
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求：
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助并配
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料，應(yīng)從國家定點廠家采購，并符合國家有
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算：
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計：_______________元;
(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結(jié)清，其中：
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%
(計_______________元)
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù)，設(shè)備進(jìn)場道路暢通等)，并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所
造成意外事故和損失，由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時，甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)
代表：_______________代表：_______________
_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日
配電受電工程承攬合同書 篇29
甲方：_______________
乙方：_______________住址：_______________
身份證號碼：_______________
甲方承建的_____富園物流商業(yè)中心工程，經(jīng)協(xié)商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務(wù)分包給乙方施工，并就有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程概況
框架結(jié)構(gòu)：層數(shù)_______________層，總高度_______________米，建筑面積約_______________平方米。
二、工程地址
_______________
三、承包形式
1、本工程中的砌體，二次構(gòu)造砼勞務(wù)工程，以分項包干的形式承包給乙方。
2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、_____、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護(hù)用品等由乙方自負(fù)包干。
四、承包工作內(nèi)容及勞務(wù)承包單價
1、工作內(nèi)容：
(1)、施工圖以內(nèi)所有磚砌體，包括主體構(gòu)造，零星砌體等所有內(nèi)容;
(2)、根據(jù)主控線放(彈)砌體線;
(3)、現(xiàn)場所有二次構(gòu)造砼澆筑(包括止水帶、壓頂、構(gòu)造柱、圈梁，零星等;
(4)、現(xiàn)場的砌體所需砂漿，二次構(gòu)造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負(fù)責(zé)機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經(jīng)檢查合格后方可上崗，乙方負(fù)責(zé)機器日常保養(yǎng)，大件損壞由甲方負(fù)責(zé)修理，其余小件均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方無專業(yè)機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負(fù)責(zé);
(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負(fù)責(zé)搭拆，并將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴(yán)禁搭設(shè)單排腳手架;
以上工作內(nèi)容均需按照設(shè)計圖紙及現(xiàn)行規(guī)范，同時按項目部的具體要求進(jìn)行施工。
2、承包方式：采取承包范圍內(nèi)的工程施工勞務(wù)、施工機具費，承包范圍內(nèi)工作勞務(wù)費，搶工費及輔料費、民工的社會_____費，暫住證費用，交通費、防暑降溫費、烤火費及相關(guān)管理費用，按雙方約定固定單價包干承包方式。
3、承包單價：_______________
4、材料損耗：由甲方管理人員確定(必須達(dá)到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。
5、計量方式：計算規(guī)則有雙方約定的按約定執(zhí)行，無約定的按現(xiàn)行計算定額及圖紙執(zhí)行。
6、付款方式：每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，余款在主體驗收后三個月內(nèi)付清。
五、工期要求
1、按項目工期進(jìn)度要求進(jìn)行;
2、乙方根據(jù)整體工期要求及工程進(jìn)度情況，配合項目部進(jìn)行工期調(diào)整;
3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協(xié)議附件，乙方必須遵照執(zhí)行;
4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應(yīng)的管理人員及技術(shù)操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進(jìn)行處罰，此款項將在工程結(jié)算款中扣除。
5、因乙方原因工期延誤造成現(xiàn)場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設(shè)備租賃費。
6、如乙方勞動力不足，達(dá)不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權(quán)另請人員協(xié)助施工，其產(chǎn)生的費用在乙方總款中扣除。
六、質(zhì)量要求：
1、乙方在施工過程中除按照國家現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工外，同時還要嚴(yán)格按照業(yè)主、甲方項目部的質(zhì)量目標(biāo)和要求施工;
2、以“精品工程”、“創(chuàng)杯工程”、“用戶滿意工程”為質(zhì)量目標(biāo);
3、乙方必須配備與本工程相應(yīng)的專職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)現(xiàn)場的質(zhì)量檢查工作，配合甲方質(zhì)檢人員收集整理相關(guān)的技術(shù)質(zhì)量檔案。
4、乙方必須嚴(yán)格工程質(zhì)量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方工程質(zhì)量問題，由甲方現(xiàn)場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知后，一個工作日內(nèi)必須整改完備，如乙方超出規(guī)定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節(jié)給予乙方100~500元的處罰，并承擔(dān)由此返工造成的全部工時及材料費。
5、乙方必須遵守執(zhí)行甲方項目部制定的《質(zhì)量管理實施細(xì)則》并以細(xì)則作為合同的附件。
6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業(yè)造成的重大工程質(zhì)量事故，除負(fù)責(zé)本次事故所造成的一切經(jīng)濟(jì)損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節(jié)嚴(yán)重的要追究當(dāng)事人及責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任，構(gòu)成犯罪的將追究其刑事責(zé)任。
7、由于乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔(dān)，方單結(jié)算時在乙方工程款中扣除;
8、本工程質(zhì)量等級為“優(yōu)良”工程。
七、安全生產(chǎn)要求及安全責(zé)任：
1、安全學(xué)習(xí)及交底：乙方在甲方工程期間必須學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及項目部制定的各項安全管理規(guī)章制度。做到上崗前的安全培訓(xùn)學(xué)習(xí)及安全教育和安全交底工作，嚴(yán)禁使用未成年人，操作工人不得使用50周歲以上的人。
2、安全檢查：嚴(yán)格執(zhí)行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業(yè)主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。
3、專職安全員的配備及職責(zé)：乙方必須配備以本工程相應(yīng)的1名專職安全員負(fù)責(zé)本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，并協(xié)助甲方安全管理人員作好安全技術(shù)檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)。
4、嚴(yán)禁違章指揮，違章作業(yè)：正確使用和佩戴個人防護(hù)用品，嚴(yán)禁酒后上班，嚴(yán)禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護(hù)用品由乙方自負(fù)。
5、安全防范：乙方要認(rèn)真搞好安全防范措施管理，必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行項目部、業(yè)主單位、地方各級政府制定的各項安全規(guī)章制度及相關(guān)的法律、法規(guī)。
甲方：_______________
乙方：_______________
時間：_______________
配電受電工程承攬合同書 篇30
發(fā)包單位： （以下簡稱甲方）
承攬單位： （以下簡稱乙方）
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
第一條工程概況及承包范圍
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程范圍和內(nèi)容：
1、承包范圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。
2、工程建筑面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據(jù)實結(jié)算）。
3、結(jié)構(gòu)：輕型鋼結(jié)構(gòu)屋蓋
4、層數(shù)、建筑高度：詳見施工圖紙
5、其他：土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理，預(yù)埋件由乙方提供并指導(dǎo)甲方埋放，埋放預(yù)埋件所需鋼筋頭由甲方提供。
第二條合同價款及調(diào)整
一、工程合同價款采用固定合同單價，單方造價為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。
二、雙方約定合同價款的其他調(diào)整因素：
1、調(diào)整方式：
（1）遇業(yè)主方要求或設(shè)計規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
（2）遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
（3）遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。
（4）以上各項經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則：
（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執(zhí)行。
（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎(chǔ)或參照本合同報價書而確定該項目的單價。
（3）工程量增減的計算方法按國家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
（4）增加的工程量務(wù)必確定增加價款。
三、本工程最終結(jié)算價款為：固定合同價+追加合同價款（補充協(xié)議或工程聯(lián)系單）。
第三條合同價款的支付與結(jié)算
一、工程款支付：
1、合同簽訂之日起3日內(nèi)，甲方支付合同總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元
2、主體鋼構(gòu)件和安裝人員開始進(jìn)場2日內(nèi)，甲方支付合同總價的30 %進(jìn)度款，計人民幣￥812094.6元。
3、主體鋼構(gòu)件安裝完畢,屋面板開始進(jìn)場后3日內(nèi)，甲方支付合同總價的25 %進(jìn)度款，計人民幣￥676745.5元。
4、乙方在鋼結(jié)構(gòu)工程完工后50日內(nèi)，甲方支付合同總價的10 %進(jìn)度款，計人民幣￥270698.2元。
5、質(zhì)保金為合同總價的5%在鋼結(jié)構(gòu)單項工程竣工后滿1年內(nèi)付清。
6、前述合同總價系指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應(yīng)增減。如本工程有兩個或兩個以上建筑單體，在支付工程款時，如單體進(jìn)度不同，則按單體進(jìn)度及造價分棟支付，但支付比例不變。
7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告后3日內(nèi)仍不支付的，乙方有權(quán)暫停施工，待甲方支付后恢復(fù)施工。停工期間損失由甲方承擔(dān)，工期順延。如在催告后28天內(nèi)不支付的，則乙方有權(quán)解除合同，甲方賠償一切損失。
二、結(jié)算：
1、乙方應(yīng)于工程竣工驗收合格后或視為合格后10日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報告及資料。
2、工程最終造價按本合同第二條關(guān)于造價的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無約定的，適用國家有關(guān)規(guī)定。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報告及結(jié)算資料后10日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見。期限內(nèi)不作確認(rèn)或不提修改意見的，則視為確認(rèn)該結(jié)算報告。
4、如結(jié)算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認(rèn)即應(yīng)按本條第一款關(guān)于工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進(jìn)行決算。
5、追加工程款、費用、賠款，如已經(jīng)甲方簽證確認(rèn)的，則無需再次確認(rèn)即應(yīng)支付；尚未確認(rèn)的；由甲方在收到結(jié)算報告和結(jié)算資料之日起14日內(nèi)確認(rèn)或提出異議，否則視同認(rèn)可。
6、甲方與乙方對工程款結(jié)算發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價機構(gòu)審價確定。
三、其他事項：
1、本合同在支付工程預(yù)付款與進(jìn)度款時開具稅務(wù)局統(tǒng)一收款收據(jù)，工程決算確定后開具發(fā)票(85%增值稅發(fā)票，15%當(dāng)?shù)貏趧?wù)稅票)。
2、本合同材料采購、構(gòu)件制作屬承攬合同中的制作部分，涉及該部份款項的稅金在乙方公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開具相關(guān)貨物銷售發(fā)票。
3、本工程安裝部份款項為建筑業(yè)勞務(wù)價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業(yè)稅，并開具相應(yīng)發(fā)票。
4、工程款支付方式：銀行匯票或轉(zhuǎn)帳支票，不得以任何形式的現(xiàn)金支付。
5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。
第四條工程期限
一、根據(jù)工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達(dá)開工報告為準(zhǔn)。計劃進(jìn)場日期年月日，具體進(jìn)場日期甲方應(yīng)提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、若按計劃工期，甲方場地要推遲15天以上才能進(jìn)場安裝的，甲方應(yīng)支付合同規(guī)定的第一筆工程進(jìn)度款；甲方場地要推遲30天以上進(jìn)場安裝的，甲方除支付工程進(jìn)度款外并補償乙方的經(jīng)濟(jì)損失，且乙方有權(quán)終止合同。
三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場施工時；
2、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度時；
3、工程量變化、設(shè)計變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時；
4、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計超過24小時，影響正常施工時；
5、因甲方或監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工；
6、未按合同規(guī)定撥付工程預(yù)付款、進(jìn)度款而影響施工；
7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；
8、如基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工，
及因甲方負(fù)責(zé)的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應(yīng)順延；
9、其它因甲方不可預(yù)見原因造成的中途停工。
四、乙方在以上情況發(fā)生后的5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到后應(yīng)在5天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方即可視為報告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)。
第五條施工準(zhǔn)備
一、甲方：
1、年月日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場道路的維修，并接到施工現(xiàn)場。
2、年月日前，負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計時，合同簽訂后3天內(nèi)（以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn)）提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計單位及有關(guān)部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會審紀(jì)要，在7日內(nèi)分送有關(guān)單位，并在7日內(nèi)提供會審紀(jì)要和修改后的施工圖（甲方供圖時）八份。
5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、占用道路等合法手續(xù)；協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗收。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進(jìn)場施工的書面通知。
二、乙方：
1、編制施工組織設(shè)計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進(jìn)場。
2、乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時辦公、生活設(shè)施。
3、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場管理。
4、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場施工人員暫住證及其它乙方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
5、構(gòu)件已制作，具備發(fā)運安裝條件時，乙方應(yīng)書面通知甲方，準(zhǔn)備進(jìn)場安裝。
第六條雙方的職責(zé)
一、甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
（1）下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效；
（2）有權(quán)對乙方工程量的增減核實確認(rèn)；
（3）有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計變更或工程洽商；
（4）有權(quán)代表甲方對乙方施工的工程進(jìn)行驗收。
2、甲方先辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù)，保證乙方的進(jìn)場施工能順利進(jìn)行，若在乙方進(jìn)場施工后，甲方相關(guān)手續(xù)尚未辦妥，一切責(zé)任由甲方承擔(dān)并賠償乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。施工場地具備“三通一平”等條件，并在開工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項的遺留問題。
3、組織乙方和設(shè)計單位進(jìn)行圖紙會審，向乙方進(jìn)行設(shè)計交底。該圖紙會審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后，作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
二、乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：
（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
（2）乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購工程所需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，非乙方責(zé)任造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費用。
第七條施工與設(shè)計變更
正式的施工設(shè)計圖紙、說明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開工前由甲方組織設(shè)計交底和三方會審作紀(jì)要，作為施工與結(jié)算的補充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀(jì)要在圖紙會審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤或不合理的地方，乙方應(yīng)及時以書面形式通知甲方，由提供設(shè)計圖紙方及時會同設(shè)計等有關(guān)單位，共同研究確定修改意見或變更設(shè)計文件，乙方按修改或變更的設(shè)計文件進(jìn)行施工。
甲方如需設(shè)計變更，須在制作前15天由原設(shè)計單位作正式修改通知書或修改圖紙，并且費用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協(xié)商，簽訂補充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的，工期順延。
如由乙方提供設(shè)計圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設(shè)計時，應(yīng)由甲方正式以書面通知乙方進(jìn)行設(shè)計變更，辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計變更，發(fā)生工程費用變動，工程款按實結(jié)算。
第八條安全施工
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的.監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對其派駐在施工場地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿剩杉追匠袚?dān)責(zé)任及發(fā)生的費用。
三、在乙方進(jìn)場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場，否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報告有關(guān)部門并通知項目經(jīng)理，同時按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理，費用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
第九條工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。
二、對鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計和說明文件及國家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督，隨時接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)
現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時整改，包括修理或返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工，檢驗不合格的，影
響施工的費用和損失由乙方承擔(dān)，檢驗合格的則由甲方承擔(dān)，并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時，應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗收。驗收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時書面報告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報質(zhì)檢部門備案；重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。
八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔(dān)保修責(zé)任，質(zhì)保金為合同總價的5 %，保修期為一年。
第十條工程驗收
一、基礎(chǔ)螺栓工程，若乙方施工的，則需經(jīng)甲方及監(jiān)理驗收通過后，乙方方可進(jìn)入下道
工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)。
二、中間驗收：鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件安裝完畢，乙方自評符合設(shè)計質(zhì)量要求后通知甲方組織中
間驗收。甲方在接通知后三日內(nèi)組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認(rèn)，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內(nèi)不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權(quán)進(jìn)入下一道工序。
三、最終驗收：全部鋼結(jié)構(gòu)工程完工后，甲方應(yīng)自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料
之日起7日內(nèi)組織驗收。驗收結(jié)果分別按以下處理：
1、工程完工后7天內(nèi)，若甲方尚未辦妥國家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù)，則視為工程驗收達(dá)到合同要求，甲方應(yīng)如期支付乙方所有工程款。
2、驗收合格后的，甲、乙雙方簽字確認(rèn)。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。
3、經(jīng)驗收認(rèn)為基本符合合同要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上簽字確認(rèn)合格，但需在驗收記錄中注明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內(nèi)整改完畢并經(jīng)甲方確認(rèn)，則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認(rèn)日。
4、驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗收紀(jì)要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應(yīng)計入乙方的施工時間。
5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告后14日內(nèi)不組織驗收或組織驗收后7日內(nèi)無書面修改意見的，則視為工程已經(jīng)驗收合格，甲方應(yīng)按合同約定支付工程尾款。
四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前后進(jìn)場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知后7天內(nèi)予以回復(fù)，否則視為認(rèn)可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協(xié)議。
五、工程未經(jīng)竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)損失等問題由甲方承擔(dān)責(zé)任。
第十一條獎勵和違約責(zé)任
一、獎勵
1、工程經(jīng)驗收獲獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。
2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。
二、乙方的違約責(zé)任
1、工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計要求的，應(yīng)予返工或修理，并承擔(dān)其費用。
2、由乙方設(shè)計時，因設(shè)計錯誤造成返工時，發(fā)生的各種費用由乙方自行承擔(dān)。乙方轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計不符合合同要求的，由設(shè)計人承擔(dān)設(shè)計責(zé)任。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
三、甲方的違約責(zé)任
1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。
2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設(shè)計而造成停工、窩工、返工的，工期相應(yīng)順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機械設(shè)備調(diào)運、施工人員遣散、材料構(gòu)件積壓等損失。
3、甲方未及時向乙方發(fā)出指令、批準(zhǔn)、或發(fā)出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。
4、工程驗收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。
第十二條解決合同糾紛方式
合同發(fā)生爭執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。
第十三條附則
一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份，副本份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗收符合要求，結(jié)清工程款后終止。
三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________
簽訂地點：___________簽訂地點：___________
_________年____月____日_________年____月____日
配電受電工程承攬合同書 篇31
甲方：
乙方：
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委托乙方施工。為了明確雙方責(zé)、權(quán)、利，根據(jù)《中華人民共和國民法典》，結(jié)合本工作實際情況，特簽訂如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。
一、 承攬范圍及方式
1、承攬范圍： 。
2、承攬方式：包工包輔料、包質(zhì)量、包工期、包安全生產(chǎn)、文明施工。
二、 工期及進(jìn)場時間
本工作自 年 月 日進(jìn)場施工至承包工程內(nèi)容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脫節(jié)，甲方將給以一定的經(jīng)濟(jì)處罰。
三、結(jié)算方式
1、按定額標(biāo)準(zhǔn)，以工日單價計算：
分項合格： / 元/工日
分項優(yōu)良： / 元/工日
2、按施工圖上建筑面積單價結(jié)算：
一次通過驗收合格： 元/平方米按國家規(guī)定計算建筑面積，
3、其他計算方式：
/ 。
4、定額外用工結(jié)算：
根據(jù)實際發(fā)生工作內(nèi)容，由項目部核定簽發(fā)工日數(shù)，按技術(shù)工 元/工日;輔助工 元/工日。
四、承攬工作范圍
圖紙及其設(shè)計變更包括的所有內(nèi)容。房子以內(nèi)的不產(chǎn)生點工。包括樓梯貼面及一層外墻貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內(nèi)回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其余機械及小型工具由乙方自備。
五、付款方式
1、自備一個月生活費，以后按施工現(xiàn)場施工生產(chǎn)人數(shù)，結(jié)合完成工作量，每人每月預(yù)付生活費 1000 元;
2、所包含工作量1#--6#結(jié)束支付至75%，年底付至95%，余下部分作預(yù)留保修費，竣工后一年付清。
3、屬乙方施工人員所發(fā)生的涉外費用，按實際發(fā)生數(shù)由乙方承擔(dān)，在結(jié)算款中扣除;
4、其他付款方式：
六、雙方責(zé)任
(一)甲方
1、負(fù)責(zé)對業(yè)主、設(shè)計院、質(zhì)監(jiān)站及其他對外工作的聯(lián)系;
2、負(fù)責(zé)各工種之間的協(xié)調(diào)工作，并對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核;
3、對乙方做好安全生產(chǎn)教育;
4、負(fù)責(zé)乙方施工人員食宿安排;
5、按預(yù)算用量做好材料、設(shè)備的供應(yīng);
6、根據(jù)本協(xié)議按時撥付月度生活費;
7、負(fù)責(zé)組織施工驗收、辦理工程結(jié)算;
8、甲方派現(xiàn)場代表 楊偉 同志，在施工中負(fù)責(zé)與乙方的協(xié)調(diào)工作，楊偉為技術(shù)負(fù)責(zé)。
(二)乙方
1、組織施工人員進(jìn)場，施工人數(shù)、技術(shù)力量必須滿足工程進(jìn)度、質(zhì)量的要求，進(jìn)場人員必須持有居民身份證、就業(yè)登記卡、就業(yè)證、暫住證(復(fù)印一份交甲方備案)，并報送進(jìn)場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。
2、必須服從甲方的整體安排和協(xié)調(diào)，服從甲方現(xiàn)場管理人員的統(tǒng)一管理。遵守法律、法規(guī)及規(guī)章制度，對違法亂紀(jì)者，甲方有權(quán)按照規(guī)定給予處罰，隨時向乙方提出清退。
3、進(jìn)場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進(jìn)場后再辦上崗證和操作證的，其費用由作業(yè)班組自理，甲方協(xié)調(diào)辦理)。
4、嚴(yán)格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工后必須經(jīng)甲方檢查后方能進(jìn)行下道工序的施工，同時認(rèn)真配合安裝施工，共同完成任務(wù)。
5、負(fù)責(zé)雇工患病及意外事故處理費用及其他費用。
6、確保工程進(jìn)度，保證工程質(zhì)量，負(fù)責(zé)乙方原因造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協(xié)調(diào)。
8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設(shè)備、工具用具以及工人需要的勞保用品。
9、乙方委派 方勝茹，梁建和 同志為現(xiàn)場代表，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度等的協(xié)調(diào)安排及生活費的領(lǐng)取。
七、安全生產(chǎn)及保安規(guī)則：
1、乙方應(yīng)加強對職工的安全生產(chǎn)教育，嚴(yán)格遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)六大紀(jì)律及甲方的安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，完善安全設(shè)施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責(zé)任和權(quán)力完善安全生產(chǎn)工作。
2、甲方對乙方的生產(chǎn)工作實行不定期的檢查，凡發(fā)現(xiàn)違反安全生產(chǎn)規(guī)定、違章操作，盲目蠻干的，甲方將有權(quán)予以罰款，要求完善和規(guī)范。
3、根據(jù)誰施工誰負(fù)責(zé)安全的原則，乙方對施工人員的安全生產(chǎn)負(fù)完全責(zé)任。如發(fā)生意外事故，由乙方負(fù)責(zé)處理，費用由乙方承擔(dān)。如發(fā)生重大人員傷亡事故，乙方應(yīng)及時通知甲方，由甲方協(xié)調(diào)呈報有關(guān)部門。
4、乙方應(yīng)教育施工人員嚴(yán)守國家政策法規(guī)，遵守甲方規(guī)定的治安、市容的有關(guān)規(guī)定，遵守生活區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，維護(hù)施工區(qū)域的正常秩序。
5、施工現(xiàn)場及宿舍區(qū)，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準(zhǔn)私拉電源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方予以沒收，同時采取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。
6、對打架、斗毆的有關(guān)人員，除處于必要的罰款外，責(zé)令其退出工地，情節(jié)嚴(yán)重的報告當(dāng)?shù)嘏沙鏊瑧?yīng)有的處罰、費用由責(zé)任人承擔(dān)。本工程由誰簽定合同，誰在現(xiàn)場指揮、管理，如承包人不在現(xiàn)場管理或管理不善，甲方有權(quán)在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發(fā)放至作業(yè)人員。
八、材料及工具
1、按預(yù)算定額規(guī)定，乙方向甲方辦理領(lǐng)料手續(xù)，在施工過程中，乙方應(yīng)妥為保管和使用，不得浪費，切實維護(hù)好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節(jié)約材料，經(jīng)項目部核定后，甲方給予必要的獎勵。
2、甲方提供的各種機械設(shè)備，乙方應(yīng)派專人負(fù)責(zé)使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔(dān)。
3、甲方提供的各種小型工具，乙方應(yīng)妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(dān)(安全帽由甲方提供，完工后如數(shù)交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。
4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監(jiān)督和指導(dǎo)，若發(fā)現(xiàn)浪費現(xiàn)象，視情節(jié)給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權(quán)利責(zé)令其班組清理后施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委托其他人清理，發(fā)生費用由責(zé)任班組承擔(dān)，為抓好質(zhì)量、安全、文明衛(wèi)生工作，項目部不定期進(jìn)行考核打分，視情況予以一定的獎罰。
九、其他
1、未盡事宜，在施工過程中協(xié)商決定。
2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
甲方： 乙方：
年 月 日