工程掛靠協議合同書(通用3篇)
工程掛靠協議合同書 篇1
甲方:
乙方:___________電腦公司
依照《中華人民共和國民法典》等相關法律法規,經雙方友好協商達成一致,決定簽訂本合同,并自愿共同遵守執行。
第一條合同總則
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、合同內容:乙方負責向甲方提供本合同所列設備,進行系統工程設計、技術服務、安裝調試、維修維護及人員培訓。
第二條合同價款及合同清單
合同總價:人民幣元整(¥),該總價已包含與本合同工程有關的設備材料供應,以及系統工程設計、技術服務、安裝調試、維修維護、人員培訓等費用。
第三條工程期限
經雙方商定,本合同工程為乙方在收到預付款后日內進場施工,工期初定為天。
第四條設備供應及人員配合
1、全部工程器材根據雙方約定時間由乙方一次或幾次供應至甲方指定地點(見附件:《設備清單及報價》)由甲方或甲方委托人員負責簽收確認。
2、施工過程中所需暫用工具(升降機、人字梯),經雙方商定由甲方提供。
3、施工期間甲、乙雙方應指定有關人員負責工程施工現場協調。
4、乙方提供的設備必須嚴格按照合同所列并保證其質量,工程實施按照國家有關標準執行并保證其質量。
第五條付款方式
第六條驗收與保修
工程竣工后由雙方按驗收報告內容組織驗收工作。
乙方提供并負責安裝的設備(見附件:《設備清單及報價》)免費保修一年。
系統自驗收合格之日起壹年內,乙方負責免費維修維護(人為損壞或不可抗拒的災害除外)
免費保修期滿,雙方再商議簽訂維保合同事宜,乙方負責對系統進行終身維護。
第七條人員培訓
工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。
第八條違約責任
因任何一方違約而使本合同不能正常實施或中斷,可能或已經造成不良影響或者損失時,應及時協商解決。協商不成時,依照《中華人民共和國民法典》承擔相應的責任。
如因乙方提供的設備、施工質量問題造成甲方人身、財產損失的,乙方有義務賠償因此給甲方造成的損失。
第九條未盡事宜與附件
本合同未盡事宜,雙方協商解決。
本合同所有附件(含本合同工程實施過程中形成的后續協議等文件)均為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
第十條附則
本合同一式貳份,甲乙雙方各執一份。
本合同由雙方代表簽字,加蓋公章或合同章生效。
甲方:(蓋章)
法定代表人:
(或委托代理人)
XX年月日
乙方:_________電腦公司
。ㄉw章)
法定代表人:
。ɑ蛭写砣耍
XX年月日
工程掛靠協議合同書 篇2
甲方:x公司
乙方:
此合同本著公平、公正的原則,雙方協商而訂立。因乙方承包x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目工程,且乙方對該工程的建設所招聘的施工人員要求用甲方的名義并以勞務分包形式與x公司簽訂《建筑工程勞務分包合同書》。為了明確甲、乙方之間的關系和雙方的權利和義務,特訂立如下條款:
一、工程概況
1、工程名稱:x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。
2、工程地點:第 號地塊
3、工程內容:x部分土建、鋼構廠房、綜合樓等項目。
三、合同價額:x萬元(以結算為準),其中人工勞務費和機械費x萬元
四、甲方的基本權利與義務
權利:
1、甲方按乙方總工程人工勞務費和機械費的千分之四作為勞務管理費。支付方式:甲方以x公司每次拔款為依據拔付,扣除千分之四的管理費剩余款項按工人工資清單拔付給施工工人。甲方不承擔乙方的一切費用如稅金及違約金等一切款項。
2、如果乙方需要甲方提供發票,稅費由乙方負責繳納。
3、甲方有權維護本公司利益和乙方利益不受損害
4、如乙方做出有損甲方聲譽及形象的行為,甲方有權單方面解除本協議,本工程管理費用不予退還。
義務:
1、甲方在本協議生效后,應向乙方提供相關資質及有關的手續證件。
2、如業主不能及時支付勞務工人工資的,甲方有義務協助乙方向業主追討,乙方同時放棄追究對甲方支付工人工資責任及賠償給乙方。
3、對乙方提出在合理要求,盡可能提供好服務
4、不得違反本合同規定,干涉乙方的經營自主權。
五、乙方的權利與義務
權利:
1、有權決定乙方的機構設置,人事任免和人員在聘任
2、有權依照有關規定獎懲,招用職工和辭退違紀人員
4、實行內部獨立核算、自負盈虧。
5、一切正常利潤歸乙方所有,不受甲方干涉
義務:
1、在施工過程中嚴格遵守國家法律法規和甲方的規章制度。
2、乙方農民工工資必須到甲方賬戶,并提供乙方一切管理人員和民工工資表花名冊給甲方
3、乙方負責解決施工過程中發生的事件,自行解決施工條件及施工設備和乙方的工人大小工傷和人身安全,如發生工人亡及工程施工中其他一切意外事故,一切賠償責任由乙方承擔,與甲方無關。
4、整個工程的所有施工人員、管理人員及與工程項目有關的一切人員的工資由乙方自行解決,與甲方無關。
5、認真負責進行施工項目的質量和安全,對所發生的質量問題和事故乙方負完全責任,甲方不承擔一切責任。
6、乙方必須負責辦理本工程工地所有勞務人員的意外傷害保險并接受甲方監督;如果不為工人買保險,則工人不得上崗,如果本工程工地上發生的一切安全事故,一切責任與甲方無關。
7、本工程所產生的一切罰款,全部由乙方負責,與甲方無關。
8、乙方按時足額向甲方繳納管理費,若乙方需要甲方提供合同約定以外的其他服務,乙方負責甲方工作人員工資、差旅費用。
9、甲方在乙方的權益受到侵害時,乙方需要甲方提供幫助時,乙方應支付有關的費用。
乙方責任
1、乙方同意執行甲方與建設方簽訂本項目《建設工程施工合同》并自行組織施工人員,自備施工所需的一切機械設備工具、施工人員的安全帽等進場施工,進場全部施工人員必須按照工程項目部有關規定進行登記造冊,應有身份證、計生證、勞務證和專業技術工種崗位證等有關證件,乙方為進場施工人員購買人身意外保險,進場人員必須接受甲方開辦的三級安全教育并經考試合格后持證上崗,未經登記或安全教育擅自上崗者,每人每次處以500元的罰款,罰款歸為甲方。
2、因工程延誤工期,質量引起工人意外事故傷亡或乙方在施工中違規所造成的一切后果及承擔的賠償責任,全部由乙方承擔。
3、甲方與簽訂的《建筑工程勞務分包合同書》待定由甲方履行的工程施工義務,應由乙方負責。待定由甲方承擔的責任由乙方承擔。如甲方與因勞務分包合同發生糾紛起訴到法院的,法院判決甲方承擔賠償責任的,甲方有權利依照判決的賠償數額向乙方追償。
4、乙方不得與串通迫使解除甲方與簽訂的《建筑工程勞務分包合同》,或中途另找其他勞務公司。
5、乙方不得與工程建設方(發包方)和工程承包方串通隱瞞或改變工程結算的工人工資及機械費用的數額。
6、因施工人員傷亡事故或因欠工人工資,施工人員向法院起訴要求賠償或支付所欠工資的全部責任由乙方承擔。
7、工程竣工、驗收、結算乙方應通知甲方安排人參與,工程價格結算資料應提供一份給甲方。
8、乙方所做的工程中途被解除或因其他及因工程無法繼續履行,乙方應當按所做工程量 結算出人工費和機械費數額的千分之四給乙方。
9、乙方必須按甲方支付給其的工人工資及時發給工人。如乙方挪用工人工資造成的后果由乙方承擔,甲方不負任何責任。
六、本合同簽字蓋章生效,工程完工后失效,一式二份,甲、乙雙方各執一份
甲方:
法定代表人:
乙方代表人:
簽署日期:
工程掛靠協議合同書 篇3
甲方(管理方):__________工程有限責任公司
法定代表人:___________
公司地址:___________
乙方(掛靠方):___________
住址:___________
經甲乙雙方協商,甲方同意乙方掛靠在其名義下以其名義在常德____市場從事相關土建工程施工建設,為規范相關行為,特就有關事宜簽訂以下協議書:___________
一、甲方同意乙方掛靠在甲方公司下承接常德____相關基站土建 工程項目的施工建設。乙方掛靠期間以甲方項目經理部名義自主經營、獨立核算、自負盈虧,工程任務自行承攬。
二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,凡以甲方名義簽訂的施工協議,乙方必須無條件執行甲方與建設方簽訂的施工協議條款及本工程相關的其他協議。
三、掛靠期間乙方實行大包干施工,包質量,包工期,包安全,包材料采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業信譽,嚴格按照 國家現行的施工技術規范和驗收標準以及施工圖紙進行施工,確保工程質量,安全施工,文明施工和按期完工。
四、甲方向乙方提供承接工程任務的公司資質,向乙方提供工程報建所需要的有關資料,協助乙方辦理工程施工合同簽訂,凡須由施工單位負責交繳的費用和資料等有關費用均由乙方負責。甲方同時協助乙方辦理收付工程款和協助協調與工程管理部門以及建設方的關系。甲方為乙方提供"常德____公司聯通工程項目部"印鑒壹枚,用于工程資料。本工程竣工驗收合格后,乙方應將該印鑒交還甲方。乙方承諾該印鑒僅用于該工程資料。乙方不得使用該印鑒對外出具財務手續,不得使用該印鑒對外出具債務憑證。若因使用該印鑒對外出具財務手續或債務憑證所引起的經濟糾紛和法律賠償責任均由乙方承擔。
五、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行監督指導。對發現有違反質安操作規程施工的或發現有質安隱患的,甲方有權責令停工整頓。
六、乙方掛靠在甲方下的經營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴格執行國家相關管理規定和有關綜合治理的管理條例;嚴格按照規定用工,依法辦理所聘員工各種手續,特殊工程要持證上崗。
七、為規范施工現場的管理,乙方在掛靠經營期間必須配備足夠的工程管理人員,即項目經理、中初級工程技術人員若干人以及施工員、質安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現場要配足持證上崗的管理人員。
八、甲方提取的管理費用:___________按工程總造價的3%收取,該費用在乙方的相關掛靠項目工程款到達甲方賬戶時按約定比例扣除。本工程所產生的各項稅收和行政收費均由乙方自行承擔,相關工程合同收款所需要的建安發票均由乙方以甲方名義到常德市地方稅務局柜臺直接開具并繳納相關稅費。
九、掛靠期間暫定為叁年,即______年______月______日起至______年______月______日止。
十、掛靠期間乙方按工程進度收取的建設方的工程進度款必須轉入甲方賬戶,待扣除管理費后其余工程款甲方需在五天內轉入乙方指定賬戶。
十一、本協議自雙方簽名蓋章后生效。掛靠期滿,雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債權債務后自動失效。
十二、本協議未盡事宜雙方另行協商解決。
十三、本協議一式四份,雙方各執兩份。
甲方(蓋章):___________乙方(簽字):___________
法人或授權人(簽字):___________ 本人簽字:___________