商場裝飾裝修合同書（通用33篇）

商場裝飾裝修合同書 篇1

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　根據《中華人民共和國民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內容：

　　3、承包方式：_____

　　4、總價款：￥____元，大寫：_____

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　甲方要求：

　　1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格

　　2、以裝修效果圖為準

　　3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行

　　4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。

　　四、關于工程價款及結算的約定：

　　工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定后

　　第一次付款：金額：大寫：

　　第二次付款工期進度過半付：元

　　竣工驗收合格后付其余款：元

　　五、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金

　　六、糾紛處理方式：

　　1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

　　七、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：委托代理人：

　　住址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：

商場裝飾裝修合同書 篇2

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：

　　2.居室規格：房型 層(式)室廳廚衛

　　1、 室，計 平方米;

　　2、 廳，計 平方米;

　　3、 廚房，計 平方米;

　　4、 衛生間，計 平方米;

　　5、 陽臺，計 平方米;

　　6、 過道，計 平方米;

　　7、其他(注明部位),計 平方米。

　　總計：施工面積 平方米。

　　3.施工內容：見預算書和施工圖。

　　4.委托方式：

　　5.工程開工日期： 年 月 日

　　6.工程竣工日期： 年 月 日

　　工程總天數： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫) 元，詳見本合同附件(二)《預算書》。

　　1、材料款 元;

　　2、人　工 費元;

　　3、設計費 元;

　　4、施工清運費 元;

　　5、搬卸費 元;

　　6、管　理　費 元;

　　7、其他費用(注明內容) 元。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見本合同附件(三)《工程材料決算清單》。

　　2.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　3. 質量檢查監督部門：佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會。

　　4. 凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見預算書。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1. 合同一經簽訂，乙方進場后甲方即應付35%工程款;當工期進度過半(　 年 　月 　日)，甲方即第二次付30%工程款。工程俊工后甲方即付30%工程款，尾款5%工程款待甲方對工程竣工驗收后一周內結算。(注：甲方需在乙方通知三天內驗收) 甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，在下一次付款期前付清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因為乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至人工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方 元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3. 在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的`質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期。

　　第八條：其他事項

　　1. 甲方

　　1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方

　　1.指派(姓名)__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3.負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4. 嚴格履行合同，實行信譽工期。

　　5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的收據向佛山市室內裝飾行業協會家庭裝潢專業委員會投訴，請求解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式 　　份，甲乙雙方各壹份。

　　甲方(業主)：(簽章)

　　_________年____月____日

　　乙方：(簽章)

　　_________年____月____日

商場裝飾裝修合同書 篇3

　　上訴人：_________________曹某某，男，漢族，19__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________

　　被上訴人：_________________李某某，男，漢族,19__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷__________縣人民法院(20__)_____民初字第__________號民事裁定;

　　2、責令原審法院依法作出判決。

　　事實與理由：_________________

　　一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規定。

　　民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

　　個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

　　本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是，雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

　　二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

　　從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

　　綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

　　此致

　　___________人民法院

　　具狀人： ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

商場裝飾裝修合同書 篇4

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　為規范家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國_____》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《省保護消費者合法權益條例》，中華人民共和國建設部建建(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵寧。

　　一、概況

　　1.甲方裝修住房系合法居住。

　　乙方為本省(市)具有建筑裝飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

　　2.裝修施工地點：市區(縣)路(村)巷號樓層室。

　　3.住房結構：

　　4.裝修施工內容：

　　室別部位裝修內容及要求備注

　　5.承包方式：

　　6.總價款：元(其中人工費元，材料費元，詳見清單。)

　　7.工期：自_______年_______月_______日開工，至_______年_______月_______日竣工。工期為日。

　　二、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料

　　序號材料或設備名稱規格型號單位數量質量等級抵現場時限

　　備注

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方采購的材料

　　乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　三、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　2.本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　3.由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定

　　五、關于工程價款及結算的約定

　　1.合同簽訂后，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付部價款的%，計元;_______年_______月_______日前，甲方支付總價款的%，計元;尾款甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。

　　2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延(具體內容雙方另立補充協議，補充協議系本合同組成部分)。

　　3.雙方款項往來，均應出具發票(或收據)。

　　六、其它

　　(一)甲方工作

　　1.甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，并說明使用注意事項。

　　2.做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。

　　3.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　(二)乙方工作

　　①參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　②指派(姓名)為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　③未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。

　　④乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方

　　因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的%支付違約金。逾期天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

　　3.乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

　　4.甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。

　　5.未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

　　八、糾紛處理方式

　　1.本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可采取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由----------_____委員會_____(當事人未約定_____機構，事后又沒有達成書面_____協議的，可向人民法院起訴)。

　　九、其它約定

　　十、本協議一式份，甲，乙雙方各執份，具有同等法律效力。

　　本合同附件有：

　　甲方(簽章)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　電話：

　　郵編：

　　乙方(蓋章)

　　委托代理人：

　　住址：

　　電話：

　　郵編：

　　開戶銀行

　　戶名：

　　帳號：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

商場裝飾裝修合同書 篇5

　　發包方：__________（以下簡稱甲方）

　　承包方：__________（以下簡稱乙方）

　　甲方將位于，屬于自己所有的房屋承包給乙方裝飾裝修，經甲、乙雙方協商，在平等自愿的原則下，達成合同如下，以此共同遵守：

　　一：工程總造價：__________元人民幣

　　二：項目明細及規定價額：__________（另見工程預算表）按預算表項目制作為準。

　　三：本合同造價采用以下方式：

　　（一）固定價：合同總價或者單價在合同約定的風險范圍內不可調整；

　　（二）可調價：合同總價或單價在合同實施范圍內，根據合同約定的辦法調整；

　　（三）成本加酬金。

　　四：本工程工期為__________天，即從________________至_________________。

　　五：甲、乙雙方的責任：

　　1、甲方提供施工場地及在施工中的用水用電，費用由甲方承擔。

　　2、乙方在施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，保質保量地完成工程，在施工造成的一切安全事故概由乙方負責。乙方保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　3、乙方進場前，由甲方向物管部門（門衛）引見，并協助乙方按規定辦理工人出入手續（證件）。因乙方在施工中故意違反物業管理規定而引起的罰款及賠償，責任由乙方承擔。

　　4、乙方在施工中的垃圾應每天進行清理，做到人走場清，同時做好安全用電、用水、用氣的工作。

　　5、乙方購買的涂料、板材及其他材料應與甲方共同參與，驗收合格后方可使用。

　　6、若合同雙方當事人中的任何一放因未履行合同的規定，或違反國家法律、法規受到罰款或給對方造成損失的`，均由責任方承擔。

　　六：付款時間和方式：雙方約定在合同生效后按下列方式支付工程款。

　　第一次：開工前支付工程款的__________%；

　　第二次：工程進度過半時支付工程款的__________%（工程進度過半的標準：木工基本完工，油漆工程進場之時）；

　　第三次：雙方驗收合格，決算后日內一次性以現金方式結清工程余款__________%。

　　七：乙方完工后，及時向甲方提供竣工結算文件，甲方接受乙方提供的竣工結算文件之日起5日內，對該文件做出認可或提出異議的表示，若甲方未在約定期內做出任何意思表示的，視為對乙方竣工結算文件的認可。

　　八：附則：

　　本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，合同自簽字之日起生效，若有未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商，訂立《補充合同》，《補充合同》與本合同具有同等法律效力。

　　九：甲、乙雙方約定的其他事項：

　　1、甲方在施工中改變設計圖紙、方案，造成的人工費、材料損失由甲方承擔，再次的設計費用由甲方承擔，工期順延。

　　2、若甲方增加裝飾裝修內容，由甲、乙雙方另行預算造價，并由雙方簽字認可。

　　甲方：__________

　　代表人：__________

　　聯系方式：__________

　　__________年__________月__________日

　　乙方：__________

　　代表人：__________

　　聯系方式：__________

　　__________年__________月__________日

商場裝飾裝修合同書 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及有關的規定，為了明確甲乙雙方責任權利，能確保工程安全，文明，順利施工，結合本工程具體情況，為了明確雙方責任，經雙方在平等，團結的原則下，經雙方協商一致認可下，特簽訂本合同。

　　一、工程名稱：

　　_____煤礦建筑室內裝修工程。

　　二、工程地點：

　　_____煤礦。

　　三、承包輕工：

　　硅酸鈣板吊頂，鋁單板吊頂等。

　　四、承包價格：

　　1、更衣間、洗浴室吊頂：

　　硅酸鈣板吊頂和鋁單板吊頂（其中有平板和異形及鋁格柵方管吊頂），工費:25元/M2，按占地面積計算。

　　2、走廊吊頂：鋁單板吊頂，木工板做燈槽，木工板加硅酸鈣板。工費:30元/M2按占地面積計算。 ，

　　3、每間房有窗口的：木工板底加硅酸鈣板，工費:25元/M2，按展開面積計算。

　　五、甲方負責提供施工材料，電源到位，其它以外，其它一切機械與工具等均由乙方自理負責配備。

　　六、工期要求：

　　1、工期：_____年___月___日-_____年___月___日。

　　2、乙方根據甲方的總、月、日施工進度計劃和施工員下達的施工任務，單所規定的期限內完成。如乙方逾期完成，甲方有權對乙方以相應的處罰，按延誤一天罰500-1000元。

　　七、質量標準及驗收要求：

　　1、本工程施工，乙方應嚴格按照現行國家標準與所在地區有關本工程質量驗收評定標準，乙方在完成每項施工部位或工序后，應認真自檢互檢后報甲方復檢驗收，并按國家標準（GB50300-20__）工程質量檢驗評定標準進行實測。

　　2、按照《建筑工程管理條例》的規定，乙方對承包的工程向甲方承擔質量責任，乙方必須遵照設計院、甲方、監理及有關技術、質量交底，精心組織施工，出現問題必須服從甲方整改意見，限期整改，如逾期整改，甲方有權對乙方照章罰款，因乙方施工質量低劣，且屢催無法履行合同，甲方有權終止合同，并由乙方承擔由本次而造成的一切損失。

　　3、乙方對現場所有已完工的工程，對成品有保護的義務，如有損壞，乙方須自費修復至原狀。

　　4、對自承包分項工程中，對成品有保護的義務，凡在保修期內出現吊頂不平、脫落等現象，均由乙方無償修復。

　　5、施工整體質量必須達到樣板間的質量要求。

　　6、乙方施工的工程未能達到上述質量標準、安全生產、文明施工、施工進度嚴重滯后等，甲方將對乙方采取罰款處理。

　　八、付款方式：

　　乙方在施工中途支付生活費，施工完后支付55%，竣工驗收后支付100%。

　　九、衛生：

　　1、每天做好施工現場的工后落手清，打掃宿舍內外環境，確保施工現場文明、整潔和生活區干凈衛生。

　　2、施工后要清理垃圾。

　　十、施工期人為造成的安全事故，均由乙方承擔全部責任。

　　十一、嚴禁打架、斗毆、集體鬧事、如有發生甲方將對乙方每次罰款200-500元。

　　十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方共同簽字后生效，保修期滿后，保修條款亦自動失效。

　　甲方： 乙方：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　_____年_______月_______日

商場裝飾裝修合同書 篇7

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　一、協議內容：

　　甲方委托乙方對甲方屬下需裝修的 店內裝飾進行及施工。

　　二、乙方按甲方書面確認的裝飾方案進行施工(設計方案包括平面圖、水電圖、施工布置圖、附件施工要求及施工工藝流程表等)。

　　三、甲方的權利和義務

　　(一)甲方的權利

　　1.甲方有權對不符合甲方設計意圖的地方要求返工的權利;

　　2.對乙方裝修過程中的重大質量問題，甲方除有要求乙方賠償的權利外，還有終止合同的權利。

　　四、乙方的權利和義務

　　(一)乙方的權利

　　1.甲方應按合同約定的付款方式支付裝飾款。

　　(二)乙方的義務

　　1.乙方應做到安全文明施工，如有違法被罰則與甲方無關由乙方自負;乙方的施工人員必須注意安全，在施工期間發生的一切工傷事故與甲方無關由乙方自負;因乙方原因造成的火災事故，材料損壞，已完工的成品破壞由乙方負責賠償相應損失。

　　2.自甲方交付乙方之日起，乙方應協助甲方保管施工現場各類物品，否則造成的材料丟失與誤工由乙方負責。

　　3.嚴格按甲方要求施工，乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考，直至甲方滿意;

　　4.精心施工，認真負責，打造精品工程。施工質量要符合設計要求和國家規范標準，否則甲方有權要求乙方返工，返工所發生的一切費用由乙方負擔;

　　五、 工程內容及合同金額：

　　(一)工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾項目預算單按實際項目計算;

　　(二)合同預算金額：

　　本協議裝飾預算金額為人民幣：(大寫)

　　(小寫)

　　六、 分期付款方式：

　　首期：甲方先付工程預算造價的90%計 元給承包方(乙方)，余款10%計 在乙方對整個工程的施工完畢驗收合格后支付給乙方。

　　七、 協議工程完成期限：

　　本工程施工期限自20__年3月 日起至20__年3月 日止，共計 天。本協議經雙方協商簽訂后共同遵守，除甲方因本協議第三、原因有權終止合同外，未經雙方同意，不得以其它任何理由終止合同。

　　八、違約責任：

　　甲方在乙方施工過程中發現有重大質量問題或乙方在設計過程中故意隱瞞一些必須要實施的工程項目，然后在施工過程中要求增加并抬高單價，甲乙雙方在協商不成功的條件下，甲方有權中止合同，合同中止后，乙方應該賠償甲方30%的違約金作為甲方另找裝飾公司的損失，而已經完工的合格工程量甲方可按裝飾預算單價支付給乙方。除此類原因外，甲方未經乙方同意不得終止合同，否則甲方必須賠償乙方總工程款的30%作為違約金;

　　乙方未經甲方同意中止合同，則乙方必須賠償甲方總工程

　　款的30%作為違約金，并退回已經預付的所有款項。

　　而戰爭及自然災害的因素、法律、國家政策等不可抗力等原因造成協議無法履行除外。本協議未完善之外、雙方友好、平等協商解決，如協商不成按本合同及中華人民共和國民法典及相關的法律法規處置。

　　九、若由于甲方未能按協議規定的日期交付工程款給乙方，或由于甲方原因或因停電、停水造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費

　　200元。

　　十、本工程如果有甲方購買的材料，則材料的質量不在乙方的保修范圍內，但乙方有義務憑其豐富的經驗向甲方提供建設性意見供甲方參考直至甲方滿意;如因甲方拖欠此類材料造成的誤工，則工期順延。若乙方原因拖延工期，工期每拖延一天則乙方要付甲方誤工費200元。

　　十一、工程期間，裝飾押金為甲方支付，工程所使用的水電費用由甲方負責。

　　十二、甲方必須在工程完工后兩天內進行工程驗收，不經驗收而經營則視為甲方已驗收合格而經營。

　　十三、保修期限：自甲方驗收合格起算，保修時間為一年。

　　十四、協議到期甲方如有意續約，應在計劃時間內與乙方進行協商。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(發包方)： 乙方(承包方)：

　　身份證號碼： 身份證號碼:

　　以下為乙方匯款資料：

　　開戶行：

　　戶名：

　　銀行賬戶：

　　年 月 日

商場裝飾裝修合同書 篇8

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(或甲方代表)： 身份證號碼：

　　聯系地址： 　　聯系電話：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　營業執照號：

　　建筑業企業資質證書號：

　　注冊地址(或辦公地址)：

　　法定代表人或負責人： 聯系電話：

　　工程設計人： 聯系電話：

　　施工負責人： 聯系電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協商一致，達成如下協議：

　　一、工程概況

　　(一)工程地點：

　　(二)工程內容(見附表一和四)

　　(三)工程承包方式，采取下列第 種方式：

　　1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。

　　2、乙方包工、包部分材料，甲方提供其余材料(見附表二和三)。

　　3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。

　　(六)工程期限 日。

　　開工日期： 年 月 日;

　　竣工日期： 年 月 日。

　　(七)工程價款(見附表一)：

　　本合同工程造價為(人民幣) 元;

　　金額大寫： 。

　　其中：材料費： 元，人工費： 元，

　　設計費： 元， 垃圾清運費： 元，

　　管理費： 元，其他費用: 元。

　　(八)合同簽訂生效后，若要變更施工內容、材料或實際工程量增減，工程價款按實結算。

　　(九)乙方提出的工程報價，不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下，竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%，超出5%的部分，由乙方承擔。

　　二、工程設計

　　(一)見重慶市住宅裝飾設計合同，其設計方應提供施工圖紙或作法說明，應付的設計費由甲方另行結算。

　　(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規范要求，經雙方簽字認可，將會審意見記載于附表四內。

　　(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時，以工程報價表為準。

　　三、工程監理

　　若本工程實行工程監理，由甲方與具備相應資質的監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責范圍等書面通知乙方。

　　四、甲方義務

　　(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權，或已取得了合法所有權或使用權人的委托，有權對該房屋進行裝飾裝修。

　　(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表，甲方應提前三日以書面方式告知乙方。

　　(三) 施工前，向工程所在地物業管理單位申報登記。

　　(四)開工日前 天，若非乙方設計，甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規范要求的施工圖紙或作法說明，并向乙方進行現場交底。

　　(五)為乙方入場施工創造條件，包括：搬清室內家具、陳設，或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則。

　　(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用，并承擔其費用。

　　(七)負責協調裝飾公司與鄰里之間的關系，協助乙方做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作。

　　(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續，并承擔有關費用。

　　(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防工作。

　　(十)施工期內，將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時，甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖，當場由乙方安裝后交付甲方。

　　五、乙方義務

　　(一)應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門頒發的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業企業資質證書》，并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。

　　(二)乙方委派代表，全權負責合同履行，按設計要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責處理的各項事宜，其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表，乙方應提前三日以書面方式告知甲方。

　　(三)嚴格執行《住宅裝飾裝修工程施工規范》(GB50327—2019)，確保工程質量。嚴格執行國家及地方有關防火、安全、環境保護的規定，做好施工現場管理，施工現場應配備干粉滅火器。

　　(四)保護好原居室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。

　　(五)保證施工現場的清潔，做好施工現場保衛、垃圾處理工作。

　　(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施，不得浪費。

　　(七)工程竣工但未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規或物業管理等有關規定而受到罰款和引起的賠償責任，均由乙方承擔。

　　(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證，甲方有權查驗。

　　(十)負責施工人員的管理及施工安全。

　　六、工程變更

　　(一)工程項目及做法的變動，必須經雙方協商一致，以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五)，確定增減項目及價差后再施工，同時調整相關工程費用及工期。

　　(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔;給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　七、材料供應

　　(一) 按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品，并應按時供應到施工現場，雙方共同驗收并辦理交接手續，由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題的損失，責任由甲方承擔。

　　(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場，雙方共同驗收，由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的，應禁止使用;若已使用，對工程造成的損失，責任由乙方承擔。

　　(三)甲、乙雙方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規定的室內裝飾裝修，非經甲方同意，乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定，應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

　　(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的，應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。

　　(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準，禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規定的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方堅持使用的，由此造成的損失，由甲方承擔。

　　(六)若發生材料、設備質量爭議，可委托有關法定機構鑒定，鑒定費用的墊付由雙方協商解決，如不能協商一致，采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定，質量不符合合同約定標準的，鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的，鑒定費用由質量問題提出方承擔。

　　八、工期

　　(一)因下列原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　1、工程量變化或設計變更;

　　2、不可抗力;

　　3、甲方同意工期順延的其它情況。

　　(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協議。

　　(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的，工期相應順延。

　　(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費由乙方承擔，工期不順延。

　　九、質量標準

　　(一)本工程施工質量按下列第 項標準執行

　　1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB50210—2019)

　　2、《重慶市住宅裝飾裝修工程驗收規程》(DBJ/T50-053-2019)

　　3、雙方約定：　　　　　　　　　　　　　　　　 。

　　(二)工程施工室內環境污染控制，按照《民用建筑工程室內環境污染控制規范》(GB50325-2019)的標準執行。

　　(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發生爭議，可委托有關法定機構鑒定，鑒定費用的墊付由雙方協商解決，如不能達成協議，采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定，質量不符合合同約定標準的，鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的，鑒定費用由質量問題提出方承擔。

　　(四)木材、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有義務提醒甲方。

　　十、工程驗收、工程價款結算及保修

　　(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，如果甲方在約定時間內不能參加驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，由此造成停工的，工期順延。若甲方既不及時通知乙方，也不按時參加驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗、返工費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　(二) 雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收，驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六)：

　　1、

　　2、

　　3、

　　(三)工程按時竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收，驗收合格后辦理移交手續。如果甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中，存在須由乙方整改返工的部分工程項目，乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定)，并及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。

　　(四)工程竣工后，雙方約定由 對本工程進行室內空氣質量檢測，費用由 方承擔。

　　(五)驗收不合格，乙方負責在約定的期限內返工，甲方不得使用，否則由此造成的損失由甲方承擔。

　　(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。

　　(七)工程竣工驗收合格后，乙方應提交工程結算單(見附表七)，并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的，還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核，若到期未提出異議，視為同意。

　　(八)驗收合格后，雙方辦理移交手續，結清應付款項，填寫工程保修單(見附件八)。

　　(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下，保修期按下列第 項執行：

　　1、除有防水要求的廚房、衛生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外，其余項目的保修期為二年。

　　2、

　　(注：第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準)

　　(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題，乙方不負責保修。

　　十一、安全施工和防火

　　(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范，主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發現甲方提供的施工圖或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，應及時向甲方指出，乙方有權并且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

　　(二)甲方未辦理有關手續，不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，乙方有權并且應當拒絕施工，由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。

　　(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施，由此造成的損失和責任，由乙方負責賠償和承擔。

　　(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》和《建筑安裝工人安全技術操作規程》，注意施工安全。

　　(五)由于乙方在施工過程中違反有關操作規程、消防條例等規定，導致發生安全或火災事故，由此產生的一切責任和損失，由乙方承擔和賠償。

　　十二、工程價款支付方式

　　(一)雙方約定按下表中第 種方式支付工程款：

　　1、一次性付款：于簽訂合同時一次性支付工程款 元(大寫 )。

　　2、根據工工程進度分期付款：

　　合同簽定時第一次支付工程款的40%： ;

　　于吊頂工程，廚、衛墻磚工程，水管、線管布線完工第一次支付工程款的40%： ;于木工和泥工基本完工、漆工進場第三次支付工程款的15%： ;于竣工驗收合格之日起一周之內支付工程款的5%： ;

　　3、雙方約定的其他付款方式：

　　(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款，乙方應向甲方開具有效的收款憑據。

　　(三)乙方施工質量不合格，甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。

　　十三、違約責任

　　(一)本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的，應雙方協商一致后，簽定補充協議。合同簽定后施工前，一方無法定事由要求終止合同的，應以書面形式提出，并按合同總價款的 %支付違約金，辦理終止合同手續。

　　(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意后辦理清算手續，訂立終止合同協議，并由責任方按合同總價款的 %賠償，解除本合同。

　　(三)因施工質量不合格，乙方不予整改、未在約定期限內整改，或經整改后仍不合格的，甲方可另請他人整改，與整改有關的一切費用由乙方承擔。

　　(四)任何一方因違反法律、法規等規定而受到罰款或給對方造成損失的，由責任方承擔責任，并賠償對方損失。

　　(五)甲方責任

　　1、未按規定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因，造成乙方停工、誤工的，除工期順延外，每停工或誤工一天，由甲方向乙方支付工程款 ‰的違約金。

　　2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項，每逾期一天，由甲方向乙方支付遲延部分工程款 ‰的違約金。

　　3、工程未經驗收，甲方提前使用，由此造成無法驗收和損失的，由甲方自行承擔。

　　(六)乙方責任

　　1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品，如有損壞，應照價賠償。

　　2、經專業部門檢測，室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的，乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理，甲方有權另請他人治理，與治理有關的一切費用由乙方承擔，若治理后仍不達標的，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的，雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。

　　3、由于乙方原因，工程質量達不到約定的質量標準，乙方負責返工，工期不得順延。

　　4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天，由乙方向甲方支付工程款 ‰的違約金。

　　十四、爭議解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決或向有關部門申請調解。不愿協商、調解或者協商、調解不成的，當事人也可按下列第 種方式解決：

　　1、提交重慶仲裁委員會仲裁;

　　2、依法向人民法院起訴。

　　十五、附則

　　1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。

　　2、合同簽定后工程不得轉包，否則甲方有權拒付工程款。

　　3、本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　4、合同附表為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十六、其它約定條款：

　　合同附件：

　　附表一：住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)

　　附表二：甲方提供裝飾裝修材料明細表 (見預算表的主材表)

　　附表三：乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)

　　附表四：住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

商場裝飾裝修合同書 篇9

　　發包方(甲方) 身份證號碼：

　　承包方(乙方) 身份證號碼：

　　根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上，就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、承包范圍：整套房子的裝飾裝修及水電改造。

　　3、承包方式：

　　4、開工日期：本工程從年月日至年月

　　5、工程質量：按甲方施工項目施工，按相關裝修標準驗收。

　　二、甲方工程項目清單

　　1、泥工部分：餐廳、客廳、主臥、次臥、復合地板、廚房衛生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛生間大便器安裝。

　　3、木制作部分：客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。

　　4、油工部分：客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。

　　5、水電部分：全房水電改造，聯線移位空調走專線，客廳餐廳

　　三、乙方用材品牌

　　1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠，全杉木木方，面板木線封口線采用全天然標準厚度。

　　2、水電：金杯、電線2.5-4㎡，天力PPR，熱水家裝管西蒙開關面板。

　　3、油漆：華潤油漆、墻漆。

　　四、甲方義務及職責

　　1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。

　　2、甲方參與工程質量施工進度的監督，參加材料的驗收，隱蔽工程驗收，單一項目驗收。

　　五、乙方義務及職責

　　1、施工中嚴格執行施工規范、質量標準、安全操作規程、防火規定，保證質量完成合同約定工程內容。

　　2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現場整潔及垃圾清運。

　　3、本工程保質期為二年。

　　六、工程造價

　　本工程經甲乙雙方協定采取人民幣(大寫) 萬元整包干形式支付，除此之外甲方無義務再支付任何費用。

　　七、款項支付

　　本工程分三次付款，第一次付總工程50%，第二次付總工程25%，

　　第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結清。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

商場裝飾裝修合同書 篇10

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況：

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛

　　3、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

　　4、委托方式：裝修房屋合同5、工程開工日期： 年 月 日

　　6、工程竣工日期： 年 月 日 工程總天數： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

　　1、材料款 元;

　　2、人工費 元;

　　3、設計費 元;

　　4、施工清運費 元;

　　5、搬卸費 元;

　　6、管理費 元;

　　7、稅金(4%) 元;

　　8、其它費用 元。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用，應另行計算。

　　4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。

　　5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的.損失均由乙方負責。

　　2、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。由保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算(注：施工工費包括人工費)。

　　首付：材料款100% 元

　　施工工費50%合計 元

　　工期過半：施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

　　如有增減竣工后一次結算。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：違約責任：

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第七條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決的，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

　　第八條：合同變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方需嚴格遵守，任何一方需變更合同內容的，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視本合同解除。

　　第九條：合同生效

　　1、本合同雙方簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　_________年____月____日

商場裝飾裝修合同書 篇11

　　今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同范本標準版，希望能滿足各位的閱讀需求，看完后對您有參考價值。

　　發包方：_____________

　　承包方：_____________

　　根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內容：

　　3、承包方式：_____

　　4、總價款：￥____元，大寫：_____

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　甲方要求：

　　1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格;

　　2、以裝修效果圖為準;

　　3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

　　4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、31/30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。

　　四、關于工程價款及結算的約定：

　　工程款付款方式列下表：付款時間：合同簽定后

　　第一次付款：金額：大寫：

　　第二次付款工期進度過半付：元

　　竣工驗收合格后付其余款：元

　　五、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金

　　六、糾紛處理方式：

　　1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

　　七、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：委托代理人：

　　住址：地址：

　　電話：電話：

　　郵編：郵編：

　　簽訂日期：年月日

　　簽訂地點：

商場裝飾裝修合同書 篇12

　　甲方：電動汽車有限公司

　　乙方：建設工程有限公司

　　因甲方資金及基地始終未落實，雖多次延緩開工時間但仍未能滿足乙方進場開工的條件，故雙方決定廢除 20xx年xx月xx日簽訂的裝飾裝修工程合同并重新商定如下條款，雙方共同遵守：

　　一、甲方現已收取乙方合同定金 萬元。

　　二、甲方現已確定選址在 。

　　三、甲方承諾將基地周邊圍墻建設、鋼網結構廠房建設或部分裝飾裝修工程內部議標后發包給乙方。

　　四、開工時間：甲方將以上工程發包給乙方，確定的開工時間為 年 月 日，甲方至少提前一周書面通知乙方作進場準備。

　　五、取費標準及付款方式： 甲方將工程發包給乙方，乙方嚴格以20__年湖北省建筑工程消耗量定額或建筑裝飾裝修工程消耗量定額為取費標準向甲方收取承包費用。乙方進場后甲方在三日內向乙方支付總單項工程款的25%作為預付款，以后每月按工程進度支付已完工程總額的75%，工程竣工驗收后甲方向乙方支付97%，剩余3%作為質保金一年內付清。

　　六、違約責任：此次甲乙雙方商定的各條款均受以上合同定金的束縛，任何一方違約都將承擔相對應的法律責任。例如：以上項目不能按本合同約定的時間開工，甲方除了按相關法律法規及時向乙方退賠合同定金外還須承擔自己給乙方帶來的經濟損失;又如：乙方在提前一周收到甲方開工通知后若不能按約定的時間進場開工將被視為自動放棄，乙方無權向甲方退還合同定金等等。

　　七、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字有效，凡未盡事宜另行商議。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

商場裝飾裝修合同書 篇13

　　合同編號：_________　發包方（以下簡稱甲方）：_________　委托代理人：_________　單位：_________　住所地址：_________　聯系電話：_________　承包方（以下簡稱乙方）：_________　法定代表人：_________　注冊地址：_________　聯系電話：_________　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。　

　　第一條　工程概況　

　　1.1　工程地點：_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________室。　

　　1.2　住房結構：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。　

　　1.3　工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：　

　　（1）乙方包工、包全部材料（見附表

　　五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；　

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（見附表

　　四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附表

　　五：乙方提供裝飾裝修材料明細表）；　

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料（見附表

　　四：甲方提供裝飾裝修材料明細表）。　

　　1.4　總價款：_________元，大寫（人民幣）：_________。其中：材料費：_________，人工費：_________，管理費：_________，設計費：_________，垃圾清運費：_________，稅金：_________，其他費用：_________。（詳見附表

　　三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。　

　　1.5　工程期限_________天； 開工日期_________天____月____日； 竣工日期_________天____月____日；　

　　1.6　工程內容及做法（見附表

　　一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表

　　二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。　

　　第二條　施工單位資格　乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。　

　　第三條　材料供應　

　　3.1　按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表

　　四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；　

　　3.2　按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表

　　五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。　

　　第四條　工程質量　

　　4.1　本工程執行_________（填建筑裝飾工程技術規程）、_________（填裝飾裝修驗收標準）____市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。　

　　4.2　本工程由_________方設計施工方案。　

　　4.3　甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。　

　　4.4　由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。　

　　4.5　在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。　

　　4.6　施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。　

　　第五條　工程驗收　

　　5.1　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：_________。　乙方應提前_________天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表

　　八：工程驗收單）；　

　　5.2　工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表

　　八：工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見附表

　　九：工程結算單）；　

　　5.3　本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為________年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表

　　十：工程保修單）。　

　　第六條　工程款支付方式　

　　6.1　雙方約定按下列第_________種方式支付工程款：　

　　（1）本合同簽訂后，開工前_________至____日，甲方支付相當于總價款_________％的工程款；　

　　（2）完成_________％的工程量之日后的____日內，甲方支付相當于總價款_________％的工程款；　

　　（3）竣工驗收后____日內，甲方支付相當于總價款_________％的工程款。　

　　（4）竣工驗收合格________年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款_________％的工程款。　甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。　

　　6.2　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。　

　　6.3　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。　

　　6.4　竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的_________％的保修基金。竣工驗收合格后________年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。　

　　第七條　有關安全生產和防火約定　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。　

　　第八條　工程監理　

　　8.1　本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。　

　　8.2　本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。　

　　8.3　為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。　

　　第九條　施工圖紙　雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：　

　　9.1　甲方在開工日期_________天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。　

　　9.2　甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表

　　六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_________元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。　

　　9.3　使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。　

　　第十條　乙方駐工地代表　乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：　

　　10.1　乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。　

　　10.2　乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。　

　　10.3　乙方代表易人，乙方應于易人前_________天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。　

　　第十一條　甲方工作　1

　　1.1　甲方應在開工前_________天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部或部分房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分房屋中所滯留的家具、陳X等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。　1

　　1.2　做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。　1

　　1.3　如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。　1

　　1.4　不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；　1

　　1.5　施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；　1

　　1.6　參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。　

　　第十二條　乙方工作　1

　　2.1　施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；　1

　　2.2　嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；　1

　　2.3　保護好原居室室內的家具和陳X，保證居室內上、下水管道的暢通；　1

　　2.4　保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。　1

　　2.5　參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。　1

　　2.6　指派_________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。　1

　　2.7　乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。　

　　第十三條　工程變更　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表

　　七：裝飾裝修工程變更單）。　

　　第十四條　工期延誤　1

　　4.1　對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：　

　　（1）工程量變化或設計變更；　

　　（2）不可抗力；　

　　（3）甲方同意工期順延的其他情況。　1

　　4.2　因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。　1

　　4.3　甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。　1

　　4.4　因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。　

　　第十五條　違約責任　1

　　5.1　合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；　1

　　5.2　未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；　1

　　5.3　因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；　1

　　5.4　由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________％支付違約金。　1

　　5.5　由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；　1

　　5.6　由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________％向甲方支付違約金。　1

　　5.7　甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。　1

　　5.8　乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。　

　　第十六條　合同的變更和解除　1

　　7.1　合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款_________％支付違約金，并辦理終止合同手續。　1

　　7.2　施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。　

　　第十七條　垃圾清運　因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）_________元（此費用不在工程價款內）。　

　　第十八條　聲明及保證　甲方：　1

　　8.1　甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。　1

　　8.2　甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。　1

　　8.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。　1

　　8.4　甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。　乙方：　1

　　8.1　乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。　1

　　8.2　乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。　1

　　8.3　在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。　1

　　8.4　乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。　

　　第十九條　保密　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何

　　第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。　一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。　

　　第二十條　不可抗力　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。　如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。　

　　第二十一條　通知　2

　　1.1　根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。　2

　　1.2　各方通訊地址如下：_________。　2

　　1.3　一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。　

　　第二十二條　爭議的處理　2

　　2.1　本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。　2

　　2.2　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：　

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；　

　　（2）依法向人民法院起訴。　

　　第二十三條　解釋　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。　

　　第二十四條　補充與附件　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。　

　　第二十五條　合同效力　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自________年____月____日至________年____月____日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________　委托代理人（簽字）：_________　 法定代表人（簽字）：_________　________年____月____日 ________年____月____日　簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________　 附件　附件

　　一：裝飾裝修工程施工項目確認表　附件

　　二：家庭居室裝飾裝修工程內容和做法一覽表　附件

　　三：家庭居室裝飾裝修工程報價表　附件

　　四：甲方提供裝飾裝修材料明細表　附件

　　五：乙方提供裝飾裝修材料明細表　附件

　　六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙　附件

　　七：裝飾裝修工程變更單　附件

　　八：工程驗收單　附件

　　九：工程結算單　附件

　　十：工程保修單　

　　返

商場裝飾裝修合同書 篇14

　　發包方(簡稱甲方)：_______________

　　承包方(簡稱乙方)：_______________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》，中華人民共和國建設部( 1997 ) 92 號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、概況

　　1 、甲方裝飾住房系合法居住。

　　乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2 、裝飾施工地點：__區(縣)___路 ___號__樓___室。

　　3 、住房結構：_____房型____房___廳___套，施工面積___平方米。

　　4 、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。裝飾裝修工程施工合同5 、承包方式：_____(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6 、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

　　其中：

　　材 料 費：______，人工費：______

　　管 理 費：______，設計費：______

　　垃圾清運費：______，稅金( 3.41 %)：____

　　其 他 費 用：______

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7 、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1 、甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的'損失，由乙方負責賠償。

　　2 、乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3 、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4 、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1 、本工程執行 DBJ08-62-97 《住宅建筑裝飾工程技術規程》、 DB31/T30-1999

　　《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2 、本工程由___方設計施工方案。

　　3 、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4 、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5 、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6 、工程驗收。

　　甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　7 、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火約定：

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定：

　　1 、工程款付款方式列下表：

　　付款時間 付款百分比 金額

　　對預算設計認可 簽訂合同之日 1000 元，第二次付款時扣除

　　合同簽訂后 開工前二至五天 65 % 元

　　施工過程中 工期進度過半 30 % 元

　　竣工驗收 當天 5 % 元

　　增加工程項目 簽訂項目變更表 100 % 元

　　注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

　　2 、工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

　　3 、工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4 、雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　六、其它事項

　　1 、甲方工作：

　　( 1 )甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　( 2 )做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　( 3 )如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔承擔有關費用。

　　2 、乙方工作：

　　( 1 )參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　( 2 )指派____為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　( 3 )未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任：

　　1 、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的__%支付違約金。

　　2 、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3 、甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。

　　4 、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1 、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向上海市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2 、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向 市仲裁委員會申請仲裁人民法院提起訴訟。

　　九、合同的變更和解除：

　　1 、合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2 、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　十一、 本合同一式 _____ 份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：

　　_________年____月____日

　　乙方(簽章)：

　　_________年____月____日

商場裝飾裝修合同書 篇15

　　發包方(簡稱甲方)：

　　_____________

　　承包方(簡稱乙方)：

　　_____________

　　根據《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、 概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內容：

　　3、承包方式：_____

　　4、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：

　　_____

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　甲方要求：

　　1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格;

　　2、以裝修效果圖為準;

　　3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

　　4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。

　　如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行dbj08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、db31/t30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。

　　凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　5、工程驗收。

　　工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。

　　四、關于工程價款及結算的約定：

　　工程款付款方式列下表： 付款時間 ：合同簽定后

　　第一次付款： 金額 ： 大寫：

　　第二次付款工期進度過半付： 元

　　竣工驗收合格后 付其余款 ： 元

　　推薦·建筑裝飾工程(甲種本)·辦公樓裝修合同·裝飾裝修合同·省室內裝飾裝修工程施工合同·裝修合同書樣本·裝修施工協議書

　　五、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付。

　　3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。

　　且甲方有權不支付后續工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金

　　六、糾紛處理方式：

　　1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。

　　(將不選定的解決方式劃出)

　　七、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。

　　如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：

　　乙方(簽章)：

　　法定代表人： 委托人：

　　住 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂地點：

商場裝飾裝修合同書 篇16

　　發包方：______________承包方：______________甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守，

　　一、工程概況

　　1、裝飾施工地點：

　　2、住房結構：_________房型房廳套，施工面積__________平方米。

　　3、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　4、承包方式：_________________。

　　5、工期：_________自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1、工程總價款：￥_________元，大寫：_________________________詳見本合同裝修工程報價單。

　　2、工程款付款方式按下列方式支付：第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付__________元訂金，第二次付款時扣除第二次合同簽定后開工前支付工程總造價_____%合計_________元第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價_____%合計_________元第四次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應.辦-理.驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　四、其它事項1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場炕底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場炕底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　五、違約責任

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。

　　六、糾紛處理方式雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　七、合同的變更和解除合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　八、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方：_________電話：_________乙方：_________電話：_________

　　簽訂地點：_________簽訂日期：_________

商場裝飾裝修合同書 篇17

　　合同編號：_____________

　　發包人（簡稱甲方）：________________

　　承包人（簡稱乙方）：________________

　　依據《中華人民共和國合同法》和《遼寧省合同監督條例》以及其他有關法律法規的規定，結合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，甲乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條工程概況和造價

　　1.甲方裝飾裝修（以下簡稱裝飾）的住房系合法擁有。

　　甲方的有效證明（產權證書登記號）：________________________________

　　乙方為經工商行政管理部門注冊登記的企業，企業資質情況（證書登記號）：_________

　　2.裝飾施工地址：_________區（縣）_________路（街）_________號_________樓_________室。

　　3.住房結構：________________房型________房_________廳_________廚________衛________陽臺，套內施工面積_________平方米。

　　4.裝飾施工內容：__________。

　　5.承包方式：________________（包工包料、清包工、部分包工包料）。

　　6.工期：

　　自________年_________月_________日開工，至________年_________月_________日竣工，工期_________天。

　　7.總價款：￥________元。

　　人民幣（大寫）：________________

　　其中：________________________

　　材料費：________元，人工費：________元，

　　拆除費：________元，清潔、搬運、運輸費：_________元，

　　管理費：_________元，稅金：________元，

　　其他費用（注明內容）：________________元。

　　雙方約定，合同簽訂生效后，如變更施工內容、材料，該部分的工程款應當按實計算。

　　第二條材料供應

　　1.甲方提供的材料、設備：

　　甲方負責供應的林料、設備應是符合設計要求的合格產品，并應按時送到施工現場，甲乙雙方應辦理驗收交接手續。甲方提供的材料按時?送到現場后，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　施工中如乙方發現甲方提供的材料、設備有質量問題或規格、色調差異，應及時向甲方提出；甲方仍表示使用的，由此造成工程質量問題或影響裝飾設計效果，責任由甲方承擔。

　　2.乙方提供的材料、設備及報價：

　　乙方提供的材料、設備應當符合本合同主材料、設備報價單的規定。乙方供應的材料、設備，甲方有權到現場驗收，如不符合設計、施工要求或規格、色調、品質有差異，應停止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　3.甲方或乙方提供的材料，應當符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量10項強制性國家標準。

　　第三條工程質量及驗收

　　1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和國家現行的《住宅裝飾裝修工程施工規范》及本省現行的《住宅裝飾裝修驗收標準》進行驗收。

　　2.本工程由_________方設計，提供施工圖紙一式_________份。設計圖紙費用________元，由________方承擔。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續。驗收合格，甲乙雙方共同確認后，乙方才能繼續施工。

　　6.全部工程竣工后，乙方應及時通知甲方組織驗收。驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署工程質量驗收單，并由甲方按照約定付清全部工程價款。裝飾工程未經驗收或驗收不合格的，甲方有權拒付尾款。

　　7.工程竣工驗收合格，甲方付清工程尾款后，甲乙雙方簽署工程保修單，乙方同時提供管線竣工圖等資料。憑保修單實行保修，保修期從竣工驗收合格簽字或蓋章之日算起。

　　第四條安全施工和防火

　　1.乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責修復或賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復或賠償。

　　2.甲乙雙方共同遵守裝飾裝修和物業管理的有關規定，施工中不得噪聲擾民或擅自改變房屋承重結構，拆、改承重墻。

　　第五條工程價款及結算

　　甲乙雙方可以選擇下列付款方式支付工程款。

　　工程款付款可以按下表支付：

　　工程款付款時間表、付款階段及項目

　　付款時間

　　付款比例

　　付款金額

　　對預算、設計方案認可合同簽訂當日________元工期過半，________年________月________日________元。竣工驗收，驗收合格當日_______元。

　　增加工程項目，簽訂工程項目變更單時________元

　　第六條合同的變更和解除

　　1.本合同經甲乙雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。工程項目如需變更，需提前與對方聯系。經雙方協商一致后，簽署工程項目變更單，同時調整相關工程費用及工期。申方提出變更設計、材料，造成乙方材料積壓，應由甲方負責處理，并承擔全部處理費用。

　　2.合同簽訂后施工前，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，并按合同總價款_________％支付違約金，辦理終止合同手續。

　　3.施工過程中，任何一方提出終止合同，須向對方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，并由過錯方按合同總價款_________％支付違約金，解除本合同。

　　第七條違約責任

　　1.由于乙方原因致使工程質量不符合約定的，甲方有權要求乙方在合理期限內無償修理或返工。經過修理或返工后，造成逾期交付的，乙方應當承擔違約責任。每逾期一天，乙方應向甲方按合同總價款1％支付違約金。

　　2.乙方未按照合同約定提供材料的，甲方有權要求乙方更換材料或按材料品質計價付款。女吩乙方故意提供假冒偽劣的材料或設備，應按材料或設備的價款雙倍賠償給甲方。乙方故意提供不符合國家有關室內裝飾裝修材料有害物質限量的強制性標準的材料，給對方造成人身健康損害的，乙方承擔損害賠償責任。

　　3.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　4.由于甲方原因造成延期開工或中途停工，乙方可以順延工程竣工日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。每停工、窩工一天，甲方應向乙方按合同總價款1％支付違約金。

　　5.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方應向乙方按合同總價款1％支付違約金，工期順延。

　　6.工程未辦理驗收、結算手續，甲方提前使用或擅自動用該工程成品或自行人住由此造成無法驗收和損失的，由甲方負責。

　　第八條糾紛處理方式

　　1.本合同在履行中或在保修期內發生爭議，由當事人雙方協商解決；也可以向有關部門申請調解。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解不成的，可以按照下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_____仲裁委員會仲裁。

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第九條附則

　　1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

　　2.本合同簽訂后，裝飾工程不得轉包。

　　3.本合同一式______份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（簽字）：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　郵編：

　　乙方（簽字蓋章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　郵編：

　　簽訂日期：________年________月________日

　　簽訂地點：

商場裝飾裝修合同書 篇18

　　發包方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程名稱：.

　　1.2工程地點：.

　　1.3工程內容及做法。

　　1.4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　乙方包工、包料。

　　乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　乙方包工、甲方包料。

　　1.5工程期限_____歷天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　1.6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。

　　第二條施工圖紙

　　雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份

　　甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費__________元，由甲方支付。

　　第三條甲方義務

　　3.1開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

　　3.2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用

　　3.3負責提供施工所需的水源、電源

　　3.4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系

　　3.5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續

　　3.6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作

　　3.7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

　　3.8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

　　第四條乙方義務

　　4.1指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

　　4.2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程

　　4.3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄

　　4.4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通

　　4.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　4.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第五條工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期。

　　第六條材料的提供

　　6.1由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續乙方驗收后應負責妥善保管。

　　6.2由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　第七條工期延誤

　　7.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延

　　工程量變化和設計變更

　　不可抗力

　　甲方同意工期順延的其他情況。

　　7.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　7.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條工程款支付方式

　　8.1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%，即元。

　　8.2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

　　8.3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。

　　8.4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起____月

　　第九條雙方責任和工期延誤處理

　　9.1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

　　不能提供水、電不能保證每天8小時以上工作時間不能按期提供自購材料、設備不能按期支付工程款影響正常施工的因甲方原因變更設計、增加施工項目同意工期順延的其他情況。逾期驗收或無故怠于驗收因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　9.2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

　　因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　9.3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　9.4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　9.5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　9.6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　第十條關于設計和施工及驗收的約定

　　10.1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。

　　10.2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。

　　10.3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。

　　10.4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

　　10.5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　10.6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決也可由東莞市裝飾協會調解協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條附則

　　13.1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

　　13.2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　13.3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

　　13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：____________乙方：_____________

　　法定代理人：_____________法定代理人：_____________

　　委托代理人：_____________委托代理人：_____________

　　地址：_____________地址：_____________

　　電話：_____________電話：_____________

商場裝飾裝修合同書 篇19

　　編號:_____________

　　定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________

　　聯系方式：______________________________手機號：______________________

　　承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________

　　法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點及面積：_________________________________

　　1.2 工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。

　　(1)乙方包工、包全部材料。

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;

　　(3) 乙方包工、甲方包全部材料。

　　1.4工程期限________天;

　　開工日期_____年_____月_____日

　　竣工日期_____年_____月_____日

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份;

　　3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);

　　3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條 甲方義務

　　4.1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

　　4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　4.6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。

　　第五條 乙方義務

　　5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;

　　5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;

　　5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

　　5.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;

　　5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

　　5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

　　第六條 工程變更

　　6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;

　　6.2合同簽訂后，甲方工程減項超過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

　　6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

　　7.2 由乙方提供的材料、設備的，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

　　7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采管費(材料款的____%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任;

　　7.4 除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運到現場;若需要乙方代購，加收所購材料款____%的采購費及運輸費。

　　第八條工期延誤

　　8.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方未按時參加階段驗收而造成的停工;

　　(4)甲方同意工期順延的其他情況。

　　8.2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延;

　　8.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延;

　　8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承提，工期不順延。

　　第九條 質量標準

　　9.1 雙方約定本工程施工質量按下列第______項標準驗收：

　　(1)《GB50210—20xx建筑裝飾裝修工程質理驗收規范》

　　(2)《安徽省家庭房屋裝飾裝修工程質量驗收規定》

　　(3)其它驗收標準：

　　9.2 施工過程中雙方對工程質量發生爭議時：

　　(1)甲乙雙方協商解決;

　　(2)如協商達成一致意見，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　第十條 工程驗收和保修

　　10.1 雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質量進行驗收：

　　(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;

　　(2)油漆、面層涂料施工前驗收;

　　(3)竣工驗收。

　　乙方應提前二天通知甲方進行各階段驗收，各階段驗收合格后應填寫工程驗收單。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔;

　　10.2 工程竣工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單(保修期為貳年)

　　第十一條 工程款支付方式

　　11.1 雙方約定按以下第_____種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方財務支付工程款：

　　(2)第一次 合同簽訂之日，第二次 隱蔽工程驗收后3日內， 第三次 竣工驗收合格后4日內

　　(3)其他支付方式：___________________________________

　　11.2工程驗收合格后2日內，乙方應在向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后2日內如未有異議，雙方應在工程結算單上簽字，甲方并同時向乙方結清工程尾款。

　　11.3甲方應將工程款直接交乙方財務部。工程款全部結清后，乙方應穨甲方開具正式統一發票。若因甲方將工程款直接交給乙方施工人員而造成損失，責任由甲方自負。

　　第十二條 違約責任

　　12.1合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付工程造價______%的違約金;若因此造成損失的，違約方應予以賠償;

　　12.2工程未驗收合格或未結清尾款而未移交，甲方使用或擅自動用工程成品的，工程視為合格，由此而造成損失的由甲方負責，并視為甲方自動放棄保修及維修權利且乙方仍有追收尾款的權利;

　　12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的，乙方有權停工，每延誤一日向乙方支付工程總造價2‰的違約金;

　　12.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，所需修理費用由乙方承擔，工期不予順延。

　　12.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤一日由責任方向對方支付工程總造價的2‰作為違約金。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　雙方發生爭議協商解決不成時，按下列第______種方式解決：

　　(1)向_____________________________仲裁委員會申請仲裁;

　　(2)向____________________________________人員法院起訴。

　　第十四條 具體規定

　　14.1工程地在市區以外的裝飾工程，乙方加收工程總造價的3%-10%的遠程施工費;

　　14.2因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責清運到政府規定的垃圾堆放點，甲方應支付垃圾清運費用(人民幣)_____________元，(此費用不在工程款內);

　　14.3施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工負責人____________負責保管工程竣工移交后，甲方負責提供新鎖__________把，由乙方當場負責安裝好交付甲方使用;

　　14.4施工期間，乙方每天的工作時間為：

　　上午_________點_________分至_________點_________分;

　　下午_________點_________分至_________點_________分。

　　第十五條 附則

　　15.1本合同簽訂后工程不得轉包;

　　15.2甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式兩份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持一份;

　　15.3凡在本市各家庭裝飾裝修市場內簽訂合同的，本合同一式三份，甲、乙雙方及市場有關部門簽字(蓋章)后生效，三方各持一份;

　　15.4合同履行完后自動終止;

　　15.5本合同實行當事人自愿鑒證，以保護合同當事人的合法權益。

　　15.6合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方(簽字)：_____________ 乙方(蓋章)：_____________

　　委托代理人(簽字)：_______ 法定代表人(簽字)：_______

　　________年_______月______日 ________年_______月______日

商場裝飾裝修合同書 篇20

　　發包人:

　　營業地址:_____________

　　委托代理人:_________營業執照號:___________

　　電話:_______________法定代表人:___________電話:_________

　　承包人:

　　委托代理人:___________電話:_________

　　本工程設計人:_________電話:_________

　　施工隊負責人:_________電話:_________

　　依照<<中華人民共和國合同法>>及有關法律、法規的規定，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就發包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協議:

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點:___________________________________________

　　1.2 工程內容及做法(詳見:預算表。施工圖紙)。

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　(1)承包人包工、包料

　　(2)承包人包工、部分包料，發包人提供部分材料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表。承包人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3)承包人包工、發包人包料(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4 工程期限_____天，開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。

　　1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預算報價單)。

　　第二條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　(1)發包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙);

　　(2)發包人委托承包人設計施工圖紙，圖紙一式二份，發包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費__________元，由發包人支付(此費用不在工程價款內)。

　　第三條 發包人義務

　　3.1 開工前______天，為承包人入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　3.2 提供施工期間的水源、電源;

　　3.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　3.4 不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續;

　　3.5 施工期間發包人仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;

　　3.6 參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、竣工驗收。

　　第四條 承包人義務

　　4.1 施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程;

　　4.2 嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　4.3 保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通;

　　4.4 保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　第五條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。

　　第六條 材料的提供

　　6.1 由發包人提供的材料、設備(詳見發包人提供裝飾裝修材料明細表)，發包人應在材料運到施工現場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續;

　　6.2 由承包人提供的材料、設備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表)，承包人應在材料運到施工現場前通知發包人，并接受發包人檢驗。

　　第七條 工期延誤

　　7.1 對以下原因造成竣工日期延誤，經發包人確認，工期相應順延;

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)發包人同意工期順延的其他情況。

　　7.2 因發包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因發包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由發包人承擔，工期順延。

　　7.3 發包人未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7.4 因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。

　　第八條 工程款支付方式

　　8.1 雙方約定按以下第 種方式支付工程款：

　　(1)合同生效后，發包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：

　　支付方式 支付時間 支付金額

　　第一次 開工前三日 支付 元

　　第二次 工程進度過半 支付 元

　　第三次 雙方驗收合格 支付 元

　　工程進度過半指:________________________________________

　　(2)其他支付方式:________________________________________

　　8.2 工程驗收合格后，承包人應向發包人提出工程結算，并將有關資料送交發包人。發包人接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，發包人應在簽字時向承包人結算工程尾款。

　　8.3 工程款全部結清后，承包人應向發包人開具正式統一發票。

　　8.4 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 月

　　第九條 違約責任

　　9.1 合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　9.2 未辦理驗收手續，發包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發包人負責。

　　9.3 因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

　　9.4 發包人未按期支付第二(三)次工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_________元。

　　9.5 由于承包人原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，承包人負責修理，工期不予順延。

　　9.6 由于承包人原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金________元。

　　第十條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

　　(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十一條 附則

　　11.1 本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

　　11.2 本合同簽訂后工程不得轉包。

　　11.3 本合同一式_______份，雙方各執________份,_________部門___________份。

　　11.4 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發包人:____________(簽字) 承包人:_______________(簽章)

　　法定代理人:_____________ 法定代理人:_____________

　　委托代理人:_____________ 委托代理人:_____________

　　________年_____月_____日 _________年_____月_____日

商場裝飾裝修合同書 篇21

　　委托方（甲方）：

　　承接方（乙方）：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的`費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。和承擔費用。

　　（3）如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責任

　　（1）應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質；經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　（2）指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　（3）負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　（4）嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　（5）在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

商場裝飾裝修合同書 篇22

　　甲方：

　　乙方：

　　本合同根據《中華人民共和國合同法》以及其它法律法規，按照平等互利、公平、誠實信用的原則，經雙方友好協商一致，特訂立本合同，共同遵守。

　　一、工程概況：

　　1. 工程名稱：

　　2. 工程承包形式：包工、包料、包質量、包工期、包安全。

　　3. 工程期限35天，由甲方確定開工之日起算（不可抗拒則工期延誤，即有效施工日。

　　4. 房屋結構：框剪結構，建筑面積約11000平米。

　　二、工程承包范圍及要求：按施工圖要求進行施工

　　三、工程量、價結算及工程款支付：

　　1. 工程暫定總價：450000暫定總價作為支付工程款所用。

　　2. 經雙方認可的設計變更、工程增減及其它：均以甲方簽署聯系單為準，并調整總工程款。

　　3. 工程款支付方式：全部裝修完成后付總工程款的30%，竣工驗收合格并經審計完成15天內付總工程款的95%，余款5%作為工程保修金，保修期從竣工驗收合格日算起，保修期滿三個月十天內全額支付工程保修金。

　　四、工程質量：

　　1. 本工程質量要求合格，確保一次通過合格驗收，如果由于乙方原因未能合格驗收，施工方除無條件返工外，還應承擔合同金額1%違約金。

　　2. 單位工程的驗收由甲方、設計、乙方單位等進行，甲方出具書面報告為準。

　　3. 工程所需全部材料必須有質保書及合格證，并符合施工圖紙及施工規范要求。

　　五、施工工期：

　　1. 合同簽訂后，本工程工期嚴格按總包單位提供的施工進度計劃表執行，乙方應積極主動聯系銜接，

　　做好制作安裝準備。并按土建進度要求保質保量完成，保證不因乙方原因拖延本工程的竣工計劃。

　　六、雙方職責：

　　1. 甲方職責：

　　1、甲方在開工前，如確需要改為房屋的結構（如水、電、管、消防器材等移位應具備有關部門的審批書）。

　　2、甲方應在開工前3天，向乙方現在交底，提供水電等必備設備，并說明使用注意事項，由乙方按規范自己連接。

　　3、做好施工中臨時性使用公用部位操作及周邊關系的協調工作。

　　4、指派專人負責合同履行，對工程質量、進度、進行監理、變更、登記手續和其它事項。

　　2），乙方職責：

　　1、對甲方進行施工圖紙或說明的現場交底，擬定施工方案和進度，交甲方審定。

　　2、指派專人負責履行合同。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3、未經甲方同意和所在房地產管理部門的批準，不得隨便改變房屋結構和使用性質。

　　4、嚴格執行有關施工管理的規定，不得擾民或污染環境，安全方面應有專職的項目安全員。

　　七、安全生產和防火要求

　　1、乙方在施工過程中應采取必要的要求防護和消防措施，保障施工人員及周邊地區的安全。施工過程中如發生安全責任事故均由乙方承擔全部責任。

　　2、乙方在施工期間應加強對施工人員的安全生產意識教育，文明施工，規范要求。

　　八、施工內容的變更

　　1、在施工過程中，由于設計變更及甲方要求提出工程項目變更，憑《工程變更聯系單》施工后結算。如乙方擅自改變設計圖紙的做法而引起的返工及損失由乙

　　方自行承擔。

　　九、違約責任

　　本合同簽訂后，甲、乙雙方如有一方不履行合同條款或招標文件中的條款，造成對方經濟損失的，則由違約方賠償對方所發生的直接經濟損失。

　　十、糾結處理

　　本合同履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決。若協商不成。依照合同采取法律手段解決。

　　十一、其他事項

　　1. 本合同未盡事宜。雙方另行執行協商處理。

　　2. 本合同一式二份，經雙方簽字后生效，甲、乙雙方必須嚴格執行。

　　甲方司

　　乙方：

　　代表：

　　代表：

　　簽訂日期： 年 月 日

商場裝飾裝修合同書 篇23

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1.工程地址：___________________________________

　　2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。

　　3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

　　4.委托方式：____________________________________________

　　5.工程開工日期：______年______月______日

　　6.工程竣工日期：______年______月______日

　　工程總天數：________天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫)___________________元《家庭裝潢工程材料預算表》。

　　1、材料款__________元;

　　2、人工費__________元;

　　3、設計費__________元;

　　4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元;

　　6、管理費__________元;

　　7、其他費用(注明內容)______________元。

　　第三條：質量要求

　　1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

　　3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

　　4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應

　　1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(_______年_______月_______日)，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

　　3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

　　第六條：工程工期

　　1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

　　2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或_____部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第七條：工程驗收

　　1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

　　2.乙方通知甲方進

　　行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1.甲方責任

　　1)必須提供經物業管理部門認可的`房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

　　2.乙方責任

　　1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

　　2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

　　第九條：違約責任

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第十條：爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

　　2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方各執份。

　　甲方(業主)：(簽章)

　　法人代表：

　　編碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　簽約日期：

　　乙方：(簽章)

　　企業地址：

　　編碼：

　　工作單位：

　　委托代理人：

　　電話：

商場裝飾裝修合同書 篇24

　　裝修人： ________(以下簡稱甲方)

　　裝飾裝修企業： ________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》、中華人民共和國建設部令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及有關規定，經甲乙雙方協商一致，簽訂本合同。

　　一、裝飾施工項目

　　1、裝飾工程地點：________。

　　2、房屋結構：________。

　　3、裝飾施工內容及要求：[詳見附表1-1、1-2：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表(一)、(二);附表2：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙，一式二份，甲乙雙方各一份，并雙方各一份，并雙方確認]。

　　4、 工程承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式：

　　(1) 乙方包工、包料(詳見附表第5：裝修企業提供裝飾裝修材料明細表);

　　(2) 乙方包、部分包料，甲方提供部分材料(詳見附表4：裝修人提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3) 乙方包工、甲方包料，即清包工(詳見附表4：裝修人提供裝飾裝修材料明細表)。

　　二、工程期限

　　工程期限________天，開工日期：________年 ________月________日，竣工日期： ________年 ________月 ________日。

　　出現以下情形經發包方人確認，工程相應順延：

　　(1) 工程量變化和設計變更;

　　(2) 不可抗力;

　　(3) 發包人同意順延的其他情況。

　　如因項目變更經雙方協商，工程相應調整。

　　三、工程造價及付款方式

　　1、工程總造價：(大寫)： (小寫) 元，

　　其中含：設計費 元，管理費 元，稅金 元(詳見附表3：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。

　　2、付款方式：合同約定的開工日期前三日，甲方支付工程總價款的40%，計 元，其余價款根據施工進度計劃分期支付;

　　(1)木工進場前，支付總價款40%，計 元;

　　(2)油漆工進場前，支付總價款17%，計 元;

　　(3)余款3% 元，工程驗收合格后一次付清。

　　包清工工程，開工前工程款一次付清。

　　凡因工程量變化、設計方案等原因調整工程造價的，應在工程驗收合格后按工程決算結清。

　　雙方款項往來，均就出具發票或正式收據。

　　四、材料、設備的供應

　　1、甲方提供的材料、設備見附表4：

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應符合國家規定的質量標準、環保標準，否則由此引發發產品質量問題和其他問題、乙方不承擔責任。甲方負責供應的材料應按施工進度計劃及供應到現場，經乙方驗收簽字，并由乙方負責保管。由于保管不當造成損失的，由乙方負責賠償。

　　2、乙方采購的材料、設備見附表5：

　　凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規格、型號、質量相符，并應向業主提交檢測報告，其中包括環保檢測資料。

　　乙方采購的材料、設備，應符合國家標準，否則對工程造成的損失由乙方負責;如乙方采購的材料、設備是經甲方指定的，出現質量問題，乙方不承擔責任。

　　五、工程變更

　　1、 施工過程中甲方提出修改設計及增減工程項目時，須提前與乙方代表聯系并簽訂變更單，明確變更的價款、工期后方能進行調整，由此引起增減費用、工程變動，應在油漆工程進場前按付款比例付款。(見附表6：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。

　　2、 凡甲方私自與乙方施工人員商定變更施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

　　六、施工安全

　　1、 甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質量說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　2、 乙方在施工期內嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規范》，確保施工安全。

　　3、 由于甲方或乙方提供的圖紙、工藝質量說明違反有關安全操作規程和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，其責任就由圖紙提供方負責并承擔引產生的一切經濟損失。

　　4、 由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔責任并賠償甲方的經濟損失。

　　七、工程質量、驗收及結算

　　1、 工程質量按20xx年1月10日發布的《江蘇省DB32/381—20xx住宅裝飾質量標準》執行，并按本合同約定履行。

　　2、 甲、乙雙方應按以下幾個階段對隱蔽工程和中間工程進行檢查驗收，并填寫工程驗收單(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)：(1)雜工拆舊;(2)水電敷設;(3)瓦工砌帖;(4)木工制作;(5)漆工刷涂;(6)打掃衛生。

　　3、 工程竣工后，乙方應書面通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，填寫工程驗收單(詳見附表7：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另行確定驗收日期，但甲方應承認實際竣工時間為竣工日期，并承擔乙方因延期所發生的相關費用。

　　4、 工程驗收合格后，乙方應向甲方提交工程結算單和工程決算表及有關資料(詳見附表8：家庭居室裝飾裝修工程結算單;附表8—2：家庭居室裝飾裝修工程決算表)甲方自接到上述資料5天內給予批準或提出修改意見，到期未提出異議，視為同意。甲方應在工程決算批準后的3日內結清余款。

　　5、 工程未經竣工驗收，或竣工驗收未通過的，如甲方擅自使用由此所發生的質量問題和其他問題由甲方自行承擔責任。

　　6、 工程竣工后，空氣質量應當符合國家有關標準。如甲方提出對室內環境質量進行檢測時，甲方應當在檢測前15日保持每日通風4小時的情況下委托具有相應資質的建設工程質量檢測機構對室內環境質量進行檢測，檢測不合格的，屬于甲方或乙方的原因，應由甲方或乙方各自承擔相應責任。

　　八、工程保修

　　在正常作用條件下，工程保修期為二年，自工程竣工驗收合格之日起計算。

　　九、其它一般規定

　　對甲方的規定：

　　1、 甲方開工前應當向物業管理企業或房產管理部門申報登記，并告知鄰里，負責處理鄰里關系。

　　2、 甲方形式前向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明份，并向乙方進行現場交底;全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等應取保護措施。

　　3、 向乙方提供施工需要的水、電等施工條件，并說明使用注意事項。

　　4、 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，應負責到有關部門辦理相關的審批手續。未經有權部門同意，乙方不得擅自拆改，否則乙方應承擔由，此產生的全部責任。

　　5、 由于甲方提供的材料、設備質量問題或規格差異，乙方向甲方提出后，甲方仍堅持使用而影響工程質量，其返工費用和工程質量等問題均由甲方承擔，工程相應順延。

　　6、 負責提請有關部門做好安全、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　7、 甲方要求按合同約定的工程提前竣工時，需征得乙方同意并應支付相應費用。

　　8、 甲方指派 為代表，對工程質量、進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、結算等手續。甲方其他家庭成員對工程和乙方施工提出意見、要求均應通過甲方代表與乙方聯系。

　　對乙方的規定：

　　1、 乙方不得將工程轉包給他人施工。

　　2、 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行管理。

　　3、 乙方指派 為駐工地代表，負責與甲方聯系協調，代表乙方辦理變更、驗收、結算等手續。

　　十、工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責通知乙方。

　　十一、其它約定

　　十二、違約責任

　　甲、 乙方違反本合同條款應承擔相應違約責任，賠償對方因此造成的經濟損失：甲方未按合同規定的時間和要求提供原料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因等，除工程日期得予順延外，還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天，甲方應按工程總造價的0.5%賠償乙方損失。

　　甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按逾期未付款的0.5%支付違約金。

　　乙方擅自轉包工程，甲方有權要求停工，乙方應承擔工程總造價10%的違約金并賠償甲方由此而造成的其他經濟損失。

　　乙方因自身原因逾期竣工，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的0.5%支付違約金。本合同生效后甲乙雙方不得擅自變更或解除合同，否則違約方將按工程預算總造價10%向對方支付違約金，并賠償由此而造成的其他經濟損失。

　　十三、爭議或糾紛的處理

　　甲、 乙雙方履行本合同如發生爭議，應協商解決或請揚州市裝飾行業協會、揚州市工商行政管理局行政調解中心進行調解。雙方協商或調解不成的，同意提交揚州仲裁委員會仲裁。(當事人如不同意提交仲裁的，則在以下空格中注明，可依法向人民法院提起訴訟 。)

　　十四、附則

　　本合同正本一式二份，雙方各執一分，附件 份，有同等法律效力。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　________年________月________日

商場裝飾裝修合同書 篇25

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　合 同 編 號:

　　北京市工商行政管理局監制

　　XX年三月修訂

　　使 用 說 明

　　1、本市行政區域內的家庭居室裝飾裝修工程適用此合同文本。此版合同文本適用期至新版合同文本發布時止。

　　2、工程承包方(乙方)，應當具備工商行政管理部門核發的營業執照，和建設行政主管部門核發的建筑業企業資質證書。

　　3、甲、乙雙方當事人直接簽訂此合同的，應當一式兩份，合同雙方各執一份;凡在本市各市場內簽訂此合同的，應當一式三份(甲、乙雙方及市場主辦單位各執一份)。

　　4、開工：雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后，材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。

　　5、竣工：合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成，經承包方、監理單位、發包方驗收合格視為竣工。

　　6、驗收合格：承包方、監理單位、發包方在《工程竣工驗收單》上簽字蓋章或雖未辦理驗收手續但發包方已入住使用的，均視為驗收合格。

　　7、工期順延：是指非因乙方的責任導致工程進度受到影響后，工程期限予以相應延展。在工期順延的情況下，乙方不承擔違約責任。

　　粘貼印花稅票處

　　北京市家庭居室裝飾裝修工程施工合同協議條款

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　委托代理人(姓名)： 民族：

　　住所： 身份證號：

　　聯系電話： 手機號：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　營業執照號：

　　住所：

　　法定代表人： 聯系電話：

　　委托代理人： 聯系電話：

　　建筑資質等級證書號：

　　本工程設計人： 聯系電話：

商場裝飾裝修合同書 篇26

　　上訴人：_________________，男，漢族，__________年_____月_____日出生，住__________省__________縣__________鎮__________村二組。電話：_________________

　　被上訴人：_________________，男，漢族,__________年_____月4_____日出生，住__________縣__________街4號,電話：_________________

　　上訴請求：_________________

　　1、撤銷__________縣人民法院(_______)_____民初字第__________號民事裁定;

　　2、責令原審法院依法作出判決。

　　事實與理由：_________________

　　一、原審以被上訴人為被告并無不當，符合法律規定。

　　民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確，但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動，也可以一般自然人的名義進行民事活動。

　　個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況，要看爭議是否在登記經營范圍內產生，要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。

　　本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生，相關證據上又是以一般自然人“___________”的名義簽字的。更重要的是，雙方_____年____月到_______年____月簽訂、履行(口頭)合同時，“__________商務酒店”尚不存在(。因此，相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。

　　二、退一萬步講，原審以被上訴人為被告就算顯屬不當，原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。

　　從立法本意上講，最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當，原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改，而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累，浪費司法資源。

　　綜上，原審裁定嚴重錯誤，望二審法院依法主持正義，支持上訴人的上訴請求。

　　此致

　　______________人民法院

　　上訴人：_________________

商場裝飾裝修合同書 篇27

　　室外裝飾裝修工程施工合同

　　建設單位： （以下簡稱甲方）

　　承包單位： （以下簡稱乙方）

　　本合同經甲乙雙方友好協商簽訂。為規范雙方權利義務，加強雙方的協作﹑保證工程順利施工，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律﹑法規的有關規定，結合本工程具體情況，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二﹑工程地點：

　　三、工程內容

　　1、室外真石漆裝飾，底漆、面漆兩層。外墻墻面單價60元/㎡，花瓶柱單價120元/m，大線條單價50元/m，小線條單價30元/m，窗套單價30元/m。

　　2、本工程所有工程量竣工后均按實結算。

　　四、承包方式

　　1、本工程采用包工、包料、包制作、包運輸、包安裝、包質量、包稅金的方式總承包。

　　2、本合同的材料定價在施工期間不受政策及市場因素變化的影響，為包干單價，不做調整。

　　五、付款條件及方式

　　本工程完工之日一次性付清工程款。

　　六、計算和結算方式

　　1、本工程竣工結算方式：以實際為準，按實結算。計算方法為：結算價=合同單價×實際工程量。

　　七、甲方職責

　　1、負責協調提供施工用水、用電等，水電費由甲方承擔。

　　2、工程未經驗收，甲方擅自提前使用，由此發生的一切問題，由甲方承擔。

　　3、在施工過程中甲方不對乙方的安全負責。

　　八、乙方責任

　　本工程承諾正常使用條件下20年不掉漆,在保修期內該工程出現的一切故障均由乙方負責保修。

　　九、違約責任

　　因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　十、其它

　　1.本合同條款雙方應嚴格遵守，任何一方不得擅自違約。

　　2.本合同未盡事宜，雙方協商議定。

　　3.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　4.本合同壹式 貳 份，甲、乙雙方各執壹份。

　　十一、合同有效期限

　　本合同自雙方法人簽字之日起生效，有效期至結算付清所有工程價款。

　　甲方：

　　乙方：

商場裝飾裝修合同書 篇28

　　發包方(簡稱甲方)：X身份證號：

　　承包方(簡稱乙方)：X身份證號：

　　甲乙雙方經友好協商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、工程概況

　　1.裝飾施工地點：。

　　2.住房結構：房型房X廳套，施工面積X平方米。

　　3.裝飾施工內容：X。

　　4.承包方式：X(包工包料、清包工、部分承包)。

　　5.工期：自X年X月X日開工，至X年X月X日竣工，工期天。

　　二、工程價款及結算的約定

　　1.工程總價款：￥X元，大寫(人民幣)：詳見本合同裝修工程報價單。

　　2.工程款付款方式按下列方式支付：

　　(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付X元訂金，第二次付款時扣除

　　(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價%合計X元

　　(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價%合計X元

　　(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價%合計X元

　　(5)工程保修期X年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　三、關于材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的.雙倍補償給甲方。

　　四、關于工程質量及驗收的約定

　　1.本工程執行DBJ08 – 62 – 97《住宅建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30 –1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2.本工程由方設計施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。

　　5.工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　6.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。

　　五、有關安全生產和防火的約定

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　六、其它事項

　　1.甲方應在開工前，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協調工作。

　　2.乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。

　　七、違約責任

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方XX元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付XX元違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的 %向甲方支付違約金。

　　八、糾紛處理方式

　　雙方如對合同執行發生爭議，應通過友好協商解決，如協商無效的，可以提交人民法院訴訟。

　　九、合同的變更和解除

　　合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。

　　十、本合同一式份，甲、乙雙方各執份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字/蓋章)：乙方(簽字/蓋章)：

　　聯系電話：聯系電話：

　　X年X月X日X年X月X日

商場裝飾裝修合同書 篇29

　　委托方(甲方)：____________________

　　承接方(乙方)：____________________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方委托乙方進行裝修裝飾。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：____________________

　　2、工程概況： ____________________

　　總計：施工面積____________平方米。

　　3、施工內容：___。

　　4、委托方式：______________。

　　5、工程開工日期：______年______月______日

　　6、工程竣工日期：______年______月______日

　　7、工程總天數：________天

　　第二條：工程價款(人民幣：___元)

　　工程價款(金額大寫)___________________元。

　　1、材料款__________元;

　　2、人 工 費__________元;

　　3、設計費__________元;

　　4、施工清運費__________元;

　　5、搬卸費__________元;

　　6、管 理 費__________元;

　　7、稅金___________元;

　　8、其他費用(注明內容)____________元。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照 標準規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，乙方應按照甲方的要求完成，甲方應支付因此增加的費用，如因此導致工程量重大增加的，應另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負，但乙方應當及時提出專業的合理意見，如甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題，乙方沒有提出異議的，乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;施工質量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　6、施工中，甲方有權隨時對乙方的工程質量進行監督和檢查，如發現質量問題，甲方有權要求乙方返工重做，檢查和返工費由乙方承擔，工期不變。甲方對乙方的施工提出修改建議，乙方應當按照甲方的要求辦理。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝修裝飾工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付工程價款的____%作為預付款;當工期進度過半( 年 月 日)，甲方即支付工程價款的____%作為進度款。甲方工程竣工驗收合格并且乙方向甲方交付全部工程后，雙方進行決算，決算完成后甲方支付雙方決算工程總價款的_____%。余款作為工程質量保證金，質保期滿后，甲方一次性付清。質保期為一年，自甲方工程竣工驗收合格之日起計算。

　　2、付款要求：___

　　3、付款時間：___

　　4、甲方工程竣工驗收合格，乙方立即向甲方辦理移交及發放裝潢工程保修卡。雙方決算后，甲方除質保金外，付清其他工程價款，乙方應按甲方要求及時開具合法的統一發票。工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并經甲方同意由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，完工驗收合格后單獨結清。

　　第六條：工程工期

　　在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

　　第七條：工程驗收

　　1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后三日內，乙方應書面通知并組織甲方進行竣工驗收。經甲方驗收合格，乙方向甲方移交全部工程，雙方辦理工程結算手續。

　　2、乙方書面通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

　　3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

　　第八條：其他事項

　　1、甲方

　　1.1、必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

　　1.2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

　　1.3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應事先取得相鄰方及物業管理部門的同意。

　　2、乙方

　　2.1、應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構，也須有上級公司出具的證明;經辦業務員必須有法人代表的委托證書。

　　2.2、指派(姓名)__________為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

　　2.3、負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

　　2.4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

　　2.5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為 個月。

　　2.6、乙方負責乙方工人的文明安全施工，如乙方工人發生事故造成任何人身損害或財產損失的，由乙方承擔全部責任，如因此給甲方造成損失的，乙方應予以賠償。

　　2.7、未經甲方同意，乙方不得擅自將工程轉包或分包。

　　第九條：違約責任

　　1、合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的 %作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　2、甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權在逾期___日后停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。

　　4、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工程價款的 %作為違約金支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的 %作為誤工費支付給乙方。

　　5、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，但甲方自行采購的材料、設備有明顯的質量問題，乙方沒有提出異議的，乙方應當對因此造成的損失承擔___%的賠償責任;由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變，因此發生人身損害及財產損失的，乙方承擔全部賠償責任。

　　6、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需甲方簽證，工期順延，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

　　7、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改乙方施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

　　第十條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。或憑本合同和乙方開具的統一發票向 行業協會家庭裝潢專業委員會投訴。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以選擇一下第 種方式解決：

　　10.2.1 按照本合同約定向 仲裁委員會申請仲裁。

　　10.2.2 向工程所在地法院提起訴訟。

　　第十一條：合同的變更和終止

　　1、合同經雙方蓋章簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

　　第十二條：合同生效

　　1、本合同和合同附件自雙方蓋章，簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式 份，

　　甲方：_________(蓋章)法定代表人：_________委托代表人：_________

　　日期：_________電話：_________開戶銀行：_________帳號：_________份，乙方 _________份。

　　乙方：_________(蓋章) 法定代表人：_________委托代表人：_________

　　日期：_________電話： _________開戶銀行：_________帳號：_________

商場裝飾裝修合同書 篇30

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　工程項目：甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢，為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況：

　　1、工程地址：

　　2、居室規格：房型 層(式) 室 廳 廚 衛

　　3、施工內容：詳見《家庭裝潢施工內容單》和施工圖

　　4、委托方式：裝修房屋合同5、工程開工日期： 年 月 日

　　6、工程竣工日期： 年 月 日 工程總天數： 天

　　第二條：工程價款

　　工程價款(金額大寫 元)詳見《預算表》

　　1、材料款 元;

　　2、人工費 元;

　　3、設計費 元;

　　4、施工清運費 元;

　　5、搬卸費 元;

　　6、管理費 元;

　　7、稅金(4%) 元;

　　8、其它費用 元。

　　第三條：質量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照市地方標準DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修標準》規定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用，應另行計算。

　　4、質量檢查監督部門：市家居裝飾專業委員會。

　　5、凡由甲方自行采購的材料、設備、產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

　　第四條：材料供應

　　1、乙方提供的材料、設備應嚴格按照國家有關部門規定，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　2、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰，按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支

　　付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管。由保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%，剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算(注：施工工費包括人工費)。

　　首付：材料款100% 元

　　施工工費50%合計 元

　　工期過半：施工費40% 元 竣工驗收10%合計 元

　　如有增減竣工后一次結算。

　　甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工，驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

　　第六條：違約責任：

　　合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額5%作為違約金付給對方，因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

　　第七條：爭議解決

　　1、本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決的，或協商、調解解決不成

　　時，可以按照本合同約定向-仲裁委員會申請仲裁;-人民法院提起訴訟。

　　第八條：合同變更和終止

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方需嚴格遵守，任何一方需變更合同內容的，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視本合同解除。

　　第九條：合同生效

　　1、本合同雙方簽字后生效。

　　2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。

　　3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

商場裝飾裝修合同書 篇31

　　今天為大家推薦的是商場裝飾裝修合同范本標準版，希望能滿足各位的閱讀需求，看完后對您有參考價值。

　　發包方(簡稱甲方)：_____________

　　承包方(簡稱乙方)：_____________

　　根據《民法典》、《裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規規定的原則，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

　　一、 概況及要求

　　1、裝飾施工地點：

　　2、裝飾施工內容：

　　3、承包方式：_____

　　4、總價款：￥____元，大寫(人民幣)：_____

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　5、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

　　甲方要求：

　　1、裝修要求以商場為準，且必須通過商場的驗收合格;

　　2、以裝修效果圖為準;

　　3、材料必須使用甲方所提供的材料報表執行;

　　4、按照商場所規定的裝修時間完工并順利通過驗收;

　　二、關于材料供應的約定：

　　1、乙方提供的材料：詳見附件《主材料報價單》。

　　2、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　1、本工程執行DBJ08-62-97《建筑裝飾工程技術規程》、DB31/T30-1999《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　2、本工程由___方設計施工方案。

　　3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　5、工程驗收。工程驗收以商場及甲方驗收為準，驗收合格后付款。

　　四、關于工程價款及結算的約定：

　　工程款付款方式列下表： 付款時間 ：合同簽定后

　　第一次付款： 金額 ： 大寫：

　　第二次付款工期進度過半付： 元

　　竣工驗收合格后 付其余款 ： 元

　　五、違約責任：

　　1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，工期順延。

　　2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。

　　3、如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為加工費的20%。且甲方有權不支付后續工程款。

　　4、如乙方中途違約除退還甲方預付款,并賠償條款20%的相應違約金

　　六、糾紛處理方式：

　　1、因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本，可向建筑裝飾協會裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2、當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)

　　七、合同的變更和解除：

　　1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　八、其它約定：

　　九、本合同一式_____份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

　　法定代表人： 委托代理人：

　　住 址： 地 址：

　　電 話： 電 話：

　　郵 編： 郵 編：

　　簽訂日期： 年 月 日

　　簽訂地點：

商場裝飾裝修合同書 篇32

　　發包人（全稱）：____承包人（全稱）____

　　第二建筑安裝工程有限責任公司按照《中華人民共和國民法典》的規定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協商一致，共同訂立如下條款，以資雙方共同信守。

　　第一條：工程概況

　　1、1工程名稱：____市財政局職工福利房。

　　1、2工程地點：原沙包堡財政所。

　　1、3工程項目及承包范圍：具體說見《工程預算書》。

　　1、4施工日期：自________年____月____日始，至________年____月____日止，工期共5個月。

　　1、5工程總額：包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整（450000.00元）。

　　第二條：工程款付款方式的約定裝修房屋合同

　　2、1于簽署本合同____日內，甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款，裝修工程余款，自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后，剩余部分一次性向乙方支付完畢。

　　2、2因工程項目（內容）變更或增加引起工程預算造價變更，甲方應簽定《項目變更單》，因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。

　　2、3工程竣工辦理移交手續后之工程尾款，如未按以上約定付款方式及時付清款項，每延誤一天，乙方有權向甲方按工程未支付尾款的'1%的標準收取滯期費，直至甲方付清為止。

　　2、4甲方應付的工程款項，不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則，由此產生的一切后果由甲方自行承擔。

　　第三條：工期約定

　　3、1施工過程中，甲方要求修改較大設計方案工期順延；

　　3、2施工過程中，隱蔽工程施工完畢，甲方在接到《工程驗收通知單》后，因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的，由此造成的工期延誤，工期順延。

　　3、3因非甲方原因導致的工期延誤，工期不順延。

　　3、4工期不順延條款造成合同工期延誤，由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。

　　第四條：工程項目（內容）變更的約定

　　4、1簽署本施工合同后正式施工前，如甲方要求刪減部分工程項目（內容），甲、乙雙方須簽署《工程項目（內容）變更確認單》；

　　第五條：工程質量及驗收的約定

　　5、1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料；甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定；對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。

　　5、2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規定施工工藝及施工內容進行施工。

　　5、3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規范》進行施工質量驗收。

　　5、4竣工工程驗收：工程施工完畢，乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收；甲方自接到《工程驗收通知單》____日內，須協同乙方進行竣工工程驗收，竣工驗收完畢，甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續。

　　第六條：工程結算的約定

　　6、1工程竣工，甲乙雙方辦理完移交手續后，乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》，甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。

　　6、2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。

　　第七條：服務的約定

　　7、1工程竣工結算完畢，甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據。

　　7、2保修服務時間及保修金退還約定：工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內，即________年。保修期內，乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務，緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修，否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后____日內，甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。

　　7、3保修內容及保修范圍：

　　7、4乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的39；質量問題，乙方實行全部保修；并承擔甲方所有損失。

　　7、5乙方施工項目超過保修期的，對甲方實行優惠有償維護，收費內容為：材料費、人工費。

　　第八條：其他約定

　　8、1本合同自雙方簽署后，即發生法律效力，未正式履行該合同條款之前，如甲乙任何一方單方面終止該合同，須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。

　　8、2施工期間，乙方因施工耗用的施工現場水、電、氣費由甲方承擔。

　　8、3施工期間至竣工驗收合格交付使用前，造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任，甲方概不承擔。

　　8、4施工完畢，乙方須對施工現場進行清潔整理。

　　8、5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響，根據程度不同，甲乙雙方協商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。

　　第九條：爭議解決的約定

　　1、與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議，甲乙雙方友好協商解決，協商不成的應向合同履行地____市人民法院起訴。

　　第十條：附則

　　10、1本合同自雙方簽字蓋章之日生效，一式肆份，雙方各執二份，具同等法律效力，雙方應共同遵守。

　　10、2本合同未盡事宜，雙方協商解決。

　　甲方：____乙方：____

　　代表人：____代表人：____

　　簽署日期：____簽署日期：____

　　簽署地點：____簽署地點：____

商場裝飾裝修合同書 篇33

　　發包方(甲方)：

　　承包方(乙方)：

　　鑒于裝飾裝修工程的實際情況需要，按照《中華人民共和國合同法》及建設部《建筑裝飾裝修管理規定》結合本工程具體情況，經甲乙雙方協商，現達成以下合同條款，雙方自覺遵守。

　　一、工程概況

　　工程名稱：匯金廣場改造 工程地點：滸關鎮興賢路 工程內容：扶手電梯上、下口及電梯井道開挖、基礎澆筑

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：包工、包料

　　三、合同工期：

　　開工日期： 竣工日期： 合同工期總日歷天數 天。遇不可抗因素影響，工期須延。

　　四、質量標準：

　　工程質量標準：按照圖紙要求、達標

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：伍萬元整 (人民幣)￥： 50000 元

　　六、付款方式：

　　1、工程完成后天內，一次性付清全部合同價款。

　　七、驗收交付

　　1、按照圖紙施工要求完成后驗收，驗收合格后即交付。

　　八、附則

　　1、本合同條款未盡事宜，雙方協商解決并簽訂補充協議作為附件，附件與本合同具同等效力，雙方簽定之日起生效。

　　2、本合同一式二份，雙方各執一份，自雙方簽訂之日起生效。工程價款付清后即失效。

　　3、附件： (1)施工圖紙 (2)工程報價清單 (3)其他 發包人：(公章) 住所： 法定代表人： 委托代表人： 電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號： 郵政編碼： 承包人：(公章)住所： 法定代表人： 委托代表人：

　　電話： 傳真： 開戶銀行： 賬號：

　　郵政編碼：