商位出租合同書(精選3篇)
商位出租合同書 篇1
甲方:__________
乙方:__________
經甲、乙雙方友好協商,達成如下協議:
一、由于經營需要,甲方將 租給乙方使用,租賃期間乙方所發生的一切費用、債權、債務與甲方無關,乙方自行負責。
二、租賃時間為:__________年__________月__________日至__________年__________月__________日,租期__________年。
三、租賃費用為:人民幣__________元(大寫:__________整),物業費按商城的規定執行。
(乙方享有優先續租權)
四、租金的付款方式:租金需提前 個月支付。
五、經營范圍:
1、乙方的經營項目和經營范圍為該商位所在商城分區區域限定的經營項目和經營范圍。
2、工商管理部門核準的經營范圍并經本商城同意經營的商品。
六、甲方的權利和義務:
1、甲方有權限制或停止自認為不當的商品銷售及貨物陳列。
2、甲方尊重乙方的合法經營權利,不干涉乙方正常的經營活動。
七、乙方的權利和義務:
1、乙方自主經營、自負盈虧,嚴把進貨關,嚴格遵守國家的法律法令,合法經營、照章納稅,嚴格執行國家的產品三包條例,不經營假冒偽劣商品。
2、乙方應確保展區產品的及時更換和豐富,確保所提供的展示設施的時尚和新穎。
3、為保證商城的價格優勢,乙方所經營的商品價格,在本商城中無論批發及零售,需低于其他市場或銷售店的實際銷售價格,確保商城商位價格的市場競爭力。
4、自覺服從商場的管理,相關的制度條例及通報商城將公布及張貼于商城管理辦公室視同送達,乙方不得以不知情為由不執行商城管理規定。
5、乙方應自覺維護商城的信譽和形象,不得做有損商城信譽和形象的言行。
6、如顧客對乙方銷售的商品或提供的服務不滿,或在商位及商城內發生打架事件的(包括商戶之間或商戶與顧客之間,商城有權做出相當處理和處罰;導致嚴重后果和不良影響的,甲方有權追究相應損失和追究其法律責任和刑事責任。
八、售后服務
1、乙方所售商品原則上由乙方按照國家有關規定及售后服務規范,向消費者提供完善的三包及售后服務,由于乙方產品質量問題引起消費者至商城投訴的,商城有權按照商城的有關規定先行賠付,并同時要求乙方進行陪付,并根據商城的有關規定做出相應處罰;如發生至消協或公共媒體投訴以致曝光等事件,影響或嚴重影響商城形象及聲譽的,商城有權視情節輕重做出處罰和單方終止合同的執行,并保留追究相應損失的權力。
2、為維護商城信譽,乙方售后服務出現問題,無論有任何理由,均應根據商城的調解方案對消費者的投訴做出圓滿的處理,否則商城有權代乙方向消費者進行賠付,并根據商城的有關規定和損失情況對乙方做出處罰和責任追究。
九、商城物業的管理
1、為確保商城水、電、暖、冷的供給及商城的保安保潔等管理費用,向乙方收取合同期物業管理費(按商城規定標準)計算,不含自用電費。
2、商城將努力營造一個舒適、寬松、整潔的經營和購物環境。
十、保證金的交付及退回:
1、為確保商城的全面管理,乙方需向甲方交付信譽保證金__________元,作為商城賣場管理售后服務及信譽維護、合同執行的保障。
2、保證金的用途只應作為經營管理的保證,但乙方不得視同應付交費、售后問題賠付及違紀罰款等備用金。如乙方未能執行商城的處罰管理規定,及時交付應付費用及罰金,甲方有權動用乙方信譽保證金支付,動用部分及不足部分乙方需于15天內雙倍交付,否則商城有權自租金中雙倍扣除,有權終止合同執行,保證金不退。
3、租賃期到期一個月,無其它遺留問題,應全額退回,若乙方經營的產品有質保期的,自合同到期之日起計至乙方所售商品承諾保修期到期,未出現其他問題,甲方可于保修期到期后一月內退回乙方保證金。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
商位出租合同書 篇2
上訴人:_________________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(上訴人如為單位,應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
被上訴人:_________________姓名、性別、出生年月、民族、文化程度、工作單位、職業、住址。(被上訴人如為單位,應寫明單位名稱、法定代表人姓名及職務、單位地址)
上訴人因_____________(寫明案由,即糾紛的性質)一案不服_____________人民法院(寫明一審法院名稱)_________________第_______________號__________判決,現提出上訴,上訴請求及理由如下:_________________
請求事項:_________________
(寫明提出上訴所要達到的目的)
事實和理由:_________________
(寫明上訴的事實依據和法律依據,應針對一審判決認定事實、適用法律或審判程序上存在的問題和錯誤陳述理由)
此致
_____________人民法院
附:本上訴狀副本__________份
上訴人:_________________(簽名)
_____年_____月_____日
商位出租合同書 篇3
發包方(甲方):
承包方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》及有關規定,為明確雙方在施工中的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽定本合同。
第1條 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 施工地點:
1.3 施工內容:
第2條 設備情況:
第3條 施工日期:
3.1 設備使用時間共計 (月、天),自 年 月 日至 年 月 日止。本合同計期時間以設備到達現場達到使用條件為準。
第4條 合同價款
4.1 合同總價款:人民幣 元整(¥ 元)
4.1.1設備進、出場費:人民幣 元整(¥ 元);
1.噸吊車工作臺班單價_________元/臺班,閑置臺班單價_________元/臺班;
2.每日以一個臺班起算;
3.每個臺班為8小時,以駕駛員進出場時間為準。超過部分租金=累計超過作業時間/8小時臺班費。(以吊車作業時間簽證為準)
4.吊車進場及退場經協商由按吊車的臺班2=臺班支付費用。
4.2 如遇下列情況,合同總價做相應調整:在設備使用期間內,如果每天工作時間超過8小時,則超過的時間另計臺班費,超過的時間不足4小時按半個臺班計,超過4小時不足8小時按一個臺班計算。臺班單價為 元。以臺班簽認單為準,累計后與下月施工作業費一并支付;
第5條 設備作業價款的支付與結算
5.1 本合同簽定后,在設備起運前 天內,乙方預付給甲方設備進出場費,人民幣 元整(¥ 元);
5.2 設備到達施工現場達到使用條件后,乙方預付當月設備作業款:人民幣 元 整(¥ 元);
5.3 作業滿30天后 日內,乙方將本月的超時臺班費及下月的作業款支付給甲方。
5.4 作業結束后設備撤場前 日內,乙方向甲方支付全額剩余的作業款和超時臺班費。
5.5 乙方必須在合同規定的期限內付款,如逾期,甲方除按欠款總額的0.5%每天計收違約金外,甲方有停止作業或終止合同的權利,停機期間仍然計算施工作業費。此產生的一切損失,由乙方負責。
第6條 雙方工作責任事項
6.1 承包方(乙方)工作責任
6.1.1嚴格執行安全規程及安全措施,必須指派具有起重指揮資質證書的起重工指揮,不能違章指揮作業,嚴禁超負荷指揮。在施工作業前,必須向甲方人員做好安全、技術交底工作,統一指揮信號,確保施工安全。
6.1.2施工現場的場地條件、吊裝條件及機吊具均由甲方負責。如需夜間施工,必須做好充足的照明工作。甲方設備進場后,如因上述原因不能作業,由此造成的損失由乙方承擔。
6.1.3乙方必須提供施工現場的地面承耐力及地下設施的準確數據信息,包括有無暗溝、電纜、隱蔽工程等,并承擔由于數據信息有誤而造成的相關損失。 2
6.1.4負責設備在施工現場的看護,確保設備不丟失、不損壞。如發生丟失或損壞,按照市場價進行賠償。負責提供設備進出場的條件,滿足甲方的安全作業要求。
6.1.5負責設備在工地進行組裝、運輸、拆卸作業中需解決的場地、道路進出廠手續等工作。并提供組裝、拆卸、設備所需的機械、人員等配合工作。
6.1.6 施工期間為吊車提供燃油,費用由乙方承擔。
6.1.7不得將甲方設備轉租、變賣或抵押,如出現上述情況、甲方有權終止合同。乙方賠償由此造成的一切損失及費用。
6.1.8 為甲方工作人員提供食宿方便條件。
6.1.9甲方設備需要保養時,為甲方提供必要的時間,并協助完成日常的設備保養工作。
6.1.10負責每日指定專人對甲方吊車施工作業單據確認并簽字.每月在甲方出據的月度結算單上簽字蓋章等手續辦理。
6.2 發包方(甲方)工作責任
6.2.1提供工況良好的設備,安檢部門需要的有效合格的操作證書 、安全檢驗合格證,滿足乙方的使用要求。
6.2.2機組人員自進入施工現場,必須遵守乙方施工現場的規章制度,遵守乙方要求的工作時間和工作安排,做到優質服務,積極配合乙方完成任務。在不違反安全操作規程的前提下,應服從乙方指揮人員的指揮。如甲方工作人員故意懈怠,在有足夠佐證材料證明下,乙方有權要求更換機組人員。
6.2.3按合同約定時間,負責將設備準時運輸到乙方施工現場。
6.2.4負責設備的組裝和拆卸的技術指導工作。
6.2.5甲方機組人員應加強設備的檢修和保養,使設備處于良好的運行狀態。需要保養時,甲方要提前一天通知乙方,乙方協助甲方完成設備的日常保養工作。
6.2.6在施工中發生機械故障,甲方應積極組織人員搶修,如果連續故障處理時間超過二天,超過時間甲方應在以后工作中給予補足。或從當月的作業費中扣除超過維修期間的作業費
6.2.7有權拒絕各種違章指揮,確保施工安全。
第7條 事故責任
施工中若發生安全事故,責任劃分原則:吊鉤以上含吊鉤(即吊機原因)由甲方負責;吊鉤以下(繩索、吊點、卸扣、捆扎、指揮等原因)由乙方負責。 設備在施工期內如發生設備、安全事故,由甲、乙雙方共同組成事故調查組,并組織分析造成損失的原因,所造成的損失由責任方承擔。由于不具備安全作業條件或違章指揮所造成的安全、設備事故,由乙方承擔安全責任和經濟賠償責任。
第8條 爭議
有關本合同的爭議,甲乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律條款友好協商解決,雙方協商不成,應向合同簽約地人民法院起訴解決。
第9條 其他
9.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執壹份。
9.2本合同自雙方簽字蓋章后生效,施工作業期滿并結清全部款項后自行失效。
9.3合同簽約地:
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日