工程裝修裝飾合同書（精選3篇）

工程裝修裝飾合同書 篇1

　　單位名稱：

　　委托代理人：聯(lián)系電話：本工程設計人：聯(lián)系電話：

　　合同簽定日期：________年____月____日

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本市裝飾裝修的特點,經(jīng)甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致，就乙方承包甲方的裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：。

　　1.2工程權(quán)屬：。

　　1.3工程結(jié)構(gòu)面積：。

　　1.4工程其它狀況，如：是否為清水房、二手房，需保留部分詳細說明：

　　1.5工程承包方式，雙方商定采取下列第__種承包方式：

　　乙方包工及包全部材料

　　乙方包工、包部分材料及甲方提供部分材料

　　乙方包工.甲方提供全部材料。

　　1.6工程期限天

　　開工日期：________年____月____日

　　1.7合同價款:本合同工程造價為：元。金額大寫：。

　　第二條工程設計見裝飾設計圖。

　　第三條甲方工作

　　3.1委派為甲方代表，負責合同履行及與乙方接洽，對工程質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，辦理工所涉及的各種申請批件及工程驗收，變更登記手續(xù)和其他成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽

　　3.2開工前天，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清室內(nèi)家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則

　　3.3負責提供水源、電源為乙方使用

　　3.4負責協(xié)調(diào)裝飾公司鄰里的關(guān)系協(xié)肋乙方做好保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用

　　3.5如確需拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù)，并承擔有關(guān)費用

　　3.6施工期間甲方仍需部分使用居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防工作

　　3.7對現(xiàn)場已有所損壞的地方或物品，甲方應在乙方進場前明確告知。

　　第四條乙方工作

　　4.1委托為乙方代表，負責合同履行，按要求組織方式，保質(zhì)、保量按期完成方式任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　4.2嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程，防火、安全、環(huán)境保護規(guī)定，做好施工現(xiàn)場管理，施工現(xiàn)場應配備干粉滅器。

　　4.3保護好原居室的家具和陳設，處理好由于施工帶來擾民問題及周圍單位的關(guān)系。

　　4.4保證施工現(xiàn)場的清潔，做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)、垃圾處理工作。

　　4.5工程竣工未移交甲方之前負責對現(xiàn)場一切設施和工程成品進行保護。

　　第五條工程變更

　　工程項目及做法如需變更，雙方應協(xié)商一致，由甲方代表與乙方簽定書面工程變更單。支付增加項目價差后再施工，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期減項須收取15%的管理費。凡甲方私自與乙方工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果，甲方自負給乙方造成的損失，甲方應予賠償。

　　第六條材料供應

　　6.1合同約定由甲方提供的材料、設備應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)由甲方供應的材料、設計發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造質(zhì)量問題或損失，責任由甲方承擔。

　　6.2按合同約定由甲方提供的材料就保證材料的質(zhì)量，確保不會因材料質(zhì)量問題而影響工程質(zhì)量。乙方對可能影響工程質(zhì)量的材料可以拒絕使用。如甲方堅持要求使用，則應出具保證書，對由此產(chǎn)生的一切后果承擔責任。

　　6.3按合同約定由乙方提供的材料、設備雙方共同驗收如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，若已使用，對工程造成損失的由乙方負責。

　　6.4按合同約定由乙方提供的材料，由甲方的限制而導致乙方所購材料的檔次、質(zhì)量受到限制，影響了工程質(zhì)量的，所造成的損失由甲方負責。

　　第七條工期

　　7.1因以下原因造成工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：

　　工程量變化或設計變更

　　不可抗力

　　甲方同意順延的其它情況。

　　7.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。

　　7.3因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，應賠償乙方誤工費，工期順延因甲方?jīng)]按時提供材料、設備造成擋工，工期順延因甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延甲方?jīng)]按期支付工程價款，合同工期相應順延。

　　7.4因甲方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條質(zhì)量標準

　　本工程施工質(zhì)量按下列第項標準執(zhí)行：

　　以施工圖紙、設計變更的內(nèi)容和《____市住宅裝飾工程質(zhì)量驗收標準》

　　雙方約定：

　　1、施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，申請由____市住宅裝飾工程質(zhì)檢部門對工程質(zhì)量予以證，認證所需費用采取誰提出誰墊付的原則，工程質(zhì)量不符合合同約定標準的，認證所需費用由責任方承擔，工程質(zhì)量符合合同約定標準的，認證所需費用由甲方承擔。

　　2、木材、石材為天然物品，允許有自然色差與紋理，乙方有必要提醒甲方。

　　第九條工程驗收、工程價款結(jié)算及保修

　　9.1甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應承認。若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若造成停工，工期順延，若復驗不合格，其驗收返工費用由乙方承擔，但工期應順延。

　　9.2雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　1、水電安裝工程完畢。

　　2、建墻、防水工程完畢。

　　3、木制作工程完畢。

　　乙方應提前二天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

工程裝修裝飾合同書 篇2

　　反訴人：_____________

　　被反訴人：___________

　　地址：_______________

　　反訴請求：

　　1、依法判決被反訴人支付反訴人整改費用_______元；

　　2、因工程延誤工期，請求依法判決被反訴人支付反訴人違約金元_______元（80元/天_____145天）；

　　3、反訴費用由被反訴人承擔。

　　事實與理由：

　　20xx年12月，反訴人與被反訴人簽訂了家庭裝修施工合同。工程施工地點位于江寧區(qū)宏運國際村B16。合同約定工程期限66天，竣工日期20xx年2月5日；工程實行工程監(jiān)理；工程竣工后，被反訴人應通知反訴人驗收，經(jīng)驗收合格后，雙方進行工程結(jié)算；由于被反訴人延誤工期的，每延誤一天應支付違約金80元。20xx年4月經(jīng)監(jiān)理方階段驗收并提出多處整改意見。但被反訴人未依該意見進行整改。無奈，后反訴人另找他人部分整改，并支付費用2497元。

　　另，被反訴人直至20xx年6月30日木工工程部分才全部結(jié)束，已延誤工期145天。

　　綜上所述，為了依法維護反訴人的合法權(quán)益，今特向貴院提起反訴，請求依法判決。

　　此致

　　南京市江寧區(qū)人民法院

　　反訴人：_________________

　　_____年_____月_____日

工程裝修裝飾合同書 篇3

　　甲 方： 乙 方： (委托方) (施工方) 住 址： 地 址:

　　委托代理人： 委托代理人： 電話： 本工程設計人： 電話： 電 話： 施工隊負責人： 電話：

　　依照《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合蕪湖市住宅室內(nèi)裝飾裝修(以下簡稱家庭裝飾裝修)工程的特點，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的家庭裝飾裝修工程的有關(guān)事宜，達成一下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　甲方住房系合法住所。

　　乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關(guān)核準登記企業(yè)。

　　工程地點：

　　房屋結(jié)構(gòu)： □框架結(jié)構(gòu) □磚混結(jié)構(gòu) □建筑面積： M。

　　工程內(nèi)容及做法(見表1：家庭裝飾裝修工程報價單，乙方提供)

　　工程承包方式：雙方商定采取下列第 種承包方式。

　　(1)乙方包工包料，(乙方提供清單)

　　(2)乙方包工，部分包料;甲方提供部分材料;(以清單為主)

　　(3)乙方包工，甲方包料。(甲方提供清單)

　　工程期限 天，開工日期 年 月 日，竣工日期 年 月 日。

　　合同價款：本合同工程造價為(大寫)： 元。 (見表1：家庭裝飾裝修工程報價單)。

　　第二條 工程監(jiān)理

　　指派公司員工 為乙方駐工地監(jiān)理，負責合同履行。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖采用下列第 種方式提供：

　　甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方、乙方各一份;

　　甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式兩份，甲方乙方各一份。設計費(大寫)元，由甲方支付(此費用不在工程款內(nèi))。

　　第四條 甲方義務

　　開工前 天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。包括：搬清家具、陳設或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則;

　　提供施工期間的電源、水源;

　　負責協(xié)調(diào)施工隊與鄰居的關(guān)系;

　　不拆改室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需改原建筑非承重結(jié)構(gòu)或設備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應的審批手續(xù);

　　施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工的保衛(wèi)及消防等項工作;

　　參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料的進場、竣工驗收。

　　第五條 乙方義務

　　施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范防火規(guī)定施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)保量完成工程。

　　嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;

　　保存好原居室內(nèi)家具和陳設，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

　　保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清理現(xiàn)場。

　　第六條 工程變更

　　工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議(需經(jīng)公司確認蓋章，否則無效)，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見表4：家庭裝飾裝修施工變更單，乙方提供)。

　　第七條 材料的提供

　　甲方簽定施工合同后，由乙方包料的，甲方不得擅自購買材料，否則乙方有權(quán)對其所購材料(按乙方報價單)加收10%的管理費。

　　由甲方提供的材料、設備，甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交代手續(xù);

　　由乙方提供的材料、設備(見表3：乙方提供家庭裝飾裝修材料明細表)，乙方應在材料運到現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如不符合設計要求，甲方有權(quán)停止使用和要求退換，乙方自行使用造成損失的，甲方有權(quán)要求無條件整修，并承擔費用。

　　由甲方提供的材料發(fā)生質(zhì)量問題，乙方不承擔質(zhì)量問題。

　　現(xiàn)場材料交付后，應按誰保管誰負責的原則處理糾紛。

　　第八條 工期延誤

　　對以下原因造成竣工日期延誤，甲方確認，工期相應順延：

　　(1)工程量變化和設計變更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)甲方同意工期順延的其他情況。

　　因甲方未按約定完成其負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料設備質(zhì)量不合格影響工程質(zhì)量的.，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　因乙方責任，不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第九條 質(zhì)量標準

　　雙方約定本工程施工質(zhì)量標準：按《蕪湖市家庭裝飾質(zhì)量標準》執(zhí)行，或按雙方合同約定履行。 施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，由 部門對工程質(zhì)量予以認定，經(jīng)認定后，工程質(zhì)量不符合合同約定的，認定過程中支付的相關(guān)費用由乙方承擔。

　　第十條 工程驗收和保養(yǎng)

　　雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：

　　乙方提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單。

　　工程竣工后乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到通后兩天內(nèi)參加驗收，填寫工程驗收單(乙方提供)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)(表5：家庭裝飾裝修工程結(jié)算單，乙方提供)。

　　本工程以甲方驗收為準，自驗收合格后雙方簽字之日進入保修期。保修期為二十四個月。驗收合格簽字后，填寫工程保修卡(表6：蕪湖市住宅室內(nèi)裝飾裝修工程保修卡)。

　　第十一條 工程款支付及結(jié)算

　　工程款付款方式：

　　(1)工程款付款可以雙方協(xié)商約定;

　　工程款可以按下表(每月甲方交款都應索要乙方蓋財務章的收據(jù));

　　其他方式：

　　工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算，結(jié)算方式以雙方簽定單價不變，工程量以實際發(fā)生量計。并在 天內(nèi)將有關(guān)資料交給甲方。甲方接到資料后 日內(nèi)如果沒有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單(表5：家庭裝飾裝修工程結(jié)算單，由乙方提供)并簽字，甲方應在簽字時結(jié)清乙方工程尾款。

　　工程款全部結(jié)清后，乙方應向甲方開具正式票據(jù)，(稅款由甲方承擔)。交給保修卡。

　　第十二條 違約責任

　　合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反法律法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的，均由責任方承當責任，并賠償給對方損失。

　　未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成無法驗收和損失的，由甲方承擔責任。 因任一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應即時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方合同價的 %

　　甲方未按期支付(二)(三)次工程款項的，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣 元。

　　由乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣 元。

　　合同履行過程中，甲方將乙方的承包施工項目全部或部門拿出自行施工制作的，將不享受承包人承諾的所有優(yōu)惠條件。

　　第十三條 合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決;也可以向有關(guān)部門投訴，由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第 方式解決。

　　(一)提交蕪湖市仲裁委員會仲裁。

　　(二)依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條 幾項具體約定

　　1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到該小區(qū)內(nèi)指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用(此費用不在工程款內(nèi))。

　　1施工期間，甲方將戶門鑰匙 把，交給乙方保管。工程竣工驗收后，乙方負責交給甲方。

　　1施工期間乙方每天的工作時間為：上午 點 分至 點 分; 下午 點 分至 點 分。

　　第十五條 其他約定事項：

　　第十六條 附則

　　本合同以雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。 本合同簽定后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　本合同一式 份，雙方各執(zhí) 份。

　　合同附件作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　發(fā)包人(甲方簽字)： 承包人(乙方蓋章)：

　　委托代理人(簽章)：

　　年 月 日 年 月 日