工程居間合同書（通用31篇）

工程居間合同書 篇1

　　甲方(委托人)：某某建筑公司

　　聯系地址：

　　乙方(居間人)：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就xx省工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

　　4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%.

　　2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付x元整;在正常施工的兩個月內，應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清。3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差x等費用)

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　合同簽訂地：

　　合同簽訂日：

　　甲方：(蓋章)

　　法定代表人或委托代理人：

　　乙方(蓋章)

　　法定代表人或委托代理人：

工程居間合同書 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方委托甲方策劃中介()一級公路建設工程(一標段)K000+000至K000+000施工項目，經友好協商，簽定如下協議，共同嚴格履行。

　　一、甲方責成專人負責前期聯絡、了解情況，尋找可靠關系，聯絡乙方同項目單位領導見面，并從中策劃，幫助乙方同項目單位簽定施工協議或合同。

　　二、中介成功，合同簽定之日，乙方付給甲方中介費(項目合同金)額%;項目施工單位預付乙方工程款5日內，乙方再付給甲方中介費%。

　　三、甲方幫助乙方聯系中介業務過程中發生的一切費用由乙方承擔，甲方該不負責。

　　四、甲方幫助乙方聯系業務成功并簽定了有關協議，乙方不能按協議規定按時支付中介費用，同意甲方從項目單位撥付的工程款中代扣。

　　五、此協議一式兩份，從簽定之日起生效。未盡事項，另行協商。若有爭議，提請X市中級人民法院仲裁。

　　甲方代表簽字: 乙方代表簽字:

　　年 月 日 年 月 日

工程居間合同書 篇3

　　甲方(委托人)：

　　聯系地址：

　　乙方(居間人)：

　　聯系地址：

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就江西省井岡山茨坪道路改造工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

　　3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。 2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為工程施工合同金額的10%，。外包單位若未按預計全額審批居間費用按8%計算。

　　2、居間成功后，居間報酬按發包單位支付結算工程款進度百分比進行結算支付，竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清。

　　3、甲方轉帳方式支付。

　　4、居間費用稅務各自承擔。

　　五、居間費用的承擔 居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　合同簽訂地： 合同簽訂日：

　　甲方：(蓋章)

　　法定代表人或委托代理人：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人或委托代理人：

工程居間合同書 篇4

　　甲方(委托人)：

　　聯系人：

　　聯系地址：

　　身份證號碼：

　　乙方(居間人):

　　聯系電話：

　　身份證號碼：

　　甲乙雙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就重慶凱思特房地產開發有限公司工程(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的發包單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息(該項目總造價約四億一千萬元)，并最終促成甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包合同。

　　2、“居間成功”是指甲方與發包單位簽訂該工程項目的專業承包完合同簽訂完成。該工程執行重慶市20xx計價定額及其配套文件和工程施工期間政府下發的相關配套文件，取費標準按一類工程一級取費不下浮，材料價格和未計價材料價格按工程施工期間重慶工程造價信息單價執行。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目信息，內容包括合同條件、工程量及總價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考查。

　　三、甲方的義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和發包單位進行合同洽談。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和發包單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用以甲方與重慶凱思特房地產開發有限公司簽訂的工程合同金額的2%計算。

　　2、居間成功后，在甲方和發包單位簽訂合同后支付居間費 萬元(暫定價)。甲方進場時應先支付乙方 萬元整，剩余金額從施工開始，根據甲方收到的每筆工程款比例支付;竣工結算完畢時，五日內全部結清(乙方提取的款項，稅收、管理費由乙方負責)。

　　3、甲方以勞務現金的方式支付。

　　五、乙方的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。

　　六、其他約定

　　本合同一試四份甲乙雙方各留二份具有同等法律效力

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至 20xx 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功本合同完全履行完畢后終止。

　　八、爭議解決方式：

　　如發生合同爭議，協商不成，雙方同意將爭議提交合同簽訂地重慶市南岸區中級人民法院提起民事訴訟。

　　九、其他事項

　　本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方：(蓋章) 乙方：(簽字)

　　法定代表人或代理人： 法定代表人或委托代理人：

　　年 月 日

工程居間合同書 篇5

　　甲方(蓋章)：

　　甲方擔保公司(蓋章)：

　　一、以上簽訂原始合同(簽訂原始合同;乙方船主代表人現為甲方船主代表人)，其中 乙方 與甲方 調船費議定為人民幣 整，超出部分暫歸乙方所有，并于領取時;同步匯入乙方賬號，原始合同于一個月后按次扣除時，由乙方無條件歸還業主方，與甲方無關。

　　二、以上簽訂原始合同，單價內含人民幣 元/立方,為乙方代表所有,由乙方代表統籌分配其余中間人,附表如后。甲方支付方式，甲方在簽訂原始合同后;按甲方與該項目方公司簽訂合同內容，并以該合同條款之付款方式，并在每次工程結款時,同時支付給乙方代表，并以轉賬形式轉入乙方指定銀行賬號。甲方在每期轉賬中備注為居間費用作為支付證明。如果甲方未及時支付，則按未按時支付金額的 倍，向乙方承擔違約金。

　　三、本合同簽字生效后，與該項目的原始合同，同期執行，如原始合同終止，本居間合自 動同步終止。如原始合同延期，本居間合同自動同步延期。合同因政府行為等不可抗拒原因未簽訂時，甲方在 個月內不得與上述項目方或工程公司就該項目重簽合同。

　　四、爾后增加 ，將不再另簽合同，比照本居間合同計價方式來計算，并將 數據付于此 合同當為附件，等同比照辦理。

　　五、違約處理、罰則方式

　　(1).在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主 要義務;

　　(2).當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;

　　(3).當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。 違約方則應一次性賠償乙方所有經濟、金錢損失,且不得異議。

　　六、其他事項：

　　(1).保密事項

　　甲乙雙方均應充分保守協議所涉及的商業秘密。

　　甲乙雙方不以其在居間過程中獲取的商業秘密做出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

　　(2).在本合同簽訂后，甲方越過乙方與項目方工程公司完成交易(包括直接或間接)，視為乙方完成工作，甲方需支付乙方本合同第二款所約定的居間費用，乙方對該居間費用，有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。甲方不得異議，并放棄抗辯 訴訟之權力。

　　(3).本合同所需相關文件復印本,原始簽訂合同、船本復印件、甲方身分及擔保公司證明 文件、船主授權書等;附于本合同之后,視為本合同有效文件。本合同一式三份，電子簽約與書面具有同等法律效力，兩方及鑒證單位各持一份，雙 方簽字蓋章后生效。本合同未作規定的，按《中華人民共和國民法典》的規定執行。 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由 當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，依法向 地方人民法院 起訴。

　　甲方(蓋章)：

　　甲方擔保公司(蓋章)：

　　甲方法人代表：

　　法人代表：

　　居民身份證號：

　　稅務證號：

　　住所：

　　居民身分證號：

　　住所：

　　乙方代表(蓋章)：

　　簽訂日期：

工程居間合同書 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　根據其他有關法律、行政法規，遵循公平和誠信的原則，甲方月季園布展與施工改造，需要花卉運輸和工程機械進場施工，雙方就有關事項協商一致，達成如下協議：

　　一、由乙方提供運輸車及工程機械進行施工，所產生費用按臺班計算(8小時/臺班)。

　　二、乙方服務時間：以甲方通知進場時間為準。

　　三、乙方服務內容：在施工現場聽從甲方管理人員指揮施工。

　　四、結算方式：預計全部工程需要40天左右完工，全部工程完工并驗收合格后，按實際工程量所產生的臺班數量10日內付清全款以及產生的稅費。

　　五、價錢：

　　1、以下單價由乙方提供工程機械的進出場拖車費。

　　2、乙方工程機械價格：60型挖機 800元/臺班、8噸吊車 800元/臺班、運輸車 800元/臺班。

　　三、以上單價均為乙方自行提供燃油。

　　雙方責任：

　　一、工程、運輸機械在施工期間均由乙方負責維護和保養，以保證甲方施工的要求。

　　二、乙方必須聽從甲方現場管理人員的工作安排，以保證甲方的施工要求。

　　違約責任：

　　一、甲方不按約定支付工程完工后的款項，每逾期一天，甲方應向乙方支付未付款項0.3%的違約金。

　　二、乙方在接到甲方進場通知后未進場，甲方有權解除合同并要求乙方支付20__元的違約金。

　　三、任何一方擅自變更、解除合同應向另一方5000元違約金，協商不成，一方可向合同履行地人民法院提起訴訟。

　　其他：

　　一、未盡事宜，由甲乙雙方共同協商解決。

　　二、本合同一式兩份，由甲、乙雙方各執一份，自甲、乙雙方蓋章簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

工程居間合同書 篇7

　　甲方：______________

　　法定代表人：______________

　　地址：____________________

　　聯系方式：___________________

　　乙方：______________

　　法定代表人：______________

　　地址：____________________

　　聯系方式：______________

　　上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就__________省_____市__________區裝修工程項目，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同，乙方僅為甲方提供信息，或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金人民幣_______________元。

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

　　4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同，那么在甲方的裝修工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_____%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的%。

　　2、乙方幫甲方成功介紹客戶，簽約裝修合同后。建設單位首付定金_____%時，甲方將支付乙方全部裝修工程_____%傭金。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務的，應向甲方支付人民幣__________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至_____年_____月_____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第_____種方式解決：

　　提交位于_________________________的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;

　　依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。

　　3、本協議經各方簽署后生效。

　　簽訂時間：______________________

　　甲方：______________

　　乙方：______________

工程居間合同書 篇8

　　甲方(蓋章)：

　　甲方擔保公司(蓋章)：

　　乙方：

　　一、以上簽訂原始合同(簽訂原始合同;乙方船主代表人現為甲方船主代表人)，其中 乙方 與甲方 調船費議定為人民幣 整，超出部分暫歸乙方所有，并于領取時;同步匯入乙方賬號，原始合同于一個月后按次扣除時，由乙方無條件歸還業主方，與甲方無關。

　　二、以上簽訂原始合同，單價內含人民幣 元/立方,為乙方代表所有,由乙方代表統籌分配其余中間人,附表如后。甲方支付方式，甲方在簽訂原始合同后;按甲方與該項目方公司簽訂合同內容，并以該合同條款之付款方式，并在每次工程結款時,同時支付給乙方代表，并以轉賬形式轉入乙方指定銀行賬號。甲方在每期轉賬中備注為居間費用作為支付證明。如果甲方未及時支付，則按未按時支付金額的 倍，向乙方承擔違約金。

　　三、本合同簽字生效后，與該項目的原始合同，同期執行，如原始合同終止，本居間合自 動同步終止。如原始合同延期，本居間合同自動同步延期。合同因政府行為等不可抗拒原因未簽訂時，甲方在 個月內不得與上述項目方或工程公司就該項目重簽合同。

　　四、爾后增加 ，將不再另簽合同，比照本居間合同計價方式來計算，并將 數據付于此 合同當為附件，等同比照辦理。

　　五、違約處理、罰則方式

　　(1).在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的'行為表明不履行主 要義務;

　　(2).當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;

　　(3).當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。 違約方則應一次性賠償乙方所有經濟、金錢損失,且不得異議。

　　六、其他事項：

　　(1).保密事項

　　甲乙雙方均應充分保守協議所涉及的商業秘密。

　　甲乙雙方不以其在居間過程中獲取的商業秘密做出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

　　(2).在本合同簽訂后，甲方越過乙方與項目方工程公司完成交易(包括直接或間接)，視為乙方完成工作，甲方需支付乙方本合同第二款所約定的居間費用，乙方對該居間費用，有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。甲方不得異議，并放棄抗辯 訴訟之權力。

　　(3).本合同所需相關文件復印本,原始簽訂合同、船本復印件、甲方身分及擔保公司證明 文件、船主授權書等;附于本合同之后,視為本合同有效文件。本合同一式三份，電子簽約與書面具有同等法律效力，兩方及鑒證單位各持一份，雙 方簽字蓋章后生效。本合同未作規定的，按《中華人民共和國民法典》的規定執行。 爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由 當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，依法向 地方人民法院 起訴。

　　甲方(蓋章)：

　　甲方擔保公司(蓋章)：

　　甲方法人代表：

　　法人代表：

　　居民身份證號：

　　稅務證號：

　　住所：

　　居民身分證號：

　　住所：

　　乙方代表(蓋章)：

　　簽訂日期：

工程居間合同書 篇9

　　委托人：______________________

　　簽訂地點：____________________

　　居間人：______________________

　　簽訂時間：____________________

　　第一條委托事項及具體要求________________________________________________________________________________________________________

　　第二條居間期限從________年____月____日至________年____月____日。

　　第三條報酬及支付期限居間人促成合同成立的，報酬為促成合同成立金額的________%或者(大寫)________元。委托人應在合同成立后的________日內支付報酬。未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。

　　第四條居間費用的負擔居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔;未促成合同成立的，委托人應向居間人支付必要費用(大寫)________元。

　　第五條本合同解除的條件

　　1.當事人就解除合同協商一致;

　　2.因不可抗力致使不能實現合同目的;

　　3.在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;

　　4.當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;

　　5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

　　第六條委托人的違約責任_________________________________________________________

　　第七條居間人的違約責任_________________________________________________________

　　第八條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(一)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項_____________________________________________________________________

　　第十條本合同未作規定的，按《中華人民共和國民法典》的規定執行。

　　委托人(章)：_____________________

　　居間人(章)：_____________________

　　住所：___________________________

　　住所：___________________________

　　法定代表人：____________________

　　法定代表人：_____________________

　　居民身份證號碼：_______________

　　居民身份證號碼：_________________

　　委托代理人：____________________

　　委托代___________________________

　　電話：___________________________

　　電話：___________________________

　　開戶銀行：______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　賬號：___________________________

　　賬號：__________________________

　　郵政編碼：______________________

　　郵政編碼：_______________________

　　__________年_______月__________日

　　__________年__________月_______日

工程居間合同書 篇10

　　甲方：

　　乙方：

　　鑒于甲方自有合法的工程承接資質，甲方委托乙方為該公司尋找工程項目；乙方亦獲知了甲方的上述意愿，乙方愿意接受委托。 雙方愿意簽訂正式合同，并嚴格履行，以達到雙方目的。 鑒于此，雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，經充分友好協商，訂立如下合同條款，以資共同恪守履行。

　　第一條 委托事項

　　1、甲方計劃承接乙方接洽的___________________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。

　　2、乙方應盡力為甲方尋找合適的工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同簽訂之日起至_________年____月____日止。

　　第二條 居間人的權利和義務

　　1、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹該公司的相關情況，但甲方書面確認為是商業秘密的除外。

　　2、乙方應認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。

　　3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。

　　4、乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。

　　5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權

　　債務承擔任何責任。

　　第三條 居間報酬與費用

　　1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程造價總額的百分之五（5%），即合人民幣_____________________________________元整（￥：__________）作為乙方酬金，（該項目所產生的營業稅由方承擔，若該居間費所產生的所得稅由甲方承擔）；該酬金包含其它相關居間、咨詢、應酬費用。酬金的支付方式為：現金或個人賬戶劃賬；

　　2、付款時間：甲方與第三方簽訂承包合同并收到首期工程預付款后，支付合同總價的百分之

　　三（3%），即合人民幣_____________________________________元整（￥：__________）作為居間首期款，其余2%（合同總價）的居間費，根據發包方工程進度按比例分兩次支付，所收款以收據為憑。

　　3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用（如出資方或乙方的`差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用）乙方自行承擔。

　　第四條 合同的解除

　　1、委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除；

　　2、本合同約定目的已經實現，乙方收到甲方按照本合同第三條約定的酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除；

　　3、委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的；

　　4、委托期限屆滿之前，因不可抗力致使本合同約定目的不能實現的；

　　5、當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的；

　　6、在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用（如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用），因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。

　　第五條 違約責任

　　甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額10%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。

　　第六條 聲明及保證

　　甲方：

　　1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同；

　　2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效；

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；

　　4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人（需有法人委托授權書），本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力；

　　5、甲方保證自有資質的真實性及合法性。

　　乙方：

　　1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效；

　　2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為；

　　3、本合同的簽署人是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第七條 保密

　　甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務有關或有損客戶利益的活動。

　　第八條 通知

　　1、根據本合同需要，一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用、書信快遞、傳真、E—mail、手機短信、當面送交等方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、一方變更通訊方式或通訊地址，應自變更之日起三日內，以書面或短信形式通知對方，否則，由未通知方承擔由此而引起的相關通知責任。

　　第九條 爭議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決。

　　①、提交有管轄權的仲裁委員會仲裁；

　　②、依法向合同簽署所在地人民法院提起訴訟。

　　第十條 不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后及時向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響

　　3、不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何履行合同。不可抗力事件影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則雙方可協商解除本合同

　　或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。

　　4、本合同所稱不可抗力是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第十一條 合同的解釋、補充與附件

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十二條 合同效力

　　本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。 本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：______________

　　乙方簽字（指印）：______________

　　_________年______月______日

工程居間合同書 篇11

　　甲方（委托人）： 乙方（居間人）：

　　聯系地址： 聯系地址：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、xx市工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的`，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

　　1；如居間不成功，則乙方需在3個工作日內退還甲方該活動費。

　　2本項目居間費用為工程結算造價（剔除建設單位直供材料價格，指定材料價格及指定專業分包造價）金額%作為酬金。

　　2、居間成功后，在甲方每次收到建設單位撥付工程款后3個工作日內，按建設單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。

　　3、甲方以轉帳的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至年月居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同簽訂地： 合同簽訂地：

　　合同簽訂日： 合同簽訂日：

工程居間合同書 篇12

　　甲方(委托方)：大連錫安山光大建筑工程有限公司

　　乙方(居間方)：牟明 郭曉霞 張永經 付余家

　　甲方因業務需要工程項目，而乙方具備工程相關信息。現雙方就甲方委托乙方介紹工程相關項目信息，在自愿平等協商的基礎上達成如下協議。

　　一、甲方委托乙方介紹沈陽市保稅區大連海關項目工程項目，并盡可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方(業主方)簽訂該項目合同。

　　二、居間報酬與給付方法

　　1、居間費按工程總造價3.5％計取，詳見建筑施工合同。

　　2、居間報酬支付方法：甲方在工程預付款35%到帳后三個工作日內，需一次性向乙方支付居間報酬，投資建設總額的3.5%，如在預付款到帳后三個工作日乙方沒有收到居間報酬，則視甲方違約，可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬，居間報酬的稅金由乙方支付。

　　三、約定事項

　　1、甲方與業主方(第三方)簽訂的合同乙方不承擔任何責任。

　　2、乙方履行本合同的過程中，可向業主方(第三方)表明其為 甲方居間人，并向甲方介紹該項目相關情況，由甲方確定該項目可行度。

　　3、乙方在認真完成甲方委托項目事項，即按合同法第一條規定提

　　供該項目的真實信息，并與甲方與第三方(業主方)簽署合同或協議提供聯系、協助、撮合服務，但確定權在甲方，乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。

　　4、甲方與業主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委托事項，甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬，甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方，乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。

　　5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的，甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經完成該項目的`居問服務，甲方因承擔該項目的全部居間費用。

　　6、余下工程合同，均由乙方協調，撮合續簽合同，甲方不得單方面與業主方續簽合同，如在需要使用多個資質簽訂該工程項目合同時，業績歸乙方，居間報酬按本合同標準執行，如發現甲方不經乙方與業主方簽訂合同，視為甲方違約，一經核實，甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。

　　7、甲方支付居間報酬，本著合法、安全、有效的方式，以現金打到的賬號：

　　牟 明 賬戶： 4212 7158 0057 047中國建設銀行 郭曉霞 賬戶： 0205 0400 4845 401中國工商銀行 張永經 賬戶： 0806 0500 0184 468中國工商銀行 付余家 賬戶： 0742 6033 9857 中國建設銀行

　　甲方如在指定的期限內不能兌現，則視為違約，乙方有權要求甲

　　方支付30％的違約金，同時要求在3天以內一次性付清所有款項。

　　8、本合同如發生糾紛，雙方首先協商解決，協商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。

　　9、甲方若不能與業主簽訂正式施工合同則本居間協議視為無效。

　　10、本合同一式五份，甲方執一份，乙方執四份，雙方簽字蓋章或按手印后生效。

　　甲方代表

　　身份證

　　乙方代表

　　身份證

　　年 月 日

工程居間合同書 篇13

　　委托方： 居間方：

　　身份證號： 身份證號：

　　居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關裝修工程項目居間服務等事項，經協商一致，簽訂本合同。

　　1、合同標的物

　　居間方向委托方提供珠江新城裝修工程，合同標的物具體情況

　　2、居間方義務

　　A、 居間方應積極、認真地介紹裝修項目基本情況，并及時溝通情況；

　　B、 居間方協助委托方做好該項目的前期溝通工作；

　　C、 居間方提供委托方工程裝修有關設計圖及預算圖；

　　D、 居間方應協調有關矛盾，促成委托方與該裝修工程項目方成功簽約。

　　3、委托方義務

　　A、 委托方承諾一旦本裝修工程項目方與委托方簽訂合同，委托方即應承擔向居間方支付服務費義務。

　　B、 委托方在施工期間出現質量及有關施工所有問題，委托方不能以任何理由拒付及拖延居間服務費。

　　4、居間服務費

　　A、 居間服務費（即是中介服務費）的.標準；

　　B、 委托方與裝修工程方簽訂的針對本裝修工程項目合同總金額（不論何種形式）的 6% ，此居間費包括所有居間人的費用在內。

　　C、 居間服務費支付方法：

　　委托方與裝修工程方簽訂合同后各委托方收到該項目工程費達到總造價10%以上時，委托方支付居間服務費30%，委托方收到工程費達到50%以上時，付居間服務費30%，委托方收到工程費達到70%，付居間服務費40%（即付清）。

　　5、誠信原則

　　（1）、委托方在本合同委托期內，沒有征得居間的書面同意，委托方不能與該人項目方進行協商中簽訂項目轉讓合同，否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。

　　（2）、委托方不能以相關企業或其子公司及一切轉讓工程名義轉讓合同。居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。

　　（3）、委托期內委托方未能與該項目達成協議時，委托方將不支付居間服務費。

　　（4）、委托方在簽訂裝修工程，在施工期間或之后，該項目增加工程量時委托方按工程量增加部分支付居間方服務費。

　　6、本合同經雙方簽字蓋章后生效。未經雙方書面同意，任何方不得擅自修改本合同。

　　違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。本協議一式二份，雙方各執一份。

　　委托方： 居間方：

　　代表人： 代表人：

　　聯系地址： 聯系地址：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點： 簽訂地點：

工程居間合同書 篇14

　　發包人(全稱)：______________________　　承包人(全稱)：______________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：______________________________

　　工程地點：______________________________

　　工程內容：______________________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_____________________

　　資金來源：_____________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________________________

　　三、合同工期

　　開工日期：____________________________

　　竣工日期：____________________________

　　合同工期總日歷天數______________________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：________________________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：______________________元(人民幣)

　　￥：______________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1.合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：____________年________月________日

　　合同訂立地點：_____________________________

　　本合同雙方約定______________________后生效。

　　發包人：(公章)____________　　承包人：(公章)：__________

　　住所：___________________　　住所：______________________

　　法定代表人：_____________　　法定代表人：________________

　　委托代理人：_____________　　委托代理人：________________

　　電話：___________________　　電話：______________________

　　傳真：___________________　　傳真：______________________

　　開戶銀行：_______________　　開戶銀行：__________________

　　帳號：___________________　　帳號：______________________

　　郵政編碼：_______________　　郵政編碼：__________________

工程居間合同書 篇15

　　甲方（委托人）：

　　聯系地址：

　　乙方（居間人）：

　　聯系地址：

　　聯系電話：

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲

　　方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與 簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的'謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料，并保證提供的資料真實有效；甲方負責和建設單位進行合同談判。

　　2、 如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

　　1、本項目居間費用為工程合同金額的%作為酬金。

　　2、居間成功后，在甲方每次收到建設單位撥付工程款后當日內，按建設單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。當整個工程項目安裝并調試完畢，通過項目驗收階段后即可支付乙方全部的居間費用（原按質保金支付比例的部分甲方不予扣留）。

　　3、甲方以轉帳的方式支付到乙方指定賬戶。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方全部自行承擔居間活動費用。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（蓋章）： 乙方（蓋章）： 法定代表人或委托代理人：

　　合同簽訂地：

　　合同簽訂日：

工程居間合同書 篇16

　　委托方：_______________

　　居間方：_______________

　　身份證號：_______________

　　身份證號：_______________

　　居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關裝修工程項目居間服務等事項，經協商一致，簽訂本合同。

　　1、合同標的物

　　居間方向委托方提供珠江新城裝修工程，合同標的物具體情況

　　2、居間方義務

　　A、居間方應積極、認真地介紹裝修項目基本情況，并及時溝通情況；

　　B、居間方協助委托方做好該項目的前期溝通工作；

　　C、居間方提供委托方工程裝修有關設計圖及預算圖；

　　D、居間方應協調有關矛盾，促成委托方與該裝修工程項目方成功簽約。

　　3、委托方義務

　　A、委托方承諾一旦本裝修工程項目方與委托方簽訂合同，委托方即應承擔向居間方支付服務費義務。

　　B、委托方在施工期間出現質量及有關施工所有問題，委托方不能以任何理由拒付及拖延居間服務費。

　　4、居間服務費

　　A、居間服務費（即是中介服務費）的標準；

　　B、委托方與裝修工程方簽訂的針對本裝修工程項目合同總金額（不論何種形式）的6%，此居間費包括所有居間人的費用在內。

　　C、居間服務費支付方法：

　　委托方與裝修工程方簽訂合同后各委托方收到該項目工程費達到總造價10%以上時，委托方支付居間服務費30%，委托方收到工程費達到50%以上時，付居間服務費30%，委托方收到工程費達到70%，付居間服務費40%（即付清）。

　　5、誠信原則

　　（1）、委托方在本合同委托期內，沒有征得居間的書面同意，委托方不能與該人項目方進行協商中簽訂項目轉讓合同，否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。

　　（2）、委托方不能以相關企業或其子公司及一切轉讓工程名義轉讓合同。居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。

　　（3）、委托期內委托方未能與該項目達成協議時，委托方將不支付居間服務費。

　　（4）、委托方在簽訂裝修工程，在施工期間或之后，該項目增加工程量時委托方按工程量增加部分支付居間方服務費。

　　6、本合同經雙方簽字蓋章后生效。未經雙方書面同意，任何方不得擅自修改本合同。

　　違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執行。本協議一式二份，雙方各執一份。

　　委托方：_______________居間方：_______________

　　代表人：_______________代表人：_______________

　　聯系地址：_______________聯系地址：_______________

　　簽訂地點：_______________簽訂地點：_______________

　　___年___月__日___年___月__日

工程居間合同書 篇17

　　甲方(委托人)： 某某建筑公司

　　乙方(居間人)：

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就**省工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、 乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，

　　2、 乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

　　3、 乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

　　4、 乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　5、 乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　6、 乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。

　　2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付*元整;在正常施工的兩個月內，應支付;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

　　合同簽訂地： 合同簽訂日：

工程居間合同書 篇18

　　甲方（委托人）：______________

　　乙方（居間人）：______________

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《_____》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就_____省__________工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

　　4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_____%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為工程施工合同金額的_____%。

　　2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付__________元整；在正常施工的兩個月內，應支付_____；剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按____%的比例支付；竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔______差______等______費用）。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付_____元違約金；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，

　　如果至______年______月______日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地_____委員會_____。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式______份，雙方各持______份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（章）____________?乙方（章）__________________

　　身份證號碼：___________身份證號碼：_______________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：______年_____月_____日

工程居間合同書 篇19

　　甲方：

　　乙方：

　　乙方委托甲方策劃中介一級公路建設工程(一標段)K000+000至K000+000施工項目，經友好協商，簽定如下協議，共同嚴格履行。

　　一、甲方責成專人負責前期聯絡、了解情況，尋找可靠關系，聯絡乙方同項目單位領導見面，并從中策劃，幫助乙方同項目單位簽定施工協議或合同。

　　二、中介成功，合同簽定之日，乙方付給甲方中介費(項目合同金)額%;項目施工單位預付乙方工程款5日內，乙方再付給甲方中介費%。

　　三、甲方幫助乙方聯系中介業務過程中發生的一切費用由乙方承擔，甲方該不負責。

　　四、甲方幫助乙方聯系業務成功并簽定了有關協議，乙方不能按協議規定按時支付中介費用，同意甲方從項目單位撥付的工程款中代扣。

　　五、此協議一式兩份，從簽定之日起生效。未盡事項，另行協商。若有爭議，提請__市中級人民法院仲裁。

　　甲方代表簽字:

　　____年____月____日

　　乙方代表簽字:

　　____年____月____日

工程居間合同書 篇20

　　甲方（委托人）_______________

　　乙方（居間人）_______________

　　根據《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國勞務法》的規定，公民在按勞分配的原則下經甲乙雙方共同協商，本著合同有效、互惠、互利、自愿的原則，甲乙雙方承諾如下：

　　一、甲方委托乙方聯系______工程合同完成后，乙方以完成委托事宜。

　　二、付居間費及時限，從居間合同簽進場后，甲方并付進場通知單2日為準，（甲方）施工方：第一次交付好處費______萬元正，油料由市政甲方提供，工程完工施工方將居間費用一次性付清。

　　1、施工方每甩一方土居間人抽去______角錢。

　　2、施工方每運出一方土居間人抽去______塊錢，此款工程結束，一次性付清。此款不含個人所得稅。無論合同名稱、地點、負責人發生任何變化，委托人付給居間人的居間費都要加約履行。

　　委托方（施工方）向居間方提供一份施工方和發包方合同作為依據。

　　三、違約責任：

　　1、如發生嚴重糾紛委托方和簽約方不能解決時可提交居間方在本地法院提前訴訟，（訴訟費由甲方施工方承擔。）

　　2、由于居間方在承攬工程業務活動中投入了大量資金，時間和人力，委托方自愿向居間方自付業務費、勞務費及中間費，如委托人順利簽訂施工合同進場后，該居間合同已經形成委托方必須支付給居間業務費，作為給居間人的經濟補償，無論委托方與發包方發生任何糾紛，委托方給予居間的業務費不能以任何理由借口向居間方所退該業務費。

　　3、因為居間人負責居間義務，在委托方與發包方簽訂合同后，居間人已經履行完成了居間任務，該工程合同履行與居間方再無關系。

　　4、未盡事宜，雙方協商補充。（如委托方不按時支付，居間人可請求甲方收回合同）。

　　四、居間勞務費在工程促成合同簽訂后，甲方要向居間方按三次交付費用_____元，此費用在居間費中扣除，剩余部分按工程進度付清，甲方必須承認居間費用的有效性和合法性。

　　五、甲乙雙方共同遵守合同約定，如違約甲方應賠付給對方一定的違約金，按工程合同居間費的'總額的______%賠付違約金，（甲方在施工安全相關的法律責任上，居間人概不負任何責任），大合同簽訂后，本合同執行同等法律效力。

　　六、本合同從簽訂日期生效。

　　七、本合同一式_____份，甲乙雙方各執行_____份。

　　甲方（章）____________ 乙方（章）__________________

　　身份證號碼：___________身份證號碼：_______________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：______年_____月_____日

工程居間合同書 篇21

　　甲方(委托方)：大連錫安山光大建筑工程有限公司

　　乙方(居間方)：牟明 郭曉霞 張永經 付余家

　　甲方因業務需要工程項目，而乙方具備工程相關信息。現雙方就甲方委托乙方介紹工程相關項目信息，在自愿平等協商的基礎上達成如下協議。

　　一、甲方委托乙方介紹x項目工程項目，并盡可能促成該項目建設承包等合法方式與第三方(業主方)簽訂該項目合同。

　　二、居間報酬與給付方法

　　1、居間費按工程總造價3.5％計取，詳見建筑施工合同。

　　2、居間報酬支付方法：甲方在工程預付款35%到帳后三個工作日內，需一次性向乙方支付居間報酬，投資建設總額的3.5%，如在預付款到帳后三個工作日乙方沒有收到居間報酬，則視甲方違約，可從下一批預付款扣除雙倍居間報酬，居間報酬的稅金由乙方支付。

　　三、約定事項

　　1、甲方與業主方(第三方)簽訂的合同乙方不承擔任何責任。

　　2、乙方履行本合同的過程中，可向業主方(第三方)表明其為 甲方居間人，并向甲方介紹該項目相關情況，由甲方確定該項目可行度。

　　3、乙方在認真完成甲方委托項目事項，即按合同法第一條規定提供該項目的真實信息，并與甲方與第三方(業主方)簽署合同或協議提供聯系、協助、撮合服務，但確定權在甲方，乙方對該項目的任何事宜不承擔任何責任。

　　4、甲方與業主方(第三方)簽訂合同即視為乙方已完成甲方委托事項，甲方按照本合同約定支付乙方居間報酬。如甲方不按時支付乙方居問報酬，甲方按照雙倍居間報酬承擔違約責任支付乙方，乙方有權從工程款中領取雙倍居間報酬。

　　5、乙方向甲方提供的該工程信息驗證為真實的，甲方因某些理由拒簽或再找其它方簽訂該項目合同視為乙方已經完成該項目的居問服務，甲方因承擔該項目的全部居間費用。

　　6、余下工程合同，均由乙方協調，撮合續簽合同，甲方不得單方面與業主方續簽合同，如在需要使用多個資質簽訂該工程項目合同時，業績歸乙方，居間報酬按本合同標準執行，如發現甲方不經乙方與業主方簽訂合同，視為甲方違約，一經核實，甲方應向乙方支付本合同的雙倍居間報酬。

　　7、甲方支付居間報酬，本著合法、安全、有效的方式，以現金打到的賬號，甲方如在指定的期限內不能兌現，則視為違約，乙方有權要求甲方支付30％的違約金，同時要求在3天以內一次性付清所有款項。

　　8、本合同如發生糾紛，雙方首先協商解決，協商不成由守約方所在地人民法院提起訴訟。

　　9、甲方若不能與業主簽訂正式施工合同則本居間協議視為無效。

　　10、本合同一式五份，甲方執一份，乙方執四份，雙方簽字蓋章或按手印后生效。

　　甲方代表

　　身份證

　　乙方代表

　　身份證

　　年 月 日

工程居間合同書 篇22

　　甲方（委托人）：______________

　　聯系地址：______________

　　聯系電話：______________

　　乙方（居間人）：______________

　　聯系地址：______________

　　聯系電話：______________

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察，

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的.損失。

　　4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的______________%（大寫：百分之______________）向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為工程施工合同金額的______________%（大寫：百分之______________），共計：______________元整（大寫：______________）。

　　2、居間成功后，在甲方正常施工的月內，應向乙方支付______________元整（大寫：______________）；在正常施工的月內，應支付______________元整（大寫：______________）；竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清剩余費用______________元整（大寫：______________）。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務的，應向甲方支付______________元違約金（大寫：______________）；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至________年________月________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交法院解決。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同壹式貳份，雙方各持壹份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方（簽字或蓋章）：______________法定代表人或委托代理人：______________

　　日期：______________

　　乙方（簽字或蓋章）：______________法定代表人或委托代理人：______________

　　日期：______________

工程居間合同書 篇23

　　甲方(委托人)：___________________________

　　乙方(居間人)：___________________________

　　甲方聯系地址：___________________________

　　乙方聯系地址：___________________________

　　甲方聯系電話：___________________________

　　乙方聯系電話：___________________________

　　甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就引薦_______________工程項目給甲方_______________單位直接洽談，向甲方提供_______________的重要信息，并最終促成甲方與_______________簽訂消防工程合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與_______________公司未簽訂書面的工程合同，視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關_______________公司的有關信息，內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對_______________公司進行實地考察。

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于_______________公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的.信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

　　3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成_______________公司將消防工程承包給甲方。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和_______________公司單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和_______________公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間報酬為_________萬元。

　　2、本協議簽訂后_______個工作日內，甲方向乙方支付居間報酬_________萬元，存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與_______________公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后_______個工作日內，甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。

　　3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，_______個工作日內，乙方沒有促成甲方與_______________公司簽訂工程承包合同，視為乙方居間不成功，乙方應將居間報酬萬元退還甲方。

　　4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定：甲方負責保管賬戶的法人專用章，乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。

　　5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后，應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務，實際取得居間報酬后，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自行承擔。

　　五、居間報酬的承擔

　　居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

　　六、誠信原則

　　1、如果甲方與_______________公司在本合同委托期內，未能達成股份轉讓協議，沒有征得居間方的書面同意，甲方不應再與_______________公司進行協商并簽訂股份轉讓協議，否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。

　　2、如果甲方以相關企業或在當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與_______________公司簽訂股份轉讓合同，居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。

　　3、本合同的有效期(委托期)為_______個工作日(自甲方將居間報酬轉入乙方賬戶之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動_______________公司與甲方進行實質性洽談，并協助甲方和_______________公司達成實質性成交合同。

　　七、本合同解除的條件

　　1.當事人就解除合同協商一致;

　　2.因不可抗力致使不能實現合同目的;

　　3.在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;

　　4.當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行;

　　5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

　　八、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方仍未完成居間任務促成甲方與_______________公司簽訂股份轉讓協議的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　九、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地法院處理。

　　十、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　十一、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________

　　甲方法定代表人或委托代理人：_____________________乙方法定代表人或委托代理人：_____________________

工程居間合同書 篇24

　　委托方(承建方)：

　　委托方(法人)：

　　依據《中華人民共和國合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二四七條之規定，經當事人雙方一致同意訂立如下合同條款，并共同遵守執行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、業主單位：

　　3、工程內容：

　　4、工程價量：

　　二、委托方與業主正式簽訂工程施工合同(含勞務承包合同，協議書等)之后，委托方同意支付居間人居間費用等，其居間費用按以上工程量總額提取。居間費所有稅費由委托方承擔支付，支付方式按工程進度比例走。

　　三、居間人的'居間費在委托方與業主方簽訂工程施工合同當日支付.后續款支付方式按工程進度撥付比例按季度支付。(先期支付款項在居間費中扣除)

　　四、若居間從中促成委托方與業主方簽訂合同或協議成立，居間人的任務完成，委托方(承建方)簽訂施工合同后，在進場過程中，無論發生任何事故，如資金問題、安全問題等均與居間人無關。委托方應當按照約定支付其居間費用，如委托方在與相關方簽約的前后變更人員或推薦其他人接手該項工程，委托方亦應按其約定履行支付居間費用。

　　五、如委托方不按時或不支付居間費給居間人(受托方)，居間人(受托方)有權直接扣押和處理委托方(承建方)在施工現場所有設備，并且特此合同項人民法院起訴申請支付、委托方(承建方)放棄進行抗辨，另按每日5‰的費率賠償。居間人(受托方)也有權委托業主方或總承包方(相關方)在委托方(承建方)承建項目的工程預付款、進度款內代扣給居間人(受托方)。

　　六、本合同與施工合同(含勞務承包合同，協議書等)同時履行，如委托方與總承包方未簽訂上述工程施工合同(含勞務承包合同、協議書等)，本工程居間合同自然失效。本合同空格內手填寫部份與其它部份與打印字體具有同等法律效力。

　　七、居間人只給委托方出據居間費用收條，不出據發票。

　　八、本合同一式四份，委托方、居間人各執二份，經雙方負責人、代表簽字或蓋章生效，居間費用支付完畢后失效。

　　委托方簽字(蓋章)： 居間人(受托人)簽字：

　　法人代表：

　　簽約日期、地點： 年 月 日

工程居間合同書 篇25

　　發包人(全稱)：______________________

　　承包人(全稱)：______________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　工程名稱：______________________________

　　工程地點：______________________________

　　工程內容：______________________________

　　群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

　　工程立項批準文號：_____________________

　　資金來源：_____________________________

　　二、工程承包范圍

　　承包范圍：___________________________

　　三、合同工期

　　開工日期：____________________________

　　竣工日期：____________________________

　　合同工期總日歷天數______________________天。

　　四、質量標準

　　工程質量標準：________________________

　　五、合同價款

　　金額(大寫)：______________________元(人民幣)

　　￥：______________________元

　　六、組成合同的文件

　　組成本合同的'文件包括：

　　1.合同協議書

　　2.中標通知書

　　3.投標書及其附件

　　4.本合同專用條款

　　5.本合同通用條款

　　6.標準、規范及有關技術文件

　　7.圖紙

　　8.工程量清單

　　9.工程報價單或預算書

　　雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　七、本議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

　　九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

　　十、合同生效

　　合同訂立時間：____________年________月________日

　　合同訂立地點：_____________________________

　　本合同雙方約定______________________后生效。

　　發包人：(公章)____________

　　____年____月____日

　　承包人：(公章)：__________

　　____年____月____日

工程居間合同書 篇26

　　委托人：__________________

　　簽訂地點：_______________

　　居間人：__________________

　　簽訂時間：___年___月___日

　　第一條委托事項及具體要求：_____________________________。

　　第二條居間期限：從___年___月___日至___年___月___日。

　　第三條報酬及支付期限：居間人促成合同成立的報酬為促成合同成立金額的___%或者（大寫）___元。委托人應在合同成立后的___日內支付報酬。未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。

　　第四條居間費用的負擔：居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔；未促成合同成立的，委托人應向居間人支付必要費用（大寫）___元。

　　第五條本合同解除的條件

　　1、當事人就解除合同協商一致；

　　2、因不可抗力致使不能實現合同目的；

　　3、在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；

　　4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；

　　5、當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

　　第六條委托人的違約責任：____________________________________________________________________________________

　　第七條居間人的違約責任：_____________________________________________________________________________________________

　　第八條合同爭議的.解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：

　　（一）提交____________仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項：___________________________________________________________________________

　　第十條本合同未作規定的，按《中華人民共和國合同法》的規定執行。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

工程居間合同書 篇27

　　甲方（委托人）： 江華縣人民政府移民局 法定代表人：住所地： 聯系電話： 乙方（居間人）： 封 克 健身份證號碼/聯系電話： 住址： 丙方（保證人一）： 黃峻身份證號碼/聯系電話： 聯系地址：

　　本著優勢互補、互惠互利的合作宗旨，根據《中華人民共和國合同法》，經三方充分協商，依據平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　乙方接受丙方委托，負責就江華縣水口移民工程一事（以下稱該工程項目），引薦丙方參加該項目的公開招投標，向丙方提供關于該工程項目的重要信息。若最終促成丙方中標并與該項目的建設單位簽訂該工程項目的專業承包建筑工程合同，則視為乙方完成了委托事項。

　　二、甲方義務

　　2.1 甲方負責提供施工圖、場地、付款、邀標程序和編制相關資料；負責標書的編制。

　　2.2 甲方負責籌備所有資金、工程監管等各項要求。

　　2.3 如果居間成功，則由丙方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。

　　2.4 如果居間成功，則丙方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　三、乙方的義務

　　3.1 乙方向甲方提供有關該工程項目招投標的信息，并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　3.2 乙方在甲方參與招投標期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

　　3.3 丙方中標后，在丙方工程施工過程中，乙方應該協調好甲方施工中非因丙方過錯而發生的與建設單位之間經濟糾紛，促進工程順利進行。

　　3.4 該工程項目結算審計后，乙方應該配合丙方共同追回工程余款。

　　四、丙方的義務

　　4.1 乙方對甲方的債權提供連帶責任和義務追討。

　　4.2 丙方未按時足額支付全部或部分居間報酬及利息、違約金、損害賠償金和實現債權的'費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費、評估費、拍賣費、公告費用等）時，丙方應無條件地向乙方立即支付債務人甲方的全部到期應付款項。丙方與甲方、建設方的合同必須復印一份給乙方。

　　五、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　5.1 本項目首期居間報酬為：丙方中標后十日內一次性付給乙方居間報酬，按工程量提取1.5，第二次甲方撥款再付0.5%。

　　5.2 剩余居間報酬為：發包方與丙方簽訂建筑工程承包合同后，待工程結算未有增加工程再按比例提取。工程量以審計結果的工程量為準，剩余居間報酬為工程結算造價總金額的百分之一（1%）；丙方應隨著項目建設單位撥付工程款的進度向乙方支付居間報酬（除首期居間報酬外）。丙方應該無條件從建設單位每次撥付工程款金額中抽付百分之一（1%）作為居間費付給乙方，并在建設單位撥款到施工單位后五日內必須轉付到乙方賬上。

　　5.3 丙方應將居間費支付至乙方以下指定賬戶：

　　乙方賬戶名：

　　開戶行：

　　帳號：

　　六、違約責任

　　6.1 依據5.1條，如丙方逾期支付首期居間報酬，則丙方應按逾期天數每天向乙方支付人民幣壹萬元（￥10000）的違約金。

　　6.2 若乙方未按前述約定做好各項工作落實，應承擔丙方及施工方造成的全部損失。

　　七、合同終止

　　乙丙雙方協議解除合同或本合同履行完畢時，本合同終止。

　　八、丙方保證責任

　　8.1 丙方的保證為連帶責任保證

　　8.2 保證的范圍為本合同項下的居間費、利息、損害賠償金、違約金和實現債權的費用。實現債權的費用包括但不限于催收費用、訴訟費用（或仲裁費用）、保全費、公告費、執行費、律師費、差旅費及其他與實現債權有關的費用。

　　8.3 保證期間為本合同約定的債務履行期限屆滿之日起兩年。

　　九、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意向合同簽訂地人民法院起訴。

　　十、其他事項

　　10.1 乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　10.2 本合同一式四份，三方各持一份，自甲、乙及丙方（保證人一）共同簽字或蓋章后生效。

　　甲方（簽章）：

　　法定代表人或委托代理人：

　　乙方（簽字）：

　　丙方（保證人一簽字）：

　　合同簽訂地：

　　合同簽訂日期：

工程居間合同書 篇28

　　甲方(委托人)(出賣人)：_________

　　乙方(委托人)(買受人)：_________

　　根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，甲方和乙方之間就房屋買賣、兩委托人與居間人丙方之間就居間報酬等事

　　項，在平等、自愿、協商一致的基礎上達成如下協議：

　　第一條 合同標的

　　房地產基本情況如下：

　　所有權人_________;共有人_________;座落(_________區_________位);

　　項目名稱_________，

　　第二條 委托事項

　　1、甲方對丙方的委托事項：

　　甲方欲賣出上述房屋尋找買受人，并將該房屋以及要求等報告給買受人。同時，將買受人的情況報告給甲方。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后，組織雙方簽訂本合同，并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。

　　2、乙方對丙方的委托事項：

　　乙方欲在_________市_________區_________地段購買_________房屋_________套，面積為_________平方米。未開發土地(已掛牌成交)， 畝，委托丙方搜尋信息，并及時報告乙方，以便促成乙方購買房屋的目的。丙方促成買賣雙方達成房屋買賣意向后，組織雙方簽訂本合同，并負責協助辦理該房屋的產權變更等事宜。

　　第三條 成交價格

　　甲、乙雙方議定該房產(含裝修及附屬配套設施)的買賣價格為_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________)。[其中：房產買賣價為_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________);裝修及附屬配套設施轉讓價為_________(人民幣)(大寫)：_________元整(￥_________)。土地轉讓價 (人民幣)大寫： 元整。(￥_________)].

　　第四條 丙方完成委托任務的報酬

　　丙方業已完成本合同項下委托人雙方委托之事項，雙方自愿按合同標的_________%的比例由甲方支付(具體數額為小寫_________、大寫_________)，向丙方支付報酬：支付時間為乙方向甲方付款同臺交割。

　　第五條 丙方沒有完成委托任務的費用收取

　　丙方沒有完成委托人指示的委托任務的，不得收取報酬。

　　第六條 結算方式

　　1、甲乙雙方協商同意，房屋售價為人民幣(大寫)_________元(￥_________)。未開發地，人民幣(大寫) (￥ )。

　　2、甲乙雙方協商同意，房屋產權過戶所需的稅、費承擔，選擇下列第_________項：

　　(1)甲、乙雙方各自承擔;

　　(2)全部稅、費由_________方承擔。

　　3、甲乙雙方簽訂的《房地產買賣契約》，如需要公證，費用由_________方承擔。

　　4、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起，乙方將購房定金人民幣(大

　　寫)_________(￥_________)口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。

　　5、甲乙雙方協商同意，在本合同簽訂之日起_________日內，_________方將房屋過戶費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)，_________方將借貸所需費用約人民幣(大寫)_________元(￥_________)交由丙方代為保管(具體金額以有關部門開據的票據為準，(多退少補)。

　　6、甲乙雙方協商同意乙方采取以下第_________項付款方式

　　(1)現金一次性付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方須將購房款扣除已交定金后的購房余款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。

　　(2)現金分期付款，在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將首付購房款人民幣(大寫)_________元(￥_________)支付給甲方。在本合同簽訂之日起_________日內，乙方將扣除已交定金及首付款以外的購房余款人民幣(大寫)_________元(￥_________)，口交由丙方代為保管;口存入履約保證銀行。

　　7、如乙方擬定上述某項借貸遇到困難，甲乙雙方協商同意乙方變更以下第_________項付款方式：

　　(1)現金一次性付款

　　(2)現金分期付款

　　第八條 甲方權利和義務

　　1、甲方承諾：

　　(1)該房屋權屬清楚，不存在查封、抵押、出租、債權債務糾紛等影響轉讓的因素;

　　(2)向丙方出具的個人身份證明、營業執照、房屋權屬證明及辦理過戶及借貸所需的相關文件資料真實、合法、有效;

　　(3)甲方于房屋交付之前將房屋的水、電、煤氣、采暖費、物業費、電話費、有線電視收視費等有關費用全部結清(不包括安裝費，僅指使用費)。如果不能及時繳清有關欠費，甲方愿意在取得全額房款時，將與欠費相等的保證金存放于丙方處，待甲方將欠費繳清后憑繳費發票取回保證金，若無法繳清欠費，甲方將以保證金沖抵欠費并授權丙方將保證金轉付乙方(保證金不足沖抵欠費的，由甲方按實補足金額)。

　　2、在簽訂本合同________日內將辦理該房屋過戶及借貸所需的相關文件資料準備齊全。

　　3、甲方取得全部房款當日，甲方向乙方交付房屋并辦理房屋交接手續。甲方將房屋交付乙方后，甲方不再承擔對該房屋的維修責任。

　　4、甲方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。

　　5、甲方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。

　　第九條 乙方權利和義務

　　1、乙方保證其向丙方出具的辦理房屋權屬過戶所需的相關文件資料真實、合法、有效;并于簽訂本合同_________日內將所需文件資料送交丙方。

　　2、乙方須按本合同約定的時間按期付款。

　　3、乙方應按照房屋管理部門的規定和丙方通知的時間親自到現場核驗身份及有關法律證件。如果甲方滿足第八條第一款第(5)項要求，乙方可接受其房屋并按_________及時支付購房款。

　　(1)交納完過戶稅費后

　　(2)產權證辦理完畢后

　　4、乙方應對丙方的居間活動提供必要的協助與配合。

　　第十條 丙方權利和義務

　　1、丙方接受甲乙雙方的委托，提示甲乙雙方提供相關的文件資料。

　　2、甲方委托丙方收取乙方繳付的購房定金及購房款，丙方在收款收據中應載明系代理甲方收取。

　　3、丙方對甲乙方提供的文件資料和出具的憑證應妥善保管。

　　4、丙方收到乙方全部房款、部分房款或首付房款(含資金托管)及甲、乙雙方所提供的文件資料齊備三個工作日內，安排甲、乙雙方辦理過戶手續。按有關規定及丙方的'通知，由_________方陪同有關人員到現場驗房。

　　5、妥善安排甲乙雙方進行交接，提醒甲乙雙方結清約定的費用。

　　第十一條 丙方違約責任

　　1、丙方有下列行為之一的屬于違約：

　　(1)無正當理由擅自解除合同的;

　　(2)與他人串通，損害委托人雙方的利益的;

　　(3)干預委托人買賣房屋的自主意愿，代替委托人其中的一方與另一方談判、簽約等，損害了另一方的權益的。

　　(4)_________。

　　2、丙方違約的，應當承擔本合同丙方預期獲得傭金總價款的_________%。丙方因違約行為，給委托人任何一方造成經濟損失，且違約金不足以彌補的，丙方應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。

　　第十二條 委托人違約責任

　　1、委托人雙方有下列情形之一的屬于違約：

　　(1)無正當理由擅自解除合同的;

　　(2)相互或與他人串通，損害丙方利益的;

　　(3)未能按照委托書或本合同的委托事項向丙方提供相關房產證件、文件、合同、身份證件等，致使丙方無法完成居間任務，且給丙方造成實際損失的;

　　(4)_________。

　　2、委托人違約的，在以下款項中選擇：

　　(1)已經向丙方交付定金的，不得索回定金;

　　(2)按照丙方在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;

　　(3)按照本合同標的物總價款的 %賠償于丙方。

　　(4)_________。

　　第十三條 合同的解除

　　1、當事人就解除合同協商一致的;

　　2、因不可抗力致使合同目的不能實現的;

　　3、在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;

　　4、當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在_________個工作日內仍未履行的;

　　5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現的。

　　第十四條 聲明及保證

　　甲方：

　　1、甲方有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　乙方：

　　1、乙方有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　丙方：

　　1、丙方有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、丙方簽署和履行本合同所需的一切手續(_________)均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對丙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　第十五條 保密

　　甲乙丙三方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于他方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，其他方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或三方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　第十六條 通知

　　1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及三方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下：_________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第十七條 合同的變更

　　本合同履行期間，發生特殊情況時，甲、乙、丙任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知其他方，征得他方同意后，三方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議，該協議將成為合同不可分割的部分。未經三方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經濟損失，由責任方承擔。

　　第十八條 合同的轉讓

　　除合同中另有規定外或經三方協商同意外，本合同所規定三方的任何權利和義務，任何一方在未經征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經另一方書面明確同意，均屬無效。

　　第十九條 爭議的處理

　　1、本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由三方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第二十條 不可抗力

　　1、如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2、聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲

　　稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3、不可抗力事件發生時，三方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，三方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力，則三方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4、本合同所稱

　　第二十一條 合同的解釋

　　本合同未盡事宜或條款內容不明確，合同三方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。

　　第二十二條 補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙丙三方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十三條 合同的效力

　　1、本合同自三方或三方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。

　　2、有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3、本合同正本一式_________份，三方各執_________份，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：

　　乙方(蓋章)：

　　丙方(簽章)：

　　日期： _________年____月____日

工程居間合同書 篇29

　　根據中華人民共和國民法典規定，經委托方和居間方當事人協商一致，本著誠實信用、互惠互利的原則，雙方訂立以下合同條款，共同遵守并執行。

　　居間方：____

　　工程名稱：____

　　工程地點：____

　　第一條、事項確認

　　委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息，并確認居間方為委托方與礦主縣礦產品有限公司簽訂該項目施工合同的居間人。

　　第二條、委托方責任：____

　　1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人，具有能夠承擔該工程項目的施工能力。

　　2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議，誠實信用履行該工程項目的居間協議。

　　第三條、居間方責任：____

　　1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。

　　2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的'安全責任，直至委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。

　　3、在施工期間，居間方應積極配合委托方處理，施工事務時，以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。

　　第四條、委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起，居間人的居間活動結束，此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效，雙方不得任何理由反悔。

　　1、委托方與建設方簽訂該工程項目：____重晶石開采，石方、土方的開挖。

　　2、委托方重晶石石方每立方，土方硅礦。

　　第五條、付款方式

　　1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。

　　2、委托方得到建設方的進度款時，在三個工作日內向居間方支付居間費。

　　3、該工程完工之后，委托方得到建設方支付的結算款后，三個工作日內一次性付清居間費，不得任何理由拖欠余款。

　　第六條、如委托人不按時支付居間費，居間人可憑此合同向人民法院起訴，仲裁或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算，居間人所得的居間費，另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。

　　委托人：____ 居間人：____

　　身份證：____ 身份證：____

　　電 話：____ 電 話：____

　　年 月 日　　___年___月___日

工程居間合同書 篇30

　　甲方（委托人）：

　　乙方（居間人）：

　　甲乙雙方為了根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就____省____市_________裝修工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同，乙方僅為甲方提供信息，或僅為甲方

　　提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務

　　1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金_____萬元。

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的'損失。

　　4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

　　5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同，那么在甲方的裝修工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

　　6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務

　　1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

　　3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1％向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的____％。

　　2、乙方幫甲方成功介紹客戶，簽約裝修合同后。建設單位首付定金40%時，甲方將支付乙方全部裝修工程5%傭金。

　　3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔____費用）。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務的，應向甲方支付 元違約金；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至 年 月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

工程居間合同書 篇31

　　委托方：______________________

　　居間方：______________________

　　居間方受委托方委托，雙方就居間方向委托方提供有關居間服務、顧問服務等事項，經協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：合同標的物

　　居間方向委托方提供______________土地的轉讓。

　　第二條：居間方義務

　　1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業主，并及時溝通情況。

　　2、居間方協助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。

　　3、居間方應積極努力做好居間介紹，協調有關矛盾，促成委托方與項目業主方簽訂合資或轉讓合同。

　　4、居間方應協助項目當事人做好有關部門對項目的技術指標的審批工作，促成項目成功簽約。

　　第三條：委托方義務

　　委托方承諾一旦本項目業主與委托方簽訂項目合資或轉讓合同，并實際支付土地款項后，委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。

　　第四條：居間服務費

　　1、居間服務費的標準：

　　委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉讓合同總金額（不論何種形式）的`____（居間方開具正式合法發票）。

　　2、居間服務費的支付辦法：

　　委托方與項目業主簽訂合資或項目轉讓合同，并實際支付土地款項后（包括定金），居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。

　　第五條：誠信原則

　　1、如果委托方與投資方在本合同委托期內，未能達成合作協議，沒有征得居間方的書面同意，委托方不應再與該投資方進行協商并簽訂合作協議，否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。

　　2、如果委托方以相關企業或在重慶當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與________（土地項目的業主單位）簽訂本合同標的物的轉讓合同，居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。

　　3、本合同的有效期（委托期）為180天（自本合同簽字生效之日起計算）。居間方在此期間必須積極推動本項目業主與委托方進行實質性洽談，并協助委托方和本項目業主達成實質性成交合同。

　　4、委托期內委托方未能與項目業主方達成協議時，委托方將不支付居間方任何費用。

　　5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方，如在談判過程中，委托方發現居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時，委托方有權向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。

　　第六條：合同成立及修改

　　本合同經雙方簽字蓋章后生效，未經雙方書面同意，任何一方不得擅自修改本合同。

　　第七條：違約責任

　　違約責任按《_____》有關條款執行。

　　本協議共貳頁，一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方（公章）：_________________

　　___________年________月_______日

　　乙方（公章）：_________________

　　___________年________月_______日